Договор подряда № _______

Договор подряда № _______
на разработку раздела «Структурированная система мониторинга и управления инженерными
системами зданий и сооружений (СМИС)» в составе проектной документации по объекту
«Строительство центра ремонта надводных кораблей и дизельных подводных лодок в г. Владивосток.
Восточная площадка. Строительство и реконструкция объектов восточной площадки»
Санкт-Петербург
«___» _______ 2015г.
Акционерное общество «Центр технологии судостроения и судоремонта» (далее – АО
«ЦТСС»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя генерального директора –
директора ПФ «Союзпроектверфь» Киреева Валерия Николаевича, действующего на основании
доверенности №1526-10-48 от 30.03.2015г., с одной стороны, и
________________ (далее – ________________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице
________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, вместе
именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор подряда (далее – Договор) о нижеследующем.
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По Договору Заказчик принимает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя
обязательство выполнить в установленный срок работы по разработке раздела «Структурированная
система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений (СМИС)» в
составе проектной документации по объекту «Строительство центра ремонта надводных кораблей и
дизельных подводных лодок в г. Владивосток. Восточная площадка. Строительство и реконструкция
объектов восточной площадки» (далее – работы, документация).
1.2. Помимо работ, указанных в п.1.1 Договора, Подрядчик принимает на себя обязательство
оказать услуги по техническому сопровождению документации (отработка замечаний к
документации) в органе государственной экспертизы до момента получения положительного
заключения государственной экспертизы.
1.3. Стороны установили, что в техническом задании (приложение №1 к Договору) Сторонами
утверждаются требования к выполняемым работам, а также к оказываемым услугам.
1.4. Основанием для заключения Договора является договор подряда №13065/700-13Р от
20.09.2013г., заключенный между Заказчиком и ОАО «ЦСД» (Генеральный заказчик).
2.
УПРАВЛЕНИЕ ДОГОВОРОМ
2.1.
Подрядчик при исполнении обязательств по Договору, по предварительному
письменному согласованию с Заказчиком, может привлекать субподрядные организации,
обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных
действующим законодательством, лицензией, сертификатом, свидетельством СРО, иными
документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ, действующими в
течение всего срока действия Договора. Подрядчик несет ответственность за действия привлеченных
им субподрядных организаций, как за свои собственные.
2.2.
Подрядчик обязан предоставить Заказчику заверенные копии договоров, заключенных
с субподрядными организациями, включая все приложения и дополнительные соглашения к ним, не
позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения письменного запроса Заказчика.
2.3.
Подрядчик и его уполномоченные представители обязаны, по приглашению Заказчика,
принимать участие в проводимых им совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с
выполнением работ по Договору.
3.
ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1.
Цена Договора составляет ________________ (цифрами и прописью), в том числе НДС
(18%) ________________ (цифрами и прописью).
Цена Договора включает стоимость работ, предусмотренных п.1.1 Договора, а также услуг,
предусмотренных п.1.2 Договора, является твердой и изменению не подлежит.
Стоимость работ и услуг определяется календарным планом выполнения работ, оказания услуг.
3.2.
В договорной цене учтен уровень инфляции на период выполнения работ и оказания
услуг, предусмотренных Договором.
3.3.
Договорная цена включает в себя все затраты по выполнению работ, в том числе
заработную плату специалистов и рабочих, компенсацию издержек Подрядчика, причитающееся ему
вознаграждение, стоимость транспортных, командировочных расходов, а также расходов на
страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, плату за техническое
сопровождение документации в экспертных органах.
3.4.
В случае если в период выполнения работ будут введены в действие правовые или
нормативные акты, устанавливающие для Сторон иные правила, чем те, которые действовали при
заключении Договора, условия Договора сохраняют силу, кроме случаев, когда в нормативном акте
установлено, что его действие распространяется на отношения, возникшие из ранее заключенных
договоров.
3.5.
Заказчик производит авансирование работ Подрядчика в размере 5% цены Договора в
сумме ________________ (цифрами и прописью), в том числе НДС (18%) ________________ (цифрами и
прописью) в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения Договора. Подрядчик не
позднее 5 (пяти) календарных дней со дня получения авансового платежа обязан выставить и
направить заказным письмом в адрес Заказчика счет-фактуру на сумму полученного авансового
платежа в соответствии с требованиями ст.169 НК РФ и постановлением Правительства
Российской Федерации от 26.12.2011г. №1137. Сумма оплаченного авансового платежа
засчитывается Заказчиком при расчетах за выполненные работы по Договору.
3.6.
Окончательный расчет за выполненные работы, оказанные услуги производится
Заказчиком после подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ, оказанных
услуг в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения денежных средств
от Генерального заказчика по договору подряда №13065/700-13Р от 20.09.2013г., но не позднее 75
(семидесяти пяти) календарных дней с даты подписания соответствующих актов.
3.7.
Все платежи осуществляются по счетам Подрядчика.
4.
СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
4.1.
Сроки выполнения, основные виды работ и услуг определены Сторонами в
календарном плане выполнения работ, оказания услуг (приложение №2 к Договору).
4.2.
Сроки выполнения работ продлеваются Подрядчиком в случае нарушения Заказчиком
пп.3.5, 5.2.4 Договора на период, равный периоду на который Заказчик задержал оплату аванса,
предоставления исходных данных, при условии направления Подрядчиком Заказчику письменного
уведомления о продлении сроков.
5.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
5.1.
ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ПОДРЯДЧИКА.
Обязанности Подрядчика.
5.1.1.
Разработать документацию в соответствии с техническим заданием, качественно и в
объеме, достаточном для прохождения государственной экспертизы.
5.1.2.
Оказать услуги по техническому сопровождению документации в органе
государственной экспертизы до момента получения положительного заключения государственной
экспертизы.
5.1.3.
При завершении работ представить Заказчику документацию, содержание, виды и
объем которой указаны в техническом задании.
5.1.4.
В случае приостановки работ по любой причине, кроме распоряжения Заказчика,
немедленно уведомить Заказчика об этом.
5.1.5.
Заблаговременно уведомить Заказчика о возможности наступления события,
препятствующего нормальному выполнению работ.
5.1.6.
За счет собственных сил и средств, своевременно устранять недостатки, выявленные
в процессе приемки результатов работ и в период прохождения государственной экспертизы.
5.1.7.
Проводить консультации и разъяснения по документации.
5.1.8.
Подрядчик при исполнении Договора гарантирует наличие и должен иметь
предусмотренные действующим законодательством сертификаты, свидетельство СРО, либо другие
документы, подтверждающие его право на выполнение данного вида работ, действующими в течение
всего срока действия Договора.
Права Подрядчика.
5.1.9.
Завершить работы в более короткий срок, чем предусмотрено Договором при
согласовании срока окончания работ с Заказчиком.
5.1.10.
Потребовать указаний и разъяснений у Заказчика по любому вопросу, связанному с
выполнением работ по Договору, а также предоставления исходных данных, необходимых для
выполнения работ по Договору.
Указания и разъяснения должны быть даны Заказчиком в течение 3 (трех) дней со дня их
поступления в письменной форме, исходные данные – в течение 10 (десяти) дней, включая день
получения запроса Подрядчика.
Требования Подрядчика предоставляются в письменном виде, являются официальным
документом и должны регистрироваться и храниться Заказчиком на протяжении срока действия
Договора. Копии требований хранятся у Подрядчика.
5.2.
ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЗАКАЗЧИКА.
Обязанности Заказчика.
5.2.1.
Обеспечивать финансирование в соответствии с разделом 3 Договора.
5.2.2.
Осуществлять приемку выполненных работ.
5.2.3.
В течение 30 (тридцати) дней со дня получения акта сдачи-приемки выполненных
работ и документации направить Подрядчику один экземпляр подписанного со своей стороны акта
сдачи-приемки выполненных работ, либо мотивированный отказ от приемки работ с указанием
работ, не соответствующих условиям Договора, техническому заданию и иных исходных данных.
5.2.4.
Своевременно предоставлять Подрядчику всю необходимую информацию,
документацию и исходные данные, необходимые для выполнения работ по Договору.
Права Заказчика.
5.2.5.
Осуществлять контроль за сроками разработки Подрядчиком документации.
5.2.6.
Отдавать распоряжения о полном или частичном приостановлении работ на периоды
времени, которые считает необходимыми.
5.2.7.
Заказчик или уполномоченные им лица имеют право беспрепятственного доступа ко
всем видам работ по Договору в течение всего периода действия Договора.
5.2.8.
Требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленной
документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств по Договору.
5.2.9.
Требовать устранения недостатков выполненных работ.
5.2.10.
Отказаться от принятия и оплаты работ, не соответствующих требованиям
технического задания, а также иным условиям Договора.
6.
СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ И УСЛУГ
6.1.
По окончании выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику документацию в
соответствии с техническим заданием на бумажном носителе в 5 (пяти) экземплярах и в электронном
виде – на компакт-диске в 2 (двух) экземплярах в соответствии с ГОСТ Р.21.1003-2009 «Учет и
хранение проектной документации» (в том числе графические материалы в формате AutoCad).
6.2.
Приемка работ по Договору осуществляется по адресу: 198095, Санкт-Петербург, ул.
Промышленная, д.7 в следующем порядке:
6.2.1.
По окончании выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику два экземпляра
подписанного со своей стороны акта сдачи-приемки выполненных работ по Договору с приложением
документации по накладной.
После подписания акта сдачи-приемки выполненных работ Подрядчик в течение 5 (пяти)
календарных дней выставляет Заказчику счет-фактуру.
6.2.2.
Заказчик в течение 30 (тридцати) дней проверяет соответствие объема и качества
выполненных работ требованиям Договора. По результатам проверки Заказчик подписывает и
направляет Подрядчику один экземпляр акта сдачи-приемки выполненных работ, либо
мотивированный отказ от приемки работ с указанием работ, не соответствующих условиям Договора,
техническому заданию и иных исходных данных.
В случае если Заказчик не направил Подрядчику мотивированный отказ в порядке и сроки,
установленные настоящим пунктом, то работы считаются принятыми и подлежат оплате на условиях
Договора.
6.2.3.
В случае отказа Заказчика от приемки выполненных работ, Заказчик составляет
перечень необходимых доработок с указанием сроков их исполнения и направляет его Подрядчику.
В случае неполучения от Подрядчика возражений в течение 5 (пяти) рабочих дней, перечень
считается согласованным и подлежит исполнению со стороны Подрядчика.
6.3.
После устранения Подрядчиком недостатков выполненных работ Сторонами
согласовывается дата повторной приемки работ.
Если в процессе выполнения работ выяснится нецелесообразность ее дальнейшего проведения,
Подрядчик обязан приостановить работы, поставив об этом в известность Заказчика в течение 5
(пяти) дней после приостановления работ. В этом случае Стороны обязаны в срок, не позднее 5 (пяти)
дней с момента получения извещения от Подрядчика, рассмотреть вопрос о целесообразности
продолжения работ.
6.4.
В случае досрочного выполнения работ Заказчик обязуется досрочно принять работы
и оплатить их при наличии средств для досрочной оплаты.
6.5.
Право на результат работ переходит от Подрядчика к Заказчику с момента подписания
Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ. Вознаграждение Исполнителя за передачу
исключительных прав на результат работ входит в сумму, указанную в п.3.1 Договора.
6.6.
Надлежащим образом оказанные услуги, предусмотренные п.1.2 Договора, Подрядчик
сдает по акту сдачи-приемки оказанных услуг, который направляется Заказчику заказным письмом
с уведомлением о вручении, либо нарочным после получения положительного заключения
государственной экспертизы документации. В этом случае акт сдачи-приемки оказанных услуг
подписывается Заказчиком в течение 10 (десяти) календарных дней с даты его получения.
7.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и условиями Договора.
7.2.
В случае нарушения Подрядчиком обязательств по Договору, в том числе, нарушения
сроков сдачи работ, передачи документации не в полном объеме и/или в меньшем количестве, чем
предусмотрено в техническом задании, по предоставлению Заказчику счета-фактуры на сумму
оплаченного аванса, Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки за каждый день просрочки
исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на день уплаты ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора.
Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения
указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
7.3.
В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по обеспечению расчетов
за выполненные работы, оказанные услуги, Подрядчик вправе потребовать уплаты пени за каждый
день просрочки исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на день уплаты
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены неоплаченных работ,
оказанных услуг.
Заказчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного
обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине Подрядчика.
7.4.
Уплата неустойки, пени не освобождает Стороны от выполнения обязательств по
Договору.
7.5.
Подрядчик несет в полном объеме ответственность за действия субподрядных
организаций, привлеченных им для исполнения обязательств по Договору.
8.
ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
8.1.
Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон (путем подписания
соглашения о расторжении) или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским
законодательством Российской Федерации.
8.2.
Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые
обязательства, которые не вытекают из Договора, должны быть письменно подтверждены Сторонами
в форме уведомления и/или дополнения к Договору.
9.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по Договору, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших после
заключения Договора, а также из-за принятия Правительством Российской Федерации или иными
органами решений, которые являются для Заказчика обязательными, изменяющих или отменяющих
утвержденные параметры проектирования.
9.2.
Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным
вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана уведомить другую Сторону
об их возникновении, а также о виде и возможной продолжительности действия в письменной форме
в течение 14 (четырнадцати) дней со дня их наступления.
9.3.
Наличие действия обстоятельств непреодолимой силы должно быть удостоверено
Торгово-промышленной палатой.
10.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1.
Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до
исполнения Сторонами обязательств.
10.2.
Если в результате издания акта государственного органа исполнение обязательств
становится невозможным, обязательства Сторон, предусмотренные Договором, могут быть
прекращены Сторонами в части или полностью.
10.3.
Исключительные права на использование объектов интеллектуальной собственности,
созданных в рамках исполнения Договора, принадлежат Заказчику.
10.4.
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами из Договора или
в связи с ним, регулируются ими с применением претензионного порядка. При этом претензии
рассматриваются, и ответ на них направляется Стороне, к которой они предъявлены, в течение 20
(двадцати) рабочих дней с даты их поступления.
10.5.
При не урегулировании споров и разногласий с применением претензионного порядка,
они подлежат разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном
суде по месту нахождения ответчика.
10.6.
Договор составлен в 2 (двух) оригинальных экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, один экземпляр находится у Заказчика, другой – у Подрядчика.
10.7.
По всем вопросам, не урегулированным Договором, Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
10.8.
Каждая Сторона рассматривает и охраняет как конфиденциальную всю информацию,
включая на электронном носителе, полученную от другой Стороны в результате исполнения
Договора, в том числе и условия Договора.
10.9.
Распространение конфиденциальной информации третьим лицам допускается только с
разрешения Стороны, от которой она получена.
10.10. Ни одна из Сторон не вправе уступать свои права и обязательства по Договору третьему
лицу без предварительного письменного согласия на то другой Стороны.
11.
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение №1 − Техническое задание.
Приложение №2 − Календарный план выполнения работ, оказания услуг.
12.
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ПОДРЯДЧИК
_____________
ЗАКАЗЧИК
АО «ЦТСС»
Место нахождения:
198095, Санкт-Петербург, ул. Промышленная, д.7
ИНН / КПП 7805482938 / 997850001
Р/сч 40702810915000003966
в Филиале ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в СанктПетербурге г. Санкт-Петербург
К/сч 30101810200000000704
БИК 044030704
Должность
Заместитель генерального директора –
директор ПФ «Союзпроектверфь»
___________________ ФИО
М.П.
___________________ В.Н. Киреев
М.П.
Приложение №2
к договору подряда № _______
от «___» _______ 2015г.
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
по объекту «Строительство центра ремонта надводных кораблей и
дизельных подводных лодок в г. Владивосток. Восточная площадка.
Строительство и реконструкция объектов восточной площадки»
1. Работы
Основные виды работ
Разработка раздела «Структурированная
система мониторинга и управления
инженерными системами зданий и
сооружений (СМИС)» в составе
проектной документации по объекту
«Строительство центра ремонта
надводных кораблей и дизельных
подводных лодок в г. Владивосток.
Восточная площадка. Строительство и
реконструкция объектов восточной
площадки»
Сроки выполнения
начало
окончание
с момента
подписания
договора
через 20 календарных
дней с момента
подписания договора
Цена работ с
учетом НДС
(18%), руб.
95% от цены
договора
2. Услуги по техническому сопровождению документации в органе государственной экспертизы
Основные виды услуг
Техническое сопровождение
документации в органе
государственной экспертизы.
Сроки оказания
начало
с момента передачи
документации в орган
государственной
экспертизы
окончание
получение
положительного
заключения
государственной
экспертизы
Цена услуг с
учетом НДС
(18%), руб.
5% от цены
договора
ПОДРЯДЧИК
Должность
ЗАКАЗЧИК
Заместитель генерального директора –
директор ПФ «Союзпроектверфь»
___________________ ФИО
М.П.
___________________ В.Н. Киреев
М.П.