МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ МАРИИНСКИЙ ТЕАТР» УТВЕРЖДАЮ Первый заместитель художественного руководителя-директора театра _____________________(Ю.А. Шварцкопф) «__» ___________ 2012 г. ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ Наименование открытого аукциона в электронной форме: Выполнение работ по реконструкции кабельных коммуникаций Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный академический Мариинский театр», между Театральной пл., д.18 и Театральной пл., д.1 Номер открытого аукциона в электронной форме: 80/12-ОАЭФ «Согласовано» Начальник ПФО _____________________(В.И. Мишеева) «Согласовано» Главный инженер ____________________ (Н.Д. Процышен) Санкт-Петербург 2012 год РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ Настоящим приглашаются к участию в открытом аукционе в электронной форме (далее аукцион), полная информация о котором указана в Информационной карте аукциона, любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели. Любой участник размещения заказа независимо от наличия у него аккредитации на электронной площадке вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение аукциона, запрос о разъяснении положений документации об аукционе. 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. 1.1. Законодательное регулирование. 1.1.1. Настоящий аукцион проводится в соответствии положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (Далее – Закон о размещении заказов), Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с размещением заказов. 1.1.2. В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, проведение аукциона регулируется настоящей документацией об аукционе. 1.2. Государственный заказчик. 1.2.1. Государственный заказчик, указанный в Информационной карте аукциона, проводит аукцион, предмет и условия которого указаны в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации об аукционе. 1.3. Вид и предмет аукциона. Место, условия и сроки поставки. 1.3.1. Государственный заказчик осуществляет выбор подрядчика работ, информация о которых содержится в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в документации об аукционе, в том числе в проекте Договора. 1.3.2. Победивший Участник аукциона должен будет выполнить работы, являющиеся предметом аукциона, в месте и в течение периода времени, указанные в Информационной карте аукциона. 1.4. Начальная (максимальная) цена Договора. Начальная (максимальная) цена Договора указана в Информационной карте аукциона. Данная цена не может быть превышена при заключении Договора по итогам аукциона. 1.5. Источник финансирования, форма, срок и порядок оплаты. 1.5.1. Финансирование Договора на выполнение работ, который будет заключен по результатам настоящего аукциона, будет осуществляться из источника, указанного в Информационной карте аукциона. 1.5.2. Форма, сроки и порядок оплаты выполненных работ определяются в проекте Договора, прилагаемом к документации об аукционе, и указаны в Информационной карте аукциона. 1.6. Требования к Участникам размещения заказа. 1.6.1. В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, получивший аккредитацию на электронной площадке, а так же при наличии на счете участника размещения заказа, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах, денежных средств в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, указанный в Информационной карте аукциона. 1.6.2. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим обязательным требованиям: 1.6.2.1. Требованиям, устанавливаемым в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» к лицам, оказывающим услуги, которые являются предметом настоящего аукциона. Если такие требования установлены, информация о них содержится в Информационной карте аукциона. 1.6.2.2. Требованию о непроведении ликвидации Участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства. 1.6.2.3. Требованию о неприостановлении деятельности Участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день подачи заявки на участие в аукционе. 1.6.2.4. Требованию об отсутствии у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. 1.6.3. Если указано в Информационной карте аукциона, Государственный заказчик устанавливает дополнительные требования к Участникам размещения заказа: 1.6.3.1. об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков сведений об Участнике размещения заказа; 1.6.3.2. об обладании Участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением Договора Заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности. 2. ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ. 2.1. Содержание документации об аукционе. 2.1.1. Документация об аукционе раскрывает, конкретизирует и дополняет информацию, опубликованную в Извещении о проведении аукциона; в случае любых противоречий между ними, документация об аукционе имеет приоритет. 2.1.2. Предполагается, что Участник размещения заказа изучит документацию об аукционе, включая все инструкции, условия и ведомости объемов работ, объем требуемых услуг, спецификации. Неполное предоставление информации, запрашиваемой в документации об аукционе, представление неверных сведений или подача заявки, не отвечающей требованиям, содержащимся в документации об аукционе, может привести к отклонению заявки на участие в аукционе на этапе ее рассмотрения. 3. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ. 3.1. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе. 3.1.1. Заявка на участие в аукционе, подготовленная Участником размещения заказа, а также все запросы разъяснений о положении документации, должны быть написаны на русском языке, если иное не предусмотрено в Информационной карте аукциона. 3.2. Требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе в электронной форме. 3.2.1. Заявка на участие в аукционе состоит из двух частей. 3.2.2.1. согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, в том числе означающее согласие на использование товаров, указание на товарные знаки которых содержится в документации об открытом аукционе. 3.2.2.2. согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, указание на товарные знаки (их словесные обозначения) предлагаемых для использования товаров и конкретные показатели этих товаров, соответствующие значениям эквивалентности, установленным в Информационной карте аукциона, если участник размещения заказа предлагает для использования товары, которые являются эквивалентными товарам, указанным в документации об открытом аукционе. 3.2.3. Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: 3.2.3.1. фирменное наименование (наименование), сведения об организационноправовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; 3.2.3.2. копии документов, указанные в Информационной карте аукциона, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному пунктом 1 части 1 статьи 11 настоящего Федерального закона, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим выполнение работ, которые являются предметом открытого аукциона в электронной форме, и такие требования предусмотрены документацией об открытом аукционе в электронной форме; 3.2.3.3. копии документов, подтверждающих соответствие работ требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким работам и если предоставление указанных документов предусмотрено в Информационной карте аукциона; 3.2.3.4. решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом Договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения Договора являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена Договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. 3.2.4. Непредставление необходимых документов в составе заявки является основанием для отказа в допуске к участию в аукционе. 3.2.5. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия у такого участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации, заказчик, или аукционная комиссия обязаны отстранить такого участника от участия в аукционе на любом этапе его проведения. 3.3. Предложение о цене Договора. 3.3.1. Участник размещения заказа, направляя заявку на участие в аукционе, заявляет о своем согласии выполнить работы, являющиеся предметом аукциона, в пределах стоимости, не превышающей начальную (максимальную) цену Договора. При этом конкретное предложение(я) о цене Договора объявляется Участником размещения заказа непосредственно во время процедуры аукциона. 3.3.2. Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые исполнитель по Договору должен оплачивать в соответствии с условиями Договора или на иных основаниях в связи с исполнением Договора, должны быть включены в цену Договора, предлагаемую Участником размещения заказа. Порядок формирования цены Договора установлен в Информационной карте аукциона. 3.3.3. Неучтенные затраты исполнителя по Договору, связанные с исполнением Договора, но не включенные в предлагаемую цену Договора, не подлежат оплате Государственным заказчиком. 3.3.4. Валютой, используемой для формирования цены Договора и расчетов с поставщиками является российский рубль, если иное не предусмотрено в Информационной картой аукциона. 4. ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ. 4.1. Место, срок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе 4.1.1. Заявки на участие в аукционе принимаются оператором электронной площадки, на которой будет проводиться аукцион (на адрес электронной площадки в сети «Интернет», указанный в извещении о проведении аукциона), в течение времени, указанного в Информационной карте аукциона. 4.1.2. В течение дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, оператор электронной площадки направляет заказчику первую часть заявки на участие в аукционе. 4.1.3. Заявка на участие в аукционе направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные пунктами 3.2.2 и 3.2.3 части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. 5. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ. 5.1. Рассмотрение первых частей заявок на участие в аукционе. 5.1.1. Аукционная комиссия проверяет первые части заявок на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе в отношении работ, на выполнение которых размещается заказ. 5.1.2. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе не может превышать семь дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок указана в Информационной карте аукциона. 5.1.3. Участник размещения заказа не допускается к участию в открытом аукционе в случае: 1) непредоставления сведений, предусмотренных пунктом 3.2.2. настоящего Раздела. 5.1.4. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе, содержащих сведения, предусмотренные документацией об аукционе, комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе. 6. ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА. 6.1. В аукционе могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками открытого аукциона. 6.2. Аукцион проводится на электронной площадке, указанной в Информационной карте аукциона в день, указанный в извещении о проведении аукциона и в Информационной карте аукциона. Время начала проведения аукциона устанавливается оператором электронной площадки. 7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ АУКЦИОНА. 7.1. Рассмотрение вторых частей заявок. 7.1.1. Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, направленных заказчику оператором электронной площадки на соответствие их требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме. 7.1.2. Аукционной комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящим Разделом. Для принятия указанного решения аукционная комиссия также рассматривает содержащиеся в реестре участников размещения заказа, получивших аккредитацию на электронной площадке, сведения об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку на участие в аукционе. 7.1.3. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок не может превышать шесть дней со дня размещения на электронной площадке протокола проведения аукциона в электронной форме. В случае если начальная цена аукциона не превышает три миллиона рублей, срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе не может превышать четыре дня со дня размещения на электронной площадке протокола проведения аукциона. 7.1.4. Заявка на участие в аукционе признается не соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе, в случае: 1) непредставления документов, определенных пунктом 3.2.3. настоящего Раздела, с учетом документов, ранее представленных в составе первых частей заявок на участие в аукционе, отсутствия документов, предусмотренных частью 2 статьи 41.3 Федерального закона от 21.07.2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», или их несоответствия требованиям документации об аукционе, а также наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа. Отсутствие документов, предусмотренных частью 2 статьи 41.3 Федерального закона от 21.07.2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», или их несоответствие требованиям документации об аукционе, а также наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа определяется на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе; 2) несоответствия участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.07.2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА. 8.1. В случае, если в Информационной карте аукциона Государственный заказчик установил требование обеспечения исполнения Договора, Договор заключается только после предоставления Победителем аукциона, с которым заключается Договор, обеспечения исполнения Договора. Размер обеспечения исполнения Договора указан в Информационной карте аукциона. Обеспечение исполнения Договора может быть предоставлено Победителем аукциона в виде безотзывной банковской гарантии или передачи в залог Государственному заказчику денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита). Предоставленным обеспечением должны быть обеспечены все обязательства Исполнителя по заключаемому Договору, определенные в проекте Договора, включая выплату Заказчику штрафов, пеней и компенсаций, предусмотренных Договором. 8.2. В течение шести дней со дня получения проекта Договора участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект Договора, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения Договора. Заказчик в течение трех дней со дня получения от оператора электронной площадки проекта Договора и документа об обеспечении исполнения Договора, подписанных электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона в электронной форме, направляет оператору электронной площадки Договор, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика. В случае если обеспечение исполнения Договора представляется в виде залога денежных средств, участник аукциона, с которым заключается Договор, перечисляет сумму залога денежных средств, указанную в настоящем пункте Информационной карты, на счет: Получатель: Федеральное Государственное Бюджетное Учреждение Культуры «Государственный академический Мариинский театр» ИНН 7812024600 КПП 783801001 УФК по г.СПб (Мариинский театр л/с 20726У52883) Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Санкт-Петербургу р/с 40501810300002000001 БИК 044030001 8.3. Способ обеспечения исполнения Договора из перечисленных в пункте 8.1 настоящего Раздела способов определяется Победителем аукциона самостоятельно. 8.4. Если Победителем аукциона, с которым заключается Договор, является бюджетное учреждение, то предоставление обеспечения исполнения Договора не требуется. 8.5. В случае, если заказчиком установлено требование обеспечения исполнения Договора, Договор заключается только после предоставления победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается Договор в случае уклонения победителя аукциона от заключения Договора, безотзывной банковской гарантии или после передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения Договора, указанном в документации об аукционе. РАЗДЕЛ II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА. Следующая информация и данные аукциона на право заключить Договор на выполнение работ по реконструкции кабельных коммуникаций Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный академический Мариинский театр», между Театральной пл., д.18 и Театральной пл., д.1, дополняют положения, указанные в разделе I «Общие условия проведения аукциона». При возникновении разночтений положения настоящего раздела имеют приоритет над положениями, указанными в Разделе I «Общие условия проведения аукциона». Пункт 1.2. Государственный заказчик Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный академический Мариинский театр» (далее по тексту «Заказчик»). Адрес: 190000, Санкт-Петербург, Театральная пл., дом 1. Контактные лица: Саркисьян Татьяна. Телефон/факс (812) 326-26-94. E-mail: sarkisyan@mariinsky.ru. Пункт 1.3.1. Вид и предмет аукциона Открытый аукцион в электронной форме на право заключения Договора на выполнение работ по реконструкции кабельных коммуникаций Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный академический Мариинский театр», между Театральной пл., д.18 и Театральной пл., д.1, в соответствии с техническим заданием («Раздел IV» Документации об аукционе). Пункт 1.3.2. Место, условия и сроки выполнения работ Место выполнения работ: Санкт-Петербург, Театральная пл.,д.1, Театральная пл., д.18. Условия выполнения работ: в соответствии с проектом Договора («Раздел III» Документации об аукционе). Сроки выполнения работ: с момента заключения Договора по 31 августа 2013 г. Пункт 1.4., 3.3.2 Начальная (максимальная) цена Договора, порядок формирования цены Договора, обоснование цены Начальная (максимальная) цена Договора: 18 247 497 (Восемнадцать миллионов двести сорок семь тысяч четыреста девяносто семь) рублей 00 копеек, включая НДС 18%. Начальная цена сформирована на основании Локальных смет (Приложение №1 к Проекту Договора). Источники информации: на основе сметно-нормативной базы. При заключении Договора и формировании цены Договора, расценки, предусмотренные Локальными сметами (Приложение №1 к Договору) изменяются в соответствии с коэффициентом снижения по итогам аукциона. Пункт 1.5.1., 1.5.2. Источник финансирования, форма, срок и порядок оплаты Выполнение работ финансируется за счет федерального бюджета. Оплата производится в порядке, предусмотренном в проекте Договора («Раздел III» документации об аукционе). Пункт 1.6.1. Размер обеспечения заявки Участник представляет обеспечение заявки в размере 5% начальной (максимальной) цены Договора - 912 374 (Девятьсот двенадцать тысяч триста семьдесят четыре) рубля 85 копеек. Пункт 1.6.2. Требования к Участникам размещения заказа, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации Наличие лицензии Министерства культуры на деятельность по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Пункт 1.6.3. Дополнительные требования к Участникам размещения заказа 1.6.3.1. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об Участнике размещения заказа. 1.6.3.2. Требование не установлено. Пункт 3.2.2.2. Инструкция по заполнению заявки Участник в своей заявке должен указать следующие показатели товаров, используемых при выполнении работ по предмету аукциона: 1. Товарные знаки предлагаемых для использования товаров (в случае его наличия); 2. Конкретные показатели товаров (по каждой позиции) в соответствии с перечнем характеристик, указанных в Приложение №1 к Техническому заданию (Раздел IV Документации об аукционе). Пункт 3.2.3.2. Требование о предоставлении копий документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 11 Закона Участник должен предоставить в составе заявке копию лицензии Министерства культуры на деятельность по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Пункт 3.2.3.3 Предоставление копий документов, подтверждающих соответствие работ требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации Требование не установлено. Пункт 3.3.4. Сведения о валюте, используемой для формирования цены Договора и расчетов с исполнителями Цена указывается в рублях Российской Федерации. Пункт 4.1.1. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в Аукционе Заявки на участие в Аукционе должны быть поданы не позднее: «28» ноября 2012 года не позднее 17 часов 00 минут (по московскому времени). Пункт 5.1.2 Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в Аукционе. «29» ноября 2012 г. Пункт 6.2. Дата проведения Аукциона. «03» декабря 2012 г. Аукцион будет проводиться на электронной площадке в сети «Интернет»: www.sberbank-ast.ru. Пункт 8 Срок заключения Договора Договор с победителем аукциона, а также в остальных случаях, должен быть заключен не ранее чем через 10 (Десять) календарных дней со дня размещения на официальном сайте протокола проведения аукциона. Договор заключается с Победителем аукциона, либо Участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене Договора (при уклонении Победителя аукциона от заключения Договора), либо единственным Участником аукциона (если аукцион признан несостоявшимся) в 14-дневный срок со дня подписания протокола аукциона (протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе). Пункт 9 Обеспечение исполнения Договора 30 % от начальной максимальной цены договора – 5 474 249 (Пять миллион четыреста семьдесят четыре тысячи двести сорок девять рублей 10 копеек). РАЗДЕЛ III. ПРОЕКТ ДОГОВОРА ДОГОВОР №80/12-ОАЭФ Санкт-Петербург «___» ____________2012 г. Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный академический Мариинский театр», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Первого заместителя художественного руководителя-директора театра Шварцкопфа Ю.А., действующего на основании доверенности, зарегистрированной на бланке №78АА 1535413 от 26.12.2011 г. за реестровым номером №1В-1289, с одной стороны, и ______________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», принимая во внимание, что Подрядчик является победителем проведенного Заказчиком открытого аукциона в электронной форме №80/12-ОАЭФ (Протокол заседания Аукционной комиссии № _________ от ______________ 2012 года), заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1. Предмет Договора 1.1. В рамках настоящего Договора, Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по реконструкции кабельных коммуникаций Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный академический Мариинский театр», между Театральной пл., д.18 и Театральной пл., д.1, в соответствии с требованиями Заказчика к выполнению данных работ (Приложение №2 к настоящему Договору Техническое задание), а также утвержденными Локальными сметами (Приложение №1 к Договору). 1.2. Заказчик предоставляет Подрядчику необходимые последнему для выполнения взятых на себя обязательств, в соответствии с настоящим Договором, информацию и оплачивает выполненные по настоящему Договору работы в согласованные Сторонами сроки. 2. Цена Договора и порядок расчетов 2.1. Общая стоимость по Договору (цена Договора) составляет _________________ (сумма прописью), в том числе НДС 18%. 2.2. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором. 2.3. Стоимость оплаты работ формируется на основании выборки из сметной документации за конкретно выполненную работу. 2.4. Авансирование не предусмотрено. Оплата производится по факту выполненных работ, на основании подписанных представителями обеих Сторон Актов о приёмке выполненных работ (форма № КС-2 и № КС-3) и выставленных Подрядчиком счетов в течение 5 (Пяти) банковских дней, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Оплата производится в рублях. 3. Порядок осуществления приемки выполненных работ 3.1. Приемка и оценка Заказчиком работ осуществляется в соответствии с требованиями Технического задания Заказчика. 3.2. В течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения от Подрядчика Акта о приемке выполненных работ Заказчик принимает выполненные работы и направляет Подрядчику подписанный Акт о приемке выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ. 3.3. Мотивированный отказ Заказчика принять работы и подписать Акт выполненных работ может основываться на обнаружении Заказчиком и/или иными уполномоченными государственными органами: • несоответствия выполненных работ требованиям нормативных документов и технических условий, отсутствия необходимых согласований и условиям договора, технического задания Заказчика; • несоответствия номенклатуры и объема выполненных работ утвержденной сметной документации. 3.4. Требования Заказчика, изложенные в мотивированном отказе, являются обязательными для Подрядчика. 3.5. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки работ недостатков составляется акт и выдается предписание Подрядчику об устранении выявленных недостатков. Акт и предписание составляются в двух идентичных экземплярах и подписываются Заказчиком и представителем Подрядчика, имеющим право на подписание акта и получение предписания (при предъявлении паспорта представителя и соответствующей доверенности, либо только паспорт для генерального директора Подрядчика). Если уполномоченный представитель Подрядчика отказывается подписать указанный акт и получить предписание, об этом делается отметка в акте и акт заверяется третьим лицом по выбору Заказчика. При этом второй экземпляр акта и предписания направляются Заказчиком Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, а также по факсу с фиксацией Ф.И.О. и должности должностного лица Подрядчика, получившего факс. 3.6. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки в срок, указанный в предписании. Устранение Подрядчиком в установленный в предписании срок выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты штрафных санкций, предусмотренных Договором. 3.7. Заказчик вправе отказаться от приемки работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают нормальное функционирование объекта и не могут быть устранены Подрядчиком. 3.8. Датой сдачи Подрядчиком выполненных работ и приемки их Заказчиком считается дата подписания Заказчиком и представителем Подрядчика Акта о приемке выполненных работ. 3.9. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от условий настоящего Договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, извещает об этом Подрядчика, при их обнаружении. 3.10. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон будет назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению сторон, обе стороны поровну. 4. Права и обязанности Заказчика 4.1. Заказчик обязан: 4.1.1. Произвести оплату работ в соответствии со ст. 2 настоящего Договора. 4.1.2. Обеспечить приемку выполненных работ. 4.1.3. Осуществить проверку выполненных работ при приемке согласно Техническому заданию Заказчика (Приложение №2 к настоящему Договору). 4.1.4. Создать Подрядчику условия, необходимые для надлежащего исполнения принятых Подрядчиком обязательств по настоящему Договору и соблюдения коммерческой тайны. 4.2. Заказчик вправе: 4.2.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков. 4.2.2. Требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Техническим заданием и настоящим Договором. 4.2.3. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе, состоянии выполняемых работ. 5. Права и обязанности Подрядчика 5.1. Подрядчик обязан: 5.1.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить работы в полном соответствии с Техническим заданием Заказчика (Приложение №2 к настоящему Договору). 5.1.2. Выполнить работы, предусмотренные настоящим Договором, в установленный срок: с момента заключения Договора по 31 августа 2013 г. 5.1.3. Выполнить работы по адресу Заказчика: г. Санкт-Петербург, Театральная пл.,д.1, Театральная пл., д.18. 5.1.4. До начала выполнения работ представить на согласование Заказчику график производства работ. Работы должны быть спланированы и выполняться без длительных перерывов. 5.1.5. До начала выполнения работ представить Заказчику для оформления пропусков список персонала, который будет задействован на объекте, с указанием фамилии, имени, отчества и паспортных данных каждого работника. 5.2. Подрядчик вправе: 5.2.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ по настоящему Договору на основании представленных Подрядчиком отчетных документов. 5.2.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии со ст. 2 настоящего Договора. 6. Гарантии качества работ 6.1. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах 36 (Тридцати шести) месяцев с даты подписания Акта о приемке выполненных работ, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей и неправильной эксплуатации. 6.2. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по договору работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, ответственный представитель Заказчика должен письменно заявить о них Подрядчику, с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения этих недостатков. 6.3. Действие гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до письменного уведомления Подрядчика об их устранении. 6.4. В случае обнаружения Заказчиком недостатков результатов работ по истечении гарантийного срока, но в пределах пяти лет с момента, когда результат работ был принят или должен быть принят Заказчиком, Подрядчик несет ответственность, если Заказчик докажет, что недостатки возникли до передачи результатов работ Заказчику или по причинам, возникшим до этого момента. 6.5. Подрядчик обязан гарантировать возмещение ущерба причиненного имуществу Заказчика, (хищения, утраты, порчи и т.п.) произошедших при проведении работ или в период действия гарантийного срока (порча имущества, вызванная обрушением конструкций, прорывом электрических кабелей, водопровода, канализации и т.д.). 6.6. Подрядчик обязан гарантировать возмещение ущерба причиненного здоровью персоналу Заказчика и иных граждан на объекте произошедшего при проведении работ или в период действия гарантийного срока (причинение вреда здоровью, вызванное воздействием материалов, не соответствующих стандартам качества, обрушением конструкций, прорывом электрических кабелей, водопровода, канализации и т.д.). 7. Ответственность сторон 7.1. Заказчик и Подрядчик несут ответственность за неисполнение или ненадлежащие исполнение обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации. 7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате, предусмотренного настоящим Договором, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Договору. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика. 7.3. В случае нарушения Подрядчиком срока выполнения работ, установленного п. 5.1.2. настоящего Договора, Подрядчик уплачивает по требованию Заказчика неустойку (штраф, пеню) в размере 1% от общей стоимости Договора за каждый день просрочки до момента фактического исполнения обязательств. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от выполнения им своих обязательств по настоящему Договору. 8. Действие непреодолимой силы 8.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства, принятые в соответствии с Договором, несет ответственность, если не докажет, что надлежащие исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельствах. 8.2. Сторона, не имеющая возможности исполнить принятые на себя обязательства вследствие возникновения форс-мажорных обстоятельств и претендующая на освобождение от ответственности, обязана незамедлительно, после того как стало известно о возникновении форс-мажорных обстоятельств, уведомить вторую Сторону о таких обстоятельствах в письменной форме. 8.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, обязана известить в письменной форме другую Сторону о прекращении вышеуказанных обстоятельств не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента их наступления. 9. Порядок рассмотрения споров 9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, будут по возможности разрешаться путем переговоров. 9.2. В случае, если Стороны не придут к соглашению, дело подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 10. Заключительные положения 10.1. Настоящий Договор заключается только после предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения Договора (Приложение №3 к настоящему Договору). Размер обеспечения составляет 30% от начальной (максимальной) цены договора, установленной в извещении о проведении открытого аукциона, а именно: 5 474 249, 10 (Пять миллион четыреста семьдесят четыре тысячи двести сорок девять рублей 10 копеек). Обеспечение исполнения Договора может быть предоставлено в виде безотзывной банковской гарантии или передачи в залог Заказчику денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита). Способ обеспечения исполнения Договора из перечисленных выше способов определяется Подрядчиком самостоятельно. 10.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до момента полного исполнения всех своих обязательств Сторонами. 10.3. Договор может быть расторгнут в судебном порядке, по основаниям предусмотренным действующим гражданским законодательством, а также по соглашению сторон - по любым причинам, которые стороны сочтут основанием для расторжения. 10.4. В вопросах, не урегулированных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ. 10.5. Стороны обязаны извещать друг друга об изменении своего фактического местонахождения, юридического адреса и банковских реквизитов в течение пяти рабочих дней с момента их изменения. В противном случае корреспонденция, направленная по адресу, указанному в настоящем Договоре (в т.ч. счета на оплату штрафов и пени), будет считаться полученной в течение семи рабочих дней с момента ее направления. 10.6. Настоящий Договор заключен в электронной форме с учетом особенностей электронного документооборота в порядке, предусмотренном Федеральным законом Российской Федерации от 10 января 2002 года № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи». 10.7. Стороны вправе изготовить копию настоящего Договора в письменном виде в бумажной форме. 10.8. Приложения №1,2 к Договору являются его неотъемлемыми частями. Приложение № 1 – Локальные сметы. Приложение № 2 – Техническое задание. 11. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный академический Мариинский театр» Адрес: 190000, Санкт-Петербург, Театральная пл., д.1, т. 714-44-41 ИНН 7812024600 КПП 783801001 УФК по СПб Мариинский театр (Мариинский театр л\с 20726У52883) ГРКЦ ГУ Банка России по СанктПетербургу Р/с № 40501810300002000001 БИК 044030001 ОКОНХ 93611 ОКПО 02189970 Заказчик: Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный академический Мариинский театр» __________________ / М.П. Согласование: Главный бухгалтер Начальник ПФО Юр.служба Главный инженер Подрядчик: ___________________ / М.П. Бабушкина М.В. Мишеева В.И. Замятина А.Ю. Процышен Н.Д. Приложение №1 к Договору №80/12-ОАЭФ от _________________ Утверждаю: Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный академический Мариинский театр» __________________ /______________ М.П. Подрядчик: ________________/________________ М.П. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №01-0912-00-ЭС.С Реконструкция кабельных коммуникаций 0,4 кВ Основание: Проект 0912-00-ЭС.С Сметная стоимость в том числе: 13713.23 тыс. руб. оборудования 0 тыс. руб. монтажных работ 8692.49 тыс. руб. строительных работ 5020.74 тыс. руб. Нормативная трудоемкость 12.41 тыс. чел. час. Средства на оплату труда 1250.54 тыс. руб. Смета составлена в ценах 2001г.(База НСИ: ГОСЭТАЛОН-2012) с пересчетом в текущие на июль 2012г.(ТССЦ ЦМЭЦ 07.2012.Табл.1) года Стоимость единицы, руб. № Шифр и номер п/п позиции норматива Наименование работ и затрат Количество и единица измерения всего эксплуатации машин Общая стоимость, руб. всего оплаты труда эксплуатации машин Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч 1 2 3 4 оплаты труда в т. ч. оплаты труда 5 6 7 в т. ч. оплаты труда на единицу всего 9 10 11 8 1.Земляные работы Земляные работы, выполняемые мех. способом 1 2 3 4 5 ТЕР-01-01-003-07 ТЧ ПРИЛ1.12 П3.36 Козп=1,25; Кэм=1,25 ТЕР-01-01-013-07 ТЕР-01-01-013-07 ТЧ ПРИЛ1.12 П3.46 Козп=1,1; Кэм=1,1 ТЕР-01-01-033-01 ТЕР-01-01-033-01 РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН» ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА» С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ: 0,65 (0,5-1) М3, ГРУППА ГРУНТОВ 1 (ПРИ УСТРОЙСТВЕ ТРАНШЕЙ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ) Козп=11,068 Кэм=4,26 (Инд ЦМЭЦ 07 2012, п.) НР=81% (НР=534) СП=40% (СП=264) РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ: 0,65 (0,5-1) М3, ГРУППА ГРУНТОВ 1 Козп=11,068 Кмат=5,147 Кэм=4,51 (Инд ЦМЭЦ 07 2012, п.) НР=81% (НР=689) СП=40% (СП=340) РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ: 0,65 (0,5-1) М3, ГРУППА ГРУНТОВ 1 (ВЯЗКИЕ ГРУНТЫ ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ, СИЛЬНО НАЛИПАЮЩИЕ НА СТЕНКИ И ЗУБЬЯ КОВША ОДНОКОВШОВЫХ ЭКСКАВАТОРОВ (КРОМЕ ГРУНТОВ 5-6 ГРУППЫ)) Козп=11,068 Кмат=5,147 Кэм=4,51 (Инд ЦМЭЦ 07 2012, п.) НР=81% (НР=76) СП=40% (СП=38) ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ: 59 КВТ (80 Л.С.), ГРУППА ГРУНТОВ 1 Козп=11,068 Кэм=5,708 (Инд ЦМЭЦ 07 2012, п.) НР=81% (НР=141) СП=40% (СП=70) ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С 0,1309 18700,12 17604,66 1000М3 ГРУНТА 1095,46 3945,6 0,1495 20794,95 19791,32 1000М3 ГРУНТА 979,85 4705,89 0,0151 22872,08 21770,46 1000М3 ГРУНТА 1077,84 5176,48 0,1309 4027,05 4027,05 1000М3 ГРУНТА 0,04 2448 4027,05 2305 10,38 1,36 9,28 1,39 10,21 0,15 516 3109 146 2959 704 345 16 329 78 527 1329,05 4027,05 143 527 174 161 161 6 7 ССЦ01-408-9040001П 0 ТЕР-01-02-005-01 ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ: 59 КВТ (80 Л.С.), ГРУППА ГРУНТОВ 1 Козп=11,068 Кэм=5,708 (Инд ЦМЭЦ 07 2012, п.) НР=81% (НР=43) СП=40% (СП=21) ПЕСОК КАРЬЕРНЫЙ (С УЧЕТОМ ДОСТАВКИ ПОСТАВЩИКОМ) УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ: 1-2 Козп=11,068 Кэм=6,132 (Инд ЦМЭЦ 07 2012, п.) НР=81% (НР=2565) СП=40% (СП=1267) 1000М3 ГРУНТА 44 1329,05 300,96 53 13242 М3 1,709 2621,4 1176,36 100М3 ГРУНТА 1445,04 407,75 Итого: Земляные работы, выполняемые мех. способом 4480 2470 2010 12,53 21,41 697 24312 2775 8291 2222 24 Земляные работы, выполняемые вручную 8 9 10 11 ТЕР-01-02-055-01 ТЕР-01-02-055-07 ТЧ П1.1.57; ПРИЛ1.12 П3.187 Козп=1,2 ТЧ ПРИЛ1.12 П3.183 Козп=1,1 ТЕР-01-02-055-07 ТЧ ПРИЛ1.12 П3.189 Козп=1,15 ТЕР-01-02-055-07 РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ С КРЕПЛЕНИЯМИ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2 М, ГЛУБИНОЙ: ДО 2 М, ГРУППА ГРУНТОВ 1 Козп=11,068 (Инд ЦМЭЦ 07 2012, п.) НР=68% (НР=983) СП=36% (СП=521) ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ (СИЛЬНО НАЛИПАЮЩЕГО НА ИНСТРУМЕНТЫ ГРУНТА) Козп=11,068 (Инд ЦМЭЦ 07 2012, п.) НР=68% (НР=3932) СП=36% (СП=2082) РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ С КРЕПЛЕНИЯМИ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2 М, ГЛУБИНОЙ: ДО 3 М, ГРУППА ГРУНТОВ 1 (В МЕСТАХ, НАХОДЯЩИХСЯ НА РАСТОЯНИИ ДО 1 М ОТ КАБЕЛЕЙ, ПРОЛОЖЕННЫХ В ТРУБОПРОВОДАХ ИЛИ КОРОБАХ, А ТАКЖЕ ОТ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ) Козп=11,068 (Инд ЦМЭЦ 07 2012, п.) НР=68% (НР=383) СП=36% (СП=203) РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ С 0,102 14180,88 100М3 ГРУНТА 14180,88 0,197 29351,01 100М3 ГРУНТА 29351,01 0,022 25570,95 100М3 ГРУНТА 25570,95 2,012 28128,05 1446 1446 125 12,75 5782 5782 258,72 50,97 563 563 225,4 4,96 56594 56594 247,94 498,86 ТЧ ПРИЛ1.12 П3.183 Козп=1,1 ТЧ ПРИЛ1.12 П3.189 Козп=1,15 12 13 14 15 16 17 ТЕР-01-02-068-02 ТЕР-01-02-068-01 ТЕР-01-02-067-03 ТЕР-01-02-061-01 ТЕР-01-02-061-01 ССЦ01-408-9040001П 0 КРЕПЛЕНИЯМИ В ТРАНШЕЯХ 100М3 ШИРИНОЙ ДО 2 М, ГЛУБИНОЙ: ДО 3 М, ГРУНТА ГРУППА ГРУНТОВ 1 (СИЛЬНО НАЛИПАЮЩЕГО НА ИНСТРУМЕНТЫ ГРУНТА) (В МЕСТАХ, НАХОДЯЩИХСЯ НА РАСТОЯНИИ ДО 1 М ОТ КАБЕЛЕЙ, ПРОЛОЖЕННЫХ В ТРУБОПРОВОДАХ ИЛИ КОРОБАХ, А ТАКЖЕ ОТ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ) Козп=11,068 (Инд ЦМЭЦ 07 2012, п.) НР=68% (НР=38484) СП=36% (СП=20374) ВОДООТЛИВ: ИЗ КОТЛОВАНОВ 0,16 Козп=11,068 Кэм=8,541 (Инд ЦМЭЦ 07 100М3 2012, п.) ГРУНТА НР=68% (НР=1712) СП=36% (СП=906) ВОДООТЛИВ: ИЗ ТРАНШЕЙ 1,82 Козп=11,068 Кэм=8,541 (Инд ЦМЭЦ 07 100М3 2012, п.) ГРУНТА НР=68% (НР=16378) СП=36% (СП=8671) КРЕПЛЕНИЕ ДОСКАМИ СТЕНОК 5,33 КОТЛОВАНОВ И ТРАНШЕЙ ШИРИНОЙ: 100М2 ОТ 2 ДО 3 М, ГЛУБИНОЙ ДО 3 М В КРЕПЛЕНИ ГРУНТАХ МОКРЫХ Й Козп=11,068 Кмат=3,919 Кэм=6,834 (Инд ЦМЭЦ 07 2012, п.) НР=68% (НР=20781) СП=36% (СП=11002) Объем: Ф60 = 36+497 ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ 2,333 КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА 100М3 ГРУНТОВ: 1 ГРУНТА Козп=11,068 (Инд ЦМЭЦ 07 2012, п.) НР=68% (НР=14250) СП=36% (СП=7544) ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ 0,069 КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА 100М3 ГРУНТОВ: 1 ГРУНТА Козп=11,068 (Инд ЦМЭЦ 07 2012, п.) НР=68% (НР=422) СП=36% (СП=223) ПЕСОК КАРЬЕРНЫЙ (С УЧЕТОМ 7,59 ДОСТАВКИ ПОСТАВЩИКОМ) М3 28128,05 21744,96 21744,96 3479 3479 15733,27 18291,41 18291,41 2517 33290 33290 13233,79 9488,75 755,16 24085 50575 30560 20956 620 4025 50,1 267,03 20956 88,5 206,47 620 88,5 6,11 5733,56 8982,24 8982,24 8982,24 8982,24 300,96 2284 Итого: Земляные работы, выполняемые вручную 175589 116521 40794 26602 1047 Итого: 1.Земляные работы 199901 119296 49085 28824 1071 2. Прокладка наружных сетей электроснабжения 2.1.Прокладка трубопровода методом ГНБ ГНБ 18 ТЕР-34-02-019-06 УСТРОЙСТВО ПЕРЕХОДОВ В ГРУНТАХ I-III ГРУППЫ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ТРУБ ДИАМЕТРОМ СВЫШЕ 160 ММ ДО 300 ММ ЧЕРЕЗ АВТОМОБИЛЬНЫЕ, ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ И ДРУГИЕ КОММУНИКАЦИИ С ПОМОЩЬЮ УСТАНОВОК ГОРИЗОНТАЛЬНОНАПРАВЛЕННОГО БУРЕНИЯ И ПРОХОДЧЕСКИХ МАШИН С ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ: 200 КН Козп=11,068 Кмат=4,654 Кэм=2,2 (Инд ЦМЭЦ 07 2012, п.) НР=85% (НР=60338) СП=52% (СП=36913) 165 6456,76 5430,9 1М 39,96 390,26 Итого: ГНБ 1065365 6593 896098 0,31 51,15 64393 1065365 6593 896098 64393 51 Протаскивание ПЭ труб в футляры 19 ТЕР-16-04-002-08 ПРОТАСКИВАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ: 90 ММ В ТРУБЫ ПНД ДИАМЕТРОМ 300ММ (в.т.ч. резервных 165м) Козп=11,068 Кмат=5,05 Кэм=5,217 (Инд ЦМЭЦ 07 2012, п.) НР=109% (НР=266769) СП=66% (СП=161530) Объем: Ф45 = 990+165 11,55 27689,4 8709 100М ТРУБОПРО ВОДА 18664,52 2525,16 Итого: Протаскивание ПЭ труб в футляры 319813 215576 100589 145 1674,75 29166 319813 215576 100589 29166 1675 Затягивание кабеля в проложенные трубы 20 ТЕРм-08-02-148-05 КАБЕЛЬ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, МАССА 1 М КАБЕЛЯ: ДО 9 КГ Козп=11,068 Кмат=4,424 Кэм=5,707 (Инд ЦМЭЦ 07 2012, п.) НР=81% (НР=52058) СП=52% (СП=33420) 9,9 13225,88 8042,42 100М КАБЕЛЯ 4789,9 1701,93 130936 47420 79620 36,8 364,32 16849 Итого: Затягивание кабеля в проложенные трубы 130936 47420 79620 16849 364 Итого: 2.1.Прокладка трубопровода методом ГНБ 1516114 269589 1076307 110408 2090 2.2.Прокладка наружных сетей электроснабжения Устройство теплоизоляции 21 ТЕР-11-01-008-03 УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ЗАСЫПНОЙ: КЕРАМЗИТОВОЙ Козп=11,068 Кмат=4,925 Кэм=7,11 (Инд ЦМЭЦ 07 2012, п.) НР=105% (НР=173) СП=60% (СП=99) 0,52 1672,86 162,32 1 М3 ИЗОЛЯЦИИ 253,68 64,31 Итого: Устройство теплоизоляции 870 132 84 2,2 1,14 33 870 132 84 33 2658 3492 1 Укладка п/э труб 22 23 ТЕР-22-06-011-01 ТЕР-22-01-021-03 24 ССЦ01-507-2063 ПРИМ. 25 ТЕР-22-01-021-03 26 ПОДВЕШИВАНИЕ ПОДЗЕМНЫХ 18 КОММУНИКАЦИЙ ПРИ ПЕРЕСЕЧЕНИИ 1М КОРОБА ИХ ТРАССОЙ ТРУБОПРОВОДА, ПЛОЩАДЬ СЕЧЕНИЯ КОРОБОВ: ДО 0,1 М2 Козп=11,068 Кмат=3,408 Кэм=5,989 (Инд ЦМЭЦ 07 2012, п.) НР=111% (НР=3336) СП=71% (СП=2134) УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ 0,5122 ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ 1КМ ДИАМЕТРОМ: 100 ММ (В Т.Ч . ТРУБОПРО РЕЗЕРВНЫЕ 25М.) ВОДА Козп=11,068 Кмат=8,366 Кэм=5,203 (Инд ЦМЭЦ 07 2012, п.) НР=111% (НР=19090) СП=71% (СП=12211) Объем: Ф50 = (487.2+25)/1000 ТРУБЫ ИЗ ПНД ГОФРИРОВАННЫЕ 51,7322 ПЭ100, SDR 11, ДН=110 ММ (ДЛЯ 10М ПОВОРОТОВ И В ПРОХОДАХ) УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ 1,0616 ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ 1КМ ДИАМЕТРОМ: 100 ММ Козп=11,068 Кмат=8,366 Кэм=5,203 (Инд ТРУБОПРО ВОДА ЦМЭЦ 07 2012, п.) НР=111% (НР=39565) СП=71% (СП=25307) ПРАЙС ЗАО ООО ТРУБЫ ИЗ ПНД ПЭ 100 SDR 21, ДН=90 1 072,216 "ИКАПЛАСТ" ММ М МЗ=153.40*1.03/1.18 629,4 193,98 147,65 19,26 46203,14 17563,92 28294,79 5281,76 3331,07 11329 1,28 23,04 225,04 115,27 225,04 238,9 347 23665 14493 8996 2705 172324 46203,14 17563,92 28294,79 5281,76 133,9 49049 30037 18646 5607 143570 Итого: Укладка п/э труб 399937 47188 31134 8659 40810 68521 377 Прокладка кабеля в трубах 27 ТЕРм-08-02-148-05 КАБЕЛЬ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ 8,52 13225,88 8042,42 112684 36,8 313,54 28 29 30 31 ТЕРм-08-02-142-01 ПРИМ. ТЕРм-08-02-148-05 ТЕРм-08-02-143-01 ТЕРм-08-02-165-03 ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, МАССА 1 М КАБЕЛЯ: ДО 9 КГ ( в а/ц трубах) Козп=11,068 Кмат=4,424 Кэм=5,707 (Инд ЦМЭЦ 07 2012, п.) НР=81% (НР=44801) СП=52% (СП=28761) УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ В ТРАНШЕЕ Козп=11,068 Кмат=11,068 Кэм=5,736 (Инд ЦМЭЦ 07 2012, п.) НР=81% (НР=435) СП=52% (СП=279) КАБЕЛЬ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, МАССА 1 М КАБЕЛЯ: ДО 9 КГ ( в гофр. ПНД Козп=11,068 Кмат=4,424 Кэм=5,707 (Инд ЦМЭЦ 07 2012, п.) НР=81% (НР=28185) СП=52% (СП=18094) ПОКРЫТИЕ КАБЕЛЯ, ПРОЛОЖЕННОГО В ТРАНШЕЕ: КИРПИЧОМ ОДНОГО КАБЕЛЯ Козп=11,068 Кмат=11,068 Кэм=5,736 (Инд ЦМЭЦ 07 2012, п.) НР=81% (НР=398) СП=52% (СП=255) МУФТА КОНЦЕВАЯ ЭПОКСИДНАЯ ДЛЯ 3-ЖИЛЬНОГО КАБЕЛЯ НАПРЯЖЕНИЕМ: 1 КВ, СЕЧЕНИЕ ОДНОЙ ЖИЛЫ ДО 185 ММ2 Козп=11,068 Кмат=6,749 Кэм=6,709 (Инд ЦМЭЦ 07 2012, п.) НР=81% (НР=52849) СП=52% (СП=33928) 100М КАБЕЛЯ 4789,9 1701,93 0,309 7719,04 6838,8 100М КАБЕЛЯ 862,97 872,6 5,36 13225,88 8042,42 100М КАБЕЛЯ 4789,9 1701,93 0,309 6675,21 5810,91 100М КАБЕЛЯ 847,37 741,45 36 4877,32 3969,18 1ШТ 878,58 933,81 14500 2385 267 2113 6,63 2,05 36,8 197,25 6,51 2,01 6,75 243 270 70891 25674 43108 9122 2063 262 1796 229 175584 31629 142891 33617 Итого: Прокладка кабеля в трубах 363607 98642 258429 57738 758 Итого: 2.2.Прокладка наружных сетей электроснабжения 764414 145962 289647 66430 1136 2.3. Материалы 32 33 34 ПРАЙС ЗАО ООО ТРУБЫ (ФУТЛЯР) ИЗ ПНД ПЭ 100 SDR "ИКАПЛАСТ" 21, ДН=300 ММ МЗ=1846*1.03/1.18 168,3 ПРАЙС ЗАО ООО ТРУБЫ ИЗ ПНД ПЭ 100 SDR 21, ДН=90 "ИКАПЛАСТ" ММ МЗ=153.40*1.03/1.18 1 155 ССЦ01-501-9003245П 0 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ В ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СИЛАНОЛЬСШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА, БРОНИРОВАННЫЙ, С НАРУЖНЫМ ПОКРОВОМ ИЗ ПВХ ПЛАСТИКАТА ПВББШП, НАПРЯЖЕНИЕМ 1,0 КВ, ЧИСЛО ЖИЛ – 4 И СЕЧЕНИЕМ 185 ММ2 1611,34 271189 133,9 154655 2,4256 2321122,92 5630116 М М 1000М 35 ССЦ01-408-9040001П 0 36 ССЦ01-404-0129005П 0 37 ПРАЙС ЗАО ПО "Электромонтаж" К=1.02 (Т.Ч. Приложение 8.3.-норма отхода -2%) ПЕСОК КАРЬЕРНЫЙ (С УЧЕТОМ ДОСТАВКИ ПОСТАВЩИКОМ) КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ ЛИЦЕВОЙ, РАЗМЕРОМ 250Х120Х65 ММ ФАСОННЫЙ КРАСНЫЙ М 200 МУФТА КОНЦЕВАЯ SMOE термоусаж. 1кВ 4х185кв.мм, сшит.ПЭ и ПВХ из-я (Raychem) МЗ=1591.73*1.03/1.18 10,56 300,96 3178 32003,39 21762 1389,39 50018 М3 0,68 1000ШТ 36 ШТ. Итого: 2.3. Материалы 6130918 Итого: 2. Прокладка наружных сетей электроснабжения 8411446 415551 1365954 176838 3226 3.Прокладка кабеля в здании к РП, ГРЩ1, ГРЩ2 Установка защитных муфт для заводки кабеля в здание 38 ТЕР-28-03-029-04 корректировка от 29.12.11г. УСТАНОВКА ЗАЩИТНЫХ ТРУБ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ДИАМЕТРОМ 100 ММ ДЛЯ КАБЕЛЯ (ДЛЯ ЗАВОДКИ В ЗДАНИЕ РП, ГРЩ 1, ГРЩ2 Козп=11,068 Кмат=4,305 Кэм=5,811 (Инд ЦМЭЦ 07 2012, п.) НР=97% (НР=1014) СП=52% (СП=543) 0,23 12199,99 384,69 100М 4447,12 94,41 Итого: Установка защитных муфт для заводки кабеля в здание 2806 1023 88 39,2 9,02 22 2806 1023 88 22 9 Прокладка кабеля в сущ. кабель-каналах 39 40 ТЕРм-08-02-403-02 ПРОВОД ГРУППОВОЙ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЙ: В СУЩЕСТВУЮЩИХ КАНАЛАХ СТЕН И ПЕРЕКРЫТИЙ Козп=11,068 Кмат=3,512 Кэм=5,735 (Инд ЦМЭЦ 07 2012, п.) НР=81% (НР=18843) СП=52% (СП=12097) Объем: Ф55 = 316+298+298 ТЕРм-08-03-574-08 РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И 9,12 3051,85 41,12 100М 2545,64 5,2 0,18 20159,64 185,45 27833 23216 375 20 182,4 88,4 15,91 47 3629 2135 33 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ СЕЧЕНИЕМ: ДО 185 ММ2 Козп=11,068 Кмат=2,343 Кэм=4,029 (Инд ЦМЭЦ 07 2012, п.) НР=81% (НР=1731) СП=52% (СП=1111) 100ЖИЛ 11858,37 12,29 Итого: Прокладка кабеля в сущ. кабель-каналах 2 31462 25351 408 49 1634 2 198 Заделка отверстий 41 ТЕРр-69-04-001 ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ В МЕСТАХ ПРОХОДА ТРУБОПРОВОДОВ: В СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ ОШТУКАТУРЕННЫХ Козп=11,068 Кмат=3,252 Кэм=10,477 (Инд ЦМЭЦ 07 2012, п.) НР=66% (НР=1079) СП=40% (СП=654) 0,18 10631,87 13,83 100ОТВЕРС ТИЙ 9071,78 7,19 Итого: Заделка отверстий 1914 78,66 14,16 1 1914 1634 2 1 14 28008 498 72 221 Материалы 42 ССЦ01-501-9003245П 0 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ В ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СИЛАНОЛЬСШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА, БРОНИРОВАННЫЙ, С НАРУЖНЫМ ПОКРОВОМ ИЗ ПВХ ПЛАСТИКАТА ПВББШП, НАПРЯЖЕНИЕМ 1,0 КВ, ЧИСЛО ЖИЛ – 4 И СЕЧЕНИЕМ 185 ММ2 К=1.02 (Т.Ч. Приложение 8.3.-норма отхода -2%) 0,9302 2321122,92 2159109 1000М Итого: Материалы 2159109 Итого: 3.Прокладка кабеля в здании к РП, ГРЩ1, ГРЩ2 2195291 4. Восстановление покрытий Разборка тротурной плитки 43 ТЕРр-68-20-001 ПРИМ. РАЗБОРКА ТРОТУАРОВ И ДОРОЖЕК ИЗ ПЛИТ Козп=11,068 (Инд ЦМЭЦ 07 2012, п.) НР=88% (НР=424) СП=48% (СП=231) Итого: Разборка тротурной плитки 0,25 1926,94 100М2 ОСНОВАНИ Я 1926,94 482 482 482 482 18,68 4,67 5 Устройство оснований 44 45 ТЕР-27-04-001-04 МДС81-35.2004 п.4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 ССЦ01-408-0019 0 УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ: ИЗ ЩЕБНЯ Козп=11,068 Кмат=8,657 Кэм=5,653 (Инд ЦМЭЦ 07 2012, п.) НР=121% (НР=2524) СП=76% (СП=1585) Объем: Ф52 = (115 + 25) * 0.2 ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКА 600, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ 0,28 24393,38 21217,4 100М3 3045,09 4403,27 35,2396 820,06 6830 853 5940 27,82 7,79 1233 28899 М3 Итого: Устройство оснований 35729 853 5940 1233 1743 1731 8 Восстановление а/б покрытий 46 47 ТЕР-27-03-008-04 ТЕР-27-07-001-03 48 ССЦ01-410-9010014П 0 49 ТЕР-27-07-001-04 50 ССЦ01-410-9010020П 0 РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И 0,0862 ОСНОВАНИЙ: АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ 100М3 Козп=11,068 Кэм=5,761 (Инд ЦМЭЦ 07 КОНСТРУК 2012, п.) ЦИЙ НР=121% (НР=2754) СП=76% (СП=1730) Объем: Ф51 = 115 * 0.075 УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ 1,15 ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ 100М2 ДВУХСЛОЙНЫХ: НИЖНИЙ СЛОЙ ИЗ ПОКРЫТИЯ КРУПНОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 4,5 СМ Козп=11,068 Кмат=9,087 Кэм=2,988 (Инд ЦМЭЦ 07 2012, п.) НР=121% (НР=1855) СП=76% (СП=1165) СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ 12,305 ГОРЯЧАЯ ПЛОТНАЯ МАРКИ I, ТИП Б Т КРУПНОЗЕРНИСТАЯ УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ 1,15 ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ 100М2 ДВУХСЛОЙНЫХ: ВЕРХНИЙ СЛОЙ ИЗ ПОКРЫТИЯ ПЕСЧАНОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ Козп=11,068 Кмат=9,087 Кэм=3,026 (Инд ЦМЭЦ 07 2012, п.) НР=121% (НР=1855) СП=76% (СП=1165) СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ 8,2108 ГОРЯЧАЯ ПЛОТНАЯ МАРКИ I, ТИП Г Т ПЕСЧАНАЯ Итого: Восстановление а/б покрытий 40296,81 20078,12 20218,69 6186,68 2465,77 406,25 1328,93 3,54 2833,15 179,8 15,5 10,21 11,74 10,21 11,74 533 2836 1529 467 4 34862 2339 279,48 1328,93 3,54 2899,8 3474 2690 1529 321 4 23810 67672 4801 2519 541 39 Устройство покрытий из тротуарной плитки 51 52 ТЕР-27-07-005-01 ССЦ01-403-9137024П 0 УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ, КОЛИЧЕСТВО ПЛИТКИ ПРИ УКЛАДКЕ НА 1 М2: 40 ШТ. Козп=11,068 Кмат=4,563 Кэм=5,755 (Инд ЦМЭЦ 07 2012, п.) НР=121% (НР=4118) СП=76% (СП=2586) ПЛИТКИ ТРОТУАРНЫЕ, РАЗМЕР 220Х110Х60 ММ "ВОЛНА", СЕРЫЕ 2,5 1452,95 78,38 10М2 1351,62 9,52 25,5 446,55 3632 3379 196 10,5 26,25 24 11387 М2 Итого: Устройство покрытий из тротуарной плитки 15019 3379 196 24 26 Устройство газонов 53 54 55 56 ТЕР-47-01-046-04 ТЕР-47-01-046-05 ТЕР-47-01-046-06 ССЦ01-414-0312 0 ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНА С ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ СЛОЕМ 15 СМ: ВРУЧНУЮ Козп=11,068 Кмат=4,091 (Инд ЦМЭЦ 07 2012, п.) НР=98% (НР=42) СП=72% (СП=31) НА КАЖДЫЕ 5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К <НОРМАМ/РАСЦЕНКАМ> С 47-1-46-1 ПО 47-1-46-4 Козп=11,068 Кмат=4,091 (Инд ЦМЭЦ 07 2012, п.) НР=98% (НР=6) СП=72% (СП=4) ПОСЕВ ГАЗОНОВ ПАРТЕРНЫХ, МАВРИТАНСКИХ И ОБЫКНОВЕННЫХ ВРУЧНУЮ Козп=11,068 Кмат=8,657 Кэм=5,689 (Инд ЦМЭЦ 07 2012, п.) НР=98% (НР=12) СП=72% (СП=9) ОВСЯНИЦА Итого: Устройство газонов Итого: 4. Восстановление покрытий 0,01 10742,14 100М2 4298,81 0,01 2735,6 100М2 587,82 0,01 2275,73 1403,19 100М2 685,55 479,13 0,02 118,32 107 43 40 0,4 27 6 5,47 0,05 23 7 5,99 0,06 14 5 2 КГ 159 56 14 5 1 119061 9571 8669 1803 78 5.Прочие работы Демонтаж трубных блоков 57 ТЕР-46-04-003-08 ПРИМ. РАЗБОРКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1 М3 ПРИ ПОМОЩИ ОТБОЙНЫХ МОЛОТКОВ ИЗ БЕТОНА МАРКИ: 200 (трубных блоков) Козп=11,068 Кмат=3,557 Кэм=5,755 (Инд ЦМЭЦ 07 2012, п.) НР=94% (НР=288273) СП=56% (СП=171737) 50 10913,18 6778,64 1 М3 4001,86 2131,59 Итого: Демонтаж трубных блоков 545659 200093 338932 34,7 1735 106580 545659 200093 338932 106580 1735 Вывоз грунта 58 СПГ-310-3030-1 ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ НА РАССТОЯНИЕ 30 КМ АВТОМОБИЛЯМИСАМОСВАЛАМИ РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА - КЛАСС ГРУЗА 1 Объем: Ф61 = 164.6 * 1.6 263,36 137,83 36299 Т Итого: Вывоз грунта 36299 Погрузка и вывоз строительного мусора 59 60 61 62 СПГ-311-1-146-1 Изм. март 2007 СПГ-311-1-148-1 СПГ-311-1-148-1 СПГ-310-3030-1 МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ - ПОГРУЗКА (материалов от разборки трот. плит) НР=100% (НР=202) СП=60% (СП=121) Объем: Ф53 = 25*0.06*2.4 МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ С ПОГРУЗКОЙ ЭКСКАВАТОРАМИ ЕМКОСТЬЮ КОВША ДО 0,5 М ПОГРУЗКА (лома а/б) НР=100% (НР=80) СП=60% (СП=48) Объем: Ф54 = 8.625*2.2 МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ С ПОГРУЗКОЙ ЭКСКАВАТОРАМИ ЕМКОСТЬЮ КОВША ДО 0,5 М ПОГРУЗКА (трубных блоков) НР=100% (НР=504) СП=60% (СП=302) Объем: Ф62 = 50*2.4 ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ НА РАССТОЯНИЕ 30 КМ АВТОМОБИЛЯМИСАМОСВАЛАМИ РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА - КЛАСС ГРУЗА 1 () Объем: Ф63 = 22.575 + 120 Итого: Погрузка и вывоз строительного мусора 3,6 56,2 ТОННА 56,2 18,975 18,73 ТОННА 120 18,73 202 355 18,73 18,73 137,83 2,08 80 2248 2248 4,2 137,83 0,58 355 4,2 ТОННА 142,575 202 504 19651 19651 Т 22456 202 22254 2 584 Итого: 5.Прочие работы Итого по смете: Прямые затраты Материальные затраты, в т.ч. Материалы, учтенные расценками Материалы, не учтенные расценками Основная зарплата Эксплуатация машин в тч ЗП машинистов Накладные расходы Сметная прибыль ОЗП с учетом стесненности ЭМ с учетом стесненности ЗМ с учетом стесненности Итого в текущих ценах НР с учетом стесненности СП с учетом стесненности Итого без НДС НДС Всего по смете 604414 200295 361186 107164 1737 11530113 772721 1785392 314701 6335 11530113 8935701 215294 8720407 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 18 % 772721 1785392 314701 994686 601576 888629 2053201 361906 11877531 1143889 691812 13713232 2468382 16181614 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-0912-00-ЭС.С Временное электроснабжение при реконструкции кабельных коммуникаций 0,4кВ Основание: Проект 0912-00-ЭС.С Сметная стоимость в том числе: 1750.75 тыс. руб. оборудования 0 тыс. руб. монтажных работ 810.78 тыс. руб. строительных работ 939.97 тыс. руб. Нормативная трудоемкость 2.90 тыс. чел. час. Средства на оплату труда 280.49 тыс. руб. Смета составлена в ценах 2000г.(База НСИ: ГОСЭТАЛОН-2012) с пересчетом в текущие на июль 2012г.(ТССЦ ЦМЭЦ 07.2012г.) Стоимость единицы, руб. № Шифр и номер п/п позиции норматива 1 Наименование работ и затрат 2 3 Количество и единица измерения 4 всего эксплуатации машин оплаты труда в т. ч. оплаты труда 5 6 Общая стоимость, руб. эксплуатации машин оплаты труда всего 7 8 Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел-ч в т. ч. оплаты труда на единицу всего 9 10 11 1.Устройство заземления опор Земляные работы 1 2 ТЕР-01-02-057-01 ТЕР-01-02-061-01 РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ: 1 Козп=11,068 (Инд ЦМЭЦ 07 2012, п.) НР=68% (НР=456) СП=36% (СП=241) Объем: Ф31 = (0.8 * 0.8 * 0.7) * 12 ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ: 1 Козп=11,068 (Инд ЦМЭЦ 07 2012, п.) НР=68% (НР=328) СП=36% (СП=174) Итого: Земляные работы 0,0538 12459,47 100М3 ГРУНТА 12459,47 0,0538 8982,24 100М3 ГРУНТА 8982,24 670 670 118 6,35 483 483 88,5 4,76 1153 1153 Заземление 11 3 4 ТЕР-33-03-004-02 ССЦ01-101-1641 0 ЗАБИВКА ВЕРТИКАЛЬНЫХ 12 ЗАЗЕМЛИТЕЛЕЙ ВРУЧНУЮ НА 1 ГЛУБИНУ ДО 3 М Козп=11,068 Кмат=3,599 Кэм=4,585 (Инд ЗАЗЕМЛИТ ЕЛЬ ЦМЭЦ 07 2012, п.) НР=89% (НР=830) СП=48% (СП=448) СТАЛЬ УГЛОВАЯ РАВНОПОЛОЧНАЯ, 0,1131 МАРКА СТАЛИ ВСТ3КП2, РАЗМЕРОМ Т 50X50X5 ММ 89,79 10,5 1077 933 126 0,68 8,16 77,81 22647,23 2561 Итого: Заземление 3638 933 126 8 Итого: 1.Устройство заземления опор 4791 2086 126 19 2.Устройство тросовой проводки Прокладка кабеля 0.4кВ 5 6 7 8 ТЕР-33-02-001-05 ТЕР-33-03-001-03 ТЕР-33-04-016-05 ТЕР-33-01-016-10 УСТАНОВКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ МАССОЙ ДО 0,5 Т Козп=11,068 Кмат=15,327 Кэм=4,477 (Инд ЦМЭЦ 07 2012, п.) НР=89% (НР=38089) СП=48% (СП=20543) Объем: Ф30 = 0.815 * 64 ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ВЛ И ОРУ МАССОЙ: ДО 2 Т Козп=11,068 Кэм=4,802 (Инд ЦМЭЦ 07 2012, п.) НР=89% (НР=13112) СП=48% (СП=7072) Объем: Ф29 = 1.3 * 64 РАЗВОЗКА КОНСТРУКЦИЙ И МАТЕРИАЛОВ ОПОР ВЛ 0,38-10 КВ ПО ТРАССЕ: МАТЕРИАЛОВ ОСНАСТКИ ОДНОСТОЕЧНЫХ ОПОР Козп=11,068 Кэм=6,89 (Инд ЦМЭЦ 07 2012, п.) НР=89% (НР=557) СП=48% (СП=300) УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ ОПОР АНКЕРНО-УГЛОВЫХ, СВОБОДНОСТОЯЩИХ: ОДНОСТОЕЧНЫХ МАССОЙ ДО 5 Т Козп=11,068 Кмат=6,406 Кэм=5,919 (Инд ЦМЭЦ 07 2012, п.) НР=89% (НР=20729) СП=48% (СП=11180) Объем: Ф42 = (66 * 28.29 + 80 * 18.4 + 24 * 7.88) / 1000 0,5216 149470,23 97784,44 100М3 КОНСТРУК ЦИЙ 51685,79 30365,17 83,2 584,97 514,58 1Т КОНСТРУК ЦИЙ 70,39 106,7 12 101,12 73,45 1 ОПОРА 27,67 24,46 3,5283 14881,81 10642,54 1 Т ОПОР 4239,27 2362,02 77964 26959 51005 426,08 222,24 0,61 50,75 0,25 3 31,14 109,87 15838 48670 5856 42814 8877 1213 332 881 294 52507 14957 37550 8334 12 опор,где: : труба прям.160х160х6 L=66м (Вес 28.29кг/м.п); Швеллер 20 L=80м.(вес 18.4кг/м.п); тр.D65 L=24м.(вес 7.88кг/м.п.) 9 10 ТЕР-33-01-029-04 ТЕР-33-04-010-03 ПРИМ. ПОДВЕСКА ТРОСОВ В АНКЕРНОМ ПРОЛЕТЕ С ПЕРЕСЕЧЕНИЕМ ПРЕПЯТСТВИЙ: АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ЛИНИЙ СВЯЗИ, ВЛ ДО 10 КВ Козп=11,068 Кэм=5,224 (Инд ЦМЭЦ 07 2012, п.) НР=89% (НР=2763) СП=48% (СП=1490) ПОДВЕСКА ТРОСОВ ВЛ 0.4 КВ Козп=11,068 Кмат=2,538 Кэм=5,818 (Инд ЦМЭЦ 07 2012, п.) НР=89% (НР=2232) СП=48% (СП=1204) Объем: Ф50 = 0.6927-0.3102 2 4146,64 2869,28 1 ПРОЛЕТ 1277,36 274,6 0,3825 10831,03 5515,46 1 КМ ЛИНИИ 5299,25 1257,32 Итого: Прокладка кабеля 0.4кВ 8293 12 ССЦ01-101-1763 0 13 ССЦ01-101-1714 0 БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 14 ССЦ01-509-0158 0 ПЛАКАТ ПО ТБ 15 ССЦ01-103-1548004П 0 ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ КВАДРАТНЫЕ (ГОСТ 8639-82) РАЗМЕРОМ 160Х160 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 6 ММ (ЭЛЕМЕНТЫ ОПОР) Объем: Ф61 = 66*0.1 10%-10ти-кратная оборачиваемость L=66м (ГОСТ 30245-03, вес трубы кв. 160х160х6 -28.29кг/м.п.) ШВЕЛЛЕРЫ № 20 СТАЛЬ МАРКИ СТ3ПС ГОСТ 8240-72 (ЭЛЕМЕНТЫ ОПОР) Объем: Ф62 = 80 * 18.4 / 1000 * 0.1 16 ССЦ01-403-8012 0 4143 ССЦ01-101-3690 0 2274,89 14559 25050,53 15637 63266,71 6327 2636,9 316 764,35 5045 25454,22 3747 ШТ 0,6242 Т 0,1 Т 0,12 100ШТ 6,6 М 0,1472 Т 10,53 21,06 2027 2110 40,1 15,34 481 192790 6,4 5738 549 Материалы с учетом износа БЛОКИ БЕТОННЫЕ ФУНДАМЕНТНЫЕ ФБС24-4-6 /БЕТОН В7,5 (М100), ОБЪЕМ 0,543 М3, РАСХОД АРМАТУРЫ 1,46 КГ/М3 Объем: Ф60 = 64*0.1 64шт.- 10%-10ти-кратная оборачиваемость МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ Объем: Ф37 = 0.1545 / 100 * 6.313 * 64 11 2555 52686 140098 34373 422 10%-10ти-кратная оборачиваемость L=80м ( ГОСТ 8240-72 , вес швеллера №20 -18.4кг/м.п.) 17 18 19 ССЦ01-103-0055 0 ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ ОЦИНКОВАННЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 65 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4 ММ(ЭЛЕМЕНТЫ ОПОР) К=1.03-норма расхода; 10%-10тикратная оборачиваемость тр.D65 L=24м.( ГОСТ3262-75 вес 7.88кг/м.п.) ПРАЙС ГК "АКТИ- ТРОС 9,0мм ГОСТ 3071-88 (канат смА1 ТРЕЙД (пог.м) МЗ=36.86*1.03/1.18 Объем: Ф63 = 692.7*1.03*0.2 К=1.03-норма расхода Приложение 33.5 (Примечание) ; 20%-5 ти-кратная оборачиваемость ССЦ01-500-9369- ЗАЖИМЫ ТРОСОВЫЕ К676 16КН 002П 0 20 ПРАЙС ОАО АНКЕР ПРОХОДНОЙ К809 "ЭЛЕКТРОМОНТА МЗ=187.09*1.03/1.18 Ж" 21 ССЦ01-103-9163002П 0 МУФТЫ НАТЯЖНЫЕ К805 22 ПРАЙС ООО "СветЭлектро" ПЕРФОЛЕНТА 20ММ МЗ=44.21*1.03/1.18 23 ССЦ01-501-9003245П 0 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ В ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СИЛАНОЛЬСШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА, БРОНИРОВАННЫЙ, С НАРУЖНЫМ ПОКРОВОМ ИЗ ПВХ ПЛАСТИКАТА ПВББШП, НАПРЯЖЕНИЕМ 1,0 КВ, ЧИСЛО ЖИЛ – 4 И СЕЧЕНИЕМ 185 ММ2 Объем: Ф47 = 630 * 1.03 * 0.2 К=1.03-норма расхода Приложение 33.5 (Примечание) 20%-5ти-кратная оборачиваемость 2,472 272,49 674 32,17 4591 121,8 29232 163,31 9799 550,75 33045 38,59 9262 0,1298 2321122,92 301282 М 142,6962 М 240 ШТ 60 ШТ 60 ШТ 240 М 1000М Итого: Материалы с учетом износа 433516 Итого: 2.Устройство тросовой проводки 626306 52686 3.Прокладка кабеля по стенам и конструкциям 140098 34373 422 3.1.Прокладка кабеля в арках по стойкам 24 25 ТЕРм-08-02-152-06 СТОЙКА СБОРНЫХ КАБЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ (БЕЗ ПОЛОК), МАССА: ДО 4 КГ Козп=11,068 Кмат=2,22 Кэм=4,016 (Инд ЦМЭЦ 07 2012, п.) НР=81% (НР=1667) СП=52% (СП=1070) ТЕРм-08-02-147-05 КАБЕЛЬ ДО 35 КВ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПОВОРОТАХ И В КОНЦЕ ТРАССЫ, МАССА 1 М КАБЕЛЯ: ДО 9 КГ Козп=11,068 Кмат=2,855 Кэм=5,7 (Инд ЦМЭЦ 07 2012, п.) НР=81% (НР=14274) СП=52% (СП=9163) 0,54 6389,71 1477,93 100ШТ 3696,49 115,44 3,3 10161,36 5671,44 100М КАБЕЛЯ 4034,95 1305,14 Итого: 3.1.Прокладка кабеля в арках по стойкам 3450 1996 798 28,4 15,34 31 102,3 62 33532 13315 18716 4307 36982 15311 19514 4369 118 3.2. Прокладка кабеля в здании (ГРЩ1, ГРЩ2) Установка гильз из а/ц труб 26 ТЕР-28-03-029-04 корректировка от 29.12.11г. УСТАНОВКА ЗАЩИТНЫХ ТРУБ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ДИАМЕТРОМ 100 ММ ДЛЯ КАБЕЛЯ (для заводки 6 труб в ГРЩ1, 4 труб в ГРЩ2) Козп=11,068 Кмат=4,305 Кэм=5,811 (Инд ЦМЭЦ 07 2012, п.) НР=97% (НР=220) СП=52% (СП=118) 0,05 12199,99 384,69 100М 4447,12 94,41 Итого: Установка гильз из а/ц труб 610 222 19 39,2 1,96 5 610 222 19 5 251 27 2 Прокладка кабеля 27 28 ТЕРм-08-02-412-08 ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ: ДО 240 ММ2 Козп=11,068 Кмат=3,953 Кэм=5,736 (Инд ЦМЭЦ 07 2012, п.) НР=81% (НР=206) СП=52% (СП=132) ТЕРм-08-04-744-14 КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПО 0,05 7579,37 548,19 100М 5002,18 69,95 3,6 16266,65 615,27 379 39,3 1,97 98,1 353,16 3 58560 45967 2215 29 30 ВСЕЙ ДЛИНЕ, МАССА 1 М КАБЕЛЯ: ДО 9 КГ Козп=11,068 Кмат=3,193 Кэм=5,725 (Инд ЦМЭЦ 07 2012, п.) НР=81% (НР=37546) СП=52% (СП=24104) ТЕРм-08-03-574-08 РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ СЕЧЕНИЕМ: ДО 185 ММ2 Козп=11,068 Кмат=2,343 Кэм=4,029 (Инд ЦМЭЦ 07 2012, п.) НР=81% (НР=961) СП=52% (СП=617) ТЕРм-08-02-155-01 ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ПРОХОДОВ ПРИ ПРИМ. ВВОДЕ КАБЕЛЕЙ В ПОМЕЩЕНИЯ УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ МАССОЙ Козп=11,068 Кмат=5,618 (Инд ЦМЭЦ 07 2012, п.) НР=81% (НР=496) СП=52% (СП=318) 100М 12768,71 107,36 0,1 20159,64 185,45 100ЖИЛ 11858,37 12,29 10 152,33 1ПРОХОД КАБЕЛЯ 61,21 386 2016 1185 19 88,4 8,84 0,47 4,7 1 1523 612 Итого: Прокладка кабеля 62478 48015 2261 390 369 Итого: 3.2. Прокладка кабеля в здании (ГРЩ1, ГРЩ2) 63088 48237 2280 395 371 4972 2625 3.3.Заводка кабеля в РТП Прокладка п/э труб 31 ТЕР-16-04-002-09 ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ 0,3 ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ 100М ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ТРУБОПРО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА ВОДА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ: 110 ММ (для заводки 10 труб в здание РТП) Козп=11,068 Кмат=6,306 Кэм=5,221 (Инд ЦМЭЦ 07 2012, п.) НР=109% (НР=6247) СП=66% (СП=3782) 25669,46 8750,29 16574,11 2528,71 Итого: Прокладка п/э труб 7701 128,76 38,63 759 7701 4972 2625 759 1501 164 39 Прокладка кабеля 32 ТЕРм-08-02-412-08 ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДА В 0,3 7579,37 548,19 2274 39,3 11,79 33 34 ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ: ДО 240 ММ2 Козп=11,068 Кмат=3,953 Кэм=5,736 (Инд ЦМЭЦ 07 2012, п.) НР=81% (НР=1233) СП=52% (СП=791) ТЕРм-08-04-744-14 КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ, МАССА 1 М КАБЕЛЯ: ДО 9 КГ Козп=11,068 Кмат=3,193 Кэм=5,725 (Инд ЦМЭЦ 07 2012, п.) НР=81% (НР=14079) СП=52% (СП=9039) ТЕРм-08-03-574-08 РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ СЕЧЕНИЕМ: ДО 185 ММ2 Козп=11,068 Кмат=2,343 Кэм=4,029 (Инд ЦМЭЦ 07 2012, п.) НР=81% (НР=961) СП=52% (СП=617) 100М 5002,18 69,95 1,35 16266,65 615,27 100М 12768,71 107,36 0,1 20159,64 185,45 100ЖИЛ 11858,37 12,29 21 21960 17237 831 98,1 132,44 88,4 8,84 145 2016 1185 19 1 Итого: Прокладка кабеля 26250 19923 1014 167 153 Итого: 3.3.Заводка кабеля в РТП 33951 24895 3639 926 192 3.4.Материалы с учетом износа 35 36 37 ПРАЙС ООО "СветЭлектро" ПРАЙС ООО "СветЭлектро" ПРАЙС ООО "СветЭлектро" ПРОФИЛЬ PSM L=3000мм МЗ=338.42*1.03/1.18 Объем: Ф35 = 54 * 3 * 0.2 20%-5ти-кратная оборачиваемость СОЕДИНИТЕЛЬ ПРОФИЛЯ PSM МЗ=87.59*1.03/1.18 ПОТОЛОЧНЫЙ КРОНШТЕЙН SSM МЗ=304.99*1.03/1.18 Объем: Ф59 = 64*0.2 20%-5ти-кратная оборачиваемость ХОМУТ ИЗ ПОЛИАМИДА 6.6 12.5Х225 МЗ=8.04*1.03/1.18 38 ПРАЙС ООО "СветЭлектро" 39 ПРАЙС ЗАО МПО МУФТА КОНЦЕВАЯ SMOE термоусаж. "Электромонтаж" 1кВ 4х185кв.мм, сшит.ПЭ и ПВХ из-я (Raychem) МЗ=1591.73*1.03/1.18 ССЦ01-507-2024 ТРУБЫ ИЗ ПНД ПЭ 80 SDR 17,6, 40 32,4 295,4 9571 76,46 2447 266,22 3408 7,02 1966 1389,39 27788 2150,25 1285 M 32 ШТ 12,8 ШТ 280 ШТ 20 ШТ. 0,5976 0 41 ССЦ01-501-9003245П 0 ДН=110 ММ Объем: Ф64 = 30*0.996*0.2 L=29.88м( К=0.996 -норма отхода) 20%5ти-кратная оборачиваемость КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ В ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СИЛАНОЛЬСШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА, БРОНИРОВАННЫЙ, С НАРУЖНЫМ ПОКРОВОМ ИЗ ПВХ ПЛАСТИКАТА ПВББШП, НАПРЯЖЕНИЕМ 1,0 КВ, ЧИСЛО ЖИЛ – 4 И СЕЧЕНИЕМ 185 ММ2 Объем: Ф40 = (330 + 365 + 165) * 1.02 * 0.2 К=1,02- норма отхода Т.Ч. Приложение 8.3; 20%-5ти-кратная оборачиваемость 10М 0,1754 2321122,92 407125 1000М Итого: 3.4.Материалы с учетом износа 453590 Итого: 3.Прокладка кабеля по стенам и конструкциям 587611 88443 25433 5690 680 4.Демонтаж линии временного электроснабжения Демонтаж тросовой проводки 42 43 44 ТЕР-33-02-001-05 МДС 81-36.2004 П3.3.1А К=0,8 ТЕР-33-04-042-02 ТЕР-33-04-041-01 УСТАНОВКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ МАССОЙ ДО 0,5 Т (ДЕМОНТАЖ СБОРНЫХ БЕТОННЫХ Ж\Б КОНСТРУКЦИЙ) Козп=11,068 Кмат=15,327 Кэм=4,477 (Инд ЦМЭЦ 07 2012, п.) НР=89% (НР=30472) СП=48% (СП=16434) Объем: Ф30 = 0.815 * 64 ДЕМОНТАЖ ОПОР ВЛ 0,38-10 КВ: БЕЗ ПРИСТАВОК ОДНОСТОЕЧНЫХ С ПОДКОСОМ Козп=11,068 Кэм=5,78 (Инд ЦМЭЦ 07 2012, п.) НР=89% (НР=5656) СП=48% (СП=3050) СНЯТИЕ ОТВЕТВЛЕНИЙ ВЛ 0,38 КВ К ЗДАНИЯМ ПРИ КОЛИЧЕСТВЕ ПРОВОДОВ В ОТВЕТВЛЕНИИ: 1 Козп=11,068 Кэм=6,822 (Инд ЦМЭЦ 07 2012, п.) НР=89% (НР=1200) СП=48% (СП=647) Итого: Демонтаж тросовой проводки 0,5216 119576,18 78227,55 100М3 КОНСТРУК ЦИЙ 41348,63 24292,13 12 1189,4 974,57 1 ОПОРА 214,83 314,77 20 85,82 18,42 1 ОТВЕТВЛЕ НИЕ 67,4 62371 21567 40804 340,86 177,79 1,75 21 0,61 12,2 12671 14273 2578 11695 3777 1716 1348 368 78360 25493 52867 16448 211 Демонтаж кабеля 45 ТЕРр-67-03-001 ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ Козп=11,068 Кэм=10,654 (Инд ЦМЭЦ 07 2012, п.) НР=72% (НР=6312) СП=52% (СП=4558) Объем: Ф51 = 365 + 165 + 330 8,6 1020,69 2,77 100М 1017,92 1,44 Итого: Демонтаж кабеля 8778 8754 24 9,64 82,9 12 8778 8754 24 12 12300 55569 83 Демонтаж каб.конструкций 46 47 ТЕРм-08-02-165-03 МУФТА КОНЦЕВАЯ ЭПОКСИДНАЯ ДЛЯ МДС 81-37.2004 3-ЖИЛЬНОГО КАБЕЛЯ П3.2.1 К=0,7 НАПРЯЖЕНИЕМ: 1 КВ, СЕЧЕНИЕ ОДНОЙ ЖИЛЫ ДО 185 ММ2 (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, С КОНСЕРВАЦИЕЙ) Козп=11,068 Кмат=6,749 Кэм=6,709 (Инд ЦМЭЦ 07 2012, п.) НР=81% (НР=20552) СП=52% (СП=13194) ТЕРм-08-02-152-06 СТОЙКА СБОРНЫХ КАБЕЛЬНЫХ МДС 81-37.2004 КОНСТРУКЦИЙ (БЕЗ ПОЛОК), МАССА: П3.2.1 К=0,7 ДО 4 КГ (ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, С КОНСЕРВАЦИЕЙ) Козп=11,068 Кмат=2,22 Кэм=4,016 (Инд ЦМЭЦ 07 2012, п.) НР=81% (НР=1167) СП=52% (СП=749) 20 3393,43 2778,43 1ШТ 615 653,67 0,54 3622,09 1034,55 100ШТ 2587,54 80,81 Итого: Демонтаж каб.конструкций 67869 4,72 94,5 19,88 10,74 13073 1956 1397 559 44 69825 13697 56128 13117 2983 1575 105 Демонтаж труб 48 ТЕР-16-04-002-09 МДС 81-36.2004 П3.3.1Г К=0,6 ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ 0,3 ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ 100М ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ТРУБОПРО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА ВОДА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ: 110 ММ (для заводки 10 труб в здание РТП) (ДЕМОНТАЖ НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ) Козп=11,068 Кмат=6,306 Кэм=5,221 (Инд ЦМЭЦ 07 2012, п.) НР=109% (НР=3747) СП=66% (СП=2269) Итого: Демонтаж труб 15194,64 5250,17 9944,47 1517,22 4558 77,26 23,18 455 4558 2983 1575 455 23 Итого: 4.Демонтаж линии временного электроснабжения 161521 50927 110594 30032 422 5. Восстановление отделки Работы по разборке и восстановлению отделки 49 50 51 ТЕР-46-02-009-02 ТЕР-46-03-017-03 ССЦ01-401-0006 0 ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ: СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ Козп=11,068 (Инд ЦМЭЦ 07 2012, п.) НР=94% (НР=222) СП=56% (СП=132) ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД: В СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,1 М2 Козп=11,068 Кмат=3,094 Кэм=6,831 (Инд ЦМЭЦ 07 2012, п.) НР=94% (НР=777) СП=56% (СП=463) БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В15 (М200) 0,098 2409,5 100М2 2409,5 0,1 12458,65 1 М3 ЗАДЕЛКИ 8273,22 0,104 3195,96 266,07 236 236 1246 827 27 1063 27 22,82 2,24 75,58 7,56 332 М3 Итого: Работы по разборке и восстановлению отделки 1814 10 Прочие ремонтно-строительные работы 52 ТЕРр-69-01-006 ПРИМ. 53 ССЦ01-509-9900 0 54 ТЕРр-69-04-001 ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВРУЧНУЮ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН: В 3 КИРПИЧА Козп=11,068 (Инд ЦМЭЦ 07 2012, п.) НР=66% (НР=1412) СП=40% (СП=856) СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР 0,1 21404,96 100ОТВЕРС ТИЙ 21404,96 2140 2140 1063 907 202,72 20,27 78,66 7,87 0,03 Т ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ В МЕСТАХ ПРОХОДА ТРУБОПРОВОДОВ: В СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ ОШТУКАТУРЕННЫХ Козп=11,068 Кмат=3,252 Кэм=10,477 (Инд ЦМЭЦ 07 2012, п.) НР=66% (НР=599) СП=40% (СП=363) Итого: Прочие ремонтно-строительные работы 0,1 10631,87 13,83 100ОТВЕРС ТИЙ 9071,78 7,19 1 1 3203 Малярные работы 3047 1 1 28 55 56 57 ТЕРр-62-27-002 ТЕРр-62-26-001 ССЦ01-101-0485 0 СПЛОШНАЯ ШПАКЛЕВКА РАНЕЕ 0,098 ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 100М2 ЦЕМЕНТНО-ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМ ПОВЕРХНО СОСТАВОМ: С ЛЕСТНИЦ СТИ Козп=11,068 Кмат=3,73 Кэм=6,822 (Инд ЦМЭЦ 07 2012, п.) НР=68% (НР=226) СП=40% (СП=133) ОКРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ 0,098 КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ 100М2 ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ: ПРОСТЫХ ПОВЕРХНО ЗА 1 РАЗ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ СТИ Козп=11,068 Кмат=4,747 Кэм=5,891 (Инд ЦМЭЦ 07 2012, п.) НР=68% (НР=64) СП=40% (СП=38) КРАСКИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЕ ХВ-161 0,0032 3965,97 6,14 389 332 1 29,38 2,88 246,01 124 94 24 8,19 0,8 426 25 3388,36 1265,09 957,27 64440,3 206 Т Итого: Малярные работы 719 4 Погрузка и вывоз мусора 58 59 СПГ-311-1-146-1 Изм. март 2007 СПГ-310-3030-1 МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ - ПОГРУЗКА НР=100% (НР=20) СП=60% (СП=12) Объем: Ф58 = 0.017*9.8*2.0+0.03 ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ НА РАССТОЯНИЕ 30 КМ АВТОМОБИЛЯМИСАМОСВАЛАМИ РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА - КЛАСС ГРУЗА 1 0,3632 56,2 ТОННА 56,2 0,3632 136,93 136,93 20 50 0,58 0,21 50 Т Итого: Погрузка и вывоз мусора Итого: 5. Восстановление отделки Итого по смете: Прямые затраты Материальные затраты Основная зарплата Эксплуатация машин в тч ЗП машинистов Накладные расходы Сметная прибыль Итого СМР без оборудования Итого без НДС НДС Всего по смете 20 18 % 70 20 50 0 5806 4556 103 1 42 1386035 198698 276354 70096 1586 1386035 910983 198698 276354 70096 229412 135301 1750748 1750748 315135 2065883 Приложение №2 к Договору №80/12-ОАЭФ от _________________ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение работ по реконструкции кабельных коммуникаций Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный академический Мариинский театр», между Театральной пл., д.18 и Театральной пл., д.1 1. Общие данные. 1.1. Настоящее Техническое задание (ТЗ) содержит основные требования, предъявляемые к выполнению работ по реконструкции кабельных коммуникаций Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный академический Мариинский театр», между РТП5000 Театральная пл., д.18 и ГРЩ№1 и ГРЩ№2 Театральная пл., д.1. 1.2. Настоящее Техническое задание составлено на основании проектной документации (шифр 0912-00-ЭС; 0912-00-ПОС) (Приложение №2 и Приложение №3 к Техническому заданию), сметной документации (шифр 0912-00-СД) и требований Заказчика. 2. Требования к составу и объему работ выполняемых Подрядчиком. 2.1. Перед началом работ Подрядчик согласовывает с Заказчиком план-график производства работ, с учетом требований Заказчика и нормативных документов регламентирующих данные виды работ. 2.2. Перед началом работ Подрядчик оформляет ордер ГАТИ, выполняет разработку и согласование «Технологического регламента по обращению со строительными отходами», выполняет согласование проектов (схем) организации движения и ограждения мест производства работ, а также прочие необходимые для выполнения работ согласования и разрешения. 2.3. Подготовка строительной площадки. 2.4. Устройство временной воздушной линии электроснабжения театра. 2.5. Ввод кабелей временной воздушной линии электроснабжения театра в помещения РТП5000, ГРЩ№1 и ГРЩ№2. 2.6. Монтаж муфт и кабельных наконечников на кабели временной воздушной линии электроснабжения театра. 2.7. Маркировка существующих отходящих кабельных линий в РТП5000 и соответствующих входящих кабельных линий в ГРЩ№1 и ГРЩ№2. 2.8. Отключение существующих кабелей электроснабжения театра в РТП5000, ГРЩ№1 и ГРЩ№2 и их демонтаж. 2.9. Подключение кабелей временной воздушной линии электроснабжения театра в РТП5000, ГРЩ№1 и ГРЩ№2 в соответствии с маркировкой. 2.10. Проведение электрических испытаний кабелей временной воздушной линии электроснабжения театра. 2.11. Устройство перехода части трассы с прокладкой труб методом горизонтального направленного бурения для кабельных коммуникаций. 2.12. Демонтаж существующих кабелей электроснабжения театра в местах прокладки новых кабелей в земле траншейным способом. 2.13. Устройство частей трассы для прокладки новых кабелей в земле траншейным способом. 2.14. Устройство ввода новых кабелей в помещения РТП5000, ГРЩ№1 и ГРЩ№2. 2.15. Прокладка 18 новых кабелей сети электроснабжения по подготовленной трассе. 2.16. Прокладка кабелей системы безопасности и кабелей СКС. 2.17. Ввод новых кабелей в помещения РТП5000, ГРЩ№1 и ГРЩ№2. 2.18. Монтаж муфт и кабельных наконечников на новые кабели сети электроснабжения театра. 2.19. Отключение кабелей временной воздушной линии электроснабжения театра в РТП5000, ГРЩ№1 и ГРЩ№2. 2.20. Подключение в соответствии с маркировкой новых кабелей электроснабжения театра в РТП5000, ГРЩ№1 и ГРЩ№2 в соответствии с маркировкой. 2.21. Проведение электрических испытаний новых кабелей. 2.22. Устройство покрытий полов из керамической плитки. 2.23. Демонтаж временной воздушной линии электроснабжения театра. 2.24. Восстановление нарушенного благоустройства и озеленения. 2.25. Сдача реконструированных кабельных коммуникаций театру. 2.26. Подрядчик выполняет работы в соответствии с настоящим техническим заданием. Объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, определяются согласно локальным сметам Заказчика. 2.27. Работы выполняются силами, материалом и инструментом Подрядчика. 3. Требования к качеству и безопасности работ. 3.1. Подрядчик обеспечивает выполнение работ силами своего персонала, который имеет оформленные трудовые отношения с Подрядчиком. 3.2. Пожарную безопасность в ходе выполнения работ, инструктаж и организацию мероприятий по охране труда, оборудование и организацию рабочего места обеспечивает Подрядчик. 3.3. Подрядчик должен иметь Лицензию Министерства культуры на деятельность по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 3.4. При производстве работ все отключения, отсоединения и обратные действия на ГРЩ№1 и ГРЩ№2 производит персонал Подрядчика под контролем персонала Заказчика. Отключения, отсоединения и обратные действия в РТП5000 производится по заявке Подрядчика с согласованием у эксплуатирующей организации и под контролем её персонала. Место проведения работ - г. Санкт-Петербург по следующим адресам: Театральная пл. д. 1 - ГРЩ№1 и ГРЩ№2; Театральная пл. д. 18 – РТП5000. 3.5. Условия действующего театра обусловливают обязательное согласование времени, возможного для проведения работ и/или отключения какого-либо оборудования. 3.6. Работы должны выполняться Подрядчиком без нарушения режима работы подразделений Заказчика, с соблюдением всех санитарных норм и правил для учреждений культуры. 3.7. Гарантия на качество выполненных работ должна быть не менее 36 месяцев с момента подписания Акта приемки объекта в эксплуатацию. 3.8. Работы выполняются с соблюдением требований экологических, санитарногигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. 3.9. При проведении монтажных работ необходимо сохранить и не повредить прочие инженерные системы и коммуникации, а также ландшафтный дизайн и озеленение. В случае не сохранения или повреждения инженерных систем и коммуникаций, а также ландшафтного дизайна и озеленения, работу по их восстановлению и ремонту, Подрядчик выполняет за свой счёт. 3.10. Работы осуществляются с соблюдением действующих правил охраны труда и техники безопасности, пожарной безопасности, санитарно-гигиенических норм и производственных инструкций для обслуживающего персонала. 3.11. Подрядчик обеспечивает охрану строительной площадки, оборудования и материалов, находящихся на ней весь период производства работ. 3.12. Подрядчик обеспечивает уборку территории, прилегающей к объекту, чистоту выезжающего транспорта, восстановление поврежденного или утраченного имущества Заказчика, содержит в исправном состоянии существующее ограждение. 4. Требования к техническим характеристикам работ и материалам. 4.1. Подрядчик не имеет права самостоятельно изменять перечень и объем работ. 4.2. Работы выполняются в соответствии со следующими нормативными документами: - «Положение о лицензировании деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»; - Федеральный закон «Об объектах культурного наследия» № 73-ФЗ от 25 июня 2002 г.; - Федеральный закон «О техническом регулировании» №184–ФЗ от 27.12.2002г.; - Постановлением Совета Министров СССР от 16.09.1982г. №865; - Инструкцией о порядке учета, обеспечения сохранности, содержания, использования и реставрации недвижимых памятников истории и культуры, утвержденной приказом Минкультуры СССР от 13.05.86 г. № 203; - Правил устройства электроустановок (ПУЭ); - ВСН 59-88 «Электрооборудование жилых и общественных зданий»; - ПОТ РМ-016-2001 «Межотраслевые Правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»; - Правила охраны труда (СНиП от 23.07.2001 № 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования», одобренные Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 № 80, Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти № 38, 17.09.2001, Официальное издание, Москва, Госстрой России, ГУП ЦПП, 2001 год); - «Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий» ВСН от 07.05.1985 42-85(р); Госгражданстрой, утвержденные приказом Государственного комитета по гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР от 07 мая 1985 № 135; Официальное издание, Госстрой России - Москва, ГУП ЦПП, 1997 год; - Федеральный Закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» («Российская газета» № 64-65, 06.04.99). - СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения (с Изменением N 1)» (Постановление Госстроя СССР от 21.5.1985 N 71). Опубликован: официальное издание, Минстрой России - М.: ГУП ЦПП, 1996 год. - СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», Утверждены Постановлением Госстроя СССР от 4 декабря 1987 г. №280. Опубликован: официальное издание, Госстрой России – М.: ГУП ЦПП, 2001 год. Дата редакции: 01.01.2001 г.; - СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения (с Изменением N 1)». (Постановление Госстроя СССР от 21.4.1987 N 84) Опубликован: официальное издание, Госстрой России - М.: ГУП ЦПП, 1995 год. - СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения (с Изменениями N 1-5)» (Постановление Госстроя СССР от 16.5.1989 N 78) Опубликован: официальное издание, М: Госстрой России, ГУП ЦПП, 2003 год. - СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений (с Изменениями N 1, 2)» (Постановление Минстроя России от 13.2.1997 N 18-7). Опубликован: официальное издание, Госстрой России. - М.: ГУП ЦПП, 2002 год. - СНиП 12-04-2002 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство» (Постановление Госстроя России от 17.9.2002 N 123). Опубликован: Российская газета, N 206, 30.10.2002, Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. СНиП 12-04-2002. Официальное издание - М.: Госстрой России, ГУП ЦПП, 2002 год, "Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти", N 48, 02.12.2002 - СанПиН 2.1.3.1375-03 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.3.1375-03 (с изменениями на 25 апреля 2007 года» (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 6.6.2003 N 124). Опубликован: Российская газета, N 119/1, 20.06.2003 (специальный выпуск) (без приложений 9-12), Сборник нормативно-правовых актов в области санитарноэпидемиологического благополучия населения. Часть II.- М.: Федеральный центр госсанэпиднадзора Минздрава России, 2003 год, /Министерство здравоохранения Российской Федерации - СПб.: Издательство ДЕАН, 2004 год. - Распоряжение Администрации Санкт-Петербурга от 15.5.2003 N 1112-ра «Об утверждении Правил обращения со строительными отходами в Санкт-Петербурге (с изменениями на 14 декабря 2006 года» Опубликован: Санкт-Петербургские ведомости, N 105-106, 06.06.03, Вестник Администрации Санкт-Петербурга, N 6, 30.06.2003, Строительный еженедельник, N 29, 04.08.2003, Стройинформ, N 7, июль 2003 года. 4.3. Работы выполнять с соблюдением технологий и методик производства работ, предусмотренных на памятниках истории и культуры, требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. 4.4. Для допуска на объекты работ, Подрядчик обязан до начала работ предоставить Заказчику письмо, в котором указываются лица, имеющие право выдачи нарядов, могут быть ответственными руководителями работ, производителями работ, членами бригады, с указанием ФИО и подтверждённой группой по электробезопасности. 4.5. Подрядчик обязан до начала работ представить Заказчику для оформления пропусков номера автомашин, завозящих материалы, оборудование и др. грузы, необходимые для выполнения работ. 4.6. Работы должны выполняться согласно методических рекомендаций и с применением технологий, не приводящих к ухудшению состояния объекта или его частей. 4.7. Подрядчик обязан обеспечить выполнение требований Заказчика по соблюдению производственной санитарии, учитывая специфику учреждения культуры, не допускать нарушений общественного порядка и иных действий, вызывающих неудобства для граждан и/или имущества граждан или других лиц в результате загрязнения, шума или других причин, являющихся следствием применяемых Подрядчиком методов проведения работ. Подрядчик обязан обеспечить изоляцию всех шумопроизводящих работ, мешающих нормальной деятельности Заказчика, в рабочее время. 4.8. При определении очередности проведения работ должна учитываться специфика работы с учетом сезонности их проведения с целью обеспечения максимального качества работ. 4.9. Подрядчик обязан применять при выполнении работ сертифицированные материалы, конструкции, оборудование и технологии. Все материалы, конструкции и оборудование и технологии должны иметь требуемые сертификаты соответствия и соответствовать государственным стандартам и нормам. 4.10. Подрядчик обязан применять при выполнении работ материалы и оборудование указанные в Приложении №1 к Техническому заданию, или эквивалент. 5. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика (приемка работ). 5.1. Подрядчик обязан оформлять промежуточную исполнительную строительную документацию в следующем порядке: • журнал учёта выполнения работ в соответствии с приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12.01.2007г. № 7 «Об утверждении и введение в действие Порядка ведения общего и (или) специального журнала учёта выполнения работ при строительстве, реконструкции некапитальном ремонте объектов капитального строительства»; • производственная документация в соответствии с приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.12.2006г. № 1128 «Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»; • акты скрытых работ в соответствии с приказом федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.12.2006г. № . 1128 «Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»; • Акт о приёмке выполненных работ в соответствии с Постановлением Госкомстата №100 от 11.11.99 года. Заказчик: Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный академический Мариинский театр» __________________ / М.П. Подрядчик: ___________________ / М.П. Приложение №1 к Техническому заданию Материалы Кабель силовой Тип: ПвБбШп 4х185 на 1000 В Силовые кабели с медными жилами, с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена с защитным покровом типа БбШп (з - с герметизирующим заполнением междужильного пространства). Конструкция: 1. Токопроводящая жила - медная, однопроволочная или многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483. 2. Изоляция - из силанольносшитого полиэтилена. Изолированные жилы многожильных кабелей имеют отличительную расцветку, которая может быть не только сплошной, но и в виде продольной полосы шириной не менее 1 мм. Изоляция нулевых жил выполняется голубого цвета. 3. Скрутка - изолированные жилы кабелей скручены; кабели выполняются четырехжильными и имеют все жилы одинакового сечения или одну жилу меньшего сечения (нулевую). В кабелях марки ПвзБбШп в центре скрученного сердечника находится заполнитель из материала препятствующего распространению влаги внутрь сердечника, не снижающий способности кабеля к изгибу. 4. Внутренняя оболочка - накладывается поверх скрученных жил из мелонаполненной невулканизированной резиновой смеси или из другого равноценного материала с заполнением промежутков между жилами и препятствующая распространению влаги. 5. Поясная изоляция - выпрессована из полиэтилена. 6. Защитный покров - типа БбШп: - броня из двух стальных лент, наложенных так, чтобы верхняя лента перекрывала зазоры между витками нижней ленты; - защитный шланг выпрессованный из полиэтилена. Технические характеристики: Вид климатического исполнения УХЛ, категории размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150-69 Диапазон температур эксплуатации: от -50°С до +50°С Относительная влажность воздуха при температуре до +35°С: до 98% Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже: -15°С Минимальный радиус изгиба при прокладке: 7.5 наружных диаметров. Номинальная частота: 50 Гц Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц (продолжительность испытания 10 мин): 3.5 кВ Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации: +90°С Предельная температура токопроводящих жил кабелей по условию невозгорания кабеля при к.з.: + 400°С Строительная длина кабелей для сечений основных жил - 95 мм2 и выше - 200 м Гарантийный срок эксплуатации: 5 лет с даты ввода кабелей в эксплуатацию Срок службы: 30 лет Коды ОКП: 35 3381 28 - кабелей ПвБбШп на 1000 В Муфта концевая Тип: SMOE 63723-L12 Концевая муфта для 3-х и 4-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией с броней сечением жил 120-240мм2 на напряжение 1кВ, включая болтовые наконечники L12. Полиэтиленовые водопроводные трубы Тип: ПЭ-100, SDR 21 (макс. рабочее давление 0,8 МПа) D, внешний L, стандартная ест., толщина диаметр длина трубы, стенки, трубы, мм п.м. мм Масса, кг/м 90 12 4,3 1,19 315 12 15,0 14,5 Полиэтиленовые водопроводные трубы Тип: ПЭ-100 SDR 17 (макс. рабочее давление 1,0 МПа) D, внешний L, стандартная ест., толщина диаметр длина трубы, стенки, трубы, мм п.м. мм 110 12 6,6 Масса, кг/м 2,19 Гофрированные трубы ПНД/ПВД Тип: Т2-КЛ0-110 Гофрированные двустенные трубы для кабеля предназначены для защиты подземных кабельных линий от внешних воздействий. Двустенная гофрированная труба для кабеля - наружный слой гофрированный из полиэтилена низкого давления (ПНД), внутренний слой гладкий из полиэтилена высокого давления (ПВД). Температура окружающей среды при монтаже не ниже -25 °С. Диапазон рабочих температур смонтированной системы: от -40 °С до +90 °С. Высокая кольцевая жесткость благодаря особой конструкции трубы и свойствам материала. Высокая химическая стойкость и стойкость к коррозии, механическим повреждениям и ультрафиолету Простота соединения труб посредством муфт без раструбов Срок службы не менее 50 лет. Наружный диаметр, мм 110 Внутренний диаметр, мм 93,80 Бухта, м 50 Область применения гофрированных труб 1. Электроснабжение: защита кабелей низкого и высокого напряжения при укладке непосредственно в грунт, через водные преграды, а также в трубы, блоки, по мостам и эстакадам; 2. Коммунальное хозяйство: уличное освещение, вывески с названиями улиц и световая реклама, кабели системы управления техническими сооружениями для отвода воды и др.; 3. Автомагистрали и железнодорожные пути: уличная регулировка световых сигналов, кабели системы сигнализации и управления светофорами; 4. Линии связи: телефонные, телевизионные и компьютерные кабельные линии; 5. Водо- и газоснабжение - защита для подведённого к дому трубопровода, газовых и прочих (в том числе электрических) коммуникаций. Труба А/Ц Тип: 100 БНТ 3,95 м Трубы хризотилцементные безнапорные Хризотилцементные (асбоцементные) трубы перспективный вид продукции широкого назначения, обладающий комплексом уникальных свойств: - не подвержены коррозии и гниению; - не склонны к «зарастанию»; - обладают высокой прочностью и низкой теплопроводностью долговечны, морозостойки; - в несколько раз дешевле аналогичной продукции из других материалов; - не подвергаются воздействию блуждающих токов. Хризотилцементные безнапорные трубы используют для устройства напорной и ненапорной канализации, дымоходов, прокладки кабелей, дренажных коллекторов, конструкций ограждений. Напорные трубы применяются для газоснабжения, транспортировки технической и питьевой воды (холодной и горячей), вентиляции, устройства колодцев, мусоропроводов, мелиорации, в качестве обсадных труб. Трубы стальные квадратные. Сортамент Настоящий стандарт распространяется на стальные бесшовные горячекатаные, холоднотянутые и электросварные квадратные трубы. Настоящий стандарт распространяется на стальные бесшовные Форма и размеры труб должны соответствовать указанным в таблице 1. Таблица 1. Наружный размер,мм Толщина стенки, мм Масса 1 м, кг Метров в тонне 7,0 30,77 32,5 8,0 34,81 28,7 9,0 38,75 25,8 10,0 42,61 23,5 150 Швеллер 20 гнутый равнополочный (ГОСТ 8278-93) – производится из стали обычного качества на профилегибочном оборудовании, низколегированной стали и углеродистой качественной конструкционной стали. Фундаментный блок Тип: ФБС 24-4-6-Т Описание товара: КПП: 1/4. Блоки фундаментные ФБС 24.4.6-т предназначены для стен подвалов и технических подпольев зданий. Изготавливаются из тяжелого бетона и соответствуют ТУ 5835-021-03984416-97 и ГОСТ 13579-78. В марке блока указывается область применения и габаритные размеры блока в дециметрах - длина, ширина и высота соответсвенно . Так ФБС 24.4.6-т обозначает Фундаментный Блок Сплошной, а размеры блока ФБС 24.4.6-т 24х4х6 дм. Буква Т в завершении марки означает что блок сделан из Тяжелого бетона. У нас Вы можете приобрести блоки ФБС 24.4.6-Т от разных производителей. Вес, т. Объем, м3 Основные размеры(длинны,ширина,высота) 1,3 0,543 2380х400х580 АНКЕР ПРОХОДНОЙ Тип: К809 Служит для концевого сквозного крепления тросов диаметром до 10 мм к стенам. Допустимая нагрузка – 16 кН. Изготовляется из стали с лакокрасочным покрытием. Масса – 1,51 кг. Канат ГОСТ 3071-88 двойной свивки (трос) Тип: ТК Конструкция 6х37(1+6+12+18)+1 о.с. изготавливается из оцинкованной проволоки. Канат ГОСТ 3071-88 в не рекомендуется использовать в качестве грузовых канатов, канатов для грузоподъемных кранов. Диаметр каната ГОСТ 3071-88 варьируется от 5 до 13,5 мм. d, мм Проволока Расчетная площадь сечения всех проволок в канате, мм2 Центральная В слоях Канат 216 6 проволок проволок 9 0,45 0,4 28,1 Приблизительная масса 1000 м смазанного Каната, кг 273,5 Перфорированная оцинкованная монтажная лента Артикул с0403 Размер 20х0,6мм DIN 741 Зажим для тросов, канатов стальной Стандарт DIN 741 Описание: DIN 741 Зажим для тросов, канатов стальной с двумя шестигранными гайками, форма В, легкое исполнение. Материалы: - сталь - сталь с покрытием: - гальваническая оцинковка, - горячая оцинковка. Зажимы для стальных тросов, канатов диаметром от 2 до 40 мм. Муфты натяжные Для натяжения тросов диаметром 2-8мм. Изготовляются муфты из стали с металлическим покрытием. ТУ 36-1445-82 Наименование Допустимая нагрузка, кН Размеры, мм Масса, кг Муфты натяжные К800У3 10 L=450, L1=650, F=28, d=16 1,66 Скобы металлические двухлапковые Тип: СМД Скобы металлические двухлапковые СМД предназначены для прокладки и крепежа кабельных линий, металлорукавов, трубопроводов и т.д. Материал - Анодированная сталь. Размеры Наименование D,мм L,мм B,мм H,мм d,мм Скоба металлическая двухлап. СМД 48-50 (50шт.) 48 96 14 52 6 Труба водогазопроводная стальная (ГОСТ 3262-75) К данной группе относятся неоцинкованные и оцинкованные трубы стальные сварные, применяемые для водопроводов и газопроводов, а также для системы отопления и деталей конструкций. По длине трубы водогазопроводные изготавливают от 4 до 12 м. Предельные отклонения по массе труб не должны превышать +8%. По требованию потребителя предельные отклонения по массе не должны превышать: +7,5% - для партии; + 10% - для отдельной трубы. Кривизна водогазопроводных труб на 1 м длины не должна превышать: 2 мм - с условным проходом до 20 мм включительно; 1,5 мм - с условным проходом свыше 20 мм. Параметры водогазопроводных труб (ГОСТ 3262-75) ДУ Наружный диаметр, мм Обычные Условное Толщина стенки, мм Масса 1м, кг Метров в тонне обознач. 65 75,5 4,0 7,05 141,8 Уголки равнополочные по ГОСТ 8509-93 Уголок 50х5 6м Ст3пс/сп5 Уголки изготовляются длиной от 4 до 12м: мерной длины, кратной мерной длины, немерной длины, ограниченной длины в пределах немерной. По точности прокатки уголки изготовляют высокой (А) и обычной (В) точности. Профиль Тип: PSM Kод - 34181 Сталь горячего цинкования по методу Сендзимира. Длина - 3м. Толщина стали - 2,5 мм. Слоты - 10,5х17 мм с шагом 33,5 мм. Крепление к потолку Тип: SSM Kод - 34143 Сталь горячего цинкования. Толщина пластины - 2,5 мм. Слоты 13х20 мм с профилем толщиной 2,5 мм. Слоты 10,5х17 мм. Диаметр отверстия - 8,2 мм. Нагрузка на крепление 500 кг. Соединенитель для профилей PSL/PSM. Длина – 0,3 м. Слоты 10,5х17мм с шагом 33,5мм. Kод - 34122 РАЗДЕЛ IV. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение работ по реконструкции кабельных коммуникаций Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный академический Мариинский театр», между Театральной пл., д.18 и Театральной пл., д.1 1. Общие данные. 1.1. Настоящее Техническое задание (ТЗ) содержит основные требования, предъявляемые к выполнению работ по реконструкции кабельных коммуникаций Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный академический Мариинский театр», между РТП5000 Театральная пл., д.18 и ГРЩ№1 и ГРЩ№2 Театральная пл., д.1. 1.2. Настоящее Техническое задание составлено на основании проектной документации (шифр 0912-00-ЭС; 0912-00-ПОС) (Приложение №2 и Приложение №3 к Техническому заданию), сметной документации (шифр 0912-00-СД) и требований Заказчика. 2. Требования к составу и объему работ выполняемых Подрядчиком. 2.1. Перед началом работ Подрядчик согласовывает с Заказчиком план-график производства работ, с учетом требований Заказчика и нормативных документов регламентирующих данные виды работ. 2.2. Перед началом работ Подрядчик оформляет ордер ГАТИ, выполняет разработку и согласование «Технологического регламента по обращению со строительными отходами», выполняет согласование проектов (схем) организации движения и ограждения мест производства работ, а также прочие необходимые для выполнения работ согласования и разрешения. 2.3. Подготовка строительной площадки. 2.4. Устройство временной воздушной линии электроснабжения театра. 2.5. Ввод кабелей временной воздушной линии электроснабжения театра в помещения РТП5000, ГРЩ№1 и ГРЩ№2. 2.6. Монтаж муфт и кабельных наконечников на кабели временной воздушной линии электроснабжения театра. 2.7. Маркировка существующих отходящих кабельных линий в РТП5000 и соответствующих входящих кабельных линий в ГРЩ№1 и ГРЩ№2. 2.8. Отключение существующих кабелей электроснабжения театра в РТП5000, ГРЩ№1 и ГРЩ№2 и их демонтаж. 2.9. Подключение кабелей временной воздушной линии электроснабжения театра в РТП5000, ГРЩ№1 и ГРЩ№2 в соответствии с маркировкой. 2.10. Проведение электрических испытаний кабелей временной воздушной линии электроснабжения театра. 2.11. Устройство перехода части трассы с прокладкой труб методом горизонтального направленного бурения для кабельных коммуникаций. 2.12. Демонтаж существующих кабелей электроснабжения театра в местах прокладки новых кабелей в земле траншейным способом. 2.13. Устройство частей трассы для прокладки новых кабелей в земле траншейным способом. 2.14. Устройство ввода новых кабелей в помещения РТП5000, ГРЩ№1 и ГРЩ№2. 2.15. Прокладка 18 новых кабелей сети электроснабжения по подготовленной трассе. 2.16. Прокладка кабелей системы безопасности и кабелей СКС. 2.17. Ввод новых кабелей в помещения РТП5000, ГРЩ№1 и ГРЩ№2. 2.18. Монтаж муфт и кабельных наконечников на новые кабели сети электроснабжения театра. 2.19. Отключение кабелей временной воздушной линии электроснабжения театра в РТП5000, ГРЩ№1 и ГРЩ№2. 2.20. Подключение в соответствии с маркировкой новых кабелей электроснабжения театра в РТП5000, ГРЩ№1 и ГРЩ№2 в соответствии с маркировкой. 2.21. Проведение электрических испытаний новых кабелей. 2.22. Устройство покрытий полов из керамической плитки. 2.23. Демонтаж временной воздушной линии электроснабжения театра. 2.24. Восстановление нарушенного благоустройства и озеленения. 2.25. Сдача реконструированных кабельных коммуникаций театру. 2.26. Подрядчик выполняет работы в соответствии с настоящим техническим заданием. Объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, определяются согласно локальным сметам Заказчика. 2.27. Работы выполняются силами, материалом и инструментом Подрядчика. 3. Требования к качеству и безопасности работ. 3.1. Подрядчик обеспечивает выполнение работ силами своего персонала, который имеет оформленные трудовые отношения с Подрядчиком. 3.2. Пожарную безопасность в ходе выполнения работ, инструктаж и организацию мероприятий по охране труда, оборудование и организацию рабочего места обеспечивает Подрядчик. 3.3. Подрядчик должен иметь Лицензию Министерства культуры на деятельность по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 3.4. При производстве работ все отключения, отсоединения и обратные действия на ГРЩ№1 и ГРЩ№2 производит персонал Подрядчика под контролем персонала Заказчика. Отключения, отсоединения и обратные действия в РТП5000 производится по заявке Подрядчика с согласованием у эксплуатирующей организации и под контролем её персонала. Место проведения работ - г. Санкт-Петербург по следующим адресам: Театральная пл. д. 1 - ГРЩ№1 и ГРЩ№2; Театральная пл. д. 18 – РТП5000. 3.5. Условия действующего театра обусловливают обязательное согласование времени, возможного для проведения работ и/или отключения какого-либо оборудования. 3.6. Работы должны выполняться Подрядчиком без нарушения режима работы подразделений Заказчика, с соблюдением всех санитарных норм и правил для учреждений культуры. 3.7. Гарантия на качество выполненных работ должна быть не менее 36 месяцев с момента подписания Акта приемки объекта в эксплуатацию. 3.8. Работы выполняются с соблюдением требований экологических, санитарногигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. 3.9. При проведении монтажных работ необходимо сохранить и не повредить прочие инженерные системы и коммуникации, а также ландшафтный дизайн и озеленение. В случае не сохранения или повреждения инженерных систем и коммуникаций, а также ландшафтного дизайна и озеленения, работу по их восстановлению и ремонту, Подрядчик выполняет за свой счёт. 3.10. Работы осуществляются с соблюдением действующих правил охраны труда и техники безопасности, пожарной безопасности, санитарно-гигиенических норм и производственных инструкций для обслуживающего персонала. 3.11. Подрядчик обеспечивает охрану строительной площадки, оборудования и материалов, находящихся на ней весь период производства работ. 3.12. Подрядчик обеспечивает уборку территории, прилегающей к объекту, чистоту выезжающего транспорта, восстановление поврежденного или утраченного имущества Заказчика, содержит в исправном состоянии существующее ограждение. 4. Требования к техническим характеристикам работ и материалам. 4.1. Подрядчик не имеет права самостоятельно изменять перечень и объем работ. 4.2. Работы выполняются в соответствии со следующими нормативными документами: - «Положение о лицензировании деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»; - Федеральный закон «Об объектах культурного наследия» № 73-ФЗ от 25 июня 2002 г.; - Федеральный закон «О техническом регулировании» №184–ФЗ от 27.12.2002г.; - Постановлением Совета Министров СССР от 16.09.1982г. №865; - Инструкцией о порядке учета, обеспечения сохранности, содержания, использования и реставрации недвижимых памятников истории и культуры, утвержденной приказом Минкультуры СССР от 13.05.86 г. № 203; - Правил устройства электроустановок (ПУЭ); - ВСН 59-88 «Электрооборудование жилых и общественных зданий»; - ПОТ РМ-016-2001 «Межотраслевые Правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»; - Правила охраны труда (СНиП от 23.07.2001 № 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования», одобренные Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 № 80, Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти № 38, 17.09.2001, Официальное издание, Москва, Госстрой России, ГУП ЦПП, 2001 год); - «Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий» ВСН от 07.05.1985 42-85(р); Госгражданстрой, утвержденные приказом Государственного комитета по гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР от 07 мая 1985 № 135; Официальное издание, Госстрой России - Москва, ГУП ЦПП, 1997 год; - Федеральный Закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» («Российская газета» № 64-65, 06.04.99). - СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения (с Изменением N 1)» (Постановление Госстроя СССР от 21.5.1985 N 71). Опубликован: официальное издание, Минстрой России - М.: ГУП ЦПП, 1996 год. - СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», Утверждены Постановлением Госстроя СССР от 4 декабря 1987 г. №280. Опубликован: официальное издание, Госстрой России – М.: ГУП ЦПП, 2001 год. Дата редакции: 01.01.2001 г.; - СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения (с Изменением N 1)». (Постановление Госстроя СССР от 21.4.1987 N 84) Опубликован: официальное издание, Госстрой России - М.: ГУП ЦПП, 1995 год. - СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения (с Изменениями N 1-5)» (Постановление Госстроя СССР от 16.5.1989 N 78) Опубликован: официальное издание, М: Госстрой России, ГУП ЦПП, 2003 год. - СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений (с Изменениями N 1, 2)» (Постановление Минстроя России от 13.2.1997 N 18-7). Опубликован: официальное издание, Госстрой России. - М.: ГУП ЦПП, 2002 год. - СНиП 12-04-2002 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство» (Постановление Госстроя России от 17.9.2002 N 123). Опубликован: Российская газета, N 206, 30.10.2002, Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. СНиП 12-04-2002. Официальное издание - М.: Госстрой России, ГУП ЦПП, 2002 год, "Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти", N 48, 02.12.2002 - СанПиН 2.1.3.1375-03 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.3.1375-03 (с изменениями на 25 апреля 2007 года» (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 6.6.2003 N 124). Опубликован: Российская газета, N 119/1, 20.06.2003 (специальный выпуск) (без приложений 9-12), Сборник нормативно-правовых актов в области санитарноэпидемиологического благополучия населения. Часть II.- М.: Федеральный центр госсанэпиднадзора Минздрава России, 2003 год, /Министерство здравоохранения Российской Федерации - СПб.: Издательство ДЕАН, 2004 год. - Распоряжение Администрации Санкт-Петербурга от 15.5.2003 N 1112-ра «Об утверждении Правил обращения со строительными отходами в Санкт-Петербурге (с изменениями на 14 декабря 2006 года» Опубликован: Санкт-Петербургские ведомости, N 105-106, 06.06.03, Вестник Администрации Санкт-Петербурга, N 6, 30.06.2003, Строительный еженедельник, N 29, 04.08.2003, Стройинформ, N 7, июль 2003 года. 4.3. Работы выполнять с соблюдением технологий и методик производства работ, предусмотренных на памятниках истории и культуры, требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. 4.4. Для допуска на объекты работ, Подрядчик обязан до начала работ предоставить Заказчику письмо, в котором указываются лица, имеющие право выдачи нарядов, могут быть ответственными руководителями работ, производителями работ, членами бригады, с указанием ФИО и подтверждённой группой по электробезопасности. 4.5. Подрядчик обязан до начала работ представить Заказчику для оформления пропусков номера автомашин, завозящих материалы, оборудование и др. грузы, необходимые для выполнения работ. 4.6. Работы должны выполняться согласно методических рекомендаций и с применением технологий, не приводящих к ухудшению состояния объекта или его частей. 4.7. Подрядчик обязан обеспечить выполнение требований Заказчика по соблюдению производственной санитарии, учитывая специфику учреждения культуры, не допускать нарушений общественного порядка и иных действий, вызывающих неудобства для граждан и/или имущества граждан или других лиц в результате загрязнения, шума или других причин, являющихся следствием применяемых Подрядчиком методов проведения работ. Подрядчик обязан обеспечить изоляцию всех шумопроизводящих работ, мешающих нормальной деятельности Заказчика, в рабочее время. 4.8. При определении очередности проведения работ должна учитываться специфика работы с учетом сезонности их проведения с целью обеспечения максимального качества работ. 4.9. Подрядчик обязан применять при выполнении работ сертифицированные материалы, конструкции, оборудование и технологии. Все материалы, конструкции и оборудование и технологии должны иметь требуемые сертификаты соответствия и соответствовать государственным стандартам и нормам. 4.10. Подрядчик обязан применять при выполнении работ материалы и оборудование указанные в Приложении №1 к Техническому заданию, или эквивалент. 5. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика (приемка работ). 5.1. Подрядчик обязан оформлять промежуточную исполнительную строительную документацию в следующем порядке: • журнал учёта выполнения работ в соответствии с приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12.01.2007г. № 7 «Об утверждении и введение в действие Порядка ведения общего и (или) специального журнала учёта выполнения работ при строительстве, реконструкции некапитальном ремонте объектов капитального строительства»; • производственная документация в соответствии с приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.12.2006г. № 1128 «Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»; • акты скрытых работ в соответствии с приказом федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.12.2006г. № . 1128 «Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»; • Акт о приёмке выполненных работ в соответствии с Постановлением Госкомстата №100 от 11.11.99 года. Приложение №1 к Техническому заданию Материалы Кабель силовой Тип: ПвБбШп 4х185 на 1000 В Силовые кабели с медными жилами, с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена с защитным покровом типа БбШп (з - с герметизирующим заполнением междужильного пространства). Конструкция: 1. Токопроводящая жила - медная, однопроволочная или многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483. 2. Изоляция - из силанольносшитого полиэтилена. Изолированные жилы многожильных кабелей имеют отличительную расцветку, которая может быть не только сплошной, но и в виде продольной полосы шириной не менее 1 мм. Изоляция нулевых жил выполняется голубого цвета. 3. Скрутка - изолированные жилы кабелей скручены; кабели выполняются четырехжильными и имеют все жилы одинакового сечения или одну жилу меньшего сечения (нулевую). В кабелях марки ПвзБбШп в центре скрученного сердечника находится заполнитель из материала препятствующего распространению влаги внутрь сердечника, не снижающий способности кабеля к изгибу. 4. Внутренняя оболочка - накладывается поверх скрученных жил из мелонаполненной невулканизированной резиновой смеси или из другого равноценного материала с заполнением промежутков между жилами и препятствующая распространению влаги. 5. Поясная изоляция - выпрессована из полиэтилена. 6. Защитный покров - типа БбШп: - броня из двух стальных лент, наложенных так, чтобы верхняя лента перекрывала зазоры между витками нижней ленты; - защитный шланг выпрессованный из полиэтилена. Технические характеристики: Вид климатического исполнения УХЛ, категории размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150-69 Диапазон температур эксплуатации: от -50°С до +50°С Относительная влажность воздуха при температуре до +35°С: до 98% Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже: -15°С Минимальный радиус изгиба при прокладке: 7.5 наружных диаметров. Номинальная частота: 50 Гц Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц (продолжительность испытания 10 мин): 3.5 кВ Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации: +90°С Предельная температура токопроводящих жил кабелей по условию невозгорания кабеля при к.з.: + 400°С Строительная длина кабелей для сечений основных жил - 95 мм2 и выше - 200 м Гарантийный срок эксплуатации: 5 лет с даты ввода кабелей в эксплуатацию Срок службы: 30 лет Коды ОКП: 35 3381 28 - кабелей ПвБбШп на 1000 В Муфта концевая Тип: SMOE 63723-L12 Концевая муфта для 3-х и 4-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией с броней сечением жил 120-240мм2 на напряжение 1кВ, включая болтовые наконечники L12. Полиэтиленовые водопроводные трубы Тип: ПЭ-100, SDR 21 (макс. рабочее давление 0,8 МПа) D, внешний L, стандартная ест., толщина диаметр длина трубы, стенки, трубы, мм п.м. мм Масса, кг/м 90 12 4,3 1,19 315 12 15,0 14,5 Полиэтиленовые водопроводные трубы Тип: ПЭ-100 SDR 17 (макс. рабочее давление 1,0 МПа) D, внешний L, стандартная ест., толщина диаметр длина трубы, стенки, трубы, мм п.м. мм 110 12 6,6 Масса, кг/м 2,19 Гофрированные трубы ПНД/ПВД Тип: Т2-КЛ0-110 Гофрированные двустенные трубы для кабеля предназначены для защиты подземных кабельных линий от внешних воздействий. Двустенная гофрированная труба для кабеля - наружный слой гофрированный из полиэтилена низкого давления (ПНД), внутренний слой гладкий из полиэтилена высокого давления (ПВД). Температура окружающей среды при монтаже не ниже -25 °С. Диапазон рабочих температур смонтированной системы: от -40 °С до +90 °С. Высокая кольцевая жесткость благодаря особой конструкции трубы и свойствам материала. Высокая химическая стойкость и стойкость к коррозии, механическим повреждениям и ультрафиолету Простота соединения труб посредством муфт без раструбов Срок службы не менее 50 лет. Наружный диаметр, мм 110 Внутренний диаметр, мм 93,80 Бухта, м 50 Область применения гофрированных труб 1. Электроснабжение: защита кабелей низкого и высокого напряжения при укладке непосредственно в грунт, через водные преграды, а также в трубы, блоки, по мостам и эстакадам; 2. Коммунальное хозяйство: уличное освещение, вывески с названиями улиц и световая реклама, кабели системы управления техническими сооружениями для отвода воды и др.; 3. Автомагистрали и железнодорожные пути: уличная регулировка световых сигналов, кабели системы сигнализации и управления светофорами; 4. Линии связи: телефонные, телевизионные и компьютерные кабельные линии; 5. Водо- и газоснабжение - защита для подведённого к дому трубопровода, газовых и прочих (в том числе электрических) коммуникаций. Труба А/Ц Тип: 100 БНТ 3,95 м Трубы хризотилцементные безнапорные Хризотилцементные (асбоцементные) трубы перспективный вид продукции широкого назначения, обладающий комплексом уникальных свойств: - не подвержены коррозии и гниению; - не склонны к «зарастанию»; - обладают высокой прочностью и низкой теплопроводностью долговечны, морозостойки; - в несколько раз дешевле аналогичной продукции из других материалов; - не подвергаются воздействию блуждающих токов. Хризотилцементные безнапорные трубы используют для устройства напорной и ненапорной канализации, дымоходов, прокладки кабелей, дренажных коллекторов, конструкций ограждений. Напорные трубы применяются для газоснабжения, транспортировки технической и питьевой воды (холодной и горячей), вентиляции, устройства колодцев, мусоропроводов, мелиорации, в качестве обсадных труб. Трубы стальные квадратные. Сортамент Настоящий стандарт распространяется на стальные бесшовные горячекатаные, холоднотянутые и электросварные квадратные трубы. Настоящий стандарт распространяется на стальные бесшовные Форма и размеры труб должны соответствовать указанным в таблице 1. Таблица 1. Наружный размер,мм Толщина стенки, мм Масса 1 м, кг Метров в тонне 7,0 30,77 32,5 8,0 34,81 28,7 9,0 38,75 25,8 10,0 42,61 23,5 150 Швеллер 20 гнутый равнополочный (ГОСТ 8278-93) – производится из стали обычного качества на профилегибочном оборудовании, низколегированной стали и углеродистой качественной конструкционной стали. Фундаментный блок Тип: ФБС 24-4-6-Т Описание товара: КПП: 1/4. Блоки фундаментные ФБС 24.4.6-т предназначены для стен подвалов и технических подпольев зданий. Изготавливаются из тяжелого бетона и соответствуют ТУ 5835-021-03984416-97 и ГОСТ 13579-78. В марке блока указывается область применения и габаритные размеры блока в дециметрах - длина, ширина и высота соответсвенно . Так ФБС 24.4.6-т обозначает Фундаментный Блок Сплошной, а размеры блока ФБС 24.4.6-т 24х4х6 дм. Буква Т в завершении марки означает что блок сделан из Тяжелого бетона. У нас Вы можете приобрести блоки ФБС 24.4.6-Т от разных производителей. Вес, т. Объем, м3 Основные размеры(длинны,ширина,высота) 1,3 0,543 2380х400х580 АНКЕР ПРОХОДНОЙ Тип: К809 Служит для концевого сквозного крепления тросов диаметром до 10 мм к стенам. Допустимая нагрузка – 16 кН. Изготовляется из стали с лакокрасочным покрытием. Масса – 1,51 кг. Канат ГОСТ 3071-88 двойной свивки (трос) Тип: ТК Конструкция 6х37(1+6+12+18)+1 о.с. изготавливается из оцинкованной проволоки. Канат ГОСТ 3071-88 в не рекомендуется использовать в качестве грузовых канатов, канатов для грузоподъемных кранов. Диаметр каната ГОСТ 3071-88 варьируется от 5 до 13,5 мм. d, мм Проволока Расчетная площадь сечения всех проволок в канате, мм2 Центральная В слоях Канат 216 6 проволок проволок 9 0,45 0,4 28,1 Приблизительная масса 1000 м смазанного Каната, кг 273,5 Перфорированная оцинкованная монтажная лента Артикул с0403 Размер 20х0,6мм DIN 741 Зажим для тросов, канатов стальной Стандарт DIN 741 Описание: DIN 741 Зажим для тросов, канатов стальной с двумя шестигранными гайками, форма В, легкое исполнение. Материалы: - сталь - сталь с покрытием: - гальваническая оцинковка, - горячая оцинковка. Зажимы для стальных тросов, канатов диаметром от 2 до 40 мм. Муфты натяжные Для натяжения тросов диаметром 2-8мм. Изготовляются муфты из стали с металлическим покрытием. ТУ 36-1445-82 Наименование Допустимая нагрузка, кН Размеры, мм Масса, кг Муфты натяжные К800У3 10 L=450, L1=650, F=28, d=16 1,66 Скобы металлические двухлапковые Тип: СМД Скобы металлические двухлапковые СМД предназначены для прокладки и крепежа кабельных линий, металлорукавов, трубопроводов и т.д. Материал - Анодированная сталь. Размеры Наименование D,мм L,мм B,мм H,мм d,мм Скоба металлическая двухлап. СМД 48-50 (50шт.) 48 96 14 52 6 Труба водогазопроводная стальная (ГОСТ 3262-75) К данной группе относятся неоцинкованные и оцинкованные трубы стальные сварные, применяемые для водопроводов и газопроводов, а также для системы отопления и деталей конструкций. По длине трубы водогазопроводные изготавливают от 4 до 12 м. Предельные отклонения по массе труб не должны превышать +8%. По требованию потребителя предельные отклонения по массе не должны превышать: +7,5% - для партии; + 10% - для отдельной трубы. Кривизна водогазопроводных труб на 1 м длины не должна превышать: 2 мм - с условным проходом до 20 мм включительно; 1,5 мм - с условным проходом свыше 20 мм. Параметры водогазопроводных труб (ГОСТ 3262-75) ДУ Наружный диаметр, мм Обычные Условное Толщина стенки, мм Масса 1м, кг Метров в тонне обознач. 65 75,5 4,0 7,05 141,8 Уголки равнополочные по ГОСТ 8509-93 Уголок 50х5 6м Ст3пс/сп5 Уголки изготовляются длиной от 4 до 12м: мерной длины, кратной мерной длины, немерной длины, ограниченной длины в пределах немерной. По точности прокатки уголки изготовляют высокой (А) и обычной (В) точности. Профиль Тип: PSM Kод - 34181 Сталь горячего цинкования по методу Сендзимира. Длина - 3м. Толщина стали - 2,5 мм. Слоты - 10,5х17 мм с шагом 33,5 мм. Крепление к потолку Тип: SSM Kод - 34143 Сталь горячего цинкования. Толщина пластины - 2,5 мм. Слоты 13х20 мм с профилем толщиной 2,5 мм. Слоты 10,5х17 мм. Диаметр отверстия - 8,2 мм. Нагрузка на крепление 500 кг. Соединенитель для профилей PSL/PSM. Длина – 0,3 м. Слоты 10,5х17мм с шагом 33,5мм. Kод - 34122