Утверждаю: « _____ » ______________ 2015 г. Исх № _______________

Утверждаю:
Руководитель Заказчика
Директор ОАО «Водоканал»_____________ Васильев Владимир Сергеевич
(Подпись)
(Фамилия, Имя, Отчество)
« _____ » ______________ 2015 г.
Исх № _______________
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого запроса котировок в электронной форме
№
п/п
1
2
Наименование пункта
Форма торгов
Официальный сайт в сети
«Интернет», на котором
будет проводиться
открытый запрос
котировок в электронной
форме
Текст пояснений
Открытый запрос котировок в электронной форме
Адрес сайта в сети «Интернет» www.zakupki21.ru
3
Заказчик,
почтовый адрес,
контактное лицо, телефон
Открытое акционерное общество «Водоканал» (ОАО «Водоканал»)
428024, Чувашская республика, г. Чебоксары, Мясокомбинатский проезд, д. 12
e-mail: gmehchvod@yandex.ru
Калашников Александр Анатольевич
Телефон/факс: 8(8352) 28-62-52 / 8(8352) 66-21-79
4
Предмет контракта
Поставка шин для автотракторной техники ОАО «Водоканал».
5
6
7
8
9
10
Источник
финансирования заказа
Начальная
(максимальная) цена
контракта (цена лота),
руб.
Наименование,
характеристика и
количество товара
Место поставки товара,
выполнения работ,
оказания услуг
Сроки (периоды)
поставки товара,
выполнения работ,
оказания услуг
Условия поставки товара,
выполнения работ,
оказания услуг
11
Форма, сроки и порядок
оплаты
12
Форма котировочной
заявки
13
Требования к качеству
товара, работ, услуг
14
Требования к гарантии
15
16
Срок подписания
договора
Место и время
регистрации участников
запроса котировок
Собственные средства Заказчика
228000,00 руб. (двести двадцать восемь тысяч рублей). Цена на Товар должна включать
все затраты, включая доставку Товара до склада Заказчика, страхование, налоги,
таможенные пошлины, другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ
(услуг) и все иные расходы, связанные с исполнением договора на поставку Товара.
Согласно Технического задания (Приложение 2)
Согласно Технического задания (Приложение 2) и проекта договора (Приложение3) к
настоящему извещению.
После подписания Договора поставки в течение 10 (десять) рабочих дней.
Согласно договора (Приложение3).
Форма оплаты - безналичная, путём перечисления денежных средств на расчётный счёт
Поставщика после поставки всего объема Товара на основании представленных документов
(счет-фактуры, ТТН), с оплатой 50% от общей суммы договора в марте и 50 % от общей
суммы договора в апреле.
Приложение № 1 к извещению. К котировочной заявке необходимо приложить сертификаты
качества на отгружаемую партию товара, заверенные руководителем предприятия копии
устава, свидетельства о государственной регистрации юридического лица, свидетельства о
постановке на учет российской организации в налоговом органе, решения (распоряжения) о
назначении директора, заверенную копию выписки из Единого государственного реестра
юридических лиц, полученную не ранее, чем за 6 месяцев до подачи заявки, иные
документы, которые, по мнению Исполнителя, подтверждают его соответствие
установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель
предоставления этих документов.
Вся продукция должна отвечать требованиям ТУ, ГОСТ на данные виды товаров.
Поставщик несет ответственность за качество, комплектность и количество поставляемого
Товара, обеспечение его сохранности при хранении и транспортировке.
Поставщик гарантирует и несёт ответственность за количество и качество поставленной
продукции. Гарантия на шины в комплекте должна соответствовать сроку (ресурсу),
подтвержденному документами завода-изготовителя, на срок не менее 12 месяцев.
Гарантийный период исчисляется со дня передачи шин Заказчику. Претензии по качеству
полученного Товара Заказчик вправе предъявить Поставщику в течение всего гарантийного
срока. В случае несоответствия качества, количества и комплектности, Поставщик за свой
счёт производит замену некачественного Товара и допоставку недостающего Товара в
течение 5 рабочих дней.
Не позднее чем через 5 дней со дня размещения Протокола запроса котировок на сайте
www.zakupki21.ru
Участник вправе зарегистрироваться на сайте www.zakupki21.ru в соответствии с
Регламентом пользования Системы электронных торгов в любое время до окончания
проведения запроса котировок.
17
18
19
Требования к участникам
запроса котировок:
Требование к
обеспечению заявки
Требование к
обеспечению договора
20
Дата начала подачи
заявок
21
Дата окончания подачи
заявок
22
Дата рассмотрения
1. Соответствие участников требованиям, устанавливаемым в соответствии с
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг,
являющейся предметом запроса котировки;
2. Быть правомочным заключать договор;
3. Непроведение ликвидации участника запроса и отсутствие решения арбитражного суда
о признании участника запроса банкротом.
4. Неприостановление деятельности участника запроса в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день
подачи заявки на участие в запросе;
5. Отсутствие у участника запроса задолженности по начисленным налогам, сборам и
иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которого превышает
двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника запроса по данным
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
6. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об Участнике
размещения запроса котировок;
7. Заказчик вправе запросить, у соответствующих органов и организаций, сведения о
проведении ликвидации в отношении Участника, подавшего Заявку на участие в запросе
котировок, об
отсутствии решения арбитражного суда о признании участника
размещения запроса– юридического лица, индивидуального предпринимателя
банкротом и об открытии конкурсного производства, о приостановлении деятельности
такого Участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, о наличии задолженностей такого Участника по
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого
уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об
обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб;
8. Участник запроса не допускается к участию в запросе котировок в случае, если он не
соответствует вышеизложенным требованиям настоящего пункта статей.
9. Комментарии:
Организатор закупки вправе отказаться от проведения закупки в любое время со дня
ее объявления, в том числе после окончания срока приема заявок, не неся никакой
ответственности перед участниками закупки или третьими лицами, которым такое
действие может принести убытки.
Обеспечение заявки не предусмотрено
Обеспечение договора не предусмотрено
Приложения: 1.Форма котировочной заявки.
2. Техническое задание.
3. Проект договора.
Главный механик
А.А. Калашников
Согласовано:
Главный инженер
Начальник ОМТС
А.А. Щепелев
А.Ю. Михеев
Приложение № 1 к извещению
о проведении запроса котировок
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
г. _________________________
"____" ___________ 2015г.
Кому: Открытому Акционерному Обществу «Водоканал» г. Чебоксары
Участник процедуры закупки: _______________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
(наименование для юридического лица / фамилия, имя, отчество для физического лица)
Юридический адрес:______________________________________________________________________
(для юридического лица)
Фактический адрес: ______________________________________________________________________
(для юридического лица)
ИНН/КПП________________________________________________________________________________
ОГРН ___________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты: Банк____________________________________________________________
Р/сч______________________________К/сч________________________________БИК_______________
Контактный тел./факс:____________________________________________________________________
Уважаемые господа!
Изучив направленный Вами запрос котировок мы, нижеподписавшиеся, извещаем Вас о своем
намерении участвовать в процедуре запроса котировок и предлагаем поставить товар в
указанных объемах, по указанным ценам, в соответствии со сроком выполнения заказа,
указанным в Вашем извещении № ____________:
№
п/п
Размер, модель, характеристики
Ед.
измерен
ия
Количество
1.
11,00R20 /Кама-310/ радиальная, грузовая, норма
слойности – 16, с камерой. Завод изготовитель –
Нижнекамский завод грузовых шин. ГОСТ 551397
шт
10
2.
8,25R20/ У-2/ радиальная, грузовая, норма
слойности – 10, с камерой. Завод изготовитель –
Нижнекамский завод грузовых шин. ГОСТ 551397
шт
2
3.
12,00R20 /ИД-304/ радиальная, грузовая, норма
слойности – 18, с камерой. Завод изготовитель –
ОАО «Омскшина» ТУ-2521-151-05766869-2008
шт
2
4.
195R16С / К-139/ радиальная, всесезонная, с
камерой. Завод изготовитель – ОАО «Кировский
шинный завод»
шт
6
5.
9,00-20 /VL-45/ диагональная, для тракторной
техники, норма слойности – 6, с камерой. Завод
изготовитель – ОАО «ВолтайрПром»
шт
2
6.
7,5-20 /В-103/ диагональная, для тракторной
техники, норма слойности – 6, с камерой. Завод
изготовитель – ОАО «ВолтайрПром»
шт
2
7.
12,00-20 /М-93/ диагональная, для тракторной
техники, норма слойности – 8, с камерой. Завод
изготовитель – ОАО «Омскшина»
шт
2
8.
15,5-38 /Ф-2АД/ диагональная, для тракторной
техники, норма слойности – 8, с камерой. Завод
изготовитель – ОАО «ВолтайрПром»
шт
1
Цена (руб.)
Сумма
(руб.)
ИТОГО*:______________________________руб.____________коп. в том числе НДС 18% - __________________ руб.
(Сумма цифрами и прописью)
*Цена на Товар включает все затраты, включая доставку Товара до склада Заказчика, налоги,
другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг) и все иные
расходы, связанные с исполнением договора на поставку Товара.
Настоящим подтверждаем, что:
а) в отношении_______________________________________________________________________
(наименование участника)
не проводится процедура ликвидации, банкротства;
б) деятельность______________________________________________________________________
(наименование участника)
не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях;
в) у________________________________________________________________________________
(наименование участника)
отсутствует имущество под арестом, наложенным по решению суда;
г) отсутствует задолженность у ________________________________________________________
(наименование участника)
по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год.
Гарантируем достоверность представленной нами в данной котировочной заявке
информации и подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию формирования
равных для всех участников условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у
упомянутых в нашей котировочной заявке юридических и физических лиц информацию,
уточняющую представленные нами сведения.
Для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и
взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен:
___________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., телефон сотрудника участника)
К настоящей котировочной заявке прилагаются следующие документы на ____ стр.
1) Выписка из ЕГРЮЛ, либо заверенная Участником копия такой выписки, выданная не более
чем за 6 месяцев до даты размещения извещения о запросе котировок на сайте Заказчика;
2) Документ, подтверждающий полномочия лица, подписывающего заявку Участника, (в том
числе на право заключения договора, являющегося предметом запроса котировок либо
заверенная Участником копия);
3) Заверенная Участником копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
4) Заверенные Участником копии учредительных документов с решением (распоряжением) о
назначении директора;
5) Сертификаты качества на Товар;
6) Иные документы, которые, по мнению Исполнителя, подтверждают его соответствие
установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель
предоставления этих документов.
Мы (я) согласны исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса
котировок.
________________________
(должность)
_____________________
/_________________________/
(подпись, печать)
(расшифровка подписи)
Приложение №2
к Извещению о запросе котировок
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку шин для автотракторной техники ОАО «Водоканал» в марте 2015 года
1. Заказчик Открытое Акционерное Общество «Водоканал» г. Чебоксары;
2. Поставщик – Определяется запросом котировок цен;
3. Предмет запроса котировок - Предметом запроса котировок является поставка шин для
автотракторной техники ОАО «Водоканал» в марте 2015 года.
4. Наименование, характеристики и количество товара:
№
п/п
Наименование
Соответствие
требованиям
Ед.
измерения
Количество
Примечание
1.
11,00R20 /Кама-310/ радиальная,
грузовая, норма слойности – 16, с
камерой.
ГОСТ 5513-97
шт
10
Завод изготовитель –
Нижнекамский завод
грузовых шин.
2.
8,25R20/ У-2/ радиальная, грузовая,
норма слойности – 10, с камерой.
ГОСТ 5513-97
шт
2
Завод изготовитель –
Нижнекамский завод
грузовых шин.
3.
12,00R20 /ИД-304/ радиальная,
грузовая, норма слойности – 18, с
камерой.
ТУ-2521-15105766869-2008
шт
2
Завод изготовитель –
ОАО «Омскшина»
4.
195R16С / К-139/ радиальная,
всесезонная, с камерой.
ТУ 38. 304-0856-93
шт
6
Завод изготовитель –
ОАО «Кировский
шинный завод»
5.
ТУ 38.304-04-869,00-20 /VL-45/ диагональная, для
тракторной техники, норма слойности 2012
– 6, с камерой.
ТУ 2521-0197,5-20 /В-103/ диагональная, для
тракторной техники, норма слойности 00148984
– 6, с камерой.
ТУ 2521-14612,00-20 /М-93/ диагональная, для
тракторной техники, норма слойности 057-66869-2007
– 8, с камерой.
ТУ 38.104386
15,5-38 /Ф-2АД/ диагональная, для
тракторной техники, норма слойности
– 8, с камерой.
шт
2
Завод изготовитель –
ОАО «ВолтайрПром»
шт
2
Завод изготовитель –
ОАО «ВолтайрПром»
шт
2
Завод изготовитель –
ОАО «Омскшина»
шт
1
Завод изготовитель –
ОАО «ВолтайрПром»
6.
7.
8.
Требование к качеству:
1) Товар должен соответствовать требованием стандартов, техническим условиям и
подтверждаться при поставке сертификатами и иными документами в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации.
2) Поставляемый товар должен быть новым, комплектным и ранее не использованным, срок
изготовления не ранее 2014года.
3) Гарантия на автошины должна соответствовать сроку (ресурсу), подтвержденному
документами завода-изготовителя, на срок не менее 12 месяцев.
4) Гарантийный период исчисляется со дня передачи автошин Заказчику.
5) Претензии по качеству полученного Товара Заказчик вправе предъявить Поставщику в
течение всего гарантийного срока.
5. Место и срок поставки товара: Поставка Товара будет осуществляться после подписания
договора с Заказчиком в течение 10 (десять) рабочих дней транспортом Поставщика по адресу: г.
Чебоксары ул. Якимовская, 105А (Автотранспортный цех ОАО «Водоканал»).
6. Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах: Цена на
Товар должна включать все затраты, включая доставку Товара до склада Заказчика, налоги,
другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг) и все иные расходы,
связанные с исполнением договора на поставку Товара.
7. Срок и условия оплаты поставленного товара: Оплата поставляемого Товара
осуществляется за счет собственных средств Заказчика по безналичному расчету путем
перечисления на расчетный счет Поставщика с момента получения Товара и подписания
Сторонами товарных накладных. Оплата будет произведена в следующем порядке: 50% - в марте
2015 г., 50% - в апреле 2015 г. Досрочная оплата допускается.
8. Требование к участникам процедуры закупки:
- сведения об участнике процедуры закупки должны отсутствовать в реестре недобросовестных
поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также Федеральным
законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;
- в отношении участника процедуры закупки должно отсутствовать решение арбитражного суда
о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства;
- деятельность участника процедуры закупки не должна быть приостановлена в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
- отсутствие у участника процедуры закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и
иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные
фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости
активов участника процедуры закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний
квартал текущего года. Участник процедуры закупки считается соответствующим
установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в
соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день
рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принят.
Главный механик _________________ А.А. Калашников
Приложение № 3 к извещению
о проведении запроса котировок
ДОГОВОР ПОСТАВКИ №_________
г. Чебоксары
"____"________ 2015 г.
Открытое акционерное Общество «Водоканал», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице
директора Васильева Владимира Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
___________________________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице
____________________________________, действующего на основании _______________, с другой
стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется осуществить поставку шин для автотракторной техники ОАО
«Водоканал» по цене, определенной в Протоколе заседания Комиссии по закупкам товаров, работ, услуг
для нужд ОАО «Водоканал» по рассмотрению и оценке котировочных заявок № _____________________
от «_____» ___________ 2015г. и спецификации (Приложение 1 к настоящему договору), составленной на
основе указанного протокола и являющейся неотъемлемой частью настоящего договора, а Покупатель
обязуется принять Товар и произвести оплату в соответствии с условиями Договора.
1.2. Вся продукция должна отвечать требованиям ТУ, ГОСТ на данные виды продукции, а также
соответствовать сертификатам качества на все виды Товара.
1.3. Поставщик гарантирует и несёт ответственность за количество и качество поставленной
продукции. В случае несоответствия качества поставленного Товара, Поставщик за свой счёт производит
замену забракованного Товара, а при несоответствии количества поставленного Товара производит
допоставку недостающего Товара.
1.4. Поставщик гарантирует, что на момент заключения Договора Товар в споре и под арестом не
состоит, не является предметом залога и не обременен другими правами третьих лиц.
2. СРОКИ, МЕСТО И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
2.1 Срок поставки Товара - в течение 10 (десять) рабочих дней после подписания настоящего
договора.
2.2. Место поставки Товара: г. Чебоксары, ул. Якимовская, 105А (Автотранспортный цех ОАО
«Водоканал»). Доставка товара до склада Покупателя, осуществляется транспортом Поставщика, за его
счёт, в строго установленные сроки и только при полном наличии заявленной потребности.
2.3. Доставка Товара осуществляется транспортом Поставщика, обеспечивающим его сохранность
при перевозке, а так же с предоставлением Покупателю, надлежащим образом оформленной товарнотранспортной накладной.
2.4. Приемка Товара по количеству, ассортименту, качеству и комплектности осуществляется в
порядке, установленном Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического
назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной постановлением
Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 года № П-6 (в ред. Постановлений
Госарбитража СССР от 29.12.73г. № 81, от 14.11.74г. № 98, с изм., внесенными Постановлением Пленума
ВАС РФ от 22.10.1997г. № 18) и Инструкцией о порядке приемки продукции производственнотехнического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением
Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 года № П-7 (в ред. Постановлений
Госарбитража СССР от 29.12.73г. № 81, от 14.1 1.74г. № 98, с изм., внесенными Постановлением Пленума
ВАС РФ от 22.10.1997 г. № 18) и производится при его получении Покупателем в соответствии с
условиями Договора, Спецификации (Приложение №1), вместе с товарной накладной, сертификатами
соответствия.
2.5. Покупатель, в течение 3 (трех) дней после поставки Товара, в случае обнаружения недостатков
письменно уведомляет Поставщика обо всех претензиях, связанных с качественными и количественными
характеристиками Товара.
2.6. Право собственности на Товар переходит к Покупателю при его получении от Поставщика по
накладной.
2.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Покупателю при
передаче Товара по накладной.
3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Общая сумма Договора включает цену Товара, стоимость доставки, затрат на страхование,
уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей и составляет
_____________ (__________) руб., в том числе НДС _____ (________) руб. Расходы, не включенные
Поставщиком в цену Товара, Покупателем не оплачиваются. Цена Договора является фиксированной и не
подлежит изменению.
3.2. Форма оплаты - безналичная, путём перечисления денежных средств на расчётный счёт
Поставщика после поставки Товара в полном объеме и надлежащего качества, на основании
представленных документов (счет-фактуры, ТТН). Оплата производится в следующем порядке: 50 % от
общей суммы Договора - в марте 2015 г., 50% от общей суммы Договора – в апреле 2015 г. Досрочная
оплата допускается.
3.3. Обязательства Покупателя по оплате считаются исполненными на дату зачисления денежных
средств на счет Поставщика.
3.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком предусмотренных
Договором обязательств, Покупатель вправе произвести оплату по Договору только после перечисления
Поставщиком соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) или произвести оплату путем
выплаты Поставщику суммы, уменьшенной на сумму неустойки (штрафа, пени).
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае нарушения сроков поставки Товара (п. 2.1. Договора) или поставки Товара
ненадлежащего качества, Покупатель вправе применить к Поставщику неустойку (пени) в размере одной
трехсотой, действующей на день уплаты неустойки (пени), ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый
день просрочки от суммы недопоставки (или поставки некачественного) товара, начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.
4.2. За нарушение сроков замены товара (устранения недостатков в нем) (п. 2.5 Договора) Покупатель
вправе потребовать с Поставщика уплаты неустойки (пени) в размере 3 процентов от стоимости Товара,
не соответствующего условиям Договора, за каждый день просрочки замены Товара (устранения
недостатков в нем).
4.3. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору,
обязана возместить другой Стороне только предусмотренные Договором неустойки.
4.4. Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает
его от исполнения обязательств по настоящему Договору.
4.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств Покупатель несет
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.6. Покупатель обязуется произвести оплату Товара в указанные сроки после подписания
соответствующей документации.
4.7. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
5. ФОРС-МАЖОР
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по Договору при возникновении непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: запретные действия
властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или
другие стихийные бедствия.
5.2. В случае наступления этих обстоятельств, Сторона обязана в течение 2 дней уведомить об этом
другую Сторону.
5.3. Документ, выданный уполномоченным государственным органом, является достаточным
подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
5.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 10 дней то каждая
Сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения
Сторонами своих обязательств и взаиморасчетов.
6.2.Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и
подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются
неотъемлемой частью Договора.
6.3. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, либо по требованию одной из
Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.
6.4. В случае расторжения Договора по любому основанию Стороны обязаны вернуть друг другу все
исполненное по нему до момента его расторжения.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут
возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров. Если Стороны не придут к соглашению
путем переговоров, споры решаются в претензионном порядке. Срок ответа на претензию – 10 дней с
даты получения претензии.
7.2. В случае если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в претензионном
порядке, то они передаются заинтересованной Стороной на рассмотрение в Арбитражный суд Чувашской
Республики.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. В случае изменения адресов, банковских реквизитов, номеров телефонов, Стороны письменно
извещают друг друга о таком изменении в течение 3 (трех) календарных дней со дня такого изменения.
8.2. Настоящий Договор составлен в двух, имеющих одинаковую юридическую силу, экземплярах,
по одному экземпляру для каждой Стороны.
8.3. По вопросам, не предусмотренным настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
8.4. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если
новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации
юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Покупатель: ОАО «Водоканал»
428024, г. Чебоксары, Мясокомбинатский проезд, 12
р/с 40702810700000060274
к/с 30101810200000000725 в АКБ
«Чувашкредитпромбанк» ОАО г. Чебоксары
БИК 049706725
ОКОНХ 90213
ОКПО 03319848
ИНН 2130017760
КПП 213001001
тел. (8352) 63-40-50, fax. (8352) 66-21-79
Директор ОАО «Водоканал»
Поставщик:
Руководитель:
______________________ В.С. Васильев
_____________________/_______________/
мп
мп
Приложение №1 к договору № _______ от ___________ 2015г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ№1
№
п/п
Наименование
Ед.
измере
ния
Количество
1.
11,00R20 /Кама-310/ радиальная, грузовая,
норма слойности – 16, с камерой. Завод
изготовитель – Нижнекамский завод грузовых
шин. ГОСТ 5513-97
шт
10
2.
8,25R20/ У-2/ радиальная, грузовая, норма
слойности – 10, с камерой. Завод изготовитель
– Нижнекамский завод грузовых шин. ГОСТ
5513-97
шт
2
3.
12,00R20 /ИД-304/ радиальная, грузовая,
норма слойности – 18, с камерой. Завод
изготовитель – ОАО «Омскшина» ТУ-2521151-05766869-2008
шт
2
4.
195R16С / К-139/ радиальная, всесезонная, с
камерой. Завод изготовитель – ОАО
«Кировский шинный завод»
шт
6
5.
9,00-20 /VL-45/ диагональная, для тракторной
техники, норма слойности – 6, с камерой.
Завод изготовитель – ОАО «ВолтайрПром»
шт
2
6.
7,5-20 /В-103/ диагональная, для тракторной
техники, норма слойности – 6, с камерой.
Завод изготовитель – ОАО «ВолтайрПром»
шт
2
7.
12,00-20 /М-93/ диагональная, для тракторной
техники, норма слойности – 8, с камерой.
Завод изготовитель – ОАО «Омскшина»
шт
2
8.
15,5-38 /Ф-2АД/ диагональная, для тракторной
техники, норма слойности – 8, с камерой.
Завод изготовитель – ОАО «ВолтайрПром»
шт
1
Цена (руб.)
Сумма
(руб.)
ИТОГО:
В том числе НДС:
Всего к оплате:
К каждому наименованию товара прилагается, заверенный
сертификат качества.
ПОСТАВЩИК:
____________ ___________
М.П.
подписью и печатью Поставщика
ПОКУПАТЕЛЬ:
Директор
____________ Васильев В.С.
М.П.