конкурсная документация - Администрация ЗАТО г.Зеленогорска

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
открытого конкурса № 006 – 08 на выполнение текущего ремонта зданий муниципальных
образовательных учреждений для нужд Управления образования администрации ЗАТО
г. Зеленогорска Красноярского края
1. Требования к содержанию и форме заявки на участие в открытом конкурсе
1.1. Для участия в открытом конкурсе участник размещения заказа подает заявку на
участие в открытом конкурсе в срок и по форме, которые установлены настоящей конкурсной
документацией.
1.2. Участник размещения заказа подает заявку на участие в открытом конкурсе в
письменной форме в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается номер и
наименование открытого конкурса (лота), на участие в котором подается данная заявка.
Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное
наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения
о месте жительства (для физического лица).
Заявка должна быть составлена на русском языке. Подача заявки в форме электронного
документа не предусмотрена.
1.3. Заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать:
1.3.1. Сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку
на участие в конкурсе:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой
форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество,
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного
телефона (анкета участника размещения заказа согласно приложению 1 к настоящей
конкурсной документации);
б) выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально
заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть
месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого
конкурса, выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей
или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей),
полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте
извещения о проведении открытого конкурса, копии документов, удостоверяющих личность
(для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического или физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего
государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня
размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса;
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
участника размещения заказа;
г) документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа, в случае
проведения конкурса на выполнение работ, оказание услуг, если в конкурсной документации
указан такой критерий оценки заявок на участие в конкурсе, как квалификация участника
размещения заказа.
1.3.2. Предложение участника об условиях исполнения муниципального контракта
должно содержать:
- заполненный бланк заявки (приложение 2 к настоящей конкурсной документации);
- предложение участника размещения заказа по выполнению муниципального контракта
(приложение 3 к настоящей конкурсной документации);
- копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям,
установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (сертификаты,
свидетельства и т.п.);
- иные предложения об условиях исполнения муниципального контракта.
1.3.3. Документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника
размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе:
- копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа
требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к
лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся
предметом конкурса (лицензии и т.п.).
1.3.4. Документы или копии документов, подтверждающих отсутствие у участника
размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за
прошедший календарный года, размер которой превышает 25 % балансовой стоимости активов
участника размещения заказов по данным бухгалтерской отчетности за последний
завершенный отчетный период (справку о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам в
бюджеты любого уровня и государственные внебюджетные фонды за последний отчетный
период с отметкой налоговой инспекции, копии унифицированных Формы № 1 и Формы № 2
бухгалтерской отчетности за 2006 год и последний отчетный период (квартал) 2007 года с
отметкой налоговой инспекции, заверенные печатью участника размещения заказа (для
юридических лиц), копии налоговой декларации (для индивидуальных предпринимателей и
т.п.).
Непредставление участником документов, указанных в п. 1.3.4., не является основанием
для отказа участнику в допуске к участию в конкурсе.
Заказчик, уполномоченный орган в соответствии с ч. 3 ст. 12 Федерального закона от
21.07.2005 г. N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд» вправе запросить у соответствующих
органов и организаций сведения о наличии задолженности участника по начисленным налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год.
2. Требования к описанию участниками размещения заказа товаров, работ, услуг,
являющихся предметом конкурса
Предмет конкурса - выполнение текущего ремонта зданий муниципальных
образовательных учреждений для нужд Управления образования администрации ЗАТО
г. Зеленогорска Красноярского края.
Участник размещения муниципального заказа должен предоставить на рассмотрение
свои предложения исполнения муниципальных контрактов (приложение 3 к настоящей
конкурсной документации) в соответствии с проектами муниципальных контрактов
(приложение 4 к настоящей конкурсной документации).
3. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества товаров, работ,
услуг
Участник размещения заказа должен указать срок предоставления гарантии качества
выполненных работ.
4. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
Место, условия и сроки выполнения работ в соответствии с проектами муниципальных
контрактов (приложение 4 к настоящей конкурсной документации).
4.1. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота)
Начальная (максимальная) цена
Лот № 1 – 1 496 400 руб. 00 коп
Лот № 2 – 1 800 100 руб. 00 коп
Лот № 3 – 1 842 200 руб. 00 коп
Лот № 4 – 836 400 руб. 00 коп
Лот № 5 – 1 336 200 руб. 00 коп
Лот № 6 – 1 891 000 руб. 00 коп
Лот № 7 – 828 921 руб. 00 коп
Лот № 8 – 264 123 руб. 00 коп
Лот № 9 – 918 828 руб. 00 коп
Лот № 10 –1 418 000 руб. 00 коп
Лот № 11 –768 546 руб. 00 коп
Лот №12 – 1 589 840 руб.00 коп
Лот № 13 – 939 673 руб. 00 коп
Лот № 14 – 950 000 руб. 00 коп
Лот № 15 – 956 000 руб. 00 коп
Лот № 16 – 1 592 200 руб. 00 коп
Лот № 17 – 728 135 руб. 00 коп
Лот № 18 – 687 950 руб. 00 коп
Лот № 19 – 325 591 руб. 00 коп
Участник имеет право предложить только один вариант цены муниципального
контракта. В случае предложения участником двух и более вариантов цены контракта заявка
такого участника будет отклонена единой комиссией по размещению муниципального заказа
(далее – комиссия).
4.2. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг
В соответствии с условиями, указанными в проектах муниципальных контрактов
(приложение 4 к настоящей конкурсной документации).
4.3. Источник финансирования заказа
Местный бюджет на 2008 г.
5. Порядок формирования цены контракта (цены лота)
Цена контрактов указана с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату
таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.
6. Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта
Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками,
(исполнителями, подрядчиками) – рубль Российской Федерации.
7. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю
Официальный курс иностранной валюты к рублю Российской Федерации
установленный Центральным банком Российской Федерации и используемый при оплате
заключенного муниципального контракта применяется на момент вскрытия конвертов.
8. Сведения о возможности заказчика изменить предусмотренные контрактом количество
товаров, объем работ, услуг
Заказчик, по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в ходе
исполнения контракта вправе изменить не более чем на 10 % предусмотренные контрактом
количество товаров, объем работ, услуг при изменении в потребности в товарах, работах,
услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых заключен контракт, или
при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, услуг, не предусмотренных
контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом. В случае если
это предусмотрено документацией об аукционе, а также в случае, если заказ размещается у
единственного поставщика в соответствии п. 16 ч. 2 ст. 55 настоящего Федерального закона,
заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не
более чем на 10% количество всех предусмотренных контрактом товаров при изменении
потребности в товарах, на поставку которых заключен контракт.
При поставке дополнительного количества таких товаров, выполнении дополнительного
объема таких работ, оказании дополнительного объема таких услуг заказчик по согласованию с
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) вправе изменить первоначальную цену контракта
пропорционально количеству таких товаров, объему таких работ, услуг, но не более чем на 10
% такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с
сокращением потребности в поставке таких товаров, выполнении таких работ, оказании таких
услуг заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. Цена единицы
дополнительного поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в
поставке части товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены
контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.
9. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в
конкурсе
Заявки на участие в конкурсе составляются на русском языке и принимаются в
запечатанном конверте.
Заявки направляются в отдел муниципальных заказов и предпринимательства
администрации ЗАТО г. Зеленогорска Красноярского края по адресу: 663690, Красноярский
край, г. Зеленогорск, ул. Мира, 15, каб. 209, в часы работы администрации ЗАТО города
Зеленогорска Красноярского края.
Дата начала срока подачи заявок:
« 13» марта 2008г.
Дата окончания срока подачи заявок: «14» апреля 2008 г. до 10 час. 00 мин. (время
местное)
Заявки на участие в конкурсе, полученные после окончания срока приема, вскрываются
уполномоченным органом и возвращаются претенденту на участие в размещении заказа
10. Требования к участникам размещения заказа
1. При размещении заказа путем проведения открытого конкурса устанавливаются
следующие обязательные требования к участникам размещения заказа:
1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в
соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов;
2) непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и
отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа –
юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного
производства;
3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,
на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;
4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать
пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа, по данным
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения
заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует
наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской федерации
и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.
2. При размещении заказа путём проведения торгов заказчик, уполномоченный орган
вправе установить также следующие требования к участникам размещения заказа:
1) обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты
интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением государственного или
муниципального контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной
собственности;
2) отсутствие в предусмотренном настоящим федеральным законом реестре
недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.
3. Правительство Российской Федерации вправе устанавливать дополнительные
требования к участникам размещения заказа при размещении заказа на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд обороны страны и безопасности государства о
наличии у таких участников размещения заказа производственных мощностей,
технологического оборудования, финансовых и трудовых ресурсов, необходимых для
производства товаров, выполнение работ, оказания услуг, являющихся предметом заказа.
4. Кроме указанных в частях 1-3 ст. 11 Федерального Закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ
требований, Правительство Российской Федерации, заказчик, уполномоченный орган не вправе
устанавливать иные требования к участникам размещения заказа.
5. Требования, указанные в частях 1-3 ст. 11 Федерального Закона от 21.07.2005 г. № 94ФЗ, предъявляются ко всем участникам размещения заказа.
6. Уполномоченный орган проверяет соответствие участников размещения заказа
требованию, указанному в пункте 2 части 2 ст. 11 Федерального Закона от 21.07.2005 г. № 94ФЗ, если такое требование установлено заказчиком, а также вправе проверять соответствие
участника размещения заказа требованиям, указанным в пунктах 2-4 части 1 ст. 11
Федерального Закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ. При этом заказчик не вправе возлагать на
участников размещения заказа обязанность подтверждать соответствие данным требованиям.
Уполномоченный орган в соответствии с ч. 3 ст. 12 Федерального закона от 21.07.2005 г.
№ 94-ФЗ вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о проведении
ликвидации участника размещения заказа - юридического лица, подавшего заявку на участие в
конкурсе о принятии арбитражным судом решения о признании такого участникаюридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного
производства, о приостановлении деятельности такого участника в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, о наличии
задолженностей такого участника по начисленным налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший
календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения
жалоб. Указанные органы и организации в течение десяти дней обязаны предоставить
необходимые сведения по запросу уполномоченного органа.
В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах,
представленных участником размещения заказа в соответствии с частью 3 статьи 25 или частью
2 статьи 31.4 или частью 2 статьи 35 Федерального закона Федерального закона от 21.07.2005
г. № 94-ФЗ, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа
юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника
размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об
открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности такого участника в
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, факта наличия у такого участника задолженности по начисленным налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать
пять процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской
отчетности за последний завершенный период, при условии, что участник размещения заказа
не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством
Российской федерации, единая комиссия по размещению муниципального заказа обязана
отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.
11. Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения
изменений в такие заявки
Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить
или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия конкурсной
комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в
форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. В случае, если было
установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, заказчик, уполномоченный
орган обязаны вернуть внесённые в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе
денежные средства участнику размещения заказа, отозвавшему заявку на участие в конкурсе, в
течение пяти рабочих дней со дня поступления заказчику, уполномоченному органу
уведомления об отзыве заявки на участие в конкурсе.
12. Формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам
размещения заказа разъяснений положений конкурсной документации
Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме, в том числе
в форме электронного документа, уполномоченному органу запрос о разъяснении положений
конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного
запроса уполномоченный орган обязан направить в письменной форме или в форме
электронного документа разъяснения положений конкурсной документации, если указанный
запрос поступил не позднее, чем за пять дней до дня окончания срока подачи заявок на участие
в конкурсе.
13. Место, порядок, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в
конкурсе
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится по адресу: 663690,
Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Мира, 15, каб. 309.
Дата и время вскрытия конвертов с заявками: «14» апреля 2008 г. в 10 час. 00 мин. (время
местное).
14. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе
1. Срок предоставления гарантии качества выполненных работ
2. Срок выполнения работ
3 .Цена контракта
Значимость критериев оценки заявок.
1. Срок предоставления гарантии качества выполненных работ – 10%
2. Срок выполнения работ – 10 %
3 .Цена контракта –80%
15. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе
Единая комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе в
соответствии с критериями, указанными в п.14 настоящей конкурсной документации. Заявки
участников размещения заказа ранжируются по критериям оценки с учетом значимости
критериев оценки заявок. Конкурсной заявке, в которой содержатся лучшие условия
исполнения муниципального контракта, присваивается первый номер. Если условия
исполнения контракта, совпадут у нескольких участников открытого конкурса, то первый
номер присваивается, тому участнику размещения заказа, заявка которого была получена
раньше остальных конкурсных заявок.
16. Срок со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок до дня
заключения муниципального контракта
Проекты муниципальных контрактов приложены к настоящей конкурсной
документации и являются неотъемлемой частью конкурсной документации (приложение 4 к
настоящей конкурсной документации).
Муниципальные контракты должны быть подписаны победителем конкурса, заявке
которого присвоен первый номер, не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 14 дней
со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок.
Начальник отдела муниципальных заказов
и предпринимательства администрации
ЗАТО г. Зеленогорска
Исп. Лёшина Светлана Владимировна
9-51-67
В.Г. Шатов
Приложение 1
к конкурсной документации
Анкета участника открытого конкурса № 006– 08 на выполнение текущего ремонта
зданий муниципальных образовательных учреждений для нужд Управления образования
администрации ЗАТО г. Зеленогорска Красноярского края
1
Полное наименование участника
размещения заказа (для юридических лиц),
Ф.И.О (для физических лиц)
2
Сокращенное наименование участника
размещения заказа (для юридических лиц)
3
Организационно-правовая форма (для
юридических лиц)
4
Номер и дата государственной регистрации
(для юридических лиц)
5
ИНН
ОГРН
ОКПО
ОКВЭД
ОКОНХ
Паспортные данные участника размещения
заказа (для физических лиц)
6
7
Место нахождения, почтовый адрес (для
юридических лиц), место жительства (для
физических лиц)
8
Юридический адрес (для юридических лиц)
9
10
Телефон (с кодом города)
факс
e-mail
Должность, Ф.И.О. руководителя
11*
Среднесписочная численность работников
12*
Основной вид деятельности
13*
15*
Предприятие
относится
к
крупному,
среднему или малому бизнесу
Краткая история образования и деятельности
организации
Опыт работы, в т.ч. в г. Зеленогорске
16*
Иная информация
14*
* Графы 11-16 заполняются по желанию участника. Не предоставление информации по графам 11-16 не является основанием для отказа
участнику в допуске к участию в конкурсе.
_______________________
должность руководителя
_____________________
личная подпись
М.П.
_________________________
И.О. Фамилия
Приложение 2
к конкурсной документации
В конкурсную комиссию
«____»____________200__г.
ЗАЯВКА
на участие в открытом конкурсе № 006 – 08 на выполнение текущего ремонта зданий
муниципальных образовательных учреждений для нужд Управления образования
администрации ЗАТО г.Зеленогорска
Участник размещения муниципального заказа ___________________________________
_________________________________________________________________________________
наименование организации в соответствии с учредительными документами
_________________________________________________________________________________
в лице, ____________________________________________________________________________
наименование должности, Ф. И. О. руководителя юридического лица, Ф. И. О. физического лица
_________________________________________________________________________________
изучив конкурсную документацию, согласен заключить муниципальный контракт на
_________________________________________________________________________________
(наименование муниципального заказа, номер и наименование лота, если заказ разделен на лоты)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
в случае признания заявки на участие в размещении заказа, победившей в конкурсе.
Участник подтверждает, что:
- имеет финансовые средства, механизмы и другие материальные возможности,
необходимые для выполнения муниципального контракта;
- исполняет обязательства по уплате налогов в бюджеты всех уровней;
- не признан несостоятельным (банкротом);
- не находится в процессе ликвидации;
- деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об
административных правонарушениях на день рассмотрения заявки в конкурсе.
Участник обязуется подписать муниципальный контракт не ранее чем через 10 дней и
не позднее чем через 14 дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и
сопоставления заявок, в случае присвоения заявке на участие в конкурсе первого номера.
_______________________
должность руководителя
Главный бухгалтер
м.п.
_____________________
________________________
личная подпись
И.О. Фамилия
_____________________
________________________
личная подпись
И.О. Фамилия
Приложение 3
к конкурсной документации
Предложение
участника размещения муниципального заказа № 006 – 08 на выполнение текущего ремонта зданий
муниципальных образовательных учреждений для нужд Управления образования
администрации ЗАТО г.Зеленогорска
___________________________________________________________________________
(наименование участника)
Критерии оценки
№
п/п
1
Наименование показателя
Срок предоставления гарантии
качества выполненных работ
2
Срок выполнения работ
3
*
Цена муниципального контракта
Единица
измерения
мес.
Значение
Примечание
кал. дней
руб.
Цена указывается
цифрами и прописью
* Цена контракта с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин,
налогов и других обязательных платежей _____________ руб. ______ коп.
(_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________)
_____________________
_______________________
должность руководителя
___________________________
главный бухгалтер
м.п.
________________________
личная подпись
И.О. Фамилия
_____________________
________________________
личная подпись
И.О. Фамилия
ЛОТ 1
ПРОЕКТ
Приложение 4
к конкурсной документации
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №
на выполнение работ по текущему ремонту здания МОУ СОШ №161,
находящегося по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Набережная, 4
г. Зеленогорск
__________ 2008 г.
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа № 161» , действующее от имени муниципального образования «город Зеленогорск» в
соответствии с Постановлением 145- п от 06.03. 2006 года «О муниципальном заказчике» в лице
директора Клюевой Натальи Павловны, действующего на основании Устава, именуемое в
дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и победитель открытого конкурса на выполнение работ
по текущему ремонту здания МОУ СОШ №161, заявке которого, присвоен первый номер
________________________________________________________________________________,
(полное наименование организации подрядчика)
в лице _______________________________________________________________________,
(наименование должности, Ф.И.О.)
действующий на основании _______________________________________________________
(устава, данные доверенности)
именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий муниципальный
контракт (далее - контракт) о нижеследующем:
1. Предмет контракта
1.1. «Заказчик» поручает, а «Подрядчик» принимает на себя обязательства выполнить
работы по текущему ремонту здания МОУ СОШ №161, находящегося по адресу: Красноярский
край, г. Зеленогорск, ул. Набережная, 4. «Заказчик» обязуется - принять и оплатить указанные
работы по условиям настоящего контракта.
1.2. Настоящий контракт заключается и подлежит оплате в пределах утвержденных лимитов
бюджетных обязательств.
1.3. Объем и содержание работ определяются Спецификацией работ (Приложение №1),
являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта.
1.4. «Заказчик» по согласованию с «Подрядчиком» в ходе исполнения контракта вправе изменить
не более чем на 10 ( десять) процентов предусмотренный контрактом объем работ при изменении
потребности в работах, на выполнение которых заключен контракт, или при выявлении
потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренном контрактом, но связанном с
работами, предусмотренными контрактом.
II. Стоимость работ и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ по настоящему контракту установлена на основании протокола оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсе от «___»_________2008г. и составляет
_________________________________________ рублей, в т.ч. НДС .
2.2.Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения,
за исключением случаев, установленных пунктами 1.4,2.4. настоящего контракта.
2.3. Оплата осуществляется на основании протокола оценки и сопоставления заявок на участие в
конкурсе от «___» _______________2008г. путем перечисления денежных средств на расчетный счет
«Подрядчика» в течение 5 банковских дней с момента подписания акта приемки выполненных работ
и первичной бухгалтерской документации.
2.4. «Заказчик» по согласованию с «Подрядчиком» вправе изменить не более чем на 10 (десять)
процентов стоимость работ, установленную пунктом 2.1 настоящего контракта, пропорционально
объему дополнительных работ или объему части работ, определенному пунктом 1.4 настоящего
контракта.
III. Сроки выполнения работ
3.1. Сроки выполнения работ по настоящему контракту в соответствии с протоколом оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсе:
- дата начала выполнения работ: с момента заключения контракта;
- дата завершения работ
«____» ___________ 2008 год
IV. Обязанности сторон
4.1. «Подрядчик» обязан:
- обеспечить выполнение работ надлежащего качества согласно СНиП-2.08.02-89* и СанПиН2.4.2.1178-02, в объеме соответствующем Спецификации (Приложение №1);
- обеспечить необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности,
охране окружающей среды, зеленых насаждений во время проведения работ;
- обеспечить «Заказчику» беспрепятственный доступ к объекту для контроля за ходом и качеством
выполнения работ;
- производить работы собственными силами;
- сдать «Заказчику» выполненные работы по акту выполненных работ в срок, установленный
пунктом 3.1.контракта;
- в случае досрочного выполнения работ по соглашению с «Заказчиком» сдать объект «Заказчику»;
- в гарантийный срок, установленный в соответствии с протоколом оценки и сопоставления заявок
на участие в конкурсе, который составляет ______, безвозмездно устранить выявленные дефекты
и недоделки, допущенные по его вине, в течение 5 дней;
4.2. «Заказчик» обязан:
- передать «Подрядчику», в случае необходимости, объект для выполнения работ по акту после
подписания настоящего контракта;
- участвовать в освидетельствовании скрытых работ;
- принять от «Подрядчика» выполненные работы и произвести их оплату в установленные сроки.
V. Приемка работ
5.1. По
завершении выполнения работ «Подрядчик» предоставляет «Заказчику» акт приемки
выполненных работ, «Заказчик» создает рабочую комиссию, которая определяет готовность объекта (по
объему и качеству выполненных работ) к предъявлению его для приемки в эксплуатацию.
5.2. В случае несоответствия выполненных работ Спецификации (Приложение 1) , смете
утвержденной заказчиком,
условиям настоящего контракта, а также невозможности или
нецелесообразности продолжения выполнения работ Сторонами составляется соответствующий
двусторонний акт, содержащий перечень необходимых доработок, в соответствии с которым
«Подрядчик» обязан в течение 5 дней либо произвести работы по устранению выявленных
недостатков без дополнительной оплаты в пределах утвержденной сметы, либо прекратить
выполнение работ.
VI. Ответственность сторон
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств в соответствии с действующим законодательством.
6.2. В случае обнаружения недостатков в выполненных работах «Заказчик» вправе потребовать от
«Подрядчика»:
- безвозмездного устранения недостатков в срок, установленный пунктом 5.2. контракта;
- соответствующего уменьшения установленной цены;
- возмещения понесенных «Заказчиком» расходов по исправлению недостатков своими силами
или силами третьих лиц.
6.3. При нарушении сроков выполнения работ «Подрядчик» уплачивает «Заказчику» неустойку в
размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы
контракта за каждый день просрочки (но не более основной суммы контракта).
6.4. За нарушение сроков оплаты выполненных работ «Подрядчик» вправе требовать от
«Заказчика» уплаты пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации от суммы задолженности за каждый день просрочки.
6.5. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами
своих обязательств по настоящему контракту, не освобождают нарушившую условия контракта
Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.
VII. Непреодолимая сила
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае действия
обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение, военные действия и т.д.)
при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение условий по
настоящему контракту. В этом случае срок выполнения договорных обязательств будет продлен
на время действия этих обстоятельств, но не более двух месяцев.
7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по указанным
причинам, должна известить другую Сторону о наступлении и прекращении действий
обстоятельств непреодолимой силы в срок не позднее 3-х дней с подтверждением факта их
действия актами компетентных органов.
VIII. Разрешение споров
8.1. В случае возникновения споров и разногласий по настоящему контракту и в связи с ним
Стороны примут меры к их разрешению путем переговоров.
8.2. Если Стороны не придут к соглашению, то споры подлежат разрешению в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Красноярского края.
8.3. Стороны предусматривают претензионный порядок урегулирования споров, срок рассмотрения
претензий не более 15 дней.
IX. Порядок расторжения контракта
9.1. Досрочное расторжение контракта может иметь место по соглашению Сторон с возмещением
понесенных убытков либо по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским
законодательством.
9.2. Сторона, решившая расторгнуть настоящий контракт, в пятидневный срок направляет письменное
уведомление другой Стороне.
9.3. Контракт считается расторгнутым с момента подписания Сторонами соглашения о расторжении,
при условии урегулирования материальных и финансовых претензий по выполненным до момента
расторжения контракта обязательствам, или вступления в законную силу решения суда.
9.4. «Заказчик» вправе расторгнуть настоящий контракт:
- при задержке «Подрядчиком» срока выполнения работ более чем на 5 дней;
- при снижении качества работ в результате нарушения «Подрядчиком» условий контракта;
- в случае невозможности или нецелесообразности продолжения работ.
9.5. При расторжении контракта по любым основаниям «Заказчик» обязуется:
- принять работы, фактически выполненные «Подрядчиком» с надлежащим качеством на момент
настоящего контракта;
- в течение трех рабочих дней после получения от «Подрядчика» акта приемки выполненных работ,
справки о стоимости выполненных работ и затратах по установленной форме подписать их или дать
мотивированный отказ;
- в течение 30 дней с момента оформления указанных документов оплатить фактически выполненные
«Подрядчиком» работы.
X. Срок действия контракта
10.1. Контракт вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до «31»
декабря 2008 года.
10.2. Действие настоящего контракта прекращается после полного исполнения Сторонами своих
обязательств, принятых в соответствии с условиями конкурса и настоящего контракта.
XI. Особые условия
11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, если они
оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
11.2. В случае изменения правового статуса одной из Сторон она в течение трех рабочих дней обязана
информировать другую сторону об организации – правопреемнике.
11.3. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой стороны.
11.4.При исполнении муниципального контракта не допускается перемена «Подрядчика», за
исключением случаев, если новый «Подрядчик» является правоприемником «Подрядчика» по данному
контракту вледствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или
присоединения.
11.5.При уменьшении бюджетных средств, выделенных для финансирования подрядных работ по
настоящему контракту, стороны должны согласовать новые объемы, сроки, а если необходимо, и другие
условия выполнения работ.
Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон
Заказчик:
МОУ СОШ № 161
663690, г. Зеленогорск, Красноярский край,
ул. Набережная, 4
ИНН 2453005402, КПП 245301001
р/сч 40204810500000000649
БИК 040407001
ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому
краю г. Красноярск
л/сч 03014000364 в отд. По г.Зеленогорску
УФК по Красноярскому краю
тел/факс 8(39169) 3-55-60
Подрядчик:
Директор
____________________/Н.П.Клюева/
Директор
__________________/
Приложение 1
к муниципальному контракту
СПЕЦИФИКАЦИЯ, ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ
№
п\п
1.
Наименование
работ
Текущий ремонт
фасада д/клуба
«Космос»
Содержание работ
Ед,
измерения
- очистка вручную поверхности фасада;
100м2
- ремонт штукатурки гладких фасадов по
100м2
камню и бетону;
сплошная
шпаклевка
раннее
100м2
оштукатуренных поверхностей;
- прохождение высолов фасадов с лесов;
100м2
- окраска фасадов с лесов по
100м2
подготовленной
поверхности:
перхлорвиниловая;
- установка и разборка лесов;
100м2
- Погрузка при автоперегрузках;
т
- перевозка грузов автомобилямит
самосвалами
Объем
2.8
1.4
2.8
1.4
2.8
2.8
6.8
6.8
СПЕЦИФИКАЦИЯ, ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ
№
п\п
Наименование
работ
Содержание работ
Ед,
измерения
Объем
1.
Текущий ремонт
теплицы
Разборка обрешетки и плит ДВП
100м2
0.36
Ремонт штукатурки внутренних
стен
Разборка покрытий полов:
дощатых
Разборка лаг из досок и брусков
Разборка кирпичных столбиков
под лаги
Антисептирование древесины:
пастами экстрактными
Укладка лаг: по кирпичным
столбикам
Устройство покрытий дощатых:
толщиной 36 мм
Устройство плинтусов:
деревянных
Улучшенная окраска масляными
составами плинтусов
Разборка стропил
Демонтаж остекления
Устройство облицовки стен
пластиковыми панелями
Очистка ящиков от земли
Установка ящиков
Устройство облицовки стен
сайдингом
Монтаж стропильной системы из
уголка
Огрунтовка металлических
поверхностей за один раз:
грунтовкой ГФ-0119
Окраска металлических
огрунтованных поверхностей:
эмалью ХС-759
Остекление оконным стеклом
100м2
0.36
100м2
0.13
100м2
100м2
0.13
0.13
100м2
0.27
100м2
0.13
100м2
0.13
100м
0.14
100м2
0.015
100м2
100м2
100м2
1.3
1.3
0.9
100т
100шт
100м2
0.1845
0.03
0.16
Очистка помещений от
строительного мусора
т
7.3
100м2
1.38
100м2
1.38
100м2
1.3
100т
0.04
СПЕЦИФИКАЦИЯ, ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ
№
п\п
Наименование
работ
Содержание работ
Ед,
измерения
Объем
окна
1.
Текущий
ремонт д/клуба
«Космос»
Разборка мелких
покрытий и обделок
из листовой стали
Разборка
деревянных
заполнений
заполнений
проемов: оконных с
подоконными
досками
Установка блоков
оконных из ПВХ
Блоки оконные
Установка
подоконников
из
подоконного
профиля ПВХ
Доски подоконные
пластиковые 800 мм
Облицовка
откосов
декоративным
бумажно-слоистым
пластиком
Стоимость
пластикового
откоса
Устройство
герметизации
коробок
окон
монтажной пеной
Изоляция
подоконников
изделиями
из
волокнистых и
зернистых
материалов
Устройство
парапетов,
свес
из
листовой
оцинкованной стали
Сливы сл-45
100м
100м
0.2
100м2 0.243
100м2
0.243
100м2 0.243
100м2
0.243
М2
24.3
100м2 0.243
М2
100м2
24.3
0.243
м
17.98
100м2
0.198
М2
19.8
100м
0.63
МЗ
0.365
100м2
0.06
шт
10
м
0.2
17.98
100м2 0.198
М2
19.8
100м
0.63
МЗ
0.365
100м2
0.06
шт
10
Улучшенная
штукатурка
цементным
раствором по
камню наружных
откосов
Окраска откосов с
лесов
100м2 0.126
100м2 0.126
100м2
0.126
100м2
0.126
100м
100м2
0.36
0.169
100шт
0.01
100м2
0.1502
М2
15.02
Компл.
1
Комнл.
10
100м2
0.0378
шт
1
100м
0.5515
100м
компл
шт
компл
шт
0.8875
1
2
0.11
11
двери
Снятие наличников
Разборка
деревянных
заполнений проемов:дверных
Демонтаж дверных коробок в
каменных стенах
Установка блоков в наружных и
внутренних дверных проемах
Блоки дверные глухие и под
остекление
Скобяные изделия для блоков
входных дверей двупольные
Скобяные изделия для блоков
входных дверей однопольных
Установка дверей с тепловой
изоляцией
Стоимость
наружного
дверного
блока металлического
утепленного
Устройство
герметизации
коробок
дверей монтажной пеной
Установка и крепление наличников
Установка доводчиков
Закрыватель дверной
Установка замков
Замок врезной
стены
Разборка деревянной обшивки стен из
дсп
Отделка поверхностей из сборных
элементов и плит под покраску и
оклейку обоями
Оклейка стен моющими обоями
Устройство облицовки стен из
ламинированных панелей по
металлическому каркасу
Стоимость стеновых панелей
Профиль стоечный
100м2
0.59
100м2
0.4692
100м2
0.4692
100м2
0.59
М2
62
129.8
МП
Профиль направляющий
Установка и крепление
декоративного уголка
Стоимость декоративного уголка
Насечка поверхности: стен
Гидроизоляция поверхностей
«Флихтендихт»
Гладкая облицовка стен, столбов,
пилястр и откосов с установкой
плиток туалетного гарнитура на
клее из сухих смесей
Расшивка швов глазурованной плитки
фигурной массой
Очистка поверхности стен от
старой краски шлифмашиной
МП
100м
43.4
0.5445
м
100м2
100м2
61
0.2643
0.2643
100м2
0.2643
100м2
0.2643
100м2
2.1914
100м2
100м2
2.1914
2.1914
100м2
0.3123
Разборка покрытий полов: из
линолеума
100м2
0.644
Разборка плинтусов деревянных
100м
1.1921
Разборка покрытий полов цементных
100м2
100м2
0.078
0.933
100м
100м2
1.041
0.093
100м2
100м2
100м
0.078
0.078
0.046
100м2
0.849
Дополнительная шпатлевка стен
Улучшенная окраска масляными
составами по штукатурке стен
полы
Разборка
покрытий
полов:
из
плиток поливинилхлоридных
Устройство покрытий из
линолеума на клее «Бустилат»
Устройство плинтусов деревянных
Улучшенная окраска плинтусов
деревянных
Устройство стяжек
Устройство стяжек
Устройство плинтусов из плиток
мических
Расшивка швов глазурованной
плитки
потолки
Облицовка
потолков
по
металлическим направляющим: с
относом плитами Армстронг с
использованием подвеса и тяги
Панели потолочные Армстронг
Очистка поверхности потолков от
старой краски шлифмашиной
Грунтовка простая по штукатурке
Окраска
поливинилацетатньши
водомульсионными составами
улучшенная
Сантехнические работы
Демонтаж санитарных приборов:
чаши Генуя
Демонтаж санитарных приборов:
смывных труб
Демонтаж санитарных приборов:
смывных бочков чугунных
Разборка фундаментов бетонных под
чашей Генуя
Демонтаж санитарных приборов:
умывальников и раковин
Демонтаж санитарных приборов:
фонов
Снятие смесителя без душевой сетки
Установка умывальников одиночных
с подводкой холодной и горячей воды
100м2
0.931
М2
100м2
95
100м2
100 м
0.08
0.08
0.08
100шт
0.01
100шт
0.01
100шт
0.01
МЗ
0.24
100шт
0.01
100шт
0.01
100шт
компл
0.01
0.1
Умывальники полуфарфоровые и
фарфоровые с нижней камерой
смешивания
компл
1
Установка смесителей
Смесители для умывальников
СМ-УМ-ЦА-УВ центральные
10шт
компл
0.1
1
компл
компл
0.1
1
компл
1
100м2
0.0945
Установка унитазов с бачком
Унитазы
полуфарфоровые и
фарфоровые тарельчатые и сиденьем
и креплением
Бачки смывные полуфарфоровые и
фарфоровые с арматурой
Прочие работы
Устройство
зашитных
экранов
из ламинированных
М2
9.92
МП
100м2
20.8
6.95
0.0739
100шт
100шт
0.03
0.2
100шт
0.01
100шт
0.02
100шт
100м
0.2
1.423
шт
20
Стартеры для люминисцентных
ламп 4-х ламповых
10шт
8
Лампы ЛБ 40
Кабели ВВГ 3x2,5
Погрузка
при
автоперевозках.
Мусор
строительный
Перевозка грузов автомобилямисамосвалами
Разгрузка при автоперевозках
10шт
км
т
8
0.1451
5.5
т
5.5
т
5.5
панелей
Стоимость защитных экранов
Профиль стоечный
Профиль направляющий
Масляная окраска металлических
поверхностей
Электроосвещение
Выключатель, розетки
Светильники для люминисцентных
ламп
Выключатель: одноклавишный
утопленного типа
Розетка штепсельная: утопленного
типа
Светильник в подвесных потолках
Кабели с креплением накладными
скобами
Светильники растровые 4-х
ламповые
МП
СПЕЦИФИКАЦИЯ, ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ
№
п\п
1.
Наименование
работ
Вентиль на
обводной трубе.
Силовое
Содержание работ
Пост управления кнопочный
общего назначения,
устанавливаемый на конструкции
Ед,
измерения
шт
Объем
1
эл.оборудование.
на стене или
колонне, количество элементов
поста до: 6
шт
4
шт
1
100м
0.1
100м
0.1
шт
1
100м
0.01
100м
0.1
Труба по установленным
конструкциям, в готовых бороздах,
по основанию пола, диаметр, мм,
до: 40
Провода в коробах сечением,
мм2, до: 6
100м
0.11
Затягивание проводов в проложенные
трубы и
металлические рукава, провод первый
одножильный
или многожильный в общей оплетке,
суммарное
сечение, мм2, до: 2,5
Кабели с креплением накладными
скобами, полосками
с установкой ответвительных коробок
2-4-жильные
сечением жилы до 16 мм2
Бокс пластмассовый для установки
кнопок на 4 места
КП103
Кнопки управления красный и
черный
Арматура светосигнальная
100м
0.49
шт
1
шт
2
шт
2
шт
1
м
10.3
м
10
Аппарат (кнопка, ключ управления,
замок
электромагнитной блокировки,
звуковой сигнал,
сигнальная лампа), количество
подключаемых концов,
до: 6
Коробка (ящик) с зажимами для
кабелей и проводов
сечением до б мм2, устанавливаемая
на конструкции
на стене или колонне, количество
зажимов до: 10
Короба металлические по стенам и
потолкам, длина,
м: 2
Рукава металлические наружным
диаметром, мм, до:
25
Муфты оединительные
Кол-во=0.1*10=1
Коробка клеммная
соединительная
Рукава металлические
диаметром 27 мм
Короб 20x16x2000
Трубы стальные сварные
водогазопроводные с резьбой
оцинкованные легкие мм диаметр
условного прохода
32 мм, толщина стенки 2.8
Кабели с гибкими медными
КВВГ 7x1,5
м
1
км
0.0051
км
0.0612
км
км
0.001
0.0041
шт
1
шт
1
комплек
т
1
100шт
0.01
шт
2
100м
0.01
т
0.0012
Кабели с гибкими медными
жилами вВВГ 5x1,5
Кабель ВВГ 3x1.5
Кабели с гибкими медными
иламиВВГ 2x1,5
2.
Узел ввода
холодной воды.
Обводная.
Установка фланцевого вентиля с
электромагнитным
приводом/магнитной защелкой на
фланцевых
соединениях
Вентили проходные фланцевые с
эл. магнитным приводом Д=50мм
Фланцы из углеродистой стали
марки 20 и 25 с диаметром
условного прохода, мм 50
Снятие: задвижек диаметром до
100 мм
Установка вентилей, задвижек,
затворов, клапанов обратных, кранов
проходных на трубопроводах из
стальных труб диаметром: до 50 мм(
без стоимости
материалов)
Прокладка трубопроводов отопления и
газоснабжения из стальных бесшовных
труб диаметром: 80 мм
Установка переходов Д
89*3,5/57*3 -2шт
СПЕЦИФИКАЦИЯ, ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ
№ п\п
1.
Наименование
работ
Разделительные
перегородки
санкабинок
Содержание работ
Ед,
измерения
Объем
Монтаж перегородок
пластиковых разделительных
кабинок.
100м2
0.0953
Стоимость разделительных
перегородок.
Монтаж декоративного
уголка.
Стоимость уголка.
м2
9.53
100м
0.32
м
32
ЛОТ 2
ПРОЕКТ
Муниципальный контракт №______
на выполнение работ по текущему ремонту здания МОУ СОШ № 163
находящегося по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск ул. Диктатуры пролетариата, 20
г. Зеленогорск
_____________ 2008г.
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №
163», действующее от имени муниципального образования "город Зеленогорск" в соответствии с
постановлением №145-п от 06.03.2006г. «О муниципальном заказчике» в лице директора
Степановой Ирины Георгиевны, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем
"Заказчик", с одной стороны, и победитель открытого конкурса на выполнение работ по
текущему ремонту здания, заявке которого, присвоен первый номер
_______________________________________________________________,
(полное наименование организации подрядчика)
в лице_______________________________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О.)
действующий на основании _____________________________________________________
(устав, данные доверенности)
именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий
муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:
1. Предмет контракта
1.1. «Заказчик» поручает, а «Подрядчик» принимает на себя обязательства выполнить работы
по текущему ремонту здания МОУ СОШ № 163, находящегося по адресу: Красноярский край, г.
Зеленогорск ул. Диктатуры пролетариата, 20, «Заказчик» - принять и оплатить указанные
работы по условиям настоящего контракта.
1.2. Настоящий контракт заключается и подлежит оплате в пределах утвержденных лимитов
бюджетных обязательств.
1.3. Объем и содержание работ определяются Спецификой работ ( Приложение 1),
являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта.
1.4. «Заказчик» по согласованию с «Подрядчиком» в ходе исполнения контракта вправе
изменить не более чем на 10 (десять) процентов предусмотренный контрактом объем работ при
изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен контракт, или при выявлении
потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренном контрактом, но связанном с
работами, предусмотренными контрактом.
2. Стоимость работ и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ по настоящему контракту установлена на основании протокола оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсе от "____" _____ 2008г. и составляет _________ рублей,
в т. ч. НДС.
2.2. Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его
исполнения, за исключением случаев, установленных пунктами 1.4, 2.4. настоящего контракта.
2.3. Оплата осуществляется на основании протокола оценки и сопоставления заявок на
участие в конкурсе от "___" __________ 2008г. путем перечисления денежных средств на
расчетный счет «Подрядчика» в течении 5 банковских дней с момента подписания акта приемки
выполненных работ и первичной бухгалтерской документации.
2.4.«Заказчик» по согласованию с «Подрядчиком» вправе изменить не более чем на 10 процентов
стоимость работ, установленную пунктом 2.1 настоящего контракта, пропорционально объему
дополнительных работ или объему части работ, определенному пунктом 1.4 настоящего контракта.
3. Сроки выполнения работ
3.1. Сроки выполнения работ по настоящему контракту в соответствии с протоколом оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсе:
- дата начала выполнения работ: с момента заключения контракта;
- дата завершения работ _______________________2008 г.
4. Обязанности Сторон
4.1. «Подрядчик» обязан:
- обеспечить выполнение работ надлежащего качества согласно СНиП-2.08.02-89* и СанПиН2.4.2.1178-02, в объеме соответствующем Спецификации (Приложение №1);
- обеспечить необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике
безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений во время проведения работ;
- обеспечить "Заказчику" беспрепятственный доступ к объекту для контроля за ходом и
качеством выполнения работ;
- производить работы собственными силами;
- сдать «Заказчику» выполненные работы по акту выполненных работ в срок, установленный
пунктом 3.1 контракта;
- в случае досрочного выполнения работ по соглашению с «Заказчиком» сдать объект
"Заказчику";
- в гарантийный срок, установленный в соответствии с протоколом оценки и сопоставления
заявок на участие в конкурсе, который составляет __________, безвозмездно устранить
выявленные дефекты и недоделки допущенные по его вине в течении 5 дней;
4.2. «Заказчик» обязан:
- передать «Подрядчику», в случае необходимости, объект для выполнения работ по акту
после подписания настоящего контракта;
- участвовать в освидетельствовании скрытых работ;
- принять от «Подрядчика» выполненные работы и произвести их оплату в установленные
сроки.
5. Приемка работ
5.1. По завершении выполнения работ «Подрядчик» представляет «Заказчику» акт приемки
выполненных работ. «Заказчик» по заявке «Подрядчика» создает рабочую комиссию, которая определяет готовность объекта (по объему и качеству выполненных работ) к предъявлению его для
приемки в эксплуатацию.
5.2. В случае несоответствия выполненных работ Спецификации (Приложение 1), смете
утвержденной заказчиком, условиям настоящего контракта, а также невозможности или
нецелесообразности продолжения выполнения работ Сторонами составляется соответствующий
двусторонний акт, содержащий перечень необходимых доработок, в соответствии с которым
«Подрядчик» обязан в течение 5 дней либо произвести работы по устранению выявленных
недостатков без дополнительной оплаты в пределах утвержденной сметы, либо прекратить
выполнение работ.
6. Ответственность Сторон
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством.
6.2. В случае обнаружения недостатков в выполненных работах «Заказчик» вправе
потребовать от «Подрядчика»:
- безвозмездного устранения недостатков в срок, установленный пунктом 5.2 контракта;
- соответствующего уменьшения установленной цены;
- возмещения понесенных «Заказчиком» расходов по исправлению недостатков своими
силами или силами третьих лиц.
6.3. За нарушение сроков выполнения работ «Подрядчик» уплачивает «Заказчику»
неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации
от суммы контракта за каждый день просрочки (но не более основной суммы контракта).
6.4. За нарушение сроков оплаты выполненных работ «Подрядчик» вправе требовать от
«Заказчика» уплаты пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации от суммы задолженности за каждый день просрочки.
6.5. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением
Сторонами своих обязательств по настоящему контракту, не освобождают нарушившую
условия контракта Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.
7. Непреодолимая сила
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае
действия обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение, военные
действия и т.д.) при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на
выполнение условий по настоящему контракту. В этом случае срок выполнения договорных
обязательств будет продлен на время действия этих обстоятельств, но не более двух месяцев.
7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по указанным
причинам, должна известить другую Сторону о наступлении и прекращении действий
обстоятельств непреодолимой силы в срок не позднее трех дней с подтверждением факта их
действия актами компетентных органов.
8. Разрешение споров
8.1. В случае возникновения споров и разногласий по настоящему контракту и в связи с ним
Стороны примут меры к их разрешению путем переговоров.
8.2. Если Стороны не придут к соглашению, то споры подлежат разрешению в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде
Красноярского края.
8.3. Стороны предусматривают претензионный порядок урегулирования споров, срок
рассмотрения претензий не более 15 дней.
9. Порядок расторжения контрак
9.1. Досрочное расторжение контракта может иметь место по соглашению Сторон с
возмещением понесенных убытков либо по решению суда по основаниям, предусмотренным
гражданским законодательством.
9.2. Сторона, решившая расторгнуть настоящий контракт, в пятидневный срок направляет
письменное уведомление другой Стороне.
9.3. Контракт считается расторгнутым с момента подписания Сторонами соглашения о
расторжении, при условии урегулирования материальных и финансовых претензий по
выполненным до момента расторжения контракта обязательствам, или вступления в законную
силу решения суда.
9.4. «Заказчик» вправе расторгнуть настоящий контракт:
- при задержке «Подрядчиком» срока выполнения работ более чем на 5 дней;
- при снижении качества работ, в результате нарушения «Подрядчиком» условий контракта;
- в случае невозможности или нецелесообразности продолжения работ.
9.5. При расторжении контракта по любым основаниям «Заказчик» обязуется:
- принять работы, фактически выполненные «Подрядчиком» с надлежащим качеством на
момент расторжения настоящего контракта;
- в течение трех рабочих дней после получения от «Подрядчика» акта приемки
выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затратах по установленной
форме подписать их или дать мотивированный отказ;
- в течение 30 дней с момента оформления указанных документов оплатить фактически
выполненные «Подрядчиком» работы.
10. Срок действия контракта
10.1. Контракт вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует по
31 декабря 2008 года.
10.2. Действие настоящего контракта прекращается после полного исполнения Сторонами
своих обязательств, принятых в соответствии с условиями конкурса и настоящего контракта.
11. Особые условия
11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том
случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
11.2. В случае изменения правового статуса одной из Сторон она в течение трех рабочих
дней обязана информировать другую Сторону об организации-правопреемнике.
11.3. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
11.4. При исполнении муниципального контракта не допускается перемена «Подрядчика», за
исключением случаев, если новый «Подрядчик» является правопреемником «Подрядчика» по данному контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния
или присоединения.
11.5. При уменьшении бюджетных средств, выделенных для финансирования подрядных работ
по настоящему контракту, стороны должны согласовать новые сроки, а если необходимо, и другие
условия выполнения работ.
Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон:
“Заказчик”:
“Подрядчик”
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №
Юридический адрес:
163», 663690, г.Зеленогорск
Красноярского края
ул.Диктатуры Пролетариата, 20
БИК 040407001
р/сч 40204810500000000649
ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому
краю г.Красноярск
Отделение по г.Зеленогорску
УФК по Красноярскому краю
л\сч 03014000374, 0401400374
ИНН 2453005681
ОКПО 33853657
ОКОГУ 23280
ОКАТО 04537000000
ОКОНХ 92310
ОКФС 14
ОКОПФ 81
КПП 245301001
ОГРН 1022401484291
Телефон/факс 8(269) 445-80
Телефон/факс
“Подрядчик”
________________И.Г.Степанова
м.п.
м.п.
Приложение1
к муниципальному контракту
Спецификация, объем и содержание работ
Наименование
№
работ
п/п
1.
2.
Инвентарная
Спортивный зал
Содержание
Улучшенная
окраска
ранее
окрашенных плов с расчисткой более
35% масляной краской
Очистка потолков с фермами на
высоте до 9м от старой краски.
Грунтовка потолков акрилэмульсией
Масляная окраска потолков улучшен.
Очистка вручную стен от старой крас.
Ремонт штукатурки
Грунтовка стен акрилэмульсией
Улучшенная масляная окраска стен.
Масляная окраска приборов отоплен.
Масляная окраска труб, решеток и
воздуховодов за 2 раза.
Окна
Помывка алюмин. оконных витражей
на высоте до 8м.
Обезжирить алюминиевые витражи
этиловым спиртом.
Остекление окон.переплетов
Двери
Демонтаж наличников
Демонтаж дверного блока
Установка дверного блока ДГ 24-20
двупольная
Герметизация дверного, блока монтаж,
пеной
Установка и крепление наличников
Скобянные изделия для дверн. блоков
Установка замков
Улучш.
масл.окраска
дверн.
заполнений
Улучш. масл.окраска ранее окраш.
дверн. заполнений
Полы
Улучшенная масл. окраска деревянных
полов
Потолки
Очистка вручную поверхности
потолков с фермами и балками
от старой окраски на высоте до
Един.
изм.
м2
Объем
м2
55,70
м2
м2
м2
м2
м2
м2
секц.
м2
55,70
55,70
86,40
30,24
86,40
86,40
8,00
16,20
м2
112,8
м2
197,4
м2
33,8
м
м2
м2
6,8
4,8
4,8
м
8,8
м
комп
шт
м2
6,8
1
1
12,96
м2
23,8
м2
528,3
м2
528,3
55,70
3.
Раздевалка для
мальчиков
9м.
Грунтовка поверхностей потолков с
фермами
и
балками
Акрилэмульсией на высоте до 9м
Улучшенная
окраска
потолков
сфермами
и
балками
водоэмульсионкой на высоте до 9м
Стены
Очистка вручную поверх-ти стен от
старой краски
Ремонт штукатурки
Грунтовка стен Акрилэмульсией
Дополнительная шпатлевка стен
Дополнительная шпатлевка откосов
Улучшенная масляная окраска стен
Улучшенная
масляная
окраска
откосов
Прочие
Демонтаж трубопровода ливневой
канализации с1=100
Маслян.окраска защитной решетки
светильников металлич. за 2 раз на
высоте до 9м.
Демонтаж
и
монтаж
защитных экранов приборов
отопления
Улучшенная
масл.
окраска
защитных
экранов
приборов
отопления
Улучшенная масл. окраска приборов
отопления (8 секц.)
Маслян.окраска
труб,
решеток,
воздуховодов за 2 раза
Помывка поверхности воздуховода
Уборка строит, мусора из помещений
Погрузка мусора в а/самосвал
Перевозка строит, мусора до 14 км.
Улучш.
масл.окраска
дверн.
заполнений
Демонтаж дерев, плинтуса
Демонтаж полов из линолеума
Уст-во полов из линолеума
Устройство дерев, плинтусов
Улучшенная масл. окраска плинтусов
Очистка вручную поверхности
потолков от старой окраски
Грунтовка поверхностей потолков
Акрилэмульсией
Улучшенная
окраска
потолков
водоэмульсионкой
Очистка вручную поверх-ти стен от
м2
528,3
528,3
м2
473,29
м2
м2
м2
м2
м2
м2
447
755,00
473,29
20,20
755,00
20,20
м
75,00
м2
12,8
м2
55,2
м2
55,2
шт
10
м2
66,00
м2
т
т
т
м2
48,00
0,75
0,75
0,75
6,3
м
м2
м2
м.п.
м2
м2
28,9
41,3
41,3
28,9
4,13
46
м2
46
м2
46
м2
94,08
4.
Раздевалка для
девочек
старой краски
Ремонт штукатурки
Грунтовка стен Акрилэмульсией
Улучшенная масляная окраска стен
Улучшенная
окраска
стен
водоэмульсионкой
Маслян.окраска металлич. кабинок за
2 раза
Улучшенная масл. окраска приборов
отопления (8 секц.)
Маслян.окраска
труб,
решеток,
воздуховодов за 2 раза
Демонтаж наличников
Демонтаж дверного блока
Установка дверного блока НД 21-9
Герметизация дверного, блока монтаж,
пеной
Установка и крепление наличников
Скобянные изделия для дверн. блоков
Установка замков
Улучш.
масл.окраска
дверн.
заполнений
Очистка вручную поверхности
потолков от старой окраски
Грунтовка поверхностей потолков
Акрилэмульсией
Улучшенная
окраска
потолков
водоэмульсионкой
Очистка вручную поверх-ти стен от
старой краски
Ремонт штукатурки
Грунтовка стен Акрилэмульсией
Улучшенная масляная окраска стен
Улучшенная
окраска
стен
водоэмульсионкой
Маслян.окраска металлич. кабинок за
2 раза
Улучшенная масл. окраска приборов
отопления (8 секц.)
Маслян.окраска
труб,
решеток,
воздуховодов за 2 раза
Разборка кирпичных стен
Монтаж дверного блока с окраской и
скобянкой
Ремонт откосов с окраской
Устройство перегородок из ГКЛ с
обшивкой в 2 слоя с изоляцией
минплитой толщиной 100мм
Масляная
окраска
перегородки
улучшенная
м2
м2
м2
м2
32,9
94,08
50,7
43,38
м2
80
шт
1
м2
23,85
м
м2
м2
м
10,2
1,89
1,89
6
м
комп
шт
м2
10,2
1
1
6,3
м2
75,6
м2
75,6
м2
75,6
м2
118,1
м2
м2
м2
м2
41,3
118,1
83,1
54,4
м2
80
шт
1
м2
38,05
мЗ
м2
1,00
1,90
м2
м2
1,00
27,00
м2
54,00
5.
6.
Коридор № 1
спортивного блока
Коридор № 2
спортивного блока
Очистка вручную поверхности потолков
от старой окраски
Грунтовка поверхностей потолков
Акрилэмульсией
Улучшенная
окраска
потолков
водоэмульсионкой
Очистка вручную поверх-ти стен от
старой краски
Ремонт штукатурки
Грунтовка стен Акрилэмульсией
Улучшенная масляная окраска стен
Улучшенная
окраска
стен
водоэмульсионкой
Улучшенная масл. окраска приборов
отопления (8 секц.)
Маслян.окраска
труб,
решеток,
воздуховодов за 2 раза
Большой ремонт окон.переплетов
Смена петель
Смена ручек
Смена фрамужных приборов
Смена задвижек
Улучшенная окраска белилами по
дереву ранее окрашенных окон,
заполнений
Демонтаж наличников
Демонтаж дверного блока
Установка дверного блока ДГ 23-14
двупольная
Герметизация дверного, блока монтаж,
пеной
Установка и крепление наличников
Скобянные изделия для дверн. блоков
Установка замков
Улучш.
масл.окраска
дверн.
заполнений
Демонтаж дерев, плинтуса
Демонтаж полов из линолеума
Уст-во полов из линолеума
Устройство дерев, плинтусов
Улучшенная масл. окраска плинтусов
Очистка вручную поверхности потолков
от старой окраски
Грунтовка поверхностей потолков
Акрилэмульсией
Улучшенная
окраска
потолков
водоэмульсионкой
Очистка вручную поверх-ти стен от
старой краски
Ремонт штукатурки
Грунтовка стен Акрилэмульсией
м2
35,1
м2
35,1
м2
35,1
м2
117
м2
м2
м2
м2
40,95
117
73,1
43,9
шт
2
м2
32,29
шт
шт
шт
шт
шт
м2
8
5
8
4
6
25,92
м
м2
м2
6,8
6,44
6,44
м
14,8
м
комп
шт
м2
12
2
2
6,44
м
м2
м2
м.п.
м2
м2
81
105,9
105,9
81
10,5
81
м2
81
м2
81
м2
194
м2
м2
64
194
7.
Коридор № 3
спортивного блока
Дополнительная шпатлевка откосов
Улучшенная масляная окраска стен
Улучшенная
масляная
окраска
откосов
Улучшенная
окраска
стен
водоэмульсионкой
Улучшенная масл. окраска приборов
отопления (8 секц.)
Маслян.окраска
труб,
решеток,
воздуховодов за 2 раза
Демонтаж дверного блока ДГ21-8 шт4
Установка дверного блока ДГ 23-14
двупольная
Скобянные изделия для двери, блоков
Установка замков
Улучш.
масл.окраска
двери,
заполнений
Ремонт штукатурки откосов
Улучш. масл.окраска откосов.
Очистка вручную поверхности
потолков от старой окраски
Грунтовка поверхностей потолков
Акрилэмульсией
Улучшенная
окраска
потолков
водоэмульсионкой
Очистка вручную поверх-ти стен от
старой краски
Ремонт штукатурки
Грунтовка стен Акрилэмульсией
Улучшенная масляная окраска стен
Улучшенная
окраска
стен
водоэмульсионкой
Улучшенная масл. окраска приборов
отопления
Маслян.окраска
труб,
решеток,
воздуховодов за 2 раза
м2
м2
м2
12
98
12
м2
96
м2
36
м2
12,00
м2
м2
6,72
6,72
коми
шт
м2
4
4
6,72
м2
м2
м2
4,2
4,2
55
м2
55
м2
55
м2
187
м2
м2
м2
м2
72,2
187
75
112
м2
15
м2
32,29
ЛОТ 3
ПРОЕКТ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №
на выполнение работ по текущему ремонту здания МОУ «Гимназия №164»,
находящегося по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск ул. Советская, 5А
г. Зеленогорск
__________ 2008 г.
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия №164» , действующее от
имени муниципального образования «город Зеленогорск» в соответствии с Постановлением 145- п
от 06.03. 2006 года «О муниципальном заказчике» в лице директора Губановой Надежды
Николаевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной
стороны, и победитель открытого конкурса на выполнение работ по текущему ремонту здания
МОУ «Гимназия №164», заявке которого, присвоен первый номер
________________________________________________________________________________,
(полное наименование организации подрядчика)
в лице _______________________________________________________________________,
(наименование должности, Ф.И.О.)
действующий на основании _______________________________________________________
(устава, данные доверенности)
именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий муниципальный
контракт (далее - контракт) о нижеследующем:
1. Предмет контракта
1.1. «Заказчик» поручает, а «Подрядчик» принимает на себя обязательства выполнить
работы по текущему ремонту здания МОУ «Гимназия №164», находящегося по адресу:
Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Советская, 5А. «Заказчик» обязуется - принять и
оплатить указанные работы по условиям настоящего контракта.
1.2. Настоящий контракт заключается и подлежит оплате в пределах утвержденных лимитов
бюджетных обязательств.
1.3. Объем и содержание работ определяются Спецификацией работ (Приложение №1),
являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта.
1.4. «Заказчик» по согласованию с «Подрядчиком» в ходе исполнения контракта вправе изменить
не более чем на 10 (десять) процентов предусмотренный контрактом объем работ при изменении
потребности в работах, на выполнение которых заключен контракт, или при выявлении
потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренном контрактом, но связанном с
работами, предусмотренными контрактом.
II. Стоимость работ и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ по настоящему контракту установлена на основании протокола оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсе от «___»_________2008г. и составляет
_________________________________________ рублей, в т.ч. НДС .
2.2.Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения,
за исключением случаев, установленных пунктами 1.4,2.4. настоящего контракта.
2.3. Оплата осуществляется на основании протокола оценки и сопоставления заявок на участие в
конкурсе от «___» _______________2008г. путем перечисления денежных средств на расчетный счет
«Подрядчика» в течение 5 банковских дней с момента подписания акта приемки выполненных работ
и первичной бухгалтерской документации.
2.4. «Заказчик» по согласованию с «Подрядчиком» вправе изменить не более чем на 10 (десять)
процентов стоимость работ, установленную пунктом 2.1 настоящего контракта, пропорционально
объему дополнительных работ или объему части работ, определенному пунктом 1.4 настоящего
контракта.
III. Сроки выполнения работ
3.1. Сроки выполнения работ по настоящему контракту в соответствии с протоколом оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсе:
- дата начала выполнения работ: с момента заключения контракта;
- дата завершения работ
«____» ___________ 2008 год
IV. Обязанности сторон
4.1. «Подрядчик» обязан:
- обеспечить выполнение работ надлежащего качества согласно СНиП-2.08.02-89*, СанПиН
2.4.2.1178-02 п.2.3.23, СанПиН 2.4.2.1178-02 п.2.4.9, СанПиН 2.4.1.1178-02 п.2.3.23 и СанПиН2.4.2.1178-02, в объеме соответствующем Спецификации (Приложение №1);
- обеспечить необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности,
охране окружающей среды, зеленых насаждений во время проведения работ;
- обеспечить «Заказчику» беспрепятственный доступ к объекту для контроля за ходом и качеством
выполнения работ;
- производить работы собственными силами;
- сдать «Заказчику» выполненные работы по акту выполненных работ в срок, установленный
пунктом 3.1.контракта;
- в случае досрочного выполнения работ по соглашению с «Заказчиком» сдать объект «Заказчику»;
- в гарантийный срок, установленный в соответствии с протоколом оценки и сопоставления заявок
на участие в конкурсе, который составляет ______, безвозмездно устранить выявленные дефекты
и недоделки, допущенные по его вине, в течение 5 дней;
4.2. «Заказчик» обязан:
- передать «Подрядчику», в случае необходимости, объект для выполнения работ по акту после
подписания настоящего контракта;
- участвовать в освидетельствовании скрытых работ;
- принять от «Подрядчика» выполненные работы и произвести их оплату в установленные сроки.
V. Приемка работ
5.1. По
завершении выполнения работ «Подрядчик» предоставляет «Заказчику» акт приемки
выполненных работ, «Заказчик» создает рабочую комиссию, которая определяет готовность объекта (по
объему и качеству выполненных работ) к предъявлению его для приемки в эксплуатацию.
5.2. В случае несоответствия выполненных работ Спецификации (Приложение 1) , смете
утвержденной заказчиком,
условиям настоящего контракта, а также невозможности или
нецелесообразности продолжения выполнения работ Сторонами составляется соответствующий
двусторонний акт, содержащий перечень необходимых доработок, в соответствии с которым
«Подрядчик» обязан в течение 5 дней либо произвести работы по устранению выявленных
недостатков без дополнительной оплаты в пределах утвержденной сметы, либо прекратить
выполнение работ.
VI. Ответственность сторон
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств в соответствии с действующим законодательством.
6.2. В случае обнаружения недостатков в выполненных работах «Заказчик» вправе потребовать от
«Подрядчика»:
- безвозмездного устранения недостатков в срок, установленный пунктом 5.2. контракта;
- соответствующего уменьшения установленной цены;
- возмещения понесенных «Заказчиком» расходов по исправлению недостатков своими силами или
силами третьих лиц.
6.3. При нарушении сроков выполнения работ «Подрядчик» уплачивает «Заказчику» неустойку в
размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы
контракта за каждый день просрочки (но не более основной суммы контракта).
6.4. За нарушение сроков оплаты выполненных работ «Подрядчик» вправе требовать от
«Заказчика» уплаты пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации от суммы задолженности за каждый день просрочки.
6.5. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами
своих обязательств по настоящему контракту, не освобождают нарушившую условия контракта
Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.
VII. Непреодолимая сила
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае действия
обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение, военные действия и т.д.)
при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение условий по
настоящему контракту. В этом случае срок выполнения договорных обязательств будет продлен
на время действия этих обстоятельств, но не более двух месяцев.
7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по указанным
причинам, должна известить другую Сторону о наступлении и прекращении действий
обстоятельств непреодолимой силы в срок не позднее 3-х дней с подтверждением факта их
действия актами компетентных органов.
VIII. Разрешение споров
8.1. В случае возникновения споров и разногласий по настоящему контракту и в связи с ним
Стороны примут меры к их разрешению путем переговоров.
8.2. Если Стороны не придут к соглашению, то споры подлежат разрешению в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Красноярского края.
8.3. Стороны предусматривают претензионный порядок урегулирования споров, срок рассмотрения
претензий не более 15 дней.
IX. Порядок расторжения контракта
9.1. Досрочное расторжение контракта может иметь место по соглашению Сторон с возмещением
понесенных убытков либо по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским
законодательством.
9.2. Сторона, решившая расторгнуть настоящий контракт, в пятидневный срок направляет письменное
уведомление другой Стороне.
9.3. Контракт считается расторгнутым с момента подписания Сторонами соглашения о расторжении,
при условии урегулирования материальных и финансовых претензий по выполненным до момента
расторжения контракта обязательствам, или вступления в законную силу решения суда.
9.4. «Заказчик» вправе расторгнуть настоящий контракт:
- при задержке «Подрядчиком» срока выполнения работ более чем на 5 дней;
- при снижении качества работ в результате нарушения «Подрядчиком» условий контракта;
- в случае невозможности или нецелесообразности продолжения работ.
9.5. При расторжении контракта по любым основаниям «Заказчик» обязуется:
- принять работы, фактически выполненные «Подрядчиком» с надлежащим качеством на момент
настоящего контракта;
- в течение трех рабочих дней после получения от «Подрядчика» акта приемки выполненных работ,
справки о стоимости выполненных работ и затратах по установленной форме подписать их или дать
мотивированный отказ;
- в течение 30 дней с момента оформления указанных документов оплатить фактически выполненные
«Подрядчиком» работы.
X. Срок действия контракта
10.1. Контракт вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до «31»
декабря 2008 года.
10.2. Действие настоящего контракта прекращается после полного исполнения Сторонами своих
обязательств, принятых в соответствии с условиями конкурса и настоящего контракта.
XI. Особые условия
11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, если они
оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
11.2. В случае изменения правового статуса одной из Сторон она в течение трех рабочих дней обязана
информировать другую сторону об организации – правопреемнике.
11.3. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой стороны.
11.4.При исполнении муниципального контракта не допускается перемена «Подрядчика», за
исключением случаев, если новый «Подрядчик» является правоприемником «Подрядчика» по данному
контракту вледствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или
присоединения.
11.5.При уменьшении бюджетных средств, выделенных для финансирования подрядных работ по
настоящему контракту, стороны должны согласовать новые объемы, сроки, а если необходимо, и другие
условия выполнения работ.
Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон
Заказчик:
МОУ «Гимназия №164»
663690, г. Зеленогорск, Красноярский край,
ул. Советская, 5А
ИНН 2453005586, КПП 245301001
р/сч 40204810500000000649
БИК 040407001
Банк – плательщика:
ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому
краю г. Красноярск
Плательщик:
Л/сч (03014000384)
УФК по Красноярскому краю (МБ 190520649
МОУ «Гимназия №164»)
тел/факс 8(39169) 3-47-11
Подрядчик:
Директор МОУ «Гимназия №164»
Директор
___________
______/Н.Н. Губанова/
__________________/
Приложение 1
к муниципальному контракту
Спецификация и содержание работ по МОУ «Гимназия №164»
№ Наименование
Содержание работ
п/п
работ
Монтаж щитка распределительного навесного с шинами
1.
Силовое
РЕ+N на 4 и 12 модулей
электрообору
дование
Монтаж автомата одно-, двух-, трехполюсного,
устанавливаемого в шкафу
Монтаж расцепителя независимого, с количеством
подключаемых концов до 6
Монтаж контакта состояния КС47, количество
подключаемых
концов до 2
Монтаж реле промежуточного
Монтаж коробки с зажимами для кабелей и проводов
сечением
до 6мм2, устанавливаемых на конструкции на стене или
колонне,
количество зажимов до 10
Монтаж кабель-канала
Монтаж трубы по установленным конструкциям,
в готовых бороздах по основанию пола, диаметром 32 мм
Затягивание кабелей в проложенные трубы
Монтаж кабеля в кабель-канале
Монтаж кабеля с креплением накладными скобами,
полосками с установкой ответвительных коробок 2-х и
4-х жильным сечением жилы до 16 мм 2
2.
Устройство
игровой
площадки
Ед.
измерен
шт
Объем
шт
4
шт
3
шт
3
шт
шт
1
3
100м
100м
0,2
0,01
100м
100м
100м
0,01
0,2
0,94
Срезка растительного грунта на 15 см
м2
120
Перевозка растит. грунта на 5 км
Устройство корыта под площадку глуб. 20 см
Погрузка грунта в транспортное средство
Перевозка грунта
Доработка земляного грунта вручную
Уплотнение грунта
Устройство оснований толщиной 15 см из щебня
Установка бордюрных камней
Засыпка вручную пазухов грунтом
Двойная поверхностная обработка новых щебеночных
(гравийных) покрытий битумом с применением щебня
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих
асфальтобетонных смесей плотных
крупнозернистых типа АБ
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих
т
м2
м3
т
м3
м2
м2
м
м3
м2
28.8
120
24
38.4
9.06
120
120
44.00
0.88
120
м2
120
м2
120
2
асфальтобетонных смесей плотных
мелкозернистых типа АБВ
Установка в скважину метал. Стоек качели и кольца с
бетонированием
3.
4.
5.
Ремонт
кабинок в
санузлах
Ремонт
санузлов
Замена
оконных
блоков
шт
3
Монтаж перегородок индивидуального изготовления в
кабинках санузлов
м2
3,10
Стоимость перегородок из алюминиевых сплавов с
дверками
т
0,0398
Монтаж перегородок индивидуального изготовления в
кабинках санузлов
Стоимость перегородок из алюминиевых сплавов с
дверками
м2
11,00
т
0,141
Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с
подоконными досками
100 м2
4.162
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали:
поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.
Погрузка при автоперевозках. Мусор строительный
Перевозка строительного мусора автомобилямисамосвалами на расстояние 1 7 км
Монтаж окон из ПВХ- профилей: проема более 2 м2
трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого
остекления
Устройство герметизации горизонтальных и
вертикальных швов лентами на клею в два ряда
Установка и крепление декоративного уголка.
Установка подоконников из подоконного профиля
ПВХ с заведением в паз оконного блока и с высотой
проема: более 2м
Изоляция подоконной доски изовером
Установка приборов ограничения открывания.
1 00 м
0.57
т
т
24.66
24.66
100 м2
4.162
100 м
7.57
100 м
м2
проемо
в
м3
100
компл
100 м2
15.14
4.162
м2
проемо
в
100 м2
4.162
100 м2
1.14
м2
14.9
Облицовка оконных и дверных откосов декоративным
бумажно-слоистым пластиком или листами из
синтетических материалов на клею
Установка водоотливов из оцинкованной стали с
полимерным покрытием с высотой проема: более 2м
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных
откосов по камню и бетону цементно-известковым
раствором: с земли и лесов
Окраска фасадов с лесов с подготовкой
поверхности: кремнийорганическая
6.
Ремонт
моечного
отделения
Устройство металлических каркасов
8.26
0.86
2.84
1.14
пищеблока
Подвесные потолки из алюминиевых реек
Насечка стен
Обмазочная гидроизоляция стен флихтендихт
Облицовка стен глазурной плиткой
Разделка швов фигурной массой
Масляная окраска труб за 2 раза
Масляная окраска воздуховодов за 2 раза
7.
8.
9.
Ремонт пола в
классе
хореографии
Ремонт
рекреации 2го этажа
Текущий
ремонт
кабинетов
№№7, 12, 22,
26, 34, 35
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
14,9
59,74
59.74
59.74
59.74
1,60
9,6
Демонтаж плинтусов
м
38.04
Устройство покрытий из ДСП
Покрытие ДСП олифой с двух сторон
Устройство покрытий полов из гомогена
Установка пластиковых плинтусов
м2
м2
м2
м
75.6
151.2
75.6
38.04
Демонтаж радиаторов
шт
6
Демонтаж деревянных плинтуса
Демонтаж покрытий из линолеума
Устройство покрытий полов из линолеума
Устройство пластик. плинтуса
Погрузка мусора в а/самосвал
Перевозка строит, мусора до 17 км.
Очистка потолков от набела
Оклейка потолков пенопластовой плиткой
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных
стен с расчисткой
Установка радиаторов; алюминиевых
Установка вентилей терморегулирующих
Улучшенная маслян ая окраска ран ее
окрашенных т р у б
Оклейка потолков пенопластовой плиткой
м2
м2
м2
м2
т
т
м2
м2
м2
45,62
108,0
108.0
45,62
2,36
2.36
108.0
108,0
97.32
шт
шт
м2
6
6
2.85
Очистка вручную поверхности стен от
старой краски.
Шпатлевка стен
Улучшенная масляная окраска стен
Улучшенная масляная окраска приборов
отопления (10 секц.)
Улучшенная масляная окраска труб
Демонтаж плинтусов
Разборка покрытий полов из линолеума
Устройство покрытий из ДСП
Покрытие ДСП олифой с двух сторон
Устройство покрытий полов из линолеума
м2
283.84
м2
444.09
м2
м2
шт
444.09
444.09
18
м2
м
м2
м2
м2
м2
16.01
181,83
283.84
283.84
567.68
283.84
Установка дерев, плинтусов
Уборка строит, мусора из помещений
Погрузка мусора в а/самосвал
Перевозка строит. мусора до 17 км.
м
т
т
т
181.83
5.109
5.109
5.109
ЛОТ 4
ПРОЕКТ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №
на выполнение работ по текущему ремонту здания МОУ СОШ №165,
находящегося по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск ул. Шолохова, 7
г. Зеленогорск
__________ 2008 г.
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа № 165» , действующее от имени муниципального образования «город Зеленогорск» в
соответствии с Постановлением 145- п от 06.03. 2006 года «О муниципальном заказчике» в лице
директора Масловой Галины Ивановны, действующего на основании Устава, именуемое в
дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и победитель открытого конкурса на выполнение работ
по текущему ремонту здания МОУ «СОШ №165», заявке которого, присвоен первый номер
________________________________________________________________________________,
(полное наименование организации подрядчика)
в лице _______________________________________________________________________,
(наименование должности, Ф.И.О.)
действующий на основании _______________________________________________________
(устава, данные доверенности)
именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий муниципальный
контракт (далее - контракт) о нижеследующем:
1. Предмет контракта
1.1. «Заказчик» поручает, а «Подрядчик» принимает на себя обязательства выполнить
работы по текущему ремонту здания МОУ СОШ №165, находящегося по адресу: Красноярский
край, г. Зеленогорск, ул. Шолохова, 7. «Заказчик» обязуется - принять и оплатить указанные
работы по условиям настоящего контракта.
1.2. Настоящий контракт заключается и подлежит оплате в пределах утвержденных лимитов
бюджетных обязательств.
1.3. Объем и содержание работ определяются Спецификацией работ (Приложение №1),
являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта.
1.4. «Заказчик» по согласованию с «Подрядчиком» в ходе исполнения контракта вправе изменить
не более чем на 10 ( десять) процентов предусмотренный контрактом объем работ при изменении
потребности в работах, на выполнение которых заключен контракт, или при выявлении
потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренном контрактом, но связанном с
работами, предусмотренными контрактом.
II. Стоимость работ и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ по настоящему контракту установлена на основании протокола оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсе от «___»_________2008г. и составляет
_________________________________________ рублей, в т.ч. НДС .
2.2.Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения,
за исключением случаев, установленных пунктами 1.4, 2.4. настоящего контракта.
2.3. Оплата осуществляется на основании протокола оценки и сопоставления заявок на участие в
конкурсе от «___» _______________2008г. путем перечисления денежных средств на расчетный счет
«Подрядчика» в течение 5 банковских дней с момента подписания акта приемки выполненных работ
и первичной бухгалтерской документации.
2.4. «Заказчик» по согласованию с «Подрядчиком» вправе изменить не более чем на 10 (десять)
процентов стоимость работ, установленную пунктом 2.1 настоящего контракта, пропорционально
объему дополнительных работ или объему части работ, определенному пунктом 1.4 настоящего
контракта.
III. Сроки выполнения работ
3.1. Сроки выполнения работ по настоящему контракту в соответствии с протоколом оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсе:
- дата начала выполнения работ: с момента заключения контракта;
- дата завершения работ
«____» ___________ 2008 год
IV. Обязанности сторон
4.1. «Подрядчик» обязан:
- обеспечить выполнение работ надлежащего качества согласно действующим СНиП и СанПиН2.4.2.1178-02, в объеме соответствующем Спецификации (Приложение №1);
- обеспечить необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности,
охране окружающей среды, зеленых насаждений во время проведения работ;
- обеспечить «Заказчику» беспрепятственный доступ к объекту для контроля за ходом и качеством
выполнения работ;
- производить работы собственными силами;
- сдать «Заказчику» выполненные работы по акту выполненных работ в срок, установленный
пунктом 3.1.контракта;
- в случае досрочного выполнения работ по соглашению с «Заказчиком» сдать объект «Заказчику»;
- в гарантийный срок, установленный в соответствии с протоколом оценки и сопоставления заявок
на участие в конкурсе, который составляет ______, безвозмездно устранить выявленные дефекты
и недоделки, допущенные по его вине, в течение 5 дней;
4.2. «Заказчик» обязан:
- передать «Подрядчику», в случае необходимости, объект для выполнения работ по акту после
подписания настоящего контракта;
- участвовать в освидетельствовании скрытых работ;
- принять от «Подрядчика» выполненные работы и произвести их оплату в установленные сроки.
V. Приемка работ
5.1. По
завершении выполнения работ «Подрядчик» предоставляет «Заказчику» акт приемки
выполненных работ, «Заказчик» создает рабочую комиссию, которая определяет готовность объекта (по
объему и качеству выполненных работ) к предъявлению его для приемки в эксплуатацию.
5.2. В случае несоответствия выполненных работ Спецификации (Приложение 1) , смете
утвержденной заказчиком,
условиям настоящего контракта, а также невозможности или
нецелесообразности продолжения выполнения работ Сторонами составляется соответствующий
двусторонний акт, содержащий перечень необходимых доработок, в соответствии с которым
«Подрядчик» обязан в течение 5 дней либо произвести работы по устранению выявленных
недостатков без дополнительной оплаты в пределах утвержденной сметы, либо прекратить
выполнение работ.
VI. Ответственность сторон
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств в соответствии с действующим законодательством.
6.2. В случае обнаружения недостатков в выполненных работах «Заказчик» вправе потребовать от
«Подрядчика»:
- безвозмездного устранения недостатков в срок, установленный пунктом 5.2. контракта;
- соответствующего уменьшения установленной цены;
- возмещения понесенных «Заказчиком» расходов по исправлению недостатков своими силами или
силами третьих лиц.
6.3. При нарушении сроков выполнения работ «Подрядчик» уплачивает «Заказчику» неустойку в
размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы
контракта за каждый день просрочки (но не более основной суммы контракта).
6.4. За нарушение сроков оплаты выполненных работ «Подрядчик» вправе требовать от
«Заказчика» уплаты пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации от суммы задолженности за каждый день просрочки.
6.5. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами
своих обязательств по настоящему контракту, не освобождают нарушившую условия контракта
Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.
VII. Непреодолимая сила
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае действия
обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение, военные действия и т.д.)
при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение условий по
настоящему контракту. В этом случае срок выполнения договорных обязательств будет продлен
на время действия этих обстоятельств, но не более двух месяцев.
7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по указанным
причинам, должна известить другую Сторону о наступлении и прекращении действий
обстоятельств непреодолимой силы в срок не позднее 3-х дней с подтверждением факта их
действия актами компетентных органов.
VIII. Разрешение споров
8.1. В случае возникновения споров и разногласий по настоящему контракту и в связи с ним
Стороны примут меры к их разрешению путем переговоров.
8.2. Если Стороны не придут к соглашению, то споры подлежат разрешению в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Красноярского края.
8.3. Стороны предусматривают претензионный порядок урегулирования споров, срок рассмотрения
претензий не более 15 дней.
IX. Порядок расторжения контракта
9.1. Досрочное расторжение контракта может иметь место по соглашению Сторон с возмещением
понесенных убытков либо по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским
законодательством.
9.2. Сторона, решившая расторгнуть настоящий контракт, в пятидневный срок направляет письменное
уведомление другой Стороне.
9.3. Контракт считается расторгнутым с момента подписания Сторонами соглашения о расторжении,
при условии урегулирования материальных и финансовых претензий по выполненным до момента
расторжения контракта обязательствам, или вступления в законную силу решения суда.
9.4. «Заказчик» вправе расторгнуть настоящий контракт:
- при задержке «Подрядчиком» срока выполнения работ более чем на 5 дней;
- при снижении качества работ в результате нарушения «Подрядчиком» условий контракта;
- в случае невозможности или нецелесообразности продолжения работ.
9.5. При расторжении контракта по любым основаниям «Заказчик» обязуется:
- принять работы, фактически выполненные «Подрядчиком» с надлежащим качеством на момент
настоящего контракта;
- в течение трех рабочих дней после получения от «Подрядчика» акта приемки выполненных работ,
справки о стоимости выполненных работ и затратах по установленной форме подписать их или дать
мотивированный отказ;
- в течение 30 дней с момента оформления указанных документов оплатить фактически выполненные
«Подрядчиком» работы.
X. Срок действия контракта
10.1. Контракт вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до «31»
декабря 2008 года.
10.2. Действие настоящего контракта прекращается после полного исполнения Сторонами своих
обязательств, принятых в соответствии с условиями конкурса и настоящего контракта.
XI. Особые условия
11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, если они
оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
11.2. В случае изменения правового статуса одной из Сторон она в течение трех рабочих дней обязана
информировать другую сторону об организации – правопреемнике.
11.3. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой стороны.
11.4.При исполнении муниципального контракта не допускается перемена «Подрядчика», за
исключением случаев, если новый «Подрядчик» является правопреемником «Подрядчика» по данному
контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или
присоединения.
11.5.При уменьшении бюджетных средств, выделенных для финансирования подрядных работ по
настоящему контракту, стороны должны согласовать новые объемы, сроки, а если необходимо, и другие
условия выполнения работ.
Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон
Заказчик:
МОУ «СОШ № 165»
663690, г. Зеленогорск, Красноярский край,
ул. Шолохова,7
ИНН 2453005674, КПП 245301001
Подрядчик:
тел/факс 8(39169) 4-67-12
Директор
____________________/_________________ /
Директор
__________________/
Приложение 1
к муниципальному контракту
от________________№__________
Спецификация работ
по текущему ремонту здания МОУ СОШ № 165
№ Наименование
Содержание работ
Ед-ца
п/п
работ
измер.
1.
Ремонт
Разборка облицовки потолочной плитки
м2
потолка в
Облицовка потолков плитами Армстронг
м2
кабинетах
по металлическому каркасу
18,19, 24,26
2 Коридоры 1 и Расчистка поверхности потолка от
м2
2 этажа
старой краски
Ремонт штукатурки отдельных мест
м2
Окраска затечных мест
м2
Улучшенная окраска по штукатурке
м2
красками ВА: потолка
3.
Замена
оконных
блоков
Разборка деревянных заполнений
проемов оконных с подоконными
досками
Разборка мелких покрытий и отделок из
листовой стали: поясков, сандриков,
желебов, отливов, свесов и т.д.
Погрузка при автоперевозках. Мусор
строительный.
Установка оконных блоков из профиля
ПВХ поворотно-откидных
трехстворчатых
Блоки оконные поливинилхлоридные
(ПВХ)
Устройство герметизации
горизонтальных и вертикальных швов
лентами на клею в два ряда
Лента самоклеящаяся ширина 35
толщина 0,2-0,5 мм «Робибант» кол-во
170*1,12=190,4
Облицовка оконных откосов
пластиковыми панелями (сэнгвич)
Стоимость пластикового откоса (сэнгвич)
кол-во =70,3*1,05=73,82
Установка подоконных досок из
подоконного профиля ПВХ с заведением
в паз оконного блока и с высотой проема
более 2 м
Доски подоконные ПВХ
Изоляция откосов минплитой
Стоимость изовера кол-во = 2,4*1,03=2,5
Установка и крепление декоративного
уголка
Стоимость декоративного уголка (прим.)
Объем работ
192,2
192,2
590
88,0
146,0
590
шт.
15
Т
6,8
т
6,8
шт.
15
шт
15
100 м
1,7
м
190,4
100 м2
0,703
м2
73,82
м2
проемов
0,276
м
М3
М3
100 м
34,5
2,4
2,5
2,01
м
225,12
Кол-во = 201*1,12=225,12
Устройство водоотливов из
оцинкованной стали с полимерным
покрытием с высотой проема более 2 м
Сливы СЛ -40
Ремонт штукатурки наружных
прямолинейных откосов по камню и
бетону цементно-известковым раствором
с земли и лесов
Окраска фасадов с земли и лесов с
подготовкой поверхности
Улучшенная масляная окраска ранее
окрашенных внутренних стен с
расчисткой старой краски
м2
проемов
0,276
шт.
м2
15
0,3
м2
1
100 м2
0,5
ЛОТ 5
ПРОЕКТ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №
на выполнение работ по текущему ремонту здания МОУ СОШ №167,
находящегося по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск ул. Набережная, 14
г.Зеленогорск
«___»________ 2008г.
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа № 167» , действующее от имени муниципального образования «город Зеленогорск» в
соответствии с Постановлением 145- п от 06.03. 2006 года «О муниципальном заказчике» в лице
директора Черникова Бориса Сергеевича, действующего на основании Устава, именуемое в
дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и победитель открытого конкурса на выполнение работ
по текущему ремонту здания МОУ СОШ №167, заявке которого, присвоен первый номер
____________________________________________________________________________,
(полное наименование организации подрядчика)
в лице _______________________________________________________________________,
(наименование должности, Ф.И.О.)
действующий на основании _______________________________________________________
(устава, данные доверенности)
именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий муниципальный
контракт (далее - контракт) о нижеследующем:
1. Предмет контракта
1.1. «Заказчик» поручает, а «Подрядчик» принимает на себя обязательства выполнить
работы по текущему ремонту здания МОУ СОШ №167, находящегося по адресу: Красноярский
край, г. Зеленогорск, ул. Набережная, 14. «Заказчик» обязуется - принять и оплатить
указанные работы по условиям настоящего контракта.
1.2. Настоящий контракт заключается и подлежит оплате в пределах утвержденных лимитов
бюджетных обязательств.
1.3. Объем и содержание работ определяются Спецификацией работ (Приложение №1,2),
являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта.
1.4. «Заказчик» по согласованию с «Подрядчиком» в ходе исполнения контракта вправе изменить
не более чем на 10 ( десять) процентов предусмотренный контрактом объем работ при изменении
потребности в работах, на выполнение которых заключен контракт, или при выявлении
потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренном контрактом, но связанном с
работами, предусмотренными контрактом.
II. Стоимость работ и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ по настоящему контракту установлена на основании протокола оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсе от «___»_________2008г. и составляет
_________________________________________ рублей, в т.ч. НДС .
2.2.Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения,
за исключением случаев, установленных пунктами 1.4,2.4. настоящего контракта.
2.3. Оплата осуществляется на основании протокола оценки и сопоставления заявок на участие в
конкурсе от «___» _______________2008г. путем перечисления денежных средств на расчетный счет
«Подрядчика» в течение 5 банковских дней с момента подписания акта приемки выполненных работ
и первичной бухгалтерской документации.
2.4. «Заказчик» по согласованию с «Подрядчиком» вправе изменить не более чем на 10 (десять)
процентов стоимость работ, установленную пунктом 2.1 настоящего контракта, пропорционально
объему дополнительных работ или объему части работ, определенному пунктом 1.4 настоящего
контракта.
III. Сроки выполнения работ
3.1. Сроки выполнения работ по настоящему контракту в соответствии с протоколом оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсе:
- дата начала выполнения работ: с момента заключения контракта;
- дата завершения работ
«____» ___________ 2008 год
IV. Обязанности сторон
4.1. «Подрядчик» обязан:
- обеспечить выполнение работ надлежащего качества согласно СНиП-2.08.02-89* и СанПиН2.4.2.1178-02, в объеме соответствующем Спецификации (Приложение №1,2);
- обеспечить необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности,
охране окружающей среды, зеленых насаждений во время проведения работ;
- обеспечить «Заказчику» беспрепятственный доступ к объекту для контроля за ходом и качеством
выполнения работ;
- производить работы собственными силами;
- сдать «Заказчику» выполненные работы по акту выполненных работ в срок, установленный
пунктом 3.1.контракта;
- в случае досрочного выполнения работ по соглашению с «Заказчиком» сдать объект «Заказчику»;
- в гарантийный срок, установленный в соответствии с протоколом оценки и сопоставления заявок
на участие в конкурсе, который составляет ______, безвозмездно устранить выявленные дефекты
и недоделки, допущенные по его вине, в течение 5 дней;
4.2. «Заказчик» обязан:
- передать «Подрядчику», в случае необходимости, объект для выполнения работ по акту после
подписания настоящего контракта;
- участвовать в освидетельствовании скрытых работ;
- принять от «Подрядчика» выполненные работы и произвести их оплату в установленные сроки.
V. Приемка работ
5.1. По
завершении выполнения работ «Подрядчик» предоставляет «Заказчику» акт приемки
выполненных работ, «Заказчик» создает рабочую комиссию, которая определяет готовность объекта (по
объему и качеству выполненных работ) к предъявлению его для приемки в эксплуатацию.
5.2. В случае несоответствия выполненных работ Спецификации (Приложение 1,2) , смете
утвержденной заказчиком,
условиям настоящего контракта, а также невозможности или
нецелесообразности продолжения выполнения работ Сторонами составляется соответствующий
двусторонний акт, содержащий перечень необходимых доработок, в соответствии с которым
«Подрядчик» обязан в течение 5 дней либо произвести работы по устранению выявленных
недостатков без дополнительной оплаты в пределах утвержденной сметы, либо прекратить
выполнение работ.
VI. Ответственность сторон
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств в соответствии с действующим законодательством.
6.2. В случае обнаружения недостатков в выполненных работах «Заказчик» вправе потребовать от
«Подрядчика»:
- безвозмездного устранения недостатков в срок, установленный пунктом 5.2. контракта;
- соответствующего уменьшения установленной цены;
- возмещения понесенных «Заказчиком» расходов по исправлению недостатков своими силами или
силами третьих лиц.
6.3. При нарушении сроков выполнения работ «Подрядчик» уплачивает «Заказчику» неустойку в
размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы
контракта за каждый день просрочки (но не более основной суммы контракта).
6.4. За нарушение сроков оплаты выполненных работ «Подрядчик» вправе требовать от
«Заказчика» уплаты пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации от суммы задолженности за каждый день просрочки.
6.5. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами
своих обязательств по настоящему контракту, не освобождают нарушившую условия контракта
Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.
VII. Непреодолимая сила
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае действия
обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение, военные действия и т.д.)
при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение условий по
настоящему контракту. В этом случае срок выполнения договорных обязательств будет продлен
на время действия этих обстоятельств, но не более двух месяцев.
7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по указанным
причинам, должна известить другую Сторону о наступлении и прекращении действий
обстоятельств непреодолимой силы в срок не позднее 3-х дней с подтверждением факта их
действия актами компетентных органов.
VIII. Разрешение споров
8.1. В случае возникновения споров и разногласий по настоящему контракту и в связи с ним
Стороны примут меры к их разрешению путем переговоров.
8.2. Если Стороны не придут к соглашению, то споры подлежат разрешению в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Красноярского края.
8.3. Стороны предусматривают претензионный порядок урегулирования споров, срок рассмотрения
претензий не более 15 дней.
IX. Порядок расторжения контракта
9.1. Досрочное расторжение контракта может иметь место по соглашению Сторон с возмещением
понесенных убытков либо по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским
законодательством.
9.2. Сторона, решившая расторгнуть настоящий контракт, в пятидневный срок направляет письменное
уведомление другой Стороне.
9.3. Контракт считается расторгнутым с момента подписания Сторонами соглашения о расторжении,
при условии урегулирования материальных и финансовых претензий по выполненным до момента
расторжения контракта обязательствам, или вступления в законную силу решения суда.
9.4. «Заказчик» вправе расторгнуть настоящий контракт:
- при задержке «Подрядчиком» срока выполнения работ более чем на 5 дней;
- при снижении качества работ в результате нарушения «Подрядчиком» условий контракта;
- в случае невозможности или нецелесообразности продолжения работ.
9.5. При расторжении контракта по любым основаниям «Заказчик» обязуется:
- принять работы, фактически выполненные «Подрядчиком» с надлежащим качеством на момент
настоящего контракта;
- в течение трех рабочих дней после получения от «Подрядчика» акта приемки выполненных работ,
справки о стоимости выполненных работ и затратах по установленной форме подписать их или дать
мотивированный отказ;
- в течение 30 дней с момента оформления указанных документов оплатить фактически выполненные
«Подрядчиком» работы.
X. Срок действия контракта
10.1. Контракт вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до «31»
декабря 2008 года.
10.2. Действие настоящего контракта прекращается после полного исполнения Сторонами своих
обязательств, принятых в соответствии с условиями конкурса и настоящего контракта.
XI. Особые условия
11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, если они
оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
11.2. В случае изменения правового статуса одной из Сторон она в течение трех рабочих дней обязана
информировать другую сторону об организации – правопреемнике.
11.3. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой стороны.
11.4.При исполнении муниципального контракта не допускается перемена «Подрядчика», за
исключением случаев, если новый «Подрядчик» является правоприемником «Подрядчика» по данному
контракту вледствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или
присоединения.
11.5.При уменьшении бюджетных средств, выделенных для финансирования подрядных работ по
настоящему контракту, стороны должны согласовать новые объемы, сроки, а если необходимо, и другие
условия выполнения работ.
Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон
Заказчик:
МОУ СОШ № 167
663690, г. Зеленогорск, Красноярский край,
ул. Набережная, 14
ИНН 2453005642, КПП 245301001
р/сч 40204810500000000649
БИК 040407001
ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому
краю г. Красноярск
л/сч 03014000404 в УФК по Красноярскому
краю МБ 90520649
тел/факс 8(39169) 3-43-13
Подрядчик:
Директор
____________________/Б.С.Черников/
Директор
__________________/
Приложение № 1
к муниципальному контракту
от___________ №______
С п е ц и ф и к а ц и я,
объём и содержание работ
№
п/
п
1.
Наименование
работ
Содержание работ
Текущий ремонт 1. Разборка пола из линолеума
(замена
линолеума 289
2. Разборка плинтусов
2
м , устройство
дверей на
3. Устройство покрытий из плит
кабинки
древесноволокнистых
туалетов)
4. Проолифка плит древесноволокнистых
5. Устройство покрытий гетерогенных
6. Устройство плинтусов деревянных
Ед.
изм.
100
м2
100
м
100
м2
2,89
100
м2
100
м2
100
м
5,78
7. Устройство сапожка из наличника деревянного
8. Улучшенная масляная окраска плинтусов,
сапожков
9. Устройство порогов алюминиевых
10. Устройство каркаса перегородок из труб
11. Монтаж внутреннего заполнения перегородок
12. Установка блоков дверных в перегородках
13. Установка замков
Объём
5,86
2,89
2.89
2,93
2,93
100м
100
м2
100
м
100
м
100
м2
100
м2
Шт.
5,86
0,17
0,65
0,24
0,36
20
Приложение № 2
к муниципальному контракту
от ___________ № _________
С п е ц и ф и к а ц и я,
объем и содержание работ
УО и МУ ГМЦ
№
п\п
1
2
3
4
Наименование
работ
Текущий ремонт
кабинета № 5
Текущий ремонт
кабинета № 9
Текущий ремонт
кабинета № 16
Текущий ремонт
кабинета № 17
Содержание работ
Ед.
изм.
м2
Объ
ем
3,8
2. Демонтаж подоконных досок
м2
3,8
3. Установка оконного блока
м2
3,8
4. Установка пластиковых откосов
м2
2,7
5. Установка уголков пластиковых
6. Установка подоконных досок
7. Установка мелких покрытий оцинкованных
8. Утепление откосов
м
м2
м2
м3
12
3,8
0,7
0,16
1. Демонтаж оконного блока
м2
3,8
2. Демонтаж подоконных досок
м2
3,8
3. Установка оконного блока
м2
3,8
4. Установка пластиковых откосов
м
2,7
5. Установка уголков пластиковых
6. Установка подоконных досок
7. Установка мелких покрытий оцинкованных
8. Утепление откосов
9. Устройство распашных металлических решеток
м
м2
м2
м3
м2
12
3,8
0,7
0,16
3,8
1. Демонтаж оконного блока
м2
3,8
2. Демонтаж подоконных досок
м2
3,8
3. Установка оконного блока
м2
3,8
4. Установка пластиковых откосов
м2
5,4
5. Установка уголков пластиковых
6. Установка подоконных досок
7. Установка мелких покрытий оцинкованных
8. Утепление откосов
м
м2
м2
м3
12
3,8
0,7
0,16
1. Демонтаж оконного блока
м2
7,6
2. Демонтаж подоконных досок
2
м
7,6
3. Установка оконного блока
м2
7,6
4. Установка пластиковых откосов
м2
5,4
5. Установка уголков пластиковых
6. Установка подоконных досок
7. Установка мелких покрытий оцинкованных
м
м2
м2
24
7,6
1,4
1. Демонтаж оконного блока
2
5.
6.
7
Текущий ремонт
кабинета № 8
юрист
Текущий ремонт
кабинета № 7
методистов
Текущий ремонт
кабинета № 6
видеотека
8. Утепление откосов
9. Устройство распашных металлических решеток
1. Демонтаж оконного блока
м3
м2
м2
0,32
7,6
3,8
2. Демонтаж подоконных досок
м2
3,8
3. Установка оконного блока
м
3,8
4. Установка пластиковых откосов
м
2,7
5. Установка уголков пластиковых
6. Установка подоконных досок
7. Установка мелких покрытий оцинкованных
8. Утепление откосов
9. Снятие потолочной пенополистирольной плитки
10. Снятие обоев
11. Оклейка стен обоями
12. Оклейка потолков пенополистирольной плиткой
13. Установка плинтусов потолочных
14. Разборка плинтусов деревянных
15. Демонтаж пола из линолеума
16. Устройство покрытий наливных 4 мм
17. Устройство покрытий из линолеума
гетерогенного
18. Устройство деревянных плинтусов
19. Устройство порогов алюминиевых
20. Устройство штрабы под электропроводку
21.Устройство распашных металлических решеток
м
м2
м2
м3
м2
м2
м2
м2
м
м
м2
м2
м2
12
3,8
0,7
0,16
17,9
45
50,4
17,9
16,7
16,7
15,4
15,4
15,4
м
м
м
м2
16,7
1,0
16,0
3,8
1. Демонтаж оконного блока
м2
3,8
2. Демонтаж подоконных досок
м2
3,8
3. Установка оконного блока
м2
3,8
4. Установка пластиковых откосов
м2
2,7
5. Установка уголков пластиковых
6. Установка подоконных досок
7. Установка мелких покрытий оцинкованных
8. Утепление откосов
м
м2
м2
м3
12
3,8
0,7
0,16
1. Демонтаж оконного блока
м2
7,6
2. Демонтаж подоконных досок
м2
7,6
3. Установка оконного блока
м2
7,6
4. Установка пластиковых откосов
м2
5,4
5. Установка уголков пластиковых
6. Установка подоконных досок
7. Установка мелких покрытий оцинкованных
8. Утепление откосов
9. Устройство металлических решеток
10. Снятие потолочной пенополистирольной плитки
11. Снятие обоев
12. Оклейка стен обоями
м
м2
м2
м3
м2
м2
м2
м2
24
7,6
1,4
0,32
7,6
32,5
57,5
64,4
2
2
8
9
Текущий ремонт
кабинета № 10
библиотека
Текущий ремонт
кабинета
заместителя
руководителя
Управления
образования
13. Оклейка потолков пенополистирольной плиткой
14. Установка плинтусов потолочных
15. Разборка плинтусов деревянных
16. Демонтаж пола из линолеума
17. Устройство покрытий наливных 4 мм
18. Устройство покрытий из линолеума
гетерогенного
19. Устройство деревянных плинтусов
20. Устройство порогов алюминиевых
21. Устройство штрабы под электропроводку
22.Устройство распашных металлических решеток
м2
м
м
м2
м2
м2
32,5
22,8
22,8
32,5
32,5
32,5
м
м
м
м2
22,8
1,0
18,0
7,6
1. Демонтаж оконного блока
м2
11,4
2. Демонтаж подоконных досок
м2
11,4
3. Установка оконного блока
м2
11,4
4. Установка пластиковых откосов
м2
8,1
5. Установка уголков пластиковых
6. Установка подоконных досок
7. Установка мелких покрытий оцинкованных
8. Утепление откосов
10. Расчистка потолков от набела
12. Снятие обоев
13. Оклейка стен обоями
14. Оклейка потолков пенополистирольной плиткой
15. Установка плинтусов потолочных
16. Разборка плинтусов деревянных
17. Демонтаж пола из линолеума
18. Устройство покрытий наливных 4 мм
19. Устройство покрытий из линолеума
гетерогенного
20. Устройство деревянных плинтусов
21. Устройство порогов алюминиевых
22. Устройство штрабы под электропроводку
м
м2
м2
м3
м2
м2
м2
м2
м
м
м2
м2
м2
3,6
11,4
2,1
0,48
48,5
73,0
81,8
48,5
28,5
28,5
48,5
48,5
48,5
м
м
м
28,5
1,0
12,0
1. Демонтаж оконного блока
м2
7,6
2. Демонтаж подоконных досок
м2
7,6
3. Установка оконного блока
м2
7,6
4. Установка пластиковых откосов
м2
5,4
5. Установка уголков пластиковых
6. Установка подоконных досок
7. Установка мелких покрытий оцинкованных
8. Утепление откосов
9. Устройство распашных металлических решеток
12. Снятие обоев
13. Оклейка стен обоями
16. Разборка плинтусов деревянных
17. Демонтаж пола из линолеума
м
м2
м2
м3
м2
м2
м2
м
м2
24
7,6
1,4
0,32
3,8
60,4
67,7
22,8
32,5
10.
Текущий ремонт
приемной
18. Устройство покрытий наливных 4 мм
19. Устройство покрытий из линолеума
гетерогенного
20. Устройство деревянных плинтусов
21. Устройство порогов алюминиевых
22. Устройство распашных металлических решеток
м2
м2
32,5
32,5
м
м
м2
22,8
2,0
7,6
1. Демонтаж оконного блока
м2
3,8
2. Демонтаж подоконных досок
м2
3,8
3. Установка оконного блока
м2
3,8
4. Установка пластиковых откосов
м2
2,7
5. Установка уголков пластиковых
6. Установка подоконных досок
7. Установка мелких покрытий оцинкованных
8. Утепление откосов
16. Разборка плинтусов деревянных
17. Демонтаж пола из линолеума
18. Устройство покрытий наливных 4 мм
19. Устройство покрытий из линолеума
гетерогенного
20. Устройство деревянных плинтусов
21. Устройство порогов алюминиевых
м
м2
м2
м3
м
м2
м2
м2
12
3,8
0,7
0,16
16,2
14,4
14,4
14,4
м
м
16,2
1,0
ЛОТ 6
ПРОЕКТ
Муниципальный контракт № ____
на выполнение работ по текущему ремонту
МОУ «Школа-интернат №168»
ЗАТО г. Зеленогорск Красноярского края
« _____» ___________2008 г.
Муниципальное учреждение МОУ « Школа - интернат № 168 », именуемое в дальнейшем
« Муниципальный заказчик», в лице директора Гатилова Владимира Александровича,
действующего на основании распоряжения главы администрации от «06».10.2006г. № 593 с
одной стороны, и именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице
________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, на
основании решения комиссии по проведению открытого конкурса на право заключения
муниципального контракта на текущий ремонт МОУ « Школа-интернат № 168». ( Протокол от
«_____»___________ 2008 г. №_______), заключили настоящий муниципальный контракт о
нижеследующем:
1. Предмет контракта
1.1. «Заказчик поручает, а «Подрядчик» принимает на себя обязательства выполнить работы по
текущему ремонту здания МОУ ШИ № 168, находящегося по адресу: Красноярский край,
г. Зеленогорск, ул. Калинина, 24, «Заказчик» обязуется - принять и оплатить указанные работы по
условиям настоящего контракта.
1.2. Настоящий контракт заключается и подлежит оплате в пределах утвержденных лимитов
бюджетных обязательств.
1.3. Объём и содержание работ определяются Спецификацией работ (Приложение №1),
являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта.
1.4. « Заказчик» по согласованию с « Подрядчиком» в ходе исполнения контракта вправе
изменить не более чем на 10 (десять) процентов предусмотренный контрактом объём работ при
изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен контракт, или при выявлении
потребности в дополнительном объёме работ, не предусмотренном контрактом, но связанном с
работами, предусмотренными контрактом.
2. Стоимость работ и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ по настоящему контракту установлена на основании протокола оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсе от________ 2008 г. и составляет
________________________________________________ рублей) в т.ч. НДС.
2.2. Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его
исполнения, за исключением случаев, установленных пунктами 1.4, 2.4. настоящего контракта.
2.3. Оплата осуществляется на основании протокола оценки и сопоставления заявок на участие
в конкурсе от ________ 2008 г. путем перечисления денежных средств на расчетный счет
«Подрядчика» в течение 5 банковских дней с момента подписания акта приемки выполненных
работ и первичной бухгалтерской документации.
2.4. «Заказчик» по согласованию с « Подрядчиком» вправе изменить не более чем на 10 (десять)
процентов стоимость работ, установленную пунктом 2.1 настоящего контракта, пропорционально
объёму дополнительных работ или объёму части работ, определенному пунктом 1.4 настоящего
контракта.
3. Сроки выполнения работ
3.1. Сроки выполнения работ по настоящему контракту в соответствии с протоколом оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсе :
- дата начала выполнения работ: с момента заключения контракта;
- дата завершения работ
6 августа 2008 г.
4. Обязанности Сторон
4.1. «Подрядчик» обязан:
- обеспечить выполнение работ надлежащего качества согласно СНиП-2.08.02-89* и
СанПиН- 2.4.2. 1178-02, в объёме соответствующем Спецификации ( Приложение № 1);
- обеспечить необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике
безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений во время проведения работ;
- обеспечить «Заказчику» беспрепятственный доступ к объекту для контроля за ходом и
качеством выполнения работ;
- производить работы собственными силами;
- сдать « Заказчику» выполненные работы по акту выполненных работ в срок,
установленный пунктом 3.1.контракта;
- в случае досрочного выполнения работ по соглашению с «Заказчиком» сдать объект
«Заказчику»;
- в гарантийный срок, установленный в соответствии с протоколом оценки и сопоставления
заявок на участие в конкурсе, который составляет________, безвозмездно устранить выявленные
дефекты и недоделки, допущенные по его вине, в течение 5 дней;
4.2. «Заказчик» обязан:
- передать « Подрядчику», в случае необходимости, объект для выполнения работ по акту
после подписания настоящего контракта;
- участвовать в освидетельствовании скрытых работ.
- принять от « Подрядчика» выполненные работы и произвести их оплату в установленные
сроки.
5. Приемка работ
5.1. По завершении выполнения работ « Подрядчик» представляет «Заказчику» акт приемки
выполненных работ, « Заказчик» создает рабочую комиссию , которая определяет готовность
объекта ( по объёму и качеству выполненных работ) к предъявлению его для приемки в
эксплуатацию.
5.2. В случае несоответствия выполненных работ Спецификации (Приложение 1), смете
утвержденной «Заказчиком», условиям настоящего контракта, а также невозможности или
нецелесообразности продолжения выполнения работ Сторонами составляется
соответствующий двусторонний акт, содержащий перечень необходимых доработок, в
соответствии с которым « Подрядчик» обязан в течение 5-ти дней либо произвести работы по
устранению выявленных недостатков без дополнительной оплаты в пределах утвержденной
сметы, либо прекратить выполнение работ.
6. Ответственность Сторон
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств в соответствии с действующим законодательством.
6.2. В случае обнаружения недостатков в выполненных работах « Заказчик» вправе потребовать
от « Подрядчика»:
- безвозмездного устранения недостатков в срок, установленный пунктом 5.2 контракта;
- возмещения понесенных « Заказчиком» расходов по исправлению недостатков своими
силами или силами третьих лиц.
6.3. При нарушении сроков выполнения работ «Подрядчик» уплачивает «Заказчику»
неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации
от суммы контракта за каждый день просрочки (но не более основной суммы контракта).
6.4. За нарушение сроков оплаты выполненных работ « Подрядчик» вправе требовать от
« Заказчика» уплаты пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации от суммы задолженности за каждый день просрочки.
6.5. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением
Сторонами своих обязательств по настоящему контракту, не освобождают нарушившую условия
контракта Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.
7. Непреодолимая сила
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае
действия обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение, военные
действия и т.д.) при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на
выполнение условий по настоящему контракту. В этом случае срок выполнения договорных
обязательств будет продлен на время действия этих обстоятельств, но не более двух месяцев.
7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по указанным
причинам, должна известить другую Сторону о наступлении и прекращении действий
обстоятельств непреодолимой силы в срок не позднее трех дней с подтверждением факта их
действия актами компетентных органов.
8. Разрешение споров
8.1. В случае возникновения споров и разногласий по настоящему контракту и в связи с ним
Стороны примут меры к их разрешению путем переговоров.
8.2. Если Стороны не придут к соглашению, то споры подлежат разрешению в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Красноярского
края.
8.3. Стороны предусматривают претензионный порядок урегулирования споров, срок
рассмотрения претензий не более 15 дней.
9. Порядок расторжения контракта
9.1. Досрочное расторжение контракта может иметь место по соглашению Сторон с
возмещением понесенных убытков либо по решению суда по основаниям, предусмотренным
гражданским законодательством.
9.2. Сторона, решившая расторгнуть настоящий контракт, в пятидневный срок направляет
письменное уведомление другой Стороне.
9.3. Контракт считается расторгнутым с момента подписания Сторонами соглашения о
расторжении, при условии урегулирования материальных и финансовых претензий по
выполненным до момента расторжения контракта обязательствам, или вступления в законную
силу решения суда.
9.4. « Заказчик» вправе расторгнуть настоящий контракт:
- при задержке « Подрядчиком» срока выполнения работ более чем на 5 дней;
- при снижении качества работ в результате нарушения «Подрядчиком» условий
контракта;
- в случае невозможности или нецелесообразности продолжения работ.
9.5. При расторжении контракта по любым основаниям « Заказчик» обязуется:
- принять работы, фактически выполненные « Подрядчиком» с надлежащим качеством на момент
настоящего контракта;
- в течение трех рабочих дней после получения от « Подрядчика» акта приемки
выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затратах по установленной
форме подписать их или дать мотивированный отказ;
- в течение 30 дней с момента оформления указанных документов оплатить фактически
выполненные «Подрядчиком» работы.
10. Срок действия контракта
10.1. Контракт вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до
31 декабря 2008 года.
10.2. Действие настоящего контракта прекращается после полного исполнения Сторонами своих
обязательств, принятых в соответствии с условиями конкурса и настоящего контракта.
11. Особые условия
11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том случае,
если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
11.2. В случае изменения правового статуса одной из Сторон она в течение трех рабочих дней
обязана информировать другую Сторону об организации- правопреемнике.
11.3. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
11.4. При исполнении муниципального контракта не допускается перемена «Подрядчика», за
исключением случаев, если новый «Подрядчик» является правопреемником « Подрядчика» по
данному контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования,
слияния или присоединения.
11.5. При уменьшении бюджетных средств, выделенных для финансирования подрядных работ по
настоящему контракту, стороны должны согласовать новые объёмы, сроки, а если необходимо, и
другие условия выполнения работ.
Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон:
« Заказчик»: МОУ «Школа-интернат № 168»
Юридический адрес: г.Зеленогорск,
ул. Калинина,24
Банковские реквизиты:
ИНН 245 301 0392, КПП 245 301 001
л/с МБ 190 520 649
л/с
030 140 003 34
в отделении по г. Зеленогорску
УФК по Красноярскому краю
(МБ 190520649 МОУ « Школа-интернат № 168»)
Р/с № 402 048 105 0000 0000 649
в ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю
г. Красноярск, БИК 040 407 001
ОГРН 105 245 3000 490
Коды: ОКПО 361 232 50, ОКОПФ 81, ОКФС 14
ОКАТО 045 37 000 000
Телефон (8-391-69) 4-85-91
«Заказчик»
_____________ В.А.Гатилов
М.П.
Приложение 1
к муниципальному контракту
от_________ № ___________
Спецификация,
объём и содержание работ
МОУ « Школа-интернат № 168».
Текущий ремонт санузлов.
№
п/п
1.
Наименование объекта
Содержание работ
Туалеты 1-го этажа
2.
-«-
3.
-«-
4.
5.
-«-«-
6.
7.
-«- «-
8.
-«-
9.
-«-
10.
-«-
11.
-«-
12.
- «-
13.
-«-
14.
-«-
15.
-«-
16.
17.
18.
-«-«-«-
Разборка облицовки стен из
керамики, плитки
Расчистка стен от масленых
красок
Разборка массива из
монолитного бетона
Стесывание поверхности
Улучшенная масленая
окраска потолков за 2 раза с
расчисткой более 35%
Демонтаж оконных блоков
Монтаж оконных блоков
ПХВ в стенах каменных
площадью проёма более 2
кв.м.
Установка
гидропароизоляционной
пленки
Установка подоконников
ПВХ, высота проема до 2 м
Устройство мелких покрытий
из оцинкованной стали
Ремонт и восстановление
гермитизации коробок окон и
дверей монтажной пеной
Разборка полов из
керамической плитки
Устройство каркаса
перегородки из стальных
труб диаметром 25 мм
Монтаж внутреннего
заполнения перегородок
Демонтаж стяжек толщ. 40
мм
Гидроизоляция пола
19.
-«-
20.
-«-
Устройство стяжек толщ. 30 мм
Облицовка стен
керамической плиткой
Смена дверных блоков
филенчатых
Улучшенная окраска труб и
Ед.
измерения
кв.м.
Объёмы
работ
31
кв.м.
11
куб.м.
1,2
кв.м.
кв.м.
31
12
кв.м.
кв.м.
2,6
2,6
кв.м.
1,4
кв.м.
2,6
кв.м.
0,43
шт.
6,48
кв.м.
12
м
68
кв.м.
16
кв.м.
12
кв.м.
кв.м.
кв.м.
12
12
42
кв.м.
2
кв.м.
3
21.
-«-
22.
23.
24.
25.
26.
27.
-«-«-«-«-«-«-
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
радиаторов
Устройство полов из
керамогранита
Смена чаш « Гунуя»
Замена умывальников
Установка смесителей
Установка шаровых кранов
Отводы д 100
Улучшенная масленая
окраска дверей с расчисткой
более 35%
шт.
12
шт.
шт.
шт.
шт.
т
кв.м.
5
1
1
7
0,01
5,6
Замена дверных блоков в медицинских кабинетах и
замена оконных блоков в учебных кабинетах 2-го этажа
Наименование объекта
Содержание работ
Ед.
измерения
Медицинские кабинеты Разборка дверных блоков в
кв.м.
мед. кабинетах
- «Установка дверных блоков в
кв.м.
мед. кабинетах площ. до 3
кв.м.
Учебные кабинеты 2-го Разборка оконных блоков с
кв.м.
этажа
подоконными досками в
проёма
учебных кабинетах 2-го этажа
-«Установка оконных блоков в
кв.м.
учебных кабинетах 2-го этажа
площ. проема более 2 кв.м.
-«Герметизация окон и дверей
мп
монтажной пеной
-«Установка параизоляционного
ма
слоя из пленки п/этиленовой
-«Установка подоконной доски
кв.м.
из ПВК
-«Облицовка оконных откосов
кв.м.
сэндвич- панелями ПВХ
-«Установка пластиковых
мп
уголков
-«Устройство свесов из
кв.м.
оцинкованной стали
-«Утепление от Косов
куб.м.
минплитой
МОУ « ШколаУборка и вывоз строительного
т
интернат № 168»
мусора
Объёмы
работ
11,5
11,5
172
172
372,2
52,8
172
132
528
35,2
2,2
14,22
ЛОТ 7
ПРОЕКТ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №
на выполнение работ по текущему ремонту здания МОУ СОШ №169,
находящегося по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск ул. Гагарина, 11
г. Зеленогорск
__________ 2008 г.
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа № 169» , действующее от имени муниципального образования «город Зеленогорск» в
соответствии с Постановлением 145- п от 06.03. 2006 года «О муниципальном заказчике» в лице
директора Шатовой Раисы Ивановны, действующего на основании Устава, именуемое в
дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и победитель открытого конкурса на выполнение работ
по текущему ремонту здания МОУ СОШ №169, заявке которого, присвоен первый номер
________________________________________________________________________________,
(полное наименование организации подрядчика)
в лице _______________________________________________________________________,
(наименование должности, Ф.И.О.)
действующий на основании _______________________________________________________
(устава, данные доверенности)
именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий муниципальный
контракт (далее - контракт) о нижеследующем:
I. Предмет контракта
1.1. «Заказчик» поручает, а «Подрядчик» принимает на себя обязательства выполнить
работы по текущему ремонту здания МОУ СОШ №169, находящегося по адресу: Красноярский
край, г. Зеленогорск, ул. Гагарина, 11. «Заказчик» обязуется - принять и оплатить указанные
работы по условиям настоящего контракта.
1.2. Настоящий контракт заключается и подлежит оплате в пределах утвержденных лимитов
бюджетных обязательств.
1.3. Объем и содержание работ определяются Спецификацией работ (Приложение №1),
являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта.
1.4. «Заказчик» по согласованию с «Подрядчиком» в ходе исполнения контракта вправе изменить
не более чем на 10 (десять) процентов предусмотренный контрактом объем работ при изменении
потребности в работах, на выполнение которых заключен контракт, или при выявлении
потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренном контрактом, но связанном с
работами, предусмотренными контрактом.
II. Стоимость работ и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ по настоящему контракту установлена на основании протокола оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсе от «___»_________2008г. и составляет
_________________________________________ рублей, в т.ч. НДС.
2.2.Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения,
за исключением случаев, установленных пунктами 1.4, 2.4. настоящего контракта.
2.3. Оплата осуществляется на основании протокола оценки и сопоставления заявок на участие в
конкурсе от «___» _______________2008г. путем перечисления денежных средств на расчетный счет
«Подрядчика» в течение 5 банковских дней с момента подписания акта приемки выполненных работ
и первичной бухгалтерской документации.
2.4. «Заказчик» по согласованию с «Подрядчиком» вправе изменить не более чем на 10 (десять)
процентов стоимость работ, установленную пунктом 2.1 настоящего контракта, пропорционально
объему дополнительных работ или объему части работ, определенному пунктом 1.4 настоящего
контракта.
III. Сроки выполнения работ
3.1. Сроки выполнения работ по настоящему контракту в соответствии с протоколом оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсе:
- дата начала выполнения работ: с момента заключения контракта;
- дата завершения работ
«____» ___________ 2008 год
IV. Обязанности сторон
4.1. «Подрядчик» обязан:
- обеспечить выполнение работ надлежащего качества согласно СНиП-2.09.04-87 и СанПиН2.4.2.1178-02, в объеме соответствующем Спецификации (Приложение №1);
- обеспечить необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности,
охране окружающей среды, зеленых насаждений во время проведения работ;
- обеспечить «Заказчику» беспрепятственный доступ к объекту для контроля за ходом и качеством
выполнения работ;
- производить работы собственными силами;
- сдать «Заказчику» выполненные работы по акту выполненных работ в срок, установленный
пунктом 3.1.контракта;
- в случае досрочного выполнения работ по соглашению с «Заказчиком» сдать объект «Заказчику»;
- в гарантийный срок, установленный в соответствии с протоколом оценки и сопоставления заявок
на участие в конкурсе, который составляет ______, безвозмездно устранить выявленные дефекты
и недоделки, допущенные по его вине, в течение 5 дней;
4.2. «Заказчик» обязан:
- передать «Подрядчику», в случае необходимости, объект для выполнения работ по акту после
подписания настоящего контракта;
- участвовать в освидетельствовании скрытых работ;
- принять от «Подрядчика» выполненные работы и произвести их оплату в установленные сроки.
V. Приемка работ
5.1. По
завершении выполнения работ «Подрядчик» предоставляет «Заказчику» акт приемки
выполненных работ, «Заказчик» создает рабочую комиссию, которая определяет готовность объекта (по
объему и качеству выполненных работ) к предъявлению его для приемки в эксплуатацию.
5.2. В случае несоответствия выполненных
работ Спецификации (Приложение 1), смете
утвержденной заказчиком,
условиям настоящего контракта, а также невозможности или
нецелесообразности продолжения выполнения работ Сторонами составляется соответствующий
двусторонний акт, содержащий перечень необходимых доработок, в соответствии с которым
«Подрядчик» обязан в течение 5 дней либо произвести работы по устранению выявленных
недостатков без дополнительной оплаты в пределах утвержденной сметы, либо прекратить
выполнение работ.
VI. Ответственность сторон
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств в соответствии с действующим законодательством.
6.2. В случае обнаружения недостатков в выполненных работах «Заказчик» вправе потребовать от
«Подрядчика»:
- безвозмездного устранения недостатков в срок, установленный пунктом 5.2. контракта;
- соответствующего уменьшения установленной цены;
- возмещения понесенных «Заказчиком» расходов по исправлению недостатков своими силами или
силами третьих лиц.
6.3. При нарушении сроков выполнения работ «Подрядчик» уплачивает «Заказчику» неустойку в
размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы
контракта за каждый день просрочки (но не более основной суммы контракта).
6.4. За нарушение сроков оплаты выполненных работ «Подрядчик» вправе требовать от
«Заказчика» уплаты пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации от суммы задолженности за каждый день просрочки.
6.5. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами
своих обязательств по настоящему контракту, не освобождают нарушившую условия контракта
Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.
VII. Непреодолимая сила
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае действия
обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение, военные действия и т.д.)
при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение условий по
настоящему контракту. В этом случае срок выполнения договорных обязательств будет продлен
на время действия этих обстоятельств, но не более двух месяцев.
7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по указанным
причинам, должна известить другую Сторону о наступлении и прекращении действий
обстоятельств непреодолимой силы в срок не позднее 3-х дней с подтверждением факта их
действия актами компетентных органов.
VIII. Разрешение споров
8.1. В случае возникновения споров и разногласий по настоящему контракту и в связи с ним
Стороны примут меры к их разрешению путем переговоров.
8.2. Если Стороны не придут к соглашению, то споры подлежат разрешению в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Красноярского края.
8.3. Стороны предусматривают претензионный порядок урегулирования споров, срок рассмотрения
претензий не более 15 дней.
IX. Порядок расторжения контракта
9.1. Досрочное расторжение контракта может иметь место по соглашению Сторон с возмещением
понесенных убытков либо по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским
законодательством.
9.2. Сторона, решившая расторгнуть настоящий контракт, в пятидневный срок направляет письменное
уведомление другой Стороне.
9.3. Контракт считается расторгнутым с момента подписания Сторонами соглашения о расторжении,
при условии урегулирования материальных и финансовых претензий по выполненным до момента
расторжения контракта обязательствам, или вступления в законную силу решения суда.
9.4. «Заказчик» вправе расторгнуть настоящий контракт:
- при задержке «Подрядчиком» срока выполнения работ более чем на 5 дней;
- при снижении качества работ в результате нарушения «Подрядчиком» условий контракта;
- в случае невозможности или нецелесообразности продолжения работ.
9.5. При расторжении контракта по любым основаниям «Заказчик» обязуется:
- принять работы, фактически выполненные «Подрядчиком» с надлежащим качеством на момент
настоящего контракта;
- в течение трех рабочих дней после получения от «Подрядчика» акта приемки выполненных работ,
справки о стоимости выполненных работ и затратах по установленной форме подписать их или дать
мотивированный отказ;
- в течение 30 дней с момента оформления указанных документов оплатить фактически выполненные
«Подрядчиком» работы.
X. Срок действия контракта
10.1. Контракт вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до «31»
декабря 2008 года.
10.2. Действие настоящего контракта прекращается после полного исполнения Сторонами своих
обязательств, принятых в соответствии с условиями конкурса и настоящего контракта.
XI. Особые условия
11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, если они
оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
11.2. В случае изменения правового статуса одной из Сторон она в течение трех рабочих дней обязана
информировать другую сторону об организации – правопреемнике.
11.3. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой стороны.
11.4.При исполнении муниципального контракта не допускается перемена «Подрядчика», за
исключением случаев, если новый «Подрядчик» является правоприемником «Подрядчика» по данному
контракту вледствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или
присоединения.
11.5.При уменьшении бюджетных средств, выделенных для финансирования подрядных работ по
настоящему контракту, стороны должны согласовать новые объемы, сроки, а если необходимо, и другие
условия выполнения работ.
Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон
Заказчик:
МОУ СОШ № 169
663690, г. Зеленогорск, Красноярский край,
ул. Гагарина,11
ИНН 2453010970, КПП 245301001
р/сч 40204810500000000649
БИК 040407001
ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому
краю г. Красноярск
л/сч 03014000414 в УФК по Красноярскому
краю
тел/факс 8(39169) 3-51-51
Подрядчик:
Директор
____________________/Р.И. Шатова/
Директор
__________________/
Приложение 1
к муниципальному контракту
от____________ №______
С п е ц и ф и к а ц и я,
объём и содержание работ
№
п/
п
1
1.
2.
Наименование работ
Содержание работ
2
3
Ремонтные
работы. Двери
Кабинеты № 1,3; 1,4; 1,8 Демонтаж обналички
Демонтаж дверных блоков
Установка дверного блока, ДГ21-8 ламиниров.
Установка и крепление наличников
Скобяные изделия для дверн.блоков
Установка замков
Полы
Демонтаж деревянного плинтуса
Демонтаж покрытий из плитки ПХВ
Устройство наливных выравнивающих полов
Устройство покрытий полов из линолеума
Устройство деревянного плинтуса
Улучшенная масл. окраска плинтуса
Стены
Штукатурка стен по кирпичу
Улучшенная масл. окраска ранее окрашенных стен с
расчисткой
Заполнение проемов кирпичом частично
Прочие
Уборка строит. мусора из помещений
Погрузка мусора в а/самосвал
Перевозка строит. мусора до 14 км.
Демонтаж светильников с лампами накаливания
Освещение спортзала
Демонтаж кабеля (ВВГ 4*1,5-15м, АВВГ 3*1,570м)
Монтаж светильников ГППО6-400 УХЛ2 "БС"
220В 400Вт на стене
Монтаж щитков осветительных в нише
Монтаж коробки с зажимами на стене
Монтаж коробов металлических по стенам и
потолкам
Затягивание проводов в проложенные трубы и
металлические короба
Прокладка кабелей с креплением накладными
скобами
Монтаж короба пластмассового по стенам и
потолкам
Прокладка проводов в короба
Прочие
Ед.
изм.
Объём
4
5
м
м2
м2
м
комп.
шт.
21,60
10,08
6,72
20,00
4,00
4,00
м
м2
м2
м2
м
м2
85,20
147,60
147,60
147,60
85,20
14,76
м2
7,56
м2
м3
230,18
0,63
т
т
т
шт
2,71
2,71
2,71
18,0
м
85,0
шт
шт
шт
8,0
1,0
6,0
м
20,0
м
20,0
м
70,0
м
м
50,0
60,0
1
3.
4.
2
Пищеблок.
Холодильная камера
Замена трубопровода
холодной и горячей
воды на помещение
столовой
Уборка демонтированных светильников, кабелей,
проводов из помещений
Погрузка мусора в а/самосвал
3
Демонтаж дверного блока холодильной камеры
2.1х1,0 (утепленного мин.плитой, обшитого
металлом)
Демонтаж обшивки стен из оц.стали, с утеплителем
из мин.плиты 100мм по деревянному каркасу
Разборка гл.стен
Обшивка стены оц.сталью толщ. 0,7мм, по
деревянному каркасу, с утеплением мин.плитой
толщ. 100мм, обернутой в полител. пленку
Выравнивание стен цем.-песч. раствором
Облицовка стен гл.плиткой на высоту 2,1м
Устройство плинтуса и гл.плитки
Ремонт штукатурки отдельными местами
Масляная окраска потолка и стен с расч. > 35%
Установка герметичного дверного блока ИД-А с
ручкой-затвором для холодильных камер
Масляная окраска труб
Окраска дверного блока эмалью
Заделка щелей монтажной пеной
Антисептирование древянных элементов
«Пирилаксом»
Прочие
Уборка строительного мусора из помещений
Погрузка мусора в а/самосвал
Демонтаж
Труба водогозопроводная ду50
Труба водогозопроводная ду40
Труба водогозопроводная ду32
Труба водогозопроводная ду25
Труба водогозопроводная ду20
Труба водогозопроводная ду15
Кран шаровый ду15
Кран шаровый ду20
Кран шаровый ду25
Кран шаровый ду40
Монтаж
Труба водогозопроводная ду50
Труба водогозопроводная ду40
Труба водогозопроводная ду32
Труба водогозопроводная ду25
Труба водогозопроводная ду20
Труба водогозопроводная ду15
Кран шаровый ду15
Кран шаровый ду20
Кран шаровый ду25
Кран шаровый ду40
Сгон, муфта, контргайка ду15
кг
кг
4
250,0
250,0
5
шт
1,0
м2
м2
м2
7,5
15,5
м2
м2
м2
м2
м2
7,5
20,0
22,0
1,5
4,0
7,5/4
шт
м2
м2
м
м2
1,0
1,5
5,1
6,0
10,0
кг
кг
250,0
250,0
мп
мп
мп
мп
мп
мп
шт
шт
шт
шт
1,5
50
1,5
61
10
2
4
4
1
1
мп
мп
мп
мп
мп
мп
шт
шт
шт
шт
шт
1,5
50
1,5
61
10
2
4
4
1
1
4
1
5.
6.
7.
2
Ремонт санузлов для
мальчиков
Ремонт пожарной
сигнализации кабинетов
1-го этажа
Установка
обводной
линии с автоматической
задвижкой у счетчиков
холодной
воды,
открываемой от кнопок
Сгон, муфта, контргайка ду20
Сгон, муфта, контргайка ду25
Сгон, муфта, контргайка ду40
Пробивка отверстий в перекрытии 220мм д300мм
Уборка строительного мусора из помещений
Погрузка мусора в а/самосвал
3
Разборка покрытий полов: из мозаичных плток
Разборка покрытий полов: цементных
Разборка облицовки стен из плит и плиток:
керамических глазурованных плиток
Стесывание неровностей толщиной до 40 мм
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб
диаметром до: 15мм
Смена санитарных приборов :гибких подводок
Устройство стяжек: цементных толщиной 30 мм
Устройство покрытий на цементном растворе из
плиток керамических для полов одноцветных с
красителем
Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и
откосов (без карнизных, плинтусных и угловых
плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура
на цементном астворе: по кирпичу и бетону
Масляная окраска металлических поверхностей:
решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм
и т.п.
Установка приборов: замков
Замок врезной оцинкованный с цилиндровым
механизмом из латуни
Прочие
Уборка строительного мусора из помещений
Погрузка мусора в а/самосвал
Монтаж
Извещатели
ПС
автоматические
дымовой,
фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в
нормальном исполнении
Коробка распределительнаянастенная на кабеле с
пластм.оболочкой
Коробка ответвительная на стене
Извещатели ПС автоматические
тепловойэлектроконтактный, магнитоконтактный в
норм.исполн.
Прокладка кабеля и провода по стенам
Устройства оптико-(фото)электрические комплект
преобразователей (излучатель, фотоприемник)
Монтаж
Пост управления кнопочный на конструкции на
стене
Аппарат (кнопка, сигнальная лампа)
Коробка с зажимами для кабелей и проводов
сечением до 6мм, устанавливаемая на стене
шт
шт
шт
шт/м3
кг
кг
4
м2
м2
4
1
1
5/0,07
250,0
250,0
5
15,0
15,0
м2
м2
5,0
5,0
м
шт
м2
11,0
2
1,5
м2
1,5
м2
5,0
м2
компл
14,9
3
шт
3
кг
кг
250,0
250,0
шт
коробка
шт
80
шт
м
14
2,84
компл
2
шт
шт
1
4
шт
1
1
20
у устройств пожарной Короба пластмассовые
автоматики
Рукава металлические диаметром 25мм
Труба по установ.конструкциям, в готовых
коробах, по основанию пола
Кабель в коробе
Затягивание кабеля в проложенные трубы и
метал.рукава
Кабели с креплением накладными скобами
Щиток распределительный навесной с шинами
PE+N на 4 и 12 модулей
Автомат одно-, двух-, трехполюсный,
устанавливаемый в шкафу
Расцепитель независимый
Контакт стояния КС 47
Реле промежуточное
8.
Замена дверей
Коробка с зажимами для кабелей и проводо
Кабель канал
Труба по установленным конструкциях в готовых
бороздках
Затягивание кабелей в проложенных трубах
Кабели в кабель-каналах
Кабели с креплением накладными способами
Установка вентиля фланцевого с
электромагнитным приводом
Вентиль фланцевый с электромагнитным приводом
Д 50мм
Фланцы из углеродистой стали
Снятие задвижек диаметром до 100мм
Установка задвижек Д 50мм
Прокладка трубопроводов и стальных труб Д 89мм
Установка переходов Д 89*3.5/57*3 – 2шт
Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с
выломкой четвертей в кладке
Снятие дверных полотен
Снятие наличников
Ремонт штукатурки откосов внутри здания по
камню и бетону цементно-известковым раствором:
прямолинейных
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных
стен за два раза с расчисткой старой краски: более
35%
Погрузка при автоперевозках. Мусор строительный
Перевозка грузов ав/самосвалами, на расстояние 17
км (класс груза 1)
Установка блоков в наружных и внутренних
дверных проемах: в перегородках и деревянных
нерубленных стенах площадью проема до 3 м2
Скобяные изделия для блоков входных дверей в
помещение однопольных
Замок врезной оцинкванный с цилиндривым
м
м
м
м
м
10,0
10,0
1,0
10,0
м
11,0
49,0
шт
2
шт
шт
шт
4
3
3
шт
шт
м
1
3
20,0
м
м
м
м
1,0
1,0
20,0
94,0
шт
1
шт
компл
шт
шт
м
т
1
1
1
2
1,0
0.0012
шт
м2
м2
2
9,2
13,4
м2
5,36
м2
т
225,0
0,32
т
0,32
м2
компл
ект
шт
2,0
1
1
механизмом из латуни
Установка блоков в наружных и внутренних
дверных проемах: в перегородках и деревянных
нерубленых стенах площадью проема более 3 м2
Скобяные изделеия для блоков входных дверей в
помещение двупольных
Улучшенная окраска масляными составами по
штукатурке: откосов
м2
компл
ект
7,2
м2
5,36
1
ЛОТ 8
ПРОЕКТ
Муниципальный контракт №______
на выполнение работ по текущему ремонту здания МОУ СОШ № 170,
находящегося по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Гагарина, 21
г. Зеленогорск
«___»_____________ 2008г.
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 170»,
действующее от имени муниципального образования "город Зеленогорск" в соответствии с
постановлением №145-п от 06.03.2006г. «О муниципальном заказчике» в лице директора Деркач
Надежды Андреевны, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем "Заказчик",
с одной стороны, и победитель открытого конкурса на выполнение работ по текущему ремонту
здания МОУ СОШ № 170, заявке которого, присвоен первый номер
_________________________________________________________________________________,
(полное наименование организации подрядчика)
в лице____________________________________________________________________________,
(наименование должности, Ф.И.О.)
действующий на основании _________________________________________________________ ,
(устав, данные доверенности)
именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий
муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:
1. Предмет контракта
«Заказчик» поручает, а «Подрядчик» принимает на себя обязательства выполнить работы по
текущему ремонту здания МОУ СОШ № 170, находящегося по адресу: Красноярский край, г.
Зеленогорск, ул. Гагарина, 21. «Заказчик» обязуется - принять и оплатить указанные работы по
условиям настоящего контракта.
1.2. Настоящий контракт заключается и подлежит оплате в пределах утвержденных лимитов
бюджетных обязательств.
1.3. Объем и содержание работ определяются Спецификацией работ (Приложение 1), являющейся
неотъемлемой частью настоящего контракта.
1.4. «Заказчик» по согласованию с «Подрядчиком» в ходе исполнения контракта вправе изменить
не более чем на 10 (десять) процентов предусмотренный контрактом объем работ при изменении
потребности в работах, на выполнение которых заключен контракт, или при выявлении
потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренном контрактом, но связанном с
работами, предусмотренными контрактом.
2. Стоимость работ и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ по настоящему контракту установлена на основании протокола оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсе от "____" _______ 2008 г. и составляет _____________
рублей, в т. ч. НДС.
2.2. Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его
исполнения, за исключением случаев, установленных пунктами 1.4, 2.4. настоящего контракта.
2.3. Оплата осуществляется на основании протокола оценки и сопоставления заявок на участие в
конкурсе от "___" ____________ 2008 г. путем перечисления денежных средств на расчетный
счет «Подрядчика» в течение 5 банковских дней с момента подписания акта приемки выполненных
работ и первичной бухгалтерской документации.
2.4. «Заказчик» по согласованию с «Подрядчиком» вправе изменить не более чем на 10 (десять)
процентов стоимость работ, установленную пунктом 2.1 настоящего контракта, пропорционально
объему дополнительных работ или объему части работ, определенному пунктом 1.4 настоящего
контракта.
3. Сроки выполнения работ
3.1. Сроки выполнения работ по настоящему контракту в соответствии с протоколом оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсе:
- дата начала выполнения работ: с момента заключения контракта;
- дата завершения работ _______________________2008 г.
4. Обязанности Сторон
4.1. «Подрядчик» обязан:
- обеспечить выполнение работ надлежащего качества согласно СНиП 2.08.02-89* и
СанПиН-2.4.2.1178-02, Порядку организации проведения текущих ремонтов зданий
муниципальных образовательных учреждений г. Зеленогорска утвержденному Распоряжением 128р от 01.02.2008 г., в объеме соответствующем Спецификации (Приложение 1) ;
- обеспечить необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике
безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений во время проведения работ;
- обеспечить "Заказчику" беспрепятственный доступ к объекту для контроля за ходом и
качеством выполнения работ;
- производить работы собственными силами;
- сдать «Заказчику» выполненные работы по акту выполненных работ в срок, установленный
пунктом 3.1 контракта;
- в случае досрочного выполнения работ по соглашению с «Заказчиком» сдать объек"Заказчику";
- в гарантийный срок, установленный в соответствии с протоколом оценки и сопоставления
заявок на участие в конкурсе, который составляет __________, безвозмездно устранить
выявленные дефекты и недоделки допущенные по его вине в течении 5 дней;
4.2. «Заказчик» обязан:
- передать «Подрядчику», в случае необходимости, объект для выполнения работ по акту после
подписания настоящего контракта;
- участвовать в освидетельствовании скрытых работ;
- принять от «Подрядчика» выполненные работы и произвести их оплату в установленные сроки.
5. Приемка работ
5.1. По завершении выполнения работ «Подрядчик» представляет «Заказчику» акт приемки
выполненных работ. «Заказчик» по заявке «Подрядчика» создает рабочую комиссию, которая определяет готовность объекта (по объему и качеству выполненных работ) к предъявлению его для
приемки в эксплуатацию.
5.2. В случае несоответствия выполненных работ Спецификации (Приложение 1), смете,
утвержденной заказчиком, условиям настоящего контракта, а также невозможности или
нецелесообразности продолжения выполнения работ Сторонами составляется соответствующий
двусторонний акт, содержащий перечень необходимых доработок, в соответствии с которым
«Подрядчик» обязан в течение 5 дней либо произвести работы по устранению выявленных
недостатков без дополнительной оплаты в пределах утвержденной сметы, либо прекратить
выполнение работ.
6. Ответственность Сторон
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств в соответствии с действующим законодательством.
6.2. В случае обнаружения недостатков в выполненных работах «Заказчик» вправе потребовать
от «Подрядчика»:
- безвозмездного устранения недостатков в срок, установленный пунктом 5.2 контракта;
- соответствующего уменьшения установленной цены;
- возмещения понесенных «Заказчиком» расходов по исправлению недостатков своими силами или
силами третьих лиц.
6.3. За нарушение сроков выполнения работ «Подрядчик» уплачивает «Заказчику» неустойку в
размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы
контракта за каждый день просрочки (но не более основной суммы контракта).
6.4. За нарушение сроков оплаты выполненных работ «Подрядчик» вправе требовать от
«Заказчика» уплаты пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации от суммы задолженности за каждый день просрочки.
6.5. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами
своих обязательств по настоящему контракту, не освобождают нарушившую условия контракта
Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.
7. Непреодолимая сила
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае
действия обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение, военные
действия и т.д.) при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на
выполнение условий по настоящему контракту. В этом случае срок выполнения договорных
обязательств будет продлен на время действия этих обстоятельств, но не более двух месяцев.
7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по указанным
причинам, должна известить другую Сторону о наступлении и прекращении действий
обстоятельств непреодолимой силы в срок не позднее 3-х дней с подтверждением факта их
действия актами компетентных органов.
8. Разрешение споров
8.1. В случае возникновения споров и разногласий по настоящему контракту и в связи с ним
Стороны примут меры к их разрешению путем переговоров.
8.2. Если Стороны не придут к соглашению, то споры подлежат разрешению в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Красноярского
края.
8.3. Стороны предусматривают претензионный порядок урегулирования споров, срок
рассмотрения претензий не более 15 дней.
9. Порядок расторжения контрак
9.1. Досрочное расторжение контракта может иметь место по соглашению Сторон с возмещением
понесенных убытков либо по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским
законодательством.
9.2. Сторона, решившая расторгнуть настоящий контракт, в пятидневный срок направляет
письменное уведомление другой Стороне.
9.3. Контракт считается расторгнутым с момента подписания Сторонами соглашения о
расторжении, при условии урегулирования материальных и финансовых претензий по
выполненным до момента расторжения контракта обязательствам, или вступления в законную
силу решения суда.
9.4. «Заказчик» вправе расторгнуть настоящий контракт:
- при задержке «Подрядчиком» срока выполнения работ более чем на 5 дней;
- при снижении качества работ, в результате нарушения «Подрядчиком» условий контракта;
- в случае невозможности или нецелесообразности продолжения работ.
9.5. При расторжении контракта по любым основаниям «Заказчик» обязуется:
- принять работы, фактически выполненные «Подрядчиком» с надлежащим качеством на момент
расторжения настоящего контракта;
- в течение трех рабочих дней после получения от «Подрядчика» акта приемки выполненных
работ, справки о стоимости выполненных работ и затратах по установленной форме подписать
их или дать мотивированный отказ;
- в течение 30 дней с момента оформления указанных документов оплатить фактически
выполненные «Подрядчиком» работы.
10. Срок действия контракта
10.1. Контракт вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует по
31 декабря 2008 года.
10.2. Действие настоящего контракта прекращается после полного исполнения Сторонами
своих обязательств, принятых в соответствии с условиями конкурса и настоящего контракта.
11. Особые условия
11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том случае,
если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
11.2. В случае изменения правового статуса одной из Сторон она в течение трех рабочих дней
обязана информировать другую Сторону об организации-правопреемнике.
11.3. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
11.4. При исполнении муниципального контракта не допускается перемена «Подрядчика», за
исключением случаев, если новый «Подрядчик» является правопреемником «Подрядчика» по данному контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния
или присоединения.
11.5. При уменьшении бюджетных средств, выделенных для финансирования подрядных работ по
настоящему контракту, стороны должны согласовать новые сроки, а если необходимо, и другие
условия выполнения работ.
Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон:
Заказчик:
Подрядчик:
МОУ СОШ № 170
663690, г. Зеленогорск, Красноярский край,
ул. Гагарина, 21
ИНН 2453005628, КПП 245301001
р/сч 40204810500000000649
БИК 040407001
ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому
краю г. Красноярск
л/сч 03014000424 в Отделении по
г. Зеленогорску УФК по Красноярскому краю
ОКПО - 36122776, ОКАТО - 04537000000
ОКОНХ - 92310, ОКВЭД - 80.21.2,
ОКФС – 14
ОКОПФ – 81, ОКОГУ – 23280, ППП - 014
тел/факс 8(39169) 3-83-81
Директор
____________________/Н.А. Деркач
Директор
__________________/
Приложение1
к муниципальному
контракту
от_________ №______
СПЕЦИФИКАЦИЯ, ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ
№
п/п
Наименование
работ
1.
Текущий ремонт
спальной
комнаты № 2
2. Текущий ремонт
тамбура и
запасного выхода
(левого)
Содержание работ
Демонтаж деревянного плинтуса
Демонтаж покрытий из линолеума
Устройство пола из ДСП
Проолифка ДСП с двух сторон за 2 раза
Устройство покрытий из линолеума (без
стоимости линолеума)
Устройство деревянного плинтуса
Очистка вручную поверхности потолка
Огрунтовка поверхности потолка
Акрилэмульсией
Улучшенная окраска потолка
водоэмульсионной краской за 2 раза
Демонтаж сливов
Отбивка штукатурки откосов
Разборка оконных блоков с подоконными
досками
Установка и стоимость пластиковых оконных
блоков
Герметизация оконного блока монтажной
пеной
Установка пароизоляционного слоя из
полиэтиленовой пленки
Установка и стоимость пластиковой
подоконной доски
Устройство изоляции подоконника
Облицовка и стоимость оконных откосов
сэндвич - панелями ПВХ
Устройство пластиковых уголков
Устройство сливов из листовой оцинкованной
стали
Разборка покрытий полов из плиток
мозаичных
Разборка цементной стяжки толщиной 30 мм
Устройство стяжек цементных толщиной 30
мм
Устройство покрытий на цементном растворе
из плиток керамических для полов
Устройство
плинтусов
из
плиток
керамических
Облицовка стен металлическим сайдингом
Стоимость металлического сайдинга
Облицовка потолка металлическим сайдингом
Стоимость металлического сайдинга
Единица
измерения
м
м2
м2
м2
м2
объем
27,4
48,4
48,4
96,8
48,4
м
м2
м2
27,4
48,4
48,4
м2
48,4
м2
м2
м2
1,89
5,9
13,9
м2
13,9
м
30,4
м2
5,2
м2
13,9
м3
м2
0,25
3
м
м2
46
2,6
м2
4,2
м2
м2
4,2
4,2
м2
4,2
м.
5
м2
м2
м2
м2
23
35,42
4,2
6,47
Смена выключателя
Дополнительная кирпичная кладка в 1 кирпич
наружней стены
шт.
м3
1
1,7
ЛОТ 9
ПРОЕКТ
Муниципальный контракт №______
на выполнение работ по текущему ремонту здания МОУ «СОШ № 172»
находящегося по адресу: Красноярский край, г.Зеленогорск, ул. Строителей, 19.
г. Зеленогорск
_____________ 2008г.
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №
172», действующее от имени муниципального образования "город Зеленогорск" в соответствии с
постановлением №145-п от 06.03.2006г. «О муниципальном заказчике» в лице директора Аладко
Олега Александровича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем
"Заказчик", с одной стороны, и победитель открытого конкурса на выполнение работ по
текущему ремонту здания МОУ «СОШ №172», заявке которого, присвоен первый
номер_________________________________________________
___________________________________________________________________________ ,
(полное наименование организации подрядчика)
в лице_______________________________действующий на основании ___________________
(наименование должности, Ф.И.О.)
доверенности)
(устав, данные
именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий
муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:
1. Предмет контракта
«Заказчик» поручает, а «Подрядчик» принимает на себя обязательства выполнить работы
по текущему ремонту здания МОУ «СОШ №172», расположенного по адресу: Красноярский край,
г. Зеленогорск, ул. Строителей, 19 , «Заказчик» обязуется - принять и оплатить указанные
работы по условиям настоящего контракта.
1.2. Настоящий контракт заключается и подлежит оплате в пределах утвержденных лимитов
бюджетных обязательств.
1.3. Объем и содержание работ определяются Спецификацией работ ( Приложение 1),
являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта.
1.4. «Заказчик» по согласованию с «Подрядчиком» в ходе исполнения контракта вправе
изменить не более чем на 10 (десять) процентов предусмотренный контрактом объем работ при
изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен контракт, или при выявлении
потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренном контрактом, но связанном с
работами, предусмотренными контрактом.
2. Стоимость работ и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ по настоящему контракту установлена на основании протокола оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсе от "____" _____ 2008г. и составляет _________ рублей,
в т. ч. НДС (НДС не облагается).
2.2. Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его
исполнения, за исключением случаев, установленных пунктами 1.4., 2.4. настоящего контракта.
2.3. Оплата осуществляется на основании протокола оценки и сопоставления заявок на
участие в конкурсе от "___" __________ 2008г. путем перечисления денежных средств на
расчетный счет «Подрядчика» в течение 5 банковских дней с момента подписания акта приемки
выполненных работ и первичной бухгалтерской документации.
2.4. «Заказчик» по согласованию с «Подрядчиком» вправе изменить не более чем на 10 (десять)
процентов стоимость работ, установленную пунктом 2.1 настоящего контракта, пропорционально
объему дополнительных работ или объему части работ, определенному пунктом 1.4 настоящего
контракта.
3. Сроки выполнения работ
3.1. Сроки выполнения работ по настоящему контракту в соответствии с протоколом оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсе:
- дата начала выполнения работ: с момента заключения контракта;
- дата завершения работ «___» _______________________2008 г.
4. Обязанности Сторон
4.1. «Подрядчик» обязан:
- обеспечить выполнение работ надлежащего качества согласно СНиП-2.08.02-89* и
СанПиН-2.4.2.1178-02, в объеме соответствующем Спецификацией (Приложение 1) ;
- обеспечить необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике
безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений во время проведения работ;
- обеспечить "Заказчику" беспрепятственный доступ к объекту для контроля за ходом и
качеством выполнения работ;
- производить работы собственными силами;
- сдать «Заказчику» выполненные работы по акту выполненных работ в срок, установленный
пунктом 3.1 контракта;
- в случае досрочного выполнения работ по соглашению с «Заказчиком» сдать объект
"Заказчику";
- в гарантийный срок, установленный в соответствии с протоколом оценки и сопоставления
заявок на участие в конкурсе, который составляет __________, безвозмездно устранить
выявленные дефекты и недоделки допущенные по его вине в течении 5 дней;
4.2. «Заказчик» обязан:
- передать «Подрядчику», в случае необходимости, объект для выполнения работ по акту
после подписания настоящего контракта;
- участвовать в освидетельствовании скрытых работ;
- принять от «Подрядчика» выполненные работы и произвести их оплату в установленные
сроки.
5. Приемка работ
5.1. По завершении выполнения работ «Подрядчик» представляет «Заказчику» акт приемки
выполненных работ. «Заказчик» по заявке «Подрядчика» создает рабочую комиссию, которая определяет готовность объекта (по объему и качеству выполненных работ) к предъявлению его для
приемки в эксплуатацию.
5.2. В случае несоответствия выполненных работ Спецификации (Приложение 1), смете,
действующим правилам и нормам, условиям настоящего контракта, а также невозможности или
нецелесообразности продолжения выполнения работ Сторонами составляется соответствующий
двусторонний акт, содержащий перечень необходимых доработок, в соответствии с которым
«Подрядчик» обязан в течение 5 дней либо произвести работы по устранению выявленных
недостатков без дополнительной оплаты в пределах утвержденной сметы, либо прекратить
выполнение работ.
6. Ответственность Сторон
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств в соответствии с действующим законодательством.
6.2. В случае обнаружения недостатков в выполненных работах «Заказчик» вправе
потребовать от «Подрядчика»:
- безвозмездного устранения недостатков в срок, установленный пунктом 5.2 контракта;
- соответствующего уменьшения установленной цены;
- возмещения понесенных «Заказчиком» расходов по исправлению недостатков своими
силами или силами третьих лиц.
6.3. За нарушение сроков выполнения работ «Подрядчик» уплачивает «Заказчику»
неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации
от суммы контракта за каждый день просрочки (но не более основной суммы контракта).
6.4. За нарушение сроков оплаты выполненных работ «Подрядчик» вправе требовать от
«Заказчика» уплаты пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации от суммы задолженности за каждый день просрочки.
6.5. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением
Сторонами своих обязательств по настоящему контракту, не освобождают нарушившую
условия контракта Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.
7. Непреодолимая сила
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае
действия обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение, военные
действия и т.д.) при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на
выполнение условий по настоящему контракту. В этом случае срок выполнения договорных
обязательств будет продлен на время действия этих обстоятельств, но не более двух месяцев.
7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по указанным
причинам, должна известить другую Сторону о наступлении и прекращении действий
обстоятельств непреодолимой силы в срок не позднее трех дней с подтверждением факта их
действия актами компетентных органов.
8. Разрешение споров
8.1. В случае возникновения споров и разногласий по настоящему контракту и в связи с ним
Стороны примут меры к их разрешению путем переговоров.
8.2. Если Стороны не придут к соглашению, то споры подлежат разрешению в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде
Красноярского края.
8.3. Стороны предусматривают претензионный порядок урегулирования споров, срок
рассмотрения претензий не более 15 дней.
9. Порядок расторжения контрак
9.1. Досрочное расторжение контракта может иметь место по соглашению Сторон с
возмещением понесенных убытков либо по решению суда по основаниям, предусмотренным
гражданским законодательством.
9.2. Сторона, решившая расторгнуть настоящий контракт, в пятидневный срок направляет
письменное уведомление другой Стороне.
9.3. Контракт считается расторгнутым с момента подписания Сторонами соглашения о
расторжении, при условии урегулирования материальных и финансовых претензий по
выполненным до момента расторжения контракта обязательствам, или вступления в законную
силу решения суда.
9.4. «Заказчик» вправе расторгнуть настоящий контракт:
- при задержке «Подрядчиком» срока выполнения работ более чем на 5 дней;
- при снижении качества работ, в результате нарушения «Подрядчиком» условий контракта;
- в случае невозможности или нецелесообразности продолжения работ.
9.5. При расторжении контракта по любым основаниям «Заказчик» обязуется:
- принять работы, фактически выполненные «Подрядчиком» с надлежащим качеством на
момент расторжения настоящего контракта;
- в течение трех рабочих дней после получения от «Подрядчика» акта приемки
выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затратах по установленной
форме подписать их или дать мотивированный отказ;
- в течение 30 дней с момента оформления указанных документов оплатить фактически
выполненные «Подрядчиком» работы.
10. Срок действия контракта
10.1. Контракт вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует по
31 декабря 2008 года.
10.2. Действие настоящего контракта прекращается после полного исполнения Сторонами
своих обязательств, принятых в соответствии с условиями конкурса и настоящего контракта.
11. Особые условия
11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том
случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
11.2. В случае изменения правового статуса одной из Сторон она в течение трех рабочих
дней обязана информировать другую Сторону об организации-правопреемнике.
11.3. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
11.4. При исполнении муниципального контракта не допускается перемена «Подрядчика», за
исключением случаев, если новый «Подрядчик» является правопреемником «Подрядчика» по данному контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния
или присоединения.
11.5. При уменьшении бюджетных средств, выделенных для финансирования подрядных работ
по настоящему контракту, стороны должны согласовать новые сроки, а если необходимо, и другие
условия выполнения работ.
Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон:
«Заказчик»:
Муниципальное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная
школа № 172».
663690 Красноярский край, г. Зеленогорск,
ул. Строителей, 19.
«Подрядчик»:
Юридический
адрес:
Банковские реквизиты:
ИНН 2453005410, КПП 245301001
р/cч 40204810500000000649
УФК по Красноярскому краю
(МБ 190520649 «МОУ СОШ № 172»)
ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому
краю г. Красноярск л/с 03014000434
БИК 040407001, ОКПО 36125652
ОГРН 1022401484302
Банковские
реквизиты
Телефон\факс: (8-391-69) 3-33-89
Директор ____________ О.А.Аладко
Телефон/факс:
«Подрядчик»
Приложение 1
к муниципальному контракту
от_______ № ___________
№ Наименование работ
п.п.
1. Замена дверного
блока в каб. № 49,
побелка потолков
4 этажа
2.
Замена линолеума в
рекреациях 2,4
этажей
С п е ц и ф и к а ц и я,
объем и содержание работ
Содержание работ
Дверной блок:
1. Разборка деревянных заполнений
проемов дверных, размером 1,4 х 2,1
2. Очистка помещений от строительного
мусора
3. Погрузка при автоперевозках. Мусор
строительный
4. Перевозка грузов автомобилямисамосвалами (работающими вне
карьеров, класс груза 1
5. Установка блока во внутреннем
дверном проеме: каменная стена
площадью до 3 м2
6. Установка и крепление наличников
Побелка потолков:
1. Очистка потолков от набела вручную
шпателем
2. Ремонт потолочных швов раствором
снизу
3. Дополнительная шпатлевка потолков
4. Окраска потолков ГКЛ
водоэмульсионной краской за 2 раза
(акриловая)
Демонтажные работы:
1. Разборка плинтусов деревянных
2. Разборка покрытий полов: из 2 слоев
линолеума
Полы:
1. Устройство стяжки из ДСП
2. Устройство покрытий из линолеума на
клее «Бустилат»
3. Устройство плинтусов
4. Улучшенная окраска масляными
составами плинтусов высотой сапожка
до 0,25м
Прочие:
1. Погрузка при автоперевозках. Мусор
строительный
2. Разгрузка при автоперевозках. Мусор
строительный
3. Перевозка грузов автомобилямисамосвалами (работающими вне
карьевров, класс груза 1)
Ед.изм.
Объем
м2
т
2,94
0,05
т
0,05
т
0,05
м2
3
м
6
м2
740
м
600
м2
740
м2
740
м
м2
260
430
м2
м2
430
430
м
260
м2
65
т
6,5
т
6,5
т
6,5
3.
4.
Демонтаж ливневой
канализации, ремонт
кабинетов № 32, 35,
42
Установка дверей
разделительных
кабинок в с/у 1 этажа
Демонтажные работы:
1. Пробивка в кирпичных стенах
проемов толщиной 150 мм, площадью
0,5 х 12м
2. Демонтаж трубы
3. Обработка проема антисептиком
4. Заделка кирпичом проемов в стенах
5. Разборка плинтусов деревянных
6. Разборка покрытий полов: из 2 слоев
линолеума
Кабинеты № 32, 35, 42:
1. Очистка потолков от набела вручную
шпателем
2. Ремонт потолочных швов раствором
снизу
3. Ремонт штукатурки внутренних стен
по бетону цементно-известковым
раствором
4. Улучшенная масляная окраска окон с
расч. более 35%
5. Улучшенная окраска масляными
составами приборов отопления за 2 раза
6. Улучшенная масляная окраска стен с
расч. более 35% за 2 раза
7. Дополнительная шпатлевка стен под
окраску
8. Дополнительная шпатлевка потолков
9. Окраска потолков ГКЛ
водоэмульсионной краской за 2 раза
(акриловая)
10.Устройство стяжки из ДСП
11.Устройство покрытий из линолеума
на клее «Бустилат»
12. Устройство плинтусов»
Прочее:
1. Погрузка при автоперевозках. Мусор
строительный
2. Перевозка грузов автомобилямисамосвалами (работающими вне
карьеров, класс груза 1)
1. Монтаж перегородок из
алюминиевых сплавов: с
заполненными панелями;
2. Монтаж дверей из алюминиевых
сплавов: с заполненными
панелями;
3. Конструкции алюминиевые;
4. Панели МДФ;
5. Скобяные изделия;
6. Сплошное выравнивание
штукатурки;
7. Улучшенная окраска масляными
м2
6
м
м3
м3
м
м2
14
3,5
3,5
86
96
м2
144
м
105
м2
16
м2
79,5
м2
24
м2
201
м2
170
м2
147
м2
147
м2
96
м2
м
96
86
т
0,8
т
0,8
м²
10
м²
7
т
м²
комп.
м²
0,03
10
6
18
м²
12
составами по дереву: заполнений
проемов дверных;
8. Улучшенная окраска ранее
окрашенных стен за два раза с
расчисткой старой краски.
м²
18
ЛОТ 10
ПРОЕКТ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ___
на выполнение работ по текущему ремонту
здания МОУ «ЛИЦЕЙ № 174»,находящегося по адресу:
Красноярский край, г. Зеленогорск ул. Заводская, 8а
г. Зеленогорск
__________ 2008 г.
Муниципальное общеобразовательное учреждение «ЛИЦЕЙ № 174» , действующее от
имени муниципального образования «город Зеленогорск» в соответствии с Постановлением 145- п
от 06.03. 2006 года «О муниципальном заказчике» в лице директора Царевой Зинаиды
Трофимовны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной
стороны, и победитель открытого конкурса на выполнение работ по текущему ремонту здания
МОУ «лицей №174», заявке которого, присвоен первый номер
________________________________________________________________________________,
(полное наименование организации подрядчика)
в лице _______________________________________________________________________,
(наименование должности, Ф.И.О.)
действующий на основании _______________________________________________________
(устава, данные доверенности)
именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий муниципальный
контракт (далее - контракт) о нижеследующем:
1. Предмет контракта
1.1. «Заказчик» поручает, а «Подрядчик» принимает на себя обязательства выполнить
работы по текущему ремонту здания МОУ «ЛИЦЕЙ №174», находящегося по адресу:
Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Заводская, 8а. «Заказчик» обязуется - принять и
оплатить указанные работы по условиям настоящего контракта.
1.2. Настоящий контракт заключается и подлежит оплате в пределах утвержденных лимитов
бюджетных обязательств.
1.3. Объем и содержание работ определяются Спецификацией работ (Приложение №1),
являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта.
1.4. «Заказчик» по согласованию с «Подрядчиком» в ходе исполнения контракта вправе изменить
не более чем на 10 ( десять) процентов предусмотренный контрактом объем работ при изменении
потребности в работах, на выполнение которых заключен контракт, или при выявлении
потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренном контрактом, но связанном с
работами, предусмотренными контрактом.
II. Стоимость работ и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ по настоящему контракту установлена на основании протокола оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсе от «___»_________2008г. и составляет
_________________________________________ рублей, в т.ч. НДС .
2.2.Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения,
за исключением случаев, установленных пунктами 1.4,2.4. настоящего контракта.
2.3. Оплата осуществляется на основании протокола оценки и сопоставления заявок на участие в
конкурсе от «___» _______________2008г. путем перечисления денежных средств на расчетный счет
«Подрядчика» в течение 5 банковских дней с момента подписания акта приемки выполненных работ
и первичной бухгалтерской документации.
2.4. «Заказчик» по согласованию с «Подрядчиком» вправе изменить не более чем на 10 (десять)
процентов стоимость работ, установленную пунктом 2.1 настоящего контракта, пропорционально
объему дополнительных работ или объему части работ, определенному пунктом 1.4 настоящего
контракта.
III. Сроки выполнения работ
3.1. Сроки выполнения работ по настоящему контракту в соответствии с протоколом оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсе:
- дата начала выполнения работ: с момента заключения контракта;
- дата завершения работ
«____» ___________ 2008 год
IV. Обязанности сторон
4.1. «Подрядчик» обязан:
- обеспечить выполнение работ надлежащего качества согласно СНиП-2.09.04-87 и СанПиН2.4.2.1178-02, в объеме соответствующем Спецификации (Приложение №1);
- обеспечить необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности,
охране окружающей среды, зеленых насаждений во время проведения работ;
- обеспечить «Заказчику» беспрепятственный доступ к объекту для контроля за ходом и качеством
выполнения работ;
- производить работы собственными силами;
- сдать «Заказчику» выполненные работы по акту выполненных работ в срок, установленный
пунктом 3.1.контракта;
- в случае досрочного выполнения работ по соглашению с «Заказчиком» сдать объект «Заказчику»;
- в гарантийный срок, установленный в соответствии с протоколом оценки и сопоставления заявок
на участие в конкурсе, который составляет ______, безвозмездно устранить выявленные дефекты
и недоделки, допущенные по его вине, в течение 5 дней;
4.2. «Заказчик» обязан:
- передать «Подрядчику», в случае необходимости, объект для выполнения работ по акту после
подписания настоящего контракта;
- участвовать в освидетельствовании скрытых работ;
- принять от «Подрядчика» выполненные работы и произвести их оплату в установленные сроки.
V. Приемка работ
5.1. По
завершении выполнения работ «Подрядчик» предоставляет «Заказчику» акт приемки
выполненных работ, «Заказчик» создает рабочую комиссию, которая определяет готовность объекта (по
объему и качеству выполненных работ) к предъявлению его для приемки в эксплуатацию.
5.2. В случае несоответствия выполненных работ Спецификации (Приложение 1) , смете
утвержденной заказчиком,
условиям настоящего контракта, а также невозможности или
нецелесообразности продолжения выполнения работ Сторонами составляется соответствующий
двусторонний акт, содержащий перечень необходимых доработок, в соответствии с которым
«Подрядчик» обязан в течение 5 дней либо произвести работы по устранению выявленных
недостатков без дополнительной оплаты в пределах утвержденной сметы, либо прекратить
выполнение работ.
VI. Ответственность сторон
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств в соответствии с действующим законодательством.
6.2. В случае обнаружения недостатков в выполненных работах «Заказчик» вправе потребовать от
«Подрядчика»:
- безвозмездного устранения недостатков в срок, установленный пунктом 5.2. контракта;
- соответствующего уменьшения установленной цены;
- возмещения понесенных «Заказчиком» расходов по исправлению недостатков своими силами или
силами третьих лиц.
6.3. При нарушении сроков выполнения работ «Подрядчик» уплачивает «Заказчику» неустойку в
размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы
контракта за каждый день просрочки (но не более основной суммы контракта).
6.4. За нарушение сроков оплаты выполненных работ «Подрядчик» вправе требовать от
«Заказчика» уплаты пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации от суммы задолженности за каждый день просрочки.
6.5. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами
своих обязательств по настоящему контракту, не освобождают нарушившую условия контракта
Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.
VII. Непреодолимая сила
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае действия
обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение, военные действия и т.д.)
при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение условий по
настоящему контракту. В этом случае срок выполнения договорных обязательств будет продлен
на время действия этих обстоятельств, но не более двух месяцев.
7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по указанным
причинам, должна известить другую Сторону о наступлении и прекращении действий
обстоятельств непреодолимой силы в срок не позднее 3-х дней с подтверждением факта их
действия актами компетентных органов.
VIII. Разрешение споров
8.1. В случае возникновения споров и разногласий по настоящему контракту и в связи с ним
Стороны примут меры к их разрешению путем переговоров.
8.2. Если Стороны не придут к соглашению, то споры подлежат разрешению в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Красноярского края.
8.3. Стороны предусматривают претензионный порядок урегулирования споров, срок рассмотрения
претензий не более 15 дней.
IX. Порядок расторжения контракта
9.1. Досрочное расторжение контракта может иметь место по соглашению Сторон с возмещением
понесенных убытков либо по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским
законодательством.
9.2. Сторона, решившая расторгнуть настоящий контракт, в пятидневный срок направляет письменное
уведомление другой Стороне.
9.3. Контракт считается расторгнутым с момента подписания Сторонами соглашения о расторжении,
при условии урегулирования материальных и финансовых претензий по выполненным до момента
расторжения контракта обязательствам, или вступления в законную силу решения суда.
9.4. «Заказчик» вправе расторгнуть настоящий контракт:
- при задержке «Подрядчиком» срока выполнения работ более чем на 5 дней;
- при снижении качества работ в результате нарушения «Подрядчиком» условий контракта;
- в случае невозможности или нецелесообразности продолжения работ.
9.5. При расторжении контракта по любым основаниям «Заказчик» обязуется:
- принять работы, фактически выполненные «Подрядчиком» с надлежащим качеством на момент
настоящего контракта;
- в течение трех рабочих дней после получения от «Подрядчика» акта приемки выполненных работ,
справки о стоимости выполненных работ и затратах по установленной форме подписать их или дать
мотивированный отказ;
- в течение 30 дней с момента оформления указанных документов оплатить фактически выполненные
«Подрядчиком» работы.
X. Срок действия контракта
10.1. Контракт вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до «31»
декабря 2008 года.
10.2. Действие настоящего контракта прекращается после полного исполнения Сторонами своих
обязательств, принятых в соответствии с условиями конкурса и настоящего контракта.
XI. Особые условия
11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, если они
оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
11.2. В случае изменения правового статуса одной из Сторон она в течение трех рабочих дней обязана
информировать другую сторону об организации – правопреемнике.
11.3. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой стороны.
11.4.При исполнении муниципального контракта не допускается перемена «Подрядчика», за
исключением случаев, если новый «Подрядчик» является правоприемником «Подрядчика» по данному
контракту вледствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или
присоединения.
11.5.При уменьшении бюджетных средств, выделенных для финансирования подрядных работ по
настоящему контракту, стороны должны согласовать новые объемы, сроки, а если необходимо, и другие
условия выполнения работ.
Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон
"Заказчик"
"Исполнитель"
Банковские реквизиты:
Банковские реквизиты:
МОУ «ЛИЦЕЙ №174»
663690 красноярский край
г. Зеленогорск ул. Заводская 8а
ИНН 2453005610 в ОТДЕЛЕНИИ
По г. Зеленогорску УФК по
Красноярскому краю
Лиц.сч. 03004000444
КПП 245301001; ОКПО 36123178
ОКОНХ 92310; ОКФС 14 ОКОПФ 81
ОКОГУ 23280; ОКАТО 04537000000
ОГРН 1022401484962
ИНН 2453005280 УФК
БИК 040407001
Р/сч 40204810500000000649
ГРКЦ ГУ Банка России по
Красноярскому краю г. Красноярск
ФСС рег. № 2414760706 (09.01.03г)
ФОМС рег. № 265-973 (10.01.03г)
ПФ рег. № 034-018-007020 (10.01.03г)
ДИРЕКТОР: ЦАРЕВА З.Т. (тел. 2-27-69)
Приложение 1
к муниципальному контракту
от_________ №________
Спецификация,
объём и содержание работ
№
п\п
Наименование
Содержание работ
ед.изм.
объем
Приложение1
к муниципальному
контракту
от____________
№______
1
2
Кабинет № 17
Кабинет № 39
Снятие старого набела с потолка
м2
Огрунтовка потолков акриловой эмульсией
м2
Выравнивание потолков ветонитом
м2
Окраска потолка ПВА
м2
Улучшенная масляная окраска стен
м2
Улучшенная масляная окраска окон
м2
Улучшенная масляная окраска дверей
м2
Улучшенная масляная окраска плинтусов
м2
Улучшенная масляная окраска труб, радиаторов
м2
Окраска затечных мест колером КО
м2
Улучшенная масляная окраска откосов
м2
Выравнивание стен ветонитом
м2
Разборка пола из линолеума
м2
Устройство пола из линолеума
м2
54
54
54
54
71
36,2
5,6
5,7
12
3
3
71
55
55
Установка плинтусов
м
31
Установка порога алюминиевого
м
1
Замена вентрешеток
шт
3
Уборка мусора и вывоз мусора
т
0,4
Замена дверного блока
м2
2
Снятие старого набела с потолка
м2
Огрунтовка потолков акриловой эмульсией
м2
Выравнивание потолков ветонитом
м2
Окраска потолка ПВА
м2
Улучшенная масляная окраска стен
м2
Улучшенная масляная окраска окон
м2
Улучшенная масляная окраска дверей
м2
Улучшенная масляная окраска плинтусов
м2
Улучшенна масляная окраска труб, радиаторов
м2
Окраска затечных мест колером КО
м2
Улучшенная масляная окраска откосов
м2
Выравнивание стен ветонитом
м2
Разборка пола из линолеума
м2
Устройство пола из линолеума
м2
55,3
55,3
55,3
55,3
76
36,2
5,6
33
12
3
3
76
56
56
Установка плинтусов
м
31
Установка порога алюминиевого
м
1
3
4
5
Кабинет № 43
Ремонт
лестничной
клетки
Теплица
Замена вентрешеток
шт
3
Уборка мусора и вывоз мусора
т
0,4
Замена дверного блока
м2
2
Снятие старого набела с потолка
м2
57
Огрунтовка потолков акриловой эмульсией
м2
57
Выравнивание потолков ветонитом
м2
57
Окраска потолка ПВА
м2
57
Улучшенная масляная окраска стен
м2
76
Улучшенная масляная окраска окон
м2
36,2
Улучшенная масляная окраска дверей
м2
5,6
Улучшенная масляная окраска плинтусов
м2
5,7
Улучшенна масляная окраска труб, радиаторов
м2
12
Окраска затечных мест колером КО
м2
6
Улучшенная масляная окраска откосов
м2
3
Выравнивание стен ветонитом
м2
76
Разборка пола из линолеума
м2
57,5
Устройство пола из линолеума
м2
57,5
Установка плинтусов
м
33
Установка порога алюминиевого
м
1
Замена вентрешеток
шт
3
Уборка мусора и вывоз мусора
т
0,4
Замена дверного блока
м2
2
Разборка плитки ПХВ
м2
48,5
Разборка цементной стяжки
м2
Расчистка стен от краски щетками
М2
Насечка поверхностей
М3
Грунтовка маршей
м2
Облицовка лестничных маршей керамогранитом
м2
Улучшенная масляная окраска дверей
м2
Улучшенная масляная окраска оконных блоков
М2
Улучшенная масляная окраска труб, радиаторов
М2
Выравнивание стен ветонитом
м2
Улучшенная масляная окраска стен
м2
Расчистка потолков от набела
м2
Улучшенная окраска потолков ПВА
м2
Масляная окраска решеток ограждений
м2
Установка каркаса из бруса
М3
Устройство настила толщ.50мм
м2
Разборка металлических лестничных ограждений
м
Разборка поручня из ПХВ
м
Устройство ограждений металлических
м
Поручень деревянный
м
Облицовка лестничных ограждений щитами ДСП с
пластиком
Погрузка и вывоз мусора
м2
48,5
12
61
107
107
48
45
8
174
174
116
116
28
0,8
12
38
30,4
38
38
30,4
Снятие старых стекол
м2
Разборка стропил
м2
Разборка мелких покрытий
м
Установка стропил
М3
тн
2
220
220
74
0,6
Устройство обрешетки под кровлю из поликарбоната
м2
Антисептирование древесины (двукратно)
м2
Устройство кровли из поликарбоната
м2
Установка коньковых элементов
м
Монтаж нащельников
м
Герметизация швов герметиком
м
Установка металлической двери
м2
Разборка слуховых окон
шт
Устройство мелких покрытий из оцинкованной стали
м2
Монтаж окон из профиля ПВХ
м2
Мелкий ремонт металлических ограждений и сетки
М2
Установка м/контрукций
тн
Уборка и вывоз мусора
тн
220
176
220
29
424
560
2
6
14
6
220
0,6
0,8
ЛОТ 11
ПРОЕКТ
Муниципальный контракт №______
на выполнение работ по текущему ремонту здания МОУ «СОШ № 175»
находящегося по адресу: Красноярский край, г.Зеленогорск, ул.Парковая,6
г. Зеленогорск
_____________ 2008г.
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №
175»», действующее от имени муниципального образования "город Зеленогорск" в соответствии с
постановлением №145-п от 06.03.2006г. «О муниципальном заказчике» в лице директора Небесной
Валентины Ивановны, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем "Заказчик",
с одной стороны, и победитель открытого конкурса на выполнение работ по текущему ремонту
здания МОУ «СОШ № 175», заявке которого, присвоен первый номер
__________________________________________________________________________ ,
(полное наименование организации подрядчика)
в лице_______________________ действующий на основании ___________________
(наименование должности, Ф.И.О.)
(устав, данные доверенности)
именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий
муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:
1. Предмет контракта
«Заказчик» поручает, а «Подрядчик» принимает на себя обязательства выполнить работы
по текущему ремонту здания МОУ «СОШ № 175»,находящегося по адресу: Красноярский край,
г.Зеленогорск, ул Паркова,6. «Заказчик» обязуется принять и оплатить указанные работы по
условиям настоящего контракта.
1.2. Настоящий контракт заключается и подлежит оплате в пределах утвержденных лимитов
бюджетных обязательств.
1.3. Объем и содержание работ определяются Спецификацией работ ( Приложение № 1),
являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта.
1.4. «Заказчик» по согласованию с «Подрядчиком» в ходе исполнения контракта вправе
изменить не более чем на 10 (десять) процентов предусмотренный контрактом объем работ при
изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен контракт, или при выявлении
потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренном контрактом, но связанном с
работами, предусмотренными контрактом.
2. Стоимость работ и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ по настоящему контракту установлена на основании протокола оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсе от "____" _____ 2008г. и составляет _________ рублей,
в т. ч. НДС.
2.2. Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его
исполнения, за исключением случаев, установленных пунктами 1.4, 2.4. настоящего контракта.
2.3. Оплата осуществляется на основании протокола оценки и сопоставления заявок на
участие в конкурсе от "___" __________ 2008г. путем перечисления денежных средств на
расчетный счет «Подрядчика» в течение 5 банковских дней с момента подписания акта приемки
выполненных работ и первичной бухгалтерской документации.
2.4. «Заказчик» по согласованию с «Подрядчиком» вправе изменить не более чем на 10 (десять)
процентов стоимость работ, установленную пунктом 2.1 настоящего контракта, пропорционально
объему дополнительных работ или объему части работ, определенному пунктом 1.4 настоящего
контракта.
3. Сроки выполнения работ
3.1. Сроки выполнения работ по настоящему контракту в соответствии с протоколом оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсе:
- дата начала выполнения работ: с момента заключения контракта;
- дата завершения работ «___»_______________________2008 г.
4. Обязанности Сторон
4.1. «Подрядчик» обязан:
- обеспечить выполнение работ надлежащего качества согласноСНиП 2.08.02.-89* и
СанПиН 2.4.2.1178-02, в объеме соответствующем Спецификации
(Приложение № 1) ;
- обеспечить необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике
безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений во время проведения работ;
- обеспечить "Заказчику" беспрепятственный доступ к объекту для контроля за ходом и
качеством выполнения работ;
- производить работы собственными силами;
- сдать «Заказчику» выполненные работы по акту выполненных работ в срок, установленный
пунктом 3.1 контракта;
- в случае досрочного выполнения работ по соглашению с «Заказчиком» сдать объект
"Заказчику";
- в гарантийный срок, установленный в соответствии с протоколом оценки и сопоставления
заявок на участие в конкурсе, который составляет __________, безвозмездно устранить
выявленные дефекты и недоделки допущенные по его вине в течении 5 дней;
4.2. «Заказчик» обязан:
- передать «Подрядчику», в случае необходимости, объект для выполнения работ по акту
после подписания настоящего контракта;
- участвовать в освидетельствовании скрытых работ;
- принять от «Подрядчика» выполненные работы и произвести их оплату в установленные
сроки.
5. Приемка работ
5.1. По завершении выполнения работ «Подрядчик» представляет «Заказчику» акт приемки
выполненных работ. «Заказчик» по заявке «Подрядчика» создает рабочую комиссию, которая определяет готовность объекта (по объему и качеству выполненных работ) к предъявлению его для
приемки в эксплуатацию.
5.2. В случае несоответствия выполненных работ Спецификации (Приложение № 1), смете
утвержденной заказчиком, действующим правилам и нормам, условиям настоящего контракта, а
также невозможности или нецелесообразности продолжения выполнения работ Сторонами
составляется соответствующий двусторонний акт, содержащий перечень необходимых
доработок, в соответствии с которым «Подрядчик» обязан в течение 5 дней либо произвести
работы по устранению выявленных недостатков без дополнительной оплаты в пределах
утвержденной сметы, либо прекратить выполнение работ.
6. Ответственность Сторон
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств в соответствии с действующим законодательством.
6.2. В случае обнаружения недостатков в выполненных работах «Заказчик» вправе
потребовать от «Подрядчика»:
- безвозмездного устранения недостатков в срок, установленный пунктом 5.2 контракта;
- соответствующего уменьшения установленной цены;
- возмещения понесенных «Заказчиком» расходов по исправлению недостатков своими
силами или силами третьих лиц.
6.3. За нарушение сроков выполнения работ «Подрядчик» уплачивает «Заказчику»
неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации
от суммы контракта за каждый день просрочки (но не более основной суммы контракта).
6.4. За нарушение сроков оплаты выполненных работ «Подрядчик» вправе требовать от
«Заказчика» уплаты пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации от суммы задолженности за каждый день просрочки.
6.5. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением
Сторонами своих обязательств по настоящему контракту, не освобождают нарушившую
условия контракта Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.
7. Непреодолимая сила
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае
действия обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение, военные
действия и т.д.) при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на
выполнение условий по настоящему контракту. В этом случае срок выполнения договорных
обязательств будет продлен на время действия этих обстоятельств, но не более двух месяцев.
7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по указанным
причинам, должна известить другую Сторону о наступлении и прекращении действий
обстоятельств непреодолимой силы в срок не позднее трех дней с подтверждением факта их
действия актами компетентных органов.
8. Разрешение споров
8.1. В случае возникновения споров и разногласий по настоящему контракту и в связи с ним
Стороны примут меры к их разрешению путем переговоров.
8.2. Если Стороны не придут к соглашению, то споры подлежат разрешению в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде
Красноярского края.
8.3. Стороны предусматривают претензионный порядок урегулирования споров, срок
рассмотрения претензий не более 15 дней.
9. Порядок расторжения контрак
9.1. Досрочное расторжение контракта может иметь место по соглашению Сторон с
возмещением понесенных убытков либо по решению суда по основаниям, предусмотренным
гражданским законодательством.
9.2. Сторона, решившая расторгнуть настоящий контракт, в пятидневный срок направляет
письменное уведомление другой Стороне.
9.3. Контракт считается расторгнутым с момента подписания Сторонами соглашения о
расторжении, при условии урегулирования материальных и финансовых претензий по
выполненным до момента расторжения контракта обязательствам, или вступления в законную
силу решения суда.
9.4. «Заказчик» вправе расторгнуть настоящий контракт:
- при задержке «Подрядчиком» срока выполнения работ более чем на 5 дней;
- при снижении качества работ, в результате нарушения «Подрядчиком» условий контракта;
- в случае невозможности или нецелесообразности продолжения работ.
9.5. При расторжении контракта по любым основаниям «Заказчик» обязуется:
- принять работы, фактически выполненные «Подрядчиком» с надлежащим качеством на
момент расторжения настоящего контракта;
- в течение трех рабочих дней после получения от «Подрядчика» акта приемки
выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затратах по установленной
форме подписать их или дать мотивированный отказ;
- в течение 30 дней с момента оформления указанных документов оплатить фактически
выполненные «Подрядчиком» работы.
10. Срок действия контракта
10.1. Контракт вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует по
31 декабря 2008 года.
10.2. Действие настоящего контракта прекращается после полного исполнения Сторонами
своих обязательств, принятых в соответствии с условиями конкурса и настоящего контракта.
11. Особые условия
11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том
случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
11.2. В случае изменения правового статуса одной из Сторон она в течение трех рабочих
дней обязана информировать другую Сторону об организации-правопреемнике.
11.3. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
11.4. При исполнении муниципального контракта не допускается перемена «Подрядчика», за
исключением случаев, если новый «Подрядчик» является правопреемником «Подрядчика» по данному контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния
или присоединения.
11.5. При уменьшении бюджетных средств, выделенных для финансирования подрядных работ
по настоящему контракту, стороны должны согласовать новые сроки, а если необходимо, и другие
условия выполнения работ.
Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон:
«Заказчик»:
Муниципальное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная
школа № 175»».
663690 Красноярский край, г. Зеленогорск,
ул. Паркова, 6.
«Подрядчик»:
Юридический
адрес:
Банковские реквизиты:
ИНН 2453005603, КПП 245301001
Расч.счет 40204810500000000649
л/сч 03014000454
УФК по Красноярскому краю
МБ 190520649
ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому
краю г. Красноярск
БИК 040407001
Банковские
реквизиты
Телефон\факс: (8-391-69) 2-30-66
Директор ______________В.И.Небесная
Телефон/факс:
«Подрядчик»
Приложение № 1
к муниципальному контракту
от__________ №__________
Спецификация, объем и содержание работ
№п/ Наименование работ
п
Содержание работ
Е Ремонт санузла 2 этаж
Сверление отверстий в бетоне
Установка закладных деталей
1 начальные классы
диам.20мм
Демонтаж дверных блоков
Установка дверного блока
Герметизация дверных блоков
Установка замков
Скобяные изделия для дверных
дверных
блоков
блоков Ул.окраска
Демонтаж
пола
из
керамической
белилами
плиткиДемонтаж цем.стяжки
Устройство пола из керам.плитки
Расчистка потолков от старой краски
Грунтовка потолков грунтовкой
Сплошное выравнивание потолков
"Тифенгрунд"
Ул.окраска
потолков
Расчистка стен от старой краски
водоэмульсионная
Грунтовка
стен
грунтовкой
Сплошное
выравнивание
стен
"Тифенгрунд"
Ул.масл.окраска
стен
ветонитом
Демонтаж гл.плитки
Стесывание неровностей стен
Обмазочная гидроизоляция стен
Обмазочная гидроизоляция пола
Облицовка стен гл.плиткой
Масл.окраска труб,радиаторов
Установка ал.перегородок
Установка ал .дверей
Разборка монол.бетона
Смена кранов водоразборных
Смена смывных труб с резиновыми
Смена смывных бачков
манжетами
Уборка строительного мусора с
погрузкой и вывозом
Ремонт санузла 3 этаж
22 начальные классы
Установка закладных деталей
Демонтаж дверных блоков
Установка дверного блока
Герметизация дверных блоков
Установка замков
Скобяные изделия для дверных
дверных
блоков
блоков Ул.окраска
Демонтаж
пола
из
керамической
белилами
плиткиДемонтаж цем.стяжки
Ед.изм Объем
.
шт
тн
м2
м2
м2
шт
к-т
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
мЗ
шт
шт
шт
тн
тн
м2
м2
м2
шт
к-т
м2
м2
м2
36
0,042
4,2
4,2
12
2
2
11,4
15,5
15,5
15,5
19,5
19,5
19,5
19,5
12,6
81,6
81,6
16,4
62,2
62,2
62,2
15,5
62,2
8
10,96
4,8
1,13
3
3
3
6,2
0,042
4,2
4,2
12
2
2
11,4
15,5
15,5
Устройство пола из керам.плитки
Расчистка потолков от старой краски
Грунтовка потолков грунтовкой
Сплошное выравнивание потолков
"Тифенгрунд"
Ул.окраска
потолков
Расчистка стен от старой краски
водоэмульсионная
Грунтовка
стен
грунтовкой
Сплошное
выравнивание
стен
"Тифенгрунд"
Ул.масл.окраска
стен
ветонитом
Демонтаж гл.плитки
Стесывание неровностей стен
Обмазочная гидроизоляция стен
Обмазочная гидроизоляция пола
Облицовка стен гл.плиткой
Масл.окраска труб,радиаторов
Установка ал.перегородок
Установка ал .дверей
Разборка монол.бетона
Смена кранов водоразборных
Смена смывных труб с резиновыми
Смена смывных бачков
манжетами
Уборка строительного мусора с
погрузкой и вывозом
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
мЗ
шт
шт
шт
тн
15,5
19,5
19,5
19,5
19,5
12,6
81,6
81,6
16,4
62,2
62,2
62,2
15,5
62,2
8
10,96
4,8
1,13
3
3
3
6,2
ЛОТ 12
ПРОЕКТ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №
на выполнение работ по текущему ремонту здания МОУ СОШ №176,
находящегося по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск ул. Парковая, 40
г. Зеленогорск
__________ 2008 г.
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа № 176» , действующее от имени муниципального образования «город Зеленогорск» в
соответствии с Постановлением 145- п от 06.03. 2006 года «О муниципальном заказчике» в лице
директора Токмакова Николая Георгиевича, действующего на основании Устава, именуемое в
дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и победитель открытого конкурса на выполнение работ
по текущему ремонту здания МОУ СОШ №176, заявке которого, присвоен первый номер
________________________________________________________________________________,
(полное наименование организации подрядчика)
в лице _______________________________________________________________________,
(наименование должности, Ф.И.О.)
действующий на основании _______________________________________________________
(устава, данные доверенности)
именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий муниципальный
контракт (далее - контракт) о нижеследующем:
1. Предмет контракта
1.1. «Заказчик» поручает, а «Подрядчик» принимает на себя обязательства выполнить
работы по текущему ремонту здания МОУ СОШ №176, находящегося по адресу: Красноярский
край, г. Зеленогорск, ул. Парковая, 40. «Заказчик» обязуется - принять и оплатить указанные
работы по условиям настоящего контракта.
1.2. Настоящий контракт заключается и подлежит оплате в пределах утвержденных лимитов
бюджетных обязательств.
1.3. Объем и содержание работ определяются Спецификацией работ (Приложение №1),
являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта.
1.4. «Заказчик» по согласованию с «Подрядчиком» в ходе исполнения контракта вправе изменить
не более чем на 10 ( десять) процентов предусмотренный контрактом объем работ при изменении
потребности в работах, на выполнение которых заключен контракт, или при выявлении
потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренном контрактом, но связанном с
работами, предусмотренными контрактом.
II. Стоимость работ и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ по настоящему контракту установлена на основании протокола оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсе от «___»_________2008г. и составляет
_________________________________________ рублей, в т.ч. НДС .
2.2.Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения,
за исключением случаев, установленных пунктами 1.4,2.4. настоящего контракта.
2.3. Оплата осуществляется на основании протокола оценки и сопоставления заявок на участие в
конкурсе от «___» _______________2008г. путем перечисления денежных средств на расчетный счет
«Подрядчика» в течение 5 банковских дней с момента подписания акта приемки выполненных работ
и первичной бухгалтерской документации.
2.4. «Заказчик» по согласованию с «Подрядчиком» вправе изменить не более чем на 10 (десять)
процентов стоимость работ, установленную пунктом 2.1 настоящего контракта, пропорционально
объему дополнительных работ или объему части работ, определенному пунктом 1.4 настоящего
контракта.
III. Сроки выполнения работ
3.1. Сроки выполнения работ по настоящему контракту в соответствии с протоколом оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсе:
- дата начала выполнения работ: с момента заключения контракта;
- дата завершения работ
«____» ___________ 2008 год
IV. Обязанности сторон
4.1. «Подрядчик» обязан:
- обеспечить выполнение работ надлежащего качества согласно СНиП-2.08.02-89* и СанПиН2.4.2.1178-02, в объеме соответствующем Спецификации (Приложение №1);
- обеспечить необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности,
охране окружающей среды, зеленых насаждений во время проведения работ;
- обеспечить «Заказчику» беспрепятственный доступ к объекту для контроля за ходом и качеством
выполнения работ;
- производить работы собственными силами;
- сдать «Заказчику» выполненные работы по акту выполненных работ в срок, установленный
пунктом 3.1.контракта;
- в случае досрочного выполнения работ по соглашению с «Заказчиком» сдать объект «Заказчику»;
- в гарантийный срок, установленный в соответствии с протоколом оценки и сопоставления заявок
на участие в конкурсе, который составляет ______, безвозмездно устранить выявленные дефекты
и недоделки, допущенные по его вине, в течение 5 дней;
4.2. «Заказчик» обязан:
- передать «Подрядчику», в случае необходимости, объект для выполнения работ по акту после
подписания настоящего контракта;
- участвовать в освидетельствовании скрытых работ;
- принять от «Подрядчика» выполненные работы и произвести их оплату в установленные сроки.
V. Приемка работ
5.1. По
завершении выполнения работ «Подрядчик» предоставляет «Заказчику» акт приемки
выполненных работ, «Заказчик» создает рабочую комиссию, которая определяет готовность объекта (по
объему и качеству выполненных работ) к предъявлению его для приемки в эксплуатацию.
5.2. В случае несоответствия выполненных работ Спецификации (Приложение 1) , смете
утвержденной заказчиком,
условиям настоящего контракта, а также невозможности или
нецелесообразности продолжения выполнения работ Сторонами составляется соответствующий
двусторонний акт, содержащий перечень необходимых доработок, в соответствии с которым
«Подрядчик» обязан в течение 5 дней либо произвести работы по устранению выявленных
недостатков без дополнительной оплаты в пределах утвержденной сметы, либо прекратить
выполнение работ.
VI. Ответственность сторон
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств в соответствии с действующим законодательством.
6.2. В случае обнаружения недостатков в выполненных работах «Заказчик» вправе потребовать от
«Подрядчика»:
- безвозмездного устранения недостатков в срок, установленный пунктом 5.2. контракта;
- соответствующего уменьшения установленной цены;
- возмещения понесенных «Заказчиком» расходов по исправлению недостатков своими силами или
силами третьих лиц.
6.3. При нарушении сроков выполнения работ «Подрядчик» уплачивает «Заказчику» неустойку в
размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы
контракта за каждый день просрочки (но не более основной суммы контракта).
6.4. За нарушение сроков оплаты выполненных работ «Подрядчик» вправе требовать от
«Заказчика» уплаты пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации от суммы задолженности за каждый день просрочки.
6.5. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами
своих обязательств по настоящему контракту, не освобождают нарушившую условия контракта
Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.
VII. Непреодолимая сила
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае действия
обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение, военные действия и т.д.)
при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение условий по
настоящему контракту. В этом случае срок выполнения договорных обязательств будет продлен
на время действия этих обстоятельств, но не более двух месяцев.
7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по указанным
причинам, должна известить другую Сторону о наступлении и прекращении действий
обстоятельств непреодолимой силы в срок не позднее 3-х дней с подтверждением факта их
действия актами компетентных органов.
VIII. Разрешение споров
8.1. В случае возникновения споров и разногласий по настоящему контракту и в связи с ним
Стороны примут меры к их разрешению путем переговоров.
8.2. Если Стороны не придут к соглашению, то споры подлежат разрешению в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Красноярского края.
8.3. Стороны предусматривают претензионный порядок урегулирования споров, срок рассмотрения
претензий не более 15 дней.
IX. Порядок расторжения контракта
9.1. Досрочное расторжение контракта может иметь место по соглашению Сторон с возмещением
понесенных убытков либо по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским
законодательством.
9.2. Сторона, решившая расторгнуть настоящий контракт, в пятидневный срок направляет письменное
уведомление другой Стороне.
9.3. Контракт считается расторгнутым с момента подписания Сторонами соглашения о расторжении,
при условии урегулирования материальных и финансовых претензий по выполненным до момента
расторжения контракта обязательствам, или вступления в законную силу решения суда.
9.4. «Заказчик» вправе расторгнуть настоящий контракт:
- при задержке «Подрядчиком» срока выполнения работ более чем на 5 дней;
- при снижении качества работ в результате нарушения «Подрядчиком» условий контракта;
- в случае невозможности или нецелесообразности продолжения работ.
9.5. При расторжении контракта по любым основаниям «Заказчик» обязуется:
- принять работы, фактически выполненные «Подрядчиком» с надлежащим качеством на момент
настоящего контракта;
- в течение трех рабочих дней после получения от «Подрядчика» акта приемки выполненных работ,
справки о стоимости выполненных работ и затратах по установленной форме подписать их или дать
мотивированный отказ;
- в течение 30 дней с момента оформления указанных документов оплатить фактически выполненные
«Подрядчиком» работы.
X. Срок действия контракта
10.1. Контракт вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до «31»
декабря 2008 года.
10.2. Действие настоящего контракта прекращается после полного исполнения Сторонами своих
обязательств, принятых в соответствии с условиями конкурса и настоящего контракта.
XI. Особые условия
11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, если они
оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
11.2. В случае изменения правового статуса одной из Сторон она в течение трех рабочих дней обязана
информировать другую сторону об организации – правопреемнике.
11.3. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой стороны.
11.4.При исполнении муниципального контракта не допускается перемена «Подрядчика», за
исключением случаев, если новый «Подрядчик» является правоприемником «Подрядчика» по данному
контракту вледствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или
присоединения.
11.5.При уменьшении бюджетных средств, выделенных для финансирования подрядных работ по
настоящему контракту, стороны должны согласовать новые объемы, сроки, а если необходимо, и другие
условия выполнения работ.
Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон
Заказчик:
МОУ СОШ № 176
663690, г. Зеленогорск, Красноярский край,
ул. Парковая, 40
ИНН 2453003814, КПП 245301001
р/сч 40204810500000000649
БИК 040407001
ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому
краю г. Красноярск
л/сч 03014000324 в УФК по Красноярскому
краю МБ 90520649
тел/факс 8(39169) 2-46-36
Подрядчик:
Директор
____________________/Н.Г.Токмаков/
Директор
__________________/
Приложение № 1
к муниципальному контракту
от ______________ № ______
Спецификация, объем и содержание работ
№ Наименование
1. Установка дверных блоков
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
2.
Ремонт кабинетов
7.
8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
3.
Ремонт туалета мальчиков 3 этажа
15.
16.
17.
1.
Содержание работ
Разборка дверных проемов
Установка дверных блоков 3
м.кв.
Скобянка для двупольных
дверей
Закрыватели рычажные
Улучшенная масленая окраска
дверей
Улучшенная масленая окраска
откосов
Ремонт штукатурки откосов
Герметизация коробок
Очистка потолков от набнла
Выравнивание потолков
Окраска потолков ПВА
Выравнивание откосов
ветонитом
Улучшенная масленая окраска
откосов
Сплошное выравнивание стен
ветонитом
Улучшенная масленая окраска
стен
Улучшенная масленая окраска
окон
Улучшенная масленая окраска
дверей
Разборка покрытий из
линолеума
Устройство наливных полов
Устройство покрытий из
линолеума
Установка плинтуса
Улучшенная масленая окраска
плинтуса
Окраска радиаторов и труб
Погрузка мусора
Вывозка мусора
Разборка полов из
Ед.изм.
М.кв.
М.кв.
Объем
10.8
10.6
Комп.
3
Шт
М.кв.
6
22.5
М.кв.
18
М.кв.
М
М.кв.
М.кв.
М.кв.
М.кв.
15.2
23.4
268
108
268
17
М.кв.
17
М.кв.
182
М.кв.
378
М.кв.
180
М.кв.
27
М.кв.
271
М.кв.
М.к.в
271
271
М.кв.
М.кв.
160
27
М.кв.
Т
Т
м.кв.
62
2.8
2.8
9.6
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
4.
Устройство перегородок, дверей в
санузлах
19.
20.
1.
2.
3.
4.
5.
Установка обводной линии с
автоматической задвижкой у
счетчиков холодной воды,
открываемой от кнопок у устройств
противопожарной автоматики
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
керамических плиток
Разборка цементных стяжек
Устройство стяжек т 40
Гидроизоляция пола
Пенетроном
Устройство пола из
керамической плитки
Очистка потолков от набела
Улучшенная масленая окраска
потолков
Стесывание неровностей
Огрунтовка стен грунтом
«Тифенгрунт»
Сплошное выравнивание стен
Улучшенная масляная окраска
стен
Гидроизоляция стен
Пенетроном
Облицовка стен глазурованной
плиткой
Окраска радиаторо и труб
Улучшенная масленая окраска
дверей
Сверление отверстий 200 мм
Монтаж алюминиевых
санкабин
Установка алюминиевых
дверей
Погрузка мусора
Вывозка мусора
Сверление отверстий
Установка заладных деталей
Монтаж перегородок из
алюминиевых сплавов
Установка алюминиевых
дверей
Установка вентиля фланцевого
с Эл.магнитным приводом
Фланцы из углеродистой стали
на условное давление
Снятие задвижек диаметром до
100мм
Установка задвижек диаметром
50 мм
Прокладка трубопровода из
стальных труб диаметром 89мм
Установка переходов д 89Х3.5
/ 57Х3 – 2шт
Пост управления кнопочный
общего назначения
Аппарат (кнопка, сигнальная
м.кв.
м.кв.
М.кв.
9.6.
9.6.
9.6
М.кв.
9.6.
М.кв.
М.кв.
9.6.
9.6.
М.кв.
М.кв.
42
42
М.кв.
М.кв.
16
16
М.кв.
14
М.кв.
42
М.кв.
М.кв.
6
11.4.
Шт
М.кв.
36
10.96
М.кв.
4.8
Т
Т
Шт
Т
М.кв.
2.1
2.1
54
0.051
18.3
М.кв.
14.4.
Шт
1
Комплект 1
Шт
10
Шт
2
М
10
Т
0.0012
Шт
1
Шт
4
9.
10.
11.
12
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30
31.
лампа)
Коробка с зажимами для
кабелей и проводов сечением
до 6мм.кв.
Короба пластмассовые
Рукава металлические
диаметром 25 мм
Труба по установленным
конструкциям в готовых
бороздах, по основанию пола,
диаметр в мм до 40
Кабель в коробе
Затягивание кабеля в
проложенные рукава и трубы
Кабели с креплением
накладными скобами,
полосками с установкой
ответвительных коробок 2-4
жильные сечением жилы до 16
мм.кв.
Бокс пластмассовый для
установки кнопок на 4 места
КП 103
Кнопки управления красный и
черный
Арматура светосигнальная
Коробка клеммная
соединительная
Короб 20х16х2000
Рукава металлические РЗЦХ
диаметром 25мм
Трубы стальные сварные
водогазопроводные с резьбой
оцинкованные легкие мм
диаметр условного прохода 32
мм, толщина стенки 2.8
Кабель КВВГ 7 х1.5
Кабель ВВГ 5х1.5
Кабель ВВГ 2х1.5
Кабель ВВГ 3х1.5
Щиток распределительный
навесной с шинами на 4 и 12
модулей
Расцепитель независимый,
количество подключаемых
концов, до:6
Контакт состояния КС 47,
количество подключаемых
концов, до: 2
Реле промежуточное
Коробка с зажимами для
Шт
1
М
М
100
100
М
10
М
М
100
110
М
49
Шт
1
Шт
2
Шт
Шт
2
1
М
М
10
10.3
М
1
М
М
М
М
Шт
5.1
61.2
4.1
1
2
Шт
3
Шт
3
Шт
Шт
1
3
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
6.
Установка алюминиевых дверей,
перегородок в санузлах
46.
47.
48.
49.
1.
2.
3.
4.
7.
Замена дверных блоков на
лестничной клетке
1.
2.
3.
кабелей и проводов сечением
до 6мм.кв., устанавливаемая на
конструкции на стене или
колонне, количество зажимов
до: 10
Кабель – канал
Труба по установленным
конструкциям, в готовых
бороздах, по основанию пола,
диаметром 32мм
Затягивание кабелей в
проложенные трубы
Кабели в кабель – канале
Кабели с креплением
накладными скобами,
полосками с установкой
ответвительных коробок 2-4
жильные сечением жилы до 16
мм.кв.
Щит ЩРН – 4
Щит ЩРН – 12
Выключатели автоматические
типа ВА 47-100
Расцепитель независимый РН
47
Контакт состояния КС 47
Реле промежуточное серии
РПУ 2 -91 -44УЗА
Коробка клеммная
соединительная
Кабель – канал
Трубы стальные сварные
водогазопроводные с резьбой
оцинкованные легкие мм
диаметр условногопрохода
32мм, толщина стенки 2.8
Кабель ВВГ 4х35
Кабель ВВГ 4х25
Кабель ВВГ 2х1.5
Кабель ВВГ 4х2.5
Сверление отверстий
Установка закладных деталей
Монтаж перегородок из
алюминиевых сплавов
Установка алюминиевых
дверей
Разборка дверных проемов
Установка дверных блоков 3
м.кв.
Скобянка для двупольных
дверей
М
М
200
10
М
10
М
М
200
94
Шт
Шт
Шт
1
1
4
Шт
3
Шт
Шт
3
1
Шт
3
М
М
20
1
М
М
М
М
Шт
Т
М.кв.
10.2
10.2
91.8
5.1
36
0.034
12.2.
М.кв.
9.6
М.кв.
М.кв.
28.8
28.4
Комп.
8
4.
Закрыватели рычажные
Шт
16
5.
Улучшенная масленая окраска
дверей
Улучшенная масленая окраска
откосов
Ремонт штукатурки откосов
Герметизация коробок
М.кв.
60
М.кв.
48
М.кв.
М
16
62.4
6.
7.
8.
ЛОТ 13
ПРОЕКТ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №
на выполнение работ по текущему ремонту здания МОУ МУК,
находящегося по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск ул. Гагарина, 10
г. Зеленогорск
__________ 2008 г.
Муниципальное образовательное учреждение «Межшкольный учебный комбинат», действующий
от имени муниципального образования "город Зеленогорск" в соответствии с постановлением
№145-п от 06.03.2006г. «О муниципальном заказчике» в лице директора Буянова Сергея
Лукяновича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем "Заказчик", с одной
стороны, и победитель открытого конкурса на выполнение работ по текущему ремонту здания,
заявке
которого,
присвоен
первый
номер
___________________________________________________________________________,
(полное наименование организации подрядчика)
в лице _______________________________________________________________________,
(наименование должности, Ф.И.О.)
действующий на основании _______________________________________________________
(устава, данные доверенности)
именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий муниципальный
контракт (далее - контракт) о нижеследующем:
1. Предмет контракта
1.1. «Заказчик» поручает, а «Подрядчик» принимает на себя обязательства выполнить
работы по текущему ремонту здания МОУ МУК, находящегося по адресу: Красноярский край,
г. Зеленогорск, ул. Гагарина, 10. «Заказчик» обязуется - принять и оплатить указанные работы
по условиям настоящего контракта.
1.2. Настоящий контракт заключается и подлежит оплате в пределах утвержденных лимитов
бюджетных обязательств.
1.3. Объем и содержание работ определяются Спецификацией работ (Приложение №1),
являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта.
1.4. «Заказчик» по согласованию с «Подрядчиком» в ходе исполнения контракта вправе изменить
не более чем на 10 ( десять) процентов предусмотренный контрактом объем работ при изменении
потребности в работах, на выполнение которых заключен контракт, или при выявлении
потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренном контрактом, но связанном с
работами, предусмотренными контрактом.
II. Стоимость работ и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ по настоящему контракту установлена на основании протокола оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсе от «___»_________2008г. и составляет
_________________________________________ рублей, в т.ч. НДС .
2.2.Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения,
за исключением случаев, установленных пунктами 1.4,2.4. настоящего контракта.
2.3. Оплата осуществляется на основании протокола оценки и сопоставления заявок на участие в
конкурсе от «___» _______________2008г. путем перечисления денежных средств на расчетный счет
«Подрядчика» в течение 5 банковских дней с момента подписания акта приемки выполненных работ
и первичной бухгалтерской документации.
2.4. «Заказчик» по согласованию с «Подрядчиком» вправе изменить не более чем на 10 (десять)
процентов стоимость работ, установленную пунктом 2.1 настоящего контракта, пропорционально
объему дополнительных работ или объему части работ, определенному пунктом 1.4 настоящего
контракта.
III. Сроки выполнения работ
3.1. Сроки выполнения работ по настоящему контракту в соответствии с протоколом оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсе:
- дата начала выполнения работ: с момента заключения контракта;
- дата завершения работ
«____» ___________ 2008 год
IV. Обязанности сторон
4.1. «Подрядчик» обязан:
- обеспечить выполнение работ надлежащего качества согласно действующим СНиП и СанПиН2.4.2.1178-02, Порядку организации проведения текущих ремонтов зданий муниципальных
образовательных учреждений г. Зеленогорска утвержденному Распоряжением 128-р от 01.02.2008г.,
в объеме соответствующем Спецификации (Приложение №1);
- обеспечить необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности,
охране окружающей среды, зеленых насаждений во время проведения работ;
- обеспечить «Заказчику» беспрепятственный доступ к объекту для контроля за ходом и качеством
выполнения работ;
- производить работы собственными силами;
- сдать «Заказчику» выполненные работы по акту выполненных работ в срок, установленный
пунктом 3.1.контракта;
- в случае досрочного выполнения работ по соглашению с «Заказчиком» сдать объект «Заказчику»;
- в гарантийный срок, установленный в соответствии с протоколом оценки и сопоставления заявок
на участие в конкурсе, который составляет ______, безвозмездно устранить выявленные дефекты
и недоделки, допущенные по его вине, в течение 5 дней;
4.2. «Заказчик» обязан:
- передать «Подрядчику», в случае необходимости, объект для выполнения работ по акту после
подписания настоящего контракта;
- участвовать в освидетельствовании скрытых работ;
- принять от «Подрядчика» выполненные работы и произвести их оплату в установленные сроки.
V. Приемка работ
5.1. По
завершении выполнения работ «Подрядчик» предоставляет «Заказчику» акт приемки
выполненных работ, «Заказчик» создает рабочую комиссию, которая определяет готовность объекта (по
объему и качеству выполненных работ) к предъявлению его для приемки в эксплуатацию.
5.2. В случае несоответствия выполненных работ Спецификации (Приложение 1) , смете
утвержденной заказчиком,
условиям настоящего контракта, а также невозможности или
нецелесообразности продолжения выполнения работ Сторонами составляется соответствующий
двусторонний акт, содержащий перечень необходимых доработок, в соответствии с которым
«Подрядчик» обязан в течение 5 дней либо произвести работы по устранению выявленных
недостатков без дополнительной оплаты в пределах утвержденной сметы, либо прекратить
выполнение работ.
VI. Ответственность сторон
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств в соответствии с действующим законодательством.
6.2. В случае обнаружения недостатков в выполненных работах «Заказчик» вправе потребовать от
«Подрядчика»:
- безвозмездного устранения недостатков в срок, установленный пунктом 5.2. контракта;
- соответствующего уменьшения установленной цены;
- возмещения понесенных «Заказчиком» расходов по исправлению недостатков своими силами или
силами третьих лиц.
6.3. При нарушении сроков выполнения работ «Подрядчик» уплачивает «Заказчику» неустойку в
размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы
контракта за каждый день просрочки (но не более основной суммы контракта).
6.4. За нарушение сроков оплаты выполненных работ «Подрядчик» вправе требовать от
«Заказчика» уплаты пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации от суммы задолженности за каждый день просрочки.
6.5. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами
своих обязательств по настоящему контракту, не освобождают нарушившую условия контракта
Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.
VII. Непреодолимая сила
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае действия
обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение, военные действия и т.д.)
при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение условий по
настоящему контракту. В этом случае срок выполнения договорных обязательств будет продлен
на время действия этих обстоятельств, но не более двух месяцев.
7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по указанным
причинам, должна известить другую Сторону о наступлении и прекращении действий
обстоятельств непреодолимой силы в срок не позднее 3-х дней с подтверждением факта их
действия актами компетентных органов.
VIII. Разрешение споров
8.1. В случае возникновения споров и разногласий по настоящему контракту и в связи с ним
Стороны примут меры к их разрешению путем переговоров.
8.2. Если Стороны не придут к соглашению, то споры подлежат разрешению в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Красноярского края.
8.3. Стороны предусматривают претензионный порядок урегулирования споров, срок рассмотрения
претензий не более 15 дней.
IX. Порядок расторжения контракта
9.1. Досрочное расторжение контракта может иметь место по соглашению Сторон с возмещением
понесенных убытков либо по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским
законодательством.
9.2. Сторона, решившая расторгнуть настоящий контракт, в пятидневный срок направляет письменное
уведомление другой Стороне.
9.3. Контракт считается расторгнутым с момента подписания Сторонами соглашения о расторжении,
при условии урегулирования материальных и финансовых претензий по выполненным до момента
расторжения контракта обязательствам, или вступления в законную силу решения суда.
9.4. «Заказчик» вправе расторгнуть настоящий контракт:
- при задержке «Подрядчиком» срока выполнения работ более чем на 5 дней;
- при снижении качества работ в результате нарушения «Подрядчиком» условий контракта;
- в случае невозможности или нецелесообразности продолжения работ.
9.5. При расторжении контракта по любым основаниям «Заказчик» обязуется:
- принять работы, фактически выполненные «Подрядчиком» с надлежащим качеством на момент
настоящего контракта;
- в течение трех рабочих дней после получения от «Подрядчика» акта приемки выполненных работ,
справки о стоимости выполненных работ и затратах по установленной форме подписать их или дать
мотивированный отказ;
- в течение 30 дней с момента оформления указанных документов оплатить фактически выполненные
«Подрядчиком» работы.
X. Срок действия контракта
10.1. Контракт вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до «31»
декабря 2008 года.
10.2. Действие настоящего контракта прекращается после полного исполнения Сторонами своих
обязательств, принятых в соответствии с условиями конкурса и настоящего контракта.
XI. Особые условия
11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, если они
оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
11.2. В случае изменения правового статуса одной из Сторон она в течение трех рабочих дней обязана
информировать другую сторону об организации – правопреемнике.
11.3. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой стороны.
11.4.При исполнении муниципального контракта не допускается перемена «Подрядчика», за
исключением случаев, если новый «Подрядчик» является правоприемником «Подрядчика» по данному
контракту вледствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или
присоединения.
11.5.При уменьшении бюджетных средств, выделенных для финансирования подрядных работ по
настоящему контракту, стороны должны согласовать новые объемы, сроки, а если необходимо, и другие
условия выполнения работ.
Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон
Заказчик:
Подрядчик:
Муниципальное образовательное учреждение
«Межшкольный учебный комбинат».
663690 Красноярский край, г. Зеленогорск,
ул. Гагарина, 10.
Банковские реквизиты:
ИНН 2453002521, КПП 245301001
Расч.счет 40204810500000000649
УФК по Красноярскому краю
(МБ 190520649 «МУК»)
ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю г.
Красноярск
БИК 040407001
ОГРН 1022401486942
Телефон\факс: (8-391-69) 3-51-03
Директор __________________ С.Л.Буянов
Директор_________________/
Приложение1 к
муниципальному контракту
от____________ №______
Спецификация,
объём и содержание работ
№
п/
п
1.
Наименование
работ
Содержание работ
Текущий ремонт 1. Разборка покрытий кровель из рулонных
мягкой кровли
материалов
2
660 м
Ед.
изм.
Объём
100
м2
6.6
м3
33
3. Устройство выравнивающих стяжек
асфальтобетонных толщиной 15мм
100
м2
6.6
4. Устройство выравнивающих стяжек
асфальтобетонных: на каждый 1 мм изменения
толщины добавлять к (12-01-017-03) до толщины
50мм
100
м2
3.39
5. Устройство выравнивающих стяжек
асфальтобетонных: на каждый 1 мм изменения
толщины добавлять к (12-01-017-03) до толщины 30
мм
100
м2
3.21
6. Огрунтовка оснований из бетона или раствора
под водоизоляционный кровельный ковер готовой
эмульсией битумной.
100
м2
6.6
7. Устройство примыканий рулонных и мастичных
кровель к стенам и парапетам высотой до 600мм без
фартуков.
100
м
1.28
8. Устройство кровель плоских из наплавляемых
материалов в два слоя.
100
м2
6.6
шт.
2
2. Разборка бетонных оснований – стяжек б-50мм.
Количество = 660*0,05 = 33
22. Текущий ремонт 1. Клапан воздухозаборный утеплённый с приводом
вентсистемы
«Belimo» КВУ 600*1000 С
П1, П3, П4
Nу=1.6 квт; Режим «открыто-закрыто»
NF= 230-S; с возвратной пружиной
ТУ 4863 -010-40149153-98
(северное исполнение)
2. Клапан воздухозаборный утеплённый с приводом
«Belimo» КВУ 1600*1000 С
шт.
1
3. Седельный регулирующий клапан фланцевый
VB2 Ру25 Кvs=10 Ду25 с отв. фланцами
(Данфосс)
шт.
3
4. Гермодверь Д 1.25*0.5 утеплённая
шт.
1
5. Гермодверь Д 1.25*0.5 неутеплённая
шт.
7
6. Фильтр ФЯВ-2.65
шт.
18
ЛОТ 14
ПРОЕКТ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №
на выполнение работ по текущему ремонту здания
МОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей «Перспектива»
находящегося по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск ул. Комсомольская, д. 17
г. Зеленогорск
__________ 2008 г.
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей
«Центр дополнительного образования детей «Перспектива» , действующее от имени
муниципального образования «город Зеленогорск» в соответствии с Постановлением 145- п от
06.03. 2006 года «О муниципальном заказчике» в лице директора Хмелевой Галины Борисовны,
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и
победитель открытого конкурса на выполнение работ по текущему ремонту здания МОУ ДОД
ЦДОД «Перспектива, заявке которого, присвоен первый номер
________________________________________________________________________________,
(полное наименование организации подрядчика)
в лице _______________________________________________________________________,
(наименование должности, Ф.И.О.)
действующий на основании _______________________________________________________
(устава, данные доверенности)
именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий муниципальный
контракт (далее - контракт) о нижеследующем:
1. Предмет контракта
1.1. «Заказчик» поручает, а «Подрядчик» принимает на себя обязательства выполнить
работы по текущему ремонту здания МОУ ДОД ЦДОД «Перспектива», находящегося по
адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Комсомольская, д. 17 «Заказчик» обязуется принять и оплатить указанные работы по условиям настоящего контракта.
1.2. Настоящий контракт заключается и подлежит оплате в пределах утвержденных лимитов
бюджетных обязательств.
1.3. Объем и содержание работ определяются Спецификацией работ (Приложение №1),
являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта.
1.4. «Заказчик» по согласованию с «Подрядчиком» в ходе исполнения контракта вправе изменить
не более чем на 10 ( десять) процентов предусмотренный контрактом объем работ при изменении
потребности в работах, на выполнение которых заключен контракт, или при выявлении
потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренном контрактом, но связанном с
работами, предусмотренными контрактом.
II. Стоимость работ и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ по настоящему контракту установлена на основании протокола оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсе от «___»_________2008г. и составляет
_________________________________________ рублей, в т.ч. НДС .
2.2.Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения,
за исключением случаев, установленных пунктами 1.4,2.4. настоящего контракта.
2.3. Оплата осуществляется на основании протокола оценки и сопоставления заявок на участие в
конкурсе от «___» _______________2008г. путем перечисления денежных средств на расчетный счет
«Подрядчика» в течение 5 банковских дней с момента подписания акта приемки выполненных работ
и первичной бухгалтерской документации.
2.4. «Заказчик» по согласованию с «Подрядчиком» вправе изменить не более чем на 10 (десять)
процентов стоимость работ, установленную пунктом 2.1 настоящего контракта, пропорционально
объему дополнительных работ или объему части работ, определенному пунктом 1.4 настоящего
контракта.
III. Сроки выполнения работ
3.1. Сроки выполнения работ по настоящему контракту в соответствии с протоколом оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсе:
- дата начала выполнения работ: с момента заключения контракта;
- дата завершения работ
«____» ___________ 2008 год
IV. Обязанности сторон
4.1. «Подрядчик» обязан:
- обеспечить выполнение работ надлежащего качества согласно СНиП-2.09.02-89* в объеме
соответствующем Спецификации (Приложение №1);
- обеспечить необходимые противопожарные мероприятия,
мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений во время
проведения работ;
- обеспечить «Заказчику» беспрепятственный доступ к объекту для контроля за ходом и качеством
выполнения работ;
- производить работы собственными силами;
- сдать «Заказчику» выполненные работы по акту выполненных работ в срок, установленный
пунктом 3.1.контракта;
- в случае досрочного выполнения работ по соглашению с «Заказчиком» сдать объект «Заказчику»;
- в гарантийный срок, установленный в соответствии с протоколом оценки и сопоставления заявок
на участие в конкурсе, который составляет ______, безвозмездно устранить выявленные дефекты
и недоделки, допущенные по его вине, в течение 5 дней;
4.2. «Заказчик» обязан:
- передать «Подрядчику», в случае необходимости, объект для выполнения работ по акту после
подписания настоящего контракта;
- участвовать в освидетельствовании скрытых работ;
- принять от «Подрядчика» выполненные работы и произвести их оплату в установленные сроки.
V. Приемка работ
5.1. По
завершении выполнения работ «Подрядчик» предоставляет «Заказчику» акт приемки
выполненных работ, «Заказчик» создает рабочую комиссию, которая определяет готовность объекта (по
объему и качеству выполненных работ) к предъявлению его для приемки в эксплуатацию.
5.2. В случае несоответствия выполненных работ Спецификации (Приложение 1) , смете
утвержденной заказчиком,
условиям настоящего контракта, а также невозможности или
нецелесообразности продолжения выполнения работ Сторонами составляется соответствующий
двусторонний акт, содержащий перечень необходимых доработок, в соответствии с которым
«Подрядчик» обязан в течение 5 дней либо произвести работы по устранению выявленных
недостатков без дополнительной оплаты в пределах утвержденной сметы, либо прекратить
выполнение работ.
VI. Ответственность сторон
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств в соответствии с действующим законодательством.
6.2. В случае обнаружения недостатков в выполненных работах «Заказчик» вправе потребовать от
«Подрядчика»:
- безвозмездного устранения недостатков в срок, установленный пунктом 5.2. контракта;
- соответствующего уменьшения установленной цены;
- возмещения понесенных «Заказчиком» расходов по исправлению недостатков своими силами или
силами третьих лиц.
6.3. При нарушении сроков выполнения работ «Подрядчик» уплачивает «Заказчику» неустойку в
размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы
контракта за каждый день просрочки (но не более основной суммы контракта).
6.4. За нарушение сроков оплаты выполненных работ «Подрядчик» вправе требовать от
«Заказчика» уплаты пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации от суммы задолженности за каждый день просрочки.
6.5. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами
своих обязательств по настоящему контракту, не освобождают нарушившую условия контракта
Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.
VII. Непреодолимая сила
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае действия
обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение, военные действия и т.д.)
при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение условий по
настоящему контракту. В этом случае срок выполнения договорных обязательств будет продлен
на время действия этих обстоятельств, но не более двух месяцев.
7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по указанным
причинам, должна известить другую Сторону о наступлении и прекращении действий
обстоятельств непреодолимой силы в срок не позднее 3-х дней с подтверждением факта их
действия актами компетентных органов.
VIII. Разрешение споров
8.1. В случае возникновения споров и разногласий по настоящему контракту и в связи с ним
Стороны примут меры к их разрешению путем переговоров.
8.2. Если Стороны не придут к соглашению, то споры подлежат разрешению в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Красноярского края.
8.3. Стороны предусматривают претензионный порядок урегулирования споров, срок рассмотрения
претензий не более 15 дней.
IX. Порядок расторжения контракта
9.1. Досрочное расторжение контракта может иметь место по соглашению Сторон с возмещением
понесенных убытков либо по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским
законодательством.
9.2. Сторона, решившая расторгнуть настоящий контракт, в пятидневный срок направляет письменное
уведомление другой Стороне.
9.3. Контракт считается расторгнутым с момента подписания Сторонами соглашения о расторжении,
при условии урегулирования материальных и финансовых претензий по выполненным до момента
расторжения контракта обязательствам, или вступления в законную силу решения суда.
9.4. «Заказчик» вправе расторгнуть настоящий контракт:
- при задержке «Подрядчиком» срока выполнения работ более чем на 5 дней;
- при снижении качества работ в результате нарушения «Подрядчиком» условий контракта;
- в случае невозможности или нецелесообразности продолжения работ.
9.5. При расторжении контракта по любым основаниям «Заказчик» обязуется:
- принять работы, фактически выполненные «Подрядчиком» с надлежащим качеством на момент
настоящего контракта;
- в течение трех рабочих дней после получения от «Подрядчика» акта приемки выполненных работ,
справки о стоимости выполненных работ и затратах по установленной форме подписать их или дать
мотивированный отказ;
- в течение 30 дней с момента оформления указанных документов оплатить фактически выполненные
«Подрядчиком» работы.
X. Срок действия контракта
10.1. Контракт вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до «31»
декабря 2008 года.
10.2. Действие настоящего контракта прекращается после полного исполнения Сторонами своих
обязательств, принятых в соответствии с условиями конкурса и настоящего контракта.
XI. Особые условия
11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, если они
оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
11.2. В случае изменения правового статуса одной из Сторон она в течение трех рабочих дней обязана
информировать другую сторону об организации – правопреемнике.
11.3. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой стороны.
11.4.При исполнении муниципального контракта не допускается перемена «Подрядчика», за
исключением случаев, если новый «Подрядчик» является правопреемником «Подрядчика» по данному
контракту следствии реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или
присоединения.
11.5.При уменьшении бюджетных средств, выделенных для финансирования подрядных работ по
настоящему контракту, стороны должны согласовать новые объемы, сроки, а если необходимо, и другие
условия выполнения работ.
Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон
Заказчик:
МОУ ДОД ЦДОД «Перспектива»
663690, г. Зеленогорск, Красноярский край,
ул. Комсомольская, д.17
ИНН 2453011830, КПП 245301001
р/сч 40204810500000000649 УФК по
Красноярскому краю (МБ 190520649 МОУ
ДОД ЦДОД «Перспектива» )
БИК 040407001
ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому
краю г. Красноярск
л/сч 03014000524 в УФК по Красноярскому
краю МБ
тел/факс 8(39169) 4-05-15/8(39169)3-35-56
ОГРН 10624543006109
ОКПО 95699801
Директор
___________________/Г.Б.Хмелева/
Подрядчик:
Директор
__________________/
Приложение 1
к муниципальному
контракту
от______№______
№
Спецификация видов работ
по текущему ремонту здания МОУ ДОД ЦДОД "Перспектива" на 2008 год
Виды работ
Ед.изм Колво
Раздел 1. Демонтажные работы (разные)
1.1
Разборка деревянных заполнений проемов: оконных
с подоконными досками
100м2
0.1164
1.2
Разборка деревянных заполнений проемов: дверных
Кол-во=2*0,9=1.8
100м2
0.224
1.3
.4
Разборка перегородок:
100м2
0.195
Разборка: бетонных тумб
мЗ
3.76
1.5
Разборка бетонных оснований под полы: на гравии
Кол-во=38,6*0,2=7.72
мЗ
7.72
1.6
Разборка облицовки стен из плит и плиток:
керамических глазурованных плиток
100м2
1.893
1.7
Стесывание неровностей толщиной до 40 мм
100м2
1.893
1.8
Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания
(однослойная штукатурка) сухой растворной смесью
(типа "Бетонит") толщ. 10 мм
100м2
1.893
1.9
Демонтаж унитазов
100шт
0.01
1.1
0
1.1
1
Демонтаж унитазов (чаша "Генуя")
100шт
0.06
Демонтаж смывных бачков чугунных или
фаянсовых на стене
100 пр
иб
0.07
1.1
2
1.1
3
Демонтаж санитарных приборов: умывальников
100шт
0.05
Разборка трубопроводов из чугунных
канализационных труб диаметром: 100 мм
100м
0.12
1.1
4
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб
диаметром 15 мм
100м
0.23
1.1
5
Устройство штрабы в бетонных конструкциях полов
под канализацию разм.200x300x2534
100м
0.27
1.1
6
На каждые 20 см2 площади сечения сверх 100 см2
добавлять: к норме 46-03-012-3
100м
0.27
1.1
7
1.1
8
1.1
9
Заделка штрабы: в перекрытиях ж/бетонных
мЗ
1.68
Смена: выключателей
100шт
0.05
Окраска масляными составами ранее окрашенных
поверхностей радиаторов и труб отопления: за 2 раза
100м2
0.11
1.2
0
Погрузка при автоперевозках. Мусор строительный
Накладные расходы от ФОТ: 100% Сметная
прибыль от ФОТ: 60%
т
7.9
1.2
1
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами
(работающими вне карьеров), на рассторяние 14 км
(класс груза 1)
т
7.9
Раздел 2. Сантехнические работы
2.1
Прокладка по стенам зданий и в каналах труб
чугунных напорных раструбных диаметром: 100 мм
100м
2.2
Фасонные части к чугунным канализационным
трубам муфты надвижные, диаметром, мм 100
шт
2.3
2.4
Крепления Кол-во=0.41*0=0
кг
5.3
Прокладка по стенам зданий и в каналах труб
чугунных напорных раструбных диаметром: 50 мм
100м
0.41
2.5
Фасонные части к чугунным канализационным
трубам муфты надвижные, диаметром, мм 50
шт
7
2.6
2.7
Крепления Кол-во= 1*0=0
кг
7.7
Врезки в действующие внутренние сети
трубопроводов канализации диаметром: 50 мм
врезка
1
2.8
Врезки в действующие внутренние сети
трубопроводов водоснабжения диаметром: 50 мм
врезка
1
2.9
Установка унитазов: с бачком непосредственно
присоединенным
10 ком
пл.
1
2.1
0
2.1
1
Унитаз-компакт "Комфорт"
компл
ект
компл
ект
6
6
2.1
2
Установка умывальников одиночных: с подводкой
холодной и горячей воды
10 ком
пл.
0.5
2.1
3
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые и
нижней камерой смешивания, кронштейнами,
сифоном бутылочным латунным и выпуском;
овальные со скрытыми установочными
поверхностями без спинки размером, мм
550x480x150
компл
ект
5
2.1
4
Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и
фарфоровые размером 640x215x200, 670-630x240180x200-175 мм
шт
5
2.1
5
2.1
6
2.1
7
Подводка гибкая
шт
10
Установка смесителей
10шт
0.5
Смесители для умывальников СМ-УМ-ОРА с
поворотным корпусом, одной рукояткой, с
аэратором
Группа: Фильтры для очистки воды Фильтры для
очистки воды в трубопроводах систем отопления,
диаметром, мм 25
компл
ект
5
шт
10
Кран шаровой В-В размером 3/4
шт
20
2.2
2
2.2
3
Бачки смывные полуфарфоровые и фарфоровые с
арматурой непосредственно устанавливаемые на
унитазы
0.23
4
Раздел 3. Окна
3.1
Установка в каменных стенах оконных блоков из
ПВХ профилей с площадью проема более 2-х м2
двухстворчатых 03=81,65*10,81=882.64 ЗМ=2,97*
100м2
0.1164
12,22+1,05* 14,87=51.9 1 МР=49.98*75+8.7*152.09+12.5*0
.34+1.54*138.25+1.61*138,25+52 *10,1=6036.62
3.2
3.3
Блоки оконные ПХВ
м2
Устройство мелких покрытий (брандмауэры,
парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной
стали Кол-во=1,5*0,3*6/100=0.027
100м2
11.64
0.027
3.4
Облицовка оконных ОТКОСОВ сэндвич-пластиком
(примент.) 03=376.74*10,81=4072.56
ЗМ=12,22*0,62=7.58 ЭМ=0,62*33,8+0,74* 154,71 +
13,7 7*16,33=360.31
100м2
3.5
Сендвич -панель /0,9эп2пд/ 1500x300 = 4,5 м2
МР=500/2,74= 182.48
м2
3.6
Установка подоконников из подоконнного профиля
ПВХ с заведением в паз оконного блока и с высотой
проема: до 2м МР=7 52.98+91.93*4.44-76.8*4.44=820.16
100м2
0.174
17.4
0.1164
03=14,71*10,3=151.51
3.7
Подоконная доска белая-марки ПД-1, ПД-3,
толщиной 34 мм, шириной 500 мм
м
15.5
3.8
Обрамление декоративным пластиковы уголком
100м
0.368
Подраздел 3.1. Перегородки пластг
3.1.
1
Устройство защитных экранов из пластиковых
панелей по металлическому каркасу
100м2
0.226
3.1.
2
Перегородки для общественных зданий и
сооружений по индивидуальным проектам
м2
22.6
Раздел 4. Двери
4.1
Установка блоков в наружных и внутренних
дверных проемах: в каменных стенах площадью
проема до 3 м2
100м2
0.224
4.2
4.3
Блоки дверные из ПХВ МР=5480/2,74/1,4=1428.57
м2
22.4
Герметизация пеной швов дверного блока
100м
0.4
4.4
Установка и крепление наличников Кол-
100м
1.21
4.5
Замок врезной оцинкованный с цилиндровым
механизмом из латуни
во=540/100*22,4/100=1.21
шт
16
Раздел 5. Потолок
5.1
Устройство подвесных потолков реечных с зажимом
и тягой: 03 =88,49*10,81=956,58 ЭМ=0,36*33,8+0,42*
100м2
0.386
154,71 +2,42 * 16,33=116.66 ЗМ=0,36* 12,22=4.4
МР=80*5,15+84*29,99+112*6,9+
0,21*8,56+2,16*11,41+8,1*19,65
5.2
Профили реечные заполняющие разм.4 м х 0.1 х 37
шт Кол-во=38,6/0,1/4=96.5 МР=182/2,74=66.42
шт
97
5.3
Профили заполняющие для реечных потолков дл..4
м -30 шт
шт
70
Раздел 6. Электромонтажные работы
6.1
Кабели до 35 кВ в подвесных потолках
проложенных трубах, массой 1 м, кг, до: 1
100м
6.2
Кабели силовые на напряж.е до 660в трёхжильные с
медными жилами марки ВВГ 3x2,5 мм2
м
6.3
Труба гофрированная винипластовая по
установленным конструкциям потолка с креплением
скобами, диаметр, мм, до: 25
100м
6.4
6.5
6.6
Труба гофрированная диам.25 мм МР=8,2/2,74=2.99
м
ПО
Светильник местного освещения (точечные)
100шт
0.15
Светильники с лампами накаливания тип НБООбх
100/Р20-01УХЛ4
шт
15
6.7
Лампы накаливания газопольные в прозрачной
колбе МО 40-100
10шт
1.5
Раздел 7. Стены
0.97
97
0.97
7.1
Облицовка стен на клее из сухих смесей с
карнизными, плинтусными и угловыми плитками: в
общественных зданиях по кирпичу и бетону
100м2
1.893
7.2
7.3
Обрамление декоративным пластиковы уголком
100м
0.354
Высококачественная масляная окраска ранее
окрашенных стен с расчисткой старой краски: более
35%
100м2
0.978
Раздел 8. Полы
8.1
8.2
Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
Устройство стяжек: цементных на каждые 5 мм
изменения толщины стяжки добавлять к норме 1101-011-01 до 30 мм
100м2
100м2
0.486
0.486
8.3
Устройство покрытий на цементном растворе из
плиток: керамических для полов одноцветных с
красителем
100м2
0.486
ЛОТ 15
ПРОЕКТ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №
на выполнение работ по текущему ремонту здания МОУ ДОД «ЦЭКиТ»,
находящегося по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск ул. Карьерная 1
г. Зеленогорск
__________ 2008 г.
Муниципальное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования
детей«Центр экологии, краеведения и туризма» , действующее от имени муниципального
образования «город Зеленогорск» в соответствии с Постановлением 145- п от 06.03. 2006 года «О
муниципальном заказчике» в лице директора Ларичкиной Ирины Геннадьевны, действующего на
основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и победитель открытого
конкурса на выполнение работ по текущему ремонту здания МОУ ДОД «ЦЭКиТ», заявке
которого, присвоен первый номер
________________________________________________________________________________,
(полное наименование организации подрядчика)
в лице _______________________________________________________________________,
(наименование должности, Ф.И.О.)
действующий на основании _______________________________________________________
(устава, данные доверенности)
именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий муниципальный
контракт (далее - контракт) о нижеследующем:
1. Предмет контракта
1.1. «Заказчик» поручает, а «Подрядчик» принимает на себя обязательства выполнить
работы по текущему ремонту здания МОУ ДОД «ЦЭКиТ», находящегося по адресу:
Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Карьерная 1. «Заказчик» обязуется - принять и оплатить
указанные работы по условиям настоящего контракта.
1.2. Настоящий контракт заключается и подлежит оплате в пределах утвержденных лимитов
бюджетных обязательств.
1.3. Объем и содержание работ определяются Спецификацией работ (Приложение №1),
являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта.
1.4. «Заказчик» по согласованию с «Подрядчиком» в ходе исполнения контракта вправе изменить
не более чем на 10 (десять) процентов предусмотренный контрактом объем работ при изменении
потребности в работах, на выполнение которых заключен контракт, или при выявлении
потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренном контрактом, но связанном с
работами, предусмотренными контрактом.
II. Стоимость работ и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ по настоящему контракту установлена на основании протокола оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсе от «___»_________2008г. и составляет
_________________________________________ рублей, в т.ч. НДС .
2.2.Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения,
за исключением случаев, установленных пунктами 1.4,2.4. настоящего контракта.
2.3. Оплата осуществляется на основании протокола оценки и сопоставления заявок на участие в
конкурсе от «___» _______________2008г. путем перечисления денежных средств на расчетный счет
«Подрядчика» в течение 5 банковских дней с момента подписания акта приемки выполненных работ
и первичной бухгалтерской документации.
2.4. «Заказчик» по согласованию с «Подрядчиком» вправе изменить не более чем на 10 (десять)
процентов стоимость работ, установленную пунктом 2.1 настоящего контракта, пропорционально
объему дополнительных работ или объему части работ, определенному пунктом 1.4 настоящего
контракта.
III. Сроки выполнения работ
3.1. Сроки выполнения работ по настоящему контракту в соответствии с протоколом оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсе:
- дата начала выполнения работ: с момента заключения контракта;
- дата завершения работ
«____» ___________ 2008 год
IV. Обязанности сторон
4.1. «Подрядчик» обязан:
- обеспечить выполнение работ надлежащего качества согласно СНиП-2.08.02-89* и СанПиН2.4.2.1178-02, в объеме соответствующем Спецификации (Приложение №1);
- обеспечить необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности,
охране окружающей среды, зеленых насаждений во время проведения работ;
- обеспечить «Заказчику» беспрепятственный доступ к объекту для контроля за ходом и качеством
выполнения работ;
- производить работы собственными силами;
- сдать «Заказчику» выполненные работы по акту выполненных работ в срок, установленный
пунктом 3.1.контракта;
- в случае досрочного выполнения работ по соглашению с «Заказчиком» сдать объект «Заказчику»;
- в гарантийный срок, установленный в соответствии с протоколом оценки и сопоставления заявок
на участие в конкурсе, который составляет ______, безвозмездно устранить выявленные дефекты
и недоделки, допущенные по его вине, в течение 5 дней;
4.2. «Заказчик» обязан:
- передать «Подрядчику», в случае необходимости, объект для выполнения работ по акту после
подписания настоящего контракта;
- участвовать в освидетельствовании скрытых работ;
- принять от «Подрядчика» выполненные работы и произвести их оплату в установленные сроки.
V. Приемка работ
5.1. По
завершении выполнения работ «Подрядчик» предоставляет «Заказчику» акт приемки
выполненных работ, «Заказчик» создает рабочую комиссию, которая определяет готовность объекта (по
объему и качеству выполненных работ) к предъявлению его для приемки в эксплуатацию.
5.2. В случае несоответствия выполненных работ Спецификации (Приложение 1) , смете
утвержденной заказчиком,
условиям настоящего контракта, а также невозможности или
нецелесообразности продолжения выполнения работ Сторонами составляется соответствующий
двусторонний акт, содержащий перечень необходимых доработок, в соответствии с которым
«Подрядчик» обязан в течение 5 дней либо произвести работы по устранению выявленных
недостатков без дополнительной оплаты в пределах утвержденной сметы, либо прекратить
выполнение работ.
VI. Ответственность сторон
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств в соответствии с действующим законодательством.
6.2. В случае обнаружения недостатков в выполненных работах «Заказчик» вправе потребовать от
«Подрядчика»:
- безвозмездного устранения недостатков в срок, установленный пунктом 5.2. контракта;
- соответствующего уменьшения установленной цены;
- возмещения понесенных «Заказчиком» расходов по исправлению недостатков своими силами или
силами третьих лиц.
6.3. При нарушении сроков выполнения работ «Подрядчик» уплачивает «Заказчику» неустойку в
размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы
контракта за каждый день просрочки (но не более основной суммы контракта).
6.4. За нарушение сроков оплаты выполненных работ «Подрядчик» вправе требовать от
«Заказчика» уплаты пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации от суммы задолженности за каждый день просрочки.
6.5. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами
своих обязательств по настоящему контракту, не освобождают нарушившую условия контракта
Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.
VII. Непреодолимая сила
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае действия
обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение, военные действия и т.д.)
при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение условий по
настоящему контракту. В этом случае срок выполнения договорных обязательств будет продлен
на время действия этих обстоятельств, но не более двух месяцев.
7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по указанным
причинам, должна известить другую Сторону о наступлении и прекращении действий
обстоятельств непреодолимой силы в срок не позднее 3-х дней с подтверждением факта их
действия актами компетентных органов.
VIII. Разрешение споров
8.1. В случае возникновения споров и разногласий по настоящему контракту и в связи с ним
Стороны примут меры к их разрешению путем переговоров.
8.2. Если Стороны не придут к соглашению, то споры подлежат разрешению в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Красноярского края.
8.3. Стороны предусматривают претензионный порядок урегулирования споров, срок рассмотрения
претензий не более 15 дней.
IX. Порядок расторжения контракта
9.1. Досрочное расторжение контракта может иметь место по соглашению Сторон с возмещением
понесенных убытков либо по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским
законодательством.
9.2. Сторона, решившая расторгнуть настоящий контракт, в пятидневный срок направляет письменное
уведомление другой Стороне.
9.3. Контракт считается расторгнутым с момента подписания Сторонами соглашения о расторжении,
при условии урегулирования материальных и финансовых претензий по выполненным до момента
расторжения контракта обязательствам, или вступления в законную силу решения суда.
9.4. «Заказчик» вправе расторгнуть настоящий контракт:
- при задержке «Подрядчиком» срока выполнения работ более чем на 5 дней;
- при снижении качества работ в результате нарушения «Подрядчиком» условий контракта;
- в случае невозможности или нецелесообразности продолжения работ.
9.5. При расторжении контракта по любым основаниям «Заказчик» обязуется:
- принять работы, фактически выполненные «Подрядчиком» с надлежащим качеством на момент
настоящего контракта;
- в течение трех рабочих дней после получения от «Подрядчика» акта приемки выполненных работ,
справки о стоимости выполненных работ и затратах по установленной форме подписать их или дать
мотивированный отказ;
- в течение 30 дней с момента оформления указанных документов оплатить фактически выполненные
«Подрядчиком» работы.
X. Срок действия контракта
10.1. Контракт вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до «31»
декабря 2008 года.
10.2. Действие настоящего контракта прекращается после полного исполнения Сторонами своих
обязательств, принятых в соответствии с условиями конкурса и настоящего контракта.
XI. Особые условия
11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, если они
оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
11.2. В случае изменения правового статуса одной из Сторон она в течение трех рабочих дней обязана
информировать другую сторону об организации – правопреемнике.
11.3. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой стороны.
11.4.При исполнении муниципального контракта не допускается перемена «Подрядчика», за
исключением случаев, если новый «Подрядчик» является правопреемником «Подрядчика» по данному
контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или
присоединения.
11.5.При уменьшении бюджетных средств, выделенных для финансирования подрядных работ по
настоящему контракту, стороны должны согласовать новые объемы, сроки, а если необходимо, и другие
условия выполнения работ.
Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон
Заказчик:
МОУ ДОД «ЦЭКиТ»
663690, г. Зеленогорск, Красноярский край,
ул. Карьерная 1
ИНН 2453005138, КПП 245301001
р/сч 40204810500000000649
БИК 040407001
ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому
краю г. Красноярск
л/сч 03014000484 в УФК по Красноярскому
краю
тел/факс 8(39169) 3-74-53
Подрядчик:
Директор
____________________/И.Г. Ларичкина/
Директор
__________________/
Приложение 1
к муниципальному контракту
от__________ №__________
Спецификация, объем и содержание работ
№ Наименование работ
п/п
1
1 Внутренние сети
ВиК
Наименование работ
2
Разборка цем.-песч.стяжки
пола толщ. 50 мм.
Разборка бетонного пола, с
бетонной подготовкой толщ.
250 под перегородки и
подпольные каналы
Разборка грунта под
подпольные каналы
Пробивка отверстий в стенах
Пробивка отверстий в плитах
перекрытия
Устройство из плиток:
керамогранитных
одноцветных
Устройство покрытий на
цементном растворе из
плиток: керамических для
полов одноцветных
Устройство покрытий:
цементных толщиной 20мм
Устройство гидроизоляции из
пленки ПВХ
Устройство стяжек:
цементных толщиной 20мм
Устройство монолитных
железобетонных перемычек
Перед устройством полов
проложить внутренние сети
канализации
Кладка стен кирпичных
внутренних: при высоте этажа
до 4м
Раствор готовый кладочный
Кирпич
Установка закладных деталей:
весом до 4кг. МС-1-24шт;
МС-2-18шт.
Установка арматуры
Арматура
Ед.изм.
Объем работ
3
м2
4
94,0
м2
35,0
м3
м3
20,0
0,4
м3
0,15
100м2
1,16
100м2
0,028
100м2
1,188
100м2
1,188
100м2
1,188
м3
0,088
м/п
93,0
м3
6,3
м3
шт.
1,5
2100
т.
0,032
т.
т
0,035
0,035
Устройство железобетонных
100м3
фундаментов общего
назначения под колонны
объемом: до 5м3
Бетон тяжелый класс
м3
В15(М200)
Установка арматуры
т
Арматура
т
Подпольные каналы: укладка
плит покрытия
100шт
Бетон
м3
Плитка П5д-8; П7д-5
шт
Обрамление угловой сталью
т
Кладка стен приямков и
м3
каналов
Бетон тяжелый
м3
Уплотнение грунта: щебнем
100м2
Установка закладных деталей
весом: до 20 кг
т
Разборка трубопроводов из
чугунных канализационных
100м
труб диам.100мм (с
прочисткой)
Разборка трубопроводов из
чугунных канализационных
100м
труб диам.50мм (с
прочисткой)
Разборка трапов диам. до
100приб
50мм
Прокладка по стенам зданий и
в каналах труб 100мм
100м
Прокладка по стенам зданий и
в каналах труб 50мм
100м
Устройство трапов диам.50мм 100приб
Отводы, отступы, тройники,
крестовины, муфты
шт
Ревизия диам.100мм
шт
Прочистка диам.100мм
шт
Огрунтовка металлических
поверхностей кол-во слоев 2
100м2
Окраска масляными
100м2
составами
Прокладка трубопроводов
водоснабжения из
100м
полипропиленовых труб
диам.20мм
Прокладка трубопроводов
водоснабжения из
100м
полипропиленовых труб
диам.15мм
0,039
3,9
0,079
0,079
0,35
0,3535
35
0,022
2,5
2,8
0,015
0,0063
0,085
0,12
0,01
0,28
0,24
0,05
65
2
3
0,02
0,02
0,53
0,4
2
3
Промывка с дезинфекцией
трубопроводов диам. до 50мм
Тройники, угольники, муфты,
патрубки, колено, гильзы
Пробивка штраба в полу
Установка вентеля шарового
Д20мм (в комплекте с
муфтой, контрогайкой сгоном
и патрубком
Установка вентиля шарового
Д15мм в комплекте
Устройство подстилающих
слоев бетонных
Расчистка, затирка, окраска
Штукатурка
Окраска
Глазурованная плитка Н=2,1м
Расчистка, затирка, окраска
Штукатурка
Окраска
Глазурованная плитка Н=3,0м
При облицовке стен глазуров.
плиткой выполнить насечку и
выравнивание поверхностей
цем. песч. Раствором
толщ.20мм
Вентиляция
Электромонтажные работы,
материалы приточная вент.
система П6, материалы
Силовое
Электрическое освещение
электрооборудование светильники, лампы,
выключатели, кабель ВВГ,
провода
км
0,093
шт
м3
0,8
100шт
0,05
100шт
0,06
м3
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
0,5
18,4
25,0
21,0
31,0
9,2
28,0
14,0
37,0
м2
200,0
м2
78,5
м2
78,5
ЛОТ 16
ПРОЕКТ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №
на выполнение работ по текущему ремонту здания МОУ ДОД СТЦ «Витязь»,
находящегося по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск ул. Строителей,12А
г. Зеленогорск
__________ 2008 г.
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей
Спортивно-технический центр «Витязь», действующее от имени муниципального образования
«город Зеленогорск» в соответствии с Постановлением 145- п от 06.03. 2006 года
«О
муниципальном заказчике» в лице директора Тухбатуллина Радика Рифгатовича, действующего на
основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и победитель открытого
конкурса на выполнение работ по текущему ремонту здания МОУ ДОД СТЦ «Витязь», заявке
которого, присвоен первый номер
________________________________________________________________________________,
(полное наименование организации подрядчика)
в лице _______________________________________________________________________,
(наименование должности, Ф.И.О.)
действующий на основании _______________________________________________________
(устава, данные доверенности)
именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий муниципальный
контракт (далее - контракт) о нижеследующем:
1. Предмет контракта
1.1. «Заказчик» поручает, а «Подрядчик» принимает на себя обязательства выполнить
работы по текущему ремонту здания МОУ ДОД СТЦ «Витязь», находящегося по адресу:
Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Строителей,12А «Заказчик» обязуется - принять и
оплатить указанные работы по условиям настоящего контракта.
1.2. Настоящий контракт заключается и подлежит оплате в пределах утвержденных лимитов
бюджетных обязательств.
1.3. Объем и содержание работ определяются Спецификацией работ (Приложение №1),
являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта.
1.4. «Заказчик» по согласованию с «Подрядчиком» в ходе исполнения контракта вправе изменить
не более чем на 10 ( десять) процентов предусмотренный контрактом объем работ при изменении
потребности в работах, на выполнение которых заключен контракт, или при выявлении
потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренном контрактом, но связанном с
работами, предусмотренными контрактом.
II. Стоимость работ и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ по настоящему контракту установлена на основании протокола оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсе от «___»_________2008г. и составляет
_________________________________________ рублей, в т.ч. НДС .
2.2.Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения,
за исключением случаев, установленных пунктами 1.4,2.4. настоящего контракта.
2.3. Оплата осуществляется на основании протокола оценки и сопоставления заявок на участие в
конкурсе от «___» _______________2008г. путем перечисления денежных средств на расчетный счет
«Подрядчика» в течение 5 банковских дней с момента подписания акта приемки выполненных работ
и первичной бухгалтерской документации.
2.4. «Заказчик» по согласованию с «Подрядчиком» вправе изменить не более чем на 10 (десять)
процентов стоимость работ, установленную пунктом 2.1 настоящего контракта, пропорционально
объему дополнительных работ или объему части работ, определенному пунктом 1.4 настоящего
контракта.
III. Сроки выполнения работ
3.1. Сроки выполнения работ по настоящему контракту в соответствии с протоколом оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсе:
- дата начала выполнения работ: с момента заключения контракта;
- дата завершения работ
«____» ___________ 2008 год
IV. Обязанности сторон
4.1. «Подрядчик» обязан:
- обеспечить выполнение работ надлежащего качества согласно СНиП-2.08.02-89* и СанПиН2.4.2.1178-02, в объеме соответствующем Спецификации (Приложение №1);
- обеспечить необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности,
охране окружающей среды, зеленых насаждений во время проведения работ;
- обеспечить «Заказчику» беспрепятственный доступ к объекту для контроля за ходом и качеством
выполнения работ;
- производить работы собственными силами;
- сдать «Заказчику» выполненные работы по акту выполненных работ в срок, установленный
пунктом 3.1.контракта;
- в случае досрочного выполнения работ по соглашению с «Заказчиком» сдать объект «Заказчику»;
- в гарантийный срок, установленный в соответствии с протоколом оценки и сопоставления заявок
на участие в конкурсе, который составляет ______, безвозмездно устранить выявленные дефекты
и недоделки, допущенные по его вине, в течение 5 дней;
4.2. «Заказчик» обязан:
- передать «Подрядчику», в случае необходимости, объект для выполнения работ по акту после
подписания настоящего контракта;
- участвовать в освидетельствовании скрытых работ;
- принять от «Подрядчика» выполненные работы и произвести их оплату в установленные сроки.
V. Приемка работ
5.1. По
завершении выполнения работ «Подрядчик» предоставляет «Заказчику» акт приемки
выполненных работ, «Заказчик» создает рабочую комиссию, которая определяет готовность объекта (по
объему и качеству выполненных работ) к предъявлению его для приемки в эксплуатацию.
5.2. В случае несоответствия выполненных работ Спецификации (Приложение 1) , смете
утвержденной заказчиком,
условиям настоящего контракта, а также невозможности или
нецелесообразности продолжения выполнения работ Сторонами составляется соответствующий
двусторонний акт, содержащий перечень необходимых доработок, в соответствии с которым
«Подрядчик» обязан в течение 5 дней либо произвести работы по устранению выявленных
недостатков без дополнительной оплаты в пределах утвержденной сметы, либо прекратить
выполнение работ.
VI. Ответственность сторон
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств в соответствии с действующим законодательством.
6.2. В случае обнаружения недостатков в выполненных работах «Заказчик» вправе потребовать от
«Подрядчика»:
- безвозмездного устранения недостатков в срок, установленный пунктом 5.2. контракта;
- соответствующего уменьшения установленной цены;
- возмещения понесенных «Заказчиком» расходов по исправлению недостатков своими силами или
силами третьих лиц.
6.3. При нарушении сроков выполнения работ «Подрядчик» уплачивает «Заказчику» неустойку
в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы
контракта за каждый день просрочки (но не более основной суммы контракта).
6.4. За нарушение сроков оплаты выполненных работ «Подрядчик» вправе требовать от
«Заказчика» уплаты пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации от суммы задолженности за каждый день просрочки.
6.5. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами
своих обязательств по настоящему контракту, не освобождают нарушившую условия контракта
Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.
VII. Непреодолимая сила
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае действия
обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение, военные действия и т.д.)
при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение условий по
настоящему контракту. В этом случае срок выполнения договорных обязательств будет продлен
на время действия этих обстоятельств, но не более двух месяцев.
7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по указанным
причинам, должна известить другую Сторону о наступлении и прекращении действий
обстоятельств непреодолимой силы в срок не позднее 3-х дней с подтверждением факта их
действия актами компетентных органов.
VIII. Разрешение споров
8.1. В случае возникновения споров и разногласий по настоящему контракту и в связи с ним
Стороны примут меры к их разрешению путем переговоров.
8.2. Если Стороны не придут к соглашению, то споры подлежат разрешению в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Красноярского края.
8.3. Стороны предусматривают претензионный порядок урегулирования споров, срок рассмотрения
претензий не более 15 дней.
IX. Порядок расторжения контракта
9.1. Досрочное расторжение контракта может иметь место по соглашению Сторон с возмещением
понесенных убытков либо по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским
законодательством.
9.2. Сторона, решившая расторгнуть настоящий контракт, в пятидневный срок направляет письменное
уведомление другой Стороне.
9.3. Контракт считается расторгнутым с момента подписания Сторонами соглашения о расторжении,
при условии урегулирования материальных и финансовых претензий по выполненным до момента
расторжения контракта обязательствам, или вступления в законную силу решения суда.
9.4. «Заказчик» вправе расторгнуть настоящий контракт:
- при задержке «Подрядчиком» срока выполнения работ более чем на 5 дней;
- при снижении качества работ в результате нарушения «Подрядчиком» условий контракта;
- в случае невозможности или нецелесообразности продолжения работ.
9.5. При расторжении контракта по любым основаниям «Заказчик» обязуется:
- принять работы, фактически выполненные «Подрядчиком» с надлежащим качеством на момент
настоящего контракта;
- в течение трех рабочих дней после получения от «Подрядчика» акта приемки выполненных работ,
справки о стоимости выполненных работ и затратах по установленной форме подписать их или дать
мотивированный отказ;
- в течение 30 дней с момента оформления указанных документов оплатить фактически выполненные
«Подрядчиком» работы.
X. Срок действия контракта
10.1. Контракт вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до «31»
декабря 2008 года.
10.2. Действие настоящего контракта прекращается после полного исполнения Сторонами своих
обязательств, принятых в соответствии с условиями конкурса и настоящего контракта.
XI. Особые условия
11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, если они
оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
11.2. В случае изменения правового статуса одной из Сторон она в течение трех рабочих дней обязана
информировать другую сторону об организации – правопреемнике.
11.3. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой стороны.
11.4.При исполнении муниципального контракта не допускается перемена «Подрядчика», за
исключением случаев, если новый «Подрядчик» является правопреемником «Подрядчика» по данному
контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или
присоединения.
11.5.При уменьшении бюджетных средств, выделенных для финансирования подрядных работ по
настоящему контракту, стороны должны согласовать новые объемы, сроки, а если необходимо, и другие
условия выполнения работ.
Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон
Заказчик:
МОУ ДОД СТЦ «Витязь»
663690, г. Зеленогорск, Красноярский край,
ул.Строителей,12А
ИНН 2453007181, КПП 245301001
р/сч 40204810500000000649
БИК 040407001
ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому
краю г. Красноярск
л/сч 03014000344 в Отд. По г.Зеленогорску
УФК по Красноярскому краю МБ 190520649
тел/факс 8(39169) 2-70-29
Подрядчик:
Директор
____________________/Р.Р.Тухбатуллин/
Директор
__________________/
Приложение №1
к муниципальному контракту № ______ от ________ 2008г.
№
п/п
1.
2.
Спецификация, объем и содержание работ
Наименование работ
Содержание работ
Ед.
изм.
м2
Объем
Установка оконных блоков ПВХ
Смена отливов оконных
Скобяные изделия
Облицовка откосов сэндвичпанелями
Ремонт штукатурки откосов
Окраска откосов ПВА
Установка подоконников
Монтаж пластикового уголка
Гермитизация окон пеной
монтажной
Утипление откосов минплитой
Установка и разборка лесов
Установка закладных деталей
Погрузка и выоз мусора
Ремонт кровли музея S Разборка мягкой кровли
=426м2
М2
м
К-т
М2
100,8
37,8
36
14,4
М2
М2
М2
м
м
30
30
100,8
192
126
М3
М2
кг
т
М2
0,72
466
34
8
426
Устройство стяжек 30мм
Демонтаж мелких покрытий
оцинкованных
Устройство мелких покрытий из
оцинкованной стали
Огрунтовка стяжки
Устройство кровли из теноэласта
2сл.
Устройство примыканий
Погрузка и вывоз мусора
М2
М2
426
38
М2
37,8
М2
М2
426
426
М2
т
184
4,386
Замена витражных
окон в спортзалах
S=100,8 м2
Демонтаж алюминиевых витражей
100,8
ЛОТ 17
ПРОЕКТ
Муниципальный контракт №______
на выполнение работ по текущему ремонту здания «лыжная база» МОУ ДОД «СДЮШОР»,
находящегося по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Ручейная, 2
г. Зеленогорск
_____________ 2008г.
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей
«Специализированная детско-юношеская школа Олимпийского резерва», действующее от имени
муниципального образования "город Зеленогорск" в соответствии с постановлением №145-п от
06.03.2006 г. «О муниципальном заказчике» в лице директора Марковой Любови Васильевны,
действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны, и
победитель открытого конкурса на выполнение работ по текущему ремонту здания «лыжная база»
МОУ ДОД «СДЮШОР», заявке которого, присвоен первый номер
_______________________________________ ,в лице____________________________ действующий
на основании ___________________
(наименование должности, Ф.И.О.)
(устав, данные доверенности)
именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий
муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:
1. Предмет контракта
«Заказчик» поручает, а «Подрядчик» принимает на себя обязательства выполнить работы
по текущему ремонту здания «лыжная база» МОУ ДОД «СДЮШОР», находящаяся по адресу:
Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Ручейная, 2, «Заказчик» - принять и оплатить указанные
работы по условиям настоящего контракта.
1.2. Настоящий контракт заключается и подлежит оплате в пределах утвержденных лимитов
бюджетных обязательств.
1.3. Объем и содержание работ определяются Спецификацией работ ( Приложение 1),
являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта.
1.4. «Заказчик» по согласованию с «Подрядчиком» в ходе исполнения контракта вправе
изменить не более чем на 10 (десять) процентов предусмотренный контрактом объем работ при
изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен контракт, или при выявлении
потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренном контрактом, но связанном с
работами, предусмотренными контрактом.
2. Стоимость работ и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ по настоящему контракту установлена на основании протокола оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсе от "____" _____ 2008г. и составляет _________ рублей,
в т. ч. НДС.
2.2. Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его
исполнения, за исключением случаев, установленных пунктами 1.4, 2.4. настоящего контракта.
2.3. Оплата осуществляется на основании протокола оценки и сопоставления заявок на
участие в конкурсе от "___" __________ 2008 г. путем перечисления денежных средств на
расчетный счет «Подрядчика» в течение 5 банковских дней с момента подписания акта приёмки
выполненнных работ и первичной бухгалтерской документации.
2.4. «Заказчик» по согласованию с «Подрядчиком» вправе изменить не более чем на 10 (десять)
процентов стоимость работ, установленную пунктом 2.1 настоящего контракта, пропорционально
объему дополнительных работ или объему части работ, определенному пунктом 1.4 настоящего
контракта.
3. Сроки выполнения работ
3.1. Сроки выполнения работ по настоящему контракту в соответствии с протоколом оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсе:
- дата начала выполнения работ: с момента заключения контракта;
- дата завершения работ _______________________2008 г.
4. Обязанности Сторон
4.1. «Подрядчик» обязан:
- обеспечить выполнение работ надлежащего качества согласно СНиП-2.08.02-89* и
СанПиН-2.4.2.1172-02 в объёме, соотвествующем Спецификации (приложение № 1);
- обеспечить необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике
безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений во время проведения работ;
- обеспечить "Заказчику" беспрепятственный доступ к объекту для контроля за ходом и
качеством выполнения работ;
- производить работы собственными силами;
- сдать «Заказчику» выполненные работы по акту выполненных работ в срок, установленный
пунктом 3.1 контракта;
- в случае досрочного выполнения работ по соглашению с «Заказчиком» сдать объект
"Заказчику";
- в гарантийный срок, установленный в соответствии с протоколом оценки и сопоставления
заявок на участие в конкурсе, который составляет __________, безвозмездно устранить
выявленные дефекты и недоделки допущенные по его вине в течении 5 дней;
4.2. «Заказчик» обязан:
- передать «Подрядчику», в случае необходимости, объект для выполнения работ по акту
после подписания настоящего контракта;
- участвовать в освидетельствовании скрытых работ;
- принять от «Подрядчика» выполненные работы и произвести их оплату в установленные
сроки.
5. Приемка работ
5.1. По завершении выполнения работ «Подрядчик» представляет «Заказчику» акт приемки
выполненных работ. «Заказчик» по заявке «Подрядчика» создает рабочую комиссию, которая определяет готовность объекта (по объему и качеству выполненных работ) к предъявлению его для
приемки в эксплуатацию.
5.2. В случае несоответствия выполненных работ Спецификации (Приложение 1), смете,
действующим правилам и нормам, условиям настоящего контракта, а также невозможности или
нецелесообразности продолжения выполнения работ Сторонами составляется соответствующий
двусторонний акт, содержащий перечень необходимых доработок, в соответствии с которым
«Подрядчик» обязан в течение 5 дней либо произвести работы по устранению выявленных
недостатков без дополнительной оплаты в пределах утвержденной сметы, либо прекратить
выполнение работ.
6. Ответственность Сторон
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств в соответствии с действующим законодательством.
6.2. В случае обнаружения недостатков в выполненных работах «Заказчик» вправе
потребовать от «Подрядчика»:
- безвозмездного устранения недостатков в срок, установленный пунктом 5.2 контракта;
- соответствующего уменьшения установленной цены;
- возмещения понесенных «Заказчиком» расходов по исправлению недостатков своими
силами или силами третьих лиц.
6.3. За нарушение сроков выполнения работ «Подрядчик» уплачивает «Заказчику»
неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации
от суммы контракта за каждый день просрочки (но не более основной суммы контракта).
6.4. За нарушение сроков оплаты выполненных работ «Подрядчик» вправе требовать от
«Заказчика» уплаты пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации от суммы задолженности за каждый день просрочки.
6.5. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением
Сторонами своих обязательств по настоящему контракту, не освобождают нарушившую
условия контракта Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.
7. Непреодолимая сила
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае
действия обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение, военные
действия и т.д.) при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на
выполнение условий по настоящему контракту. В этом случае срок выполнения договорных
обязательств будет продлен на время действия этих обстоятельств, но не более двух месяцев.
7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по указанным
причинам, должна известить другую Сторону о наступлении и прекращении действий
обстоятельств непреодолимой силы в срок не позднее трех дней с подтверждением факта их
действия актами компетентных органов.
8. Разрешение споров
8.1. В случае возникновения споров и разногласий по настоящему контракту и в связи с ним
Стороны примут меры к их разрешению путем переговоров.
8.2. Если Стороны не придут к соглашению, то споры подлежат разрешению в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде
Красноярского края.
8.3. Стороны предусматривают претензионный порядок урегулирования споров, срок
рассмотрения претензий не более 15 дней.
9. Порядок расторжения контрак
9.1. Досрочное расторжение контракта может иметь место по соглашению Сторон с
возмещением понесенных убытков либо по решению суда по основаниям, предусмотренным
гражданским законодательством.
9.2. Сторона, решившая расторгнуть настоящий контракт, в пятидневный срок направляет
письменное уведомление другой Стороне.
9.3. Контракт считается расторгнутым с момента подписания Сторонами соглашения о
расторжении, при условии урегулирования материальных и финансовых претензий по
выполненным до момента расторжения контракта обязательствам, или вступления в законную
силу решения суда.
9.4. «Заказчик» вправе расторгнуть настоящий контракт:
- при задержке «Подрядчиком» срока выполнения работ более чем на 5 дней;
- при снижении качества работ, в результате нарушения «Подрядчиком» условий контракта;
- в случае невозможности или нецелесообразности продолжения работ.
9.5. При расторжении контракта по любым основаниям «Заказчик» обязуется:
- принять работы, фактически выполненные «Подрядчиком» с надлежащим качеством на
момент расторжения настоящего контракта;
- в течение трех рабочих дней после получения от «Подрядчика» акта приемки
выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затратах по установленной
форме подписать их или дать мотивированный отказ;
- в течение 30 дней с момента оформления указанных документов оплатить фактически
выполненные «Подрядчиком» работы.
10. Срок действия контракта
10.1. Контракт вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует по
31 декабря 2008 года.
10.2. Действие настоящего контракта прекращается после полного исполнения Сторонами
своих обязательств, принятых в соответствии с условиями конкурса и настоящего контракта.
11. Особые условия
11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том
случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
11.2. В случае изменения правового статуса одной из Сторон она в течение трех рабочих
дней обязана информировать другую Сторону об организации-правопреемнике.
11.3. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
11.4. При исполнении муниципального контракта не допускается перемена «Подрядчика», за
исключением случаев, если новый «Подрядчик» является правопреемником «Подрядчика» по данному контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния
или присоединения.
11.5. При уменьшении бюджетных средств, выделенных для финансирования подрядных работ
по настоящему контракту, стороны должны согласовать новые сроки, а если необходимо, и другие
условия выполнения работ.
Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон:
«Заказчик»:
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей
«Специализированная детско-юношеская
школа Олимпийского резерва».
663690, Красноярский край, г. Зеленогорск,
ул. Парковая, 6.
Банковские реквизиты:
663690, Красноярский край, г. Зеленогорск,
ул. Парковая, 6 а/я 342, т. 2-87-21
ИНН/КПП 2453004896/245301001
Отделение по г. Зеленогорску УФК по
Красноярскому краю
Л/с 03014000504
ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому
краю г.Красноярск
Р/сч 40204810500000000649
БИК – 040407001 ОКПО – 36123445
ОКОНХ – 91700
ОКФС – 14 ОКОПФ – 81 ОКОГУ – 23280
ОКВЭД – 9262
ОКАТО – 04537 ОГРН - 1022401484401
Телефон\факс: (8-391-69) 2-87-21
Директор ______________ Л.В.Маркова
«Подрядчик»:
Юридический
адрес:
Банковские
реквизиты
Телефон/факс:
«Подрядчик»
Приложение № 1
к муниципальному контракту
от__________ №______
№
п/
п
Наименование
работ
1.
Текущий ремонт:
лыжная база,
замена окон
2.
Текущий ремонт:
лыжная
база,
фундамент
под
металлический
склад
3.
Текущий ремонт:
лыжная
база,
гараж,
с
установкой
распашных ворот
С п е ц и ф и к ация,
объём и содержание работ
Содержание работ
1. Демонтаж сливов
1. Демонтаж оконных блоков с подоконной доской
2. Заполнение окон, проёмов кирпичом, толщ. 640 мм
3. Улучшенная штукатурка цементно-известковым
раствором по камню: стен
4. Окраска фасадов с подготовкой поверхности:
акриловая
5. Штукатурка внутренних поверхностей наружных
стен, когда остальные поверхности не
отштукатуриваются, известковым раствором по
камню и бетону: улучшенная
6. Улучшенная окраска масляными составами по
штукатурке: стен
7. Установка пластик, оконных блоков с подоконной
доской
8. Установка пласт, откоса (сендвич)
9. Установка декор, уголка
10. Скобяные изделия для окон
11. Штукатурка окон откосов по фасаду
12. Окраска окон, фасада за два раза
13. Установка сливов
14. Установка защитных металлич.ограждений окон
распашных с окраской
15. Установка защитных металлич.ограждений огон
распашных с окраской
16. Разработка грунта в траншеях глубиной до 2 м,
группа грунтов: 2
Кол-во=2,8-12,3-0,2/100=0.0689
17. Устройство подстилающих слоев: щебеночных
Кол-во=12,3-2,8-0,2=6.89
18. Устройство фундаментных плит железобетонных:
плоских Кол-во=2,8-12,3-0,25/100=0.0861
19. Демонтаж контейнера на открытой площадке, масса
контейнера, т: 5
20. Монтаж контейнера на подготовленный фундамент
открытой площадке, масса т: 5
1. Демонтаж гаражных ворот
2. Установка гаражный ворот 3000 х 2600 (h) с
калиткой (деревянные, утеплённые с двусторонней
металлич.обшивкой)
3. Шпатлёвка потолков
4. Улучшенная окраска полов водоэмульсионкой
5. Штукатурка стен по кирпичу
6. Улучшенная масляная окраска стен
Ед.
изм.
Объём
м2
м2
м2
м2
20,5
36,78
3,36
8,82
м2
8,82
м2
8,82
м2
8,82
м2
36,78
м2
М
комп.
м2
м2
м2
т
28,1
140,4
14
14,0
14,0
6,15
0,68
т
0,057
100 м3
0.0689
м3
6.89
100 м3
0.0861
шт.
1
шт.
1
м2
м2
7,80
7,80
м2
м2
м2
м2
50,40
50,40
106,2
106,2
7. Масляная окраска труб, приборов отопления,
количество окрасок 2
8. Устройство цем.стяжки толщ. 30 мм
9. Погрузка мусора на а/самосвал
10. Перевозка строит.мусора до 17 км
м2
15,4
м2
т
т
50,4
10,7
10,7
ЛОТ 18
ПОЕКТ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ____
на выполнение работ по текущему ремонту здания МОУ ДОД ДЮСШ,
находящегося по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск ул. Калинина, 21
г. Зеленогорск
__________ 2008 г.
Муниципальное образовательное учреждение «Детско-юношеская спортивная школа»
имени Героя Советского Союза Д.Ф.Кудрина, действующее от имени муниципального
образования «город Зеленогорск» в соответствии с Постановлением 145- п от 06.03. 2006 года «О
муниципальном заказчике» в лице директора Леоненко Григория Ермолаевича, действующего на
основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и победитель открытого
конкурса на выполнение работ по текущему ремонту здания МОУ ДОД ДЮСШ, заявке которого,
присвоен первый номер
________________________________________________________________________________,
(полное наименование организации подрядчика)
в лице _______________________________________________________________________,
(наименование должности, Ф.И.О.)
действующий на основании _______________________________________________________
(устава, данные доверенности)
именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий муниципальный
контракт (далее - контракт) о нижеследующем:
1. Предмет контракта
1.1. «Заказчик» поручает, а «Подрядчик» принимает на себя обязательства выполнить
работы по текущему ремонту здания МОУ ДОД ДЮСШ, находящегося по адресу:
Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Калинина, 21. «Заказчик» обязуется - принять и
оплатить указанные работы по условиям настоящего контракта.
1.2. Настоящий контракт заключается и подлежит оплате в пределах утвержденных лимитов
бюджетных обязательств.
1.3. Объем и содержание работ определяются Спецификацией работ (Приложения №1, 2, 3),
являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта.
1.4. «Заказчик» по согласованию с «Подрядчиком» в ходе исполнения контракта вправе изменить
не более чем на 10 (десять) процентов предусмотренный контрактом объем работ при изменении
потребности в работах, на выполнение которых заключен контракт, или при выявлении
потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренном контрактом, но связанном с
работами, предусмотренными контрактом.
II. Стоимость работ и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ по настоящему контракту установлена на основании протокола оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсе от «___»_________2008г. и составляет
_________________________________________ рублей, в т.ч. НДС .
2.2.Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения,
за исключением случаев, установленных пунктами 1.4,2.4. настоящего контракта.
2.3. Оплата осуществляется на основании протокола оценки и сопоставления заявок на участие в
конкурсе от «___» _______________2008г. путем перечисления денежных средств на расчетный счет
«Подрядчика» в течение 5 банковских дней с момента подписания акта приемки выполненных работ
и первичной бухгалтерской документации.
2.4. «Заказчик» по согласованию с «Подрядчиком» вправе изменить не более чем на 10 (десять)
процентов стоимость работ, установленную пунктом 2.1 настоящего контракта, пропорционально
объему дополнительных работ или объему части работ, определенному пунктом 1.4 настоящего
контракта.
III. Сроки выполнения работ
3.1. Сроки выполнения работ по настоящему контракту в соответствии с протоколом оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсе:
- дата начала выполнения работ: с момента заключения контракта;
- дата завершения работ
«____» ___________ 2008 год
IV. Обязанности сторон
4.1. «Подрядчик» обязан:
- обеспечить выполнение работ надлежащего качества согласно СНиП-2.08.02-89* и СанПиН2.4.2.1178-02, в объеме соответствующем Спецификации (Приложения №1, 2, 3);
- обеспечить необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности,
охране окружающей среды, зеленых насаждений во время проведения работ;
- обеспечить «Заказчику» беспрепятственный доступ к объекту для контроля за ходом и качеством
выполнения работ;
- производить работы собственными силами;
- сдать «Заказчику» выполненные работы по акту выполненных работ в срок, установленный
пунктом 3.1.контракта;
- в случае досрочного выполнения работ по соглашению с «Заказчиком» сдать объект «Заказчику»;
- в гарантийный срок, установленный в соответствии с протоколом оценки и сопоставления заявок
на участие в конкурсе, который составляет ______, безвозмездно устранить выявленные дефекты
и недоделки, допущенные по его вине, в течение 5 дней;
4.2. «Заказчик» обязан:
- передать «Подрядчику», в случае необходимости, объект для выполнения работ по акту после
подписания настоящего контракта;
- участвовать в освидетельствовании скрытых работ;
- принять от «Подрядчика» выполненные работы и произвести их оплату в установленные сроки.
V. Приемка работ
5.1. По
завершении выполнения работ «Подрядчик» предоставляет «Заказчику» акт приемки
выполненных работ, «Заказчик» создает рабочую комиссию, которая определяет готовность объекта (по
объему и качеству выполненных работ) к предъявлению его для приемки в эксплуатацию.
5.2. В случае несоответствия выполненных работ Спецификации (Приложения №1, 2, 3) , смете
утвержденной заказчиком,
условиям настоящего контракта, а также невозможности или
нецелесообразности продолжения выполнения работ Сторонами составляется соответствующий
двусторонний акт, содержащий перечень необходимых доработок, в соответствии с которым
«Подрядчик» обязан в течение 5 дней либо произвести работы по устранению выявленных
недостатков без дополнительной оплаты в пределах утвержденной сметы, либо прекратить
выполнение работ.
VI. Ответственность сторон
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств в соответствии с действующим законодательством.
6.2. В случае обнаружения недостатков в выполненных работах «Заказчик» вправе потребовать от
«Подрядчика»:
- безвозмездного устранения недостатков в срок, установленный пунктом 5.2. контракта;
- соответствующего уменьшения установленной цены;
- возмещения понесенных «Заказчиком» расходов по исправлению недостатков своими силами или
силами третьих лиц.
6.3. При нарушении сроков выполнения работ «Подрядчик» уплачивает «Заказчику» неустойку в
размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы
контракта за каждый день просрочки (но не более основной суммы контракта).
6.4. За нарушение сроков оплаты выполненных работ «Подрядчик» вправе требовать от
«Заказчика» уплаты пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации от суммы задолженности за каждый день просрочки.
6.5. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами
своих обязательств по настоящему контракту, не освобождают нарушившую условия контракта
Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.
VII. Непреодолимая сила
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае действия
обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение, военные действия и т.д.)
при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение условий по
настоящему контракту. В этом случае срок выполнения договорных обязательств будет продлен
на время действия этих обстоятельств, но не более двух месяцев.
7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по указанным
причинам, должна известить другую Сторону о наступлении и прекращении действий
обстоятельств непреодолимой силы в срок не позднее 3-х дней с подтверждением факта их
действия актами компетентных органов.
VIII. Разрешение споров
8.1. В случае возникновения споров и разногласий по настоящему контракту и в связи с ним
Стороны примут меры к их разрешению путем переговоров.
8.2. Если Стороны не придут к соглашению, то споры подлежат разрешению в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Красноярского края.
8.3. Стороны предусматривают претензионный порядок урегулирования споров, срок рассмотрения
претензий не более 15 дней.
IX. Порядок расторжения контракта
9.1. Досрочное расторжение контракта может иметь место по соглашению Сторон с возмещением
понесенных убытков либо по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским
законодательством.
9.2. Сторона, решившая расторгнуть настоящий контракт, в пятидневный срок направляет письменное
уведомление другой Стороне.
9.3. Контракт считается расторгнутым с момента подписания Сторонами соглашения о расторжении,
при условии урегулирования материальных и финансовых претензий по выполненным до момента
расторжения контракта обязательствам, или вступления в законную силу решения суда.
9.4. «Заказчик» вправе расторгнуть настоящий контракт:
- при задержке «Подрядчиком» срока выполнения работ более чем на 5 дней;
- при снижении качества работ в результате нарушения «Подрядчиком» условий контракта;
- в случае невозможности или нецелесообразности продолжения работ.
9.5. При расторжении контракта по любым основаниям «Заказчик» обязуется:
- принять работы, фактически выполненные «Подрядчиком» с надлежащим качеством на момент
настоящего контракта;
- в течение трех рабочих дней после получения от «Подрядчика» акта приемки выполненных работ,
справки о стоимости выполненных работ и затратах по установленной форме подписать их или дать
мотивированный отказ;
- в течение 30 дней с момента оформления указанных документов оплатить фактически выполненные
«Подрядчиком» работы.
X. Срок действия контракта
10.1. Контракт, вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до «31»
декабря 2008 года.
10.2. Действие настоящего контракта прекращается после полного исполнения Сторонами своих
обязательств, принятых в соответствии с условиями конкурса и настоящего контракта.
XI. Особые условия
11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, если они
оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
11.2. В случае изменения правового статуса одной из Сторон она в течение трех рабочих дней обязана
информировать другую сторону об организации – правопреемнике.
11.3. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой стороны.
11.4.При исполнении муниципального контракта не допускается перемена «Подрядчика», за
исключением случаев, если новый «Подрядчик» является правопреемником «Подрядчика» по данному
контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или
присоединения.
11.5.При уменьшении бюджетных средств, выделенных для финансирования подрядных работ по
настоящему контракту, стороны должны согласовать новые объемы, сроки, а если необходимо, и другие
условия выполнения работ.
Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон
Заказчик:
МОУ ДОД ДЮСШ
ул. Калинина 21
УФК по Красноярскому краю
(МБ190520649 МОУ ДОД «ДЮСШ»)
ИНН 2453003839
КПП 245301001
л/с 03014000494
ИНН 2453005280
р/с 40204810500000000649
в ГРКЦ ГУ Банка России
по Красноярскому краю г. Красноярск
БИК 040407001
ОГРН 1022401484753
ОКПО 36123579
ОКОНХ 91700
Подрядчик:
Директор
____________________/Г.Е.Леоненко/
Директор
__________________/
Приложение 1
к муниципальному контракту
от____________ №______
СПЕЦИФИКАЦИЯ, ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ
Объект: ДЮСШ
№ Наименование
п/п
работ
1.
Монтаж
вентиляционной
установки В-1,
В-2 (игровой
зал, зал бокса)
2.
3.
Содержание работ
Ед.изм.
Объем
Монтаж осевого вентилятора 06-300 № 5
Пробивка отверстия в стене 500х500 толщина стены
S=1м
Заделка неплотностей по периметру воздуховода
500х500
Прямоугольный канальный вентилятор MVB 042
450 DV-А2 n= 1230 об/м, N= 0,69 кВт
Прямоугольные гибкие соединительные вставки
FGV 042/588х588
Заслонка SRKG 042 размер
Жалюзи VKSV
Воздуховод из оцинкованной стали 500х500 S=0,7
Воздуховод из оцинкованной стали 200х500 S=0,7
Фланец из угловой стали 25х25х4 для воздуховода
500х500
200х500
ШТ.
ШТ.
2
2
ШТ
2
ШТ
2
ШТ
4
ШТ
М/М2
2
2
30/60
15/21
Шт.
Шт.
Шт.
20
15
9
пм/кг
пм/кг
30/64,8
15/15
М2
7
ШТ
2
2
2
Вентиляционные решетки РС-В 325х325
Крепление воздуховодов:
Уголок Б 36х36х4
Круг В9
Примечание – монтаж на высоте Н=8м
Окраска металлических конструкций (уголок +
круг)
Паспортизация
Вентилятор радиальный до № 10
вытяжных
Клапан обратный
вентиляционных Сеть при количестве сечений до 10
установок
Вентиляция В-1 Монтаж кабеля в коробке (и демонтаж)
и В-2 эл. часть
Монтаж пускателя (и демонтаж)
Монтаж кнопки управления (и демонтаж)
Пробивка отверстия Ф50мм L=0,5м
Материалы
Короб пластиковый 40х25х2
Кабель ВВГ 4х2,5
Кабель КВВГ 7х1,5
Пускатель магнитный ПМЕ 222
Пост кнопочный ПКЕ
Пуска
Замеры сопротивления изоляции 01-11-013-1
Наладка схемы сложной
Замер металлосвязи
ШТ
М/М2
ШТ.
ШТ
М
ШТ.
ШТ
ШТ.
ШТ.
М
М
ШТ.
ШТ.
ШТ.
ШТ.
ШТ.
360
2
2
20
90
180
180
2
2
2
2
10
Приложение 2
к муниципальному контракту
от____________ №______
СПЕЦИФИКАЦИЯ, ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ
Объект: ДЮСШ
№ Наименование работ
Содержание работ
п/п
1.
Ремонт потолков в
Окраска потолков белой акриловой краской с
игровом зале
расчисткой 75% и шпаклевкой
Ед.изм.
Объем
м2
335м2
Приложение 3
к муниципальному контракту
от____________ №______
СПЕЦИФИКАЦИЯ, ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ
Объект: ДЮСШ (Д/б «Прометей»)
№ Наименование работ
Содержание работ
п/п
1.
Текущий ремонт
Демонтаж стяжки
входных групп
Демонтаж покрытия из линолеума
Устройство стяжки т. 30 мм
Устройство полов из керамической плитки
Установка закладных деталей
Монтаж металлических решеток
Монтаж металлических дверей
Монтаж металлоконструкций пандуса
Огрунтовка металлоконструкций
Окраска металлоконструкций
Ед.изм.
Объем
м2
м2
м2
м2
т
м2
м2
т
м2
т
10
10
10
10
0,1
15,1
4,2
0,34
49,7
49,7
ЛОТ 19
ПРОЕКТ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №
на выполнение работ по текущему ремонту здания МОУ ДОД СДЮСШОР «Старт»
спорткомплекс при ОВД, находящегося по адресу:
Красноярский край, г. Зеленогорск ул. Гагарина, 54
г. Зеленогорск
__________ 2008 г.
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Старт»,
действующее от имени муниципального образования «город Зеленогорск» в соответствии с
Постановлением 145- п от 06.03. 2006 года «О муниципальном заказчике» в лице директора Донца
Ивана Андреевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с
одной стороны, и победитель открытого конкурса на выполнение работ по текущему ремонту
здания МОУ ДОД СДЮСШОР «Старт», заявке которого, присвоен первый номер
________________________________________________________________________________,
(полное наименование организации подрядчика)
в лице _______________________________________________________________________,
(наименование должности, Ф.И.О.)
действующий на основании _______________________________________________________
(устава, данные доверенности)
именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий муниципальный
контракт (далее - контракт) о нижеследующем:
1. Предмет контракта
1.1. «Заказчик» поручает, а «Подрядчик» принимает на себя обязательства выполнить
работы по текущему ремонту здания МОУ ДОД СДЮСШОР «Старт» спорткомплекс при ОВД,
находящегося по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Гагарина, 54. «З аказчик»
обязуется - принять и оплатить указанные работы по условиям настоящего контракта.
1.2. Настоящий контракт заключается и подлежит оплате в пределах утвержденных лимитов
бюджетных обязательств.
1.3. Объем и содержание работ определяются Спецификацией работ (Приложение №1),
являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта.
1.4. «Заказчик» по согласованию с «Подрядчиком» в ходе исполнения контракта вправе изменить
не более чем на 10 (десять) процентов предусмотренный контрактом объем работ при изменении
потребности в работах, на выполнение которых заключен контракт, или при выявлении
потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренном контрактом, но связанном с
работами, предусмотренными контрактом.
II. Стоимость работ и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ по настоящему контракту установлена на основании протокола оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсе от «___»_________2008г. и составляет
_________________________________________ рублей, в т.ч. НДС.
2.2.Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения,
за исключением случаев, установленных пунктами 1.4,2.4. настоящего контракта.
2.3. Оплата осуществляется на основании протокола оценки и сопоставления заявок на участие в
конкурсе от «___» _______________2008г. путем перечисления денежных средств на расчетный счет
«Подрядчика» в течение 5 банковских дней с момента подписания акта приемки выполненных работ
и первичной бухгалтерской документации.
2.4. «Заказчик» по согласованию с «Подрядчиком» вправе изменить не более чем на 10 (десять)
процентов стоимость работ, установленную пунктом 2.1 настоящего контракта, пропорционально
объему дополнительных работ или объему части работ, определенному пунктом 1.4 настоящего
контракта.
III. Сроки выполнения работ
3.1. Сроки выполнения работ по настоящему контракту в соответствии с протоколом оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсе:
- дата начала выполнения работ: с момента заключения контракта;
- дата завершения работ
«____» ___________ 2008 год
IV. Обязанности сторон
4.1. «Подрядчик» обязан:
- обеспечить выполнение работ надлежащего качества согласно СаНиП-2.08.02-89* и СанПиН2.4.2.1178-02, в объеме соответствующем Спецификации (Приложение №1);
- обеспечить необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности,
охране окружающей среды, зеленых насаждений во время проведения работ;
- обеспечить «Заказчику» беспрепятственный доступ к объекту для контроля за ходом и качеством
выполнения работ;
- производить работы собственными силами;
- сдать «Заказчику» выполненные работы по акту выполненных работ в срок, установленный
пунктом 3.1.контракта;
- в случае досрочного выполнения работ по соглашению с «Заказчиком» сдать объект «Заказчику»;
- в гарантийный срок, установленный в соответствии с протоколом оценки и сопоставления заявок
на участие в конкурсе, который составляет ______, безвозмездно устранить выявленные дефекты
и недоделки, допущенные по его вине, в течение 5 дней;
4.2. «Заказчик» обязан:
- передать «Подрядчику», в случае необходимости, объект для выполнения работ по акту после
подписания настоящего контракта;
- участвовать в освидетельствовании скрытых работ;
- принять от «Подрядчика» выполненные работы и произвести их оплату в установленные сроки.
V. Приемка работ
5.1. По
завершении выполнения работ «Подрядчик» предоставляет «Заказчику» акт приемки
выполненных работ, «Заказчик» создает рабочую комиссию, которая определяет готовность объекта (по
объему и качеству выполненных работ) к предъявлению его для приемки в эксплуатацию.
5.2. В случае несоответствия выполненных работ Спецификации (Приложение 1) , смете
утвержденной заказчиком,
условиям настоящего контракта, а также невозможности или
нецелесообразности продолжения выполнения работ Сторонами составляется соответствующий
двусторонний акт, содержащий перечень необходимых доработок, в соответствии с которым
«Подрядчик» обязан в течение 5 дней либо произвести работы по устранению выявленных
недостатков без дополнительной оплаты в пределах утвержденной сметы, либо прекратить
выполнение работ.
VI. Ответственность сторон
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств в соответствии с действующим законодательством.
6.2. В случае обнаружения недостатков в выполненных работах «Заказчик» вправе потребовать от
«Подрядчика»:
- безвозмездного устранения недостатков в срок, установленный пунктом 5.2. контракта;
- соответствующего уменьшения установленной цены;
- возмещения понесенных «Заказчиком» расходов по исправлению недостатков своими силами или
силами третьих лиц.
6.3. При нарушении сроков выполнения работ «Подрядчик» уплачивает «Заказчику» неустойку в
размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы
контракта за каждый день просрочки (но не более основной суммы контракта).
6.4. За нарушение сроков оплаты выполненных работ «Подрядчик» вправе требовать от
«Заказчика» уплаты пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации от суммы задолженности за каждый день просрочки.
6.5. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами
своих обязательств по настоящему контракту, не освобождают нарушившую условия контракта
Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.
VII. Непреодолимая сила
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае действия
обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение, военные действия и т.д.)
при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение условий по
настоящему контракту. В этом случае срок выполнения договорных обязательств будет продлен
на время действия этих обстоятельств, но не более двух месяцев.
7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по указанным
причинам, должна известить другую Сторону о наступлении и прекращении действий
обстоятельств непреодолимой силы в срок не позднее 3-х дней с подтверждением факта их
действия актами компетентных органов.
VIII. Разрешение споров
8.1. В случае возникновения споров и разногласий по настоящему контракту и в связи с ним
Стороны примут меры к их разрешению путем переговоров.
8.2. Если Стороны не придут к соглашению, то споры подлежат разрешению в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Красноярского края.
8.3. Стороны предусматривают претензионный порядок урегулирования споров, срок рассмотрения
претензий не более 15 дней.
IX. Порядок расторжения контракта
9.1. Досрочное расторжение контракта может иметь место по соглашению Сторон с возмещением
понесенных убытков либо по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским
законодательством.
9.2. Сторона, решившая расторгнуть настоящий контракт, в пятидневный срок направляет письменное
уведомление другой Стороне.
9.3. Контракт считается расторгнутым с момента подписания Сторонами соглашения о расторжении,
при условии урегулирования материальных и финансовых претензий по выполненным до момента
расторжения контракта обязательствам, или вступления в законную силу решения суда.
9.4. «Заказчик» вправе расторгнуть настоящий контракт:
- при задержке «Подрядчиком» срока выполнения работ более чем на 5 дней;
- при снижении качества работ в результате нарушения «Подрядчиком» условий контракта;
- в случае невозможности или нецелесообразности продолжения работ.
9.5. При расторжении контракта по любым основаниям «Заказчик» обязуется:
- принять работы, фактически выполненные «Подрядчиком» с надлежащим качеством на момент
настоящего контракта;
- в течение трех рабочих дней после получения от «Подрядчика» акта приемки выполненных работ,
справки о стоимости выполненных работ и затратах по установленной форме подписать их или дать
мотивированный отказ;
- в течение 30 дней с момента оформления указанных документов оплатить фактически выполненные
«Подрядчиком» работы.
X. Срок действия контракта
10.1. Контракт вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до «31»
декабря 2008 года.
10.2. Действие настоящего контракта прекращается после полного исполнения Сторонами своих
обязательств, принятых в соответствии с условиями конкурса и настоящего контракта.
XI. Особые условия
11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, если они
оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
11.2. В случае изменения правового статуса одной из Сторон она в течение трех рабочих дней обязана
информировать другую сторону об организации – правопреемнике.
11.3. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой стороны.
11.4.При исполнении муниципального контракта не допускается перемена «Подрядчика», за
исключением случаев, если новый «Подрядчик» является правоприемником «Подрядчика» по данному
контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или
присоединения.
11.5.При уменьшении бюджетных средств, выделенных для финансирования подрядных работ по
настоящему контракту, стороны должны согласовать новые объемы, сроки, а если необходимо, и другие
условия выполнения работ.
Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон
Заказчик:
МОУ ДОД СДЮСШОР «Старт»
663690, г. Зеленогорск, Красноярский край,
ул. Гоголя 22А
ИНН 2453006237, КПП 245301001
р/сч 40204810500000000649
БИК 040407001
ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому
краю г. Красноярск
л/сч 03014000354 в УФК по Красноярскому
краю
тел/факс 8(39169) 4-43-31
Подрядчик:
Директор
____________________/И.А.Донец/
Директор
__________________/
Приложение1
к муниципальному контракту
от____________ №______
Спецификация,
объём и содержание работ
№
п/п
1.
2.
Наименование
работ
Текущий ремонт
отмостки
Текущий ремонт
цоколя
3
Текущий ремонт
коридора 2-го
этажа
4
Замена линолеума
на
керамогранитную
плитку в коридоре
2-го этажа
Содержание работ
Разборка отмостки
Сверление отверстий d=20, I= 200мм
Забивка арматуры для жесткой фиксации отмостки
Устройство отмостки из бетона 100 мм
Погрузка мусора
Вывозка мусора
Очистка поверхности щетками
Кремнийорганическая окраска фасада
Ремонт штукатурки цоколя
Очистка потолков от набела
Окраска потоков ПВА
Выравнивание стен
Улучшенная масляная окраска стен
Окраска стен ПВА
Окраска труб и радиаторов
Улучшенная масляная окраска дверей
Улучшенная масляная окраска окон
Улучшенная масляная окраска откосов
Улучшенная масляная окраска плинтусов
Демонтаж покрытия из линолеума
Демонтаж стяжки
Наливной пол
Керамогранитная плитка
Установка плинтусов
Установка порогов
Ед. изм.
м3
шт.
т
м2
т
т
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м
шт
Объём
8,6
174
0,18
140
16,2
16,2
168
168
12
54,2
54,2
92
68
116
49
34
8
2
6
54,2
16
54,2
54,2
49
6