4.2 Оплата производится путем безналичного перечисления

Договор № ___
г. Барнаул
«___» ___________ 2014 г.
Краевое автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Алтайского края» (далее — КАУ «МФЦ
Алтайского края») именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Тишина Дениса
Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
_______________ ___________________________, действующего на основании _____, c
другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Протокола
рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений № __ от «__» ________
2014г. заключили настоящий договор (далее именуемый - «Договор») о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.
По настоящему Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика
выполнить текущий ремонт (ремонт структурированной кабельной системы (СКС) и
системы управления электронной очередью (СУЭО) для внедрения единого фирменного
стиля для системы многофункциональных центров в субъектах Российской федерации в
краевом автономном учреждении «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Алтайского края» по адресу: Алтайский край, г.
Барнаул, ул. Павловский тракт, д. 58 г (далее - «Объект»), в соответствии со сметной
документацией (Приложение №1 к Документации о проведении запроса предложений №
____ от 2014 г.) и заявкой на участие в запросе предложений.
2. Права и обязанности сторон
2.1 Обязанности Заказчика:
2.1.1 Оплатить выполненную Исполнителем работу в соответствии с условиями настоящего
Договора.
2.1.2 Принять выполненные работы в сроки и порядке, предусмотренном настоящим
Договором.
2.1.3 Создать необходимые условия для проведения работ.
2.1.4 Обеспечить своевременный беспрепятственный допуск Исполнителя к объекту
проведения работ по настоящему Договору.
2.2 Права Заказчика:
2.2.1 Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с
условиями настоящего Договора.
2.2.2 Контролировать ход производства работ на Объекте (объемы, качество, стоимость и
сроки выполнения работ) в соответствии с требованиями нормативных документов и
настоящим Договором.
2.2.3 В случае выявления несоответствия результатов выполненных работ условиям
настоящего Договора, Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Исполнителя,
составляет Акт о выявленных недостатках и направляет его Исполнителю. Исполнитель
обязан в трехдневный срок с даты получения указанного Акта устранить выявленные
недостатки за свой счет.
2.2.4 Заказчик имеет право самостоятельно или через третьих лиц представить сметную
документацию (Приложение № 1 к Документации о проведении запроса предложений) на
экспертизу определения достоверности сметной стоимости в краевое автономное
учреждение «Алтайский региональный центр ценообразования в строительстве» для
подтверждения примененных Исполнителем расценок на работы и применяемые
материалы. В случае выявления в результате экспертизы завышения стоимости работ и/или
материалов, Заказчик вправе потребовать у Исполнителя излишне уплаченные средства за
выполненные по настоящему договору работы, определяемые как разница между
стоимостью, предъявленной к оплате по настоящему договору Исполнителем Заказчику и
стоимостью на данные работы и/или материалы, определенной в заключении о проверке
достоверности сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство
которых финансируется с привлечением средств краевого и местного бюджетов.
2.3 Обязанности Исполнителя:
2.3.1 Выполнить работы, предусмотренные п. 1.1., в сроки предусмотренные настоящим
Договором.
2.3.2 Выполнить работы, предусмотренные п. 1.1., надлежащего качества, в объеме
предусмотренном настоящим Договором.
2.3.3 Исполнитель выполняет работы по настоящему Договору из своих материалов,
оборудования.
2.3.4 Исполнитель обязан незамедлительно известить Заказчика и до получения от него
указаний приостановить работы при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о
способе исполнения работы;
- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой
работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.
2.3.5. Подтверждать стоимость материалов путем предоставления счетов-фактур и/или
товарных накладных.
2.3.6. В случае, если Заказчик самостоятельно или через третьих лиц представит сметную
документацию (Приложение 1 к Документации о проведении запроса предложений) на
экспертизу достоверности определения сметной стоимости объектов капитального
строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств краевого и
местного бюджетов в краевое автономное учреждение «Алтайский региональный центр
ценообразования в строительстве» и в результате такой экспертизы будет выявлено
завышение стоимости работ и/или материалов по настоящему договору, Исполнитель
обязуется возвратить излишне уплаченные ему средства за выполненные по настоящему
договору работы, определяемые как разница между стоимостью, предъявленной к оплате
по настоящему договору Исполнителем Заказчику и стоимостью на данные работы и/или
материалы, определенной в заключении о проверке достоверности сметной стоимости
объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с
привлечением средств краевого и местного бюджетов.
2.4 Права Исполнителя:
2.4.1 Исполнитель вправе исполнить свои обязательства по настоящему Договору
поэтапно.
2.4.2 Исполнитель вправе исполнить свои обязательства по настоящему Договору
досрочно.
3. Сроки выполнения работ
3.1 Подрядчик обязуется выполнить работы по Договору в соответствии с заявкой на
участие в запросе предложений до___________
4. Стоимость работ и порядок оплаты
4.1 Стоимость выполнения работ составляет ________________(________________).
4.2 Оплата производится путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный
счет Исполнителя после предоставления Исполнителем счета на оплату на основании
подписанных Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости
выполненных работ и затрат (форма КС-3) до 31 декабря 2014 года.
Оплата производится за счет средств краевого бюджета в пределах лимитов бюджетных
ассигнований на 2014 год.
5. Порядок приемки выполненных работ
5.1 Заказчик по окончании работ или этапа работ по настоящему Договору направляет для
подписания Заказчику Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справку о
стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) в двух экземплярах (именуемые в
дальнейшем акт выполненных работ), а также акты на скрытые работы, исполнительные
съемки. Сертификаты на применяемые строительные материалы, а также технические
паспорта и руководства по эксплуатации и техническому обслуживанию на санитарнотехническое и электрооборудование. В случае сдачи отдельного этапа работ, в акте
выполненных работ должно содержаться соответствующее указание об этом.
5.2 При отсутствии обоснованных претензий Заказчик обязан принять результат работ и
подписать акты выполненных работ в течении трех рабочих дней со дня их получения и
отправить их в адрес Заказчика.
5.3 При наличии обоснованных претензий к выполненным работам по настоящему договору
Заказчик не позднее трех рабочих дней со дня получения от Исполнителя актов
выполненных работ, оформляет двусторонний дефектный акт с указанием недостатков и
направляет его Исполнителю.
5.4 В случае непредставления Исполнителю подписанных актов выполненных работ либо
дефектного акта по истечении трех рабочих дней со дня получения актов выполненных
работ Заказчиком, работы по настоящему Договору считаются выполненными
Исполнителем и принятыми Заказчиком в полном объеме и подлежат оплате в соответствии
с п. 4.1. настоящего Договора.
6. Гарантии
6.1 Исполнитель гарантирует: качество выполнения всех работ в соответствии со сметной
документацией (Приложение №1 к Документации о проведении запроса предложений №
____ от 2014г.), заявкой на участие в запросе предложений, действующими нормами и
техническими условиями.
6.2 Гарантийный срок на выполняемые по настоящему Договору работы, составляет 2 (два)
года со дня подписания документов о приемке результата работ по настоящему Договору.
6.3 Гарантийный срок на применяемые материалы и оборудование устанавливается в
соответствии со сроком, установленным заводом - изготовителем.
7. Ответственность сторон
7.1 Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему Договору в соответствии с гражданским законодательством
РФ.
7.2 В случае нарушения Исполнителем установленного срока выполнения работ, Исполнитель
уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 процента за каждый день просрочки, от
общей суммы Договора.
8. Порядок разрешения споров
8.1 Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются Сторонами
путем ведения переговоров, достигнутые договоренности фиксируются дополнительным
соглашением Сторон, а в случае не достижения согласия, спор передается на рассмотрение
Арбитражного суда в установленном порядке.
8.2 При возникновении между Заказчиком и Исполнителем спора по поводу недостатков
выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора
переговорами по требованию любой из сторон должна быть назначена независимая
экспертиза.
8.3 Расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая ее назначения, а если она
назначена по соглашению Заказчика и Исполнителя – обе стороны поровну.
8.4 До передачи спора на разрешение суда Стороны примут меры к его урегулированию в
претензионном порядке.
8.5 Претензия предъявляется в письменной форме и подписывается руководителем
организации – Стороны настоящего Договора или иным надлежащим образом
уполномоченным лицом. Претензия должна содержать: требования заявителя; сумму
претензии и обоснованный ее расчет; обстоятельства, на которых основываются требования
и доказательства, подтверждающие их со ссылкой на соответствующие нормы действующего
законодательства РФ; перечень прилагаемых к претензии документов и других
доказательств; иные сведения, необходимые для урегулирования спора. К претензии должны
быть приложены надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих
предъявленные заявителем требования.
8.6 Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан ответ в течение 10 (десяти) дней с
момента получения.
8.7 В случае если к претензии не приложены документы, необходимые для ее рассмотрения,
они запрашиваются у заявителя претензии с указанием срока представления. При
неполучении затребованных документов к указанному сроку претензия рассматривается на
основании имеющихся документов.
Ответ на претензию дается в письменной форме и подписывается руководителем
организации – адресата претензии или иным надлежащим образом уполномоченным лицом.
В ответе на претензию указываются: при полном или частичном удовлетворении претензии
– признанная сумма, номер и дата платежного поручения на перечисление указанной суммы
или срок и способ удовлетворения претензии; при полном или частичном отказе от
удовлетворении претензии – мотивы отказа со ссылкой на соответствующее законодательство
и доказательства, обосновывающие отказ; перечень прилагаемых к ответу на претензию
документов, других доказательств. К мотивированному отказу должны быть приложены
надлежащим образом заверенные копии обосновывающих отказ документов.
8.8 При удовлетворении претензии, подлежащей денежной оценке, к ответу на претензию
прилагается платежное поручение на перечисление денежных средств с отметкой банка о
принятии поручения к исполнению.
8.9 В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии или неполучении в
срок ответа на претензию заявитель вправе предъявить иск в Арбитражный суд.
9. Прочие условия
9.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему, в том числе,
завершения взаиморасчетов.
9.2 В случае принятия в установленном порядке решения о консервации Работ на Объекте
Заказчик оплачивает Исполнителю все выполненные до момента приостановления работы по
фактическим затратам. Стороны обязаны совместно рассмотреть и согласовать сроки,
стоимость и порядок консервации Объекта. Все работы, связанные с консервацией Объекта,
оплачиваются за счет средств Заказчика.
9.3 Стоимость материалов и единицы работ не должна превышать указанную в сметной
документации (Приложение № 1).
9.4 Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые условия, не
предусмотренные Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами
в письменной форме в виде дополнительного соглашения.
9.5 Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким либо еще способом
доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих
взаимодействие Сторон в рамках Договора, иначе как с письменного согласия Сторон.
9.6 Любое уведомление по Договору дается в письменной форме в виде телекса,
факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным
письмом получателю по его фактическому адресу. Претензии, ответы на претензии,
предписания, уведомления о нарушении условий Договора, уведомления о расторжении или
одностороннем отказе от исполнения Договора, а также рекламационные акты направляются
только заказным или ценным письмом получателю по его фактическому адресу, либо
вручаются под расписку уполномоченному лицу адресата.
9.7 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
по одному для каждой из Сторон.
9.8 Изменение и дополнение настоящего Договора возможно по соглашению Сторон. Все
изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами
дополнительных соглашений к Договору. Дополнительные соглашения к Договору являются
его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.
10. Адреса и платежные реквизиты сторон:
Заказчик:
Краевое автономное учреждение
«Многофункциональный центр
предоставления государственных и
муниципальных услуг Алтайского
края»
(КАУ «МФЦ Алтайского края)
656064, Алтайский край, г. Барнаул,
Павловский тракт, 58г
тел. (3852) 20-05-50
ОГРН 1102225014330
ИНН 2221183155
КПП 222101001
УФК по Алтайскому краю
(КАУ «МФЦ Алтайского края» л/с
31176U37990)
ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО
АЛТАЙСКОМУ КР.
р/с 40601810701731000001
БИК 040173001
Директор
______________________ / Тишин
Д.В/
Исполнитель:
Директор
_____________________ //