ТЕ НДЕ РНАЯ Д ОКУМЕНТ АЦИЯ

ТЕНДЕРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
К ЗАПРОСУ КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РЕМОНТУ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО
ПОКРЫТИЯ
ДЛЯ НУЖД ЗАО «ЛСР-БАЗОВЫЕ»
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2015
ЗАО «ЛСР-Базовые»
Адрес местонахождения: Российская Федерация,188686, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д. Разметелево д.12. Почтовый
адрес: Российская Федерация, 199155, г. Санкт-Петербург, пр. КИМа, д. 19, лит. А. т. (812) 777-7745 ИНН 4703124060 КПП 470301001
Северо-Западный банк ОАО «Сбербанк России» Р/с 40702810655200002190 К/с 30101810500000000653 БИК 044030653
|2015
Тендерная документация к запросу коммерческих предложений
ОГЛАВЛЕНИЕ
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ....................................................................................................................................................3
2. ПРЕДМЕТ ТЕНДЕРА. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ......................................................................................................3
3. СРОК ПРОВЕДЕНИЯ ТЕНДЕРА ........................................................................................................................................3
4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ЗАЯВОК ..................................................................................................................3
5. ЦЕНЫ НА РАБОТЫ. ФОРМА, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ...............................................................................4
6. УЧАСТНИКИ ТЕНДЕРА .....................................................................................................................................................4
7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПО ИТОГАМ ТЕНДЕРА ................................................................................................5
8. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ТЕНДЕРЕ ........................................................................5
Страница | 2
|2015
Тендерная документация к запросу коммерческих предложений
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.1. Настоящий запрос коммерческих предложений на выполнение работ по ремонту
асфальтобетонного покрытия для нужд ЗАО «ЛСР-Базовые» не является ни офертой, ни торгами
(конкурсом или аукционом), ни публичным конкурсом, его проведение не регулируется статьями 447-449
или 1057-1061 Гражданского кодекса РФ (далее – «ГК РФ») и взаимодействие сторон в рамках такового не
накладывает на ЗАО «ЛСР-Базовые» соответствующего объема гражданско-правовых обязательств и не
порождает правовых последствий, предусмотренных указанными статьями ГК РФ, в том числе
обязательства по заключению договора.
1.2. Опубликованное уведомление о проведении тендера вместе с его неотъемлемым приложением –
тендерной документацией, являются приглашением делать оферты и должны рассматриваться
участниками тендера исключительно в данном контексте.
1.3. ЗАО «ЛСР-Базовые» (далее - Организатор) вправе вносить изменения в настоящую тендерную
документацию на любом этапе проведения тендера, предоставив в этом случае контрагентам
дополнительное время для ознакомления и внесения соответствующих изменений в свои предложения.
Длительность указанного периода времени определяется тендерной комиссией Организатора исходя из
объёма и характера изменений, внесённых в тендерную документацию.
2. ПРЕДМЕТ ТЕНДЕРА. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
2.1. Предмет тендера – выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия для нужд
ЗАО «ЛСР-Базовые».
2.2. Порядок и условия выполнения работ, сроки, место, требования к качеству выполняемых работ
определены в техническом задании (Приложение № 1; далее - Задание) и проекте договора подряда
(Приложение № 2; далее - Договор).
3. СРОК ПРОВЕДЕНИЯ ТЕНДЕРА
3.1. Срок проведения тендера:
Начало приёма заявок контрагентов на участие в тендере: «22» июня 2015 года.
Заявки на участие в тендере, оформленные в соответствии с требования настоящей тендерной
документации, направляются на имя председателя тендерной комиссии ЗАО «ЛСР-Базовые» и должны
быть предоставлены посредством электронной почты в виде скан-копии в формате «.pdf» по адресу
tender@lsrbase.ru не позднее 15 часов 30 минут (MSK) «29» июня 2015 года.
Рассмотрение заявок на участие в тендере и подведение итогов будет осуществляться «06» июля 2015
года.
По итогам рассмотрения заявок тендерная комиссия ЗАО «ЛСР-Базовые» принимает решение о
включении или об отказе во включении контрагента в реестр потенциальных участников тендеров
ЗАО «ЛСР-Базовые» (далее - Реестр), способных выполнять работы, определённые в настоящей тендерной
документации.
Контрагент, не прошедший или не проходивший процедуру предварительного отбора контрагентов,
не допускается к дальнейшему участию в тендере.
Контрагент, успешно прошедший процедуру предварительного отбора, допускается к дальнейшим
тендерным процедурам в соответствии с настоящей тендерной документацией.
При участии в тендерах ЗАО «ЛСР-Базовые» контрагенту, включённому в Реестр, разрешается не
предоставлять тендерной комиссии, ранее переданные для прохождения отбора документы, за
исключением документов, в которые на момент участия в тендере были внесены изменения, и документов,
утративших силу на момент участия в тендере.
Срок действия результатов отбора устанавливается 1 год с даты принятия тендерной комиссией
решения о включении контрагента в Реестр.
4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ЗАЯВОК
4.1. Заявка на участие в тендере:
Страница | 3
|2015
Тендерная документация к запросу коммерческих предложений
4.1.1. Заявка на участие в тендере оформляется в соответствии с Приложением № 3 к настоящей
тендерной документации.
4.1.2. Заявка на участие в тендере должна быть подписана руководителем организации (иным
уполномоченным надлежащим образом на то лицом) и скреплена печатью организации.
4.1.3. Заявка на участие в тендере, оформленная в соответствии с Приложением № 3, должна быть
предоставлена в виде одного отдельного файла в формате PDF.
4.1.4. В составе заявки на участие в тендере также предоставляется:
4.1.4.1. анкета контрагента (Приложение № 4);
4.1.4.2. квалификационная карта контрагента (Приложение № 5);
4.1.4.3. справка о наличии кадровых ресурсов (Приложение № 6);
4.1.4.4. справка о наличии производственных мощностей, технологического оборудования,
необходимого для выполнения работ (Приложение № 7);
4.1.4.5. выписка из Единого государственного реестра юридических лиц / Единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРЮЛ / ЕГРИП), выданная не позднее, чем за 30 дней до
даты её предъявления в тендерную комиссию;
4.1.4.6. свидетельство о государственной регистрации юридического лица или индивидуального
предпринимателя (в случае государственной регистрации контрагента до 01 июля 2002 года);
4.1.4.7. свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о
юридическом лице или индивидуальном предпринимателе (в случае государственной регистрации
контрагента до 01 июля 2002 года);
4.1.4.8. свидетельство о государственной регистрации юридического лица или индивидуального
предпринимателя (в случае государственной регистрации контрагента после 01 июля 2002 года);
4.1.4.9. свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе юридического лица или
индивидуального предпринимателя, образованного в соответствии с законодательством Российской
Федерации, по месту нахождения на территории Российской Федерации;
4.1.4.10. действующая версия устава;
4.1.4.11. документы, подтверждающие полномочия лица по подписанию документов в соответствии
с учредительными документами (копия протокола, решения, приказа о назначении руководителя
организации, доверенности, иные документы);
4.1.4.12. финансовая отчетность контрагента (формы № 1, 2 и 3) по месту регистрации контрагента
на последнюю отчётную дату, с отметкой налогового органа о принятии (или с иным подтверждением
представления отчетности в налоговый орган).
Каждый отдельный документ, входящий в состав заявки на участие в тендере, должен быть
предоставлен в виде одного отдельного файла в формате PDF.
4.2. Все документы, входящие в состав заявки на участие в тендере, должны быть подготовлены на
русском языке, за исключением тех документов, которые выданы контрагенту третьими лицами на ином
языке. Указанные документы могут быть представлены на языке оригинала при условии, что к ним
приложен официально оформленный перевод этих документов на русский язык.
5. ЦЕНЫ НА РАБОТЫ. ФОРМА, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
5.1. Цены на работы, указанные в заявке на участие в тендере, должны быть выражены в рублях
Российской Федерации и приведены с учётом всех налогов и сборов. Указанные цены должны быть
твёрдыми и не подлежать изменению в сторону увеличения в течение всего срока действия Договора.
6. УЧАСТНИКИ ТЕНДЕРА
6.1. Участником тендера может быть контрагент, который соответствуют общим требованиям
законодательства Российской Федерации к участникам хозяйственного оборота, а также требованиям,
установленным настоящей тендерной документацией.
6.1.1. Участники тендера должны:
6.1.1.1. обладать правоспособностью;
Страница | 4
|2015
Тендерная документация к запросу коммерческих предложений
6.1.1.2. соответствовать требованиям, устанавливаемым законодательством РФ к поставщикам, в том
числе обладать необходимыми сертификатами на выполнение работ;
6.1.1.3. не находиться в процессе ликвидации или не быть признанными по решению арбитражного
суда несостоятельными (деятельность не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату заключения Договора);
6.1.1.4. не находиться в едином реестре неблагонадежных контрагентов Группы ЛСР.
6.2. Контрагент отстраняется от участия в тендере в любой момент до заключения Договора, если
будет обнаружено, что он представил недостоверную, в том числе неполную и / или противоречивую
информацию в отношении указанных требований.
7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПО ИТОГАМ ТЕНДЕРА
7.1. Договор заключается с победителем тендера на условиях, обозначенных в настоящей тендерной
документации и в заявке участника тендера, поданной им в рамках тендера, с включением в Договор
окончательных условий, если таковые были определены по итогам тендера.
7.2. Участник-победитель тендера в течение срока, установленного в уведомлении о результатах
тендера, предоставляет подписанные им экземпляры Договора.
7.3. В случае если участник-победитель тендера в установленный срок не предоставил подписанный
им Договор, тендерная комиссия признаёт участника уклонившимся от заключения Договора.
7.4. В отношении уклонившегося контрагента тендерной комиссией принимается решение о
дисквалификации (сведения о нем вносятся в базу данных неблагонадежных контрагентов Группы ЛСР).
Указанный контрагент в дальнейшем не допускается к участию в тендерах ЗАО «ЛСР-Базовые».
7.4.1. Тендерная комиссия может принять решение о дисквалификации контрагента по итогам
работы по заключенному Договору, если им в ходе исполнения обязательств допущены существенные
нарушения условий договора.
8. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ТЕНДЕРЕ
8.1. Квалификационные заявки на участие в предварительном отборе контрагентов и заявки на
участие в тендере рассматриваются членами тендерной комиссии без приглашения контрагентов.
8.2. Организатором используется балльная система оценки (ранжирования) контрагентов и их
предложений.
Все заявки участников ранжируются по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них
условий исполнения Договора, уменьшения общего количества набранных баллов.
8.3. Контрагентом-победителем признаётся участник тендера, которому тендерной комиссией
присвоено наибольшее количество баллов по совокупности критериев оценки.
Страница | 5
|2015
Тендерная документация к запросу коммерческих предложений
П ри ло ж ен ие № 1
к тендерной документации
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО
РЕМОНТУ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ
1. Общие положения
Требуется произвести ремонт асфальтобетонного покрытия:
1. Примыкания подъездной дороги цеха «Калелово» к федеральной трассе А-122.
2. Автомобильного выезда из цеха «Манушкино».
3. Примыкания подъездной дороги цеха «Апраксин Бор» к трассе Любань-Луга.
2. Перечень работ
Ведомость объемов работ и материалов представлена в Приложении №1, 2, 3 к Техническому заданию.
3. Требования к работам и их качеству
Все виды скрытых работ контрагент обязан предъявить представителю надзора заказчика и не
производить последующих работ до подписания Актов на скрытые работы.
Акты скрытых работ предъявляются на подпись заказчику в течение двух дней после их выполнения.
4. Требования к безопасности выполняемых работ.
При выполнении ремонтно-строительных работ подрядчик обязан руководствоваться положениями
СНиП III-4-80* «Техника безопасности в строительстве» с изменениями № 1-5 в редакции, подготовленной
Федеральным государственным учреждением «Центр охраны труда в строительстве, СНиП 12-03-99
«Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» и ППБ 01-03 «Правила пожарной
безопасности в Российской Федерации» от 30.07.2003 года.
По прибытии на объект сотрудники контрагента обязаны пройти вводный инструктаж по
безопасности труда с записью в «Журнале регистрации вводного инструктажа работников сторонних
организаций», в соответствии с приказом ЗАО «ЛСР-Базовые» №1499 от 14.10.2013г. «Об утверждении
порядка инструктирования по охране труда работников сторонних организаций».
5. Требования к материалам и оборудованию, применяемым для производства работ
Перечень материалов и изделий, применяемых для производства работ, и их количество приведены в
Приложении № 1 к техническому заданию.
Контрагент обязан согласовать с заказчиком образцы используемых материалов, предоставить
сертификаты соответствия на все применяемые при производстве работ материалы.
Контрагент принимает на себя обязательство по обеспечению работ всеми необходимыми
материалами, кроме материалов: бетон, щебень, песок, покупка которых производится за счет заказчика.
Контрагент принимает на себя обязательство по обеспечению работ всем необходимым оборудованием
и техникой.
6. Требования к гарантии на выполненные работы
Гарантийный срок на результаты выполненных работ составляет 12 (двенадцать) месяцев, с момента
подписания сторонами акта о приемке выполненных работ.
Если в период гарантийного срока будут обнаружены дефекты, вызванные результатом выполненных
работ, препятствующие нормальной эксплуатации объекта, контрагент обязан устранить их за свой счет в
течение 10 (десяти) календарных дней с момента уведомления Заказчиком.
Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов.
7.
Место, срок и условия выполнения работ
Место проведения работ:
Страница | 6
|2015
Тендерная документация к запросу коммерческих предложений
1.
Примыкание подъездной дороги цеха «Калелово» к федеральной трассе А-122 по адресу:
Всеволожский район, Ленинградской области, в 8,0 км к СВ от пос. Ленинское и 13,0 км к ССЗ от
железнодорожной станции Белоостров.
2. Автомобильный выезд из цеха «Манушкино» по адресу: Всеволожский район, Ленинградской
области, в 18,0 км на ЮВ от г. Всеволожска, в 6,0 км на ЮВ от пос. Разметелево и в 1,0 км на ЮВ
от дер. Хапо-Ое.
3. Примыкание подъездной дороги цеха «Апраксин Бор» к трассе Любань-Луга по адресу: в 15 км
г. Любань на территории Тосненского района Ленинградской области.
Начало выполнения работ: не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления денежных средств
(предоплаты) на расчетный счет контрагента.
Окончание работ: в сроки установленные договором подряда.
В случае если заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, контрагент обязан
своими силами и без увеличения стоимости в согласованный сторонами срок (но не более 5-ти
календарных дней) устранить обнаруженные недостатки в выполненных работах для обеспечения их
надлежащего качества. При выполнении контрагентом этой обязанности заказчик вправе для исправления
некачественно выполненных работ потребовать от контрагента привлечь для этого другую организацию за
счет контрагента.
Превышения контрагентом объемов и стоимости работ, не подтвержденные соответствующим
дополнительным соглашением сторон, происшедшие по вине контрагента, не оплачиваются контрагенту.
8. Привлечение субподрядчиков
Контрагент имеет право, в случае невозможности выполнения определенных работ привлекать за свой
счет субподрядчиков, отвечая перед заказчиком за результаты их деятельности. Привлечение
субподрядчиков производится только с письменного согласия заказчика.
Стоимость выполняемых субподрядчиком работ не должна превышать 30 (тридцать) % от стоимости
договора.
9. Формы, характер и периодичность отчетов о ходе выполнения работ
Контрагент обязан на весь период и комплекс работ производить работы только в присутствии
квалифицированного мастера или прораба, отвечающего за соблюдение технологии, качества и
безопасности производимых работ.
Ежедневно мастер или прораб обязан фиксировать объем фактически выполненных работ в журнале
производства работ, с отражением обстоятельств, имеющих влияние на взаимоотношения с заказчиком.
Ведение журнала является обязанностью контрагента. Заказчик вправе вносить в журнал сведения,
касающихся производства работ на объекте. В течение 2 (двух) рабочих дней после выполнения полного
объема работ контрагент передает журнал производства работ заказчику.
Заказчик вправе потребовать от контрагента предоставление промежуточных Актов сдачи-приемки на
отдельные виды завешенных работ.
ПРИЛОЖЕНИЕ к Техническому заданию:
№ 1, 2, 3 Ведомости объемов работ и материалов по объектам.
Страница | 7
|2015
Тендерная документация к запросу коммерческих предложений
Приложение №1
Ведомость объемов работ и материалов на ремонт примыкания
подъездной дороги цеха «Калелово» к федеральной трассе А-122
№ п/п
1
2
МАТЕРИАЛ
ЗАКАЗЧИКА
3
МАТЕРИАЛ
4
МАТЕРИАЛ
5
6
МАТЕРИАЛ
Наименование работ
РАЗБОРКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО
АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ
УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ
СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ ТОЛЩ. 20СМ
ЩЕБЕНЬ ФР. 20-40
УСТРОЙСТВО НИЖНЕГО СЛОЯ
ДВУХСЛОЙНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ
ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ
СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 6 СМ
СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ
КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ ПОРИСТЫЕ
МАРКИ l ТИП Б
УСТРОЙСТВО ВЕРХНЕГО СЛОЯ
ДВУХСЛОЙНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ
ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ
СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 6 СМ
СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ
МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ПЛОТНЫЕ
МАРКИ l ТИП Б
ПРОЛИВКА БИТУМНОЙ
ЭМУЛЬСИЕЙ
ЯМОЧНЫЙ РЕМОНТ
АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ
СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ
КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ ПОРИСТЫЕ
МАРКИ l ТИП Б
Ед.
изм.
м2
58
м2
594
Объем
м3
м2
594
тн
м2
594
тн
м2
594
м2
15
тн
Страница | 8
|2015
Тендерная документация к запросу коммерческих предложений
Приложение №2
Ведомость объемов работ и материалов на ремонт
автомобильного выезда из цеха «Манушкино»
№
п/п
1
2
2.1
3.
3.1
4
Наименование работ
ФРЕЗЕРОВАНИЕ
СУЩЕСТВУЮЩЕГО
АСФАЛЬТОБЕТОННОГО
ПОКРЫТИЯ ТОЛЩ. 5 СМ.
УСТРОЙСТВО НИЖНЕГО СЛОЯ
ДВУХСЛОЙНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ
ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ
СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 6 СМ
СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ
КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ ПОРИСТЫЕ
МАРКИ l ТИП Б
УСТРОЙСТВО ВЕРХНЕГО СЛОЯ
ДВУХСЛОЙНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ
ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ
СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 6 СМ
СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ
МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ПЛОТНЫЕ
МАРКИ l ТИП Б
ПРОЛИВКА БИТУМНОЙ
ЭМУЛЬСИЕЙ
Ед. изм.
Объем
м2
300
м2
300
тн
м2
300
тн
м2
Страница | 9
|2015
Тендерная документация к запросу коммерческих предложений
Приложение №3
Ведомость объемов работ и материалов на ремонт примыкания дороги из цеха «Апраксин Бор»
к трассе Любань-Луга
№ п/п
Наименование работ
1
ФРЕЗЕРОВАНИЕ
СУЩЕСТВУЮЩЕГО
АСФАЛЬТОБЕТОННОГО
ПОКРЫТИЯ ТОЛЩ. 5 СМ.
УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ
СЛОЕВ: ЩЕБЕНОЧНЫХ ТОЛЩ. 20
СМ
2
Материал
Заказчика
3
Ед.
изм.
м2
Колво
100
м2
400
ЩЕБЕНЬ ФР.20-40
м3
УСТРОЙСТВО НИЖНЕГО СЛОЯ
ДВУХСЛОЙНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ
ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ
СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 8 СМ
СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ
КРУПНОЗЕРНИСТЫЕ ПОРИСТЫЕ
МАРКИ l ТИП Б
м2
4
УСТРОЙСТВО ВЕРХНЕГО СЛОЯ
ДВУХСЛОЙНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ
ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ
СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 5 СМ
м2
Материал
СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ
МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ПЛОТНЫЕ
МАРКИ l ТИП Б
тн
5
ПРОЛИВКА БИТУМНОЙ
МАСТИКОЙ АСФАЛЬТА
БИТУМНАЯ МАСТИКА
м2
400
ПРОЛИВКА БИТУМНОЙ
МАСТИКОЙ ПРИМЫКАНИЯ
БИТУМНАЯ МАСТИКА
м/п
80
УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН ЩЕБНЕМ
ТОЛЩ. 120 мм
ЩЕБЕНЬ ФР.20-40
м2
50
Материал
Материал
6
Материал
7
Материал
Заказчика
400
тн
400
м3
Страница | 10
|2015
Тендерная документация к запросу коммерческих предложений
П ри ло ж ен ие № 2
к тендерной документации
ДОГОВОР НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ №
г. Санкт-Петербург
«___» ________ 2015г.
Закрытое акционерное общество «ЛСР-Базовые материалы Северо-Запад», именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице ____________, действующего на основании __________________, с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью _______________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик»,
в лице Генерального директора ________________., действующего на основании __________, с другой
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется в установленный настоящим договором срок выполнить в соответствии с
техническим заданием работы по ремонту:
1.1.1. Примыкания подъездной дороги цеха «Калелово» к федеральной трассе А-122 на объекте
Заказчика, расположенного по адресу: Всеволожский район, Ленинградской области, в 8,0 км к СВ от пос.
Ленинское и 13,0 км к ССЗ от железнодорожной станции Белоостров.
1.1.2. Автомобильного выезда из цеха «Манушкино» на объекте Заказчика расположенного по
адресу: Всеволожский район, Ленинградской области, в 18,0 км на ЮВ от г. Всеволожска, в 6,0 км на ЮВ от
пос. Разметелево и в 1,0 км на ЮВ от дер. Хапо-Ое.
1.1.3. Примыкания подъездной дороги цеха «Апраксин Бор» к трассе Любань-Луга на объекте
Заказчика,
расположенного
по
адресу:
в
15
км
от
г.
Любань на территории Тосненского района Ленинградской области.
1.2. Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в п. 1.1. настоящего договора,
собственными силами и средствами. Подрядчик имеет право, в случае невозможности выполнения
определенных работ, для реализации предмета настоящего договора, за свой счет привлекать
субподрядчиков, отвечая перед Заказчиком за результаты их деятельности. Привлечение субподрядчиков
производится только с письменного согласия заказчика. Стоимость выполняемых субподрядчиком работ не
должна превышать 30 (тридцать) % от стоимости договора.
1.3. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их
результат в установленном порядке и оплатить обусловленную настоящим договором цену.
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ
2.1. Общая стоимость работ по настоящему договору определена Калькуляцией 1 (Приложение № 1),
Калькуляцией 2 (Приложение № 2), Калькуляцией 3 (Приложение № 3), и составляет сумму в размере
______________________рублей, в том числе НДС (18%) - ______________ рублей.
2.2. При уменьшении объема работ оплата производиться за фактически выполненные работы.
2.3. Окончательный объем выполненных Подрядчиком работ подтверждается Сторонами в акте
сдачи-приемки выполненных работ.
2.4. Оплата работ осуществляется Заказчиком не позднее 10 (десяти) рабочих дней, исчисляемых со
дня подписания акта о приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных
работ и затрат (форма КС-3), счет-фактуры, предоставленных Подрядчиком после выполнения полного
объема работ указанных в п.1.1. настоящего договора.
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Календарные сроки выполнения работ, указанных в п. 1.1 Договора, определены Сторонами:
3.1.1. Начало выполнения работ – не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания настоящего
договора.
3.1.2. Окончание работ – не позднее чем через 20 (двадцать) рабочих дней со дня начала работ.
Страница | 11
|2015
Тендерная документация к запросу коммерческих предложений
3.2. На момент подписания настоящего договора дата окончания работ является исходной для
определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения, указанных в п. 1.1
настоящего договора, работ.
4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ
4.1. Подрядчик принимает на себя обязательство по обеспечению работ, указанных в п. 1.1.
настоящего договора подряда всеми необходимыми материалами, кроме материалов: щебень и песок,
покупка которых производиться за счет Заказчика.
4.2. Подрядчик гарантирует качество материалов используемых при производстве работ и обязан
согласовывать с Заказчиком образцы используемых материалов, предоставить сертификаты соответствия
на все применяемые при производстве работ материалы.
4.3. Подрядчик принимает на себя обязательство по обеспечению работ, указанных в п. 1.1
настоящего договора необходимым оборудованием и техникой.
5. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА
5.1. Подрядчик обязуется:
5.1.1. При устройстве асфальтобетонного покрытия, должны быть выполнены требования
соответствующих нормативных документов, СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и
застройка городских и сельских поселений», СНиП Ш-10-75 «Благоустройство территорий», СНиП 2.05.0285 «Автомобильные дороги», ГОСТ 31015-2002 «Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночномастичные. Технические условия», асфальтобетонные смеси должны соответствовать ГОСТ 9128-2009
«Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия», битумы,
предназначенные в качестве вяжущего материала – ГОСТ 22245-90* «Битумы нефтяные дорожные вязкие.
Технические условия », битумные эмульсии - ГОСТ 52128-2003 «Эмульсии битумные дорожные.
Технические условия».
5.1.2. Обеспечить:
- готовность выполняемых им работ в сроки, предусмотренные настоящим договором и в объемах
предусмотренных приложениями №1, №2, №3 к договору, а также создание условий для производства
последующих работ;
- качество выполнения всех работ в соответствии действующими нормами и техническими
условиями;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период
гарантийного срока эксплуатации объекта;
- в ходе выполнения работ проведение необходимых мероприятий по технике безопасности и охране
окружающей среды;
- производить укладку асфальта только в сухую погоду.
5.1.3. Осуществлять систематическую, а по завершении работ - окончательную уборку рабочих мест, а
также предоставленной Заказчиком территории, от остатков материалов и отходов.
5.1.4. Исполнять полученные в ходе выполнения указанных, в п. 1.1 настоящего договора, работ
указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего договора и не
представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
5.1.5. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при
обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе
исполнения работы;
- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности
результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.
5.1.6. Обеспечить предотвращение повреждений и причинения любого ущерба зданиям,
сооружениям и коммуникациям, сетям и магистралям на месте выполнения работ и прилегающей
территории. Возместить стоимость причиненного ущерба при его возникновении, при условии
установления вины Подрядчика.
5.1.7. При полном завершении работ в 2-дневный срок известить об этом Заказчика.
5.1.8. Вывезти в 5-дневный срок со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ за
пределы территории выполнения работ, принадлежащее ему оборудование, материалы и инструменты.
Страница | 12
|2015
Тендерная документация к запросу коммерческих предложений
5.1.9. Подрядчик обязан в рамках осуществления им работ назначить ответственных за охрану труда,
пожарную безопасность и охрану окружающей среды.
5.1.10. Организовать ведение документации по противопожарной безопасности, охране труда и
охране окружающей среды в соответствии с действующим законодательством, указанные документы
предоставлять по требованию уполномоченных представителей Заказчика.
5.1.11. Выполнять предписания Заказчика, выданные после проведения проверки выполняемых
Подрядчиком мероприятий по противопожарной безопасности, охране труда и охране окружающей
среды.
5.1.12. Подрядчик, при выполнении работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора, несет
ответственность за соблюдение его работниками установленных правил техники безопасности,
противопожарной и экологической безопасности.
При возникновении несчастных случаев по вине Подрядчика, произошедших с его персоналом,
персоналом Заказчика либо сторонними лицами, находящимися на месте выполнения работ, вся полнота
ответственности ложится на Подрядчика, в том числе по уплате сумм по всем претензиям, требованиям и
судебным искам, а также всякого рода расходов, связанных с несчастными случаями и при несчастных
случаях со смертельным исходом.
5.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ до приемки
Заказчиком всех выполненных работ по настоящему договору несет Подрядчик.
5.3. По прибытии на объект сотрудники Подрядчика обязаны пройти вводный инструктаж по
безопасности труда с записью в «Журнале регистрации вводного инструктажа работников сторонних
организаций», в соответствии с приказом №1499 от 14.10.2013г. «Об утверждении порядка
инструктирования по охране труда работников сторонних организаций».
5.4. Подрядчик обязан на весь период и комплекс работ, указанных в п. 1.1. настоящего Договора,
производить работы только в присутствии квалифицированного мастера или прораба, отвечающего за
соблюдение технологии, качества и безопасности производимых работ. Ежедневно квалифицированный
мастер или прораб должен фиксировать объем фактически выполненных работ в журнале производства
работ, с отражением обстоятельств, имеющих влияние на взаимоотношения Сторон при исполнении
настоящего договора. Ведение журнала является обязанностью Подрядчика. Заказчик вправе вносить в
журнал сведения, касающихся производства работ на объекте. В течении 2 (двух) рабочих дней после
выполнения полного объема работ Подрядчик передает журнал производства работ Заказчику.
6. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
6.1. Заказчик обязуется:
6.1.1. Назначить ответственного представителя для контроля и надзора за проведением ремонтных
работ, за допуск и проведение огневых работ и приемки выполненных работ.
6.1.2. Для исполнения настоящего Договора передать Подрядчику необходимую техническую
документацию.
6.1.3. Обеспечить доступ персонала, материалов и оборудования Подрядчика к месту производства
работ, указанному в п. 1.1. настоящего Договора.
6.1.4. Принять выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим договором.
6.1.5. Оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим
договором.
7. ОХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
7.1 Охрана имущества Подрядчика осуществляется им самостоятельно.
8. СДАЧА И ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
8.1. Подрядчик извещает Заказчика о готовности скрытых работ к освидетельствованию за день до
начала приемки. Акты освидетельствования скрытых работ оформляются в двух экземплярах и
подписываются представителями сторон.
8.1.1. В случае неявки представителя Заказчика в указанный Подрядчиком срок, Подрядчик
составляет односторонний акт на скрытые работы. Вскрытие работ в этом случае по требованию заказчика
производится за его счет.
8.1.2. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком
выполненных скрытых работ и подписания актов освидетельствования скрытых работ.
Страница | 13
|2015
Тендерная документация к запросу коммерческих предложений
8.1.3. В случае если Подрядчик приступил к последующим работам без подписания акта на скрытые
работы со стороны Заказчика или представитель Заказчика не был информирован о готовности скрытых
работ к освидетельствованию, Подрядчик обязан по указанию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть
скрытых работ, а затем восстановить ее за свой счет.
8.2. Заказчик обязан принять выполненные работы, за исключением случаев, когда он в соответствии
с требованиями, установленными законом, вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков в
разумный срок или отказаться от исполнения договора.
8.3. Заказчик обязан произвести приемку выполненных Подрядчиком работ и подписать акты
выполненных работ по форме КС-2, и справки по форме КС-3 в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента
их предъявления. В случае не подписания Заказчиком актов, последний направляет в адрес Подрядчика
мотивированный отказ. Если мотивированный отказ не отправлен Подрядчику в течение 5 (пяти) рабочих
дней, объем работ считается принятым Заказчиком и Подрядчик имеет право на оплату работ в
соответствии с действующим законодательством РФ.
8.4. Приемка работ осуществляется Сторонами по завершении работ предусмотренных заданием
Заказчика, и считаются принятой с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ.
8.5. Акт приемки выполненных работ подписывается Сторонами. При отказе от подписания акта кемлибо из сторон об этом делается отметка в акте. Основания для отказа излагаются отказавшимся лицом в
акте либо для этого составляется отдельный документ.
9. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ
9.1. Гарантийный срок на результаты выполненных по настоящему договору работ составляет 12
(двенадцать) месяцев, с момента подписания Сторонами акта о приемки выполненных работ.
9.2. Если в период гарантийного срока будут обнаружены дефекты, вызванные результатом
выполненных работ, препятствующие нормальной эксплуатации объекта, Подрядчик обязан устранить их
за свой счет в течение 10 (десяти) календарных дней с момента уведомления Заказчиком, гарантийный срок
в этом случае продлевается на период устранения дефектов.
10. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ДОГОВОРА
10.1. Заказчик осуществляет контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением
графика выполнения работ Подрядчиком.
10.2. Осуществляя контроль за ведением работ, Заказчик не вмешивается в оперативно-хозяйственную
деятельность Подрядчика.
10.3. Подрядчик ведет журнал производства, в котором отражается весь ход фактического
производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие
значение во взаимоотношениях Сторон.
11. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ДОГОВОРА
11.1. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, Подрядчик
обязан своими силами и без увеличения стоимости в согласованный Сторонами срок (но не более 5-ти
календарных дней) устранить обнаруженные недостатки в выполненных работах для обеспечения их
надлежащего качества. При выполнении Подрядчиком этой обязанности Заказчик вправе для исправления
некачественно выполненных работ потребовать от Подрядчика привлечь для этого другую организацию за
счет Подрядчика.
11.2. Превышение Подрядчиком объемов и стоимости работ, не подтвержденные соответствующим
дополнительным соглашением сторон, происшедшие по вине Подрядчика, не оплачиваются Подрядчику.
12. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений, действия
внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих
обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.
12.2. Если в результате действия обстоятельств непреодолимой силы строительству был нанесен
значительный, по мнению одной из сторон, ущерб, то эта сторона обязана уведомить об этом другую в 3дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения
выполнения, указанных в п. 1.1. настоящего договора работ и принять дополнительное соглашение с
Страница | 14
|2015
Тендерная документация к запросу коммерческих предложений
обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с момента его
подписания становится неотъемлемой частью настоящего договора.
12.3. При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение Сторон по
сравнению с их состоянием на момент заключения настоящего договора и приводящих к дополнительным
затратам времени и денежных средств, существующие на момент начала действия изменений
законодательных и нормативных актов договоренности по срокам и стоимости выполнения, указанных в п.
1.1. настоящего договора, работ должны быть соответствующим образом скорректированы Сторонами и
закреплены дополнительным соглашением, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью
настоящего договора.
13. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
13.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых обязательств стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством.
13.2. В случае нарушения Подрядчиком срока выполнения работ по договору Заказчик вправе
потребовать от Подрядчика пени в размере 0,1% от стоимости невыполненного объема работ за каждый
день просрочки.
13.3. В случае нарушения Заказчиком договорных обязательств Подрядчик вправе потребовать от
Заказчика пени в размере 0,1% от стоимости невыплаченной своевременно части стоимости работ за
каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.
13.4. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение своих обязательств по настоящему
договору в том случае, если оно стало следствием действия обязательств непреодолимой силы,
признаваемых таковыми действующим законодательством.
14. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР
14.1. Сроки начала и окончания работ могут быть изменены по взаимному согласию Сторон, что
скрепляется дополнительным соглашением Сторон, становящимся с момента его подписания
неотъемлемой частью настоящего договора.
14.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, при условии, если они
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.
15. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ
15.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются
Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются
дополнительным соглашением Сторон, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью
настоящего договора.
15.2. При не урегулировании спорных вопросов в процессе переговоров, споры разрешаются в
Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
16. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ
16.1. Заказчик вправе расторгнуть настоящий договор в следующих случаях:
- задержки Подрядчиком начала работ более чем на 5 (пять) дней по причинам, не зависящим от
Заказчика;
- систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, влекущих увеличение срока
окончания строительства более чем на 10 (десяти) дней;
- несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ;
- если отступления в работах от условий настоящего договора или иные недостатки результата работ
в течение 10 (десяти) дней не были устранены Подрядчиком, либо являются существенными или
неустранимыми;
16.2. Подрядчик вправе расторгнуть настоящий договор в случаях:
- финансовой несостоятельности Заказчика;
- необоснованной задержки приемки работ Заказчиком более чем на 10 (десять) календарных дней;
16.3. При расторжении Заказчиком настоящего договора по причинам, изложенным в п. 16.1.
настоящего договора, Подрядчик обязан возместить причиненные Заказчику убытки.
17. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
Страница | 15
|2015
Тендерная документация к запросу коммерческих предложений
17.1. Ущерб, причиненный третьему лицу в результате выполнения, указанных в п. 1.1. настоящего
договора, работ по вине Подрядчика или Заказчика, компенсируется виновной Стороной.
17.2. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом
доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих
совместную деятельность Сторон в рамках настоящего договора, иначе как с письменного согласия обеих
Сторон.
17.3. Любое уведомление по настоящему договору отправляется получателю в виде
заказного письма с уведомлением о вручении по его юридическому (почтовому) адресу.
Уведомление считается доставленным на момент получения отправителем уведомления о
вручении письма получателю или доставлены лично по юридическому (почтовому) адресу
сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.
18. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
18.1.При исполнении условий настоящего договора Стороны руководствуются законодательными и
нормативными актами Российской Федерации и г. Санкт-Петербурга.
18.2. Все указанные в настоящем договоре приложения являются его неотъемлемой частью.
18.3. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой стороны.
19. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик:
Закрытое акционерное общество «ЛСР-Базовые
материалы Северо-Запад» (ЗАО «ЛСР-Базовые»)
Адрес местонахождения: 188686, Ленинградская
обл., Всеволожский район, дер. Разметелево, д.12
Адрес почтовый: 199155, г.Санкт-Петербург, пр.
КИМа, д.19, лит. А
ОГРН 1114703005273, ИНН 4703124060,
КПП 470301001,
Р/с 40702810655200002190 в Северо-Западном Банке
ОАО «Сбербанк России»
К/с 30101810500000000653, БИК 044030653
Тел./факс (812) 777-77-45
Подрядчик:
Генеральный директор
ООО
_______________
______________
Страница | 16
|2015
Тендерная документация к запросу коммерческих предложений
П ри ло ж ен ие № 3
к тендерной документации
(составляется на фирменном угловом бланке
организации)
(угловые реквизиты бланка
организации)
Председателю тендерной комиссии
ЗАО «ЛСР-Базовые»
ФИО
__________ № ___________
ЗАЯВКА
(НА УЧАСТИЕ В ТЕНДЕРЕ)
… изучив Уведомление о проведении тендера на … от « … » …………… 201… года № … и тендерную
документацию подтверждает свое согласие на участие в запросе коммерческих предложений и на
подписание договора в соответствии с нижеследующим предложением, являющимся составной частью
настоящей заявки.
… предоставляет Вам предложение на следующих условиях:

предлагаемые нами работы соответствуют и будет соответствовать техническим, качественным и
количественным характеристикам, установленным в заявленной тендерной документации;

общая цена нашего предложения составляет … ( … ) 

цена работ является фиксированной, не подлежит изменению в сторону увеличения до окончания
срока действия договора;

срок выполнения работ: …;

условия оплаты работ: …;

мы согласны с требованиями, указанными в уведомлении о проведении запроса предложений и
тендерной документации и обеспечим их выполнение;


…
Наименование организации.
Предмет тендера.
Цифрами и прописью.

Указывается порядок оплаты работ: срок отсрочки платежа в случае выполнения работ на условии полной отсрочки платежа; сумма авансового


платежа в случае выполнения работ на условии частичной предварительной оплаты, срок оплаты суммы окончательного платежа.

Иные условия.
Страница | 17
|2015
Тендерная документация к запросу коммерческих предложений
Для выяснения финансовых и технических аспектов настоящего предложения мы не возражаем и
предоставляем Вам полномочие на осуществление любых проверочных мероприятий по данным и
обстоятельствам, указанным в представленных документах и сведениях.
В том случае, если Вам требуется дополнительная информация, уточнения или возникли вопросы по
существу предложения или представленных документов и сведений, Вы можете связаться с нами по
нижеприведенным контактным данным:
ХАРАКТЕР ИНФОРМАЦИИ
ОБЩАЯ
ТЕХНИЧЕСКАЯ
ФИНАНСОВАЯ
ПРАВОВАЯ
ДОЛЖНОСТЬ
ФИО
ТЕЛЕФОН
В случае если наше предложение будет принято, мы берем на себя обязательство заключить с Вами
договор в течение срока, установленного в уведомлении о результатах проведения тендера.
До подписания договора настоящая заявка с Вашим письменным сообщением о принятии наших
предложений будет считаться имеющей силу договора между нами.
Настоящее предложение признается нами и будет оставаться для нас обязательным в течение срока его
действия.
Все приложения к настоящей заявке являются её составной и неотъемлемой частью.
Решение о результатах тендера просим выслать посредством электронной почты по адресу: …
Приложение:
1.
…*
Должность руководителя организации
роспись
ФИО
м.п.
Сведения об исполнителе (ФИО, телефон, факс, e-mail)
*
Документы, входящие в состав заявки.
Страница | 18
|2015
Тендерная документация к запросу коммерческих предложений
П ри ло ж ен ие № 4
к тендерной документации
(составляется на фирменном бланке организации)
АНКЕТА КОНТРАГЕНТА
« … » …………… 201… года
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование
Фирменное наименование на языках народов России и (или)
иностранных языках (полное / сокращенное)
Профилирующее направление деятельности
Место нахождения (юр. адрес)
Адрес фактического местонахождения
Адрес для корреспонденции (почтовый)
Телефон / факс
E-mail (электронный почтовый адрес)


Корпоративный сайт
Должность и ФИО руководителя организации
ФИО главного бухгалтера организации
Должность, ФИО и контактный номер телефона лица,
ответственного за участие в процедуре
: + 7 ( ……. ) ……… - …… - ……
Иные лица, имеющие право подписи финансовых документов
ОГРН …………………………………
ИНН / КПП ………………………… / ………………………
ОКВЭД ……………………………
СВЕДЕНИЯ О БАНКАХ И БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ
Российский банк (филиал иностранного банка в России)
Наименование банка (полное)
Город банка
Расчетный счет организации
 рублевый
 валютный
Корреспондентский счет


…………………………………………….......................
…………………………………………….......................
Банковский идентификационный код (БИК)
Иностранный банк
Наименование банка (полное)
Страна и город банка
Получатель
Валютный счет получателя
Счет банка получателя
Банк корреспондент
SWIFT
Должность руководителя организации
роспись
ФИО
м.п.
Сведения об исполнителе (ФИО, телефон, факс, e-mail)
Страница | 19
|2015
Тендерная документация к запросу коммерческих предложений
П ри ло ж ен ие № 5
к тендерной документации
(составляется на фирменном бланке организации)
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАРТА КОНТРАГЕНТА
« … » …………… 201… года
№
П/П
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА
Наличие профессиональных достижений
(сертификатов)
Общий опыт работы по определенному
направлению деятельности
Объем выполненных работ за прошедший
год
Опыт работы, репутация и известность
компании на конкретном рынке
Количество проектов, выполненных для
предприятий Группы ЛСР
Наличие и количество крупных клиентов
Наличие претензий по срокам выполнения
работ и качеству работ
ЕДИНИЦЫ
ИЗМЕРЕНИЯ
ЗНАЧЕНИЕ
ПРИМЕЧАНИЕ
хар-ка
лет
тыс. руб.
хар-ка
шт.
шт.
да / нет
ОПЫТ ВЫПОЛНЕНИЯ АНАЛОГИЧНЫХ ПРЕДМЕТУ ТЕНДЕРА ДОГОВОРОВ
(ЗА ПОСЛЕДНИЕ 3 ГОДА)
№
П/П
1.
2.
3.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
ПРИМЕРНАЯ
СТОИМОСТЬ
Должность руководителя организации
КОНТРАГЕНТ
роспись
СТРАНА
ФИО
м.п.
Сведения об исполнителе (ФИО, телефон, факс, e-mail)
Страница | 20
|2015
Тендерная документация к запросу коммерческих предложений
П ри ло ж ен ие № 6
к тендерной документации
(составляется на фирменном бланке организации)
СПРАВКА
(О НАЛИЧИИ КАДРОВЫХ РЕСУРСОВ)
« … » …………… 201… года
СОБСТВЕННЫЕ РАБОТНИКИ
№
П/П
ФИО
СПЕЦИАЛИСТА
ОБРАЗОВАНИЕ
(УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ,
ГОД ОКОНЧАНИЯ,
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ)
ДОЛЖНОСТЬ
(НАЗВАНИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ, В
КОТОРОЙ РАБОТАЕТ)
СТАЖ РАБОТЫ, ЛЕТ
В ДАННОЙ
ДОЛЖНОСТИ
ОБЩИЙ
Руководство организации
1.
2.
Специалисты
3.
4.
Прочий персонал (в том числе экспедиторы, водители, грузчики, охранники и т.д.)
5.
6.
РАБОТНИКИ, ПРИВЛЕЧЕННЫЕ ПО ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОМУ ДОГОВОРУ
№
П/П
ФИО
СПЕЦИАЛИСТА
ОБРАЗОВАНИЕ
(УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ,
ГОД ОКОНЧАНИЯ,
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ)
ОСУЩЕСТВЛЯЕМАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
(ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ /
ВЫПОЛНЯЕМЫЕ РАБОТЫ)
ОБЩИЙ СТАЖ
РАБОТЫ, ЛЕТ
1.
2.
3.
Должность руководителя организации
роспись
ФИО
м.п.
Сведения об исполнителе (ФИО, телефон, факс, e-mail)

В справке отражается только тот персонал, который будет привлечен (планируется привлечение) контрагентом для выполнения работ.
Страница | 21
|2015
Тендерная документация к запросу коммерческих предложений
П ри ло ж ен ие № 7
к тендерной документации
(составляется на фирменном бланке организации)
СПРАВКА
(О НАЛИЧИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ,
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ)
« … » …………… 201… года
№
П/П
НАИМЕНОВАНИЕ
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ)
НАЗНАЧЕНИЕ
МЕСТО
НАХОЖДЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
МОЩНОСТЬ
ПРИМЕЧАНИЕ
(В Т.Ч. СОБСТВЕННОЕ
/ АРЕНДОВАННОЕ)
1.
2.
АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
СРЕДСТВА
1.
2.
Должность руководителя организации
роспись
ФИО
м.п.
Сведения об исполнителе (ФИО, телефон, факс, e-mail)

В справке отражается только то оборудование, техника и средства, которые будут привлечены (планируется привлечение) контрагентом для
выполнения работ.
Страница | 22