Приложение 3 к Документации Договор по охранным

ДОГОВОР №
г. Москва
«___» __________________ 201 г.
Федеральное государственное унитарное предприятие «Главное производственнокоммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при
Министерстве иностранных дел Российской Федерации» (ГлавУпДК при МИД России), в
дальнейшем именуемое - «Заказчик», в лице Директора филиала ГлавУпДК при МИД России
МЗК «Москоу Кантри Клаб» Европина Артемия Аркадьевича, действующего на основании
доверенности № 8157-001/ДК от 19.10.2015, и ______________________, именуемое в
дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________, действующего на основании
______________________, c другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в
отдельности «Сторона», по результатам открытого запроса предложений, проведенного в
соответствии с Положением о закупках ГлавУпДК при МИД России (Протокол Рабочей
(котировочной)
комиссии
№
__________________________
от
«________»_____________________ 2015г), заключили настоящий Договор (именуемый далее –
«Договор») о нижеследующем:
Статья 1.
Предмет Договора
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить
комплекс работ по установлению границ охранных зон кабельных линий Заказчика от ПС-260
(г. Дедовск) до РТП-709 (Фидера 44,50 – 10 кВ) – 10,5 км; от ПС-145 (г.п. Нахабино) до РТП-709
(Фидера 102,202 – 10 кВ) – 6,3 км; от ПС-145 (г.п. Нахабино) до ТП-66 (Фидер 13- 6 кВ) – 4,8км; от
РТП-709 до ТП – 66 (Фидер 15 – 6 кВ) – 2,6 км (Инв. № Н00000109: высоковольтные кабельные
линии и трансформаторы ПСП) и кабельная линия 0,4 кВ на подъездной дороге к комплексу 2,7 км (инв. №Н00000113: внутриплощадочные сети + прокл.каб.линий 0,4 кВ) (далее – объект)
с внесением сведений об установлении границ охранных зон в документы государственного
кадастрового учета и установке опознавательных знаков трасс кабельных линий (далее –
«Работы») в соответствии с техническим заданием Заказчика (Приложение №1 к настоящему
Договору) (ОКДП 7421000), а именно:
- осуществить работы по созданию инженерно-топографического плана, технического
отчета, карты (плана) объекта землеустройства для целей установления охранных зон;
- установление местоположения границ объекта землеустройства – охранной зоны
посредством определения координат характерных точек границ объекта землеустройства в
системе координат, установленной для ведения государственного кадастра недвижимости;
- формирование и передача землеустроительных дел по описанию местоположения
границ в Государственный фонд данных;
получение
решения
территориального
органа
исполнительной
власти,
осуществляющего технический контроль и надзор в электроэнергетике (Ростехнадзор) о
согласовании границ охранной зоны, зарегистрированное и вступившее в законную силу в
установленном порядке (при необходимости);
- согласование и внесение границ охранных зон Объекта в государственный кадастр
недвижимости;
- передача Заказчику документов, полученных в ходе выполнения работ по внесению
сведений об установлении охранных зон Объекта в государственный кадастр недвижимости.
Заказчик обязуется оплатить надлежаще выполненные и принятые работы в пределах
установленной цены настоящего Договора.
1.2. Результатом выполненной работы является топографические планы кабельных
линий, карты - планы объектов землеустройства для получения Решения об установлении
границ охранных зон, Решения федеральных органов исполнительной власти об установлении
границ охранных зон кабельных линий и внесение в ГКН сведений об установлении охранных
зон кабельных линий (кадастровые выписки на земельные участки, по которым проходят
кабельные линии с нанесенными охранными зонами) и установленные опознавательные знаки
трасс кабельных линий. Количество экземпляров инженерно- топографических планов
передаваемых Заказчику Подрядчиком -2 (Два) экземпляра на бумажном носителе и 1 (Один) на
электронном носителе для каждого отрезка кабельной линии, оригиналы кадастровых выписок
на земельные участки, по которым проходят кабельные линии с нанесенными охранными
зонами и постановления государственных органов об утверждении охранных зон кабельных
линий – 1 (Один ) экземпляр на бумажном носителе и 1 (Один) экземпляр на электронном
носителе, карта (план) объекта землеустройства -2 (Два) экземпляра на бумажном носителе и
1(Один) на электронном носителе на каждый объект землеустройства, акт по установке
опознавательных знаков трассы кабельных линий-2 (Два) экземпляра на бумажном носителе.
1.3. Технические, экономические, градостроительные, функциональные и другие
требования к выполняемым Работам должны соответствовать требованиям действующих
нормативных документов Российской Федерации, Москвы и Московской области, и
нормативным требованиям, перечисленным в Техническом задании (Приложение № 1 к
настоящему Договору).
Инженерно-топографический план должен соответствовать
требованиям нормативных документов Российской Федерации в части содержания и
оформления плана.
1.4. При исполнении настоящего Договора Стороны руководствуются положением главы
37 Гражданского Кодекса РФ.
Статья 2.
Сроки выполнения Работ
2.1. Датой начала работ по настоящему Договору является дата подписания настоящего
Договора.
2.2. Продолжительность работ по настоящему Договору составляет 5 (пять) месяцев с
даты подписания настоящего Договора.
2.4. Фактической датой окончания работ считается дата подписания Заказчиком Акта
выполненных работ, предоставленного Подрядчиком.
Статья 3.
Стоимость Работ и порядок финансирования
3.1. Стоимость Работ по настоящему Договору определяется Сметой (Приложение № 2 к
настоящему Договору) и составляет ___________________(__________________) руб. __ коп., в
т.ч. НДС 18% - ______________ (_________________________) руб. __ коп.
3.2. Для организации работ Заказчик производит авансовый платеж в размере _______%
от стоимости работ в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты подписания Договора на основании
счета Подрядчика.
3.3. В стоимость Работ включены все расходы Исполнителя, в том числе расходы,
связанные с согласованием в организациях, оплатой госпошлин, установлением охранных зон,
получением соответствующих документов надзорных инстанций и прочими расходами.
3.4. Окончательный расчет за выполненные Работы будет произведен в течение 30
(Тридцати) календарных дней после предоставления полного комплекта документов на
основании следующих документов:
-Акт о сдаче-приемке выполненных работ;
-Счет-фактура установленной формы;
-Счет.
3.5. Акт выполненных работ составляется в 2 (Двух) экземплярах и подписывается
уполномоченными представителями Сторон.
3.6. Подрядчик передает уполномоченному представителю Заказчика один комплект
разработанного инженерно-топографического плана Объекта – итог (результат работ) с
сопроводительным письмом, акт сдачи приемки разработанного инженерно-топографического
плана Объекта в сроки, установленные Договором. Оставшийся комплект, электронная версия
плана и счет на оплату передаются Заказчику после приемки работ.
3.7. В случае, если стоимость фактически выполненных Работ превысит сумму,
указанную в пункте 3.1 настоящей Статьи, то такое превышение относится полностью за
счет Подрядчика и Заказчиком не оплачивается.
3.8. В случае, если стоимость фактически выполненных Работ будет меньше, чем в
пункте 3.1 настоящей Статьи, то стоимость Работ по настоящему Договору будет
соответственно уменьшена и будет оформлено дополнительное соглашение.
Статья 4.
Обязанности Подрядчика.
Подрядчик обязуется:
4.1. Выполнить все Работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим
Договором и Техническим заданием, и сдать их Заказчику.
4.2. Согласовать проведение инженерно-геодезических работ со всеми
заинтересованными организациями.
4.3. Согласовывать разработанный инженерно-топографический план территории
с нанесенными границами охранных зон кабельных линий в согласующих организациях.
4.4. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных
при приемке выполненных Работ по Договору, а также в период гарантийной
эксплуатации.
4.5. Обеспечивать полную сохранность существующих конструкций и
инженерных систем Объекта. В случае нанесения ущерба, произвести за свой счет
восстановительные Работы и направить Заказчику соответствующее уведомление об
этом.
Статья 5.
Обязанности Заказчика.
Заказчик обязуется:
5.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ,
соблюдением сроков.
5.2. Произвести оплату выполненных Подрядчиком Работ по Договору в
установленные Договором сроки.
5.3. Принять выполненные Работы и, при отсутствии замечаний, в течение 10
(Десяти) рабочих дней с момента его получения от Подрядчика и вернуть подписанный
Акт сдачи-приемки работ или направить мотивированный отказ от приемки Работ.
5.4. При обнаружении отступлений от условий Договора, ухудшающих результат
Работ, а также дефектов выполненных Работ, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты их
обнаружения, направить в адрес Подрядчика односторонний Акт с указанием
выявленных дефектов в выполненных Работах и сроки их устранения. При отказе
Подрядчика или неустранения дефектов в выполненных Работах, указанных в
одностороннем Акте в определенный Заказчиком срок, Заказчик вправе устранить
выявленные дефекты силами иной организации с отнесением затрат на Подрядчика.
Статья 6.
Гарантии и ответственность сторон.
6.1. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее выполнение Работ в соответствии
с условиями настоящего Договора.
6.2. Гарантийный срок составляет 12 (Двенадцати) месяцев с даты подписания Акта о
сдаче-приемке выполненных работ.
6.3. Подрядчик гарантирует:
- выполнение всех Работ в полном объеме в соответствии с техническими,
экономическими, градостроительными, функциональными и другими нормами и правилами;
- в случае, если во время гарантийного срока будет обнаружено несоответствие с
инженерно-топографическим планом, Подрядчик должен устранить все несоответствия своими
силами и за свой счет в течении 10 (Десяти) рабочих дней с даты их обнаружения.
6.4. В случае нарушения по вине Подрядчика срока окончания Работ, установленного в
пп. 2.1, 2.2 и 2.3 Статьи 2 настоящего Договора, Заказчик вправе потребовать выплаты пени в
размере 0,1 % от стоимости Работ, установленной в пункте 3.1 настоящего Договора, за каждый
календарный день просрочки до фактического завершения Работ, но не более 10%, от общей
стоимости Работ, установленной в п. 3.1 настоящего Договора.
6.5. Подрядчик выплачивает пени, предусмотренные пунктом 6.4. Договора, по
письменному требованию Заказчика. Датой оплаты пеней является дата поступления
соответствующих денежных средств на расчетный счет Заказчика.
6.6. Заказчик вправе удержать в бесспорном порядке соответствующую сумму пени,
предусмотренных пунктами 6.4 и 6.8 Договора, из любых причитающихся Подрядчику
платежей.
6.7. В случае, если оплата за выполненные Работы по Договору не будет произведена по
вине Заказчика в сроки, установленные Договором, Подрядчик вправе потребовать выплаты
пени в размере 0,1 % от суммы просроченного платежа за каждый календарный день просрочки
до даты фактической оплаты, но не более 10% от суммы просроченного платежа. Требование об
оплате пени оформляется Подрядчиком в письменной форме.
6.8. За нарушение срока устранения выявленных дефектов в выполненных Работах,
указанных в одностороннем Акте, предусмотренного п. 5.4 Договора, Заказчик вправе
потребовать, а Подрядчик обязан выплатить пеню в размере 0,1 % от стоимости Работ,
указанной в п. 3.1 Договора, за каждый календарный день просрочки до фактического
устранения выявленных дефектов, но не более 10% от общей стоимости Работ, установленной в
п. 3.1 настоящего Договора.
Статья 7.
Разрешение споров.
7.1. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в
связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, прекращения или недействительности, не
урегулированные Сторонами путем переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде
г. Москвы.
Статья 8.
Конфиденциальность информации.
8.1. Конфиденциальной информацией признается вся информация, хранящаяся у
Заказчика, которая имеет действительную или потенциальную коммерческую и иную ценность
в силу неизвестности ее третьим лицам, не имеющая свободного доступа на законном
основании.
Конфиденциальная информация включает в себя (но не ограничивается):
- алгоритм и технические средства охраны объектов, слаботочные системы Заказчика;
- способы и условия поддержания жизнедеятельности на объектах Заказчика.
Подрядчик обязан в полном объеме возместить Заказчику убытки за передачу,
предоставление и разглашение в любой возможной форме информации, признанной
конфиденциальной в соответствии с условиями настоящего Договора.
8.2. При необходимости привлечения к выполнению работ (оказанию услуг) третьей
стороны, Подрядчик обязан предварительно в письменной форме согласовать с Заказчиком
такое привлечение. При этом ответственность перед Заказчиком за передачу, предоставление и
разглашение в любой возможной форме информации, признанной конфиденциальной в
соответствии с условиями настоящего Договора несет Подрядчик.
8.3. Без предварительного письменного согласия Заказчика Подрядчик не вправе
распространять в любых формах в рекламных и иных целях (в том числе, размещать на сайтах в
сети Интернет, публиковать в средствах массовой информации, периодических печатных
изданиях, рекламно-информационных материалах, развешивать объявления, плакаты, рассылать
проспекты и т.п., распространять на радио, телевидении, в иных формах периодического
распространения массовой информации) любую информацию, касающуюся Заказчика, в том
числе о финансовом положении, общем характере или отдельных видах деятельности и т.д.)
8.4. В случае нарушения указанного условия договора, Подрядчик возмещает
Заказчику причиненные убытки, а также уплачивает неустойку в размере 300 000 рублей за
каждый документально подтвержденный факт нарушения.
Статья 9.
Форс – мажор.
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, предусмотренных в статье 401 Гражданского кодекса РФ, в случае если
эти обстоятельства непосредственно повлияли на условия исполнения настоящего Договора.
9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по
настоящему Договору в связи с обстоятельствами непреодолимой силы, обязана известить в
письменной форме другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных
обстоятельств не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента их наступления.
9.3. Если обстоятельства, указанные в пункте 9.1 настоящей Статьи, будут длиться более
3 (Трех) месяцев, Сторона, в отношении которой не выполняются обязательства, имеет право
расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке после письменного
уведомления об этом другой Стороны.
Статья 10.
Расторжение Договора
10.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком любого из
своих обязательств по Договору, в том числе при нарушении сроков выполнения Работ, а также
в случае существенного изменения обстоятельств, из которых Заказчик исходил при
заключении Договора, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть
Договор путем направления в адрес Подрядчика соответствующего письменного уведомления.
10.2. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата Работы расторгнуть
Договор в одностороннем внесудебном порядке, уплатив Подрядчику часть от указанной в
пункте 3.1 Договора стоимости Работ пропорционально части Работы, фактически выполненной
до получения Подрядчиком письменного уведомления о расторжении Договора.
10.3.
В случаях, предусмотренных в пунктах 10.1 и 10.2 Договор считается
расторгнутым в одностороннем внесудебном порядке с даты, указанной в письменном
уведомлении о расторжении Договора.
10.4. В случае расторжения настоящего Договора, при условии, что Подрядчик
приступил к выполнению Работ, Заказчик обязуется в течение 5-ти (Пяти) рабочих дней с
момента подписания сторонами соглашения о расторжении Договора оплатить все фактически
выполненные Работы. Если на момент расторжения Договора Подрядчик выполнил объем работ
стоимостью меньше суммы аванса, то Подрядчик обязан вернуть оставшуюся часть аванса в
течении 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами Соглашения о расторжении
настоящего Договора.
Статья 11.
Дополнительные условия.
11.1. Настоящий Договор подписан в 2 (Двух) подлинных экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, вступает в действие с момента его подписания и действует до полного
выполнения сторонами своих обязательств по нему.
11.2. В случае изменения у любой из Сторон реквизитов, указанных в Статье 12
Договора, соответствующая Сторона обязана известить об этом другую Сторону в течение 10
(десяти) рабочих дней с даты их изменения.
11.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора, на дату его заключения являются:
Приложение № 1 – Техническое задание.
Приложение № 2 – Смета.
Приложение №3 - Рекламационный акт.
Статья 12.
Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон
ПОДРЯДЧИК:
______________________________
Юридический адрес :
___________________
Почтовый адрес:
_______________________
тел.
__________________________________
ИНН ____________ / КПП
_______________
р/с _____________________
в банке _____________, г.
________________
к/с ______________________
БИК _______________
ОКПО ______________
ОКАТО _____________
ОГРН
______________
ОКТМО ____________
ОГРН _____________
ЗАКАЗЧИК:
Федеральное государственное
унитарное предприятие
«Главное производственнокоммерческое управление по
обслуживанию
дипломатического корпуса при
Министерстве иностранных дел
Российской Федерации» (ГлавУпДК
при МИД России)
Юридический и почтовый адрес:
119034 г. Москва, Пречистенка, д. 20,
Филиал ГлавУпДКприМИД России
МЗК «Москоу Кантри Клаб»,
143430, М.О., Красногорский район, п.
Нахабино — 1.
р/с 40502810200060000084
в ПАО Банк ВТБ, г. Москва
БИК 044525187
К/с 30101810700000000187
ИНН 7704010978
ОКПО 42270535
ОКОНХ 97100, 72200
КПП 502402001
ОКТМО 46623154
ОГРН 1027700347840
ПОДРЯДЧИК:
_____________________
_____________________
ЗАКАЗЧИК:
Директор филиала
ГлавУпДК при МИД России
МЗК "Москоу Кантри Клаб"
________________/ _____________/
М.П.
___________________/ Европин А.А. /
М.П.