Dokumentaciya_zapro - Государственные закупки в

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник управления капитального
строительства
Администрации
города Керчи Республики Крым
_____________________А.В.Самбай
«_____»_____________ 2015 г.
М. П.
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
на выполнение проектно-изыскательских работ для объекта:
«Реконструкция воинского кладбища муниципального образования городской
округ Керчь Республики Крым»
КЕРЧЬ, 2015 г.
ОГЛАВЛЕНИЕ:
I. Общие сведения о проводимом запросе предложений;
II. Наименование и описание объекта закупки и условия контракта на выполнение
проектно-изыскательских работ для строительства объекта: «Реконструкция
воинского кладбища муниципального образования городской округ Керчь
Республики Крым»;
III. Форма заявки на участие в запросе предложений и окончательного
предложения;
IV. Проект контракта;
2
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
I. Общие сведения о проводимом запросе предложений
Общие сведения
Заказчик:
наименование: Управление капитального строительства Администрации
города Керчи Республики Крым
место нахождения: 298300, Республика Крым, г. Керчь, ул. Кирова, 17
почтовый адрес: 298300, Республика Крым, г. Керчь, ул. Кирова, 17
адрес электронной почты: ykskerch@rambler.ru
ответственное должностное лицо и номер контактного телефона заказчика:
Смирнов Антон Валерьевич, 06561 2-03-44
Наименование и описание объекта закупки, предмет контракта:
Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства объекта:
«Реконструкция воинского кладбища муниципального образования городской
округ Керчь Республики Крым».
Место выполнения работ: 298300, Республика Крым, г. Керчь
Срок выполнения работ: в течение 10 (десяти) календарных дней с даты
заключения контракта.
Источник финансирования закупки: средства местного бюджета.
Начальная (максимальная) цена контракта: 468 070 (четыреста
шестьдесят восемь тысяч семьдесят) рублей.
Обоснование начальной (максимальной) цены контракта: начальная
(максимальная) цена контракта определена на основании планового метода.
Форма, сроки и порядок оплаты товара (работ, услуг): Заказчик
оплачивает работы, выполненные Подрядчиком в соответствии с
Техническим заданием, в безналичном порядке путем перечисления
денежных средств со своего лицевого счета на расчетный счет Подрядчика,
реквизиты которого указаны в ст. 15 Контракта, на основании надлежаще
оформленного и подписанного обеими Сторонами Акта приемки-передачи,
составленного по форме, в течение 10 (десяти) банковских дней с даты
подписания Заказчиком Акта приемки-передачи.
Порядок формирования цены контракта: Цена Контракта включает в себя
стоимость всех расходов, возникающих у Подрядчика при исполнении
Контракта, в том числе установленные налоги, сборы и другие обязательные
платежи.
Информация о валюте, используемой для формирования цены
контракта и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями):
Российский рубль.
Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю
Российской
Федерации,
установленного
Центральным банком
Российской Федерации и используемого при оплате контракта: не
3
11.
12.
применяется в связи с использованием Заказчиком платежной единицы
Российский рубль.
Дата и время начала срока подачи заявок на участие (по местному
времени):
со дня размещения извещения о проведении запроса предложений
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие (по местному
времени):
15 апреля 2015 г. в 11 – 00
Место подачи заявок на участие: 298300, Республика Крым, г. Керчь, ул.
Кирова, 17, 4-й этаж, кабинет 413.
При подаче непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками –
кабинет 413
Порядок подачи заявок на участие: Участник запроса предложений подает
в письменной форме на бумажном носителе заявку на участие в запросе
предложений в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать
содержание заявки до вскрытия (на конверте указать наименование запроса
предложений).
Дата и время вскрытия конвертов участников (по местному времени):
15 апреля 2015 г. в 11 – 00
Место вскрытия конвертов участников: 298300, Республика Крым, г.
Керчь, ул. Кирова, 17, кабинет 413.
Дата и время рассмотрения и оценки заявок участников (по местному
времени):
15 апреля 2015 г. в 11 – 00
Место рассмотрения и оценки заявок участников: 298300, Республика
Крым, г. Керчь, ул. Кирова, 17, кабинет 413.
Дата и время вскрытия конвертов с окончательными предложениями
участников (по местному времени): 16 апреля 2015 15:00
Место вскрытия конвертов с окончательными предложениями
участников (по местному времени): 298300, Республика Крым, г. Керчь, ул.
Кирова, 17, кабинет 413.
Способы получения документации о проведении запроса предложений,
срок, место и порядок предоставления этой документации:
Способы получения: Документация о проведении запроса предложений
размещена в Информационной системе www.zakup-rk.ru в открытом доступе.
На основании поданного в письменной форме заявления любого
заинтересованного лица предоставляется после даты размещения извещения
о проведении запроса предложений в течение двух рабочих дней с даты
получения соответствующего заявления на электронный адрес, указанный в
заявлении, без взимания платы, а также на электронный носитель заявителя
Место предоставления документации: Управление капитального
строительства Администрации города Керчи Республики Крым, 298300,
Республика Крым, г. Керчь, ул. Кирова, 17, 4-й этаж, кабинет 413.
(понедельник-пятница: с 8-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 13-00, исключая
выходные и праздничные дни)
Порядок предоставления: Документация предоставляется в ответ на запрос
участника закупки, поступивший на электронную почту Заказчика, тема
письма: «Запрос предложений. Предоставление документации». Запросы
4
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
следует направлять на e-mail: ykskerch@rambler.ru.
Язык или языки, на которых предоставляется документация: русский.
Плата за предоставление документации: Документация о проведении
запроса предложений предоставляется без взимания платы.
Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика,
исполнителя), установленное в соответствии с требованиями
Постановления Совета Министров Республики Крым № 25:
не установлено
Преимущества, предоставляемые заказчиком в соответствии со ст. 28-30
Закона № 44-ФЗ: не устанавливаются
Размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения
заявок на участие в закупке: не требуется
Размер обеспечения исполнения контракта, порядок предоставления
такого обеспечения, требования к такому обеспечению, а также
информация о банковском сопровождении контракта в соответствии со
ст. 35 Закона № 44-ФЗ: не требуется
Возможность заказчика изменить предусмотренные контрактом объем
работы при заключении контракта либо в ходе его исполнения в
соответствии со статьей 95 настоящего Федерального закона: не
предусмотрено.
Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения
контракта в соответствии с положениями частей 8 - 26 статьи 95
настоящего Федерального закона: в соответствии с проектом контракта.
Подготовка и подача заявки на участие в запросе предложений
1.1 Заявка на участие в запросе предложений может быть подана только в
письменной форме лично или по почте. Участник закупки при отправке
заявки по почте несет риск того, что его заявка будет доставлена по
неправильному адресу или несвоевременно и признана опоздавшей.
1.2 Заявка на участие в запросе предложений, должна быть представлена
участником закупки в запечатанном конверте. Все листы заявки и все
входящие в нее документы должны быть прошиты. Заявка должна содержать
сквозную нумерацию листов. Заявка должна быть подписана участником
закупки или лицом, уполномоченным таким участником закупки, с указанием
должности, расшифровки подписи (инициалы, фамилия), и (при наличии в
установленном законом порядке) скреплена печатью участника закупки.
1.3 Полномочия лица на осуществление действий от имени участника
закупки (юридического лица) подтверждаются копией решения о назначении
или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность,
в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом
действовать от имени участника закупки без доверенности. В случае, если от
имени участника закупки действует иное лицо, к заявке на участие в запросе
котировок должна прилагаться доверенность на осуществление действий от
имени участника закупки, заверенная печатью участника закупки и
подписанная руководителем участника закупки (для юридических лиц) или
уполномоченным этим руководителем лицом. В случае, если указанная
доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника
закупки, заявка на участие в запросе котировок должна содержать также
копию документа, подтверждающего полномочия такого лица.
5
20.
21.
1.4 Любой участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в
запросе предложений. В случае, если заказчиком были внесены изменения в
извещение о проведении запроса предложений, участник закупки вправе
изменить или отозвать свою заявку на участие в запросе предложений до
истечения срока подачи заявок на участие в запросе предложений.
1.5 Заявка на участие в запросе предложений, поданная в срок, указанный в
извещении о проведении запроса предложений, регистрируется заказчиком.
По требованию участника закупки, подавшего заявку на участие в запросе
котировок, заказчик выдает расписку в получении заявки на участие в
запросе предложений с указанием даты и времени ее получения.
Заявки на участие в запросе предложений, поданные после окончания срока
подачи таких заявок, указанного в извещении о проведении запроса
предложений, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются
лицам, подавшим такие заявки.
Критерии оценки заявок на участие в запросе предложений, величины
значимости этих критериев в соответствии с настоящим Федеральным
законом, порядок рассмотрения и оценки таких заявок:
Для определения лучших условий исполнения контракта, предложенных в
заявках на участие в запросе предложений, заявки будут оцениваться и
сопоставляться по следующему критерию:
- критерий «Цена контракта» (значимость критерия 100%);
Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам
оценки по критерию.
При оценке заявок по критерию «Цена контракта» лучшим условием
исполнения контракта по указанному критерию признается предложение
участника с наименьшей ценой контракта.
Победителем Запроса предложений признается участник, который предложил
наилучшие условия исполнения контракта на основе критерия и процедур
оценки и сопоставления, указанных в настоящей Документации, и Заявке
которого присвоен первый номер.
В случае, если заявки получили одинаковый итоговый рейтинг победителем
запроса предложений признается участник, который подал заявку раньше.
Порядок проведения запроса предложений:
Комиссией по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и
окончательных предложений вскрываются поступившие конверты с заявками
на участие в запросе предложений. Участники запроса предложений,
подавшие заявки, не соответствующие требованиям, установленным
документацией о проведении запроса предложений, отстраняются, и их
заявки не оцениваются. В случае установления факта подачи одним
участником запроса предложений двух и более заявок на участие в запросе
предложений заявки такого участника не рассматриваются и возвращаются
ему.
Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в
запросе предложений участники запроса предложений имеют возможность
подать заявку, изменить или отозвать поданную заявку, также могут
присутствовать при вскрытии конвертов с их заявками и оглашении заявки,
содержащей лучшие условия исполнения контракта.
Все заявки участников запроса предложений оцениваются на основании
6
22.
критериев, указанных в документации о проведении запроса предложений,
фиксируются в протоколе проведения запроса предложений, после чего
оглашаются условия исполнения контракта, содержащиеся в заявке,
признанной лучшей, или условия, содержащиеся в единственной заявке на
участие в запросе предложений, без объявления участника запроса
предложений, который направил такую единственную заявку.
После оглашения условий исполнения контракта, содержащихся в заявке,
признанной лучшей, или условий, содержащихся в единственной заявке на
участие в запросе предложений, запрос предложений завершается, всем
участникам запроса предложений или участнику запроса предложений,
подавшему единственную заявку на участие в запросе предложений,
предлагается направить окончательное предложение не позднее рабочего дня,
следующего за датой проведения запроса предложений.
Если все присутствующие при проведении запроса предложений его
участники отказались направить окончательное предложение, запрос
предложений завершается. В этом случае окончательными предложениями
признаются поданные заявки на участие в запросе предложений.
Вскрытие конвертов с окончательными предложениями осуществляются на
следующий день после даты завершения проведения запроса предложений и
фиксируются в итоговом протоколе. Участники запроса предложений,
направившие окончательные предложения, вправе присутствовать при
вскрытии конвертов с окончательными предложениями.
Выигравшим окончательным предложением является окончательное
предложение, которое в соответствии с критериями, указанными в извещении
о проведении запроса предложений, наилучшим образом соответствует
установленным заказчиком требованиям к товарам. В случае, если в
нескольких окончательных предложениях содержатся одинаковые условия
исполнения контракта, выигравшим окончательным предложением
признается окончательное предложение, которое поступило раньше. В
итоговом протоколе фиксируются все условия, указанные в окончательных
предложениях участников запроса предложений, принятое на основании
результатов оценки окончательных предложений решение о присвоении
таким окончательным предложениям порядковых номеров и условия
победителя запроса предложений.
Порядок и срок отзыва заявок на участие в запросе предложений,
порядок возврата таких заявок (в том числе поступивших после
окончания срока их приема):
Любой участник, подавший заявку на участие в запросе предложений имеет
право отозвать или изменить свою заявку в любое время до момента
вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений.
Для отзыва заявки на участие в запросе предложений, лицо, подавшее
конверт с заявкой на участие в запросе предложений, должно предоставить
заказчику письменное заявление с просьбой отозвать свою заявку на участие
в запросе предложений с приложением оригинала расписки, в случае ее
выдачи заказчиком, полученной данным лицом при приеме конверта с
заявкой на участие в запросе предложений. При этом заказчику должен быть
представлен документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени участника запроса предложений (доверенность).
7
23.
Изменения заявок на участие в запросе предложений подготавливаются и
подаются участником в соответствии с требованиями к форме заявки на
участие в запросе предложений и инструкцией по заполнению заявок на
участие в запросе предложений. При этом заказчику должен быть
представлен документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени участника запроса предложений (доверенность).
Заявки на участие в запросе предложений, поданные после окончания
срока подачи таких заявок, указанного в извещении о проведении запроса
предложений, не рассматриваются и в день их поступления
возвращаются лицам, подавшим такие заявки.
Требования и исчерпывающий перечень документов, которые должны
быть представлены участниками закупки в соответствии с разделом 11
Постановления Совета Министров Республики Крым от 04.02.2015 г.
№ 25:
Единые требования к участникам закупки:
1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим
поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом
закупки;
2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и
отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным
(банкротом) и об открытии конкурсного производства;
3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке,
установленном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;
4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам,
задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые
предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах,
которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской
Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о
признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или
которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший
календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов
балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской
отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается
соответствующим установленному требованию в случае, если им в
установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных
недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату
рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика,
исполнителя) не принято;
5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя,
членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера
юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере
экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или
8
снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц
наказания в виде лишения права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой
товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом
осуществляемой закупки, и административного наказания в виде
дисквалификации;
6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты
интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта
заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев
заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства,
исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;
7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов,
под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член
комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы
заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими
лицами,
являющимися
выгодоприобретателями,
единоличным
исполнительным
органом
хозяйственного
общества
(директором,
генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами
коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества,
руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или
унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц
- участников закупки с физическими лицами, в том числе
зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, участниками закупки либо являются близкими родственниками
(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и
детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными
(имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или
усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями
понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через
юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью
процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей,
превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного
общества.
Перечень документов, подтверждающих соответствие единым
требованиям:
Участники запроса предложений должны предоставить:
- выписку из единого государственного реестра юридических лиц или копия
такой выписки (для юридического лица), выписка из единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей или копия
такой выписки (для индивидуального предпринимателя), которые получены
не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения в единой
информационной системе извещения о проведении закупки, копии
документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица);
- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий
от имени участника закупки - юридического лица (копия решения о
назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического
лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо
обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности
9
(далее - руководитель). В случае, если от имени участника закупки действует
иное лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также доверенность
на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью
участника закупки и подписанную руководителем (для юридического лица)
или уполномоченным руководителем лицом, либо копию указанной
доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом,
уполномоченным руководителем, заявка на участие в закупке должна
содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
- копии учредительных документов участника закупки (для юридического
лица);
- копии лицензий или свидетельств о допуске на выполнение работ,
подлежащих
лицензированию
в
соответствии
с
действующим
законодательством Российской Федерации;
Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из
иностранного государства или группы иностранных государств, работ,
услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными
лицами в соответствии с требованиями ст. 14 Закона № 44-ФЗ:
не устанавливаются
Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика,
исполнителя), установленное в соответствии с требованиями пп. 4 ст 42
Закона № 44-ФЗ (обоснование причины ограничения участия):
не устанавливаются
10
II. Наименование и описание объекта закупки и условия контракта в
соответствии с разделом 13 Постановления Совета Министров Республики
Крым от 04.02.2015 г. № 25:
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение проектно-изыскательских работ для строительства объекта:
«Реконструкция воинского кладбища муниципального образования городской округ
Керчь Республики Крым»
№
п/п
Перечень сведений и
требований
1
2
Содержание основных перечней и
требований
1
Наименование
проектируемого объекта
3
Реконструкция воинского кладбища
муниципального образования городской
округ Керчь Республики Крым
2
Местоположение объекта
Республика Крым, г. Керчь
3
Основание для
проектирования
Решение 11 сессии Керченского городского
совета Республики Крым 1 созыва от
18.12.2014г. № 139-1/14 «О бюджете
муниципального образования городской
округ Керчь Республики Крым на 2015 год»
4
Заказчик
Управление капитального строительства
Администрации города Керчи
5
Проектная организация
(Подрядчик)
Определяется по результатам запроса
предложений
6
Источник финансирования
За счет средств бюджета муниципального
образования городской округ Керчь
Республики Крым на 2015 год
7
Вид работ
Реконструкция
8
Стадия проектирования
Рабочая документация
9
Сроки проектирования
10 дней
Сведения о земельном
участке
Документ, удостоверяющий право
собственности или пользования земельным
участком не требуется согласно п. 4
«Порядка выполнения строительных работ»,
утвержденного Постановлением ГС РК №
2040-6/14 от 11.04.2014г.
10
11
11
Состав исходноразрешительной
документации, передаваемой
«Подрядчику»
12
Состав работ. Требования к
разработке и составу
проектной документации
передаваемой «Заказчику»
13
Основная нормативная
документация и требования к
разработке и составу сметной
документации
Материалы, предоставляемые Заказчиком:
1. Техническое задание.
2. Технические условия (при
необходимости)
1. До начала проектных работ, в
трехдневный срок, разработать и
согласовать с Заказчиком календарный план
выполнения работ.
2. Произвести сбор дополнительных
данных, необходимых для выполнения
проектных работ, не вошедших в состав
исходных данных, предоставляемых
Заказчиком.
3. Определить инженерно-техническое
состояние объекта в объеме, необходимом
для проектирования.
4. Подготовить сметную документацию
согласно п. 14 Технического задания.
Комплект чертежей передаётся в бумажном
виде в 4-х экз., и на электронном носителе в
2-х экз.(в форматах *.pdf и *.dwg
(графическая часть), *.doc и *.xlsx
(текстовая часть).
1. Сметная документация должна быть
разработана в соответствии с
действующими нормативными
документами:
-МДС13-1.99 - «Инструкция о составе,
порядке разработки, согласования и
утверждения проектно-сметной
документации на капитальный ремонт
жилых зданий».
2. Сметная документация на строительство
объектов
капитального
ремонта составляется с применением
сметных нормативов, включённых в
федеральный реестр сметных нормативов.
3. Объём проектно-сметной документации
должен
соответствовать действующим нормам и
правилам и быть достаточным для
выполнения строительно-монтажных работ
и сдачи объекта в эксплуатацию.
4. При составлении смет использовать
базисно-индексный метод.
5. Выполнить сметную документацию в
базисном уровне цен (по ТЕР Республики
12
Крым) и текущем уровне цен (с учётом
коэффициента изменения сметной
стоимости, действующего на момент
составления сметной документации на
территории Республики Крым).
6. При отсутствии стоимости материалов в
«Территориальном сборнике сметных цен
на основные материалы, изделия и
конструкции, применяемые в
строительстве», стоимость определяется на
основании стоимостных предложений
(прайс-листов) организаций производителей
или поставщиков материальных ресурсов.
7. Применяемые материалы согласовать с
Заказчиком отдельным письмом.
Основной комплект сметной документации
должен содержать:
1. Пояснительная записка.
2. Сводный сметный расчёт.
3. Объектная смета.
4. Локальные сметы.
Сметная документация передаётся
Заказчику на бумажном носителе в 4-х экз.
и на электронном носителе в 2-х экз.
Сметные расчёты выполнить в формате
«Гранд-смета».
14
Особые условия
1. Подрядная организация должна иметь
допуски СРО,
установленные
законодательством РФ для выполнения
проектных работ.
2. В проектной документации принимать
решения без
изменения
архитектурно-планировочного и
конструктивного плана.
3. В случае необходимости внесения
изменений в проектную документацию или
использования дополнительных данных для
проектирования проектная организация
руководствуется разрешительными
документами или сведениями, полученными
от Заказчика в письменном виде (после
соответствующего запроса на его имя).
4. Отступления от нормативов должны быть
обоснованы и отражены в пояснительной
записке к проекту.
13
5. Применяемые материалы должны иметь
сертификат соответствия Госстандарту РФ.
6. Принятые решения в проектной
документации должны соответствовать
требованиям экологических, санитарногигиенических, противопожарных, и других
норм, действующих на территории РФ.
15
Дополнительные
согласования
и разрешения
1.Все решения, принимаемые в процессе
выполнения работ, согласовываются
Подрядчиком и Заказчиком в сроки,
обеспечивающие выполнение условий
Контракта.
2. Подрядчик обеспечивает прохождение
государственной экспертизы проектной
документации и проверку достоверности
определения сметной стоимости объекта.
Положения настоящего Технического
задания могут быть уточнены (изменены,
дополнены) при выполнении работ путём
заключения дополнительных соглашений
между Заказчиком и Подрядчиком
14
III. Форма заявки на участие в запросе предложений и окончательного
предложения.
Форма 1
Управление капитального строительства
Администрации города Керчи Республики Крым
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
«___» ___________ 2015 г.
Для юридического лица:
Наименование участника запроса предложений_______________________________
Фирменное наименование (при наличии) ____________________________________
ИНН / КПП:_____________________________________________________________
Место нахождения _______________________________________________________
Почтовый адрес__________________________________________________________
ИНН учредителей________________________________________________________
ИНН членов коллегиального исполнительного органа_________________________
ИНН лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа
участника запроса предложений____________________________________________
Телефон/ факс/ электронный адрес:_________________________________________
Контактное лицо_________________________________________________________
Для физического лица:
Ф.И.О. участника запроса предложений (при наличии)
Паспортные данные
Место жительства
ИНН__________________________________________________________________
Контактный телефон
Банковские реквизиты:
ИНН
КПП
Наименование банка:
БИК
р/с
к/с
ОКПО
Лицо, подписывающее контракт:
Действует на основании:
1.
Ознакомившись с
№__________________,
изучив
условиями, указанными в Извещении
документацию о проведении запроса
15
предложения, выражаем свое СОГЛАСИЕ участвовать в запросе предложений на
выполнение проектно-изыскательских работ , на следующих условиях:
№
п/ Наименование критерия
Предложение участника
п
1
Цена контракта
руб.
Мы согласны на выполнение проектно-изыскательских работ в полном
соответствии с требованиями документации о запросе предложений и
прилагаемого проекта контракта.
2. В случае, если наше предложение будет признано лучшим, мы берем на
себя обязательства подписать контракт с заказчиком в соответствии с
требованиями документации о запросе предложений и условиями нашего
предложения.
3. В случае если наши предложения будут лучшими после предложений
победителя запроса предложений, а победитель запроса предложений будет
признан уклонившимся от заключения контракта, мы обязуемся подписать данный
контракт на выполнение работ в соответствии с требованиями документации о
проведении запроса предложений и условиями нашего предложения.
Нам известно, что в случае нашего уклонения от заключения контракта мы будем
включены в Реестр недобросовестных поставщиков.
4.
Настоящей
заявкой
подтверждаем,
что
_______________________________________________________________________
(наименование организации - участника размещения заказа, индивидуального предпринимателя)
соответствует требованиям к участникам запроса предложений, указанным в
документации о проведении запроса предложений:
Соответствие:
Требование
да/нет
1)
Соответствие
требованиям,
установленным
в
соответствии с законодательством Российской Федерации к
лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение
работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки
2) Непроведение ликвидации участника закупки юридического лица и отсутствие решения арбитражного
суда о признании участника закупки - юридического лица
или индивидуального предпринимателя несостоятельным
(банкротом) и об открытии конкурсного производства
3) Неприостановление деятельности участника закупки в
порядке, установленном Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях, на дату подачи
заявки на участие в закупке
4) Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам,
сборам, задолженности по иным обязательным платежам в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за
исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка,
рассрочка,
инвестиционный
налоговый
кредит
в
соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах, которые реструктурированы в
16
соответствии с законодательством Российской Федерации,
по которым имеется вступившее в законную силу решение
суда о признании обязанности заявителя по уплате этих
сумм исполненной или которые признаны безнадежными к
взысканию в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный
год, размер которых превышает двадцать пять процентов
балансовой стоимости активов участника закупки, по
данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный
период. Участник закупки считается соответствующим
установленному требованию в случае, если им в
установленном порядке подано заявление об обжаловании
указанных недоимки, задолженности и решение по такому
заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в
определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не
принято
5) Отсутствие у участника закупки - физического лица либо
у руководителя, членов коллегиального исполнительного
органа или главного бухгалтера юридического лица участника закупки судимости за преступления в сфере
экономики (за исключением лиц, у которых такая
судимость погашена или снята), а также неприменение в
отношении указанных физических лиц наказания в виде
лишения права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью, которые связаны
с поставкой товара, выполнением работы, оказанием
услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и
административного наказания в виде дисквалификации
6) Обладание участником закупки исключительными
правами на результаты интеллектуальной деятельности,
если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает
права на такие результаты, за исключением случаев
заключения контрактов на создание произведений
литературы или искусства, исполнения, на финансирование
проката или показа национального фильма
7) Отсутствие между участником закупки и заказчиком
конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при
которых руководитель заказчика, член комиссии по
осуществлению закупок, руководитель контрактной службы
заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с
физическими
лицами,
являющимися
выгодоприобретателями, единоличным исполнительным
органом
хозяйственного
общества
(директором,
генеральным директором, управляющим, президентом и
другими), членами коллегиального исполнительного органа
хозяйственного общества, руководителем (директором,
генеральным директором) учреждения или унитарного
предприятия
либо
иными
органами
управления
17
юридических лиц - участников закупки с физическими
лицами, в том числе зарегистрированными в качестве
индивидуального предпринимателя, - участниками закупки
либо являются близкими родственниками (родственниками
по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и
детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и
неполнородными (имеющими общих отца или мать)
братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными
указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями
понимаются физические лица, владеющие напрямую или
косвенно (через юридическое лицо или через несколько
юридических лиц) более чем десятью процентами
голосующих акций хозяйственного общества либо долей,
превышающей десять процентов в уставном капитале
хозяйственного общества.
8) Отсутствие
в предусмотренном Законом реестре
недобросовестных
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей) информации об участнике закупки, в том
числе
информации
об
учредителях,
о
членах
коллегиального
исполнительного
органа,
лице,
исполняющем функции единоличного исполнительного
органа участника закупки - юридического лица (в
соответствии с частью 1.1 Статьи 31 Закона)
Руководитель юридического лица
(уполномоченный представитель) _________________________________ (Ф.И.О.)
(подпись)
МП
Или
Участник закупки
(для физического лица)
___________________________________ (Ф.И.О.)
(подпись)
М.П.
18
Форма 2
Управление капитального строительства
Администрации города Керчи
Республики Крым
ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
«___» ___________ 2015 г.
Для юридического лица:
Наименование участника запроса предложений
Фирменное наименование (при наличии)
ИНН / КПП:
Место нахождения
Почтовый адрес
ИНН учредителей
ИНН членов коллегиального исполнительного органа
ИНН лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа
участника
запроса предложений
Телефон/ факс/ электронный адрес:
Контактное лицо
Для физического лица:
ФИО участника запроса предложений (при наличии)
Паспортные данные
Место жительства
ИНН
Контактный телефон
Банковские реквизиты:
ИНН
КПП
Наименование банка:
БИК
р/с
к/с
ОКПО
Лицо, подписывающее контракт:
Действует на основании:
1. Изучив выписку из протокола проведения запроса предложений,
направляем настоящее окончательное предложение на участие в запросе
предложений на выполнение проектно-изыскательских работ.
19
№
п/п
1
Наименование критерия
Предложение участника
Цена контракта
руб.
Мы согласны на выполнение проектно-изыскательских работ в полном
соответствии с требованиями документации о запросе предложений и
прилагаемого проекта контракта.
2. В случае, если наше предложение будет признано лучшим, мы берем на
себя обязательства подписать контракт с заказчиком в соответствии с
требованиями документации о запросе предложений и условиями нашего
предложения.
3. В случае если наши предложения будут лучшими после предложений
победителя запроса предложений, а победитель запроса предложений будет
признан уклонившимся от заключения контракта, мы обязуемся подписать данный
контракт на поставку товара (выполнение работ, оказание услуг) в соответствии с
требованиями документации о проведении запроса предложений и условиями
нашего предложения.
Нам известно, что в случае нашего уклонения от заключения контракта мы будем
включены в Реестр недобросовестных поставщиков.
Руководитель юридического лица
(уполномоченный представитель) _________________________________ (Ф.И.О.)
(подпись)
МП
Или
Участник закупки
(для физического лица)
___________________________________ (Ф.И.О.)
(подпись)
М.П.
20
IV. Проект контракта
ПРОЕКТ КОНТРАКТА № ________
г. Керчь
«__»________2015 г.
Управление капитального строительства Администрации города Керчи
Республики Крым, в лице начальника управления Самбай Андрея
Владимировича с одной стороны, именуемый в дальнейшем «Заказчик», и
_________________________________________________________, именуемое в
дальнейшем
«Подрядчик»
в
лице___________________________________________,
действующего
на
основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны» заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить
Проектно-изыскательские работы по объекту «Реконструкция воинского
кладбища муниципального образования городской округ Керчь Республики
Крым», в том числе экспертизу проектной документации.
1.2. Проектно-сметная документация
должна соответствовать действующим
ГОСТ, ТУ и другой нормативно-технической документации.
2. Цена договора.
Порядок осуществления платежей
2.1. Стоимость поручаемых Исполнителю работ составляет в соответствии со
сводным
сметным
расчетом
(приложение
№1)
____________
руб.
(_________________________________________________.) , в т.ч. НДС 18%.
2.2. Оплата по настоящему договору производится Заказчиком безналичным платежом
путем перечисления на расчетный счет Исполнителя, в виде авансовых, промежуточных
и окончательных платежей в пределах фактического финансирования в течение 5 дней
на основании актов сдачи-приемки выполненных работ и счетов, после их предъявления.
2.3. Руководствуясь п. 12 Постановления Совета Министров Республики Крым «Об
утверждении Порядка формирования и реализации плана капитального строительства
(включая капитальный ремонт) за счет средств бюджета Республики Крым на 2015 год»
от 23.01.2015 г. № 15, Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере 30 %
стоимости годового объема работ, который Подрядчик обязан использовать на
приобретение и поставку необходимых для выполнения работ материалов, конструкций,
21
изделий, оборудования, проектно-изыскательских работ в течение трех месяцев после
получения аванса. После окончания указанного срока неиспользованная сумма аванса
возвращается Заказчику. В случае не возврата неиспользованного аванса Подрядчик
оплачивает Заказчику штрафные санкции за каждый день просрочки в размере 0,01% от
суммы полученного аванса.
2.4. Цена договора может быть изменена вследствие изменения объемов и
содержания работ, введения
новых законодательных актов, влияющих на
стоимость работ.
2.5. Источник финансирования работ по договору – городской бюджет г. Керчи.
2.6. Заказчик берет на себя бюджетные обязательства по договору исключительно
в пределах соответствующих фактических поступлений бюджетных средств.
3. Сроки исполнения обязательств.
Срок действия Договора
3.1. Сроки выполнения проектно-изыскательских работ:
- начало/окончание работ – в соответствии с
выполнения работ (Приложение №2).
календарным
графиком
3.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до
полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
4. Права и обязанности сторон
4.1 Подрядчик обязан:
4.1.1. В течение 14 дней произвести сбор недостающих исходных данных.
4.1.2. Своими, либо привлеченными силами и средствами выполнить все работы в
объеме и в сроки, предусмотренные в п. 3.1. настоящего Договора.
4.1.3. В случае наличия замечаний по результатам комплексной экспертизы
проекта в течение 14 дней за свой счет устранить отмеченные недостатки. При не
устранении замечаний в течение 30 дней проведение повторной экспертизы
производиться за счет Исполнителя.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. В течение 5 дней после предоставления всех исходных данных выдать
Исполнителю задание на проектирование.
4.2.2. Принять работу в соответствии с п. 5.2. данного Договора.
22
4.2.3. При предоставлении Исполнителем
всех необходимых надлежащим
образом оформленных документов, оплатить работу, предусмотренную настоящим
Договором в
размерах и в сроки, установленные договором, в пределах
фактического финансирования.
4.2.4. Окончательный расчет производиться Заказчиком
после получения
положительного экспертного заключения ГУП РК «Госстройэкспертиза»..
5.Порядок сдачи и приема работ
5.1. При завершении работы Подрядчик представляет Заказчику акт сдачиприемки работ, 4 (четыре) экземпляра проектной документации, предусмотренной
п. 1.1. Договора на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр – на электроном
носителе.
5.2. Заказчик
в течение 5 (пяти) дней со дня получения согласованной
документации и акта сдачи-приемки обязан передать Подрядчику подписанный
акт сдачи-приемки работ или мотивированный отказ от приемки работ.
5.3. Если в указанный срок подписанный Заказчиком акт сдачи-приемки или
мотивированный отказ не поступят, проектная продукция будет считаться
принятой.
6. Ответственность сторон
6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему
Договору стороны несут ответственность в соответствии с нормами гражданского
законодательства, действующего на территории Республики Крым.
6.2. Сторона освобождается от ответственности, если она докажет, что нарушение
договорных обязательств произошло не по ее вине.
6.3. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств или
устранения нарушений.
6.4. Стороны не несут ответственности по обязанностям друг друга перед третьим
лицами.
6.5. При обнаружении недостатков в проектной документации, Подрядчик обязан
безвозмездно переделать проектную документацию.
6.6. При необходимости корректировки проектной
документации в связи с
изменениями задания на проектирование или технических условий по требованию
Заказчика, эти работы выполняются по дополнительному Договору с указанием
срока исполнения работ и их стоимости.
23
6.7. За нарушения срока завершения работ по Договору, допущенном по вине
Подрядчика, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,01% от
стоимости невыполненных в срок работ за каждый день просрочки.
6.8. За задержку оплаты выполненных работ свыше предусмотренных настоящим
Договором сроков, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере
0,01% за каждый день просрочки оплаты.
6.9. Начисление и взыскание пеней и/или штрафов производится только в случае
выставления претензии. Оплата пени и/или штрафа производится в течение 5
рабочих дней с момента получения претензии.
6.10. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой стороной за
задержку или невыполнение обязательств по настоящему Договору,
обусловленных обстоятельствами непреодолимой силы, таких как землетрясения,
наводнения, пожары, стихийные бедствия, другие обстоятельства. Под
обстоятельствами непреодолимой силы надо понимать обстоятельства, которые
возникли в течение срока действия настоящего Договора в результате
непредвиденных и неотвратимых Сторонами событий. В этих случаях срок
выполнения Сторонами обязательств по Договору отодвигается соответственно
времени, на протяжении которого действуют такие обстоятельства.
6.11. Заказчик не несет ответственности перед Исполнителем за несвоевременное
исполнение денежных обязательств в случае задержки финансирования
(отсутствия финансирования, ненадлежащего финансирования) из бюджета г.
Керчи.
7. Порядок разрешения споров
7.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему
Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.
7.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они
подлежат
рассмотрению в судебном порядке согласно действующего
законодательства.
8. Порядок изменения и дополнения Договора
8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в
том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими
Сторонами.
9. Прочие условия
9.1. В случае досрочного выполнения
принять и оплатить работу.
работ
24
Заказчик
вправе досрочно
9.2. С учетом бюджетного источника
финансирования Стороны
соглашению об увеличении длительности исковой давности:
пришли к
- общая исковая давность – 5 лет.
- специальная исковая
(штраф, пени) - 5 лет.
давность к требованиям о взыскании неустойки
9.3. Право собственности на проектную документацию по п. 1.1. Договора
возникает у Заказчика с момента ее полной оплаты.
9.4. Заказчик обязан использовать проектную документацию только на цели,
предусмотренные в договоре.
9.5. Подрядчик обязан не передавать проектную документацию третьим лицам без
согласия Заказчика.
9.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
10. Юридические адреса и реквизиты сторон
ЗАКАЗЧИК:
ПОДРЯДЧИК:
Управление капитального строительства
Администрации города Керчи Республики
Крым
Россия, РК, 298300,г. Керчь, ул. Кирова д.17
Банковские реквизиты: Управление
Федерального казначейства по Республике
Крым р/с 40204810135100000008
БИК 043510001 Отделение Республики Крым
г. Симферополь ИНН 9111010473
КПП 911101001 л/с 03753255770
Начальник управления
А.В. Самбай
25