форма № 2 - Русолово

1
«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ПАО «Русолово»
__________________ Е.А. Колесов
«___»_______________ 2016 год
Документация о закупке
Запрос предложений на право заключения договора на
проведение комплекса инженерных изысканий и разработку
проектной документации на строительство следующих
объектов:
линии электропередач ЛЭП-220 кВ (Лот №1);
автомобильной дороги п. Сулук-Правоурмийское месторождение
оловянных руд (Правоурмийский ГОК) (Лот №2).
Документация о закупке на проведение комплекса инженерных изысканий и разработку
проектной документации на строительство линии электропередач ЛЭП-220 кВ и
автомобильной дороги п. Сулук-Правоурмийское месторождение оловянных руд.
2
ИЗВЕЩЕНИЕ
Уважаемые господа!
Публичное акционерное общество «Русолово» (далее - организатор закупки, Заказчик)
извещает о проведении закупочной процедуры на право заключения договора на проведение
комплекса инженерных изысканий и разработку проектной документации на строительство
следующих объектов: линии электропередач ЛЭП-220 кВ (Лот №1); автомобильной дороги п.
Сулук-Правоурмийское месторождение оловянных руд (Правоурмийский ГОК) (Лот №2).
1. Способ закупки: запрос предложений.
2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер
контактного телефона Закачика, официальный сайт:
Публичное акционерное общество «Русолово».
Место нахождения: 119049 г. Москва, Ленинский пр., дом 6 кор. 7, пом. III комн.47 этаж 3.
Почтовый адрес: 115035, г. Москва, Пятницкая, д. 13, стр. 2.
Адрес электронной почты: esemenova@seligdar.ru
Номер контактного телефона: 8(495)789-43-47 доб. 4037
Адрес интернет – сайта, на котором размещается документация закупочной процедуры:
www.rus-olovo.ru
3. Предмет договора:
Лот № 1. Проведение комплекса инженерных изысканий и разработку проектной документации
на строительство линии электропередач ЛЭП-220 кВ;
Лот № 2. Проведение комплекса инженерных изысканий и разработку проектной документации
на строительство автомобильной дороги п. Сулук-Правоурмийское месторождение оловянных руд
(Правоурмийский ГОК).
4. Местоположение проектируемого объекта: Россия, Хабаровский край, Верхнебуреинский
район.
5. Сведения о максимальной цене договора:
Лот №1 90 (девяносто) млн. руб. (с учетом НДС). Лот №2 160 (сто шестьдесят) млн. руб. (с
учетом НДС).
6. Сведения о включенных в цену Товара, работ, услуги, расходах и сроках: см. проект
договора.
7. В случае если операция по поставке товара, выполнению работ, оказанию услуг не
подлежит налогообложению НДС (освобождается от налогообложения НДС), либо Участник
закупки освобождается от исполнения обязанности налогоплательщика НДС, либо Участник
закупки не является налогоплательщиком НДС, то цена, предложенная таким Участником закупки
в Заявке, не должна превышать установленную начальную (максимальную) цену без НДС.
8. Срок, место и порядок предоставления документации о закупке: Документация
предоставляется бесплатно всем заинтересованным лицам на электронную почту, указанную в
запросе, в течение одного рабочего дня после получения запроса.
9. Место рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки:
г. Москва, ул. Пятницкая, д. 13, стр. 2 , каб. (кабинет № 5).
10. Дата и время вскрытие конвертов участников закупки: «25» февраля 2016 г. в 9 часов 00
минут.
11. Дата и время рассмотрения предложений участников закупки: «25» февраля 2016 г. в
9 часов 30 минут.
11. Дата подведения итогов закупки: «26» февраля 2016 г. в 9 часов 30 минут.
Документация о закупке на проведение комплекса инженерных изысканий и разработку
проектной документации на строительство линии электропередач ЛЭП-220 кВ и
автомобильной дороги п. Сулук-Правоурмийское месторождение оловянных руд.
3
СОДЕРЖАНИЕ
1. Общие сведения ………………………………………………………………………………4.
2. Требования к участникам закупки…………………………………………………………...5.
3. Отказ от проведения закупки………………………………………………….......................6.
4. Разъяснение положений документации о закупке и внесение в нее изменений……...........6.
5. Требования к оформлению заявок на участие в проведении процедуры…………………6.
6. Документы, подтверждающие соответствие участников закупки,
и включаемые участником в состав заявки…………………………………………………….6.
7. Порядок подачи заявок на участие в закупке……………………………………………..…7.
8. Вскрытие комиссией конвертов с заявками на участие в закупке…………………………8.
9. Порядок рассмотрения заявок на участие в закупке………………………………………...9.
10. Порядок проведения закупки……………………………………………………………….9.
11. Порядок составления и сроки подписания протоколов…………………………………..10.
12.Заключение договора по результатам закупки……………………………………………10.
13.Последствия признания закупки несостоявшейся………………………………………..10.
14.Критерии оценки предложений Участников закупки и выбора победителя……………10.
15. Приложения к Закупочной документации………………………………………………..12.
Документация о закупке на проведение комплекса инженерных изысканий и разработку
проектной документации на строительство линии электропередач ЛЭП-220 кВ и
автомобильной дороги п. Сулук-Правоурмийское месторождение оловянных руд.
4
1. Общие сведения о проводимом запросе предложений
1.1. Организатор запроса предложений ПАО «Русолово» (далее по тексту так же
Организатор, Заказчик), от имени и по поручению Заказчика запроса предложений ООО
«Правоурмийское», объявляет о проведении открытого запроса предложений на право
заключения договора на проведение комплекса инженерных изысканий и разработку
проектной документации на строительство линии электропередач ЛЭП-220 кВ (Лот № 1) и
автомобильной дороги п. Сулук-Правоурмийское месторождение оловянных руд
(Правоурмийский ГОК) (Лот №2) (далее – запрос предложений).
1.2. Адрес интернет – сайта, на котором размещается документация закупочной
процедуры: www.rus-olovo.ru , на указанном сайте в разделе Закупки размещено Положение
о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд ПАО
«Русолово», информация о закупке, в том числе настоящая Документация.
1.3. Заключенный по результатам запроса предложений Договор фиксирует все
достигнутые сторонами договоренности.
1.4. При определении условий Договора с Победителем используются следующие
документы с соблюдением указанной иерархии (в случае их противоречия):
Результаты преддоговорных переговоров между Заказчиком или Организатором
запроса предложений и Победителем запроса предложений;
Извещение о закупке и Документация о закупке со всеми дополнениями и
изменениями;
Заявка Победителя со всеми дополнениями и разъяснениями.
Иные документы Организатора и Участников не определяют права и обязанности
сторон в связи с данным запросом предложений.
1.5. Любые уведомления, письма, предложения, иная переписка и действия
председателя, заместителя председателя, членов, секретаря закупочной комиссии и иных
работников Заказчика и Организатора запроса предложений относительно условий, сроков
проведения, предмета настоящего запроса предложений (за исключением информации,
представляемой Участникам запроса предложений в соответствии с Положением о порядке
проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Русолово» (
далее – Положение о закупке) носят исключительно информационный характер и не
являются офертой либо акцептом Организатора или Заказчика запроса предложений.
1.6. Участник самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей
заявки, а Организатор запроса предложений по этим расходам не отвечает и не имеет
обязательств, независимо от хода и результатов запроса предложений.
1.7. Организатор и Заказчик обеспечивают разумную конфиденциальность
относительно всех полученных от Участников сведений, в том числе содержащихся в
заявках. Предоставление этой информации другим Участникам запроса предложений или
третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации или Документацией о закупке.
1.8. Организатор, на основании решения Закупочной комиссии, вправе отклонить
заявку участника, если будет установлено, что Участник прямо или косвенно дал, согласился
дать или предложил работнику Организатора, работнику Заказчика, члену Закупочной
комиссии вознаграждение в любой форме: работу, услугу, какую-либо ценность, в качестве
стимула, который может повлиять на принятие Закупочной комиссией решения по
определению Победителя запроса предложений.
Документация о закупке на проведение комплекса инженерных изысканий и разработку
проектной документации на строительство линии электропередач ЛЭП-220 кВ и
автомобильной дороги п. Сулук-Правоурмийское месторождение оловянных руд.
5
1.9. В соответствии с Извещением о закупке, Организатор запроса предложений имеет
право отказаться от проведения запроса предложений в любое время, не неся никакой
ответственности перед Участниками запроса предложений или третьими лицами, которым
такое действие может принести убытки. Организатор запроса предложений незамедлительно
уведомляет всех Участников запроса предложений об отказе от проведения запроса
предложений посредством размещения информации на Официальном сайте.
2. Требования к участникам закупки
2.1. Участником процедур закупки (Поставщиком, Исполнителем, Подрядчиком)
может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на
стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы
собственности, места нахождения либо индивидуальный предприниматель или несколько
индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки,
которые соответствуют требованиям, установленным Организатором в соответствии с
Положением о закупке.
2.2. Участник не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в
процессе ликвидации, в отношении участника не должно быть решения об открытии
конкурсного производства, на имущество Участника в части, существенной для исполнения
Договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника не должна
быть приостановлена;
2.3. Участник не должен иметь просроченной задолженности по начисленным налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды, размер которой превышает 5 % (пять процентов) балансовой стоимости
активов Участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный
период;
2.4. Сведения об участнике должны отсутствовать в реестре недобросовестных
поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также в реестре
недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»;
2.5. Участник не должен являться аффилированным по отношению к одному и более
другим Участникам закупки, а также к сотрудникам заказчика / организатора закупки (наличие
аффилированности определяется в соответствии с антимонопольным законодательством
Российской Федерации);
2.6. Участник должен иметь опыт выполнения аналогичных работ по разработке
проектно-сметной документации (не менее четырех договоров на разработку проектносметной документации линий электропередачи, подстанций напряжением 35-220 кВ и
автомобильных дорог с положительным заключением государственной экспертизы (ГЭ) (за
период с 2013 по 2015 годы), с указанием где проводилась ГЭ);
2.7. Участник должен обладать действующим свидетельством о допуске, выданным
саморегулирующей организацией в порядке, установленном Градостроительным кодексом
Российской Федерации (в соответствии с Перечнем видов работ, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства, согласно Приказу Министерства
регионального развития РФ от 30.12.2009 № 624 в действующей редакции) на следующие виды
работ: инженерные изыскания, проектные работы.
2.8. Участник должен гарантировать соответствие качества выполненных работ
действующим техническим требованиям и нормативам и нести ответственность за не
Документация о закупке на проведение комплекса инженерных изысканий и разработку
проектной документации на строительство линии электропередач ЛЭП-220 кВ и
автомобильной дороги п. Сулук-Правоурмийское месторождение оловянных руд.
6
качественно выполненную работу и нарушение сроков в соответствии с условиями договора.
2.9. Участник обязан обеспечить согласование в контролирующих или муниципальных
органах, органах государственной экспертизы проектной документации.
2.10.Наличие у участника:
а) трудовых, финансовых ресурсов;
б) квалификация ключевых работников участника, привлекаемых для выполнения
договора.
в) наличие членства в соответствующих СРО в случае указания в лицензии на
осуществление деятельности по разработке проектно-сметной документации.
3. Отказ от проведения закупки
3.1. При проведении закупочных процедур Организатор закупки вправе отклонить все
поступившие заявки и до момента подведения ее итогов отменить закупочную процедуру
либо отказаться от закупки с последующим ее исключением из Плана закупок.
4. Разъяснение положений документации о закупке и внесение в нее изменений
4.1. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме, в том числе
в форме электронного документа, организатору закупки запрос о разъяснении положений
документации о закупке.
4.2. Организатор закупки по собственной инициативе или в соответствии с запросом
заинтересованного лица вправе принять решение о внесении изменений в документацию о
закупке не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в
закупке. Изменение предмета закупки не допускается.
5. Требования к оформлению заявок на участие в проведении процедуры:
5.1. Все документы, представленные участниками закупки, должны быть заверены
подписью уполномоченного на осуществление действий от имени участника лица (для
юридических лиц).
5.2. Все документы, входящие в состав заявки, должны быть надлежащим образом
оформлены, должны иметь необходимые для их идентификации реквизиты.
5.3. Использование факсимиле недопустимо, в противном случае такие документы
считаются не имеющими юридической силы.
6. Документы, подтверждающие соответствие участников закупки, и включаемые
участником в состав заявки
6.1. Оригинал или нотариально заверенную копию выписки из Единого
государственного реестра юридических лиц, полученную не ранее чем за 30 дней до дня
размещения извещения о проведении закупки, а если были изменения – то не ранее внесения
таких изменений в соответствующий реестр (для юридических лиц);
6.2. Заверенную участником копию устава в действующей редакции, свидетельство о
постановке на учет в налоговом органе РФ (ИНН), свидетельство о государственной
регистрации юридического лица (ОГРН);
6.3. Заверенные участником копии документов (приказов, протоколов собрания
учредителей о назначении руководителя и т.д.), подтверждающих полномочия лица,
подписавшего заявку, а также его право на заключение соответствующего Договора по
результатам закупочной процедуры. Если Заявка подписывается по доверенности,
предоставляется оригинал или нотариально заверенная копия доверенности и
вышеуказанные документы на лицо, выдавшее доверенность;
Документация о закупке на проведение комплекса инженерных изысканий и разработку
проектной документации на строительство линии электропередач ЛЭП-220 кВ и
автомобильной дороги п. Сулук-Правоурмийское месторождение оловянных руд.
7
6.4. Оригинал или заверенную участником копию справки из ИФНС об отсутствии
просроченной задолженности по уплате налогов и сборов в бюджеты всех уровней (по
данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период);
6.5. Заверенные копии действующих лицензий / допусков / сертификатов и других
разрешительных документов в соответствии с действующим законодательством РФ на виды
деятельности, связанные с выполнением Договора, вместе с приложениями, описывающими
конкретные виды деятельности, на которые у Участника есть разрешение, согласно
требованиям Технического задания;
Участник вправе приложить к заявке на участие в закупке также любые документы,
которые, по мнению участника закупки, подтверждают его соответствие установленным
требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления
этих документов.
7. Порядок подачи заявок на участие в закупке
7.1. Заявка на участие в закупке подается Закупочной комиссии в срок, указанный в
документации о закупки. Лицо, подающее заявку на участие в закупке, несет все расходы,
связанные с подготовкой и подачей своей заявки на участие в закупке.
7.2. В случае, если закупка проводится с разбиением на лоты, то применяются
положения настоящего пункта:
7.2.1. Участник запроса предложений может подать заявку на любой лот, любые
несколько лотов или все лоты по собственному выбору. При этом не допускается разбиение
отдельного лота на части, то есть подача заявки на часть лота по отдельным видам или
объемам поставки.
7.2.2. В случае подачи заявки на несколько лотов в дополнение к требованиям
раздела 6 настоящей документации должны быть соблюдены следующие требования:
7.2.3. Предложение участника (форма №3), Заявка на участие в закупке (форма №2),
Смета проектных и изыскательных работ (Приложение №2 к Договору), Календарный план
(Приложение №3 к договору) должно содержать указание номера и названия каждого лота,
а в качестве общей суммы — сумму по каждому из лотов.
7.2.4. Рассмотрение заявок, определение победителя будет осуществляться
раздельно и независимо по каждому из лотов. По каждому из лотов будет определен один
Победитель запроса предложений.
7.3. Прием заявок на участие в закупке прекращается в указанный в документации о
закупке срок.
7.4. Каждая заявка на участие в закупке, поступившая в срок, указанный в
документации о закупке, регистрируется Закупочной комиссией. По требованию заявителя
секретарь Закупочной комиссии выдает расписку в получении такой заявки с указанием
даты и времени ее получения.
7.5. Заявитель, подавший заявку, вправе изменить или отозвать заявку в любое
время до момента вскрытия Закупочной комиссией конвертов с заявками.
7.6. Любой участник закупок вправе подать только одно предложение, внесение
изменений в которое не допускается. Предложение подается участником закупок в
письменной форме в срок, указанный в извещении о проведении запроса предложений.
7.7. Предложения, поданные после окончания срока подачи предложений,
указанного в извещении о проведении запроса предложений, не рассматриваются и
участникам закупок не возвращаются.
Документация о закупке на проведение комплекса инженерных изысканий и разработку
проектной документации на строительство линии электропередач ЛЭП-220 кВ и
автомобильной дороги п. Сулук-Правоурмийское месторождение оловянных руд.
8
7.8. В случае если после дня окончания срока подачи предложений подано только
одно предложение, и это предложение соответствует всем требованиям, предусмотренным
извещением и документацией о проведении запроса предложений, Заказчик вправе
заключить договор с таким участником закупок, либо вправе продлить срок подачи
предложений на 10 дней от заявленного первоначально.
7.9. В случае если после продления срока подачи предложений не поданы
дополнительные предложения, Заказчик вправе заключить договор с участником закупок,
подавшим единственное предложение.
7.10. В случае если по окончании срока подачи предложений не подано ни одного
предложения, Заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг, являвшихся
предметом закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
8. Вскрытие комиссией конвертов с заявками на участие в закупке
8.1. Закупочная комиссия вскрывает все конверты с заявками на участие в закупке
в присутствии представителей участников закупки, которые пожелают принять в этом
участие, в час, день и по адресу, указанному в информационной карте. Присутствующим
представителям участников закупки выдается расписка об их присутствии при вскрытии
конвертов с заявками.
8.2. Уполномоченные представители участников закупки для присутствия при
вскрытии конвертов с заявками на участие в закупке предоставляют документ,
подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника
закупки (руководитель участника – протокол, решение, приказ или иной документ об
избрании или назначении руководителя участника закупки; иной представитель участника
– доверенность, выданную от имени участника закупки с соответствующими
полномочиями).
8.3. При вскрытии конвертов с заявками на участие в закупке объявляется и
заносится в протокол следующая информация: наименование (для юридического лица);
фамилия, имя, отчество (для физического лица); фамилия, имя, отчество уполномоченного
представителя заявителя, присутствующего при вскрытии конвертов; почтовый адрес
каждого участника закупки; условия исполнения контракта, указанные в такой заявке и
являющиеся критерием оценки заявок на участие в закупке.
8.4. Закупочная комиссия ведет протокол процедуры вскрытия конвертов с
заявками на участие в закупке.
8.5. В случае если на участие в закупке не подана ни одна заявка, закупки
признается несостоявшейся, при этом процедура рассмотрения заявок не проводится.
9. Порядок рассмотрения заявок на участие в закупке
9.1. Закупочная комиссия рассматривает заявки на участие в закупке на предмет
соответствия требованиям, установленным документацией о закупке, и соответствия
заявителей требованиям, установленным в разделе 2 настоящей документации.
9.2. Срок рассмотрения заявок на участие в закупке не может превышать десяти
дней с даты окончания срока подачи заявок. Дата и место рассмотрения заявок на участие
в закупке указан в информационной карте.
9.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в закупке
закупочной комиссией принимается решение о допуске к участию в закупке заявителя и о
признании заявителя участником закупки или об отказе в допуске такого заявителя к
участию в закупке в порядке и по основаниям, предусмотренным настоящей
документацией.
Документация о закупке на проведение комплекса инженерных изысканий и разработку
проектной документации на строительство линии электропередач ЛЭП-220 кВ и
автомобильной дороги п. Сулук-Правоурмийское месторождение оловянных руд.
9
9.4. Комиссия отклоняет предложения, если они не соответствуют требованиям,
установленным в извещении и документации о проведении запроса предложений.
10. Порядок проведения закупки
10.1.В закупке могут участвовать только заявители, признанные участниками
закупки.
10.2.Закупка проводится организатором закупки в присутствии членов закупочной
комиссии.
10.3. Победителем в проведении запроса предложений признается участник
закупок, подавший заявку, которая отвечает всем требованиям извещения и документации
о проведении запроса предложений, и предложение которого наиболее полно
удовлетворяет потребностям Общества, определенным в соответствии с критериями,
указанными в документации о проведении запроса предложений.
10.4. В случае если в нескольких предложениях содержатся одинаковые условия
исполнения договора, победителем в проведении запроса предложений признается
участник закупок, предложение которого поступило ранее предложений других участников
закупок
10.5. Протокол подведения итогов составляется в двух экземплярах, один из
которых остается у организатора закупки. Организатор закупки в течение пяти рабочих
дней с даты подписания протокола передает победителю закупки один экземпляр
протокола и проект договора, который составляется с учетом цены и иных условий,
предложенных победителем закупки.
10.6. Результаты работы Комиссии по рассмотрению, оценке и сопоставлению
предложений оформляются протоколом подведения итогов. Протокол Комиссии
подписываются всеми присутствующими на заседании членами Комиссии и размещаются
на официальном сайте не позднее чем через пять рабочих дней со дня их подписания.
10.7. Любой участник закупки вправе направить Заказчику в письменной форме, в
том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении закупки. Организатор
закупки в течение семи рабочих дней с даты поступления такого запроса обязан
представить такому участнику закупки соответствующие разъяснения в письменной форме
или в форме электронного документа.
11. Порядок составления и сроки подписания протоколов
11.1. Протоколы заседания Закупочной комиссии ведутся ответственным
секретарем закупочной комиссии и подписываются всеми присутствующими на заседании
членами закупочной комиссии в течение пяти рабочих дней после дня заседания.
11.2. Протоколы, составленные в ходе проведения закупки, заявки на участие в
закупке, документация о закупке, изменения, внесенные в документацию о закупке, и
разъяснения документации о закупке, хранятся организатором закупки не менее одного
года.
12.Заключение договора по результатам закупки
12.1.Заключение договора осуществляется в порядке, предусмотренном
Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
12.2.Договор заключается в срок, указанный в документации о закупке. Цена
договора устанавливается в договоре согласно результатам закупки.
12.3. При заключении договора с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) в случаях, предусмотренных п.7.10. настоящего Положения о закупке, его
Документация о закупке на проведение комплекса инженерных изысканий и разработку
проектной документации на строительство линии электропередач ЛЭП-220 кВ и
автомобильной дороги п. Сулук-Правоурмийское месторождение оловянных руд.
10
текст составляется путем включения в форму, прилагаемую к извещению и документации
о запросе предложений, условий, существенно не отличающихся от содержащихся в
извещении и документации о проведении запроса предложений.
13.Последствия признания закупки несостоявшейся
13.1. В случае если закупка признана несостоявшейся, организатор закупки вправе
принять решение о прямой закупке, назначить проведение повторной закупочной
процедуры либо отказаться от закупки с последующим ее исключением из Плана закупок.
13.2.В случае объявления о проведении повторной закупки организатор закупки
вправе изменить условия закупки.
14.Критерии оценки предложений Участников закупки и выбора победителя
Оценка заявок производится с использованием 3 критериев оценки заявок. Сумма
величин значимости критериев оценки заявок, установленных в Закупочной документации,
составляет 100 процентов.
Для оценки заявок по каждому критерию оценки используется 100-балльная шкала
оценки. Если в отношении критерия оценки в конкурсной документации заказчиком
предусматриваются показатели, то для каждого показателя устанавливается его значимость,
в соответствии с которой будет производиться оценка, и формула расчета количества баллов,
присуждаемых по таким показателям, или шкала предельных величин значимости
показателей оценки, устанавливающая интервалы их изменений, или порядок их
определения.
№п/п
Значимость
Наименование критерия
критерия
Стоимостные критерии оценки
Цена договора
40%
Качество
выполнения
участником
работ
60 %
Расчет
Цена указана в информационной
карте документации
Критерий «качество выполнения
работ» разделяется на подкритерии
Опыт участника на выполнение
аналогичных работ за последние три
года (кол-во выполненных договоров
аналогичного типа, их сумма).
Максимальное количество баллов 20 баллов, из расчета:
От четырех договоров и более – 20 баллов.
От одного до трех договоров – 10 баллов.
Отсутствует или отрицательный опыт – 0 баллов
Наличие
минимально
необходимых для выполнения
работ трудовых и материальнотехнических ресурсов
Должны быть представлены подтверждающие
документы, а именно: заполненная форма №4,
содержащая сведения о персонале, непосредственно
привлекаемого для выполнения работ в рамках
исполнения договора, с приложением копий
документов, свидетельствующих о наличии
необходимой квалификации персонала, прохождении
обучения и повышения квалификации.

Представлены подтверждающие документы и
соответствуют требованиям, указанным в закупочной
документации – 20 баллов.
Документация о закупке на проведение комплекса инженерных изысканий и разработку
проектной документации на строительство линии электропередач ЛЭП-220 кВ и
автомобильной дороги п. Сулук-Правоурмийское месторождение оловянных руд.
11

Подтверждающие документы не представлены
или представлены частично-0баллов.
Наличие разрешительной
Должны быть представлены копии необходимых
Документации, на виды работ свидетельств (пункт 6.5. документации о закупке), для
указанных в техническом задании. проведения работ в соответствии с техническим
заданием.
 Представлена копия свидетельства СРО на
проектирование (с правом заключения договора от
200 000 руб.), изыскание, а также свидетельство об
аккредитации (лаборатория испытания грунтов) и –
20 баллов.
 Подтверждающие документы не представлены или
представлены частично - 0 баллов.
1. При оценке заявок по критерию «цена договора» использование подкритериев не
допускается. Для определения рейтинга заявки по данному критерию лучшим условием
исполнения договора по указанному критерию признается предложение участника закупки
с наименьшей ценой договора.
Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «цена договора» определяется по формуле:
где:
Ra i - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
Аmax - начальная (максимальная) цена договора, установленная в Извещении;
Ai - предложение i-гo участника закупки по цене договора.
Для расчета рейтинга по заявке показатели Аmax и Ai для всех участников закупки берутся
без учета НДС (вне зависимости от того, включен ли НДС в начальную (максимальную)
цену в соответствии с условиями настоящей документации).
Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию
«цена договора», умножается на соответствующую указанному критерию значимость.
2. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «качество выполнения работ
участником» определяется по формуле:
Где:
Qi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
Q1 – количество баллов, присвоенных участнику по подкритерию «Опыт участника на
выполнение аналогичных работ за последние три года (кол-во выполненных договоров
аналогичного типа, их сумма)».
Q2 - количество баллов, присвоенных участнику по подкритерию «Наличие минимально
необходимых для выполнения работ трудовых и материально-технических ресурсов».
Q3 - количество баллов, присвоенных участнику по подкритерию «Персонал
участника, который будет непосредственно привлечен к выполнению работ».
Qi = (Q1+Q2+Q3)
Документация о закупке на проведение комплекса инженерных изысканий и разработку
проектной документации на строительство линии электропередач ЛЭП-220 кВ и
автомобильной дороги п. Сулук-Правоурмийское месторождение оловянных руд.
12
Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию
«Качество выполнения работ участником», умножается на соответствующую указанному
критерию значимость.
Общее количество баллов заявке участника присваивается путем сложения
присвоенных итогового балла по критерию «цена договора» и итогового балла по критерию
«качество выполнения работ участником»
Итоговый рейтинг заявки по всем критериям определяется как сумма рейтингов по
каждому критерию оценки заявок, рассчитанных в соответствии с установленным
алгоритмом.
Победителем признается участник закупки, заявке которого присвоен самый высокий
итоговый рейтинг.
15. Приложение к Закупочной документации.
- информационную карту закупки (приложение №1 к закупочной документации).
- проект договора (приложение №2 к закупочной документации);
- техническое задание (приложение №3 к закупочной документации);
- образцы форм для заполнения участниками закупки:
- форма № 1 «Опись документов»;
- форма № 2 «Заявка на участие в закупке»;
- форма № 3 «Предложение участника»;
- форма № 4 «Сведения о наличии у участника закупки кадровых ресурсов»;
- форма № 5 «Сведения об опыте работы»;
- форма № 6 «Сведения о материально-технических ресурсах»;
-форма №7 «Справка об отсутствии признаков крупной сделки»;
-форма №8 «Справка об отсутствии заинтересованности»;
- форма №9 «Протокол разногласий к проекту договора».
Документация о закупке на проведение комплекса инженерных изысканий и разработку
проектной документации на строительство линии электропередач ЛЭП-220 кВ и
автомобильной дороги п. Сулук-Правоурмийское месторождение оловянных руд.
13
Приложение №1 к Информационной карте
Закупочной документации
Информационная карта закупки
Наименование закупки
Лот № 1. Проведение комплекса инженерных изысканий
и разработку проектной документации на строительство
линии электропередач ЛЭП-220 Кв.
Лот № 2. Проведение комплекса инженерных изысканий
и разработку проектной документации на строительство
автомобильной дороги п. Сулук-Правоурмийское
месторождение оловянных руд (Правоурмийский ГОК).
Заказчик
Публичное акционерное общество «Русолово».
Место нахождения: г. Москва, Ленинский пр., дом 6 кор.
7, пом. III комн.47 этаж 3.
Почтовый адрес: 115035, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 13,
стр.2.
Адрес электронной почты: esemenova@seligdar.ru
Номер контактного телефона: 8(495)789-43-47 доб. 4037
Семенова Екатерина Александровна
Официальный сайт, на котором www.rus-olovo.ru
размещается информация о закупке
Предмет договора
Проведение комплекса инженерных изысканий и
разработка проектной документации на строительство
следующих объектов:
1. линии электропередач ЛЭП-220 кВ. (Лот №1)
2. автомобильной дороги п. Сулук-Правоурмийское
месторождение оловянных руд (Правоурмийский ГОК).
(Лот №2)
Требования к характеристикам Указаны в Техническом задании (Приложение № 3 к
товара
закупочной документации)
Место, условия и сроки поставки
Указаны в проекте договора
Форма, сроки и порядок оплаты по Указаны в проекте договора
договору
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Порядок
формирования
цены Указаны в проекте договора
договора
Максимальная
цена
договора Лот №1: 90 (девяносто) млн. руб.
(с учетом НДС)
Лот №2: 160 (сто шестьдесят) млн. руб.
Порядок, место, дата начала и дата, Прием заявок осуществляется по адресу: г. Москва, ул.
время окончания срока подачи Пятницкая, д. 13, стр. 2., в рабочие дни с 05.02.2016 года
заявок на участие в закупке
с 08:00 часов до 17:00 часов, перерыв с 12:00 до 13:00,
заканчивается 24.02.2016 года в 15:00 часов (время
местное) или по почте по адресу: : г. Москва, ул.
Пятницкая, д. 13, стр. 2.
Документация о закупке на проведение комплекса инженерных изысканий и разработку
проектной документации на строительство линии электропередач ЛЭП-220 кВ и
автомобильной дороги п. Сулук-Правоурмийское месторождение оловянных руд.
14
Место, дата и время вскрытия
конвертов с заявками
Место, дата и время рассмотрения
заявок участников закупки
Место, дата и время подведения
итогов закупки.
г. Москва, ул. Пятницкая, д. 13, стр. 2, (каб. 5)
25.02.2016 года 09:00 часов (время местное).
г. Москва, ул. Пятницкая, д. 13, стр. 2, (каб. 5)
25.02.2016 года 09:30 часов (время местное).
г. Москва, ул. Пятницкая, д. 13, стр. 2, (каб. 5)
26.02.2016 года 09:30 часов (время местное).
14.
Срок передачи проекта договора.
15.
Срок для заключения договора.
В течение пяти рабочих дней с даты подписания итогового
протокола закупки
В течение 10 дней с момента передачи проекта договора
организатором закупки победителю закупки.
16.
Возмещение убытков, причиненных уклонением от
заключения договора, предусмотренные Гражданским
кодексом Российской Федерации.
17.
Ответственность
Подрядчика
(Поставщика, Исполнителя), в
случае победы в закупочной
процедуре
и
уклонения
от
заключения договора.
Срок действия заявок.
18.
Требования к участникам закупки.
Указаны в разделе 2 настоящей документации
19.
Документы,
подтверждающие Указаны в разделе 6 настоящей документации
соответствие участников закупки, и
включаемые участником в состав
заявки.
11.
.12.
13.
Не установлено
Документация о закупке на проведение комплекса инженерных изысканий и разработку
проектной документации на строительство линии электропередач ЛЭП-220 кВ и
автомобильной дороги п. Сулук-Правоурмийское месторождение оловянных руд.
15
Приложение №2 к Информационной карте
Закупочной документации
ПРОЕКТ ДОГОВОРА ПОДРЯДА
на проектные и изыскательские работы
г. Москва
«__»____________20_____ г.
Публичное акционерное общество «Русолово», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Колесова Евгения Александровича,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
_______________________________, именуемое в дальнейшем - «Исполнитель», в лице
_________________________________________________________________________,
действующего на основании ____________________________________________________,
свидетельства о допуске к видам работ, являющихся предметом Договора, выданного «___»
_______20__ г. ____________________________________________________________
(указывается наименование СРО, выдавшей свидетельство о допуске к работам ) с другой
стороны, вместе в дальнейшем именуемые – «Стороны», на основании протокола о
результатах закупочной процедуры на право заключения договора подряда от «__»
_________ 20___ г. № ______, заключили настоящий Договор (далее «Договор») о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить комплекс инженерных
изысканий
и
разработку
проектной
и
рабочей
документации
на
строительство____________________, обеспечить согласование в установленном порядке
технической/проектной документации, являющейся Результатом Работ по Договору с
соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления,
Заказчик обязуется принять Результат Работ и оплатить Работы в порядке и размере,
предусмотренном Договором.
1.2. Содержание и объем Работ, технические, экономические и другие требования к
Работам и их Результату определены в Техническом задании (Приложение №1 к настоящему
Договору).
1.3. Результат Работ должен соответствовать требованиям действующего
законодательства, ГОСТ, ПУЭ, СНиП, иным нормативам, нормам, положениям,
инструкциям, правилам, указаниям (в том числе носящим рекомендательный характер),
действующим на территории Российской Федерации, требованиям органов государственной
власти и управления, органов местного самоуправления, уполномоченных контролировать,
согласовывать, выдавать разрешения, и наделенных другими властными и иными
полномочиями в отношении создаваемого результата Работ, и порядка проведения Работ,
требованиям Заказчика, иным требованиям, изложенным в настоящем Договоре.
2. Сроки выполнения работ
2.1. Срок начала выполнения Работ по Договору – не позднее 5 дней с момента
поступления аванса на счет Исполнителя.
Документация о закупке на проведение комплекса инженерных изысканий и разработку
проектной документации на строительство линии электропередач ЛЭП-220 кВ и
автомобильной дороги п. Сулук-Правоурмийское месторождение оловянных руд.
16
2.2. Срок завершения выполнения Работ по Договору – в соответствии с утвержденным
Календарным выполнения работ (Приложение №3). Сроки проведения государственных
экспертиз проектной документации отражаются раздельно.
2.3. Сроком завершения Работ по Договору является дата подписания Сторонами Акта
выполненных работ.
3. Стоимость Договора и порядок расчетов
3.1. Стоимость Договора формируется на основании утвержденной Заказчиком Сметы
на выполнение проектных и изыскательских работ (Приложение№2 к настоящему договору)
и Протокола о результатах закупочной процедуры на право заключения договора подряда,
является
предельной
и
составляет
________________руб.
(______________________________________________), (указывается сумма прописью) в
том числе НДС 18% ________________руб. (____________________________________).
(указывается сумма прописью).
3.2. Расчеты за фактически выполненные и принятые Работы осуществляются на
основании Акта сдачи-приемки проектных и изыскательских работ, сформированного в
соответствии с Исполнительными сметами на выполнение проектных и изыскательских
работ, утвержденных Заказчиком, в пределах цены Договора.
3.3. Заказчик обязуется перечислить Исполнителю стоимость, указанную в п. 3.1.
Договора, в следующем порядке:
3.3.1. авансовый платеж в размере 25 % (двадцать пять процентов) от стоимости
договора, указанная в пункте 3.1. договора, в размере_________________(______________)
рублей включая 18 % НДС, в течение 5 (пяти) банковских дней после подписания Договора;
3.3.2. промежуточный платеж в размере 30 % (тридцати процентов) течение 5 (пяти)
банковских дней после подписания Акта приема – передачи проектной документации в
государственную экспертизу;
3.3.3. промежуточный платеж в размере 30 (тридцать процентов) после получения
положительного заключения государственной экспертизы проектной документации;
3.3.4. окончательный платеж в размере 15 (пятнадцати процентов) в течение 5 (пяти)
банковских дней после разработки и передачи Заказчику Рабочей документации с
подписанием Акта выполненных работ обеими Сторонами.
3.4. Расходы, связанные с получением необходимых допусков, разрешений,
согласований, связанных с выполнением Работ, включены в цену Договора и
дополнительной оплате не подлежат. В случае превышения фактических расходов
Исполнителя по выполнению Работ над Ценой Договора, Исполнитель погашает разницу за
счет собственных средств.
3.5. Заказчик вправе задержать оплату выполненных Работ до устранения недостатков,
выявленных при их приемке.
3.6. Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных работ.
3.7. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными в момент списания
денежных средств с его расчетного счета.
3.8. Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любых
осуществляемых платежей по Договору на величину штрафных санкций, выставляемых
Исполнителю по Договору. При этом, данное уменьшение платежей не освобождает
последнего от исполнения своих обязательств.
4. Права и обязанности Заказчика
Документация о закупке на проведение комплекса инженерных изысканий и разработку
проектной документации на строительство линии электропередач ЛЭП-220 кВ и
автомобильной дороги п. Сулук-Правоурмийское месторождение оловянных руд.
17
Заказчик обязуется
4.1. Приостановить выполнение Работ по Договору, если в процессе их выполнения
будет установлена нецелесообразность дальнейшего проведения Работ, и не позднее 3 (трех)
календарных дней уведомить об этом Исполнителя.
4.2. Передать Исполнителю по Акту информацию и документы, необходимые для
производства Работ, имеющиеся в распоряжении Заказчика.
4.3. Оказывать содействие Исполнителю в выполнении Работ в объеме и на условиях,
предусмотренных Договором, в том числе в согласовании подготовленной документации с
соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления.
4.4. Осуществить приемку результатов Работ, в порядке, предусмотренном Договором.
4.5. Оплачивать Работы в соответствии с условиями Договора.
5. Права и обязанности Исполнителя
Исполнитель обязуется:
5.1. Выполнить Работы по Договору, являющиеся предметом Договора, в том числе
сопутствующие, в срок, в полном объеме, надлежащим образом, в соответствии с
требованиями, указанными в Договоре, собственными силами или с привлечением
субподрядчиков.
5.2. Самостоятельно собрать исходные данные для выполнения Работ.
5.3. Отступать от требований Технического задания только на основании письменного
согласия Заказчика.
5.4. В течение 3 (трех) календарных дней с момента подписания Договора, письменно
сообщить необходимые сведения об ответственном лице Исполнителя для взаимодействия с
Заказчиком в ходе исполнения Договора.
5.5. Использовать полученные от Заказчика документы и информацию, связанную с
выполнением Работ, только для достижения целей, предусмотренных Договором, не
разглашать и не передавать их третьим лицам без письменного согласия Заказчика.
5.6. Согласовывать с Заказчиком возможность привлечения субподрядных организаций
для выполнения работ в рамках исполнения обязательств по настоящему договору, с
приложением копий свидетельств о допусках к соответствующим видам работ, выданных
саморегулируемыми организациями (СРО), лицензий, разрешений и т.п. для привлекаемых
субподрядных организаций.
5.7. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о
внесении изменений и дополнений в проектную документацию, если они не противоречат
действующему законодательству и условиям Договора.
5.8. За свой счет и в сроки, указанные Заказчиком, устранить недостатки Работ,
выявленные в процессе их выполнения или в процессе осуществления дальнейших
строительно-монтажных работ по Объекту. В случае если возникновение указанных
недостатков вызвано обстоятельствами, за которые отвечает Исполнитель, в том числе по
требованию Заказчика, безвозмездно доработать техническую/проектную документацию
и/или провести дополнительные изыскательские работы в установленный Заказчиком срок.
5.9. При производстве Работ не нарушать права третьих лиц, а также оградить
Заказчика от возможных претензий со стороны эти лиц. Письменно предупреждать
Заказчика о выявлении в процессе исполнения обязательств по договору обстоятельств,
Документация о закупке на проведение комплекса инженерных изысканий и разработку
проектной документации на строительство линии электропередач ЛЭП-220 кВ и
автомобильной дороги п. Сулук-Правоурмийское месторождение оловянных руд.
18
являющихся причиной прогнозируемого срыва сроков выполнения работ по этапу с
предложением мероприятий по исключению данных обстоятельств.
5.10. Приостановить выполнение Работ по Договору, если в процессе их выполнения
будет установлена неизбежность получения отрицательного результата или
нецелесообразность дальнейшего проведения Работ, и не позднее 3 (трех) календарных дней
с момента приостановления, письменно уведомить об этом Заказчика с предоставлением
подтверждающих документов. При этом Стороны в течение 10 (десяти) календарных дней с
момента приостановления работ принимают решение о целесообразности дальнейшего
выполнения Работ и, по требованию Заказчика подписывают акт о приостановлении
проектных и изыскательских работ по неосуществленному строительству по форме КС-18.
5.11. По требованию Заказчика заключить договор на осуществление авторского
надзора.
5.12. Собственными силами или с привлечением Заказчика осуществить согласования
и защиту подготовленной технической/проектной документации в соответствующих
государственных органах и органах местного самоуправления на всех этапах ее подготовки.
Исполнитель обеспечивает сопровождение проектной документации в процессе
государственных экспертиз.
5.13. Сдать Результат Работ Заказчику в порядке, предусмотренном Договором. По
требованию Заказчика передать иную документацию, связанную с Работами по Договору.
5.14. Исполнитель подтверждает, что он заключил Договор на основании надлежащего
изучения данных в представленной Заказчиком информации и закупочной документации при
проведении закупочной процедуры по заключению Договора. Исполнитель подтверждает,
что если он не ознакомится со всеми данными и информацией, предоставленными
Заказчиком, то это не освобождает его от ответственности за надлежащую оценку сложности
и стоимости Работ.
5.15. В случае изменений в цепочке собственников Исполнителя, включая
бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Исполнителя,
последний представляет Заказчику информацию об изменениях по адресу электронной
почты (указывается адрес электронной почты курирующего исполнение договора лица со
стороны Общества) в течение 3 (трех) календарных дней после таких изменений с
подтверждением соответствующими документами. Заказчик вправе в одностороннем
порядке отказаться от исполнения Договора в случае неисполнения Исполнителем
обязанности, предусмотренной настоящим пунктом Договора. В этом случае настоящий
Договор считается расторгнутым с даты направления Исполнителю письменного
уведомления Заказчика об отказе от исполнения Договора или с иной даты, указанной в
таком уведомлении.
6. Порядок сдачи и приемки работ
6.1. Сдача-приемка Результата Работ осуществляется, в соответствии с Календарным
планом (Приложение №3) оформлением Актов сдачи-приемки проектных и изыскательских
работ. Поэтапная сдача-приемка Результата работ возможна при согласовании с Заказчиком
и оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору.
6.1.1. Исполнитель не позднее срока, указанного в пункте 2.2. настоящего договора
направляет Заказчику Акт сдачи-приемки проектных и изыскательских работ, накладную с
приложением 4 (четырех) экземпляров разработанной проектно-сметной документации, а
также в 2 (двух) экземплярах в электронном виде СD или DVD. Текстовая и графическая
части проекта представляются в стандартных форматах Windows, MS Office, AutoCAD и
Документация о закупке на проведение комплекса инженерных изысканий и разработку
проектной документации на строительство линии электропередач ЛЭП-220 кВ и
автомобильной дороги п. Сулук-Правоурмийское месторождение оловянных руд.
19
Acrobat Reader. Сметная документация предоставляется в формате программы «А0»,
позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам, либо в другом
формате, совместимом с программой «А0».
6.1.2. Проектная документация считается принятой в полном объёме после получения
Заказчиком «Разрешения на строительство линейного объекта». Рабочая документация
считается принятой после подписания Акта выполненных работ.
6.1.3. Заказчик не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента предоставления
рассматривает проектно-сметную документацию и Акт сдачи-приемки проектных и
изыскательских работ, подписывает их, либо предоставляет мотивированный отказ от их
подписания.
6.1.4. Исполнитель в течение 10 рабочих дней устраняет замечания Заказчика и
повторно предоставляет Заказчику Акт сдачи-приемки проектных и изыскательских работ.
7. Права на результаты интеллектуальной деятельности
7.1. В случае если в числе результатов Работ будут созданы охраняемые результаты
интеллектуальной деятельности, Исполнитель обязан передать Заказчику в установленном
порядке исключительные права на использование таких результатов в полном объеме,
необходимом для проектирования, строительства и эксплуатации объекта, включая
заключение и регистрацию договоров об отчуждении исключительных прав, лицензионных
и сублицензионных договоров. Исполнитель несет данную обязанность также в случае
досрочного расторжения Договора по любым основаниям.
8. Ответственность сторон
8.1.При нарушении Исполнителем своих обязательств по Договору, Заказчик вправе
требовать от Исполнителя уплаты санкций, перечисленных в настоящем пункте, а
Исполнитель, в случае наличия соответствующего требования Заказчика обязан уплатить:
8.1.1. за несоблюдение срока окончания всех Работ и сдачи результата Работ - пени в
размере 1 % от цены Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения
обязательств;
8.1.2. за задержку устранения недостатков Работ и/или задержку возмещения расходов
Заказчика на устранение недостатков, - пени в размере 1 % от стоимости работ по
устранению недостатков и стоимости работ, в результатах которых устраняются недостатки,
за каждый день просрочки.
8.2. В том случае, если Исполнитель в согласованные Сторонами сроки не устранил
допущенные недостатки, Заказчик вправе устранить их своими или привлеченными силами
за счет Исполнителя, либо за свой счет с возложением на Исполнителя всех понесенных
расходов, и, кроме того, вправе требовать с последнего штраф в размере 30 % стоимости
Работ по устранению недостатков.
8.3. За нарушение Заказчиком срока исполнения обязательств по оплате по Договору,
Исполнитель имеет право требовать от Заказчика уплаты процентов за пользование чужими
денежными средствами в размере 1/300 ежедневной ставки рефинансирования ЦБ РФ,
общий срок начисления которых не может превышать 3-х месяцев со дня нарушения
Заказчиком условий Договора.
8.4. Убытки, понесенные Стороной, подлежат возмещению в полной сумме сверх
санкций, которые могут быть предъявлены за нарушение обязательств по Договору.
8.5. В случае, если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные
Договором, и это приведет к просрочке в выполнении Работ, Исполнитель имеет право на
продление срока выполнения Работ на период просрочки и на освобождение на этот период
Документация о закупке на проведение комплекса инженерных изысканий и разработку
проектной документации на строительство линии электропередач ЛЭП-220 кВ и
автомобильной дороги п. Сулук-Правоурмийское месторождение оловянных руд.
20
от уплаты пени за просрочку, при условии своевременного письменного уведомления
Заказчика.
8.6. Уплата санкций по Договору не освобождает Стороны от исполнения своих
обязательств по Договору.
9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых
при данных условиях обстоятельств и их последствий.
9.2. Сторона, для которой создались обстоятельства непреодолимой силы, в течение 10
(десяти) календарных дней должна уведомить другую сторону о наступлении таких
обстоятельств и их влиянии на исполнение обязательств по Договору.
9.3. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иным
компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и
продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
10. Срок действия, порядок изменения и расторжения Договора
10.1. Договор действует с момента его подписания Сторонами и до полного исполнения
Сторонами своих обязательств.
10.2. Любые изменения и дополнения условий Договора, его приложений и дополнений
должны быть оформлены дополнительным соглашением, подписаны Сторонами и с момента
подписания Сторонами дополнительного соглашения становятся неотъемлемой частью
Договора.
10.3. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения
Договора и расторгнуть его, либо произвести замену стороны по своему выбору, путем
направления уведомления Исполнителю в случаях: просрочки выполнения Работ
Исполнителем по этапу в сумме более чем на 60 (шестьдесят) календарных дней; задержки
Исполнителем начала выполнения Работ по этапу более чем на 30 (тридцать) календарных
дней по причинам, не зависящим от Заказчика; неоднократного нарушения Исполнителем
сроков выполнения этапов Работ по Договору; несоблюдения Исполнителем требований к
качеству Работ, если устранение недостатков выполненных работ или дефектов влечет
задержку выполнения Работ более чем на 30 (тридцать) календарных дней; прекращения
действия
Свидетельства
саморегулируемой
организации
о
допуске
Исполнителя/субподрядчика к соответствующим видам работ; ненадлежащего
выполнения/невыполнения иных обязательств Исполнителя по Договору; в случае введения
процедуры несостоятельности (банкротства) в отношении Исполнителя; по иным
основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
Договор будет считаться расторгнутым по основаниям, предусмотренным настоящим
пунктом по истечении 15 (пятнадцати) календарных дней после даты направления
Исполнителю соответствующего уведомления.
10.4. С даты получения Исполнителем уведомления о расторжении Договора и до даты
одностороннего расторжения Договора, Исполнитель обязан прекратить выполнение Работ
и передать Заказчику результаты Работ и все иное, связанное с выполнением Работ.
11. Разрешение споров между Сторонами
11.1. Все споры между Сторонами, по которым не было достигнуто соглашение,
рассматриваются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
в Арбитражном суде г. Москвы.
Документация о закупке на проведение комплекса инженерных изысканий и разработку
проектной документации на строительство линии электропередач ЛЭП-220 кВ и
автомобильной дороги п. Сулук-Правоурмийское месторождение оловянных руд.
21
11.2. Срок для рассмотрения возможных претензий по Договору - 30 (тридцать)
календарных дней с момента получения претензии.
12. Особые условия. Заключительные положения
12.1. Любая переписка по Договору осуществляется в письменной форме в виде
телекса, факсимильного сообщения, письма по электронной почте, почтового отправления в
виде заказного письма получателю по адресу, указанному в Договоре либо курьерской
связью. При этом уведомления, связанные с исполнением Договора, будут иметь полную
юридическую силу только в том случае, если в течение 7 (семи) календарных дней с момента
направления таких уведомлений, оригинал документа на бумажном носителе будет выслан
Стороной-отправителем в адрес Стороны-получателя почтовым отправлением либо вручен
курьером с письменным подтверждением получения оригинала документа.
12.2. Стороны не вправе передавать третьим лицам права и обязанности, по настоящему
Договору без письменного согласия другой Стороны.
12.3 Риск случайной гибели или случайного повреждения Результата выполненных
работ до его приемки Заказчиком несет Исполнитель.
12.4 Стороны обязаны уведомить друг друга об изменении реквизитов, указанных в
Договоре не позднее 5(пяти) календарных дней с момента изменений. Сторона, нарушившая
данное обязательство, обязана возместить в полном объеме другой Стороне убытки,
связанные с его неисполнением при предъявлении другой Стороной соответствующей
претензии.
12.5 Договор составлен ___ листах в 2-х (двух) экземплярах, по одному экземпляру для
каждой из Сторон.
12.6 Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.
12.7 Все изменения, дополнения Договора считаются действительными, если они
оформлены письменно, в виде приложений или дополнительных соглашений к настоящему
Договору и подписаны Сторонами.
13. Перечень документов, прилагаемых к Договору
1. Приложение №1 - Техническое задание.
2. Приложение №2 - Смета на выполнение проектных и изыскательских работ.
3. Приложение №3 - Календарный план.
14. Адреса, реквизиты и подписи Сторон:
Заказчик: ОАО «Русолово», ИНН/КПП 7706774915 / 770601001,
ОГРН
1127746391596, Место нахождения: 119180, г. Москва, 1-й Голутвинский переулок, д. 6, этаж
8, р/сч. № 40702810400202548504, в Акционерном коммерческом межрегиональном
топливно-энергетическом
банке
ОАО
«МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК»,
кр.сч. № 30101810345250000237, БИК 044525237, Тел./факс 8(495) 789-45-55
Генеральный директор ________________________/Е.А. Колесов
Исполнитель____________________________________________________________
Документация о закупке на проведение комплекса инженерных изысканий и разработку
проектной документации на строительство линии электропередач ЛЭП-220 кВ и
автомобильной дороги п. Сулук-Правоурмийское месторождение оловянных руд.
22
Приложение №2 к проекту договора
Объект:_____________(Лот1/Лот2)
Смета на проектные и изыскательные работы
Исполнитель (Подрядчик): ___________________________________________
№
п/п
Характеристика
Обоснование
стоимости
Расчет
стоимости
1
2
3
4
Стоимость
(рубль)
5
Итого по смете
Кроме того НДС 18%
Итого по смете с учетом
НДС
Итого по смете: (Сумма Прописью)
в т.ч. НДС 18% - (Сумма Прописью)
Уполномоченный представитель
Заказчика
Генеральный директор
ПАО «Русолово»
_____________________________
(ФИО)
_______________(Подпись)
Уполномоченный представитель
Исполнителя
(должность)
__________________________
(ФИО)
_____________(Подпись)
Документация о закупке на проведение комплекса инженерных изысканий и разработку
проектной документации на строительство линии электропередач ЛЭП-220 кВ и
автомобильной дороги п. Сулук-Правоурмийское месторождение оловянных руд.
23
Приложение №3 к проекту договора
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
Объект: 1. Проведение комплекса инженерных изысканий и разработку проектной
документации на строительство линии электропередач ЛЭП-220 Кв. (Лот №1);
2. Проведение комплекса инженерных изысканий и разработку проектной
документации на строительство автомобильной дороги п. Сулук-Правоурмийское
месторождение оловянных руд (Правоурмийский ГОК) (Лот № 2).
Исполнитель (Подрядчик): ______________________________________________
Наименование работ по договору
Проведение комплекса инженерных
изысканий и разработку проектной
документации на строительство линии
электропередач ЛЭП-220 Кв. (Лот №1);
Проведение комплекса инженерных
изысканий и разработку проектной
документации
на
строительство
автомобильной
дороги
п.
СулукПравоурмийское
месторождение
оловянных руд (Правоурмийский ГОК)
(Лот № 2).
Сроки выполнения работ
Стоимость работ,
руб.
_____месяца с даты
заключения договора
Цена
устанавливаемая
Заказчиком:
_____месяца с даты
заключения договора
Цена
устанавливаемая
Заказчиком:
НДС 18 %
Уполномоченный представитель
Заказчика
Уполномоченный представитель
Исполнителя
Генеральный директор
ПАО «Русолово»
(должность)
_____________________________
(ФИО)
_____________________(Подпись)
_____________________________
(ФИО)
___________________(Подпись)
Документация о закупке на проведение комплекса инженерных изысканий и разработку
проектной документации на строительство линии электропередач ЛЭП-220 кВ и
автомобильной дороги п. Сулук-Правоурмийское месторождение оловянных руд.
24
РАЗДЕЛ 3. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ
ФОРМА № 1
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для участия в закупке
на _________ [указать наименование предмета закупки].
№№
п\п
№
страницы
с__ по ___
Наименование
1.
2.
3.
4.
Кол-во
листов
1
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Общее количество листов: __________
Должность участника закупки _____________ _______________/____________/
(или его полномочного представителя)
М.П
(Подпись)
(расшифровка подписи)
«_____»__________________20___г.
Документация о закупке на проведение комплекса инженерных изысканий и разработку
проектной документации на строительство линии электропередач ЛЭП-220 кВ и
автомобильной дороги п. Сулук-Правоурмийское месторождение оловянных руд.
25
ФОРМА № 2
Заказчику:_______________
Дата, исх. Номер
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ
на [указывается предмет закупкиа (при наличии лотов – указывается предмет лота)]
по лоту №___ (указывается номер (при наличии лотов)
1. Изучив Закупочную документацию на право заключения вышеупомянутого
договора,
______________________________________________________________________________
(наименование участника закупки)
в лице ________________________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя - для юридических лиц; либо представителя по доверенности)
сообщает о согласии участвовать в закупке, путем запроса предложений на условиях,
установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.
2. Мы согласны выполнить работы в соответствии с требованиями Закупочной
документации и на условиях, представленных в настоящей заявке и «Предложении
участника закупки».
3. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки
на работы, которые должны быть выполнены в соответствии с предметом закупки, данные
работы будут в любом случае выполнены в полном объеме в соответствии с «Техническим
заданием» заказчика на выполнение работ в пределах предлагаемой нами стоимости
договора.
4. Если наша заявка будет признана лучшей, мы берем на себя обязательство
подписать договор с заказчиком и выполнить работы в соответствии с требованиями
закупочной документации и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить
в договор.
5. Настоящей заявкой декларируем, что в отношении [указывается наименование
организации - участника закупки, индивидуального предпринимателя] не проводится
процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании
несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства, деятельность не
приостановлена в порядке, предусмотрено Кодексом об административных
правонарушениях на день подачи заявки на участие в открытом конкурсе, а также, что
отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженности и иным обязательным платежам
в бюджеты любого уровня за прошедший календарный год, размер которых пять процентов
балансовой стоимости активов, по данным бухгалтерской отчетности за последний
завершенный отчетный период либо наличие указанной задолженности обжалуется нами в
соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на
день подачи настоящей заявки на участие в открытом конкурсе не принято.
С закупочной документацией, в том числе с условиями договора ознакомлен.
Должность участника закупки _____________ _______________/____________/
(или его полномочного представителя)
М.П.
(Подпись)
(расшифровка подписи)
Документация о закупке на проведение комплекса инженерных изысканий и разработку
проектной документации на строительство линии электропередач ЛЭП-220 кВ и
автомобильной дороги п. Сулук-Правоурмийское месторождение оловянных руд.
26
Сведения об участнике размещения заказа:
для юридического лица:
Наименование,
фирменное
наименование (при наличии)
ИНН участника закупки
Место нахождения
Почтовый адрес
Номер контактного телефона
Адрес электронной почты
(при
наличии)
учредителей,
членов
Перечень учредителей, членов ИНН
коллегиального
исполнительного
органа;
лица,
коллегиального
исполнительного органа; лицо, исполняющего
функции
единоличного
исполняющее
функции исполнительного органа участника закупки
единоличного исполнительного
органа участника закупки
(указать, кем является данное (указать ИНН (при наличии) всех учредителей, всех
лицо – учредителем, членом членов коллегиального исполнительного органа;
коллегиального
исполняющего
функции
единоличного
исполнительного органа или лица,
лицом, исполняющим функции исполнительного органа)
единоличного исполнительного
органа)
Должность участника закупки _____________ _______________/____________/
(или его полномочного представителя)
(Подпись)
М.П.
(расшифровка подписи)
«_____»__________________20___г.
Документация о закупке на проведение комплекса инженерных изысканий и разработку
проектной документации на строительство линии электропередач ЛЭП-220 кВ и
автомобильной дороги п. Сулук-Правоурмийское месторождение оловянных руд.
27
ФОРМА № 3
Предложение участника
Изучив
закупочную
документацию
и
техническое
задание____________________________________________________________
(указать наименование закупки)
предлагаем выполнить работы в соответствии с техническим заданием и
условиями проекта договора.
Цена договора ________________ руб.
Подпись участника закупки _________________________________________
(или его полномочного представителя)
М.П.
«_____»__________________20___г.
Документация о закупке на проведение комплекса инженерных изысканий и разработку
проектной документации на строительство линии электропередач ЛЭП-220 кВ и
автомобильной дороги п. Сулук-Правоурмийское месторождение оловянных руд.
28
ФОРМА №4
СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ КАДРОВЫХ РЕСУРСОВ
п/
н
Ф.И.О.
Наименование
занимаемой
должности
Реквизиты
документов,
подтверждающих
квалификацию
трудовых ресурсов
Дата, №
трудового
договора
(соглашения)
Стаж работы по
специальности
(лет).
1
2
3
4
5
6
…
Должность участника закупки _____________ _______________/____________/
(или его полномочного представителя)
М.П.
(Подпись)
(расшифровка подписи)
«_____»__________________20___г.
Документация о закупке на проведение комплекса инженерных изысканий и разработку
проектной документации на строительство линии электропередач ЛЭП-220 кВ и
автомобильной дороги п. Сулук-Правоурмийское месторождение оловянных руд.
29
ФОРМА № 5
СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЫТЕ РАБОТЫ
В данной форме приведены сведения об успешно выполненных договорах на
выполнение аналогичных договоров _(наименование участника)___________________.
№
п/п
Дата заключения
договора
Итого:
Наименование предмета
договора
Заказчик
(наименова
ние, адрес,
ИНН)
Общий объем работ
по договору
(тыс. руб.)
(кол-во контрактов/договоров)
Должность участника закупки _____________ _______________/____________/
(или его полномочного представителя)
М.П.
(Подпись)
(расшифровка подписи)
«_____»__________________20___г.
Документация о закупке на проведение комплекса инженерных изысканий и разработку
проектной документации на строительство линии электропередач ЛЭП-220 кВ и
автомобильной дороги п. Сулук-Правоурмийское месторождение оловянных руд.
30
ФОРМА № 6
Справка о материально-технических ресурсах
Наименование и адрес Участника запроса предложений: _______________________
№
п/п
Наименование
Место
нахождения
Право
собственност
и или иное
право
(хозяйственн
ого ведения,
оперативног
о
управления)
Предназначе
ние (с точки
зрения
выполнения
Договора)
Состояние
Примечания
1.
2.
3.
…
Должность участника закупки _____________ _______________/____________/
(или его полномочного представителя)
М.П.
(Подпись)
(расшифровка подписи)
«_____»__________________20___г.
Документация о закупке на проведение комплекса инженерных изысканий и разработку
проектной документации на строительство линии электропередач ЛЭП-220 кВ и
автомобильной дороги п. Сулук-Правоурмийское месторождение оловянных руд.
31
ФОРМА № 7
Справка об отсутствии признаков крупной сделки
Настоящим подтверждаю, что сделка между ____________________________ (указывается
наименование заказчика) и ____________________________ (указывается наименование
участника) на ___________________________________ (указывается предмет договора и
номер лота, в соответствии с пунктом 6.5. документации о закупке) на сумму
(указывается сумма, на которую планируется заключить договор) не является крупной,
поскольку (указываются причины, по которым сделка не является для участника крупной).
Должность участника закупки _____________ _______________/____________/
(или его полномочного представителя)
М.П.
(Подпись)
(расшифровка подписи)
«_____»__________________20___г.
Документация о закупке на проведение комплекса инженерных изысканий и разработку
проектной документации на строительство линии электропередач ЛЭП-220 кВ и
автомобильной дороги п. Сулук-Правоурмийское месторождение оловянных руд.
32
ФОРМА № 8
Справка об отсутствии заинтересованности
Настоящим подтверждаю, что сделка между ____________________________ (указывается
наименование заказчика) и ____________________________ (указывается наименование
участника) на ___________________________________ (указывается предмет договора и
номер лота, в соответствии с пунктом 6.6. документации о закупке) на сумму
(указывается сумма, на которую планируется заключить договор) не является сделкой, в
совершении которой имеется заинтересованность.
Должность участника закупки _____________ _______________/____________/
(или его полномочного представителя)
М.П.
(Подпись)
(расшифровка подписи)
«_____»__________________20___г.
Документация о закупке на проведение комплекса инженерных изысканий и разработку
проектной документации на строительство линии электропередач ЛЭП-220 кВ и
автомобильной дороги п. Сулук-Правоурмийское месторождение оловянных руд.
33
ФОРМА № 9
Протокол разногласий к проекту Договора
Наименование
и
адрес
Участника
запроса
_________________________________
«Обязательные» условия Договора
№
п/п
№ пункта проекта
Договора
Исходные
формулировки
Предложения
Участника запроса
предложений
предложений:
Примечания,
обоснование
1.
2.
3.
…
«Желательные» условия Договора
№
п/п
№ пункта проекта
Договора
Исходные
формулировки
Предложения
Участника запроса
предложений
Примечания,
обоснование
1.
2.
3.
…
Должность участника закупки _____________ _______________/____________/
(или его полномочного представителя)
М.П.
(Подпись)
(расшифровка подписи)
«_____»__________________20___г.
Документация о закупке на проведение комплекса инженерных изысканий и разработку
проектной документации на строительство линии электропередач ЛЭП-220 кВ и
автомобильной дороги п. Сулук-Правоурмийское месторождение оловянных руд.