48 KB - ООО «Транснефть

Договор № ______
на выполнение работ по ремонту деталей, узлов, колесных пар грузовых вагонов
г. ___________
«___» ____________ 20___г.
_______________________________________________________________, именуемое в
дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________________________, действующего
на основании _______________________, с одной стороны и Общество с ограниченной
ответственностью «Транснефть-Логистика», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
Первого заместителя генерального директора Липартия Гурама Ражденовича, действующего
на основании доверенности № 1/14 от 30.12.2013, с другой стороны, далее совместно
именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Заказчик поручает и обязуется оплатить, а Подрядчик принимает на себя
обязательства
выполнить
силами
________________________________________,
расположенного по адресу: ____________________________________________ работы:
- по определению ремонтопригодности деталей, узлов и колесных пар грузовых
вагонов;
- по ремонту деталей, узлов и колесных пар грузовых вагонов;
- по погрузке (выгрузке) деталей, узлов и колесных пар и неремонтопригодных деталей
Заказчика при ввозе их для определения ремонтопригодности или ремонта, а также при
вывозе отремонтированных деталей, узлов, колесных пар или неремонтопригодных деталей;
- по хранению деталей, узлов, колесных пар и неремонтопригодных деталей на
территории Депо;
- по организации подачи грузовых вагонов с железнодорожных путей общего
пользования на путь необщего пользования ____________________________________
(Подрядчика) при поступлении деталей, узлов и колесных пар в Депо железнодорожным
транспортом, а также после выгрузки - уборки грузовых вагонов с путей необщего
пользования _______________________________________ (Подрядчика) на железнодорожные
пути общего пользования.
1.2. Работы по определению ремонтопригодности и/или ремонту деталей, узлов и
колесных пар грузовых вагонов производятся на основании Заявки Заказчика
(Приложение № 1).
2. Цена и порядок расчётов
2.1. Цена работ по определению ремонтопригодности деталей, узлов и колесных пар
грузовых вагонов определяется Протоколом согласования договорных цен на работу по
отбору и определению ремонтопригодности деталей, узлов и колесных пар грузовых вагонов в
Приложении № 3, кроме того НДС по ставке 18%. Подрядчик предъявляет Заказчику
стоимость работ по отбору и определению ремонтопригодности в том случае, если детали
признаны неремонтопригодными, а также при входном контроле (клеймении) новых деталей
Заказчика, передаваемых Подрядчику.
2.2. Цена работ по ремонту деталей, узлов и колесных пар грузовых вагонов
определена Протоколом согласования договорных цен на ремонт деталей, узлов и колесных
пар грузовых вагонов - и определена Приложением № 2, кроме того НДС по ставке 18%.
2.3. Цена услуг по погрузке (выгрузке) и хранению отремонтированных и
ремонтопригодных деталей, узлов, колесных пар и неремонтопригодных деталей на
территории Депо определяется Протоколом согласования цены (Приложение № 4).
2.4. Цена услуг по подаче грузовых вагонов с железнодорожных путей общего
пользования на путь необщего пользования __________________________________
(Подрядчика), а также после ремонта, уборке грузовых вагонов с пути необщего пользования
___________________________________________ (Подрядчика) на железнодорожные пути
общего пользования определена в Приложении № 10.
2.5. Подрядчик не позднее 30 (тридцати) календарных дней направляет Заказчику
уведомление об изменении цен на ремонтные работы, услуги по хранению, погрузке
(выгрузке), а также иные услуги, работы. Заказчик согласовывает данное изменение в
течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения уведомления об изменении цен.
Уведомление об изменении цен направляется Подрядчиком Заказчику посредством
факсимильной, электронной связи с дальнейшим направлением оригиналов по почте. При
согласовании Заказчиком новых цен в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты
получения уведомления, Стороны подписывают Дополнительное соглашение к Договору об
изменении цен.
При несогласии Заказчика с изменением цен и не подписании Дополнительного
соглашения в установленный срок, с даты получения уведомления об изменении цен,
Подрядчик вправе приостановить ремонт запасных частей грузовых вагонов и выполнение
работ. При этом Стороны принимают решение о досрочном расторжении Договора в порядке,
предусмотренном Договором.
2.6. Заказчик ежемесячно производит перечисление авансовых платежей за
проведение работ по определению ремонтопригодности и ремонту деталей, узлов и колесных
пар грузовых вагонов на расчетный счет Депо в порядке 100% (стопроцентной) предоплаты,
исходя из цены по определению ремонтопригодности и ремонту деталей, узлов и колесных пар
грузовых вагонов и запланированного объема ремонта в соответствии с Заявкой Заказчика
на основании счета Депо, но не позднее 25 числа месяца предшествующего месяцу работ.
Депо приступает к определению ремонтопригодности и/или ремонту деталей, узлов и
колесных пар грузовых вагонов Заказчика при поступлении от него предоплаты на свой
расчетный счёт.
Подрядчик представляет авансовые счета-фактуры в течение 5 (пяти) календарных
дней со дня получения авансовых платежей от Заказчика в счет предстоящего выполнения
работ.
В случае, если фактическая стоимость произведенных Подрядчиком работ, а также
оказанных услуг в текущем месяце не превысила произведенный Заказчиком авансовый
платеж, то сумма переплаты учитывается как Предоплата в счет предстоящего выполнения
работ по настоящему Договору, либо может быть возвращена Заказчику на основании
письменного обращения.
В случае возникновения задолженности Заказчика за выполненные работы по
Договору на дату поступления авансового платежа, Подрядчик направляет полученные от
Заказчика денежные средства на погашение дебиторской задолженности в необходимом
размере.
Остаток денежных средств Заказчика после погашения дебиторской задолженности
считаются авансом, полученным в счет предстоящего выполнения работ.
2.7. В течение 2 (двух) календарных дней с даты окончания выполнения работ по
ремонту, определению ремонтопригодности, погрузки (выгрузки) деталей, подачи и уборки
вагонов и иных работ (услуг) Депо формирует пакет документов, подтверждающий
выполнение работ (оказание услуг) (Акт о выполненных работах (оказанных услугах) в двух
экземплярах, счет-фактура и документы, указанные в п.4.1.) и направляет Заказчику для
подписания.
С целью ускорения документооборота Стороны договорились согласовывать и
подписывать копии Актов о выполненных работах (оказанных услугах), направленные по
средствам электронной или факсимильной связи не позднее 3 (третьего) числа месяца,
следующего за месяцем, в котором оказывались (выполнялись) услуги (работы).
Подрядчик посредством электронной или факсимильной связи направляет Заказчику
счет-фактуру, составленную в соответствии п.3 ст. 168, п.5 ст. 169 НК РФ, не позднее 2-х дней
после получения копии подписанных Заказчиком Актов о выполненных работах (оказанных
услугах).
При этом оригиналы Актов о выполненных работах (оказанных услугах) и счета-фактуры
направляются Подрядчиком в адрес Заказчика не позднее 8 (восьмого) числа месяца,
следующего за отчетным.
Подрядчик несет полную ответственность за своевременную передачу Заказчику Актов
о выполненных работах (оказанных услугах) и счетов-фактур, оформленных в соответствии с
действующим законодательством РФ.
При нарушении сроков направления копий и (или) оригиналов Акта о выполненных
работах (оказанных услугах) и счета-фактуры, установленных данным пунктом настоящего
Договора, Заказчик вправе требовать от Подрядчика оплаты неустойки в размере 0,1% за
каждый календарный день просрочки, но не более 10 % от стоимости выполненных работ
(оказанных услуг) за указанный расчетный месяц.
Направленные в электронном виде копии подписанных Актов о выполненных работах
(оказанных услугах) имеют равную оригиналу юридическую силу до получения оригиналов на
бумажном носителе.
2.8. В течение 2 (двух) календарных дней с даты окончания месяца, Депо формирует
пакет документов подтверждающий выполнение работ по хранению отремонтированных и
ремонтопригодных деталей, узлов, колесных пар и неремонтопригодных деталей на
территории Депо (Акт о выполненных работах (оказанных услугах) в двух экземплярах, счетфактура и документы, указанные в п.4.2.) и направляет Заказчику для подписания.
2.9. В течение 2 (двух) календарных дней с момента получения документов от Депо
Подрядчика, Заказчик подписывает Акты о выполненных работах (оказанных услугах) по
форме (Приложение № 5) к Договору и возвращает по одному экземпляру Акта в Депо
Подрядчика.
2.10. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Актов о
выполненных работах (оказанных услугах) на основании счета Депо производит
окончательный расчет за услуги по ремонту и определению ремонтопригодности, и оплату
других работ в адрес Депо.
2.11. Оплата железнодорожного тарифа по доставке деталей, узлов и колесных пар в
ремонт и/или определения ремонтопригодности до станции нахождения Депо, а после
выполнения ремонта и/или определения ремонтопригодности в случае отгрузки до станции
назначения Заказчика, указанной в письменной заявке Заказчика, производится
Заказчиком.
2.12. Срок хранения деталей, узлов, колесных пар исчисляется с даты подписания
Актов о выполненных работах (оказанных услугах), неремонтопригодных деталей - с даты
оформления Акта выбраковки и подписания Акта приема-передачи товарно-материальных
ценностей по форме № МХ-1 утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 09.08.1999,
№ 66) (далее Акт МХ-1).
Датой снятия деталей, узлов, колесных пар и неремонтопригодных деталей с
ответственного хранения является дата отгрузки, которая определяется на основании
штемпеля в ж.д. квитанции о приемке груза к перевозке на станции погрузки или датой в
оригинале транспортной железнодорожной накладной, ТОРГ-12, с одновременным
оформлением Акта о возврате товарно-материальных ценностей, сданных на хранение по
форме № МХ-3 утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 09.08.1999, № 66) (далее
Акт МХ-3).
При отправке деталей, узлов, колесных пар и неремонтопригодных деталей
автомобильным транспортом Заказчика датой снятия данных деталей с ответственного
хранения является дата оформления Заявки на перевозку груза произвольной формы с
одновременным оформлением Акта о возврате товарно-материальных ценностей, сданных на
хранение по форме № МХ-3 утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 09.08.1999,
№ 66) (далее Акт МХ-3).
2.13. Детали, узлы, колесные пары, принимаются Депо на ответственное хранение по
стоимости, указанной в Приложении № 7 и по весу указанному в Приложении № 8. Стоимость,
указанная в Приложении № 7, подлежит изменению по согласованию Сторон путем
заключения Дополнительного соглашения к настоящему Договору не позднее 15 числа
месяца, предшествующего месяцу изменения цены.
2.14. Заказчик и Депо производят ежеквартальную сверку взаиморасчетов за
выполненные в соответствии с Договором работы.
Не позднее 15-го числа месяца, следующего за кварталом выполнения работ, Заказчик
направляет Подрядчику 2 (два) экземпляра Акта сверки расчетов. Подрядчик подписывает и
возвращает Заказчику 1 (один) экземпляр Акта сверки взаиморасчетов.
2.15. Со стороны Подрядчика Акты о выполненных работах (оказанных услугах), счета,
счета-фактуры, Акты сверки расчетов, Акт МХ-1, Акт МХ-3 подписываются уполномоченными
должностными лицами Депо. Со стороны Заказчика Акты выполненных работ, Акт МХ-1, Акт
МХ-3, Акты сверок и иные документы для проведения расчетов подписывают уполномоченные
лица Заказчика.
2.16. Стороны согласовали принятие документов, их подписание, а также проведение
оплаты по документам, посредством факсимильной и электронной связи с последующим
направлением оригиналов документов по почте заказной корреспонденцией не позднее 8
(восьмого) числа месяца, следующего за отчетным.
3. Обязанности Сторон
3.1. Подрядчик обязан:
3.1.1. Производить ремонт колесных пар в соответствии с требованиями Инструкции
по осмотру, освидетельствованию, ремонту и формированию вагонных колесных пар МПС
СССР № ЦВ-3429 от 31.12.1976 и иными актами МПС РФ и ОАО «РЖД», силами и
материалами Депо.
3.1.2. Производить ремонт деталей и узлов в соответствии с требованиями
Руководства по капитальному ремонту грузовых вагонов колеи 1520 мм, утвержденных МПС
России 31.12.1998 № ЦВ-627 и Руководства по деповскому ремонту грузовых вагонов колеи
1520 мм, утвержденных МПС России 21.08.1998 № ЦВ-587 (далее - Руководства по
капитальному и деповскому ремонту грузовых вагонов).
3.1.3. Выполнить работы по ремонту и/или определению ремонтопригодности деталей,
узлов и колёсных пар, доставленных Заказчиком к месту проведения ремонта в соответствии
с Заявкой (Приложение № 1) в течение 5 календарных дней с даты оформления Акта приемапередачи (Приложение № 6).
По окончании ремонта передать детали, узлы и колесные пары грузовых вагонов, а
также неремонтопригодные детали Заказчику по Акту приема-передачи (Приложение № 6).
3.1.4. Выполнять погрузо-разгрузочные работы при ввозе Заказчиком деталей, узлов и
колесных пар в Депо для проведения ремонта и/или определения ремонтопригодности, а
также при вывозе Заказчиком отремонтированных деталей, узлов, колесных пар и
неремонтопригодных деталей из Депо.
3.1.5. Организовать подачу и уборку грузовых вагонов с железнодорожных путей
общего пользования на пути необщего пользования Депо при поступлении деталей, узлов и
колесных пар в Депо, а также подачу и уборку грузовых вагонов с путей необщего
пользования Депо после погрузки деталей, узлов, колесных пар и неремонтопригодных
деталей на железнодорожные пути общего пользования.
3.1.6. Принять на ответственное хранение отремонтированные детали, узлы, колесные
пары по ценам согласованным сторонами, а также неремонтопригодные детали,
образовавшиеся в процессе ремонта или определения ремонтопригодности деталей, узлов и
колесных пар Заказчика по ценам, не выше установленных ОАО «РЖД» (Приложение № 7), с
оформлением Акта МХ-1.
3.1.7. Осуществить возврат принятых на хранение узлов, деталей, и колесных пар, а
также неремонтопригодных деталей по заявке Заказчика с оформлением Акта МХ-3
подписанного уполномоченными представителями Сторон, при их отгрузке, установке или
продажи.
3.1.8. Колёсные пары, требующие ремонта со сменой элементов, не подлежащие
ремонту в условиях Депо, направляются Подрядчиком, по письменному согласованию с
Заказчиком, и за его счёт, на другие ремонтные пункты, имеющие право ремонта со сменой
элементов.
3.1.9. Осуществить отгрузку железнодорожным транспортом Заказчика деталей, узлов,
колесных пар и неремонтопригодных деталей в адрес грузополучателей, указанных в
письменной заявке Заказчика, с оплатой железнодорожного тарифа за счёт средств
Заказчика.
3.1.10. Принимать у Заказчика колесные пары и детали (далее - детали) по Акту приемапередачи с указанием комплектности и вида ремонта. Каждая деталь осматривается
ответственным лицом Подрядчика на предмет определения объема работ. При выявлении
узлов и деталей, не выдержавших гарантийного срока эксплуатации, Подрядчик оформляет Акт
выбраковки, а на колесные пары и дефектную ведомость формы ВУ-22, утвержденную
распоряжением ОАО «РЖД» от 29.10.2004 № 3496р. Форма Акта приведена в Приложении
№ 11 к настоящему Договору.
Датой начала ремонта считается дата подписания Акта приема-передачи деталей.
3.1.11. За счет Заказчика выполнять погрузо-разгрузочные работы при поставке
Заказчиком неисправных деталей в Депо для проведения ремонта. Колесные пары,
поступившие в ремонт железнодорожным транспортом Заказчика, после ремонта отгрузить в
обратном направлении в вагоне, предоставленном Заказчиком. При этом грузополучателем
на станции _______________ является _____________________________________________
ОКПО _____________, грузоотправителем со станции _______________ является
_____________________________________________ ОКПО _____________, плательщиком
провозной платы является ООО «Транснефть-Логистика», станция назначения Хмыловский
(РЗД), сетевой код - 985204, грузополучатель ООО «Транснефть-Логистика» ОКПО: 30237981,
ТГНЛ: 0456.
3.1.12. Предоставлять Заказчику в срок не позднее 2 календарных дней с момента
выполнения работ Акт приема-передачи выполненных работ на партию деталей, а также счетфактуру.
3.1.13. Выполнить ремонтные работы своими материалами и запасными частями.
3.1.14. В случае отправки деталей железнодорожным транспортом Заказчика, оформить
заявку ГУ-12 на перевозку грузов и оригинал транспортной железнодорожной накладной.
3.1.15. Изменения в представленной ранее информации о собственниках,
бенефициарах и лицах, входящих в состав исполнительных органов Подрядчика, с
приложением подтверждающих документов, последний обязуется представлять Заказчику по
форме Приложения № 12 к Договору не позднее 3 дней с момента, когда произошли данные
изменения, либо с момента заключения настоящего Договора, если изменения в ней
произошли до заключения настоящего Договора.
Если какие-либо поля формы Приложения № 12 к настоящему Договору (кроме поля:
«Номер и дата заключения Договора») не заполнены соответствующими сведениями,
информация считается представленной ненадлежащим образом.
Если указанная информация и документы не были надлежащим образом представлены
Заказчику, последний вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора
без возмещения Подрядчику убытков, заявив о таком отказе за 10 дней, по истечении
которых Договор считается расторгнутым. При этом, все исполненное по Договору, а если это
невозможно - стоимость исполненного, подлежит возврату, если предусмотренное Договором
встречное предоставление не может быть осуществлено ввиду расторжения Договора.
Подрядчик согласен на раскрытие Заказчиком предоставленной Подрядчиком
информации по форме Приложения № 12 к Договору, включая содержащиеся в ней
персональные данные, путем ее предоставления в органы государственной власти и
предоставляет Заказчику право передавать данную информацию и подтверждающие
документы указанным органам. Подрядчик, предоставляя Заказчику информацию по форме
Приложения № 12 к Договору, обязуется выполнить все требования законодательства о
защите персональных данных. Подрядчик подтверждает, что необходимые согласия субъектов
персональных данных на их раскрытие, как это предусмотрено настоящим пунктом,
последним получены (будут получены).
Условия, изложенные в настоящем пункте, являются существенными.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Предоставлять детали, узлы и колесные пары в Депо для проведения ремонта
и/или проведения ремонтопригодности в количестве, указанном в Заявке.
3.2.2. Производить стопроцентную предварительную оплату ремонта, а также
определения ремонтопригодности каждой партии деталей, узлов и колесных пар в порядке,
определённом настоящим Договором.
3.2.3. Передать детали, узлы и колесные пары Подрядчику для определения
ремонтопригодности и/или проведения ремонта и принимать отремонтированные детали,
узлы, колесные пары и неремонтопригодные детали по Акту приема-передачи (Приложение
№ 6).
3.2.4. Вывезти
отремонтированные
детали,
узлы,
колесные
пары
и
неремонтопригодные детали с территории Депо в трехсуточный срок с даты подписания Актов
о выполненных работах (оказанных услугах) или передать на ответственное хранение с
оформлением Акта МХ-1 и оплатить услуги Подрядчика по хранению отремонтированных
деталей, узлов, колесных пар и неремонтопригодных деталей на территории Депо.
По окончанию хранения принять отремонтированные детали, узлы, колесные пары и
металлолом по Акту МХ-3, с подписанием уполномоченными представителями Сторон.
3.2.5. Производить оплату расходов Подрядчика по погрузке (выгрузке) деталей, узлов,
колесных пар и иных услуг и работ, определенных настоящим Договором (Приложение № 4).
3.2.6. Производить оплату расходов Подрядчика по подаче и уборке вагонов на
железнодорожные пути необщего пользования Депо Подрядчика (Приложение № 10) на
основании и после подписания Сторонами Актов о выполненных работах (оказанных услугах)
и счетов – фактур, выданных Заказчику.
3.2.7. На момент поступления деталей, узлов и колесных пар для ремонта и/или
определения ремонтопригодности, в случае обратной отправки железнодорожным
транспортом предоставить реквизиты для отправки после проведения работ.
4. Порядок сдачи и приемки работ
4.1. Сдача выполненных работ Подрядчиком по ремонту и/или определению
ремонтопригодности деталей, узлов и колесных пар, подаче и уборке вагонов, погрузке
(выгрузке) и их приемка Заказчиком производится на основании Актов о выполненных
работах (оказанных услугах) с приложением Акта выбраковки и уведомления формы ВУ-22 в
случае их составления и Актов приема-передачи.
4.2. Сдача выполненных работ Подрядчиком по хранению деталей, узлов, колесных пар
и неремонтопригодных деталей и их приемка Заказчиком производится путем оформления и
подписания Сторонами Актов о выполненных работах (оказанных услугах), Актов приемапередачи и расчета услуг по хранению (Приложение № 9).
4.3. Акты о выполненных работах (оказанных услугах), Акты выбраковки, Акты приемапередачи, а также приложение расчета услуг по хранению и счета-фактуры представляются
Сторонами по средствам электронной или факсимильной связи не позднее 3 (третьего) числа
месяца, следующего за месяцем, в котором оказывались (выполнялись) услуги (работы).
Оригиналы Актов о выполненных работах (оказанных услугах), Акты выбраковки, Акты приемапередачи, а также приложение расчета услуг по хранению и счета-фактуры направляются
Подрядчиком в адрес Заказчика не позднее 8 (восьмого) числа месяца, следующего за
отчетным.
4.4. В случае отказа от подписания Актов о выполненных работах (оказанных услугах),
Заказчик представляет Подрядчику мотивированный отказ в течение 3 (трех) календарных
дней со дня его получения. При этом Сторонами составляется протокол с указанием
отмеченных недостатков, сроков и порядка их устранения.
5. Ответственность Сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств
по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
5.2. Подрядчик несет ответственность за качество выполненных работ в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5.3. На отремонтированные колёсные пары Подрядчиком устанавливается
гарантийный срок в соответствии с указанием МПС РФ № К-1316У от 18.11.1998.
Гарантийный срок исчисляется со дня приёмки представителем Заказчика колёсной пары из
ремонта.
Ответственность по случаям выявления неисправностей отремонтированных
Подрядчиком колесных пар в гарантийный период устанавливается на основании
комиссионного расследования с участием представителя Подрядчика и при соблюдении
правил эксплуатации.
Все расходы, связанные с устранением неисправностей колесных пар, возникших в
гарантийный период (ремонт, хранение, транспортировка) несет Подрядчик.
5.4. На отремонтированные детали и узлы Подрядчиком устанавливается гарантийный
срок согласно нормативных требований ОАО «РЖД». Гарантийный срок исчисляется со дня
приёмки представителем Заказчика деталей и узлов из ремонта.
5.5. В случае непредставления Заказчиком указанного в Заявке количества деталей,
узлов и колесных пар, Подрядчик вправе потребовать уплаты пени в размере 0,1% от
стоимости ремонта недопоставленной партии деталей, узлов и колесных пар за каждый
календарный день просрочки, но не более 10% стоимости ремонта.
5.6. За нарушение Заказчиком сроков оплаты, предусмотренных настоящим
Договором, Подрядчик вправе предъявить Заказчику пени в размере 0,1% от суммы,
подлежащей оплате, за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы, подлежащей
оплате.
5.7. В случае нарушения Подрядчиком сроков ремонта и/или неприема деталей в
ремонт в количестве, указанном в Заявке, Заказчик вправе предъявить пени в размере 0,1%
от стоимости работ несвоевременно отремонтированных деталей, узлов и колесных пар за
каждый календарный день, но не более 10% от стоимости ремонта несвоевременно
отремонтированных деталей, узлов и колесных пар.
6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, обусловленное
действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых
при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной,
гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями,
наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, изданием актов органов
государственной власти.
6.2. Свидетельство, выданное соответствующей торгово-промышленной палатой или
иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и
продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
6.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия
обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее, чем в трехдневный срок известить
другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по
Договору.
6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех)
последовательных месяцев, любая из Сторон вправе расторгнуть Договор.
7. Порядок разрешения споров
7.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Договора, решаются
Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться, в том числе, путем отправления
писем по почте, обмена факсимильными сообщениями.
7.2. Если Стороны не придут к соглашению путём переговоров, все споры
рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии - тридцать
календарных дней с даты отправления претензии, определённой по почтовому штемпелю на
конверте.
7.3. В случае невозможности урегулирования разногласий путем переговоров, все
споры, противоречия и претензии, которые могут возникнуть из настоящего Договора в части
взаимоотношений между Исполнителем и Заказчиком, подлежат передаче на разрешение
Арбитражного суда по месту нахождения ответчика.
8. Порядок внесения изменений,
дополнений в Договор и его расторжение
8.1. В Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются
Сторонами Дополнительными соглашениями к Договору.
8.2. Договор может быть досрочно расторгнут по основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором, а так же по инициативе
Заказчика в случае отсутствия необходимости оказания работ (услуг), указанных в настоящем
Договоре.
8.3. Сторона, решившая расторгнуть Договор, должна направить другой Стороне
письменное уведомление о намерении расторгнуть Договор не позднее, чем за 30 (тридцать)
календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора. Договор считается
расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении. При этом Заказчик обязан
оплатить фактически выполненные работы до даты получения уведомления о расторжении
Договора.
9. Прочие условия
9.1. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует по 31 декабря 2014
года, в части расчётов - до полного их завершения, по гарантии - до истечения сроков
гарантии.
9.2. Пролонгация срока действия Договора осуществляется путем подписания
Сторонами Дополнительного соглашения.
9.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои полномочия по Договору третьим
лицам без письменного согласия другой Стороны.
9.4. Любая информация о финансовой, хозяйственной или иной деятельности одной их
Сторон, предоставленная ей другой Стороне или ставшая известной той в связи с подготовкой
или исполнением Договора, считается конфиденциальной и не подлежит разглашению или
передаче третьим лицам.
Права
и
обязанности
Подрядчика
по
Договору
осуществляет
________________________________________________________________.
9.5. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
9.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному для
каждой из Сторон.
9.7. Все приложения к Договору являются его неотъемлемыми частями.
9.8. К Договору прилагаются:
9.8.1. Заявка на ремонт и/или определение ремонтопригодности деталей и узлов
(форма) (Приложение № 1);
9.8.2. Протокол согласования договорных цен на ремонт деталей, узлов и колесных
пар грузовых вагонов (Приложение № 2);
9.8.3. Протокол согласования договорных цен на работы по отбору и определению
ремонтопригодности деталей, узлов и колесных пар грузовых вагонов (Приложение № 3);
9.8.4. Протокол согласования цены на хранение и погрузку (выгрузку) узлов, деталей
колесных пар и неремонтопригодных деталей собственников грузовых вагонов
(Приложение № 4);
9.8.5. Акт о выполненных работах (оказанных услугах) (форма) (Приложение № 5);
9.8.6. Акт приема-передачи деталей, узлов, колесных пар (форма) (Приложение № 6);
9.8.7. Протокол согласования договорной цены отремонтированных деталей, узлов,
колесных пар и неремонтопригодных деталей, принимаемых на хранение Подрядчиком
(Приложение № 7);
9.8.8. Расчетный вес деталей грузовых вагонов, применяемый для расчета стоимости
услуг по погрузке (выгрузке) (Приложение № 8);
9.8.9. Расчет стоимости оказанных услуг по хранению деталей, узлов, колесных пар и
металлолома (форма) (Приложение № 9);
9.8.10. Цена сбора за подачу и уборку 1 вагона на железнодорожные пути необщего
пользования Депо Подрядчика (Приложение № 10);
9.8.11. Акт выбраковки деталей, узлов и колесных пар поступивших для определения
ремонтопригодности и/или ремонта (форма) (Приложение № 11);
9.8.12. Форма предоставления сведений о цепочке собственников Исполнителя,
включая бенефициаров (в том числе конечных собственников, выгодоприобретателей –
физических лиц), а также о лицах, входящих в исполнительные органы Исполнителя
(Приложение № 12).
10. Юридические адреса и банковские реквизиты
Исполнитель:
__________________________________
__________________________________
Заказчик:
Общество с ограниченной
ответственностью
Адрес местонахождения:
__________________________________
__________________________________
ОГРН ___________________,
ИНН _____________, КПП ______________
ОКПО _____________
Место нахождения:
__________________________________
__________________________________
КПП ______________
р/с ____________________________
в филиале _________________________
к/с ____________________________
БИК ______________
Е- mail: ______________
Тел/факс ______________
«Транснефть-Логистика»
Место нахождения:
117420, Российская Федерация,
г.Москва, улица Наметкина, дом 12 стр. 2.
ОГРН 1117746722587
ИНН 7728783180, КПП 772801001
р/с 407 028 101 000 600 012 39
в ОАО Банк ВТБ г. Москва
к/с № 301 018 107 000 000 001 87
в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
БИК 044525187
ОКПО 30237981
e-mail: TOR@tnlogistika.ru
Тел/факс (4236) 770-170
От Подрядчика
От Заказчика
_____________ /______________ /
_____________ Г.Р. Липартия