Document 458945

ПРОЕКТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА № ___
город Димитровград
«___»__________2010 г.
Комитет по жилищно-коммунальному комплексу и строительству Администрации
города Димитровграда Ульяновской области, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в
лице председателя Комитета Кайновского Андрея Августовича, действующего на
основании Положения, с одной стороны, и ________________________________________
именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________________,
действующего на основании ______________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с
другой стороны, а совместно именуемые как «Стороны», заключили настоящий
муниципальный контракт (далее настоящий Контракт) по результатам проведенного
открытого аукциона (протокол открытого аукциона от «___» _______________ года №
___) о нижеследующем:
1.Предмет настоящего Контракта
1.1.По настоящему Контракту Подрядчик обязуется по заданию Заказчика
выполнить работы на разработку проектно-сметной документации по дорожному
хозяйству на дорожную горизонтальную разметку, схем расположения технических
средств организации дорожного движения по улицам города Димитровграда Ульяновской
области (далее – работы), Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.
1.2.Подрядчик обязуется выполнить работы, указанные в пункте 1.1. настоящего
Контракта, в полном соответствии с установленными требованиями, предъявляемыми к
данным видам работ в соответствии с техническим заданием (Приложение к настоящему
Контракту), а так же в соответствии с утвержденной Подрядчиком сметной
документацией (далее - сметной документацией).
2.Стоимость настоящего Контракта и порядок расчетов
2.1.Стоимость работ по настоящему Контракту составляет ________ рублей.
Цена включает в себя затраты на уплату налогов, сборов, НДС и других обязательных
платежей.
Цена настоящего Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его
исполнения.
Источник финансирования – бюджет города Димитровграда Ульяновской области
на 2010 год.
2.2.Порядок и срок оплаты: оплата производится по мере поступления денежных
средств в бюджет города Димитровграда Ульяновской области на 2010 год, после
подписания оформленных в установленном порядке актов приемки выполненных по
факту работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат, но не позднее 31.12.2010
года, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Остаток по
факту выполнения работ. К акту приемки выполненных работ Подрядчик оформляет счетфактуру. Отчетные документы должны подтверждать целевое использование выделенных
средств.
2.3.Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без
изменения предусмотренных настоящим Контрактом объема работ и иных условий
исполнения настоящего Контракта.
3.Обязательства Подрядчика
Подрядчик обязуется:
3.1.Выполнить работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом
и приложением к нему.
3.2.Выполнять работы в полном соответствии с техническим заданием,
требованиями, изложенными в пункте 1.2. настоящего Контракта.
3.3.Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности,
охране окружающей среды.
3.4.Выполнять работы с надлежащим качеством, в соответствии с действующими
нормами и стандартами для данного вида работ.
3.5.Подрядчик должен осуществлять проектирование в соответствии с основными
требованиями Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом
регулировании» и другими действующими нормативными документами и техническими
указаниями. Материалы проекта оформить в соответствии с ГОСТ Р21.101-97, ГОСТ
Р51256-99.
3.6.Заблаговременно предупредить Заказчика о возможных неблагоприятных
последствиях выполнения его указаний о способе выполнения работ, предусмотренных
настоящим Контрактом.
3.7.Вести Подрядчику документацию, которую предоставляет представителю
Заказчика при приемке и контроле качества работ. Производить контроль качества
осуществляемых им работ.
3.8.Устранять за счет собственных средств, допущенные по своей вине недостатки
(дефекты), выявленные в процессе выполнения работ, в течение 3 (трех) дней со дня
выдачи предписания Заказчиком.
3.9.Не менее чем за одни сутки письменно уведомить Заказчика о сдаче
выполненных работ или приостановке выполнения работ по любой причине (кроме
письменного распоряжения Заказчика), а также о возможности наступления события,
препятствующего нормальному выполнению работ.
3.10.Качество выполненных работ должно соответствовать действующим
государственным стандартам, нормам и правилам, установленным для данного вида
работ.
3.11.Выполненные работы должны соответствовать нормам и правилам техники
безопасности, санитарно-гигиеническим, экологическим требованиям.
3.12.Подрядчик обязан иметь лицензии (разрешения) и сертификаты на все
материалы, работы, услуги, подлежащие лицензированию и сертификации в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
3.13.Наличие свидетельства о допуске СРО в соответствии с приказом Минрегиона
РФ от 30.12.2009 № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным
изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние
не безопасность объектов капитального строительства»:
I.Виды работ по инженерным изысканиям
1. Работы в составе инженерно- геодезических изысканий:
1.3. Создание и обновление топографических планов в масштабах 1:200-1:5000, в
том числе в цифровой форме, съемка подземных коммуникаций и сооружений.
1.6. Специальные геодезические и топографические работы при строительстве и
реконструкции зданий и сооружений.
II. Виды работ по подготовке проектной документации.
1.Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка:
1.3.Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода
линейного сооружения.
3.Работы по подготовке конструктивных решений.
6.Работы по подготовке технологических решений:
6.4.Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного
назначения и их комплексов.
3.14.Все расходы, связанные с выполнением работ в соответствии с настоящим
Контрактом несет Подрядчик.
3.15.Выполнять
работы
в
соответствии
с
нормами
действующего
законодательства Российской Федерации, регулирующего выполнение работ,
являющихся предметом настоящего Контракта.
4.Обязательства Заказчика
Заказчик обязуется:
4.1.Осуществлять контроль за соответствием объема, качества и стоимости
выполненных работ в соответствии с техническим заданием и сметной документацией с
проведением проверки качества.
4.2.Выдавать Подрядчику предписания об устранении выявленных нарушений по
составу и качеству выполненных работ.
4.3.Производить оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке,
предусмотренном разделом 2 настоящего Контракта.
5.Сроки выполнения работ
5.1.Сроки выполнения работ: со дня заключения настоящего Контракта по
25.12.2010.
5.2.Место выполнения работ: территория города Димитровграда Ульяновской
области.
6.Организация выполнения работ
6.1.Подрядчик ведет журнал выполнения работ, в котором отражается весь ход
осуществления работ, а также все связанные с этим факты и обстоятельства, имеющие
значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.
По мере необходимости Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает
записи в журнале. Если он не удовлетворен ходом и качеством работ или записями
Подрядчика, то свое мнение он излагает в журнале выполнения работ.
6.2.Заказчик назначает своего представителя, который от его имени совместно с
Подрядчиком осуществляет приемку по акту приемки выполненных работ, и контроль за
их осуществлением и качеством.
6.3.Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем
видам услуг в любое время в течение всего периода выполнения работ.
6.4.Подрядчик обеспечивает представителя Заказчика транспортным средством для
контроля за ходом выполнения работ и приемки выполнения работ.
6.5.Заказчик имеет право осуществлять выборочный контроль за объемами и
качеством выполненных работ по настоящему Контракту.
7.Обстоятельства непреодолимой силы
7.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием
природных явлений, действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельств
непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение
настоящего Контракта.
8.Порядок приемки выполненных работ
8.1.Приемке и оплате подлежат выполненные работы, предусмотренные условиями
настоящего Контракта, заданием Заказчика, техническим заданием и сметной
документацией.
8.2.Услуги считаются принятыми, если акт приемки выполненных работ подписан
уполномоченными лицами обеих Сторон.
8.3.В течение 3 (трех) дней Заказчик письменно уведомляет Подрядчика о не
принятых объемах работ с указанием недостатков и сроков их устранения.
8.4.При уклонении Подрядчика от подписания актов выполнения работ,
документов и уведомлений о нарушении Подрядчиком объема и качества выполненных
работ, Заказчик имеет право не оплачивать работы по настоящему Контракту до тех пор,
пока вышеуказанные документы не будут подписаны уполномоченными лицами с обеих
Сторон.
9.Ответственность Сторон
9.1.Подрядчик несет ответственность за качество выполненных работ и по
требованию Заказчика своими силами и за свой счет в срок, установленный пунктом 3.8.
настоящего Контракта, обязан полностью устранить недостатки (дефекты) работ,
допущенные по вине Подрядчика.
9.2.В
случае
просрочки
исполнения
Подрядчиком
обязательства,
предусмотренного настоящим Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату
неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,
предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня
истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства.
Размер такой неустойки устанавливается в размере одной сотой действующей на день
уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации
от цены настоящего Контракта. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если
докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие
непреодолимой силы или по вине Заказчика.
9.3.Подрядчик несет ответственность за несоблюдение правил техники
безопасности,
санитарно-гигиенических,
экологических
требований
и
норм
противопожарной безопасности в соответствии с требованиями нормативных документов.
9.4.За неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по
настоящему Контракту, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
10.Срок действия и порядок расторжения настоящего Контракта
10.1.Настоящий Контракт вступает в силу со дня его заключения
уполномоченными лицами Сторон и действует до полного исполнения обязательств
Сторонами условий настоящего Контракта, но не позднее 31.12.2010.
10.2.Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от
полного исполнения обязательств Сторонами по настоящему Контракту.
10.3.Расторжение настоящего Контракта допускается исключительно по
соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским
законодательством.
11.Особые условия
11.1.При выполнении настоящего Контракта Стороны руководствуются нормами
законодательства Российской Федерации.
11.2.Все споры, возникающие в связи с исполнением настоящего Контракта,
разрешаются Сторонами путем двусторонних переговоров, а в случае не достижения по
ним согласия путем обращения в Арбитражный суд Ульяновской области.
11.3.Все приложения к настоящему Контракту являются неотъемлемой его частью.
11.4.Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
12.Юридические адреса и реквизиты Сторон:
ЗАКАЗЧИК:
ПОДРЯДЧИК:
Приложение к муниципальному контракту
от _______ №____
Техническое задание
на выполнение работ на разработку проектно-сметной документации по
дорожному хозяйству на дорожную горизонтальную разметку, схем
расположения технических средств организации дорожного движения по
улицам города Димитровграда Ульяновской области.
Объём выполняемых работ:
№
Наименование улиц
п/п
1.
Пр. Автостроителей
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
Ул. Гвардейская
Ул. Гоголя
Ул. Гончарова
Пр. Димитрова
Ул. Жуковского
Ул. III Интернационала
Ул. Западная
Ул. Королёва
Ул. Куйбышева
Пр. Ленина
Ул. Менделеева
Спуск с ул. Менделеева
Ул. М. Горького
Ул. 50 лет Октября
Площадь Советов
Ул. Парадизова (от ул.Трудовой до
моста Кирпичного завода)
Ул. Прониной
Ул. Свирская
Ул. Трудовая
Ул. Юнг Северного Флота
Мулловское шоссе
Ул. Алтайская
Ул. Братская
Ул. Восточная
Ул. Гагарина
Ул. Ганенкова
Дорога на пос. Дачный
Ул. Кирпичная
Ул. Курчатова
Ул. Мелекесская
Ул. М. Тереза
Ул. Октябрьская
Ул. Т. Потаповой
Ул. Победы
Ул. Промышленная
Ул. II Пятилетка
Пер. Речной
Ул. Тараканова
Ул. Титова
Ул. Черемшанская
Ул. Чапаева
Протяжённость,
км
5,443
Площадь улиц,
тыс. м2
66,7
1,05
2,675
0,429
1,915
0,52
2,326
1,96
0,596
7,408
3,063
0,423
0,654
1,146
1,194
0,207
1,45
13,7
24,8
6,8
25,7
0,54
17,7
16,4
5,2
109,6
34,7
3,9
8,4
7,6
22,6
9,68
15,9
0,81
2,784
0,878
1,677
2,70
0,605
0,95
1,39
2,076
1,597
4,88
0,265
1,522
0,833
0,507
3,30
2,714
1,96
1,42
0,784
0,479
0,509
0,293
2,215
0,614
16,1
23,8
9,0
17,0
29,7
7,0
8,6
9,9
23,2
9,9
34,8
2,2
15,2
8,6
7,5
42,0
21,5
14,0
12,1
4,0
7,9
3,3
1,5
24,9
4,0
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
Пер. Енисейский
Ул. Дрогобыческая
Ул. Красноармейская
Ул. Славского
Ул. Терешковой
Ул. Циолковского
Ул. Шишкина
Ул. Юбилейная
Спуск с улицы Гончарова
Ул.Кирпичная-Трудовая (развязка
под путепроводом)
ИТОГО:
0,586
1,022
1,202
0,63
0,43
1,268
1,292
0,51
0,625
0,524
4,6
8,2
15,2
3,5
1,4
6,8
8,4
3,6
10,017
5,764
78,31
815,101
Требования к техническим характеристикам работ; требования к функциональным
характеристикам (потребительским свойствам):
1. Наименование выполняемых работ: разработка проектно-сметной документации
по дорожному хозяйству на дорожную горизонтальную разметку, схем расположения
технических средств организации дорожного движения по улицам города Димитровграда
Ульяновской области.
2. Основание для проектирования – обеспечение безопасности дорожного движения.
3. Исходные данные для проектирования – Исходные данные для проектирования
предоставляет Заказчик.
4. Выполнение изысканий – Выполнить комплекс работ по обновлению инженернотопографических планов.
5. Требование к участнику размещения заказа – наличие свидетельства о допуске
СРО в соответствии с приказом Минрегиона РФ от 30.12.2009 № 624 «Об утверждении
Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной
документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов
капитального строительства, которые оказывают влияние не безопасность объектов
капитального строительства»:
I.Виды работ по инженерным изысканиям.
1. Работы в составе инженерно- геодезических изысканий.
1.3. Создание и обновление топографических планов в масштабах 1:200-1:5000, в
том числе в цифровой форме, съемка подземных коммуникаций и сооружений.
1.6. Специальные геодезические и топографические работы при строительстве
и реконструкции зданий и сооружений.
П.Виды работ по подготовке проектной документации.
1.Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка:
1.3.Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода
линейного сооружения.
3.Работы по подготовке конструктивных решений.
6.Работы по подготовке технологических решений:
6.4.Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного
назначения и их комплексов.
6. Технико-экономические показатели объекта
Протяжённость улиц и Общая площадь – указаны в объеме выполняемых работ.
7. Состав проектной документации
Проектирование осуществлять в соответствии с основными требованиями
Федерального закона «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ и
другими действующими нормативными документами и техническими указаниями.
Материалы проекта оформить в соответствии с ГОСТ Р21.101-97, ГОСТ Р51256-99.
Разработать документацию в составе, достаточном для принятия технических решений
и параметров предусмотренных настоящим заданием, объёмов и сметной стоимости
объекта.
Проектная документация должна состоять из документов и чертежей:
-пояснительной записки, общих указаний к производству работ, сводной ведомости
объёмов работ, ведомости дорожных знаков (проектной), схемы разметки проезжей части
в переплете формата (А-3) и CD-ROM.
Пояснительная записка должна состоять из разделов: общее положение, требование к
качеству материалов и производству работ, условия нанесения разметки и приёмки
выполненных работ;
- Общие указания к производству работ должны состоять из разделов: погодные
условия производства работ, технология производства работ, нанесение разметочного
материала на покрытие, контроль качества работ, охрана труда и техника безопасности в
соответствии с действующим законодательством РФ;
- Сводная ведомость объёмов работ по нанесению дорожной разметки на каждый
объект должна отражать № линии ГОСТ 51256-99, характеристику линии, количество,
общую протяжённость линии к кв.м., общую площадь разметки по объекту в кв. м., белой
в кв. м., общую протяжённость, приведённой к линии 1.1 в м.;
- Ведомость потребности материалов;
- Ведомость дорожных знаков (проектная) на каждый объект должна отражать чётную,
нечётную сторону, координата, номер ГОСТ Р 52289-2004 и ГОСТ Р 52290-2004,
наименование, тип опоры;
- Сводная ведомость на каждый объект должна отражать ГОСТ, наименование,
количество;
- Согласовать проект с органами Государственной инспекции безопасности дорожного
движения, а также согласовать с заинтересованными организациями в соответствии с
действующим законодательством;
- Разработать раздел организации и обеспечения безопасности дорожного движения
(схемы) на время выполнения работ по нанесению дорожной разметки;
- Применение материалов и технологии согласовать с Заказчиком;
- При определении сметной стоимости руководствоваться действующими сметными
нормами и правилами;
- Проектные решения разработать в соответствии с требованиями ГОСТ 51256-99 и
других нормативных документов.
8. Количество экземпляров документации, передаваемых Заказчику на бумажном
носителе - 4 экз., на электронном носителе – 1 экз.