5.4.Описание элементов фирменной атрибутики, используемых

ДОГОВОР
подряда на выполнение общестроительных работ
г. Москва
«___»__________2011г.
Открытое акционерное общество «Группа Е4», именуемое в дальнейшем
«Генподрядчик», в лице Генерального директора Никитина Д.Н., действующего на
основании Устава, с одной стороны, и____________________, именуемое в дальнейшем
«Подрядчик», в лице _____________________, действующего на основании
_________________________, с другой стороны, совместно в дальнейшем именуемые
«Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Генподрядчика с
использованием своих материалов комплекс земляных работ подготовительного
периода (далее по тексту - Работы) во исполнение обязательств Генподрядчика перед
ОАО «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (далее по
тексту - Заказчик) по договору генерального подряда № 2-07 кс от 29 декабря 2007 г. в
редакции дополнительного соглашения № 1 от 30 марта 2010 г. (далее по тексту Основной договор), а Генподрядчик обязуется принять и оплатить надлежащим
образом выполненные работы.
1.2. Конкретный перечень, объем Работ и требования к их выполнению
установлены Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему договору).
Подрядчик обязан за свой счет выполнить также Работы, которые хотя прямо и не
обозначенные в Договоре, в Техническом задании (и/или Смете), однако являющиеся
необходимыми или обычно производящимися для достижения результата Работ,
выполняемых в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему
Договору). Любые такие работы считаются включенными в состав Работ.
1.3. Подрядчик обязуется выполнить работы, указанные в п.1.1. настоящего
Договора, в следующие сроки:
Дата начала работ (дата мобилизации)
– 01 апреля 2011г;
Дата окончания работ –31 мая 2011г.
Датой мобилизации для целей Договора является дата доставки на строительную
площадку строительной техники, доставка инструментов и рабочих в минимально
необходимых для начала Работ количествах, указанных в Приложении № 1 к Договору.
1.4. Вышеуказанные сроки выполнения Работ могут быть изменены по
соглашению Сторон путем подписания соответствующего дополнительного
соглашения.
1.5. Место выполнения работ (строительная площадка): Свердловская область, г.
Серов, ул. Пристанционная, д.1. Территория Серовской ГРЭС.
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Общая стоимость работ по настоящему Договору определена Сторонами в
Смете (Приложение № 2 к настоящему Договору) и составляет _______________
рублей, в том числе НДС 18 % в сумме ________________________ рублей (далее по
тексту – «Цена Договора»).
Цена Договора является твердой и не подлежит изменению в период
выполнения Работ, в том числе в случае изменения индексов инфляции, изменения
1
курса валют.
В случае выполнения Подрядчиком работ на сумму, размер которой составляет
меньше, чем стоимость отдельных работ, указанная в Смете (Приложение №2 к
настоящему Договору), оплата производится исходя из фактически выполненных работ
в соответствии с Актами сдачи-приемки выполненных работ (по форме КС-2),
Справкой о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), включающими
перечень, объем и стоимость работ согласно Смете (Приложение №3 к настоящему
Договору).
2.1.1. Подрядчик подтверждает, что цена Договора учитывает все Работы,
предусмотренные статьей 1 настоящего Договора, включая предвидимые или
непредвидимые Подрядчиком, а также учитывает все риски, которые в соответствии с
настоящим Договором и действующим законодательством РФ относятся на
Подрядчика.
2.1.2. Подрядчик удовлетворен правильностью и достаточностью цены Договора
и подтверждает, что в основу расчета цены Договора положены сведения, документы,
результаты осмотров и проверок в отношении Работ.
2.2. Превышение Подрядчиком стоимости Работ по Договору относится на счет
Подрядчика и оплате Генподрядчиком не подлежит.
2.3. Генподрядчик выплачивает Подрядчику платежи в следующем порядке:
2.3.1. Генподрядчик выплатит Подрядчику авансовый платеж в размере
____________рублей, в том числе НДС (18%) в сумме____________, в течение 10
(десяти) дней с даты предоставления Подрядчиком оригинала счета.
Сумма выплаченного аванса засчитывается при подписании Акта сдачи-приемки
выполненных Работ пропорционально принимаемым Работам.
В течение 5 (пяти) дней после получения аванса в счет выполнения Работ
Подрядчик выставляет счет-фактуру Генподрядчику с указанием Работ, по которым
получен аванс, суммы оплаты, частичной оплаты в счет выполнения Работ (п.5.1.ст.169
НК РФ). К счету-фактуре Подрядчик прилагает копии документов, подтверждающих
полномочия Представителей Подрядчика на подписание счета-фактуры.
При невыставлении счета-фактуры на полученный аванс, а равно при
нарушении установленных законодательством РФ требований к его заполнению, сумма
авансового платежа в полном размере признается коммерческим кредитом, и на нее
подлежат начислению проценты исходя из 1/183 (одной сто восемьдесят третьей)
ставки рефинансирования (учетной ставки), установленной Центральным банком РФ,
за каждый день, начиная с даты перечисления авансового платежа и до даты получения
Генподрядчиком надлежащим образом оформленного счета-фактуры или возврата
аванса в полном объеме. При частичном возврате либо частичном зачете проценты
подлежат начислению на оставшуюся сумму авансового платежа
2.3.2. Генподрядчик производит оплату выполненных работ в течение 20
(двадцати) календарных дней после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки
выполненных работ (по форме КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и
затрат (по форме КС-3) при условии предоставления Подрядчиком счета-фактуры на
выполненные Работы, суточно-месячных графиков согласно п. 3.1.2. Договора,
документов, указанных в п. 4.5.1.-4.5.2. настоящего Договора.
2.4. В случае невыполнения и/или нарушения обязательств по Договору
Подрядчиком Генподрядчик вправе приостановить осуществление оплаты на срок
задержки по выполнению обязательства Подрядчиком или устранения его нарушения.
2.5. Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный
счет Подрядчика. Днем оплаты считается день списания денежных средств с
расчетного счета Генподрядчика.
2.6. Соглашением Сторон порядок и форма оплаты могут быть изменены.
2.7. При оформлении счетов, счетов-фактур, актов о приемке выполненных
работ, других первичных документов, в соответствии с законодательством РФ о
2
бухгалтерском учете, Подрядчик обязуется указывать в них в обязательном порядке
номер и дату настоящего договора. При отсутствии указанных реквизитов или
нарушения Подрядчиком правил оформления первичных документов Генподрядчик
вправе задержать выплату денежных средств до момента устранения замечаний.
Подрядчик обязан устранить все замечания Генподрядчика к первичным
документам в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения уведомления
Генподрядчика, а равно представить Генподрядчику в течение 5 (пяти) рабочих дней по
его мотивированному запросу сводный счет-фактуру, составленный исходя из сумм
цен Работ, принятых Генподрядчиком по Актам сдачи-приемки выполненных работ
(форма № КС-2) до направления указанного запроса.
2.8. Любые и все дополнительные расходы и издержки, понесенные
Подрядчиком в результате задержки со стороны Генподрядчика и/или Заказчика на
единовременный период до 30 (тридцати) дней или совокупной длительностью до 45
(сорока пяти) дней, считаются включенными в стоимость Работ даже если задержка
произошла по вине Генподрядчика. Просрочка исполнения Генподрядчиком своих
обязательств по настоящему Договору на единовременный период до 30 (тридцати)
календарных дней или совокупной длительностью до 45 (сорока пяти) дней не
предоставляет Подрядчику право на соразмерное продление срока исполнения своих
обязательств по настоящему договору. Подрядчик будет иметь право на соразмерное
продление срока исполнения своих обязательств, получение компенсации всех
разумных и надлежащим образом документально подтвержденных дополнительных
расходов, обоснованно понесенных им в результате любой задержки исключительно
при наличии одновременно следующих условий:

срок задержки составляет единовременно 31 (тридцать один) день или в
совокупности 46 (сорок шесть) дней и более,

такие задержки происходят по вине Генподрядчика,

Подрядчик в каждом отдельном случае, включая первоначальный
тридцатидневный срок задержки, надлежащим образом и своевременно уведомляет
Генподрядчика о любых таких задержках, путем направления письменного
уведомления.

исполнение Подрядчиком своего обязательства обусловлено исполнением
обязательств
Генподрядчиком
согласно
Договору (встречное
исполнение
обязательства);

обязательство Генподрядчика, по которому произошла задержка, не
является денежным.
2.9. Платежи производятся Генподрядчиком за вычетом следующих сумм:
- авансовых платежей, произведенных Генподрядчиком в соответствии с
пунктом 2.3.1 Договора;
- любых спорных сумм или сумм встречных требований (зачетов),
засчитываемых или вычитаемых в соответствии с Договором, включая суммы неустоек,
начисляемых согласно условиям Договора.
2.10. Если имеются нарушения со стороны Подрядчика и Генподрядчик
выставил ему счет на оплату неустойки, то Генподрядчик вправе удержать платеж в
части или полностью, не доплатить Подрядчику на сумму неустойки.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Подрядчик обязан:
3.1.1. Выполнить Работы согласно условиям настоящего договора в полном
соответствии с Техническим заданием.
Выполнить Работы в соответствии с перечнем, в объеме и сроки,
предусмотренные Договором, и сдать результат Работ Генподрядчику в состоянии,
соответствующем условиям настоящего договора. Качество Работ должно
3
соответствовать установленным стандартам, строительным нормам и правилам,
техническим условиям и быть пригодно для обычного использования результата
работы такого рода.
3.1.2. Предоставить в течение 5 (пяти) дней с даты подписания Договора на
согласование Генподрядчику помесячные графики строительно-монтажных работ и
поставок материалов и оборудования, разработанные на основании переданной
Генподрядчиком Подрядчику рабочей документации в соответствии с требованиями к
разработке и формату таких графиков и по формам согласно Приложению № 6 к
Договору. По мере получения рабочей документации от Генподрядчика Подрядчик
дополняет помесячный график и не позднее чем через 5 (пять) дней с даты получения
рабочей документации передает его Генподрядчику. После получения графика
Генподрядчик согласовывает его в течение 2 (двух) дней и направляет его Подрядчику.
Помесячный график, согласованный Генподрядчиком, подлежит обязательному
исполнению Подрядчиком.
Подрядчик ежемесячно не позднее 25 (двадцать пятого) числа отчетного месяца
обязан предоставить на согласование Генподрядчику суточно-месячные графики
строительно-монтажных работ и поставок материалов и оборудования с учетом
мобилизации технических средств и людских ресурсов на следующий месяц,
разработанные на основании Технического задания, в соответствии с требованиями к
разработке и формату таких графиков и по формам согласно Приложению № 6.
Генподрядчик в течение 2 (двух) дней с даты их получения согласовывает
суточно-месячный график и не позднее 28 (двадцать восьмого) числа отчетного месяца
направляет его Подрядчику.
После согласования Генподрядчиком суточно-месячного графика Подрядчик
обязан соблюдать установленные таким графиком сроки и, начиная с 1 (первого) числа
месяца, ежедневно до 17-00 ч. (по местному времени), предоставлять Представителю
Генподрядчика отчет об исполнении суточно-месячного графика.
3.1.3. Возмещать Генподрядчику в 3 (трех) дневный срок с момента
предъявления соответствующего требования суммы санкций, взысканных с
Генподрядчика инспектирующими, контролирующими органами за факты нарушения
действующего законодательства РФ, в том числе природоохранного законодательства,
а также за сверхнормативные выбросы, сбросы загрязняющих веществ, размещение
отходов в непредназначенных местах, если указанное явилось следствием действия
(бездействия) Подрядчика. В случае невозмещения санкций в трехдневный срок
Генподрядчик удерживает соответствующие санкции из сумм, причитающихся к
выплате Подрядчику, согласно п. 2.9 Договора.
3.1.4. Обеспечить при выполнении работ строгое соблюдение правил пожарной
безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды, промышленной
безопасности и санитарии, обеспечить выполнение необходимых мероприятий по
технике безопасности в соответствии с действующим законодательством РФ и
соблюдение представителями Подрядчика правил внутреннего трудового распорядка
на объектах Заказчика.
Переданную по акту площадку обеспечить за свой счет средствами
пожаротушения согласно нормам действующего законодательства Российской
Федерации.
3.1.5.
Соблюдать
внутренние
правила,
установленные
Заказчиком,
Генподрядчиком при нахождении на строительной площадке, выполнять требования
охраны, службы безопасности, начальника штаба ГО и ЧС и других должностных лиц
Заказчика и Генподрядчика, предъявляемые в пределах их компетенции.
3.1.6. Немедленно предупредить Генподрядчика и до получения от него
указаний приостановить работу при обнаружении:

возможных неблагоприятных для Генподрядчика последствий выполнения
его указаний о способе исполнения работы;
4

необходимости выполнения дополнительных работ, не учтенных в
технической документации, которые могут повлиять на качество результатов
выполненных работ;

иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят
годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают
невозможность ее завершения в срок.

Подрядчик обязан приостановить Работы по требованию Генподрядчика,
если это обусловлено технологической необходимостью. Генподрядчика не менее чем
за 2 (два) дня уведомляет Подрядчика о приостановлении Работ.
3.1.7. Обеспечить контроль за соответствием качества материалов, применяемых
при выполнении Работ, обязательным правилам, государственным стандартам,
технической и иной документации. Подрядчик своими силами и средствами поставляет
к месту проведения работ все необходимые материалы, имеющие сертификаты
качества, заводские инструкции на монтаж, ремонт и эксплуатацию.
3.1.8. В течение 10 (десяти) дней с даты окончания выполнения Работ
Подрядчик обязан очистить территорию и удалить со строительной площадки, все
оборудование Подрядчика, лишний материал, обломки, мусор и временные объекты
Подрядчика. Подрядчик обязан оставить строительную площадку очищенной и в
безопасном состоянии.
3.1.9. В течение всего периода выполнения Работ Подрядчик обязан обеспечить
за свой счет вывоз и захоронение производственных и бытовых отходов, а также вывоз
неиспользованных материалов, оборудования и мусора в соответствии с требованиями
законодательства РФ, в том числе оформить необходимые документы и оплачивать все
платежи, предусмотренные законодательством РФ.
В случае необходимости получить у специально уполномоченных органов в
области охраны окружающей среды разрешения на выбросы, сбросы загрязняющих
веществ, размещение отходов.
3.1.10. Письменно не менее чем за 5 дней информировать Генподрядчика о
начале приемке отдельных скрытых работ. Готовность принимаемых работ
подтверждается подписанием сторонами соответствующих актов. При этом датой
подписания акта является дата подписания акта Генподрядчиком. Если последующие
Работы начаты Подрядчиком без участия Генподрядчика в приемке скрытых работ, по
требованию Генподрядчика Подрядчик обязан вскрыть за свой счет любую часть
скрытых работ, а затем восстановить ее.
3.1.11. Исполнять полученные в ходе работ указания Генподрядчика, если такие
указания не противоречат условиям настоящего договора и не представляют собой
вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
3.1.12. Нести ответственность перед Генподрядчиком за допущенные
отступления от требований, предусмотренных в Техническом задании и в обязательных
для сторон строительных нормах и правилах.
3.1.13. Гарантировать достижение указанных в Техническом задании
показателей и возможность эксплуатации результата Работ на протяжении
гарантийного срока, который составляет 2 (два) года с даты подписания
Генподрядчиком последнего Акта сдачи-приемки выполненных работ (форма № КС-2).
3.1.14. В срок, определенный Генподрядчиком, обязан устранить за свой счет
недостатки и скрытые дефекты в результатах Работы, выявленные Генподрядчиком, а
также устранить дефекты в поставленных материалах или исключить обнаруженные
недостатки, заменив некачественные материалы на удовлетворяющие качественным и
функциональным показателям.
Кроме того, Подрядчик должен ликвидировать или возместить любой ущерб,
который этот недостаток нанес имуществу Генподрядчика и/или Заказчика. Подрядчик
не вправе требовать продления сроков выполнения Работ на том основании, что им
устранялись недостатки.
5
Факт устранения недостатков оформляется сторонами путем подписания
двустороннего акта.
3.1.15. С момента начала выполнения Работ и до их завершения Подрядчик
обязан вести специальные журналы производства Работ по унифицированной форме
№ КС-6 (утверждена Постановлением Госкомстата РФ от 30 октября 1997 г. № 71а).
Подрядчик обязан по требованию Генподрядчика немедленно предоставлять журналы
производства Работ Генподрядчику. Если Генподрядчик не удовлетворен ходом и
качеством Работ, применяемыми материалами или записями Подрядчика, то он вправе
изложить свое обоснованное мнение в журнале производства Работ с указанием срока
устранения допущенных отклонений.
Подрядчик в течение указанного срока обеспечивает исполнение указания
Представителя Генподрядчика, о чем делает соответствующую запись в журнале
производства Работ.
Отсутствие замечаний Генподрядчика в журнале производства Работ не
освобождает Подрядчика от ответственности и не дает ему права ссылаться на
одобрение его действий со стороны Генподрядчика
3.1.16. Подрядчик обеспечивает себя топливоэнергетическими ресурсами
(электрическая и тепловая энергия, газ), сжатым воздухом и т.д. В случае
предоставления ресурсов и услуг по их обеспечению Генподрядчиком, Подрядчик
обязан ежемесячно оплачивать их исходя из расчета фактически отработанного
времени и фактически предоставленных услуг. Учет расхода за потребляемую
электроэнергию и оказанные услуги осуществляются путем подписания
двухстороннего Акта. Обязательства Подрядчика по оплате стоимости потребленной
электроэнергии и услуг, оказанных Подрядчику Генподрядчиком, прекращаются
зачетом по заявлению Генподрядчика.
3.1.17. Подрядчик обязан передать по окончании строительства выданные
Генподрядчиком схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических
знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период
строительства и сохраняемых до его окончания.
3.1.18. Безвозмездно устранить недостатки и дефекты, обнаруженные во время
приемки Работ и в течение гарантийного срока, указанного в п. 3.1.13 настоящего
Договора.
3.1.19. До начала работ на Объекте представить на рассмотрение службе охраны
труда Генподрядчика заполненный контрольный лист требований к подрядным
организациям по вопросам охраны труда, промышленной безопасности, пожарной
безопасности, охраны окружающей среды в соответствии с Приложением №3 к
настоящему Договору и копии документов работников Подрядчика, участвующих в
выполнении работ, подтверждающие их квалификацию и аттестацию согласно
требованиям законодательных и нормативных актов по охране труда, промышленной
безопасности, пожарной безопасности и защите окружающей среды в соответствии с
Приложением №5 к настоящему Договору, заявки на допуск работников Подрядчика на
строительную площадку, составленные по форме, приведенной в Приложении № 7 к
Договору, заявку на допуск на строительную площадку оборудования Подрядчика,
составленную по форме и в порядке, установленном Генподрядчиком, с приложением
документов, подтверждающих право собственности или иное законное право владения
и пользования транспортными средствами и специальной техникой.
3.1.20. Обеспечить в течение всего рабочего времени присутствие на Объекте
своего специалиста по охране труда.
Работников, квалификация которых не подтверждена документами согласно
действующим нормативным правовым актам по охране труда, Подрядчик обязан
заменить на работников, имеющих квалификацию и соответствующие документы, ее
подтверждающие.
3.1.21. Обеспечить выполнение на Объекте необходимых мероприятий по
6
охране труда, промышленной безопасности, защите окружающей среды, пожарной
безопасности. Тип спецодежды и средства индивидуальной защиты, средства
коллективной защиты должны соответствовать выполняемой работе и требованиям
стандартов, норм и правил по охране труда.
Все работники при работе на Объекте должны иметь при себе удостоверения об
обучении по пожарному минимуму.
На работы повышенной опасности, согласно перечня в соответствии с
Приложением №4 к настоящему Договору и огневые работы при выполнении которых
Подрядчик обязан выдавать наряд-допуск.
3.1.22. До начала мобилизации представить генподрядчику перечень
работников, которым необходим доступ на строительную площадку для производства
работ, с указанием их Ф.И.О., паспортных данных и должности в штатном расписании
Подрядчика.
3.1.23. В дату начала работ Подрядчик обязан представить Генподрядчику
согласованный с заинтересованным службами и организациями проект производства
работ (ППР) на данный вид работ в соответствии со СНиП 3.01.01-85*, а также план
обеспечения промышленной и экологической безопасности на строительной площадке.
Подрядчик обязан с даты подписания Договора организовать работу по охране
труда на основе разработанных и утвержденных проектов организации строительства и
производства работ (ПОС, ППР) с включением в них конкретных решений по
безопасности труда, определяющих технические средства и методы Работ,
обеспечивающие выполнение нормативных требований безопасности труда при
исполнении Договора.
3.1.24. Подрядчик обеспечит своими силами и в счет Цены Договора освещение
рабочих мест выполнения Работ, если это необходимо при недостаточном общем
освещении строительной площадки.
3.1.25. Подрядчик обязан ограничивать свои действия территорией строительной
площадки, а также дополнительными площадями, которые могут предоставляться
Подрядчику Генподрядчиком. Подрядчик обязан принимать необходимые меры,
направленные на ограничение пребывания своего персонала и оборудования
Подрядчика за территорией строительной площадки и упомянутых дополнительных
площадей и максимально эффективно использовать имеющуюся инфраструктуру.
3.1.26. При выполнении Работ Подрядчик не должен загромождать территорию
строительной площадки. Оборудование Подрядчика и излишки материалов должны
быть должным образом складированы или удалены со строительной площадки.
Подрядчик обязан очищать строительной площадки от производственных и бытовых
отходов, мусора и неиспользуемых временных объектов, материалов, оборудования
Подрядчика и не загрязнять строительную площадку.
3.1.27. Подрядчик должен самостоятельно в счет Цены Договора организовать
доставку материалов, оборудования и работников на строительную площадку,
используя при этом тот вид транспорта, который Подрядчик считает наиболее
приемлемым в данных обстоятельствах, а также транспортировку материалов и
оборудования Подрядчика в ее пределах. Уплата всех налогов, пошлин и платежей,
связанных с такой доставкой и транспортировкой, осуществляется Подрядчиком
самостоятельно. Данные расходы учтены в Цене Договора.
3.1.28. Подрядчик несет ответственность за получение (если это необходимо)
разрешений муниципальных органов на транспортировку оборудования и материалов
до строительной площадки. Подрядчик обязан обеспечить компенсацию и не возлагать
на Генподрядчика никакой ответственности в связи с какими-либо претензиями по
поводу ущерба мостам или другим дорожным сооружениям, который может быть
нанесен в процессе транспортировки оборудования и материалов до строительной
площадки и обратно.
3.1.29. Подрядчик обязан руководствоваться утвержденными Генподрядчиком
7
Регламентами учета и контроля движения товарно-материальных ценностей,
строительных машин, персонала и прочими регламентами, инструкциями
Генподрядчика, относящимся к организации и выполнению Работ на строительной
площадке и предоставляемыми Генподрядчиком для ознакомления Подрядчику до
даты начала работ.
3.1.30. Подрядчик самостоятельно собственными силами и за счет собственных
средств выполняет подключение к временным сетям водоснабжения и
электроснабжения в местах указанных Генподрядчиком.
3.1.31. Подрядчик обязан обеспечить свой персонал спецодеждой, средствами
индивидуальной защиты, необходимыми при выполнении Работ, выполненными в
корпоративном стиле Генподрядчика и содержащими логотип ОАО «Группа Е4».
Требования к оформлению спецодежды и средств индивидуальной защиты
установлены Приложением № 8.
Тип спецодежды и средства индивидуальной защиты, средства коллективной
защиты должны соответствовать выполняемой Работе и требованиям законодательства
РФ.
3.1.32. Подрядчик обязан проследить за тем, чтобы все предоставляемые им
материалы, оборудование на момент доставки на строительную площадку являлись
новыми и не были использованы ранее, соответствовали на момент применения
законодательству РФ, являлись полностью пригодными для использования по
назначению, были упакованы и законсервированы в соответствии с условиями и
сроками хранения, установленными заводами-изготовителями для данных материалов,
оборудования. При отсутствии надлежащих документов о качестве, надлежащей
маркировки и упаковки, материалы, оборудование не могут использоваться для
выполнения Работ.
3.1.33. Все поставляемые для строительства материалы, оборудование должны
иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы,
удостоверяющие их качество. Копии указанных документов, удостоверяющих качество
материалов, оборудования должны быть предоставлены Генподрядчику за 3 (три) дня
до начала выполнения Работ, выполняемых с использованием этих материалов,
оборудования.
3.1.34. Генподрядчик вправе дать письменное указание Подрядчику на
необходимость замены материалов, оборудования которые, по обоснованному мнению
Генподрядчика, не обладают достаточным качеством, не соответствуют требованиям
Технической задания или законодательству РФ. Подрядчик обязан заменить такие
материалы, оборудование.
3.1.35. Подрядчик гарантирует, что используемые при выполнении Работ
материалы, оборудование не находятся и не будут находиться под запретом, арестом,
залогом, не являются и не будут являться предметом какого-либо спора, не обременены
и не будут обременены в будущем правами третьих лиц. Если данная гарантия будет
нарушена, Подрядчик обязуется самостоятельно урегулировать претензии третьих лиц
без дополнительных затрат Генподрядчика.
3.1.36. Подрядчик гарантирует освобождение Генподрядчика от всех претензий,
требований, судебных исков со стороны третьих лиц, которые могут возникнуть
вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих
обязательств при обеспечении строительства материалами, оборудованием. При
возникновении указанных обстоятельств Подрядчик обязуется возместить
Генподрядчику возникший у него в связи с данными обстоятельствами ущерб в полном
размере и в разумный срок.
3.1.37. Подрядчик обязан предоставить Генподрядчику программу обеспечения
качества работ, в которой регламентируется система качества работ по Объекту, до
начала выполнения Работ.
3.1.38. Подрядчик должен назначить Представителя Подрядчика ответственного
8
за менеджмент качества выполняемых Работ.
3.1.49. Подрядчик должен организовать в месте выполнения Работ службу
технического контроля, обладающую современным и высокоточным оборудованием и
приборами для контроля качества Работ.
3.1.40. В тех случаях, когда согласно законодательству РФ Работы, их часть,
результат Работ должны быть согласованы, сертифицированы или утверждены в
государственных органах, органах местного самоуправления, иных компетентных
организациях, Подрядчик обязан обеспечить в счет Цены Договора получение
необходимых согласований, сертификатов, утверждений.
3.2. Подрядчик не вправе:
3.2.1. без письменного согласия Генподрядчика привлекать для выполнения
Работ Субподрядчиков, а также привлекать Субподрядчиков, не обладающих
допусками, разрешениями (лицензиями и т.п.) на выполнение Работ, а равно
квалифицированным персоналом, оборудованием и специальной техникой,
необходимыми для выполнения соответствующей части Работ.
Для получения согласия на привлечение Субподрядчиков Подрядчик обязан
представить Генподрядчику заверенные копии следующих документов Субподрядчика:

выписки из ЕГРЮЛ;

свидетельств о регистрации Субподрядчика и постановки его на учет в
налоговых органах;

уведомлений о постановке на учет в органах внебюджетных фондов;

бухгалтерской отчетности за предшествующие календарный год и
отчетный период с отметками налогового органа;

справку об отсутствии задолженности по уплате налогов и страховых
взносов, подписанную компетентными государственными органами;

выписку из штатного расписания;

расшифровку балансового счета 01 и/или забалансового счета 001,
подтверждающую наличие необходимого для выполнения Работ персонала и средств.
Подрядчик не имеет право привлекать Субподрядчиков для выполнения более
50 (пятидесяти) % от объема Работ по Договору.
Подрядчик несет полную ответственность за действия Субподрядчиков.
Последние не вправе выдвигать Генподрядчику какие-либо требования, связанные с
исполнением Договора.
3.2.2. В случае, если Подрядчик заключил договор в нарушение пункта 3.2.1.
настоящего Договора, то Генподрядчик вправе заявить отказ от Договора в
одностороннем порядке и применить п. 6.4. настоящего Договора. Генподрядчик в
праве не исполнять требования Субподрядчика, который был привлечен в нарушение
пункта 3.2.1. настоящего Договора, связанные с исполнением настоящего Договора.
3.3. Генподрядчик обязан:
3.3.1. Своевременно в соответствии с условиями Договора принять и оплатить
результат Работ, выполненных Подрядчиком в порядке и сроки, предусмотренные
Договором.
3.3.2. В соответствии с заявками, оформляемыми по форме, указанной в
Приложении № 7 к Договору, обеспечить допуск персонала Подрядчика на место
выполнения Работ (на строительную площадку).
3.3.3. Предоставить Подрядчику по акту соответствующую часть строительной
площадки необходимой для выполнения Работ с указанием точек подключения к воде и
электроэнергии. Фактическое пользование Подрядчиком строительной площадкой
также является доказательством ее передачи.
3.3.4. До начала работ передать Подрядчику по акту рабочие чертежи,
необходимые для проведения общестроительных работ, необходимую для выполнения
Работ.
9
3.4. Генподрядчик вправе:
3.4.1. Контролировать исполнение Подрядчиком всех видов Работ в любое время
в течение всего срока их выполнения; определять соответствие выполненных Работ
требованиям нормативно-технической документации и условиям Договора.
3.4.2. Проверять соблюдение Подрядчиком требований природоохранного
законодательства, охраны труда и техники безопасности, производственной санитарии.
3.4.3. Вносить корректировки в перечень, объем Работ, сроки их выполнения.
3.4.4. В случаях, когда Подрядчик не устраняет недостатки в указанный
Генподрядчиком срок, либо если Генподрядчик полагает, что Подрядчик недостаточно
компетентен для устранения недостатков, по своему выбору:

потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной
Цены Договора или

поручить их устранение другому подрядчику с отнесением расходов на
счет Подрядчика.
3.4.5. В случае невыполнения Подрядчиком требований, указанных в пп. 3.1.20.,
3.1.23., 3.2.1., 5.2.1., 5.2.6. Договора, по своему выбору выполнить как вместе, так и по
отдельности следующие действия:

потребовать уплаты неустойки в порядке и размере, установленном в
п. 6.3. Договора;

запретить допуск персонала Подрядчика, материалов и оборудования
Подрядчика и Субподрядчиков на строительную площадку;

запретить или приостановить выполнение Работ либо их части до
момента устранения нарушений.
3.4.6. В случае неисполнения Подрядчиком:

обязательств по предоставлению Подрядчиком документов, указанных в
пп. 2.3.1.-2.3.2. Договора,

требований п. 2.7. Договора, включая нарушение правил оформления
первичных и иных документов,
увеличить срок оплаты платежей по Договору на срок задержки в
предоставлении указанных документов плюс 5 (пять) дней, что не будет являться
неисполнением либо ненадлежащим исполнением Генподрядчиком своих денежных
обязательств по Договору.
3.5. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и/или не делать какимлибо еще способом доступными третьим организациям и лицам сведения,
содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность Сторон в рамках
Договора, иначе как с письменного согласия обеих Сторон.
3.6. Генподрядчик в течение срока действия Договора следующие услуги
обеспечивает Подрядчику:

предоставление точки подключения электроснабжения;

предоставление мест для складирования и хранения оборудования, части
оборудования Подрядчика.
4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ
4.1. В случаях, если, исходя из характера выполненных Работ, сдача-приемка
предполагает личное присутствие представителя Генподрядчика, то Подрядчик обязан
уведомить Генподрядчика о готовности к сдаче выполненных Работ не менее, чем за 5
(пять) дней до установленного срока.
4.2. В случаях, если для определения надлежащего качества выполненых Работ
необходимо
провести
испытания,
Работы
принимаются
Генподрядчиком
исключительно при наличии положительных результатов испытаний, подтвержденных
соответствующими актами. Затраты на проведение испытаний включены в стоимость
10
Работ и отдельно возмещению не подлежат.
4.3. Сдача-приемка промежуточного результата выполненных работ
производится Сторонами ежемесячно путем подписания Акта сдачи-приемки
выполненных работ (по форме КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и
затрат (по форме КС-3). Датой подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ
признается дата подписания Акта Генподрядчиком.
Рассмотрение и подписание Генподрядчиком полученных от Подрядчика Актов
сдачи-приемки выполненных работ и Справки о стоимости выполненных работ и
затрат не влечет последствий, предусмотренных ст. 753 Гражданского кодекса РФ, а
свидетельствует о выполнении Подрядчиком соответствующей части Работ.
4.4.
Подрядчик не позднее 15-го числа каждого месяца предоставляет
информацию о планах по закрытию работ на следующий квартальный период.
Информация предоставляется по месяцам и ежемесячно уточняется по принципу
скользящего графика. Данная информация предоставляется в бумажном виде и должна
быть заверена Подрядчиком.
4.5. Не позднее 25 (двадцать пятого) числа календарного месяца Подрядчик
предоставляет Генподрядчику Акт сдачи-приемки выполненных работ (по форме КС2), Справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) и
соответствующую исполнительную документацию в 2 (двух) экземплярах на
выполненные работы, а также документы, указанные в п. 4.5.1. – 4.5.2. Договора.
4.5.1. В случае осуществления поставки материалов для выполнения Работ к
документам, указанным в п. 4.4. настоящего Договора Подрядчик обязан приложить
копии товарно-транспортных накладных и/или оригиналах железнодорожных
транспортных накладных со следующими отметками (штампами) уполномоченных
представителей Генподрядчика:
4.5.1.1. в товарно-транспортной накладной:
- штамп «Въезд разрешен» - Охранник-контролер;
- штамп «На площадку» - Оператор-контролер;
- штамп «Выезд разрешен» - Инженер технического надзора;
4.5.1.2. в оригинале железнодорожной транспортной накладной:
- штамп «Въезд разрешен» - Охранник-контролер;
- штамп «Разгрузка. На площадку» - Оператор-контролер;
- штамп «Выезд тары разрешен» - Оператор контролер;
- штамп «Товар на площадке» - Инженер технического надзора.
4.5.2. В случае, выполнения Подрядчиком Работ с применением строительных
машин (механизмов) и Работ по доставке строительных машин (механизмов) на Объект
к документам, указанным в п. 4.5. настоящего Договора, Подрядчик обязан приложить
Справки для расчетов за выполненные работы (Форма № ЭСМ-7) со следующими
отметками (штампами) уполномоченных представителей Генподрядчика:
- штамп «На площадку» - Оператор-контролер;
- штамп «ОАО Е4 ОП ИТН» - Инженер технического надзора;
- штамп «Выезд разрешен» - Инженер технического надзора.
4.6. Генподрядчик обязан в течение 17 (семнадцати) рабочих дней с момента
получения вышеуказанных документов принять выполненные Работы и подписать Акт
сдачи-приемки выполненных работ (по форме КС-2) либо в этот же срок направить
Подрядчику мотивированный отказ от подписания Акта сдачи-приемки выполненных
работ (по форме КС-2) и возвратить полученную исполнительную документацию.
4.7. В случае получения мотивированного отказа Генподрядчиком и
Подрядчиком составляется двусторонний акт, с указанием перечня обнаруженных
недостатков, порядка и сроков их устранения. Работы, связанные с устранением
обнаруженных недостатков, выполняются Подрядчиком за свой счет.
4.8. Повторная сдача приемка выполненных работ проводится в порядке,
предусмотренном настоящей статьей.
11
4.9. До момента окончательной приемки всего объема выполненных Работ
Подрядчик несет ответственность за риск случайного уничтожения, повреждения или
гибели результата работ.
5. ПРЕДСТАВИТЕЛИ СТОРОН
5.1. Представители Генподрядчика
5.1.1. Генподрядчик должен назначить своих сотрудников в качестве
Представителей Генподрядчика, которые уполномочены действовать от имени
Генподрядчика.
5.1.2. Фамилии, имена и отчества Представителей Генподрядчика и их
контактная информация должны быть доведены до Подрядчика в письменном виде в
течение 3 (трех) дней после подписания Договора.
Кроме того, Генподрядчик должен предоставить Подрядчику копии
доверенностей, выданных Представителям Генподрядчика на совершение юридически
значимых и иных действий от имени Генподрядчика.
5.1.3. Представители Генподрядчика в рамках полномочий, предоставленных
им на основании доверенности, вправе осуществлять от имени Генподрядчика права,
принадлежащие Генподрядчику в соответствии с Договором и законодательством РФ.
5.1.4. Представители Генподрядчика обязаны доводить до сведения
Подрядчика все информационные материалы, инструкции и решения Генподрядчика,
оформленные согласно положениям Договора. Все информационные материалы,
инструкции и решения, исходящие от Представителей Генподрядчика и выполненные в
пределах предоставленных им полномочий, считаются исходящими от самого
Генподрядчика и имеющими для Подрядчика обязательную силу.
5.1.5. За исключением случаев, прямо указанных в Договоре, Представители
Генподрядчика не имеют полномочий освобождать Подрядчика от каких-либо его
обязанностей или ответственности, предусмотренных Договором.
5.2. Представители Подрядчика
5.2.1. Подрядчик должен назначить своих сотрудников в качестве
Представителей Подрядчика, которые уполномочены действовать от имени
Подрядчика.
5.2.2. Фамилии, имена и отчества Представителей Подрядчика, их образование,
квалификация и опыт работы, действия, которые уполномочены осуществлять такие
Представители, и их контактная информация должны быть доведены до Генподрядчика
в письменном виде к дате начала выполнения Работ.
Кроме того, Подрядчик должен предоставить Генподрядчику заверенные копии
приказов о назначении Представителей Подрядчика и доверенностей, выданных
Представителям Подрядчика на совершение юридически значимых и иных действий от
имени Подрядчика.
5.2.3. По мере выполнения Работ Подрядчик вправе назначать дополнительных
Представителей Подрядчика с заблаговременным, до начала выполнения
соответствующих Работ, уведомлением Генподрядчика и предоставлением ему
информации о Представителях Подрядчика, указанной в настоящем пункте.
5.2.4. Представители Подрядчика вправе осуществлять от имени Подрядчика
права, принадлежащие Подрядчику в соответствии с Договором, законодательством РФ
в пределах, установленных выданными Подрядчиком доверенностями.
5.2.5. Представители Подрядчика уполномочены по поручению Подрядчика
доводить до сведения Генподрядчика все информационные материалы, документы и
решения Подрядчика, оформленные согласно положениям Договора. Все
информационные материалы, документы и решения, исходящие от Представителя
Подрядчика и выполненные в пределах предоставленных ему полномочий, считаются
исходящими от самого Подрядчика и имеющими для него обязательную силу.
12
5.2.6. Если, по мнению Генподрядчика, образование, квалификация и опыт
работы Представителя Подрядчика не соответствуют необходимым для выполнения
Работ требованиям либо Представитель Подрядчика не исполняет либо ненадлежащим
образом исполняет свои обязанности (в том числе допускает неправомерное поведение
или не проявляет должной степени заботливости и осмотрительности при выполнении
Работ, некомпетентно или небрежно исполняет свои обязанности в связи с
выполнением Работ, не соблюдает какие-либо положения Договора, допускает
поведение, неблагоприятным образом сказывающееся на безопасности Объекта и/или
людей, здоровье людей или защите окружающей среды), то Генподрядчик вправе
потребовать от Подрядчика заменить указанного Представителя Подрядчика, а
Подрядчик обязан удовлетворить данное требование в течение 3 (трех) дней после его
получения.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. 3а неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ и настоящим Договором.
6.2. Подрядчик несет полную ответственность за качество и сроки выполнения
Работ в соответствии с условиями настоящего Договора.
6.3. За нарушение условий настоящего Договора о сроках выполнения Работ (в
том числе промежуточных сроков), а также согласованного Сторонами срока
устранения недостатков, обнаруженных при приемке выполненных работ, либо в
период гарантийного срока, сроков суточно-месячных графиков, сроков освобождения
Строительной площадки от неиспользованных материалов, оборудования Подрядчика,
мусора и других отходов, сроков исполнения иных обязательств Подрядчик
выплачивает Генподрядчику неустойку в размере 0,07 (ноль целых семь сотых) % от
цены Договора за каждый день просрочки до момента фактического исполнения
обязательств, а также возмещает Генподрядчику причиненные убытки.
6.4. Генподрядчик вправе отказаться от исполнения Договора, а также
потребовать возмещения убытков в случае ненадлежащего выполнения Подрядчиком
своих обязательств, если такое невыполнение обязательств длится более чем 30
(тридцать) дней или в совокупности в течение действия Договора более 45 (сорока
пяти) дней.
6.5. За нарушение условий настоящего Договора о сроке мобилизации или при
наличии строительной техники, персонала на строительной площадке на дату
мобилизации менее количества, указанного в Приложении № 1, Подрядчик обязан
выплатить Генподрядчику штраф в размере 5% (пяти процентов) цены Договора и
устранить нарушения в течение 5 (пяти) дней. Если такое нарушение не будет
устранено в указанный срок, то Генподрядчик вправе в одностороннем порядке заявить
отказ от Договора, а Подрядчик обязуется помимо штрафа, указанного в настоящем
пункте, возместить Генподрядчику причиненные расторжением Договора убытки.
6.6. Если Подрядчик не исполняет обязанность по надлежащему и
своевременному оформлению и передаче Генподрядчику первичных документов,
подлежащих оформлению в связи с исполнением Договора, (акты сдачи-приемки
выполненных работ и т.п.), не предоставляет в сроки, установленные п. 3.1.23.
Договора проект производства работ, помесячные графики и суточно-месячные
графики и отчетов по их исполнению (более 3 (трех) раз за отчетный месяц) согласно
п. 3.1.2. Договора, то на Подрядчика возлагается обязанность уплатить Генподрядчику
штраф в размере 200 000 (двести тысяч) рублей за каждый день просрочки оформления
и передачи указанных документов. Неустойка уплачивается до момента передачи
Генподрядчику надлежаще оформленных документов.
6.7. Генподрядчик в случаях выявления нарушений правил охраны труда,
13
промышленной безопасности, пожарной безопасности, охраны окружающей среды,
допущенных персоналом Подрядчика при проведении Работ, вправе применить
штрафные санкции:
6.7.1. при нарушениях персоналом Подрядчика мер безопасности производства
огневых и газоопасных работ, работ повышенной опасности, при неиспользовании
средств индивидуальной защиты - штраф в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за
каждый случай нарушения;
6.7.2. при нарушении режима курения на Строительной площадке персоналом
Подрядчика - штраф в размере 10 000 (десять тысяч) рублей за каждый случай
нарушения;
6.7.3. при несвоевременном вывозе отходов с территории Строительной
площадки, образующихся в результате выполнения Работ, и размещение их в
несанкционированных местах - штраф в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей за
каждый случай нарушения.
Все нарушения, выявленные Представителем Генподрядчика, оформляются
предписанием в одностороннем порядке, в двух экземплярах, один из которых
вручается Представителю Подрядчика, если последний отказывается от получения
предписания, то предписание направляется в порядке, предусмотренном п. 9.15.
Договора.
6.8. В случае просрочки возврата авансов в соответствии с условиями Договора
в соответствии с условиями Договора, Подрядчик обязан уплатить Генподрядчику
пеню в размере 0,3 (ноль целых три десятых) % от суммы невозвращенного аванса за
каждую полную календарную неделю и в соответствующей пропорции за каждый
календарный день просрочки. Генподрядчик вправе получить такие суммы (авансовые
платежи, пеню) по любой из действующих банковских гарантий, обеспечивающих
возврат авансовых платежей, как одновременным платежом на всю сумму, так и
частями.
6.9. Подрядчик обязуется возместить Генподрядчику убытки (реальный ущерб) в
виде расходов, которые Генподрядчик произведет или должен будет произвести в
случае признания налоговыми органами неправомерным учета расходов на
приобретение Работ в рамках Договора и применения налоговых вычетов в отношении
сумм НДС, предъявленных Подрядчиком в рамках Договора по следующим мотивам
(основаниям):
6.9.1. неправильное (т.е. с нарушением установленного порядка) или
несвоевременное оформление счетов-фактур, актов о приемке выполненных работ;
6.9.2. нарушение налоговых обязанностей по отражению в качестве дохода
сумм, полученных от Генподрядчика по Договору, а равно по исчислению и
перечислению в бюджет НДС;
6.9.3. привлечение Подрядчиком в качестве Субподрядчиков организаций, не
исполняющих налоговые обязанности и/или не имеющих собственного достаточного
персонала и иных ресурсов для выполнения Работ и/или привлекших для выполнения
порученных им Работ организации, которые своими силами работы также не
исполнили.
В состав убытков подлежащих возмещению включаются:

сумма доначисленного по указанным выше основаниям налога (НДС и
налог на прибыль);

начисленные пени на сумму, указанную в предыдущем абзаце;

сумма налоговых санкций за нарушения, приведенные в настоящем
пункте Договора.
Стороны договорились о том, что документом, подтверждающим возникновение
оснований для возмещения Подрядчиком Генподрядчику сумм убытков, указанных в
настоящем пункте, является вступившее в силу решение налогового органа о
доначислении налога, пени и штрафа, приведенных выше.
14
В случае обжалования Генподрядчиком названного решения налогового органа
в судебном порядке документом, подтверждающим возникновение оснований для
возмещения Подрядчиком убытков, является вступившее в силу решение суда. В этом
случае дополнительно и независимо от решения, принятого судом, Подрядчик
обязуется компенсировать судебные расходы в части, не покрытой судебным актом.
6.10. В случае если Подрядчик заключил договор с субподрядчиками в
нарушение п. 3.2.1. Договора, то Подрядчик выплачивает Генподрядчику штраф в
размере 20 (двадцати) % от Цены Договора.
В любом случае все расходы Подрядчика, связанные с привлечением
Субподрядчика в нарушение п. 3.2.1. Договора, относятся на Подрядчика и ни при
каких обстоятельствах компенсации Генподрядчиком не подлежат.
6.11. За нарушение Генподрядчиком предельного срока исполнения
обязательства по оплате по настоящему Договору Подрядчик имеет право взыскать с
Генподрядчика проценты за пользование чужими денежными средствами в размере
1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ (ст. 395 ГК РФ). Данная неустойка является
единственным возмещением объективно оцененных Сторонами возможных убытков
Подрядчика, вызванных нарушением денежного обязательства.
6.12. Подрядчик обязуется, в случае предъявления к Генподрядчику требований,
связанных с исполнением Работ, указанных в Техническом задании (Приложение №1 к
настоящему Договору) вступить в судебный процесс в качестве третьего лица на
стороне ответчика.
6.13.Генподрядчик вправе осуществить удержание причиненных убытков,
начисленных штрафных санкций из сумм, причитающихся к выплате Подрядчику за
выполненные Работы.
6.14. Стороны согласились, что везде, где установлена в Договоре и/или
действующем законодательстве Российской Федерации обязанность Генподрядчика
возместить Подрядчику убытки, под убытками будут пониматься документально
подтвержденные понесенные расходы Подрядчика (реальный ущерб).
6.15. Подрядчик несет ответственность в течение всего периода выполнения
Работ за любой ущерб имуществу или вред жизни и здоровью, причиненные по вине
Подрядчика работникам Подрядчика, Генподрядчика, и иным третьим лицам, включая
без ограничений ущерб имуществу и вред жизни и здоровью в результате нарушения
правил техники безопасности, пожарной безопасности, либо халатности со стороны
работников Подрядчика. Подрядчик обязуется компенсировать ущерб в порядке и в
размерах, установленных действующим законодательством РФ.
6.16. Подрядчик несет ответственность за любой ущерб, причиненный по вине
Подрядчика территориям общего пользования, дорогам, улицам, тротуарам,
канализационным системам, электролиниям, телеграфным или телефонным цепям,
трубопроводам или иным конструкциям коммунальных сетей, произошедший в ходе
выполнения Работ.
6.17. Неустойка, которую обязан выплатить Подрядчик за нарушение своих
обязательств по Договору, не является зачетной и убытки, которые понес
Генподрядчик в результате не исполнения или ненадлежащего исполнения
Подрядчиком своих обязательств по Договору, взыскиваются сверх неустойки.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. В Договоре под "Обстоятельствами непреодолимой силы" понимаются
любые непредвиденные события (отличающиеся от непредвиденных существенных
изменений рыночных условий), которые возникают после подписания Договора и
которые неподконтрольны ссылающимся на них Сторонам, включая стихийные
бедствия, действия неприятельского государства, войны, восстания, вмешательство
военных или военизированных организаций, забастовки, пожары, взрывы, при условии,
15
что:
7.1.1. такое событие, несмотря на принятие разумных мер и проявление
должной осмотрительности (включая осуществление разумных финансовых затрат) не
могло быть предотвращено, преодолено или устранено полностью или частично такой
Стороной;
7.1.2. такое событие существенным и неблагоприятным образом повлияло со
временем на способность затронутой этим событием Стороны выполнить свои
обязательства по Договору;
7.1.3. затронутая Сторона предприняла все разумные меры предосторожности,
должной осторожности и предприняла разумные альтернативные меры (включая
осуществление разумных финансовых затрат) с целью избежать влияния такого
события на способность такой Стороны выполнить свои обязательства по Договору и
минимизировать последствия такого события; и
7.1.4. такое событие или его последствия не являются результатом
неспособности затронутой данным событием Стороны выполнить какие-либо свои
обязательства по Договору.
7.2. Какие-либо задержки или невыполнение своих обязательств какой-либо
Стороной не являются нарушением Договора, если и в той мере, в какой такие
задержки или невыполнение обязательств вызваны Обстоятельством непреодолимой
силы. При этом, Сторона, которая предполагает воспользоваться положениями
настоящей статьи должна:
7.2.1. направить уведомление другой Стороне в кратчайший возможный срок,
но в любом случае в течение 48 часов после первого наступления Обстоятельства
непреодолимой силы. При этом уведомление должно содержать разумное
подтверждение
характера
обстоятельств,
составляющих
Обстоятельство
непреодолимой силы, наряду с оценкой его ожидаемой продолжительности и
возможного воздействия на выполнение затронутой Стороной ее обязательств по
Договору;
7.2.2. предпринять все разумные и усердные меры для продолжения
выполнения своих обязательств по Договору;
7.2.3. оперативно и усердно предпринимать все меры для исправления или
устранения Обстоятельством непреодолимой силы и его последствий;
7.2.4. предпринимать все разумные и усердные меры для минимизации или
ограничению негативных последствий Обстоятельством непреодолимой силы и ущерба
для другой Стороны; и
7.2.5. ежемесячно предоставлять отчеты другой Стороне о предпринимаемых
действиях и планах действий в соответствии с подпунктами 7.2.2., 7.2.3., 7.2.4. и
незамедлительно уведомлять другую Сторону о прекращении действия Обстоятельства
непреодолимой силы.
7.3. С учетом положений настоящего Раздела, в случае если выполнение
обязательств по Договору оказывается невозможным в связи с Обстоятельством
непреодолимой силы на срок более 6 (шести) месяцев каждая из Сторон оставляет за
собой право отказаться от Договора путем направления письменного уведомления об
этом другой Стороне в течение 30 (тридцати) дней.
7.4. Право Подрядчика, возникающее из Обстоятельства непреодолимой силы,
заключается в праве на изменение сроков выполнения Работ с заключением
соответствующего дополнительного соглашения к Договору.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему
Договору или в связи с ним, разрешаются в претензионном порядке. Претензия,
направляемая виновной Стороне, должна иметь наименование «Претензия». Претензия
16
направляется контрагенту с приложением подтверждающих заявленные требования
документов и должна быть рассмотрена в течение 30 (тридцати) календарных дней с
момента ее получения. Если в ходе претензионного урегулирования споров стороны не
придут к соглашению, они вправе обраться в Арбитражный суд г. Москвы.
8.2. Рассмотрение спора в претензионном, судебном порядке в процессе
исполнения Сторонами своих обязательств по заключенному Договору не является
основанием для приостановления Подрядчиком выполняемых по Договору Работ.
8.3. В части не урегулированной настоящим Договором, отношения сторон
регулируются действующим законодательством РФ.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
9.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими
Сторонами и действует до момента полного исполнения ими своих обязательств.
Датой подписания договора является дата, указанная в верхнем правом углу
первой страницы Договора.
9.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только
в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
9.4. Настоящим Подрядчик и Генподрядчик выражают свое согласие с тем, что
Генподрядчик вправе уступить/перевести права и/или обязанности по настоящему
Договору в пользу Заказчика. При этом Подрядчик самим фактом заключения
настоящего Договора выражает свое согласие на уступку/перевод прав и/или
обязанностей в пользу Заказчика. Стороны согласились, что уступка/перевод прав
и/или обязанностей в пользу Заказчика будет оформляться отдельным соглашением,
договором, заключаемым между Заказчиком, Генподрядчиком и Подрядчиком.
9.5. Стороны согласились, что Заказчик имеет возможность предъявления
требований и (или) претензий непосредственно к Подрядчику независимо от уступки
(перевода прав и (или) обязанностей) по настоящему Договору в пользу Заказчика.
9.6. Настоящим Стороны выражают свое согласие с тем, что Работы по
Договору могут быть приостановлены Генподрядчиком в случае приостановления
исполнения Договора, заключенного между Заказчиком и Генподрядчиком. В случае
приостановления Работ по настоящему Договору по данному основанию ни одна из
Сторон не несет ответственность за нарушение условий о сроках выполнения
обязательств по Договору. Для того, чтобы считать приостановление начавшимся,
достаточно уведомления со стороны Генподрядчика в адрес Подрядчика.
Приостановление действует с даты получения уведомления Подрядчиком и до даты
получения уведомления об окончании приостановления.
9.7. Настоящим Подрядчик подтверждает, что положения пунктов 9.4 - 9.6 не
могут трактоваться, как дающие ему право предъявлять какие-либо требования к
Заказчику до того момента, как Заказчик в установленном порядке, принял на себя
права и/или обязанности по настоящему Договору.
9.8. Подрядчик не вправе удерживать никакую вещь, результат работ, включая
оборудование, материалы, подлежащие передаче Генподрядчику, и правила статей 712,
359 и 360 Гражданского кодекса РФ не применяются.
9.9. Весь документооборот, оформление первичных документов по Договору
должно осуществляться Сторонами в соответствии с унифицированными формами,
действующими на момент исполнения Стороной конкретного обязательства по
Договору, при условии, если какие-либо формы, либо отдельные условия документов,
либо отдельные требования к ним не будут определены Сторонами в Договоре, а также
в дополнительных соглашениях к нему.
9.10. Генподрядчик имеет право отказаться в одностороннем порядке от
17
настоящего Договора в любое время до сдачи ему результатов работ. Настоящим
Стороны выражают свое согласие с тем, что одним из оснований одностороннего
отказа Генподрядчика от настоящего Договора может являться прекращение или
приостановления действия Основного договора, заключенного между Заказчиком и
Генподрядчиком.
9.11. В случае расторжения, одностороннего отказа от настоящего Договора,
Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения
Уведомления Генподрядчика о расторжении, отказе от Договора передать
Генподрядчику по акту приема-передачи, подписанному уполномоченными
представителями Сторон, все исполненное по настоящему Договору. В случае, не
передачи Подрядчиком результатов выполненных Работ Генподрядчику, Работы
считаются не выполненными, и Подрядчик обязан не позднее 10 (Десяти) рабочих дней
с даты получения уведомления о расторжении, отказе от Договора, перечислить
Генподрядчику все ранее полученные от него суммы. Если сумма денежных средств,
поступивших от Генподрядчика к Подрядчику, превышает сумму платежей,
причитающихся Подрядчику за переданный объем результатов Работ, то Подрядчик в
течение 10 (десяти) дней с момента передачи результатов Работ вернет Генподрядчику
излишек денежных средств.
9.12. Подрядчик, ни при каких обстоятельствах, не имеет права на компенсацию
упущенной выгоды в связи с досрочным прекращением Договора по любым
основаниям и все возможные убытки Подрядчика определяются фактическими
документально подтвержденными расходами.
9.13. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие
приложения:
Приложение №1. Техническое задание;
Приложение № 2. Смета.
Приложение № 3: Контрольный лист требований к подрядным организациям по
вопросам техники безопасности.
Приложение №4: Перечень мест (условий производства) и видов работ
повышенной опасности, при выполнении которых ответственный за производство
работ должен выдавать наряд-допуск для своих работников.
Приложение №5: Перечень копий документов, представляемых подрядчиком до
начала работ на строительной площадке.
Приложение № 6: Требования к оформлению графиков работ.
Приложение № 7: Заявка на допуск работников Подрядчика на строительную
площадку.
Приложение № 8: Требования к оформлению спецодежды и средств
индивидуальной защиты.
9.14. Подрядчик не имеет права передавать свои права и/или обязанности по
данному Договору какой-либо третьей стороне без предварительного письменного
согласия Генподрядчика. Нарушение данного пункта дает Генподрядчику право
прекратить действие настоящего Договора.
10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
10.1. Условия Договора, любая информация, документация и другие материалы,
полученные одной Стороной в ходе исполнения Договора или при содействии другой
Стороны, за исключением информации, которая не может являться в соответствии с
законодательством РФ коммерческой тайной, признается конфиденциальной (далее
«Конфиденциальная информация»), то есть не подлежащей опубликованию, передаче
третьим лицам или разглашению иным способом одной Стороной без письменного
согласия другой Стороны.
10.2. Стороны принимают все необходимые меры для предотвращения
18
разглашения Конфиденциальной информации или ознакомления с ней третьих лиц без
письменного согласия на то каждой стороны. С Конфиденциальной информацией
могут быть ознакомлены только те сотрудники, которые непосредственно связаны с
исполнением Договора.
10.3. Подрядчик обязуется обеспечить сохранность полученных от
Генподрядчика документов, а также несет ответственность перед Генподрядчиком за
несанкционированное разглашение Конфиденциальной информации в течение срока
действия Договора и пяти лет после прекращения его действия.
10.4. В случае нарушения Подрядчиком обязательств, установленных настоящей
Статьей, последний обязуется возместить Генподрядчику причиненный реальный
ущерб, в виде документально подтвержденных произведенных расходов.
11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Генподрядчик:
Подрядчик:
ОАО «Группа Е4»
Адрес: 115280, г. Москва,
ул. Автозаводская, д. 21, корп. 1
ИНН 7720554943 КПП 774501001
ОГРН 1067746688008 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ФИЛИАЛ АБ "РОССИЯ"
р/с 40702810435010005633
к/с 30101810400000000132
БИК 044599132
Телефон: (495) 642-83-44
Факс: (495) 642-83-45
E-mail: e4@e4group.ru
ОГРН 1027402813085 ОКПО 04676697
ИНН/КПП 7450005442/745001001
12. ПОДПИСИ СТОРОН.
Генподрядчик:
Подрядчик:
ОАО «Группа Е4»
19
Приложение № 1
к Договору строительного подряда
№___
от «______»______________2011г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На выполнение земляных работ подготовительного периода строительства в ходе
реализации проекта: «Территория Серовской ГРЭС. Строительство энергоблоков
ПГУ-420 (ст.№9.10) с выделением первого пускового комплекса -энергоблок
ст.№9» .
20
Приложение № 2
к Договору строительного подряда
№___
от «______»______________2011г.
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА
На выполнение земляных работ подготовительного периода строительства в ходе
реализации проекта: «Территория Серовской ГРЭС. Строительство энергоблоков
ПГУ-420 (ст.№9.10) с выделением первого пускового комплекса -энергоблок
ст.№9» .
21
Приложение № 3
к Договору подряда № ___
на выполнение общестроительных работ
от _____________2011 г.
Контрольный лист
требований к подрядным организациям
по вопросам техники безопасности
Начало формы _____________________________________________________
Подрядная
организация________________________________________________________
_________________________________________________________________
Руководитель подрядной
организации________________________________________________________
(Ф.И.О.)
Инженер по ОТ подрядной организации________________________________
__________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
Адрес подрядной
организации________________________________________________________
Контактный
телефон___________________________________________________________
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
Требования по ТБ
да / нет
Наличие удостоверений по промышленной безопасности (Группы
А,Б-8,В,Г-2, Г-3) у руководителей и специалистов
Наличие удостоверений по проверке знаний поОТ у руководителей,
специалистов и рабочих
Наличие специалистов, имеющих удостоверения об обучении, как
лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами
Наличие удостоверений об обучении у стропальщиков
Наличие у работников удостоверений по прохождению пожарного
минимума
Наличие у соответствующих работников удостоверений по
электробезопасности
Освидетельствование грузоподъемных средств (кранов, вышек)
Обеспечение работников СИЗ (защитные каски, спецодежда,
защитные очки, щитки, респираторы)
22
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Наличие знаков опасности, предупредительных знаков, ограждений
Наличие страховочных поясов с неистекшим сроком испытаний
Наличие контейнеров для хранения кислородных, ацетиленовых и
пропановых баллонов
Наличие подставок под кислородные и пропановые баллоны
Наличие защитных чехлов для кислородных и пропановых
баллонов от прямых солнечных лучей
Наличие лесов, подмостей и лестниц, соответствующих ГОСТу
Наличие медицинской аптечки
Наличие у работников непросроченных справок о прохождении
периодических медицинских осмотров
Наличие необходимого количества исправных и проверенных
огнетушителей
Наличие ППР
Наличие журналов по проверке лесов, тары, грузозахватных
приспособлений, лестниц, учета выдачи СИЗ
Наличие нарядов-допусков на работы повышенной опасности;
Наличие журналов регистрации инструктажей на РМ
Наличие на участке инструкций по ОТ по профессиям
Наличие на участке работ бытовки (помещения) для переодевания,
приема пищи
Наличие тары для мусора, для строительных отходов, для
электродов
Наличие документов по аттестации стационарных и
нестационарных мест
«____»_________2011 г.
Руководитель подрядной организации
_______________
_____________________________________________
(подпись)
(Ф. И. О.)
______________________________________________________Конец формы
Генподрядчик
Подрядчик
_______________________/__________________/
М.П.
__________________/__________________/
М.П.
23
Приложение № 4
к Договору подряда № ___
на выполнение общестроительных работ
от _____________2011 г.
ПЕРЕЧЕНЬ
мест (условий производства) и видов работ повышенной опасности, при
выполнении которых ответственный за производство работ должен выдавать
наряд-допуск для своих работников
1.
Выполнение работ с применением грузоподъемных и других
строительных машин в охранных зонах ЛЭП;
2.
Выполнение земляных работ в охранных зонах электрокабелей, газа,
нефтепродуктов и других подземных коммуникаций;
3.
Выполнение работ в колодцах, шурфах, замкнутых и труднодоступных
пространствах (в резервуарах, в которых хранились горюче-смазочные материалы);
4.
Выполнение земляных работ на участках с патогенным заражением
почвы (свалки, скотомогильники и т.п.);
5.
Выполнение совмещенных работ, где имеется опасность со смежных
участков;
6.
Работы с применением пиротехнического инструмента;
7.
Работы с применением предохранительного пояса вблизи не
огражденного перепада по высоте 1,3 м и более;
8.
Газоопасные работы;
9.
Огневые работы в зоне нахождения горючих материалов;
10.
Выполнение работ в непосредственной близости от полотна или проезжей
части эксплуатируемых кранов, автомобильных и железных дорог, не имеющих
защитных ограждений;
11.
Возведение (монтаж) и разборка (демонтаж) строительных лесов высотой
более 5 м;
12.
Работы, проводимые в действующих электроустановках;
13.
Высотные работы;
14.
Осуществление текущего ремонта, демонтажа оборудования, а также
производство ремонтных или каких-либо строительно-монтажных работ при наличии
опасных факторов действующего предприятия;
15.
Работы с использованием источников ионизирующего излучения.
Порядок выдачи наряда–допуска
- наряд-допуск необходимо выдавать, когда производственная опасность связана
с местом или условиями работы;
- При выполнении работ в охранных зонах коммуникаций или на территории
действующих предприятий наряд-допуск выдается только при наличии письменного
разрешения организации – владельца коммуникаций или предприятия на производство
работ и согласующих мероприятий по обеспечению безопасности работ.
К работам разрешается приступать только после проверки выполнения всех
мероприятий ОТпредставителем этой организации (допускающим);
- Наряд-допуск выдается непосредственно руководителю работ (прорабу,
мастеру) лицом, уполномоченным приказом руководителя организации.
24
Лицо, выдавшее наряд-допуск обязано осуществлять контроль за ходом
выполнения предусмотренных там мероприятий по безопасности труда;
- Перед началом работ руководитель работ обязан ознакомить работников с
мероприятиями по безопасности работ и оформить инструктаж с записью в наряде –
допуске;
Наряд-допуск выдается на срок, необходимый для выполнения заданного объема
работ. В случае возникновения в процессе производства работ возникновения опасных
или производственных факторов, не предусмотренных нарядом–допуском, работы
следует прекратить, наряд-допуск аннулировать и возобновить работы только после
выдачи нового наряда-допуска.
Выдача наряда-допуска должна регистрироваться в специальном журнале.
Генподрядчик
Подрядчик
_______________________/_______________
___/
М.П.
__________________/__________________/
М.П.
Приложение №5
к Договору подряда № ___
25
на выполнение общестроительных работ
от __________2011 г.
Перечень
копий документов, представляемых подрядчиком до начала работ
на строительной площадке
1. Копию приказа о назначении лиц ответственных за обеспечение охраны
труда в пределах порученных участков работ (ответственного производителя работ по
строительному объекту). В приказе должны быть указаны лица ответственные за
обеспечение охраны труда, выполнение требований промышленной безопасности,
пожарной
безопасности,
экологической
безопасности,
электробезопасности,
подготовку и проведение огневых работ;
2. Копию приказа о назначении лиц, ответственных за безопасное
проведение работ кранами (вышками). В приказе должно быть:
 указаны ответственные ИТР за безопасное производство работ кранами и
вышками;
 указано лицо, выполняющее его обязанности в случае отсутствия
ответственного за безопасное производство работ кранами (вышками);
 указаны аттестованные стропальщики;
 указаны номера удостоверений всех выше перечисленных в приказе лиц;
3. Копии удостоверений ИТР (выполняющих работы на данном объекте) по
охране труда, по промышленной безопасности, по электробезопасности, по пожарному
минимуму, ответственных за безопасное производство работ кранами и вышками (при
себе иметь оригиналы);
4. Копии удостоверений стропальщиков (при себе иметь оригиналы);
5. Копии удостоверений работников по электробезопасности (при себе
иметь оригиналы);
6. Копии удостоверений газоэлектросварщиков, газорезчиков (при себе
иметь оригиналы);
7. Копию перечня мест производства и видов работ, выполняемых по
наряду допуску, утвержденному на предприятии;
8. Копию приказа о назначении лиц, уполномоченных выдавать нарядыдопуски на огневые работы, и работы повышенной опасности;
9. Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте;
10. Журнал трех ступенчатого контроля;
11. Журнал осмотра съемных грузозахватных приспособлений и тары;
12. Журнал учета средств индивидуальной защиты (предохранительные
пояса, каски, и др.);
13. Журнал учета выдачи нарядов-допусков;
14. Комплект необходимых производственных инструкций, инструкций
поОТ и пожарной безопасности по профессиям и видам работ, утвержденных на
предприятии в установленном порядке.
Генподрядчик
Подрядчик
______________/__________________/
М.П.
_____________/__________________/
М.П.
Приложение №6
26
к Договору подряда №_____
на выполнение общестроительных работ
от ______________________ г.
Требования к разработке и формату предоставления графиков выполнения работ
Детальный график должен быть разработан в формате, совместимом с Primavera
(Primavera, MicrosoftProject).
График должен быть представлен Подрядчику, помимо бумажной версии, в виде
электронных файлов следующего формата:
1.1. *.PDF с наличием подписи уполномоченного представителя
Субподрядчика;
1.2. *.XER (формат файлов Primavera), если график разработан в Primavera;
или
1.3. *.MPX и *.MPP (формат файлов MicrosoftProject), если график
разработан в MicrosoftProject.
При разработке графика должны соблюдаться следующие требования:
1.4. Графику должен быть присвоен уникальный код (ID графика) NCCPPL3-CO-UGRSG и название «Выполнение общестроительных работ для
СеровскойГРЭС»
1.5. Каждой работе (задаче) графика должен быть присвоен уникальный
идентификатор (ID работы) в виде:
L3-CO-UN-NNNNNN, где:
CO – код, указывающий на отношение работы к подпроекту
«Строительные работы»;
UN – номер энергоблока (U0 – общестанционные здания и сооружения,
U1 – Энергоблок №1, U2 – энергоблок №2, U3 – Энергоблок №3)
NNNNNN - порядковый номер работы, для графиков поставки шаг 100
(например, 100100, 100200 и т.д.). Порядковые номера работ должны
начинаться с 100000.
Таким образом, ID работы Графика может быть:
L3-U0-CO-100100.
1.6. Для каждой работы (задачи) Графика должны быть указаны:
1.6.1. Планируемые даты старта и финиша работы (либо только даты
финиша для вех).
1.6.2. Плановая продолжительность выполнения работ в рабочих днях
(за исключением вех) в соответствии с календарем, по которому
выполняется работа.
1.7. Все работы должны быть связаны зависимостями в соответствии с
последовательностью их выполнения.
При печати в PDF-версии информация по графику выполнения работ должна
быть представлена в следующем виде:
1.8. Работы должны быть сгруппированы по пакетам работ в соответствии с
иерархией.
1.9. В таблице работ должны быть выведены следующие колонки:
Уникальный идентификатор работы (ID работы);
1.9.1. Название работы;
27
1.9.2. Исходная продолжительность;
1.9.3. Дата начала;
1.9.4. Дата окончания;
1.9.5. Исполнитель работы.
1.10.
В графике выполнения работ (линейном графике или диаграмме
Гантта) информация должна быть представлена в следующем виде:
1.10.1. видны зависимости между работами;
1.10.2. шакала времени – Год-месяц;
1.10.3. видны линии целевого плана (базового плана).
1.11.
В колонтитулах к графику должна быть указана нумерация
страниц и предусмотрены разделы для проставления виз
уполномоченных Представителей, как со стороны Подрядчика, так и со
стороны Субподрядчика.
Генподрядчик
Подрядчик
________________/__________________/
М.П.
_____________/_________________/
М.П.
Приложение № 7
к Договору подряда № ___
28
на выполнение общестроительных работ
от _____________ г.
_____________________________ начало формы _______________________________
Заявка на допуск работников Подрядчика на Строительную площадку
№
п/п
Ф.И.О.
Работника
Паспортные
данные
Должность в
штате
Подрядчика
Реквизиты
договора
ГПХ, если
работник
не в штате
Наименование
и ИНН
субподрядчика,
если лицо
является его
работником
Данные о
квалификации,
и о пожарном
минимуме
1
2
3
…
Подрядчик:
____________________
________________________________ конец формы _____________________________
Генподрядчик
________________/__________________/
М.П.
Подрядчик
_____________/__________________/
М.П.
Приложение №8
29
к договору подряда №___
на выполнение общестроительных работ
от «____»____2010 г.
Требования к оформлению спецодежды и средств
индивидуальной защиты
1.Настоящие требования распространяются на мужские и женские
костюмы, состоящие из куртки и брюк или полукомбинезона, а также
халатов, предназначенные в качестве специальной одежды для защиты
работающих от общих производственных загрязнений и механических
воздействий при выполнении работ на площадках строительства.
2.Костюмы должны изготавливаться в соответствии с ГОСТ 2757487 и ГОСТ 27575-87 , халаты – ГОСТ 12.4.131 и 12.4.132 с учетом
дополнительных требований к конструкции и элементам фирменной
атрибутики.
3. Для персонала подрядных организаций допускается на лицевой
стороне спецодежды дополнительно размещать свой логотип («липучка»,
шеврон и т.п.) с наименованием подразделения.
4. Требования к материалу
4.1.Материал должен соответствовать требованиям к материалам,
указанным в ГОСТах 27574-87; 27575-87; 12.4.131 и 12.4.132.
4.2 Цвета: синий, зеленый.
Примечание: в примерах выполнения спецодежды даны
ориентировочные обозначения цветовой гаммы в системе NCS.
5. Описание элементов фирменной атрибутики специальной
одежды
5.1 Описание элементов фирменной атрибутики, используемых
на куртке.
5.1.1. Передняя часть куртки.
Основной цвет – синий. Кокетка зеленого цвета высотой не менее 15
см. Над кокеткой расположена полоса из основного материала синего
цвета высотой 1,5 см по плечу. Ниже кокетки нашита световозвращающая
полоса серого цвета шириной не менее 2,5 см. На левом кармане нанесен
«графический» вариант логотипа ОАО «Группа Е4» белого цвета
размером 10х7,2 см.
5.1.2. Задняя часть куртки.
Основной цвет – синий. Кокетка зеленого цвета высотой 16 см. Над
кокеткой расположена полоса из основного материала синего цвета
высотой 1,5см по плечу и 3 см под воротником по спине. Ниже кокетки
нашита световозвращающая полоса серого цвета шириной не менее 2,5 см.
На 3 см ниже световозвращающей полосы по центру нанесен логотип ОАО
30
«Группа Е4» белого цвета размером 22х13,5 см
5.1.3. Рукава.
Основной цвет – синий.
5.2. Описание элементов фирменной атрибутики, используемых
на брюках.
Основной цвет – синий. На высоте 22 см от нижнего края нашита
световозвращающая полоса серого цвета шириной не менее 2,5 см. Полоса
нашита вкруговую.
5.3. Описание элементов фирменной атрибутики, используемых
на полукомбинезоне.
Основной цвет – синий. По всей длине лямок по центру пришита
световозвращающая полоса серого цвета шириной не менее 2,5 см. На
брючной части на высоте 22 см от низа нашита световозвращающая полоса
серого цвета шириной не менее 2,5 см.
5.4.Описание элементов фирменной атрибутики, используемых
для халата.
5.4.1. Передняя часть халата
Основной цвет – синий. Кокетка зеленого цвета высотой 15 см от
плечевого шва. Ниже кокетки нашита световозвращающая полоса серого
цвета шириной не менее 2,5 см. Ниже световозвращающей полосы на 3 см
с левой стороны нанесен «графический» вариант логотипа ОАО «Группа
Е4» белого цвета размером 10х7,2 см.
5.4.2. Задняя часть халата
Основной цвет – синий. Кокетка зеленого цвета высотой 15 см от
плечевого шва. Ниже кокетки нашита световозвращающая полоса серого
цвета шириной не менее 2,5 см.
На высоте 18,5 см от верха (1 см от световозвращающей полосы)
нанесен логотип ОАО «Группа Е4» белого цвета размером 22х13,5 см.
5.4.3. Рукава
Основной цвет – синий.
5.5. Описание и размеры фирменных логотипов.
31
5.5.1. Логотип ОАО «Группа Е4»
Логотип имеет размер 22х13,5 см. Основной цвет – белый. Способ
выполнения – шелкография.
5.5.2. «Графический» вариант логотипа ОАО «Группа Е4»
Логотип имеет размер 10х7,2 см. Основной цвет – белый. Способ
выполнения – шелкография.
5.5.3. Дополнительные требования
5.1. Логотип и метод нанесения его на спецодежду должны быть
устойчивы к химической чистке и термообработке.
Пример №1 выполнения мужской спецодежды (костюм, комбинезон,
каска) с использованием фирменной атрибутики.
32
33
Пример №2 выполнения женской спецодежды (куртка,
комбинезон, каска) с использованием фирменной атрибутики.
34
Пример №3 выполнения халата мужского с использованием
фирменной атрибутики.
35
Пример №4 выполнения халата женского с использованием
фирменной атрибутики.
Пример №4 выполнения халата женского с использованием
фирменной атрибутики.
Генподрядчик
________________/__________________/
М.П.
Подрядчик
_____________/__________________/
М.П.
36
37