Департамент государственного заказа Тверской области

Открытый аукцион на право заключения государственного контракта на осуществление функций генерального
подрядчика по капитальному ремонту автомобильной дороги Лисьи Горы-Анцифарово-Михайловское в Лихославльском
районе Тверской области
Департамент государственного заказа Тверской области
УТВЕРЖДАЮ
Директор ГУ «Дирекция
территориального дорожного фонда
Тверской области»
УТВЕРЖДАЮ
Начальник департамента
государственного заказа
Тверской области
___________________ А.В. Рассказов
_____________ Л.А. Коппас
«_____» ___________ 2010 г.
«___» _____________2010 г.
ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
на право заключения государственного контракта на осуществление
функций генерального подрядчика по капитальному ремонту
автомобильной дороги Лисьи Горы-Анцифарово-Михайловское в
Лихославльском районе Тверской области
г. Тверь
2010 г
Аукционная документация
1
Открытый аукцион на право заключения государственного контракта на осуществление функций генерального
подрядчика по капитальному ремонту автомобильной дороги Лисьи Горы-Анцифарово-Михайловское в Лихославльском
районе Тверской области
ОГЛАВЛЕНИЕ
ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В АУКЦИОНЕ
3
1. УЧАСТНИКИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
4
2. АУКЦИОННАЯ КОМИССИЯ
4
3. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
4
4. ЗАТРАТЫ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
5
5. ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
5
6. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ
5
7. РАЗЪЯСНЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ
5
8. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ ОБ АУКЦИОНЕ
5
9. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
6
10. СВЕДЕНИЯ О КАЧЕСТВЕ РАБОТ
6
11. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК
6
12. ЗАПОЗДАВШИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
7
13. ОТЗЫВ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
7
14. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
7
15. ОТКАЗ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
8
16. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
8
17. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
10
18. ПРАВО НА ОБЖАЛОВАНИЕ
12
19. ПОДПИСАНИЕ КОНТРАКТА
12
20. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ КОНТРАКТА
13
21. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
13
ЗАКАЗ НА РАБОТЫ
36
″ЗАЯВКА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА″
49
″ СВЕДЕНИЯ О КАЧЕСТВЕ РАБОТ ″
50
«АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА»
51
ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
52
«ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ПЛАТЕЖНОГО ПОРУЧЕНИЯ ПО ОПЛАТЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ
АУКЦИОНЕ»
53
«ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ПЛАТЕЖНОГО ПОРУЧЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ АУКЦИОННОЙ
ЗАЯВКИ»
54
Аукционная документация
2
Открытый аукцион на право заключения государственного контракта на осуществление функций генерального
подрядчика по капитальному ремонту автомобильной дороги Лисьи Горы-Анцифарово-Михайловское в Лихославльском
районе Тверской области
Приглашение к участию в аукционе
Департамент государственного заказа Тверской области, являющийся исполнительным органом
государственной власти Тверской области, уполномоченным на осуществление функций по размещению
государственных заказов для государственных заказчиков Тверской области (далее – уполномоченный
орган), приглашает любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы
собственности, места нахождения и места происхождения капитала, а также любые физические лица, в том
числе индивидуальных предпринимателей, принять участие в открытом аукционе на право заключения
государственного контракта на осуществление функций генерального подрядчика по капитальному ремонту
автомобильной дороги Лисьи Горы-Анцифарово-Михайловское в Лихославльском районе Тверской области.
В соответствии со статьями 33 и 34 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд» (далее также – Закон) настоящая документация об аукционе содержит всю необходимую для
участия в открытом аукционе информацию о предмете аукциона, а также описание порядка проведения
аукциона.
Для участия в открытом аукционе участнику размещения заказа необходимо подготовить заявку на
участие в аукционе (пакет документов) в соответствии с требованиями, указанными в настоящей
документации об аукционе, и предоставить ее уполномоченному органу.
Полный комплект документации об аукционе, в том числе в форме электронного документа, может
быть получен всеми заинтересованными лицами по письменному заявлению:
- в письменной форме (по адресу: г. Тверь, ул. Советская, дом 23, каб. 401) - после оплаты ее
стоимости;
- в форме электронного документа – без взимания платы.
Размер платы за документацию об аукционе, не подлежащей возврату, составляет – 130 рублей.
Реквизиты для оплаты документации об аукционе:
Получатель Управление Федерального казначейства по Тверской области (Департамент
государственного заказа Тверской области)
Расчетный счет
40101810600000010005
в ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской обл. г. Тверь
БИК
042809001
ИНН
6905070485
КПП
690501001
В платежном поручении должно быть обязательно указано:
Код дохода
00511303020020001130
ОКАТО
28401000000
и наименование аукциона.
Ответственное лицо: Грачевникова Наталья Викторовна,  для справок: (4822) 32-36-74
Объем документации об аукционе составляет 54 машинописных листов.
Информация о выполняемых работах, оказываемых услугах: условия оплаты, технические
требования, место и сроки выполнения, оказания, другие требования к условиям исполнения контракта
указаны в разделе «Заказ на выполнение работ» настоящей документации об аукционе.
Проект Государственного контракта, который будет заключен по результатам аукциона, находется
в разделе «Проект государственного контракта» настоящей документации об аукционе.
Аукционная документация
3
Открытый аукцион на право заключения государственного контракта на осуществление функций генерального
подрядчика по капитальному ремонту автомобильной дороги Лисьи Горы-Анцифарово-Михайловское в
Лихославльском районе Тверской области
Инструкция участникам размещения заказа по подготовке заявок на
участие в аукционе
1. Участники размещения заказа
Участниками размещения заказа (далее также – участник) являются лица, претендующие на
заключение государственного контракта. Участником может быть любое юридическое лицо
независимо от организационно - правовой формы, формы собственности, места нахождения и
места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный
предприниматель.
Участники размещения заказа имеют право выступать в отношениях, связанных с
размещением заказов на, выполнение работ как непосредственно, так и через своих
представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются
доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или
ее нотариально заверенной копией.
Если в «Информационных картах» документации об аукционе предусмотрено участие
субъектов малого предпринимательства, заявки на участие в аукционе, поданные
участниками
размещения
заказа,
не
являющимися
субъектами
малого
предпринимательства, подлежат отклонению.
2. Аукционная комиссия
При размещении заказа путем проведения аукциона создается аукционная комиссия (далее
также – комиссия). Уполномоченным органом до опубликования в официальном печатном
издании или до размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона
принимается решения о создании аукционной комиссии, определяется ее состав и порядок
работы, назначается председатель комиссии. Число членов комиссии должно быть не менее чем
пять человек.
Аукционной комиссией осуществляются рассмотрение заявок на участие в аукционе и
отбор участников аукциона, ведение протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе,
непосредственно перед началом проведения аукциона - регистрация участников аукциона,
явившихся на аукцион, или их представителей.
Комиссия правомочна осуществлять функции, предусмотренные настоящим пунктом
документации об аукционе, если на заседании комиссии присутствует не менее чем пятьдесят
процентов общего числа ее членов. Члены комиссии должны быть своевременно уведомлены о
месте, дате и времени проведения заседания комиссии. Принятие решения членами комиссии
путем проведения заочного голосования, а также делегирование ими своих полномочий иным
лицам не допускается.
3. Заявка на участие в аукционе
Заявка на участие в аукционе (далее – также заявка) - пакет документов на участие в
аукционе, подготовленный участником размещения заказа согласно требованиям Закона
и
настоящей документации об аукционе. Содержание и порядок подготовки заявки на участие в
аукционе установлен в пунктах 9 - 10 настоящей инструкции.
Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме или
в форме электронного документа в отношении определенного лота.
Каждый участник размещения заказа может подать только одну заявку на участие в
аукционе в отношении каждого предмета аукциона (лота). В случае, если участник размещения
заказа подает две и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при
условии, что поданные им ранее заявки на участие в аукционе таким участником не отозваны, все
заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа, поданные в отношении
данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику. Участник размещения
заказа может подать заявку по одному, нескольким или всем лотам, если в «Информационных
картах» документации об аукционе предусмотрено несколько лотов.
Каждый представленный на аукцион лот неделим. Не допускается подача заявки на участие
в аукционе на выполнение части работ, входящих в лот, если иное не предусмотрено в
Аукционная документация
4
Открытый аукцион на право заключения государственного контракта на осуществление функций генерального
подрядчика по капитальному ремонту автомобильной дороги Лисьи Горы-Анцифарово-Михайловское в
Лихославльском районе Тверской области
«Информационных картах» документации об аукционе. В случае подачи заявки на участие в
аукционе на выполнение части работ, входящих в лот, такой участник размещения заказа не
допускается аукционной комиссией к участию в аукционе в связи с несоответствием поданной
им заявки на участие в аукционе требованиям Закона и документации об аукционе.
4. Затраты на участие в аукционе
Участники размещения заказа несут все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки
на участие в аукционе, участием в аукционе и заключением контракта. Заказчик и
уполномоченный орган не отвечают и не имеют обязательств по этим расходам.
5. Законодательное регулирование
Организация аукционов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для
государственных нужд Тверской области регулируется Гражданским кодексом Российской
Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94 - ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд».
6. Предоставление документации об аукционе
Уполномоченный орган обеспечивает размещение документации об аукционе на
официальном сайте не менее чем за двадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в
аукционе, одновременно с размещением извещения о проведении открытого аукциона. Для
ознакомления документация об аукционе на официальном сайте доступна без взимания платы.
Со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном
сайте извещения о проведении открытого аукциона уполномоченный орган на основании
заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме в течение двух
рабочих дней со дня получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу
документацию об аукционе в порядке, указанном в извещении о проведении открытого аукциона.
При этом документация об аукционе предоставляется в письменной форме после внесения
участником размещения заказа платы за предоставление документации об аукционе, которая
составляет 130 (сто тридцать) рублей, за исключением случаев предоставления документации об
аукционе в форме электронного документа. Предоставление документации об аукционе в форме
электронного документа осуществляется без взимания платы. Предоставление документации об
аукционе до опубликования и размещения на официальном сайте извещения о проведении
аукциона не допускается.
7. Разъяснение документации об аукционе
Участник размещения заказа, которому необходимо получить разъяснения положений
документации об аукционе, вправе направить в письменной форме
запрос в адрес
уполномоченного органа о разъяснении положений документации об аукционе.
Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня поступления указанного
запроса направляет в письменной форме разъяснения положений документации об аукционе,
если запрос поступил в уполномоченный орган не позднее, чем за пять дней до дня окончания
подачи заявок на участие в аукционе. В течение одного дня со дня направления разъяснения
положений документации об аукционе уполномоченный орган размещает такое разъяснение на
официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника, от которого
получен запрос.
8. Внесение изменений в документацию об аукционе
Заказчик, уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с
запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в
документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи Заявок.
Изменение предмета аукциона не допускается. В течение пяти рабочих дней и в течение одного
дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются в
официальном печатном издании и размещаются уполномоченным органом в порядке,
установленном для опубликования в официальном печатном издании и размещения на
официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней
со дня принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами или в
Аукционная документация
5
Открытый аукцион на право заключения государственного контракта на осуществление функций генерального
подрядчика по капитальному ремонту автомобильной дороги Лисьи Горы-Анцифарово-Михайловское в
Лихославльском районе Тверской области
форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была
предоставлена документация об аукционе в соответствии с п. 6 настоящей документации об
аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается так, чтобы со дня
опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте
изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на
участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.
Внесенные изменения являются неотъемлемой частью документации об аукционе.
9. Порядок оформления заявки на участие в аукционе
Заявка на участие в аукционе в соответствии с п. 3 данной документации об аукционе
оформляется в форме электронного документа или на бумажных носителях в письменной форме
на русском языке с указанием наименования открытого аукциона (лота), на участие в котором
подается данная заявка.
В составе заявки должны находиться документы, указанные в «Информационных картах»
настоящей документации об аукционе. Все документы должны иметь необходимые для их
идентификации реквизиты.
Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе
должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на
участие в аукционе должны содержать опись входящих в ее состав документов, быть
скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны
участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником
размещения заказа с расшифровкой подписи и указанием должности. Соблюдение
участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и
сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в
аукционе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает
подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе и
тома заявки на участие в аукционе документов и сведений.
Примечание: «Анкета участника размещения заказа» и «Сведения о качестве работ»
оформляются в 2 экземплярах (оригиналы), один из которых прошивается в комплект
документов заявки на участие в аукционе, второй – предоставляется с заявкой на участие в
аукционе отдельно.
10. Сведения о качестве работ
Участник размещения заказа должен подготовить и представить сведения о качестве работ
по форме № 1.2 настоящей документации об аукционе.
11. Порядок подачи заявок
Все заявки на участие в аукционе должны быть поданы в уполномоченный орган не позднее
даты, времени и по адресу, указанному в «Информационных картах» настоящей документации об
аукционе. При этом датой начала срока подачи заявок является день, следующий за днем
опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте
извещения о проведении аукциона. Прием заявок прекращается в день рассмотрения заявок на
участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе,
указанного в извещении о проведении открытого аукциона.
Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в документации о
проведении открытого аукциона, регистрируется уполномоченным органом в журнале
регистрации заявок на участие в аукционе в порядке поступления заявок на участие в аукционе.
По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе,
уполномоченный орган выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени
его получения.
Аукционная документация
6
Открытый аукцион на право заключения государственного контракта на осуществление функций генерального
подрядчика по капитальному ремонту автомобильной дороги Лисьи Горы-Анцифарово-Михайловское в
Лихославльском районе Тверской области
12. Запоздавшие заявки на участие в аукционе
Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в
аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа,
подавшим такие заявки.
13. Отзыв заявок на участие в аукционе
Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать
такую заявку на участие в аукционе в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок
на участие в аукционе.
14. Обеспечение заявки на участие в аукционе
Участник размещения заказа предоставляет финансовое обеспечение своей заявки на
участие в аукционе (денежные средства) в размере и в случаях, установленных в
«Информационных картах» документации об аукционе, в срок - до начала рассмотрения заявок
на участие в аукционе, по указанным в «Информационных картах» документации об аукционе
реквизитам. Внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе
участника размещения заказа третьими лицами не допускается. Факт внесения участником
размещения заказа обеспечения заявки на участие в аукционе подтверждается оригиналом
(копией) платежного документа, на основании которого произведено перечисление средств
обеспечения заявки на участие в аукционе. Документ, подтверждающий внесение обеспечения
заявки на участие в аукционе, должен быть предоставлен по каждому лоту аукциона отдельно.
Участники размещения заказа не допускаются аукционной комиссией к участию в аукционе
в случае непредоставления документа или копии документа, подтверждающего внесение
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе или внесения
обеспечения заявки на участие в аукционе в размере менее указанного в «Информационных
картах» документации об аукционе.
Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе,
полученной после окончания приема заявок на участие в аукционе, возвращаются в течение пяти
рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.
Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе,
участнику размещения заказа, отозвавшему заявку на участие в аукционе, возвращаются в
течение пяти рабочих дней со дня поступления уполномоченному органу письменного
уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе, заверенного печатью участника
размещения заказа.
Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок на участие в аукционе,
возвращаются участникам размещения заказа в течение пяти рабочих дней со дня принятия
решения об отказе от проведения открытого аукциона.
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна
заявка на участие в аукционе и по результатам рассмотрения указанная заявка признана
соответствующей всем требованиям и условиям, предусмотренным документацией об аукционе,
денежные средства, внесенные в качестве обеспечения такой заявки, возвращаются
единственному участнику размещения заказа в течение пяти рабочих дней со дня заключения с
ним государственного контракта; в случае уклонения такого участника размещения заказа от
заключения контракта денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в
аукционе, не возвращаются.
Обеспечение заявки участнику размещения заказа, подавшему единственную допущенную к
участию в аукционе заявку на участие в аукционе, возвращается в течение пяти рабочих дней со
дня заключения с ним государственного контракта; в случае уклонения от заключения контракта
обеспечение заявки на участие в аукционе ему не возвращается.
В случае уклонения победителя аукциона или участника аукциона, который сделал
предпоследнее предложение о цене контракта, от заключения контракта денежные средства,
внесенные ими в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются.
Аукционная документация
7
Открытый аукцион на право заключения государственного контракта на осуществление функций генерального
подрядчика по капитальному ремонту автомобильной дороги Лисьи Горы-Анцифарово-Михайловское в
Лихославльском районе Тверской области
Победителю аукциона денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки,
возвращаются в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним государственного
контракта.
Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе,
возвращаются участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене
контракта, в течение пяти рабочих дней со дня подписания контракта с победителем аукциона
или с таким участником.
Участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями
аукциона, за исключением участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о
цене контракта, денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в
аукционе, возвращаются в течение пяти рабочих дней после подписания протокола аукциона.
Если участник размещения заказа не допущен к аукциону, денежные средства, внесенные
им в качестве обеспечения своей заявки, возвращаются в течение пяти рабочих дней со дня
подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
15. Отказ от проведения аукциона
Заказчик, уполномоченный орган вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем
за десять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от
проведения открытого аукциона опубликовывается и размещается уполномоченным органом
соответственно в течение пяти рабочих дней и двух дней со дня принятия решения об отказе от
проведения открытого аукциона в порядке, установленном для опубликования и размещения на
официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней
со дня принятия указанного решения уполномоченный орган обязан направить соответствующие
уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе. В
случае, если в «Информационных картах» документации об аукционе установлено требование
обеспечения заявки на участие в аукционе, уполномоченный орган возвращает участникам
размещения заказа денежные средства, внесенные в качестве обеспечения таких заявок, в течение
пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона.
16. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе
Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие
требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участников
размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со ст. 11 Закона. Срок
рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десять дней со дня окончания
подачи заявок на участие в аукционе, указанного в «Информационной карте» документации об
аукционе.
Комиссия изучает заявки на участие в аукционе на предмет их полноты, наличия всех
необходимых подписей, а также правильности оформления заявки на участие в аукционе в
целом.
Рассмотрение соответствия предлагаемых в заявке на участие в аукционе к выполнению
работ требованиям «Заказа» документации об аукционе осуществляется по принципу:
«соответствуют требованиям» или «не соответствуют требованиям».
Уполномоченный орган вправе запросить у соответствующих органов и организаций
сведения о проведении ликвидации участника размещения заказа - юридического лица,
подавшего заявку на участие в аукционе, о принятии арбитражным судом решения о признании
участника – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии
конкурсного производства, о приостановлении деятельности такого участника в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, о
наличии задолженностей такого участника по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за
прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах
рассмотрения жалоб.
В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах,
представленных участником размещения заказа в соответствии с частью 2 статьи 35 Закона,
установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица
Аукционная документация
8
Открытый аукцион на право заключения государственного контракта на осуществление функций генерального
подрядчика по капитальному ремонту автомобильной дороги Лисьи Горы-Анцифарово-Михайловское в
Лихославльском районе Тверской области
или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного
производства, факта приостановления деятельности такого участника в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,
факта наличия у такого участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды
за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой
стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний
завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует
наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации
уполномоченный орган, заказчик, аукционная комиссия обязана отстранить такого участника от
участия в аукционе на любом этапе его проведения и по жалобе не принято решение на день
рассмотрения заявки на участие в аукционе.
На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной
комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника размещения
заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе,
участником аукциона, или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к
участию в аукционе в порядке и по основаниям, предусмотренным ст. 12 Закона, а также
оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется
аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами
аукционной комиссии и уполномоченным органом в день окончания рассмотрения заявок.
Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе
размещается уполномоченным органом на официальном сайте. Участникам размещения заказа,
подавшим заявки на участие в аукционе и признанным участниками аукциона, и участникам
размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в
аукционе, направляются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее
дня, следующего за днем подписания указанного протокола. В случае, если по окончании срока
подачи заявок подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на
участие в аукционе или все заявки отклонены, в указанный протокол вносится информация о
признании аукциона несостоявшимся.
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только
одна заявка на участие в аукционе, указанная заявка рассматривается в порядке,
предусмотренным настоящим пунктом документации об аукционе. Если указанная заявка
соответствует всем требованиям и условиям, предусмотренным документацией об аукционе,
заказчик в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения заявки на участие в аукционе передает
участнику размещения заказа, подавшему единственную заявку на участие в аукционе, проект
контракта, прилагаемого к документации об аукционе. При этом контракт заключается на
условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене
контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона, или по
согласованной с подавшим указанную заявку участником размещения заказа и не превышающей
начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) цене контракта. Участник размещения
заказа, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения контракта. Денежные
средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются такому
участнику размещения заказа в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним контракта.
При непредставлении заказчику таким участником в срок, предусмотренный документацией об
аукционе, подписанного контракта, а также обеспечения исполнения контракта в случае, если
было установлено требование обеспечения исполнения контракта, такой участник размещения
заказа признается уклонившимся от заключения контракта.
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе
принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа,
подавших заявки на участие в аукционе, или о признании только одного участника размещения
заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, аукцион признается
несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота,
Аукционная документация
9
Открытый аукцион на право заключения государственного контракта на осуществление функций генерального
подрядчика по капитальному ремонту автомобильной дороги Лисьи Горы-Анцифарово-Михайловское в
Лихославльском районе Тверской области
аукцион признается несостоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске
к участию в котором принято относительно всех участников размещения заказа, подавших заявки
на участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и
признании участником аукциона принято относительно только одного участника размещения
заказа, подавшего заявку на участие в аукционе в отношении этого лота.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения
заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, заказчик в
течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в
аукционе обязан передать такому участнику аукциона проект контракта, прилагаемого к
документации об аукционе. При этом государственный контракт заключается с учетом
положений части 4 ст. 38 Закона (в случае установления требования обеспечения исполнения
контракта) на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной
(максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении аукциона, или
по согласованной с указанным участником аукциона и не превышающей начальной
(максимальной) цены контракта (цены лота) цене контракта.
17. Порядок проведения аукциона
В аукционе могут участвовать только участники размещения заказа, признанные
участниками аукциона. Аукцион проводится уполномоченным органом в присутствии членов
аукционной комиссии, участников аукциона или их представителей публично в час, день и по
адресу, указанному в извещении о проведении аукциона и в «Информационных картах»
настоящей документации об аукционе.
Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта
(цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона, на «шаг аукциона».
«Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены
контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. В случае, если после
троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников
аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист
обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной цены контракта, но не ниже 0,5
процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).
Аукционист выбирается из числа членов аукционной комиссии путем открытого
голосования членов аукционной комиссии большинством голосов.
Аукцион проводится в следующем порядке:
Представитель участника аукциона обязан предоставить аукционной комиссии
доверенность (оригинал) для участия в аукционе с правом осуществления действий от имени
участника аукциона, в том числе с правом заявления цены контракта, составленную по форме 3.1
приложения 3 к настоящей документации об аукционе, либо документ, подтверждающий
назначение (избрания) на должность руководителя (в случае, если в аукционе принимает участие
непосредственно руководитель), а также документ, удостоверяющий личность.
а) аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует
участников аукциона, явившихся на аукцион, или их представителей. В случае проведения
аукциона по нескольким лотам аукционная комиссия перед началом каждого лота регистрирует
участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на аукцион, или их
представителей. При регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются
пронумерованные карточки;
б) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота),
номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета контракта,
начальной (максимальной) цены контракта (лота), «шага аукциона», наименований участников
аукциона, которые не явились на аукцион, наличия учреждений и предприятий уголовно исполнительной системы и (или) организаций инвалидов в случае, если в «Информационных
картах» документации об аукционе предусмотрены преимущества для таких участников
аукциона, аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене
контракта;
Аукционная документация
10
Открытый аукцион на право заключения государственного контракта на осуществление функций генерального
подрядчика по капитальному ремонту автомобильной дороги Лисьи Горы-Анцифарово-Михайловское в
Лихославльском районе Тверской области
в) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены
контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с «шагом аукциона» в
порядке, установленным настоящим пунктом документации об аукционе, поднимает карточку в
случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене;
г) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял
карточку после объявления начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены
контракта, сниженной в соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену контракта,
сниженную в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном настоящим пунктом
документации об аукционе, и «шаг аукциона», в соответствии с которым снижается цена;
д) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены
контракта ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет
об окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене
контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона,
сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболее
низкую цену контракта, за исключением случая, установленного подпунктом А)
настоящего пункта документации об аукционе.
А) В случае проведения аукциона на поставку запасных частей к технике, к оборудованию
(при размещении заказа на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники,
оборудования), победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую общую
цену запасных частей к технике, к оборудованию. При заключении контракта на техническое
обслуживание и (или) на ремонт техники, оборудования цена каждой запасной части к технике, к
оборудованию, содержащемся в документации об аукционе, и (или) работы по техническому
обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования определяются путем снижения начальной
(максимальной) цены каждой запасной части и (или) работы по техническому обслуживанию и
(или) ремонту техники, оборудования пропорционально снижению общей начальной
(максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию и (или) работы по
техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования.
Если наиболее низкую цену контракта предложили несколько участников аукциона, то
победителем аукциона признается тот участник аукциона, который первым поднял
карточку с предложением о наиболее низкой цене контракта.
Комиссия самостоятельно или по ходатайству участника аукциона может принять решение
о приостановке проведения аукциона и объявлении короткого перерыва.
В случае, если в аукционе участвовал один участник, или при проведении аукциона не
присутствовал ни один участник аукциона, либо в случае, если в связи с отсутствием
предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем
начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), «шаг аукциона» снижен в соответствии с
настоящим пунктом документации об аукционе до минимального размера и после троекратного
объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило
ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену
контракта, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе
предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в
отношении каждого лота отдельно.
В случае, если в аукционе участвовал один участник, заказчик в течение трех рабочих
дней со дня подписания протокола аукциона обязан передать единственному участнику
аукциона прилагаемый к документации об аукционе проект контракта. При этом
государственный контракт заключается с учетом положений части 4 статьи 38 Закона (в случае
установления требования обеспечения исполнения контракта) на условиях, предусмотренных
документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной
в извещении о проведении открытого аукциона, или по согласованной с указанным участником
аукциона цене контракта, не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены
лота).
При проведении аукциона уполномоченный орган осуществляет аудиозапись аукциона и
Аукционная документация
11
Открытый аукцион на право заключения государственного контракта на осуществление функций генерального
подрядчика по капитальному ремонту автомобильной дороги Лисьи Горы-Анцифарово-Михайловское в
Лихославльском районе Тверской области
ведет протокол аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени
проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной (максимальной) цене контракта (цене
лота), последнем и предпоследнем предложениях о цене контракта, наименовании и месте
нахождения (для юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для
физического лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее
предложение о цене контракта. Протокол подписывается уполномоченным органом, всеми
присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения аукциона, и размещается
уполномоченным органом на официальном сайте в течение дня, следующего после дня
подписания указанного протокола, а также опубликовывается в официальном печатном издании
в течение пяти рабочих дней после дня подписания указанного протокола.
В случае проведения аукциона по нескольким лотам протокол аукциона составляется в
количестве, позволяющим направить экземпляр протокола каждому из победителей аукциона по
лоту.
Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает
победителю аукциона один экземпляр протокола и проект контракта, который
составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в
проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе.
Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона.
Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить
заказчику, в уполномоченный орган в письменной форме, в том числе в форме электронного
документа, запрос о разъяснении результатов аукциона. Заказчик, уполномоченный орган в
течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса в письменной форме или в форме
электронного документа обязаны представить такому участнику аукциона соответствующие
разъяснения.
18. Право на обжалование
Участники размещения заказа вправе обжаловать решения и действия уполномоченного
органа, заказчика, аукционной комиссии в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
19. Подписание контракта
Государственный контракт заключается заказчиком на условиях, содержащихся в
документации об аукционе, и по цене контракта, определенной по результатам аукциона.
Контракт может быть заключен заказчиком и участником аукциона не ранее чем через
десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на
участие в аукционе (в случае признания аукциона несостоявшимся и заключения контракта с
единственным участником аукциона или единственным участником размещения заказа согласно
ч. 6 ст. 36 и ч. 12 ст. 35 закона) или со дня размещения на официальном сайте протокола
аукциона (в случае заключения контракта с единственным участником аукциона или
победителем аукциона в соответствии с ч. 13 ст. 37 и ч. 7 ст. 37 закона) и, в соответствии с ч.
4 ст. 528 Гражданского кодекса РФ, не позднее двадцати дней со дня подписания указанных
протоколов.
В случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуальных
предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой, оплата такого контракта
уменьшается, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.
В случае, если победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее
предложение о цене контракта, в срок, предусмотренный в документации об аукционе, не
представил заказчику подписанный контракт, переданный ему в соответствии с п. 17
документации об аукционе или настоящим пунктом документации об аукционе, а также
обеспечение исполнения контракта в случае, если в «Информационных картах» документации об
аукционе указано о требовании обеспечения исполнения контракта, победитель аукциона или
участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта признается
уклонившимся от заключения государственного контракта.
В этом случае заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении
победителя аукциона заключить государственный контракт, а также о возмещении убытков,
Аукционная документация
12
Открытый аукцион на право заключения государственного контракта на осуществление функций генерального
подрядчика по капитальному ремонту автомобильной дороги Лисьи Горы-Анцифарово-Михайловское в
Лихославльском районе Тверской области
причиненных уклонением от заключения государственного контракта, либо заключить
государственный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение
о цене контракта. Заказчик обязан заключить контракт с участником аукциона, который сделал
предпоследнее предложение о цене контракта, при отказе от заключения контракта с
победителем аукциона в случае установления факта:
1) проведения ликвидации участников аукциона — юридических лиц или принятия
арбитражным судом решения о признании участников
аукциона - юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;
2) приостановления деятельности участников аукциона в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
3) предоставления участниками аукциона недостоверных сведений, содержащихся в
документах, предусмотренных частью 2 статьи 35 Закона;
4) нахождения имущества участников аукциона под арестом, наложенным по решению
суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость
арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов
участника аукциона по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный
период;
5) наличия у участника аукциона задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды
за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой
стоимости активов участника аукциона по данным бухгалтерской отчетности за последний
отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной
задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6) наличие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения
заказа.
В случае отказа от заключения контракта с победителем аукциона либо при уклонении
победителя аукциона от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым
заключается такой контракт, заказчиком не позднее одного рабочего дня, следующего после дня
установления фактов, предусмотренных абзацем 5 п. 19 настоящей документации об аукционе и
являющихся основанием для отказа от заключения контракта, составляется протокол об отказе от
заключения контракта, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его
составления, о лице, с которым заказчик отказывается заключить контракт, сведения о фактах,
являющихся основанием для отказа от заключения контракта, а также реквизиты документов,
подтверждающих такие факты. Указанный протокол размещается на официальном сайте в
течение дня, следующего после дня его подписания. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня
подписания данного протокола передает один экземпляр протокола лицу, с которым заказчик
отказывается заключить контракт.
20. Изменение условий контракта
Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения
предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения контракта.
21. Обеспечение исполнения государственного контракта
В случае, если заказчиком, уполномоченным органом установлено требование обеспечения
исполнения контракта, контракт заключается только после предоставления участником аукциона, с
которым заключается контракт, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной
организацией, договора поручительства или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в
форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, предусмотренном документацией
об аукционе. Способ обеспечения исполнения контракта из указанных в настоящей части способов
определяется таким участником аукциона самостоятельно. Если участником аукциона, с которыми
заключается контракт, является бюджетное учреждение и заказчиком, уполномоченным органом
установлено требование обеспечения исполнения контракта, предоставление обеспечения исполнения
контракта не требуется.
Требования к обеспечению исполнения государственного контракта:
Аукционная документация
13
Открытый аукцион на право заключения государственного контракта на осуществление функций генерального
подрядчика по капитальному ремонту автомобильной дороги Лисьи Горы-Анцифарово-Михайловское в
Лихославльском районе Тверской области
Безотзывная банковская гарантия
Банковская гарантия должна быть безотзывной (далее в данном разделе – банковская гарантия).
Банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом
Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.
Бенефициаром в банковской гарантии должен быть указан заказчик, Принципалом —подрядчик,
исполнитель, Гарантом — банк или иное кредитное учреждение, выдавшее банковскую гарантию.
Сумма банковской гарантии должна быть в размере, указанном в «Информационных картах» данной
документации об аукционе, и должна быть выражена в российских рублях.
Банковская гарантия вступает в силу с момента подписания государственного контракта.
Банковская гарантия должна действовать в течение срока исполнения обязательств по государственному
контракту.
В банковской гарантии прямо должно быть предусмотрено безусловное право заказчика на истребование
суммы банковской гарантии полностью или частично в случае неисполнения подрядчиком, исполнителем
своих обязательств по государственному контракту в предусмотренные сроки или расторжения
государственного контракта. При этом должно быть предусмотрено, что для истребования суммы
обеспечения заказчик направляет в банк только письменное требование с обоснованием неисполнения
принципалом обязательств по контракту и оригинал банковской гарантии.
Платеж по банковской гарантии должен быть осуществлен Гарантом в течение 5 рабочих дней после
письменного обращения Бенефициара.
В банковской гарантии не должно быть условий или требований, противоречащих вышеизложенному
или делающих вышеизложенное неисполнимым.
Банковская гарантия должна быть выдана российскими банком, страховой компанией или иной
кредитной организацией, имеющими действующие лицензии Банка России и о которых достоверно
известно, что они не являются убыточными, банкротами, не находятся под внешним управлением или их
лицензия не приостановлена полностью или частично.
При продлении срока действия государственного контракта срок действия банковской гарантии также
должен быть продлен.
Принадлежащее Бенефициару по банковской гарантии право требования к Гаранту не может быть
передано другому лицу.
Банковская гарантия может быть предъявлена Гаранту для выплаты суммы обеспечения исполнения
обязательств по решению заказчика в случае неисполнения подрядчиком, исполнителем своих
обязательств по государственному контракту или расторжения государственного контракта до окончания
определенного в гарантии срока, на который она выдана.
Банковская гарантия должна содержать указание на государственный контракт путём указания
Сторон контракта, названия предмета и ссылки на основание заключения контракта.
Договор поручительства:
1. В случае, если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, поручителем
выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном
порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям:
1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности,
должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее
чем в десять раз;
2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна
превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя
должен составлять более чем сто миллионов рублей;
3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе
бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не
менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств (в части
зданий) должна составлять более чем один миллиард рублей.
2. Соответствие поручителя вышеустановленным требованиям определяется по данным бухгалтерской
отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения
срока представления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о
бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года,
предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя этим требованиям
определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год.
3. В случае, если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, контракт может
быть заключен только после предоставления участником аукциона, с которым заключается контракт,
Аукционная документация
14
Открытый аукцион на право заключения государственного контракта на осуществление функций генерального
подрядчика по капитальному ремонту автомобильной дороги Лисьи Горы-Анцифарово-Михайловское в
Лихославльском районе Тверской области
одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей
поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в
отношении поручителя, указанных в подпунктах "в" и "г" пункта 1 части 2 статьи 35 Закона и
подтверждающих его полномочия. Все листы предоставляемых документов должны быть прошиты,
скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных
требований подтверждает подлинность и достоверность предоставленных документов, сведений
поручителя."
Денежные средства, в том числе в форме вклада (депозита):
Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения государственного контракта в качестве
залога, должны быть перечислены в размере, указанном в «Информационных картах» данной
документации об аукционе.
Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения государственного контракта в качестве
залога подтверждается платёжным поручением с отметкой банка об оплате.
Денежные средства возвращаются подрядчику, исполнителю заказчиком при условии надлежащего
исполнения первым всех своих обязательств по контракту в течение 10 (десяти) банковских дней со дня
получения заказчиком соответствующего письменного требования подрядчика, исполнителя.
Денежные средства возвращаются на банковский счёт, указанный подрядчиком, исполнителем в
этом письменном требовании.
Аукционная документация
15
Открытый аукцион на право заключения государственного контракта на осуществление функций генерального
подрядчика по капитальному ремонту автомобильной дороги Лисьи Горы-Анцифарово-Михайловское в
Лихославльском районе Тверской области
ИНФОРМАЦИОННЫЕ КАРТЫ
Данные Информационные карты являются неотъемлемой частью документации об
аукционе.
Положения информационных карт
Предмет аукциона:
Осуществление функций генерального подрядчика по капитальному ремонту автомобильной дороги
Лисьи Горы-Анцифарово-Михайловское на участке км 21+500 – км 28+300 в Лихославльском районе
Тверской области
Заказчик:
ГУ "Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области"
Руководитель Заказчика:
Рассказов Андрей Васильевич
Адрес Заказчика:
170100, г. Тверь, ул. Желябова, д. 21
тел. (4822) 34-40-27,
факс (4822) 34-57-27, 34-40-27
Е-mail: dorfond@yandex.ru
Уполномоченный орган:
Департамент государственного заказа Тверской области.
Руководитель Уполномоченного органа:
Коппас Любовь Алексеевна
Адрес Уполномоченного органа:
170100, г. Тверь, ул. Советская, д. 23
тел./факс. (4822) 32-37-68
E-mail: dep_zakaza@web.region.tver.ru
Источник финансирования: областной бюджет Тверской области
Подготовка и подача заявки на участие в аукционе
Язык заявки на участие в аукционе: русский
Валюта контракта: рубль РФ
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 173 870 802 рублей.
Сведения об участие субъектов малого предпринемательтства: не предусмотрено.
Не допускается подача заявки на выполнение части работ, входящих в лот.
Цена контракта должна включать:
Цена контракта определяется на весь срок выполнения работ с учетом затрат на добровольное
страхование, в том числе строительных рисков, в размере 1% стоимости подрядных работ, НДС и других
обязательных платежей, предусмотренных законодательством.
Цена контракта является твердой и не может меняться в ходе его исполнения (за исключением
случаев, предусмотренных настоящей документацией об аукционе).
Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных
контрактом объема работ, услуг и иных условий исполнения контракта.
Обеспечение Заявки:
5 % от начальной (максимальной) цены контрактов (лотов).
Реквизиты для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в
аукционе:
Получатель: Департамент государственного заказа Тверской области
ИНН 6905070485
КПП 690501001
ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской обл. г.Тверь
БИК 042809001
р/с 40302810600000000018
В платежном поручении должно быть указано наименование аукциона и номер лота
Обеспечение исполнения государственного контракта: 30 % от начальной (максимальной) цены
контракта.
Способ обеспечения исполнения контракта определяется победителем аукциона самостоятельно:
Аукционная документация
16
Открытый аукцион на право заключения государственного контракта на осуществление функций генерального
подрядчика по капитальному ремонту автомобильной дороги Лисьи Горы-Анцифарово-Михайловское в
Лихославльском районе Тверской области
1. Безотзывная банковская гарантия;
2. Договор поручительства;
3. Передача заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита)
Право заключения контракта с несколькими участниками:
не предусмотрено.
Адрес для запросов по разъяснению по процедуре и по предмету аукциона:
по адресу уполномоченного органа.
Контактное лицо уполномоченного органа:
Грачевникова Наталья Викторовна (4822) 32-36-74
Телефон для заказа пропусков (4822) 32-35-79
Время, место и дата начала рассмотрения Заявок (окончательный срок подачи Заявок):
170100, г. Тверь, ул. Советская, д.23
15 часов 00 минут по московскому времени
«13» ноября 2010 г.
Время, место и дата проведения аукциона:
170100, г. Тверь, ул. Советская, д.23
17 часов 00 минут по московскому времени
« 23 » ноября 2010 г.
Требования к участникам размещения заказа
1. Соответствие участника размещения заказа
требованиям, предъявляемым законодательством
Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ/оказание услуг, являющихся
предметом аукциона;
2. Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения
арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
3. Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи Заявки;
4. Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за
прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника
размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Участник размещения заказа размещения заказа считается соответствующим установленному требованию
в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством
Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не
принято;
5. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.
Если в «Информационных картах» документации об аукционе предусмотрено размещение заказа только
у субъектов малого предпринимательства:
6. Участник размещения заказа должен соответствовать требованиям, установленным ст. 4 Федерального
закона от 24.07.2007 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства Российской
Федерации":
- для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан,
общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять
процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых
инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не
являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не должна превышать двадцать пять
процентов (данное ограничение не распространяется на хозяйственные общества, деятельность которых
заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности
(программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей,
промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов
производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат учредителям (участникам) таких
хозяйственных обществ - бюджетным научным учреждениям или созданным государственными
академиями наук научным учреждениям либо бюджетным образовательным учреждениям высшего
профессионального образования или созданным государственными академиями наук образовательным
учреждениям высшего профессионального образования);
Аукционная документация
17
Открытый аукцион на право заключения государственного контракта на осуществление функций генерального
подрядчика по капитальному ремонту автомобильной дороги Лисьи Горы-Анцифарово-Михайловское в
Лихославльском районе Тверской области
- средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать ста
человек включительно;
- выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или
балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за
предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения, установленные
Правительством Российской Федерации для субъектов малого предпринимательства.
Перечень документов, подаваемых в составе заявки на участие в аукционе
1) Заявка участника размещения заказа (приложение № 1 форма 1.1., оригинал);
2) Анкета участника размещения заказа (приложение № 2 форма 2.1., оригинал);
3) Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее чем за шесть
месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона– для
юридических лиц (оригинал или нотариально заверенная копия); или выписка из Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная не ранее чем за шесть месяцев
до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона – для
индивидуальных предпринимателей (оригинал или нотариально заверенная копия); или надлежащим
образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического
лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с
законодательством соответствующего государства, полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня
размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона – для иностранных лиц;
или копия документа, удостоверяющего личность – для физического лица;
4) Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника
размещения заказа (в соответствии с ч. 2 ст. 35 Закона 94-ФЗ);
5) Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц);
6) Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если
требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено
законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для
участника размещения заказа внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в
аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой
7) Свидетельство о допуске к определенным видам работ по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией (копия);
8) Документ, подтверждающий перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие
в аукционе (платежное поручение, подтверждающее данное перечисление или копия такого поручения);
9) Сведения о качестве работ (приложение № 1 форма 1.2., оригинал);
10) Документы, подтверждающие выполнение за последние пять лет, предшествующие дате окончания
срока подачи заявок на участие в аукционе, работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту
объекта капитального строительства, относящихся к той же группе, подгруппе или одной из нескольких
групп, подгрупп работ, на выполнение которых размещается заказ, в соответствии с номенклатурой
товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, утверждаемой федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое регулирование в сфере размещения
заказов, стоимость которых составляет не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной)
цены контракта (цены лота), на право заключить который проводится аукцион. При этом учитывается
стоимость всех выполненных участником размещения заказа (с учетом правопреемственности) работ по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту одного из объектов капитального строительства (по
выбору участника размещения заказа) (копию разрешения на ввод объекта капитального строительства в
эксплуатацию, копию акта приемки объекта капитального строительства, документы, подтверждающие
ввод или приемку объекта капитального строительства в эксплуатацию до 1 января 2006 года, и при
необходимости документы, подтверждающие стоимость такого объекта (государственный или
муниципальный контракт, платежные и иные подтверждающие стоимость объекта капитального
строительства документы)
11) Опись представленных документов с указанием общего количества листов в составе Заявки (оригинал).
Примечание: «Анкета участника размещения заказа» и «Сведения о качестве работ/ услуг»
оформляются в 2 экземплярах (оригиналы), один из которых прошивается в комплект документов
заявки на участие в аукционе.
Кроме вышеперечисленных документов участник размещения заказа также вправе предоставить любые
Аукционная документация
18
Открытый аукцион на право заключения государственного контракта на осуществление функций генерального
подрядчика по капитальному ремонту автомобильной дороги Лисьи Горы-Анцифарово-Михайловское в
Лихославльском районе Тверской области
другие документы, подтверждающие соответствие его и предлагаемых к выполнению работ/оказанию
услуг требованиям настоящей документации об аукционе, а также:
- справку из налогового органа об отсутствии задолженности по платежам в бюджеты всех уровней и в
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год;
- в случае наличия задолженности участник размещения заказа может предоставить бухгалтерский
баланс (форма №1 и №2) за последний завершенный отчетный период.
Условия допуска участников размещения заказа к аукциону
1) Соответствие участника размещения заказа требованиям к участникам размещения заказа,
установленным настоящей документацией об аукционе;
2) Предоставление всех документов, указанных в «перечне документов, подаваемых в конверте с заявкой
на участие в аукционе»;
3) Соответствие заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе и прилагаемым
формам;
4) Достоверность сведений в документах, представленных участником размещения заказа, об участнике
размещения заказа или о работах, об услугах, соответственно на выполнение, оказание, которых
размещается заказ;
5) Соответствие требованиям, установленным в соответствии со ст. 11 Закона;
6) Предоставление документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств в
качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, если требование обеспечения заявки указано в
«Информационных картах» документации об аукционе.
На процедуру проведения аукциона представитель участника аукциона обязан
предоставить доверенность (приложение 3 форма 3.1- оригинал), либо документ,
подтверждающий назначение (избрание) на должность руководителя в случае, если в
аукционе принимает участие непосредственно руководитель.
Аукционная документация
19
Открытый аукцион на право заключения государственного контракта на осуществление функций генерального
подрядчика по капитальному ремонту автомобильной дороги Лисьи Горы-Анцифарово-Михайловское в
Лихославльском районе Тверской области
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ
№ _________
на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги Лисьи Горы Анцифарово-Михайловское на участке км 21+500 – км 28+300 в Лихославльском районе
Тверской области
г.Тверь
«___» ____________ 2010 года
В соответствии с гл. 3 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и
Протоколом ____________________________, ЗАКАЗЧИК, государственное учреждение «Дирекция
территориального дорожного фонда Тверской области» (ГУ «Дирекция ТДФ»), в лице директора
Рассказова Андрея Васильевича, действующего на основании Устава, и ПОДРЯДЧИК,
______________________, в лице ___________________________, действующего на основании Устава,
далее именуемые сторонами, заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.
1.1.ПОДРЯДЧИК принимает на себя обязательства по выполнению работ по капитальному
ремонту автомобильной дороги Лисьи Горы - Анцифарово-Михайловское на участке км 21+500 – км
28+300 в Лихославльском районе Тверской области в соответствии с требованиями проектной
документации, нормативных документов и объемами работ, указанными в Ведомости объемов и
стоимости работ (Приложение № 1 к Контракту).
1.2. Заказчик принимает на себя обязательства по финансированию работ в размерах и формах,
предусмотренных настоящим Контрактом, за счет средств областного бюджета Тверской области
согласно закону Тверской области от 29.12.2009 № 116-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на
2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов»: ППП 104, РП 0409, КЦСР 5228213, КВР 012, КОСГУ
225.
1.3.Цена Контракта с учетом НДС составляет
____________ (_________________________)
рублей, в том числе на 2010 финансовый год (годовое задание) в размере _________(_________________)
рублей, на 2011 финансовый год (годовое задание) в размере ___________(____________) рублей, на 2012
финансовый год (годовое задание) в размере _________________________ (__________________) рублей.
Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством и настоящим контрактом.
В цене контракта учтены средства на покрытие затрат Подрядчика по платежам (страховым
взносам) на добровольное страхование, в том числе строительных рисков, в размере _________рублей без
учета НДС.
1.4. Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных
Контрактом объема работ и иных условий исполнения государственного контракта.
При внесении изменений в законодательство, в закон Тверской области об областном бюджете
Тверской области, уменьшающих (увеличивающих) финансирование Объекта, стороны обязаны уточнить
объем бюджетных ассигнований с учетом данных изменений, но в пределах цены Контракта.
1.5. Характеристика ремонтируемого участка:
техническая категория – IV
протяженность участка ремонта – 6,8 км
тип дорожной одежды – облегченный с асфальтобетонным покрытием.
1.6 Сроки выполнения работ.
Начало работ – дата заключения контракта.
Окончание работ – 31 октября 2012 года.
2. УПРАВЛЕНИЕ КОНТРАКТОМ
2.1. Представительство
2.1.1.Интересы Заказчика по управлению Контрактом представляет Инженер в лице специалиста ГУ
"Дирекция ТДФ" _______________, либо другого представителя Заказчика, назначенного в установленном
порядке.
Интересы Подрядчика по выполнению Контракта представляет Управляющий в лице представителя
_______________________.
2.1.2.Инженер и Управляющий могут проявлять инициативу в созыве производственных совещаний.
Задача совещаний заключается в рассмотрении хода работ, разрешении конфликтных ситуаций и решении
вопросов, связанных с непредвиденными и прочими обстоятельствами, требующими совместных действий.
Аукционная документация
20
Открытый аукцион на право заключения государственного контракта на осуществление функций генерального
подрядчика по капитальному ремонту автомобильной дороги Лисьи Горы-Анцифарово-Михайловское в
Лихославльском районе Тверской области
2.1.3.Сторона, по инициативе которой проводится совещание, должна заблаговременно (не менее чем
за 2 дня) известить о месте и времени проведения совещания. Инженер и Управляющий не имеют права
отказаться от участия в совещании без уважительной причины.
2.1.4.Протокол производственного совещания ведет сторона, являющаяся инициатором созыва
совещания и представляет копии протокола участникам совещания.
2.1.5.Результаты производственного совещания обязательны для исполнения сторонами Контракта и
при необходимости оформляются Дополнительным соглашением к Контракту.
2.2. ЗАКАЗЧИК. Инженер. Права. Обязанности. Ответственность. Распоряжения (предписания).
2.2.1.Ответственность за все действия Инженера несет Заказчик, если такие действия совершены в
пределах полномочий Инженера.
2.2.2.Инженер осуществляет надзор за выполнением работ по Контракту. Инженер контролирует
качество выполняемых Подрядчиком работ, производит промежуточную приемку выполненных работ и
поставленных материалов, отдает Распоряжения (предписания), реализует прочие права и обязанности
Заказчика, установленные в Контракте.
2.2.3.Инженер имеет право производить любые измерения, испытания, отборы образцов для контроля
качества работ, материалов, выполненных, произведенных или поставленных по Контракту.
Инженер имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ, предусмотренных
Контрактом.
2.2.4.Инженер не уполномочен освободить Подрядчика от выполнения его обязанностей по Контракту
за исключением случаев, оговоренных в Контракте.
Инженер имеет право отдавать Распоряжения (предписания):
- о замене технологий, материалов, не обеспечивающих уровень качества, установленный
Техническими условиями;
- о приостановке работ до момента ликвидации причин, ее вызвавших;
- об устранении дефектов;
- по другим вопросам в соответствии п. 2.2.5 настоящего контракта.
Распоряжения (предписания) Инженера должны быть документально обоснованы результатами
измерений, испытаний и др. и должны предусматривать разумные сроки для их исполнения.
2.2.5.Инженер имеет право отдать Распоряжение (предписание) о полной или частичной
приостановке работы на такие периоды времени, которые считает необходимыми по причине
неблагоприятных (не допустимых по требованиям Технических условий) погодных условий,
невыполнения Подрядчиком в установленные сроки Распоряжения (предписания),
касающегося
требования к качеству данных работ, а также по другим причинам.
2.2.6.Распоряжения (предписания) отдаются Инженером в письменном виде на имя
Управляющего, в Распоряжении (предписании) указывается дата его подписания и срок исполнения.
Распоряжения (предписания) Инженера должны регистрироваться и храниться Подрядчиком на
протяжении срока действия и хранения Контракта, копии Распоряжений (предписаний) хранятся
Инженером.
2.2.7.По обязательствам Заказчика Инженер должен:
- осуществлять приемку работ и оформление документов в соответствии с разделом 2.9.
настоящего контракта;
- срочно уведомить должностное лицо, заключившее Контракт, о возникновении ситуации,
требующей внесения дополнения в Контракт, либо принятия иных решений, не входящих в компетенцию
Инженера.
2.3. ПОДРЯДЧИК. Управляющий. Права. Обязанности. Ответственность.
2.3.1. Подрядчик выполняет работы в объемах и сроки, предусмотренные Контрактом и
календарным графиком производства работ (Приложение № 2 к контракту) в соответствии с
требованиями проектной документации, законодательных актов и других нормативных документов
(Приложение № 3 к Контракту). В течение 14 дней с момента подписания Контракта Подрядчик обязан
согласовать с Заказчиком проект производства работ.
2.3.2. В течение 5 дней от даты подписания контракта Подрядчик обязуется представить Заказчику
фотоматериалы о состоянии ремонтируемого участка автомобильной дороги. В срок не позднее 5 дней от
даты окончания работ по ремонту (даты последнего Акта формы № КС-2) Подрядчик обязуется
представить Заказчику фотоматериалы о состоянии отремонтированного участка автомобильной дороги.
2.3.3. Подрядчик имеет право потребовать указания и разъяснения по любому вопросу, связанному
с производством работ по Контракту. Указания и разъяснения должны быть даны Инженером в 3-х
дневный срок в форме Распоряжения (предписания).
Аукционная документация
21
Открытый аукцион на право заключения государственного контракта на осуществление функций генерального
подрядчика по капитальному ремонту автомобильной дороги Лисьи Горы-Анцифарово-Михайловское в
Лихославльском районе Тверской области
Требования Подрядчика должны представляться в письменном виде за подписью Управляющего,
регистрироваться и храниться Инженером на протяжении срока действия Контракта. Копии требований
хранятся Управляющим.
2.3.4. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний
приостановить работу при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий
выполнения его указаний о способе производства работ.
2.3.5. Подрядчик должен фиксировать ход выполнения работ и результаты производственного
контроля в исполнительной документации в соответствии с требованиями нормативных документов и
Технических условий. Подрядчик должен представлять еженедельную информацию о выполнении
работ по формам, разработанным Заказчиком, не позднее 12 часов каждую пятницу на имя Инженера.
2.3.6. Всю ответственность, связанную с убытками или нанесением ущерба собственности и
здоровью работников, а также с гибелью работников при выполнении работ по Контракту, несет
Подрядчик в соответствии с действующим законодательством.
2.3.7. Подрядчик обязуется обеспечить Инженеру и любому лицу, уполномоченному Инженером,
доступ на Участок, а также в любое место, где ведутся или намечаются работы по Контракту.
2.3.8. Подрядчик по согласованию с органами ГИБДД утверждает схемы ограждения мест
производства работ и обеспечивает безопасное движение транспортных средств и пешеходов на
территории объекта с момента начала работ до подписания Акта готовности объекта к приемке в
эксплуатацию (согласно Постановлению Администрации Тверской области от 4 августа 2009 г. N 338-па).
2.3.9.Подрядчик обеспечивает представителя Заказчика транспортным средством для проведения
контроля и приемки выполненных работ.
2.3.10.Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения объекта выполнения
работ, составляющего Предмет Контракта, до приемки этого объекта Заказчиком.
2.3.11. Подрядчик осуществляет страхование производственных рисков.
2.4. Конфликтные ситуации
2.4.1.При возникновении конфликтной ситуации созывается совещание в присутствии
руководителей Заказчика и Подрядчика или их доверенных лиц, которое оформляется протоколом.
Протокол ведет сторона, являющаяся инициатором созыва совещания. Результатом совещания
может явиться:
а) подписание Дополнительного соглашения к Контракту;
б) передача дела на судебное рассмотрение в Арбитражный суд Тверской области в случае, если
соглашение сторон не достигнуто;
в) совместное решение Заказчика и Подрядчика о расторжении Контракта, при этом
незавершенный объект передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных
работ в объеме, определяемом ими совместно.
2.5. Дополнительные соглашения к Контракту.
2.5.1.Заключение дополнительных соглашений возможно в случаях, предусмотренных
действующим на момент исполнения Контракта законодательством и настоящим контрактом.
2.6. Субподрядчики.
2.6.1. Подрядчик при исполнении настоящего Контракта вправе привлечь к исполнению работ
субподрядные организации. В этом случае Подрядчик выступает в роли Генерального подрядчика.
2.6.2. Подрядчик обязан известить Заказчика о привлечении субподрядной организации не позднее
10 календарных дней с момента заключения Подрядчиком субподрядного договора.
2.6.3. Заказчик не имеет никаких обязательств по отношению к субподрядным организациям.
2.7. Взаимоотношения сторон с третьими лицами
2.7.1. Каждая из сторон несет ответственность за убытки, расходы и иски, которые явились
результатом ее собственных действий или упущений, и возмещает их третьим лицам.
Подрядчик отвечает за сохранность любой собственности и защищает от повреждения и ущерба
существующую растительность, сооружения. В случае нанесения прямого или косвенного ущерба, а
также при повреждении общественной или частной собственности по причине какого-либо действия
(упущения, пренебрежения или нарушений в ходе проведения работы) или вследствие невыполнения
Подрядчиком строительных норм и правил, Подрядчик должен произвести восстановительные работы за
свой счет до состояния, подобного или равноценного состоянию до такого ущерба или повреждения.
2.7.2. Подрядчик должен:
До начала работ
- уведомить владельцев коммунальных сетей, трубопроводов и другие стороны, чьи интересы
затрагиваются при реализации проекта, и иметь по этим вопросам необходимые согласования;
Аукционная документация
22
Открытый аукцион на право заключения государственного контракта на осуществление функций генерального
подрядчика по капитальному ремонту автомобильной дороги Лисьи Горы-Анцифарово-Михайловское в
Лихославльском районе Тверской области
- урегулировать вопросы по защите имущества железных дорог, телефонной связи, электросвязи и
т.д. от ущерба в ходе реализации проекта, который может привести к значительным издержкам, потерям
или неудобствам.
2.7.3.В случае нарушения инженерных сетей в результате случайной аварии, Подрядчик должен
немедленно уведомить соответствующие власти и сотрудничать с ними, пока сеть не будет восстановлена.
2.7.4.Подрядчик несет всю ответственность перед органами государственного надзора за
нарушение требований государственных нормативных актов.
2.8. Защита окружающей среды
Подрядчик должен исполнять все Федеральные законы Российской Федерации, законы Тверской
области и другие нормативные акты и правила, контролирующие степень загрязнения окружающей среды
и пожарной безопасности. Подрядчик должен принять необходимые меры для предупреждения
загрязнения рек, озер, прудов и водоемов отбросами, топливом, маслами, битумными и химическими
веществами, а также другими вредными материалами. Подрядчик несет ответственность за весь ущерб,
причиненный персоналом Подрядчика в процессе дорожно-строительных работ.
2.9. Приемка работ
2.9.1.Приемке подлежат все работы и материалы, являющиеся Предметом оплаты по Контракту, а
также скрытые работы и ответственные конструкции, согласно требованиям ВСН 19-89 «Правила
приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог» (утв. Минавтодором РСФСР от
14.07.1989 № НА-18/266).
2.9.2.Инженер и Управляющий производят приемку-сдачу выполненных работ по факту их
выполнения Подрядчиком. Оформляются Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справка о
стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), или Распоряжение (предписание) об устранении
дефектов с указанием даты повторной приемки.
2.9.3.Управляющий не менее чем за 3 дня должен уведомить Инженера о планируемом окончании
работ, являющихся предметом Контракта.
2.9.4.Инженер имеет право отложить дату приемки, но не более чем на 3 дня. Инженер должен
уведомить Управляющего об изменении даты приемки. В случае отсутствия уведомления дата приемки,
предложенная Управляющим, считается принятой.
2.9.5.Если при приемке работ их качество или количество вызывает сомнения, Инженер имеет
право:
1) выполнить дополнительные измерения и испытания;
2) потребовать от Управляющего повторного проведения измерений и испытаний.
2.9.6. Акт о приемке выполненных работ с прилагаемыми ведомостями измерений и испытаний
составляется в 2-х экземплярах, один из которых передается Управляющему, а второй хранится у
Инженера.
2.9.7. По окончании работ по Контракту окончательная приемка работ производится в
соответствии с п.5.5. «Положения о порядке взаимодействия исполнительных органов государственной
власти Тверской области, органов местного самоуправления, государственных учреждений Тверской
области и организаций различных форм собственности при осуществлении контроля качества и полноты
производства работ на стадиях проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта,
ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального
значения Тверской области», утвержденного Постановлением администрации Тверской области от
04.08.2009г. № 338-па. Результатом окончательной приемки является подписание Акта готовности
объекта к приемке в эксплуатацию.
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1.Начало и окончание работ
3.1.1 Сроки выполнения работ определены в п.1.6. Контракта.
3.2. Приостановка работ Подрядчика
3.2.1.В случае приостановки работ по любой причине (кроме Распоряжения (предписания)
Инженера) Подрядчик должен немедленно устно (по телефону) и письменно (факс, телеграмма)
уведомить Инженера. Подрядчик также должен заблаговременно письменно уведомить Инженера о
возможности наступления обстоятельства, препятствующего нормальному выполнению работ.
4. КАЧЕСТВО РАБОТ
4.1. Требования к качеству.
4.1.1.Качество выполняемых Подрядчиком работ должно соответствовать требованиям СНиП
3.06.03-85 «Автомобильные дороги», законодательных актов и других нормативных документов
(Приложение № 3 к Контракту).
4.1.2.Отклонение от требований нормативных документов является дефектом.
Аукционная документация
23
Открытый аукцион на право заключения государственного контракта на осуществление функций генерального
подрядчика по капитальному ремонту автомобильной дороги Лисьи Горы-Анцифарово-Михайловское в
Лихославльском районе Тверской области
4.2. Контроль качества Заказчиком.
4.2.1.Инженер осуществляет контроль качества работ в процессе производства, осуществляет
приемочный контроль выполненных Подрядчиком работ с привлечением лабораторной службы
Заказчика. Инженер проверяет ведение Подрядчиком операционного контроля в строгом соответствии со
схемами оперативного контроля качества выполняемых работ.
4.2.2.Согласно постановлению администрации Тверской области от 07.07.2009г.№ 285-па
представители управления Государственная административно-техническая инспекция Тверской области
так же вправе проводить выездные проверки с целью контроля за соблюдением Подрядчиком правил
подготовки и проведения работ по Контракту.
4.2.3.Заказчик проверяет ведение Подрядчиком входного контроля за поступающими дорожностроительными материалами. Лаборатория Заказчика выборочно осуществляет контроль качества
дорожно-строительных материалов Подрядчика. Подрядчик обязан представить Инженеру паспорта и
сертификаты качества на материалы, предназначенные для выполнения обязательств по Контракту.
4.2.4.Инженер может дать Распоряжение (предписание) провести дополнительные испытания,
чтобы проверить, имеют ли работы какие-либо дефекты.
4.2.5. В случае обнаружения дефектов Инженер в течение 2-х дней письменно уведомляет
Подрядчика, оформляет Распоряжение (предписание) на устранение дефектов с обязательным указанием
сроков.
Подрядчик обязан устранить дефекты в сроки, указанные в Распоряжении (предписании)
Инженера.
4.2.6. Инженер осуществляет контроль качества измерений и испытаний, выполняемых
персоналом Подрядчика.
4.2.7. Контрактом предусмотрена оплата затрат на предоставление Подрядчиком образцов для
испытания и проведение испытания по статье "накладные расходы".
4.3. Санкции за выполнение работ с ненадлежащим качеством.
4.3.1.В случае не устранения Подрядчиком дефектов до срока, установленного Инженером
Повторной приемки, Заказчик имеет право не принимать и не оплачивать Подрядчику данную работу и
расторгнуть Контракт в установленном порядке.
Инженер уведомляет Подрядчика не менее чем за 10 дней о своем намерении расторгнуть
контракт.
4.4. Контроль качества Подрядчиком.
4.4.1.Контроль качества, выполняемый Инженером, не освобождает Подрядчика от выполнения
работ по производственному контролю качества.
4.4.2.Контроль качества должен выполняться Подрядчиком в соответствии с требованиями СНиП
3.06.03-85 «Автомобильные дороги» и других нормативных документов.
5. ОБЪЕМЫ
5.1. Объемы работ
5.1.1.Фактически выполненные объемы работ, являющиеся предметом оплаты, определяются
комиссией из представителей Заказчика и Подрядчика на основании измерений, проведенных
непосредственно на объекте. Результатом работы комиссии является составление и подписание Акта о
приемке выполненных работ (форма № КС-2).
6. ОПЛАТА РАБОТ
6.1. Предмет оплаты
6.1.1. Предметом оплаты по Контракту являются работы, выполненные Подрядчиком согласно
п.1.1. настоящего контракта.
6.1.2.Оплате подлежат работы, выполненные Подрядчиком за отчетный период в пределах
объемов финансирования, предусмотренных настоящим Контрактом.
6.2. Порядок расчета за выполненные работы.
6.2.1.Оплата работ производится Заказчиком платежным поручением после представления
Подрядчиком счета за выполненные работы, Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2),
Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), счета-фактуры. Окончательный
расчет за выполненные работы Заказчик производит в течение 2 месяцев после окончательной приемки
объекта. Средства на добровольное страхование компенсируются Заказчиком при предоставлении
Подрядчиком документов, подтверждающих их оплату Страховой компании (копии Договоров
страхования и платежных поручений с предъявлением оригиналов). Все документы визируются
Инженером и Управляющим.
Аукционная документация
24
Открытый аукцион на право заключения государственного контракта на осуществление функций генерального
подрядчика по капитальному ремонту автомобильной дороги Лисьи Горы-Анцифарово-Михайловское в
Лихославльском районе Тверской области
6.2.2. В случае несвоевременного поступления средств из областного бюджета Тверской области,
Заказчик производит оплату выполненных работ по мере и в пределах полученных средств, в порядке
очередности, установленной законодательством.
7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОТНОШЕНИЙ ПО КОНТРАКТУ
7.1. Завершение Контракта
7.1.1.Никакие взаимные обязательства сторон, кроме установленных законодательными актами
Российской Федерации, не имеют силы после даты завершения Контракта.
7.1.2.Датой завершения Контракта является дата завершения Гарантийного срока, исчисляемая
как:
Дата подписания Акта готовности объекта к приемке в эксплуатацию + Гарантийный срок.
7.2. Гарантийный срок.
7.2.1. После окончания работ Подрядчик передает Заказчику Гарантийный паспорт по форме
Приложения 1 к Распоряжению Минтранса России от 07.05.03г. № ИС-414-р, которым предусмотрены
гарантийные сроки по соответствующим конструктивным элементам согласно проектной документации,
не менее указанных в таблице:
Наименование элемента дороги
Гарантийный срок
Земляное полотно
8 лет
Основание дорожной одежды
Нижний слой покрытия
Верхний слой покрытия
Искусственные сооружения:
Водопропускные трубы
Обустройство дороги:
Барьерное ограждение (металлическое, перильное)
Разметка термопластиком
Знаки, сигнальные столбики
6лет
5лет
4года
5 лет
2 года
2 года
При этом началом срока действия гарантийных обязательств Подрядчика считается дата
подписания Акта готовности объекта к приемке в эксплуатацию.
7.2.2. Продолжительность проведения работ по устранению выявленных разрушений и дефектов
не засчитывается в гарантийный срок.
7.2.3.При обнаружении признаков разрушений, дефектов Заказчик письменно уведомляет
Подрядчика об их характере, местоположении, объеме и указывает срок, в течение которого Подрядчик
должен произвести освидетельствование выявленных недостатков и внести свои предложения по срокам
выполнения и составу работ по их ликвидации.
7.2.4. Подрядчик должен в указанные сроки, в письменном виде, внести на рассмотрение
Заказчика свои предложения, и немедленно, по получении согласования своих предложений, приступить к
выполнению работ.
7.2.5. Подрядчик имеет право выполнить работы своими силами, поручить выполнение работ
третьим лицам или перечислить Заказчику сумму, эквивалентную стоимости данных работ, и в этом
случае величина суммы должна быть указана в предложениях Подрядчика и согласована с Заказчиком.
Заказчик не имеет права использовать перечисленные суммы на иные цели, чем ликвидация
последствий разрушений, дефектов.
7.2.6.Подрядчик должен выполнить /оплатить/ все необходимые работы, как по ликвидации
разрушений, дефектов, так и по устранению причин их вызвавших, в той мере, в которой данные
причины являются следствием некачественного выполнения работ.
7.2.7. Работы по выполнению гарантийных обязательств считаются завершенными после
подписания Акта приемки работ уполномоченным представителем Заказчика.
7.3 Расторжение контракта.
7.3.1. Расторжение контракта возможно исключительно по соглашению сторон или решению суда
по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. Заказчик вправе отказаться от
исполнения контракта в соответствии с положениями статьи 715 Гражданского кодекса РФ.
7.3.2. Сторона, по чьей инициативе расторгается Контракт, направляет уведомление с указанием
причин расторжения Контракта, даты прекращения оплаты (выполнения) работ, а кроме того проект
Условий расторжения Контракта, включающий:
- размер компенсации за ущерб;
Аукционная документация
25
Открытый аукцион на право заключения государственного контракта на осуществление функций генерального
подрядчика по капитальному ремонту автомобильной дороги Лисьи Горы-Анцифарово-Михайловское в
Лихославльском районе Тверской области
- предложение по вопросам расчета за выполненные, но не оплаченные работы и материалы;
- прочие вопросы, представляющие взаимный интерес.
Противоположная сторона имеет право принять предложенные условия расторжения Контракта
или потребовать внесения в них изменений.
7.3.3. Соглашение о расторжении Контракта совершается в той же форме, что и Контракт.
Соглашение о расторжении Контракта может быть заявлено стороной в Арбитражный суд Тверской
области только после получения отказа другой стороны на предложение расторгнуть Контракт, либо при
неполучении ответа в течение одного месяца.
8.ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным
выполнение работ по Контракту одной из сторон, а именно: пожар, стихийное бедствие, война, военные
действия всех видов и другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от сторон,
сроки выполнения обязательств продлеваются на то время, в течение которого действуют эти
обстоятельства.
8.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из
сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по Контракту, причем ни одна из
сторон не может требовать от другой стороны возмещения возможных убытков.
8.3. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему
Контракту, обязана незамедлительно известить другую сторону о наступлении или прекращении действия
обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств.
Уведомление направляется по адресу, указанному в Контракте, и заверяется передающим
отделением связи.
9.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. Ответственность Подрядчика.
9.1.1.В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства по сдаче объекта в
эксплуатацию в соответствии с п.1.6. настоящего контракта, Заказчик вправе потребовать уплату
неустойки, которая начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного государственным контрактом срока исполнения
обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 0,3% от цены Контракта.
9.1.2. В случае нарушения сроков исполнения Подрядчиком календарного графика производства
работ, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки, которая начисляется за каждый день просрочки
исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного календарным
графиком срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 7500
(Семь тысяч пятьсот) рублей за каждый день просрочки исполнения обязательства до момента его
фактического выполнения.
9.1.3.В случае нарушения Подрядчиком п.2.3.1. Контракта Заказчик вправе потребовать уплаты
штрафа в размере 6000 (Шесть тысяч) рублей за каждый день нарушения обязательства, начиная с 15-го
календарного дня, следующего после заключения государственного контракта, до дня согласования
проекта производства работ.
9.1.4.В случае неисполнения Подрядчиком требований 2.3.2. настоящего контракта Заказчик
вправе потребовать уплату штрафа в размере 5000 (Пять тысяч) рублей за каждый день просрочки до
исполнения обязательства.
9.1.5.При неисполнении требований Инженера, оформленных в установленном порядке,
Подрядчик обязан выплатить Заказчику неустойку в размере 2000 (Две тысячи) рублей за каждый день
неисполнения обязательства.
9.1.6.При совершении ДТП по вине Подрядчика, Подрядчик уплачивает штраф в размере 10 000
(Десять тысяч) рублей за каждый установленный случай.
9.1.7. Сумма предъявленного штрафа (неустойки, пени) перечисляется Подрядчиком в доход
областного бюджета Тверской области на счет, указанный Заказчиком в претензионном требовании.
9.2. Ответственность Заказчика.
В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом,
Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки
исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня
истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки
устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации и исчисляется за каждый день просрочки
от суммы задолженности. Заказчик освобождается oт уплаты неустойки, если докажет, что
Аукционная документация
26
Открытый аукцион на право заключения государственного контракта на осуществление функций генерального
подрядчика по капитальному ремонту автомобильной дороги Лисьи Горы-Анцифарово-Михайловское в
Лихославльском районе Тверской области
просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по
вине другой стороны.
10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНТРАКТА
10.1. В целях обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту до заключения
настоящего контракта Подрядчик оформил и предоставил Заказчику _________________ (вариант 1 безотзывную банковскую гарантию, вариант 2 – передал Заказчику в залог денежные средства, в том
числе в форме вклада (депозита), вариант 3 – договор поручительства и соответствующую копию
бухгалтерского баланса поручителя, сданного в налоговый орган в установленном порядке в
размере указанном в пункте 10.2 настоящего контракта.
10.2. Обеспечение исполнения настоящего Контракта составляет _______________(прописью) руб.
10.3. Обеспечению подлежит неисполнение или ненадлежащее исполнение (в том числе виновное)
Подрядчиком условий Контракта и распространяется на взыскания неустоек и штрафов по Контракту.
10.4. В случае если по каким - либо причинам обеспечение исполнения обязательств по
настоящему Контракту перестало быть действительным, закончило своё действие или иным образом
перестало обеспечивать исполнение Подрядчик своих обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик
обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее
обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту на тех же условиях и в том же размере,
что указано в данном разделе настоящего Контракта.
11. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
11.1.В Приложении № 3 к Контракту приводится полный нумерованный перечень документов,
регламентирующих выполнение работ, включая как документы обязательного (СНиПы, ГОСТы), так и
рекомендательного характера, а также региональные правовые документы.
11.2.Подрядчик обязан соблюдать требования нормативных документов, приведенных в
Приложении № 3.
12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1.Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до
момента полного исполнения Сторонами обязательств по Контракту.
12.2.Все приложения, дополнения и изменения к настоящему Контракту действительны лишь при
условии, если они совершены в письменной форме, надлежащим образом оформлены и подписаны
уполномоченными на то представителями сторон.
12.3. Настоящий Контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой стороны.
Приложения к Контракту, являющиеся неотъемлемой частью Контракта:
Приложение № 1 – Ведомость объемов и стоимости работ
Приложение № 2 – Календарный график производства работ.
Приложение № 3 – Законы, нормативные акты, перечень основных нормативных документов
обязательного и рекомендательного характера, регламентирующих деятельность в области строительства,
реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог.
13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик:
Подрядчик:
Государственное учреждение «Дирекция
территориального дорожного фонда Тверской области»
170100 г.Тверь, ул.Желябова, 21
Л/с ________ в УФК по Тверской области (Департамент
финансов Тверской области л/сч ______________)
Р/сч 40201810700000000019 в ГРКЦ ГУ Банка России
по Тверской области г.Тверь
БИК 042809001
ИНН 6905009018 КПП 690501001
ОКПО 21406901 ОКАТО 28401378000
ОКНХ 51123/69000
Тел./факс: (4822) 34-40-27
E-mail: dorfond@yandex.ru
ЗАКАЗЧИК:
мп
Аукционная документация
Юр.адрес:
Почт.адрес:
Р/сч
К/сч
БИК
ИНН
Тел./факс
E-mail:
ПОДРЯДЧИК:
мп
27
Открытый аукцион на право заключения государственного контракта на осуществление функций генерального
подрядчика по капитальному ремонту автомобильной дороги Лисьи Горы-Анцифарово-Михайловское в
Лихославльском районе Тверской области
Приложение № 1
к государственному контракту № ______
от «____» _______ 2010г.
Ведомость объемов и стоимости работ
(заполняется в соответствии с Приложением № 1 к Техническому заданию)
ЗАКАЗЧИК:
ПОДРЯДЧИК:
мп
мп
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к государственному контракту № _______
от «____» _______ 2010г.
Календарный график производства работ
№№
п/п
1
Наименование
объекта, видов
работ по объекту
2
Еди
ница
измер
ения
3
Стоимость
работ по
контракту
Выполнение работ по месяцам (…)
Объем
работ
Тыс.
руб.
Объем
работ
Тыс.
руб.
Объем
работ
Тыс.
руб.
Объем
работ
Тыс.
руб.
4
5
6
7
8
9
10
11
Примечание:
В график производства работ вносятся виды работ согласно Ведомости объемов работ и
стоимостных показателей с учетом всех затрат, включая НДС, а также с учетом результатов открытого
аукциона.
На 2010-2011 годы производства работ по Контракту график разрабатывается Подрядчиком и
согласовывается с Заказчиком до заключения государственного контракта. На 2012 год график
разрабатывается Подрядчиком и согласовывается с Заказчиком в срок не позднее 15 января 2012 года.
ЗАКАЗЧИК:
Аукционная документация
ПОДРЯДЧИК:
28
Открытый аукцион на право заключения государственного контракта на осуществление функций генерального
подрядчика по капитальному ремонту автомобильной дороги Лисьи Горы-Анцифарово-Михайловское в
Лихославльском районе Тверской области
Приложение №3
к государственному контракту №
_______
от «____» ___________ 2010г.
Законы, нормативные акты, перечень основных нормативных документов обязательного и
рекомендательного характера, регламентирующих деятельность в области строительств, реконструкции,
капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог
Законы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Гражданский кодекс Российской Федерации.
Водный кодекс Российской Федерации.
Земельный кодекс Российской Федерации.
Бюджетный кодекс Российской Федерации.
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.
Федеральный закон от 21.07.05 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд».
Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах».
Федеральный закон от 04.05.99 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха».
Закон от 11.10.1991 N 1738-1 «О плате за землю»
Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения".
Закон Тверской области от 06.11.2002 № 75-ЗО «О транспортном налоге в Тверской области»
Перечень нормативных документов.
п.
п.
1.
№ нормативного
документа
2.
3.
ГОСТ 10060.1-95
4.
5.
ГОСТ 10060.3-95
ГОСТ 10060.0-95
ГОСТ 10060.2-95
ГОСТ 10060.4-95
Название нормативного документа
Бетоны. Методы определения морозостойкости. Общие требования
Бетоны. Базовый метод определения морозостойкости
Бетоны. Ускоренные методы определения морозостойкости при многократном замораживании
и оттаивании
Бетоны. Дилатометрический метод ускоренного определения морозостойкости
Бетоны. Структурно-механический метод ускоренного определения морозостойкости
ГОСТ 10832-91
Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия
Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам
Смеси бетонные. Методы испытаний
Песок и щебень перлитовые вспученные. Технические условия
10.
ГОСТ 11 052-74
Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся
11.
ГОСТ 11 501 –78
Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникания иглы
12.
13.
ГОСТ 11 503-74
Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости
Битумы нефтяные. Метод определения количества испарившегося разжижителя из жидких
битумов
14.
15.
ГОСТ 11 505-75
ГОСТ 11 506-73
Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости
Битумы нефтяные. Метод определения температуры размягчения по кольцу и шару
16.
ГОСТ 11 507-78
Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу
17.
ГОСТ 11 508-74
Битумы нефтяные. Методы определения сцепления битума с мрамором и песком
18.
ГОСТ 12071-2000
6.
7.
8.
9.
ГОСТ 10178-85
ГОСТ 101 80-90
ГОСТ 10181-2000
ГОСТ 11 504-73
Аукционная документация
Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов
29
Открытый аукцион на право заключения государственного контракта на осуществление функций генерального
подрядчика по капитальному ремонту автомобильной дороги Лисьи Горы-Анцифарово-Михайловское в
Лихославльском районе Тверской области
19.
20.
21.
ГОСТ 12248-96
ГОСТ 12536-79
ГОСТ 12730.0-78
Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости
Грунты. Методы лабораторного определения зернового (гранулометрического) и
микроагрегатного состава
Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения,
пористости и водонепроницаемости
22.
23.
24.
25.
26.
27.
ГОСТ 12730.1 –78
ГОСТ 12801 –98
Бетоны. Метод определения плотности
Бетоны. Метод определения влажности
Бетоны. Метод определения водопоглощения
Бетоны. Методы определения показателей пористости
Бетоны. Методы определения водонепроницаемости
Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства.
Методы испытаний
28.
ГОСТ 12852.0-77
Бетон ячеистый. Общие требования к методам испытаний
29.
30.
ГОСТ 12852.5-77
Бетон ячеистый. Метод определения коэффициента паропроницаемости
Бетон ячеистый. Метод определения сорбционной влажности
31.
32.
33.
34.
35.
ГОСТ 12730.2-78
ГОСТ 12730.3-78
ГОСТ 12730.4-78
ГОСТ 12730.5-84
ГОСТ 12852.6-77
ГОСТ 1301 5-2003
ГОСТ 13087-81
ГОСТ 15467-79
ГОСТ 16504-81
ГОСТ Р 52129-2003
Изделия железобетонные и бетонные для строительства. Общие технические требования.
Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения.
Бетоны. Методы определения истираемости
Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения
Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества
продукции. Основные термины и определения
Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей. Технические
условия
36.
ГОСТ 17789-72
Битумы нефтяные. Метод определения содержания парафина
37.
ГОСТ 18180-72
Битумы нефтяные. Метод определения изменения массы после прогрева
38.
39.
ГОСТ 19804-91
ГОСТ 1991 2-2001
Сваи железобетонные. Технические условия
Грунты. Методы полевых испытаний статическим и динамическим зондированием
40.
ГОСТ 20054-82
Трубы бетонные безнапорные. Технические условия
41.
ГОСТ 20276-99
Грунты. Методы полевого определения характеристик прочности и деформируемости
42.
ГОСТ 20522-96
Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний
43.
44.
ГОСТ 20739-75
Битумы нефтяные. Метод определения растворимости
Трубы бетонные и железобетонные. Типы и основные параметры
45.
46.
47.
48.
49.
ГОСТ 22245-90
50.
51.
52.
ГОСТ 22733-2002
53.
54.
ГОСТ 23061 –90
ГОСТ 231 18-99
Грунты. Методы радиоизотопных измерений плотности и влажности
Конструкции стальные строительные. Общие технические условия
55.
ГОСТ 231 61 –78
Грунты. Метод лабораторного определения характеристик просадочности
56.
ГОСТ 23278-78
ГОСТ 22000-86
ГОСТ 22263-76
ГОСТ 22266-94
ГОСТ 22688-77
ГОСТ 22690-88
ГОСТ 22783-77
ГОСТ 22856-89
Аукционная документация
Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия
Щебень и песок из пористых горных пород. Технические условия
Цементы сульфатостойкие. Технические условия
Известь строительная. Методы испытаний
Бетоны. Определение прочности механическими методами
Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности
Бетоны. Метод ускоренного определения прочности на сжатие
Щебень и песок декоративные из природного камня. Технические условия
Грунты. Методы полевых испытаний проницаемости
30
Открытый аукцион на право заключения государственного контракта на осуществление функций генерального
подрядчика по капитальному ремонту автомобильной дороги Лисьи Горы-Анцифарово-Михайловское в
Лихославльском районе Тверской области
57.
ГОСТ 23558-94
58.
59.
60.
ГОСТ 23732-79
ГОСТ 23735-79
ГОСТ 23740-79
ГОСТ 24143-80
Смеси щебеночно-гравийно-песчаные и грунты обработанные неорганическими вяжущими
материалами, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия
Вода для бетонов и растворов. Технические условия
Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия
Грунты. Методы лабораторного определения содержания органических веществ
Грунты. Методы лабораторного определения характеристик набухания и усадки
Добавки для бетонов и строительных растворов. Общие технические условия.
61.
62.
ГОСТ 2421 1-2003
63.
ГОСТ 2431 6-80
Бетоны. Метод определения тепловыделения при твердении
ГОСТ 24452-80
Бетоны. Методы определения призменной прочности, модуля упругости и коэффициента
Пуассона
65.
ГОСТ 24544-81
Бетоны. Методы определения деформаций усадки и ползучести
66.
67.
ГОСТ 24545-81
Бетоны. Методы испытаний на выносливость
Звенья железобетонные водопропускных труб под насыпи автомобильных и железных дорог.
Общие технические условия
68.
69.
70.
ГОСТ 24640-91
71.
72.
ГОСТ 251 00-95
73.
74.
75.
ГОСТ 251 92-82
76.
77.
78.
79.
ГОСТ 25246-82
ГОСТ 25584-90
Бетоны химически стойкие. Технические условия
Грунты. Метод полевого определения температуры
Бетоны ячеистые. Технические условия
Грунты. Методы лабораторного определения коэффициента фильтрации
80.
ГОСТ 25592-91
Смеси золошлаковые тепловых электростанций для бетонов. Технические условия
ГОСТ 25607-94
Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и
аэродромов. Технические условия
82.
ГОСТ 2581 8-91
Золы-уноса тепловых электростанций. Технические условия.
83.
84.
ГОСТ 25820-2000
Бетоны легкие. Технические условия
Бетоны. Ультразвуковой метод определения морозостойкости
85.
86.
ГОСТ 26262-84
ГОСТ 26263-84
Грунты. Методы полевого определения глубины сезонного оттаивания
Грунты. Метод лабораторного определения теплопроводности мерзлых грунтов
87.
ГОСТ 26589-94
Мастики кровельные и гидроизоляционные. Методы испытаний
88.
89.
ГОСТ 26633-91
ГОСТ 26644-85
Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия
Щебень и песок из шлаков тепловых электростанций для бетона. Технические условия
90.
ГОСТ 27005-86
Бетоны легкие и ячеистые. Правила контроля средней плотности
91.
92.
93.
ГОСТ 27006-86
ГОСТ 28570-90
Бетоны. Правила подбора состава
Грунты. Метод полевого определения удельных касательных сил морозного пучении
Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобранным из конструкций
94.
ГОСТ 28622-90
Грунты. Метод лабораторного определения степени пучинистости
95.
ГОСТ 291 67-91
Бетоны. Методы определения характеристики трещиностойкости (вязкости разрушения)
при статическом нагружении
64.
81.
ГОСТ 24547-81
ГОСТ 24846-81
ГОСТ 24847-81
ГОСТ 2517-85
ГОСТ 25214-82
ГОСТ 25226-96
ГОСТ 25358-82
ГОСТ 25485-89
ГОСТ 261 34-84
ГОСТ 27217-87
Аукционная документация
Добавки для цементов. Классификация
Грунты. Методы измерения деформаций оснований зданий и сооружений
Грунты. Методы определения глубины сезонного промерзания
Грунты. Классификация
Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб
Бетоны. Классификация. Общие технические требования
Бетон силикатный плотный. Технические условия
Щебень и песок перлитовые для производства вспученного перлита. Технические условия
31
Открытый аукцион на право заключения государственного контракта на осуществление функций генерального
подрядчика по капитальному ремонту автомобильной дороги Лисьи Горы-Анцифарово-Михайловское в
Лихославльском районе Тверской области
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
ГОСТ 301 08-94
ГОСТ 30412-96
Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности
естественных радионуклидов
Дороги автомобильные и аэродромы. Методы измерений неровностей оснований и покрытий
ГОСТ 30413-96
Дороги автомобильные. Метод определения коэффициента сцепления колеса автомобиля с
дорожным покрытием
ГОСТ 30416-96
Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения
ГОСТ 30491-97
Смеси органоминеральные и грунты, укрепленные органическими вяжущими, для дорожного и
аэродромного строительства. Технические условия
ГОСТ 30515-97
ГОСТ 30672-99
ГОСТ 30693-2000
ГОСТ 310.1 –76
ГОСТ 310.2-76
ГОСТ 31 0.3-76
107.
108.
109.
110.
111.
ГОСТ 31 0.4-81
ГОСТ 31 0.5-88
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
ГОСТ 51 80-84
ГОСТ 31 0.6-85
ГОСТ 3344-83
ГОСТ 4333-87
ГОСТ 5686-94
ГОСТ 61 39-2003
ГОСТ 66 17-76
ГОСТ 6666-81
ГОСТ 7473-94
ГОСТ 8267-93
Цементы. Общие технические условия
Грунты. Полевые испытания. Общие положения
Мастики кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия
Цементы. Методы испытаний. Общие положения
Цементы. Методы определение тонкости помола
Цементы. Методы определения нормальной густоты, сроков схватывания и равномерности
изменения объема
Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и сжатии
Цементы. Метод определения тепловыделения
Цементы. Метод определения водоотделения
Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия
Нефтепродукты. Методы определения температур вспышки и воспламенения в открытом тигле
Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик
Грунты. Методы полевых испытаний сваями
Песок для испытаний цемента. Технические условия
Битумы нефтяные строительные. Технические условия
Камни бортовые из горных пород. Технические условия
Смеси бетонные. Технические условия
Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия
119.
ГОСТ 8269.0-97
120.
ГОСТ 8269. 1-97
121.
122.
123.
124.
125.
ГОСТ 8735-88
ГОСТ 91 28-97
ГОСТ 969-91
Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для
строительных работ. Методы физико-механических испытаний
Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для
строительных работ. Методы химического анализа
Песок для строительных работ. Методы испытаний
Песок для строительных работ. Технические условия
Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия
Портландцементы белые. Технические условия
Цементы глиноземистые и высокоглиноземистые. Технические условия
126.
ГОСТ 9757-90
Гравий, щебень и песок искусственные пористые. Технические условия
127.
ГОСТ 8736-93
ГОСТ 965-89
ГОСТ Р 50597-93
Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому
по условиям обеспечения безопасности дорожного движения
128.
ГОСТ 12.0.003-74
129.
ГОСТ 12. 1.004-91
Система стандартов безопасности труда. Опасные и вредные производственные факторы.
Классификация
Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования
130.
ГОСТ 12.1.010-76
Система стандартов безопасности труда. Взрывобезопасность. Общие требования
131.
132
ГОСТ 12.2.011-2003
ГОСТ 17.0.0.01-76
Аукционная документация
Система стандартов безопасности труда. Машины строительные, дорожные и землеройные.
Общие требования безопасности
Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных
ресурсов. Основные положения
32
Открытый аукцион на право заключения государственного контракта на осуществление функций генерального
подрядчика по капитальному ремонту автомобильной дороги Лисьи Горы-Анцифарово-Михайловское в
Лихославльском районе Тверской области
Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения
133
ГОСТ 17. 1.1. 01 –77
134
ГОСТ 17.2.1.01-76
Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу
ГОСТ 17.4.3.02-85
Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве
земляных работ
136
ГОСТ 17.4.2.01-81
Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния
137
138
ГОСТ 17.5.1. 02-85
Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации
Охрана природы. Рекультивация земель. Общие требования к землеванию
139
ГОСТ 17.6.1. 01 –83
Охрана природы. Охрана и защита лесов. Термины и определения
140
141
142
ГОСТ 17.8.1. 01 –86
Охрана природы. Ландшафты. Термины и определения
Система проектной документации для строительства. Общие положения
Государственная система обеспечения единства измерений. Методики выполнения измерений
135
143
144
145
ГОСТ 17.5.3.05-84
ГОСТ 21. 001 –93
ГОСТ Р 8.563-96
ГОСТ Р 8.568-97
ГОСТ Р 12.1. 052-97
ГОСТ Р 8.000-2000
Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного
оборудования. Основные положения
Система стандартов безопасности труда. Паспорт безопасности вещества (материала).
Основные положения
Государственная система обеспечения единства измерений. Основные положения
Системы управления окружающей средой. Требования и руководство по применению
146
ГОСТ Р ИСО 1400198
147
ГОСТ РИСО 90012001
Системы менеджмента качества. Требования
148
ГОСТ Р ИСО/МЭК
17025-2006
Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
СНиП 2.02.01-83*
Основания зданий и сооружений
Свайные фундаменты.
Строительная климатология.
Организация строительного производства.
Геодезические работы в строительстве.
Земляные сооружения, основания и фундаменты.
Автомобильные дороги.
Автомобильные дороги.
Мосты и трубы.
Тоннели железнодорожные и автодорожные.
Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве.
Инструкция по устройству покрытий и оснований из щебеночных, гравийных и песчаных материалов, обработанных органическими вяжущими.
161
162
163
ВСН 139-80
ВСН 14-95
164
165
166
167
168
СНиП 2.02.03-85
СНиП 23-01-99
СНиП 3.01.01-85*
СНиП 3.01.03-84
СНиП 3.02.01-87
СНиП 3.06.03-85
СНиП 2.05.02-85
СНиП 3.06.04-91
СНиП 32-04-97
СНиП III-4-80*
ВСН 123-77
ВСН 140-68
Инструкция по строительству цементобетонных покрытий автомобильных дорог.
Инструкция по строительству дорожных асфальтобетонных покрытий.
Технические указания по устройству покрытий и оснований из грунтов, укрепленных
битумными эмульсиями.
ВСН 164-69
Технические указания по устройству дорожных оснований из обломочных материалов,
укрепленных цементом.
ВСН 165-85
Устройство свайных фундаментов мостов (из буровых свай).
ВСН 166-70
Технические указания по возведению земляного полотна автомобильных дорог из
переувлажненных грунтов.
ВСН 19-89
Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог.
ВСН 37-84
Аукционная документация
Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ.
33
Открытый аукцион на право заключения государственного контракта на осуществление функций генерального
подрядчика по капитальному ремонту автомобильной дороги Лисьи Горы-Анцифарово-Михайловское в
Лихославльском районе Тверской области
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
ВСН 5-81
Технические указания по укреплению обочин автомобильных дорог.
Инструкция по разбивочным работам при строительстве, реконструкции и капитальном
ремонте автомобильных дорог и искусственных сооружений.
ВСН 55-69
Инструкция по определению требуемой плотности и контролю за уплотнением земляного
полотна автомобильных дорог.
ОС – 358-Р
Руководство по применению поверхностно-активных веществ при устройстве
асфальтобетонных покрытий.
ВСН 39-79
ВСН 7-89
ВСН83-92
Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий.
Технические указания по применению бетонов и цементно-песчаных растворов, твердеющих
на морозе, при строительстве искусственных сооружений
ВСН32-81
Инструкция по устройству гидроизоляции конструкции мостов и труб на железных,
автомобильных и городских дорогах
ВСН86-83
Инструкция по проектированию и установке полимерных опорных частей мостов
СП 50-102-2003
СП 11-104-97
Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование и устройство свайных
фундаментов
Инженерно-геодезическим изысканиям для строительства.
Методические документы
1. Альбомы типовых конструкций земляного полотна
2. Альбом типовых решений автомобильных дорог, включая мосты и водопроводные трубы (в
РСФСР)
нечерноземной зоне
3. Классификация работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог регионального и
межмуниципального значения Тверской области и искусственных сооружений на них, утв.приказом Минтранса России от
12.11.2007г. № 160.
4. Методические рекомендации по применению нетканых синтетических материалов при строительстве автомобильных
дорог на слабых основаниях.
5. Методические рекомендации по применению временной пригрузки взамен выторфовывания при сооружении
земляного полотна на торфяных болотах
6. Методические рекомендации по расчету и технологии сооружения вертикальных песчаных дрен и песчаных свай при
строительстве земляного полотна на слабых грунтах
7. Методические рекомендации по технологии переработки и складирования каменных на материалов на притрассовых
карьерах и производственных предприятиях дорожного строительства с учетом приготовления многокомпонентных
смесей.
8. Методические рекомендации по строительству асфальтобетонных покрытий с применением дробленой резины.
9. Методические рекомендации по рекультивации земель, нарушаемых при транспортном строительстве.
10. Положение о лабораториях организаций, предприятий, производственных подразделений Минавтодора РСФСР.
11. Пособие по определению продолжительности строительства.
12. Пособие по строительству покрытий и оснований автомобильных дорог из грунтов укрепленных вяжущими
материалами.
13. Пособие по организации скоростного строительства автомобильных дорог.
14. Пособие по приготовлению и применению битумных дорожных эмульсий.
15. Регламенты улучшения свойств известнякового щебня с приведением гидрофобизаторов, активаторов и
стабилизаторов (7 документов).
16. Регламенты приготовления минерального порошка, битума, асфальтобетонных смесей различных составов (6 док).
17. Регламенты приготовления холодных асфальтобетонных смесей (3 док).
18. Рекомендации по применению различных ПАВ в битумах и асфальтобетоне (12 док).
19. Рекомендации по активации минеральных материалов (4 док).
20. Рекомендации по приготовлению ПБВ, БПВ и БКВ (3 док).
21. Рекомендации по получению и применению ВОМС.
Аукционная документация
34
Открытый аукцион на право заключения государственного контракта на осуществление функций генерального
подрядчика по капитальному ремонту автомобильной дороги Лисьи Горы-Анцифарово-Михайловское в
Лихославльском районе Тверской области
22. Рекомендации по строительству шероховатых покрытий (4 док ).
23. Рекомендации по улучшению физико-механических свойств известнякового щебня путем его обработки составами
на основе кремнийорганических соединений (КОС) в процессе строительства дорожных одежд.
24. Рекомендации по применению асфальтобетонов на основе разнопрочных каменных материалов.
25. Рекомендации по ремонту дорожных покрытий с обратной пропиткой битумом.
26. Руководство по подбору и применению материалов нерудных, материалов и грунтов, обработанных неорганическими
вяжущими для дорожного строительства.
27. Руководство по строительству сборных и железобетонных малых и средних мостов.
28. Руководство по обогащению отсевов дробления и разнопрочных каменных материалов.
29. Технологические карты на строительство элементов автомобильных дорог (43 карты).
30. Технологические карты на приготовление дорожно-строительных смесей (7 карт).
31. Типовые проектные решения дорожной одежды автомобильных дорог общего пользования.
32. Технические спецификации на виды работ при строительстве, реконструкции и ремонте автомобильных дорог и
искусственных сооружений на них, утв. Распоряжение (предписание)м «Росавтодора» от 23.10.2000г. № 177-р.
ЗАКАЗЧИК:
Аукционная документация
ПОДРЯДЧИК:
35
Открытый аукцион на право заключения государственного контракта на осуществление функций генерального
подрядчика по капитальному ремонту автомобильной дороги Лисьи Горы-Анцифарово-Михайловское в
Лихославльском районе Тверской области
ЗАКАЗ НА РАБОТЫ
на осуществление функций генерального подрядчика по капитальному
ремонту автомобильной дороги Лисьи Горы-Анцифарово-Михайловское в
Лихославльском районе Тверской области
1. Вводная часть.
Победитель аукциона обязуется:
а) заключить государственный контракт с ГУ «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской
области» на осуществление функций генерального подрядчика по капитальному ремонту автомобильной
дороги Лисьи Горы-Анцифарово-Михайловское в Лихославльском районе Тверской области;
б) надлежащим образом оформить документы, подтверждающие проведение работ.
ГУ «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» обязуется
своевременно производить расчеты за выполненные работы.
2. Наименование объекта. Срок оказания услуг.
№ Наименовани
Начальная
е объекта
(максимальная)
цена, рублей
1
Осуществлени
е функций
генерального
подрядчика по
капитальному
ремонту
автомобильно
й дороги
Лисьи ГорыАнцифаровоМихайловское
на участке км
21+500 – км
28+300 в
Лихославльск
ом районе
Тверской
области
173 870 802
Срок
выполнения
работ
Годовое задание, руб.
2010
371 973
2011
25 000 000
Источники
финансирования
2012
148 498 829
31 октября 2012 г.
Областной
бюджет
Тверской
области
Проектно-сметная документация прикреплена к документации об аукционе (Приложение к
документации об аукционе № 1)
3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на осуществление функций генерального подрядчика по капитальному ремонту автомобильной дороги
Лисьи Горы-Анцифарово-Михайловское в Лихославльском районе Тверской области.
1.Требования к качеству, техническим характеристикам работ, требования к результатам
работ и иные показатели соответствия выполняемых работ потребностям государственного
заказчика.
1.1 Существующая дорога
1.1.1 Гидрогеологические условия.
Грунтовые воды в процессе бурения вскрыты на глубине 2.0 м. Воды имеют спорадическое
распространение. Местность по характеру увлажнения относится к I типу (СНиП 2.05.02-85* С.47).По
обочинам дороги имеются канавы дренажного стока, также на протяжении трассы, от д. Гайново до
д.Парфеново, проложены семь водоотводных ж/б труб, (ПК0+82, ПК5+55, ПК13+20, ПК16+39,
Аукционная документация
36
Открытый аукцион на право заключения государственного контракта на осуществление функций генерального
подрядчика по капитальному ремонту автомобильной дороги Лисьи Горы-Анцифарово-Михайловское в
Лихославльском районе Тверской области
ПК17+53, ПК18+68, ПК22+15, ПК58+96). В периоды выпадения большого количества осадков, по
наблюдению местных жителей, застой воды не наблюдается.
По совокупности факторов обследуемый участок отнесён к II категории сложности Протяжённость
участка 6800 м. Трасса автодороги проходит по существующей дороге.
Покрытие дороги на всём протяжении в неудовлетворительном состоянии. Асфальтобетонное
покрытие отсутствует на протяжении всей трассы. На участке д. Гайново – Парфеново покрытие
отсыпано гравийно-песчаной смесью средней мощностью 0.15 м.
Земляное полотно отсыпано пылеватой и песчанистой супесью, и частично песком крупным и
средней крупности.
Естественное основание сложено супесями пылеватыми и песчаными твердой и пластичной
консистенции, а также легкими песчанистыми суглинками твердой, полутвердой и тугопластичной
консистенций.
Крупный и средний песок, выявленный в конструктиве дороги, в случае необходимости частично
может быть использован при капитальном ремонте дороги.
Супесчаные пылеватые грунты характеризуются преобладанием пылеватых частиц. В сухом
состоянии они сильно пылят, при увлажнении быстро размокают и переходят в плывунное состояние. В
них относительно быстро и на большую высоту (до3 м) поднимается капиллярная вода, что в ряде
случаев способствует образованию пучин на дорогах. Эти грунты обладают малой пластичностью и
плохой водопроницаемости. Для отсыпки дорожных насыпей земляного полотна такие грунты
неблагоприятны.
Суглинистые легкие грунты отличаются связностью и незначительной водопроницаемостью.
Пластичность, липкость, набухание и капиллярные свойства проявляются в заметной степени, особенно с
увеличением количества глинистых частиц.
1.1.2 . Геометрические характеристики автодороги.
Автомобильная дорога Лисьи Горы – Анцифарово - Михайловское относится к территориальным
дорогам II класса. Проходит в северной части Тверской области. Существующая дорога отнесена к IV
технической категории. Общее протяжение дороги 45км. В 2009г до д.Гайново было положено
асфальтобетонное покрытие. На остальном протяжении покрытие из песчано-гравийной смеси.
Автодорога связывает 5 центральных усадьб и дает выход к районному центру г.Лихославль, который
является основным грузообразующим и грузопоглощающим узлом местного уровня.
По своим техническим параметрам автодорога на данном участке не обеспечивает безопасный
пропуск современных транспортных средств, ограничивает скорость движения, а в сухое время года
сильно пылит. В период весенней распутицы дорога становится трудно проезжаемой, автобусное
движение в это время приостанавливается.
Участок автодороги, подлежащий ремонту, в основном проходит вне населенных пунктов, в
конце автодорога проходит по окраине д.Парфеново.
На дороге действует 1 пригородный автобусный маршрут.
Участок автодороги, подлежащий ремонту, проложен в Лихославльском районе Тверской области
и проходит по территории СПК «Анцифаровский», СПК «Новый Мир», Сосновицкого сельского
поселения и Становского сельского поселения. Существующая полоса отвода – 22м.
Максимальный продольный уклон 22 ‰.
1.1.3. Состояние земляного полотна и дорожной одежды.
Ширина существующего земляного полотна 10м. Земляное полотно возведено как из привозных
грунтов, так и из грунтов притрассовых резервов.
Насыпь высотой от 0 до 1.5м, над искусственными сооружениями до 1,88м. Крутизна откосов
земляного полотна в основном 1:1.5. На участке от ПК61+40 до ПК65+60 автодорога проходит в «нулях»
и на этом участке она снегозаносима.
Существующая дорожная одежда представлена покрытием из гравийно-песчаной смеси
серповидного профиля толщиной от 0.1 до 0.2м. Подробно геологическое строение по участкам
приведено в п. 1.4. настоящей записки.
На автодороге имеются пучинистые участки (КМ24+400-КМ24+600; КМ24+980-КМ25+300;
КМ25+400-КМ25+500; КМ27+260-КМ27+500; КМ27+600-КМ28+000).
1.1.4. Искусственные сооружения.
Аукционная документация
37
Открытый аукцион на право заключения государственного контракта на осуществление функций генерального
подрядчика по капитальному ремонту автомобильной дороги Лисьи Горы-Анцифарово-Михайловское в
Лихославльском районе Тверской области
Искусственные сооружения на автодороге представлены круглыми железобетонными трубами
диаметром 0.8м - 6 шт, диаметром 0,6м – 1 шт. Все трубы находятся в неудовлетворительном состоянии
(кольца сдвинуты, стыки не заделаны, наблюдается просадка звеньев, оголовки на трубах отсутствуют).
1.1.5. Пересечения и примыкания.
На ремонтируемом участке автодороги
5 примыканий и 4 пересечения в одном уровне.
Движение по примыканиям и пересечениям небольшое. Съездами на поля пользуются только во время
сезонных сельскохозяйственных работ.
На 3 съездах покрытие из песчано-гравийной смеси, остальные съезды всех пересечениях и
примыканиях покрытие из песчано-гравийной смеси. Радиусы закруглений не соответствуют СНиП
2.05.02-85*. Существующие железобетонные трубы d=0.5-0.6м – 3шт находятся в неудовлетворительном
состоянии (заилены, оголовки отсутствуют). Кроме того трубы расположены в непосредственной
близости от основной дороги и поэтому подлежат разборке.
1.1.6. Автобусные остановки.
На ремонтируемом участке автодороги 1 автобусная остановка у съезда в д.Парфеново.
Автопавильон
металлический находится в неудовлетворительном состоянии (стенки и крыша
автопавильона проржавели и прогнуты) и подлежит разборке. Автобусная остановка не обустроена,
посадочные площадки и полосы отгона отсутствуют.
1.1.7. Инженерное обустройство автодороги.
На автодороге 1 дорожный знак. Существующий дорожный знак поврежден (проржавел, краска
облупилась). Отдельные знаки отсутствуют. Стойки знака не соответствуют ГОСТ Р 52290-2004.
Сигнальные столбики у труб отсутствуют.
1.1.8. Интенсивность движения.
Сведения об интенсивности движения и составе потока по участку автодороги получены в ГУ
«Дирекция ТДФ». Интенсивность движения на 1января 2010 год – 310авт/сут.
Проектируемая интенсивность движения по автодороге:
2010г.- 310 авт./сутки
2020г.- 418 авт./сутки
2030г.- 560 авт./сутки
2. Проектные решения.
2.1.Технические нормативы.
В соответствии с «Технико-экономическим обоснованием развития дорожной сети
административных районов Тверской области» и интенсивностью движения 560авт/сутки на 2030 год
автодорога отнесена к IY технической категории. Автодорога относится к территориальным дорогам 2
класса.
№№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
Наименование
Расчетная скорость движения
Ширина земляного полотна
Ширина проезжей части
Ширина обочин
Наименьшая
ширина
укрепленной
полосы обочины по типу основной
дороги
Максимальный продольный уклон
Минимальные радиусы кривых:
-в плане
- в населенных пунктах
-в продольном профиле:
-выпуклых
-вогнутых
Аукционная документация
Ед.
изм.
км/час
м
м
м
По СНиП
2.05.02-85*
(2.07.01-89*)
80
10
6
2
Принято в проекте
80
10
6
2
м
0.5
0.5
‰
60
25
м
м
300
150
м
м
5000
2000
5162
5257
38
Открытый аукцион на право заключения государственного контракта на осуществление функций генерального
подрядчика по капитальному ремонту автомобильной дороги Лисьи Горы-Анцифарово-Михайловское в
Лихославльском районе Тверской области
8
9
Расчетные нагрузки
сооружений
Тип дорожной одежды
искусственных
АК-14; НК-100
Облегченный с асфальтобетонным
покрытием
АК-10
Расчетные нагрузки на дорожную
одежду
Минимальные радиусы закругления в плане приняты 150м для проложения трассы в полосе отвода
существующей дороги в соответствии п.4.1 и табл. 10 СНиП 2.05.02-85*.
10
2.2.План трассы.
Начало трассы ПК0+00 принято на оси предыдущего участка существующей автодороги на
границе асфальтобетонного покрытия и соответствует КМ21+500 существующей автодороги. Конец
трассы ПК68+000 принят на оси существующей дороги за д.Парфеново.) в соответствии с заданием и
соответствует КМ28+300 существующей автодороги. Протяжение трассы 6.8км.
Для проложения трассы назначено 16 углов поворота. Углы поворота назначены для проложения
трассы по существующей автодороге. Минимальный радиус угла поворота принят 150м. Увеличение
радиуса невозможно, т.к. это приведет к дополнительному занятию земель, которые находятся в частной
собственности.
Для повышения устойчивости автомобиля при движении по кривым с радиусом закругления
менее 2100м предусмотрено устройство виражей и переходных кривых.
В плановом отношении элементы плана трассы на местности закреплены стандартными столбами
или «привязаны» к местным предметам постоянного типа.
2.3. Продольный профиль.
Продольный профиль принят в соответствии с нормами СНиП2.05.02-85*. Проектные и рабочие
отметки даны по оси автодороги.
Продольный профиль выполняется с учетом высоты существующего земляного полотна,
возвышения покрытия над поверхностью земли на участках с необеспеченным поверхностным стоком, с
учетом снегонезаносимости автодороги и в соответствии с нормами СНиП 2.05.02-85* п.п.6.10, 6.14.
Проектная линия продольного профиля представлена в виде последовательности гладкосопрягаемых
квадратичных парабол с включением отрезков прямых. Минимальные радиусы выпуклых кривых 5162м,
вогнутых кривых 5257м. Максимальный продольный уклон 25‰.
В высотном отношении трасса закреплена временными реперами. Местоположение и отметки
реперов даны в ведомости реперов и на чертеже «Продольный профиль». Система высот - Балтийская.
-
2.4. Подготовка территории строительства.
Предусматриваются следующие подготовительные работы:
восстановление трассы;
расчистка полосы отвода от древесно-кустарниковой растительности;
разборка железобетонных труб;
демонтаж металлического автопавильона;
разборка деформированных и не соответствующих ГОСТу дорожных знаков;
2.5. Полоса отвода.
Существующая автодорога имеет полосу отвода 22м. Участок, подлежащий ремонту, полностью
размещается в существующей полосе отвода. Дополнительного отвода земель не требуется.
2.6.Земляное полотно.
Поперечные профили земляного полотна запроектированы в соответствии со СНиП 2.05.02-85* и
типовыми проектными решениями 503-0-48.87 «Земляное полотно автомобильных дорог общего
пользования». Привязка поперечных профилей представлена на чертежах «Продольный профиль» и
«Поперечные профили земляного полотна».
Ширина земляного полотна принята 10м. Крутизна откосов насыпи при высоте насыпи менее
2.0м принята 1:3, при высоте насыпи более 2,0м с условием установки сигнальных столбиков и
барьерного ограждения крутизна откосов – 1:1.5. Поперечный уклон нижней части земляного полотна
принят 30‰.
Аукционная документация
39
Открытый аукцион на право заключения государственного контракта на осуществление функций генерального
подрядчика по капитальному ремонту автомобильной дороги Лисьи Горы-Анцифарово-Михайловское в
Лихославльском районе Тверской области
Для исключения возможности сползания присыпаемого грунта с откосов существующего
земляного полотна производится съем растительного слоя с откосов существующей насыпи и послойное
уплотнение. Растительный грунт снимается с откосов существующего земляного полотна толщиной
0,20м, а из-под подошвы насыпи толщиной 0,30м. Снятый растительный грунт должен быть сложен в
валы вдоль границ дорожной полосы. Часть растительного грунта должна использоваться на плакировку
откосов и обочин. Оставшийся растительный грунт разравнивается бульдозером.
Для предотвращения пучинообразования на участках от км24+400 до км24+600, от км24+980 до
км25+300, от км25+400 до км25+500, от км27+260 до км27+500, от км27+600 до км28+000 проектом
предусмотрена замена пучинистого грунта песчаным грунтом
с Кф > 1м/сут.
Земляное полотно отсыпается из привозного песчаного грунта, а также из грунта от разборки
существующего земляного полотна. Оставшийся грунт от разборки существующего земляного полотна,
грунт из кюветов и пучинистый грунт вывозится автосамосвалами до 15км в выработанный карьер.
На участках высокого стояния грунтовых вод (вдоль болота) и на пучинистых участках ПК16+00ПК19+00, ПК29+00-ПК31+00, ПК34+80-ПК38+00, ПК39+00-ПК40+00, ПК57+60-ПК60+00, ПК61+00ПК65+00 предусмотрена раскладка синтетического материала «Дорнит» (или эквивалент) по низу
подстилающего слоя. Рулоны синтетического нетканого материала раскладываются с перекрытием
полотен на 20см, не допуская при этом отклонений. После раскладки синтетический материал закрепляют
П-образными скобами длиной 20см с загнутыми краями на 15см из проволоки диаметром 4мм. Скобы
забивают через каждые 1.5м.
Отсыпка грунта предусмотрена слоями с последующим уплотнением слоев 18 проходами катка на
пневмошинах весом 25т. Коэффициент уплотнения грунтов, используемых в насыпь, принят 0,98 от
стандартного, коэффициент переуплотнения -1.1. Оплачиваемый объем земляных работ с учетом потерь
при транспортировке составляет 89225 м3.
Продольный водоотвод осуществляется кюветами трапецеидальной формы с уклоном по дну не
менее 3‰. При продольных уклонах более 10‰ в песчаных грунтах откосы кюветов укрепляются
засевом трав, дно – щебнем. Площадь укрепления кюветов засевом трав составляет - 2823м2, щебнем 132м2. Откосы земляного полотна
укрепляются засевом трав с плакировкой. Площадь укрепления
откосов земляного полотна засевом трав составляет 65683м2.
2.7. Дорожная одежда.
Конструкция дорожной одежды разработана облегченного типа с асфальтобетонным покрытием в
соответствии с требованиями СНиП 2.05.02-85* на 10-летнюю перспективу с учетом состава движения и
прироста интенсивности движения 3 % в год.
В соответствии с п.6.14 СНиП 2.05.02-85* рабочий слой на глубину 1.0м должен состоять из
непучинистых грунтов.
Предусматривается следующая конструкция дорожной одежды - двухслойное покрытие из
асфальтобетона: верхний слой из мелкозернистой плотной асфальтобетонной смеси типа «Б» марки II по
ГОСТ 9128-97 толщиной 0,05м; нижний слой из крупнозернистой пористой асфальтобетонной смеси
марки II по ГОСТ 9128-97 толщиной 0.06м на основании из фракционированного щебня по ГОСТ 8267-93
(марка щебня 1200), устраиваемого по способу заклинки, толщиной 0,27м на подстилающем слое из
песка мелкого по ГОСТ 8736-93 (Кф≥1 м/сутки) толщиной 0,65 м. Общий модуль упругости – 295 МПа.
Толщина подстилающего слоя принята по расчету на осушение
Площадь дорожной одежды – 48517 м2.
Требуемый расчетный модуль упругости Етр. =197МПа.
Ширина проезжей части - 6,0 м, ширина укрепленной краевой полосы обочины, устраиваемой по
типу конструкции дорожной одежды основной дороги, - 0.5м с каждой стороны. Поперечный профиль
проезжей части - двухскатный. Поперечный уклон проезжей части и укрепленной полосы обочин - 20‰,
обочин - 40‰. Уклон проезжей части на виражах 30-40‰.
Укрепление обочин предусматривается на ширину 0.5м по типу главной дороги, на ширину1.0м
песчано-гравийной смесью толщиной 0.15м. Прибровочная полоса шириной 0.5м укрепляется засевом
трав с плакировкой. Площадь укрепления обочин песчано-гравийной смесью - 12566м2, засевом трав –
6645м2.
2.8. Искусственные сооружения.
Искусственные сооружения предусматриваются постоянные капитального типа и рассчитаны на
нагрузки АК-14 и НК-100 в соответствии СНиП 2.05.02-85*, СНиП 2.05.03-84*, СНиП 2.О1.14-83,
типовыми проектными решениями серии 3.501.1.144 «Трубы водопропускные круглые железобетонные
Аукционная документация
40
Открытый аукцион на право заключения государственного контракта на осуществление функций генерального
подрядчика по капитальному ремонту автомобильной дороги Лисьи Горы-Анцифарово-Михайловское в
Лихославльском районе Тверской области
сборные для железных и автомобильных дорог» и серии 3.501-0-46 «Укрепление русел и откосов
насыпей у водопропускных труб».
Отверстия труб рассчитаны на пропуск максимального расхода талых вод при вероятности
превышения максимального расхода 3%.
На данном участке проектом предусмотрена замена существующих труб на новые круглые
железобетонные трубы диаметром 1,0м – 6шт.
Проектом предусмотрены объемы работ по укреплению откосов и русел блоками П-1.
По грунтово-геологическим условиям трубы приняты фундаментные. Фундаменты выполнены из
сборного железобетона. Естественный слабый грунт из-под оголовков на глубину промерзания с запасом
0,25м заменяется песчано-щебеночной смесью.
Гидроизоляция труб выполняется из двух слоев битумной мастики по грунтовке из битума. На
всех трубах предусмотрена прочистка русел.
2.9. Пересечения и примыкания.
На данном участке предусмотрено устройство 4 пересечений и 5 примыканий в одном уровне.
Местоположение пересечений и примыканий согласовано с землепользователями.
Пересечения и примыкания выполнены в соответствии с типовым проектом 503-0-51.89
«Пересечения и примыкания автомобильных дорог в одном уровне».
Пересечения и примыкания приняты с шириной земляного полотна 8,0м и шириной проезжей
части 4,5м. Длина съездов принята в основном 20м, в д.Парфеново – 50м.
Конструкция дорожной одежды на пересечениях и примыканиях принята следующая:
однослойное покрытие из мелкозернистой плотной асфальтобетонной смеси типа «Б» марки II толщиной
0,05м на основании из фракционированного щебня (М 1200) устраиваемого по способу заклинки
толщиной 0,15м. Радиусы закруглений в основном приняты 15м. Радиусы закруглений указаны на
чертеже «План дороги М1:1000» 98-ТИП –ТКР.1-ПТ-1.
Для обеспечения продольного водоотвода предусмотрено устройство круглых железобетонных
труб диаметром 0,5м – 13 шт.
На примыканиях предусмотрена установка 2 дорожных знаков на металлических стойках.
2.10. Автотранспортная служба.
Предусматривается устройство 1 автобусной остановки. Автобусная остановка назначена по
согласованию с Департаментом транспорта и связи Тверской области.
Автобусная остановка предусмотрена с «заездными карманами» (полосами отгона) по типовому
проекту 503-0-47.86 и ОСТ 218.1002-2003 «Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие
технические требования». Покрытие на полосах отгона и остановочных площадках для автобусов по типу
главной дороги. На посадочных площадках и тротуарах предусмотрено покрытие из песчаной
асфальтобетонной смеси типа «Д» марки III толщиной 0,04м на основании из щебня (М800) толщиной
0,12м.
Автопавильон принят металлический полуоткрытого типа на 10 человек. Автопавильон
устанавливается на посадочной площадке с левой стороны автодороги.
2.11. Обустройство дороги.
Организация и безопасность движения.
Для обеспечения безопасности движения по автодороге предусмотрены следующие необходимые
мероприятия:
- установка дорожных знаков по ГОСТ Р 52289-2004, типоразмер знаков - II в соответствии с
ГОСТ Р52290-2004;
-маркировка проезжей части термопластиком в соответствии с ГОСТ Р 51256-99.
-установка сигнальных столбиков на кривых в плане и на подходах к ним при высоте насыпи
более 1.0м и у железобетонных труб. Всего 190 шт. Конструкция сигнальных столбиков должна
соответствовать требованиям ГОСТ Р 50970-96;
-установка металлического одностороннего ограждения 11.ДО—3.0-190/1,5 при высоте насыпи
более 2.5 м. Протяжение ограждений 144м. Ограждения приняты в зависимости от дорожных условий. В
соответствии с группой дорожных условий принят уровень удерживающей способности ограждения У2.
Основные параметры ограждений должны соответствовать требованиям проектной документации.
Всего по автодороге предусмотрена установка 29 дорожных знаков, в том числе на пересечениях
и примыканиях 2 знака.
Дорожная разметка горизонтальная и вертикальная выполняется термопластом.
Аукционная документация
41
Открытый аукцион на право заключения государственного контракта на осуществление функций генерального
подрядчика по капитальному ремонту автомобильной дороги Лисьи Горы-Анцифарово-Михайловское в
Лихославльском районе Тверской области
Для обеспечения безопасности пешеходов предусмотрено устройство пешеходной дорожки от
посадочной площадки автобусной остановки до съезда в д.Парфеново - 95п.м.
Покрытие пешеходной дорожки принято из песчаной асфальтобетонной смеси типа «Д» марки III
толщиной 0,04м на основании из щебня (М800) толщиной 0,12м.
На период ремонта участка автодороги организации, ведущей работы, необходимо предусмотреть
ограждение мест производства работ и расстановку дорожных знаков в соответствии с инструкцией ВСН
37-84.
Расстановка дорожных знаков на месте производства работ выполняется подрядчиком и
согласовывается с ГИБДД.
3. Охрана труда и техника безопасности.
При производстве работ необходимо соблюдать законодательство о труде, правила и нормы
охраны труда и техники безопасности, установленные Госстроем России, СНиП III-4-80* «Техника
безопасности в строительстве» и других нормативных документов по технике безопасности и
производственной санитарии».
Ведомость объемов и стоимости работ по капитальному ремонту автомобильной дороги общего
пользования Лисьи Горы -Анцифарово-Михайловское на участке от км 21+500 до км 28+300 в
Лихославльском районе
№
п/п
Код
позиции
оплаты
Позиция оплаты
1
1
2
Единичн.
расценка
Общая
стоимость
Един.
измерения
Объем
работ
с накл. и
план.
с накл. и
план.
3
4
5
6
км
6,8
24125,88
186549
штука
2848
62,46
202283
пм
93
1184,62
125275
Глава1.Подготовка территории
строительства
1
2
3
Восстановление трассы
Рубка деревьев и корчевка пней с погрузкой в
автосамосвалы и транспортировкой до 25км
Разборка существующих искусственных
сооружений труб
4
Удаление знаков (со стойками)
штука
1
501,63
570
5
Демонтаж металлического автопавильона
штука
1
4950,29
5629
Итого по гл 1
520307
Глава 2. Основные объекты строительства
Земляное полотно
6
Подготовка основания
кв.метр
80805
0,87
80187
7
Насыпи при требуемой плотности
куб.метр
36689
321,34
13406190
8
Планировка поверхности слоев
кв.метр
177830
4,26
861856
9
Разработка выемки бульдозером
куб.метр
14407
53,81
881482
10
Разработка выемки бульдозером с погрузкой
экскаватором и транспортировкой до 25км
куб.метр
13288
159,35
2407694
11
Выборка пучинистого грунта
куб.метр
8185
143,28
1333572
12
Нарезка боковых канав механизированным
способом
куб.метр
495
260,30
146515
Укладка геосинтетического материала "Дорнит"
кв.метр
25740
37,93
1110204
13
Итого
20227699
Укрепительные работы
Аукционная документация
42
Открытый аукцион на право заключения государственного контракта на осуществление функций генерального
подрядчика по капитальному ремонту автомобильной дороги Лисьи Горы-Анцифарово-Михайловское в
Лихославльском районе Тверской области
14
Укрепление откосов посевом трав с надвижкой
растительного грунта
кв.метр
65683
23,58
1761395
15
Укрепление откосов посевом трав
кв.метр
2823
22,83
73274
16
Укрепление дна кюветов щебнем
куб.метр
132
1155,88
173496
Итого:
2008166
Дорожная одежда
17
18
19
20
21
Устройство песчаного подстилающего слоя
(работа на одной половине)
куб.метр
65960
525,75
39433025
Двухслойное основание из щебня М1200
толщиной 27см (работа на одной половине)
кв.метр
55198
496,56
31167237
Нижний слой покрытия из горячей пористой
крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки
II толщ.6см с розливом битума в кол-ве 0,5л/м2
(работа на одной половине)
кв.метр
48517
368,66
20338728
Верхний слой покрытия из горячей плотной
мелкозернистой асфальтобетонной смеси марки II
тип "Б" толщ.5см с розливом битума в кол-ве
0,2л/м2 (работа на одной половине)
кв.метр
48517
346,53
19117811
Устройство выравнивающего слоя из щебня из
щебня сопряжение (работа на одной половине)
куб.метр
40
1764,49
80257
Итого:
110137058
Укрепление обочин
22
23
0
Укрепление обочин посевом трав перевозка
растительного грунта до 2км
кв.метр
6645
29,92
226069
Укрепление обочин ПГС слоем 15 см
кв.метр
12566
107,39
1534421
Итого:
1760490
Устройство круглой ж.б. трубы диам.1,0м
0
24
Земляные работы
куб.метр
714,2
135,06
109681
25
Устройство оголовков для труб
куб.метр
50,4
20577,40
1179295
26
Монтаж водопропускных труб диам.1,0м
пог.м
72
13757,47
1126348
27
Укрепление у оголовков монолитным бетоном
кв.метр
342,36
1648,84
641893
Итого:
3057218
Примыкания
Земляное полотно
28
Подготовка основания
куб.метр
900
1,69
1731
29
Насыпи при требуемой плотности
куб.метр
917
321,36
335093
30
Планировка поверхности слоев
кв.метр
1200
4,26
5816
31
32
33
Дорожная одежда
Устройство песчаного подстилающего слоя
(работа на одной половине)
Устройство основания из щебня М-1200
толщиной 15см (работа на одной половине)
Покрытие из горячей плотной мелкозернистой
асфальтобетонной смеси марки II тип "Б"
толщ.5см с розливом битума в кол-ве 0,8л/м2
(работа на одной половине)
Аукционная документация
0
куб.метр
340
490,33
189568
куб.метр
1088
256,45
317279
кв.метр
1045
354,33
421037
43
Открытый аукцион на право заключения государственного контракта на осуществление функций генерального
подрядчика по капитальному ремонту автомобильной дороги Лисьи Горы-Анцифарово-Михайловское в
Лихославльском районе Тверской области
34
Укрепление обочин ПГС слоем 15 см (работа на
одной половине)
кв.метр
202
101,86
23396
35
Укрепление обочин посевом трав
кв.метр
72
23,56
1929
36
Укрепление торцов съездов щебнем
куб.метр
12,5
1155,89
16430
куб.метр
6,4
19691,03
143301
пог.м
50
3260,16
185358
Устройство ж.б. труб диам.0,5м
37
Устройство оголовков для труб
38
Монтаж водопропускных труб диам.0,5м
Итого:
1640937
Пересечения
Земляное полотно
39
Подготовка основания
кв.метр
506
4,36
2511
40
Насыпи при требуемой плотности
куб.метр
1050
321,32
383640
41
Планировка поверхности слоев
кв.метр
1560
4,26
7560
Дорожная одежда
42
0
Устройство песчаного подстилающего слоя
(работа на одной половине)
куб.метр
480
490,33
267626
Устройство основания из щебня М-1200
толщиной 15см (работа на одной половине)
куб.метр
1416
256,45
412929
Покрытие из горячей плотной мелкозернистой
асфальтобетонной смеси марки II тип "Б"
толщ.5см с розливом битума в кол-ве 0,8л/м2
(работа на одной половине)
кв.метр
1360
354,09
547587
Укрепление обочин ПГС слоем 15 см (работа на
одной половине)
кв.метр
248
101,86
28723
46
Укрепление обочин посевом трав
кв.метр
88
23,59
2361
47
Укрепление торцов съездов щебнем
куб.метр
20
1155,88
26287
куб.метр
10,24
19718,62
229603
пог.м
80
3260,16
296573
43
44
45
Устройство ж.б. труб диам.0,5м
48
Устройство оголовков для труб
49
Монтаж водопропускных труб диам.0,5м
Итого:
2205400
Итого по гл.2:
141036967
Глава 7.Благоустройство и озеленение
территории
Автобусные остановки
50
Подготовка основания
кв.метр
70
65,85
5242
51
Насыпи при требуемой плотности
куб.метр
95
321,15
34693
52
Планировка земполотна
кв.метр
330
4,26
1599
53
Устройство песчаного подстилающего слоя
(работа на одной половине)
куб.метр
215
525,75
128534
Устройство двухслойного основания из щебня
М800 толщиной 27см (работа на одной половине)
кв.метр
210
496,36
118527
54
Аукционная документация
44
Открытый аукцион на право заключения государственного контракта на осуществление функций генерального
подрядчика по капитальному ремонту автомобильной дороги Лисьи Горы-Анцифарово-Михайловское в
Лихославльском районе Тверской области
55
56
Нижний слой покрытия из горячей пористой к/з
асфальтобетонной смеси марки II толщиной 6см
(работа на одной половине)
кв.метр
210
368,66
88033
Верхний слой покрытия из горячей плотной
мелкозернистой асфальтобетонной смеси марки II
тип "Б" толщ.5см с розливом битума (работа на
одной половине)
кв.метр
210
346,34
82704
Итого:
459332
Посадочные площадки
57
58
Основание из щебня М-800 фр.20-40мм
толщ.10см
кв.метр
141
250,49
40162
Устройство покрытия из песчаной
асфальтобетонной смеси типа "Д" III марки
толщ.4см
кв.метр
141
238,00
38159
59
Установка бортового камня Бр.100.30.18
п.м.
74
704,80
59306
60
Установка бортового камня Бр.100.30.18 ;
Бр.80.20.8
п.м.
100
535,67
60912
Итого :
198539
Автопавильоны
61
Установка металлического автопавильона
0
штука
1
53386,74
Итого :
60706
60706
Пешеходные дорожки
0
62
Подготовка основания
кв.метр
209
13,23
3145
63
Насыпи при требуемой плотности (уплотнение
пневмотрамбовками)
куб.метр
46
308,58
16141
64
Планировка поверхности
кв.метр
209
4,26
1013
65
Устройство песчаного подстилающего слоя
куб.метр
21
490,33
11709
66
Основание из щебня М-800 фр.20-40мм
толщ.12см
кв.метр
162
250,49
46144
Устройство покрытия из песчаной
асфальтобетонной смеси типа "Д" III марки
толщ.4см
кв.метр
95
238,00
25710
Пешеходные мостики из ж.б.плит
куб.метр
1,664
8551,28
16180
67
68
Итого :
120041
Ограждения
69
Установка металлического барьерного
ограждения
п.м.
144
1927,52
Итого:
315618
315618
Сигнальные столбики
70
Установка сигнальных столбиков
штука
190
1037,83
Итого:
224223
224223
Разметка проезжей части
71
Дорожная разметка краской
Итого:
кв.метр
1727,0
219,40
430849
430849
Дорожные знаки
Аукционная документация
45
Открытый аукцион на право заключения государственного контракта на осуществление функций генерального
подрядчика по капитальному ремонту автомобильной дороги Лисьи Горы-Анцифарово-Михайловское в
Лихославльском районе Тверской области
72
Установка дорожных знаков (фундаменты и
стойки)
штука
20
5694,11
129496
73
Установка нового знака
кв.метр
11
2488,65
31694
74
Устройство присыпных берм
куб.метр
145
328,97
54240
Итого
215431
Итого по гл.7
2024740
Итого по гл.1-7
143582014
Прочие работы и затраты:
75
Перевозка работников
157364
76
Страхование -1 %
1433950
Итого по главе 9
Итого по главам 1-9
1591314
145173328
77
Непредвиденные работы и затраты-1,5%
78
Всего по сводному сметному
расчету
НДС 18 %
Договорная цена в ценах соответствующих
периодов
2174809
147348137
26522665
173870802
4. Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества работ
После окончания работ Подрядчик передает Заказчику Гарантийный паспорт по форме
Приложения 1 к Распоряжению Минтранса России от 07.05.03г. № ИС-414-р, которым предусмотрены
гарантийные сроки по соответствующим конструктивным элементам согласно проектной документации,
не менее указанных в таблице:
Земляное полотно
Основание дорожной одежды
Нижний слой покрытия
Верхний слой покрытия
Искусственные сооружения:
Водопропускные трубы
Обустройство дороги:
Барьерное ограждение (металлическое, перильное)
Разметка термопластиком
Знаки, сигнальные столбики
8 лет
6лет
5лет
4года
5 лет
2 года
2 года
5. Условия выполнения работ
Условия выполнения работ – работы осуществляется в соответствии с календарным графиком,
который составляется и согласовывается Заказчиком и Подрядчиком до заключения государственного
контракта.
6. Порядок формирования цены контракта
Цена контракта рассчитывается по Ведомости объемов и стоимости работ (Приложение № 1
к Техническому заданию) с учетом коэффициента, определяемого как частное от деления цены
контракта по результатам аукциона и начальной (максимальной) цены контракта.
Цена контракта определяется на весь срок выполнения работ с учетом затрат на добровольное
страхование, в том числе строительных рисков, в размере 1% стоимости подрядных работ, НДС и других
обязательных платежей, предусмотренных законодательством.
Аукционная документация
46
Открытый аукцион на право заключения государственного контракта на осуществление функций генерального
подрядчика по капитальному ремонту автомобильной дороги Лисьи Горы-Анцифарово-Михайловское в
Лихославльском районе Тверской области
Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением
случаев, предусмотренных законодательством и государственным контрактом.
Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных
Контрактом объема работ и иных условий исполнения государственного контракта.
Требования к участникам, предъявляемые законодательством РФ
Наличие свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов
капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией в соответствии с приказом
Министерства регионального развития РФ от 01.07.2010г. №624. Участник (заявитель) должен иметь
действующее свидетельство о допуске на выполнение собственными силами следующих видов работ:
33.
33.2.1.
Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим
лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)
Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта
7.Условия оплаты.
Форма оплаты – безналичная. Оплата работ производится Заказчиком платежным
поручением после представления Подрядчиком счета за выполненные работы, Акта о приемке
выполненных работ (форма № КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма
№ КС-3), счета-фактуры. Окончательный расчет за выполненные работы Заказчик производит в
течение 2 месяцев после окончательной приемки объекта.
Аукционная документация
47
Открытый аукцион на право заключения государственного контракта на осуществление функций генерального
подрядчика по капитальному ремонту автомобильной дороги Лисьи Горы-Анцифарово-Михайловское в
Лихославльском районе Тверской области
ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ
1.
Приложение № 1
– форма 1.1 Заявка участника размещения заказа.
– форма 1.2 Сведения о качестве работ.
2.
Приложение № 2
– форма 2.1 Анкета участника размещения заказа.
3.
Приложение № 3
– форма 3.1 Форма доверенности на участие в аукционе.
4. Приложение №4
- форма 4.1. Образец заполнения платежного поручения по оплате документации об
аукционе
- форма 4.2. Образец заполнения платежного поручения для обеспечения заявки на участие
в аукционе (если требование обеспечения заявки указано в «Информационных картах»
документации об аукционе)
Аукционная документация
48
Открытый аукцион на право заключения государственного контракта на осуществление функций генерального
подрядчика по капитальному ремонту автомобильной дороги Лисьи Горы-Анцифарово-Михайловское в
Лихославльском районе Тверской области
Приложение № 1
Форма 1.1
″Заявка участника размещения заказа″
ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В
АУКЦИОНЕ
На бланке организации.
В аукционную комиссию
ЗАЯВКА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
_________________________________________________________________________________
(указать предмет аукциона)
1. Изучив документацию об открытом аукционе на право заключения вышеупомянутого контракта, а
также применимые к данному аукциону законодательство и нормативно-правовые
________________________________________________________________________________
акты
(наименование участника размещения заказа)
в лице _____________________________________________________________________________
(должность Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица)
сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в указанных выше документах,
и направляет настоящую заявку.
2. В случае признания нашей организации победителем аукциона, мы берем на себя обязательства
подписать государственный контракт с Заказчиком в соответствии с требованиями документации об
аукционе в срок не ранее 10 (десяти) дней и не более 20 (двадцати) дней со дня размещения на официальном
сайте протокола аукциона.
3. В случае если наши предложения будут лучшими после предложений победителя аукциона, а
победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения государственного контракта с
Заказчиком, мы обязуемся подписать данный контракт в соответствии с требованиями документации об
аукционе.
4. Нам известно о том, что в случае признания нас победителями аукциона или принятия решения о
заключении с нами государственного контракта в случае отказа от его подписания победителем
аукциона, и нашего уклонения от заключения контракта на выполнение работ, являющихся предметом
аукциона, внесенная нами сумма обеспечения заявки на участие в аукционе (если таковое установлено)
нам не возвращается, а также подтверждаем, что мы извещены о включении сведений о
_________________________________________________
(наименование, Ф.И.О. участника размещения заказа)
в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения государственного
контракта.
5. Настоящим декларируем, что: (участник должен продекларировать свое соответствие требованиям,
предусмотренным в пунктах 2-4 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд»)
_________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
Примечание: участник размещения заказа также вправе продекларировать является или не является
внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения
исполнения контракта для него крупной сделкой _____________________________________________
___________________
(должность)
__________________
(подпись)
_____________________
(расшифровка подписи)
М. П.
Аукционная документация
49
Открытый аукцион на право заключения государственного контракта на осуществление функций генерального
подрядчика по капитальному ремонту автомобильной дороги Лисьи Горы-Анцифарово-Михайловское в
Лихославльском районе Тверской области
Приложение № 1
Форма 1.2
″ Сведения о качестве работ ″
Сведения о качестве работ
Изучив документацию об аукционе ________________________________________________
(полное наименование Участника)
предлагает выполнить ________________________________, являющиеся предметом аукциона,
в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиям исполнения
государственного контракта, в том числе, с качеством, указанным документацией об аукционе.
_________________
(должность)
__________________
(подпись)
(________________)
(фамилия , имя отчество)
М.П.
Аукционная документация
50
Открытый аукцион на право заключения государственного контракта на осуществление функций генерального
подрядчика по капитальному ремонту автомобильной дороги Лисьи Горы-Анцифарово-Михайловское в
Лихославльском районе Тверской области
Приложение № 2
Форма 2.1
«Анкета участника размещения заказа»
Анкета участника размещения заказа
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Сведения об участнике
(заполняется участником)
Наименование
Фирменное наименование Участника
Организационно-правовая форма
Юридический адрес
Почтовый адрес
ИНН участника
Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер
расчетного счета в банке, телефоны банка БИК)
Телефоны Участника (с указанием кода города)
Факс Участника (с указанием кода города)
Адрес электронной почты Участника
Фамилия, имя, отчество руководителя
Паспортные данные (для физических лиц (номер, серия, кем и
когда выдан)
Фамилия, имя, отчество и номер телефона ответственного за
выполнение контракта
Адрес и телефон налоговой инспекции, в которой стоит на учете
Участник
Адрес и телефон территориальной службы судебных приставов
________________
__________________
(должность)
(подпись)
(________________)
(фамилия , имя отчество)
М.П.
Аукционная документация
51
Открытый аукцион на право заключения государственного контракта на осуществление функций генерального
подрядчика по капитальному ремонту автомобильной дороги Лисьи Горы-Анцифарово-Михайловское в
Лихославльском районе Тверской области
Приложение № 3
Форма 3.1
ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
(предоставляется непосредственно на аукцион)
ДОВЕРЕННОСТЬ № ____
"__" ___________ 20 __г.
_____________________________________________ в лице ______________________________________
(полное наименование юридического лица)
(должность, Ф.И.О. лица, выдавшего доверенность)
уполномочивает ___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
паспорт серии ______ №_________ выдан ________________________ "___" _____________ ____ г.
представлять интересы __________________________________________________________________
(наименование организации)
на время проведения открытого аукциона на право заключения государственного контракта на
___________________________________________________________________________________________
,
(предмет аукциона)
проводимом департаментом государственного заказа Тверской области, принимать непосредственное
участие в аукционе с заявлением предложений по цене контракта.
Доверенность действительна по "___" ____________________ _____ г.
___________________
(должность)
__________________
_____________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
М.П.
Доверенность действительна при предъявлении паспорта.
Аукционная документация
52
Открытый аукцион на право заключения государственного контракта на осуществление функций генерального
подрядчика по капитальному ремонту автомобильной дороги Лисьи Горы-Анцифарово-Михайловское в
Лихославльском районе Тверской области
Приложение № 4
Форма 4.1.
«Образец заполнения платежного поручения по оплате документации об аукционе»
0401060
Поступ. в банк плат.
Списано со сч. плат.
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 237
01.07.2008
08
Вид платежа
Дата
Сумма
Сто тридцать рублей 00 копеек
прописью
ИНН
КПП
Сумма
130-00
Наименова
ние
участника
Сч. №
Плательщик
БИК
Сч. №
Банк плательщика
ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской обл.
г.Тверь
БИК
042809001
Сч. №
Банк получателя
ИНН 6905070485
КПП 690501001
Управление Федерального казначейства по Тверской
области (Департамент государственного заказа
Тверской области)
Получатель
00511303020020001130
28401000000
0
0
Сч. №
40101810600000010005
Вид оп.
01
Срок. плат.
Наз. пл.
Очер. плат.
Код
Рез. поле
0
6
0
0
За документацию об аукционе (название
аукциона) без налога ( НДС)
Назначение платежа
Подписи
Отметки банка
М.П.
Аукционная документация
53
Открытый аукцион на право заключения государственного контракта на осуществление функций генерального
подрядчика по капитальному ремонту автомобильной дороги Лисьи Горы-Анцифарово-Михайловское в
Лихославльском районе Тверской области
Приложение №4
форма 4.2.
«Образец заполнения платежного поручения для обеспечения аукционной заявки»
0401060
Поступ. в банк плат.
Списано со сч. плат.
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №
Вид
платежа
Дата
Сумма
прописью
ИНН
Наименование организации
Сумма
КПП
Сч. №
Плательщик
БИК
Сч. №
Банк плательщика
ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской обл.
г. Тверь
БИК
042809001
Сч. №
Банк
получателя
ИНН 6905070485
КПП
Департамент государственного заказа Тверской области
Сч. №
40302810600000000018
Вид оп.
01
Наз. пл.
Получатель
Код
Срок.
плат.
Очер.
плат.
Рез.
поле
6
Обеспечение заявки на участие в аукционе (название аукциона)
НДС не облагается.
Назначение
платежа
Подписи
Отметки банка
М.П.
Аукционная документация
54