dokum-ya_97-UKRS - ООО «Газпром бурение
advertisement
ООО «Газпром бурение» СОГЛАСОВАНО Председатель Тендерной комиссии ООО «Газпром бурение» УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ООО «Газпром бурение» ______________/О. А. Чермошенцев/ ”____” ____________ 2013 г. ______________ /А.Г. Россинский/ ”____” ____________ 2013 г. ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ № 97-УКРС/2013 Оказание услуг по гидравлическому разрыву пласта с последующей чисткой ствола скважины и вызову притока с колтюбинговой установки в скважине № 2-С Медвежьего НГКМ для нужд филиала «Уренгой бурение» ООО «Газпром бурение» Согласовано: Заместитель Генерального директора по геолого-разведочным работам ________________В.А. Мастаков Начальник Управления по испытанию, освоению и капитальному ремонту скважин ________________П.В. Овчинников Начальник Тендерного управления _________________ И.А. Панкова 2013 г. 1 Содержание РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ..........................................................................................................................................3 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ............................................................................................................................................................. 3 2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ................................................................................................................................................ 3 3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ...................................................................................... 4 4. ОБЩИЙ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ................................................................................................ 4 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ .................................................................................. 5 6.ПОДГОТОВКА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ............................................................................................... 6 7.РАЗЪЯСНЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ................................................................................................... 9 8.ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ИХ ПРИЕМ ................................................................................... 9 9.ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ............................................................ 9 10.ПРОЦЕДУРА УТОРГОВЫВАНИЯ ЦЕН ЗАЯВОК ....................................................................................................................... 10 11.УВЕДОМЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ............................................................................ 11 12.ПОДПИСАНИЕ ДОГОВОРА ................................................................................................................................................. 11 РАЗДЕЛ III. ЗАКАЗ НА УСЛУГИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ .......................................................................... 12 РАЗДЕЛ IV. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ............................................................................................................ 21 РАЗДЕЛ V. ФОРМЫ ЗАЯВКИ ................................................................................................................................................. 43 Форма 1. Заявка (заявка на участие в запросе предложений) .......................................................................................................... Форма 2. Техническое предложение .................................................................................................................................................... Форма 3. Коммерческое предложение ................................................................................................................................................ Форма 4. Общие сведения об Участнике ............................................................................................................................................ Форма 5. Опыт выполнения работ ..................................................................................................................................................... Форма 7. Кадровые возможности Участника .................................................................................................................................. Форма 8. Финансовое положение Участника .................................................................................................................................... Форма 9. Деловая репутация Участника (участие в судебных разбирательствах) ...................................................................... Форма 10. Сведения о субподрядчиках Участника ............................................................................................................................ Форма № ___. Другие формы ............................................................................................................................................................... Форма 11. Опись документов, входящих в заявку .............................................................................................................................. РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1. Общие сведения Предмет запроса предложений: ООО «Газпром бурение» (далее - Организатор), Извещением № 97-УКРС/2013, опубликованном на сайте ООО «Газпром бурение» 08.04.2013 г., приглашает к участию в открытом одноэтапном запросе предложений без предварительного отбора на право заключения договора на оказание услуг по гидравлическому разрыву пласта с последующей чисткой ствола скважины и вызову притока с колтюбинговой установки в скважине № 2-С Медвежьего НГКМ для нужд филиала "Уренгой бурение" ООО "Газпром бурение" (один лот) (далее – запрос предложений). Количество лотов. Запрос предложений состоит из 1 (одного) лота. 1.1 Сроки проведения запроса предложений: Дата начала приема заявок: 08.04.2013 г. Дата окончания приема заявок: 15.04.2013 г. 1.2 В рамках запроса предложений, в Извещении о его проведении и настоящей документации используются термины и сокращения, определенные в п. 2. настоящей Документации. 2. Термины и определения 2.1 Заказчик (Организатор) запроса предложений – ООО «Газпром бурение». 2.2 Тендерный комиссия Общества – постоянно действующий коллегиальный орган, созданный Организатором для принятия решений по подведению итогов запросов предложений, в том числе решений по подведению итогов отдельных этапов и процедур запроса предложений. 2.3 Тендерное управление – структурное подразделение администрации Общества, созданное для подготовки и проведения запросов предложений. Задачи, функции и обязанности которого определяются Положением об управлении. 2.4 Запрос предложений – конкурентная закупка, не являющаяся торгами (конкурсом, аукционом) в соответствии со статьями 447 – 449 или публичным конкурсом в соответствии со статьями 1057 - 1061 Гражданского кодекса Российской Федерации, правила проведения которой регламентируются настоящей документацией. Победителем запроса предложений признается Участник, заявка которого, содержит лучшие условия поставки товаров, наиболее полно соответствующие требованиям документации по проведению запроса предложений. 2.5 Договор – договор поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг в соответствии с предметом запроса предложений, заключаемый по результатам проведенного запроса предложений. 2.6 Предмет запроса предложений – право на заключение с Обществом договора, вид и объект которого определяется Организатором запроса предложений. 2.7 Лот – часть закупаемых товаров (работ, услуг), выделенная Заказчиком по определенным критериям, на которую в соответствии с извещением и документацией допускается подача отдельной Заявки на участие в запросе предложений и заключение отдельного договора по итогам запроса предложений. 2.8 Документация о запросе предложений - комплект документов, содержащий полную информацию о предмете, условиях и правилах проведения запроса предложений, правилах 3 подготовки, оформления и подачи заявок на участие в запросе предложений участником размещения заказа, а также об условиях заключаемого по результатам запроса предложений договора. 2.9 Заявка на участие в запросе предложений – комплект документов, содержащий предложение участника размещения заказа, направленный Организатору по форме и в порядке, установленном в документации о запросе предложений. 2.10 Участник запроса предложений – юридическое или физическое лицо, выразившее заинтересованность в участии в запросе предложений путем направления Организатору письменного уведомления о намерении принять участие в запросе предложений и заявки на участие в запросе предложений. 2.11 Победитель запроса предложений - участник, который по заключению Тендерной комиссии Общества предложил лучшие условия. 2.12 Подрядчик (поставщик, исполнитель) – лицо (юридическое или предприниматель без образования юридического лица), правосубъектность которого позволяет осуществить поставку товаров, выполнить работы, оказать услуги на условиях запроса предложений, проводимых в соответствии с настоящей документацией. 3. Общие требования к Участникам запроса предложений 3.1 В запросе предложений могут принять участие любые юридические лица или предприниматели, получившие документацию о запросе предложений в установленном порядке. 3.2 Участник запроса предложений должен обладать гражданской правоспособностью для заключения и выполнения договора. 3.3 На имущество Участника не должен быть наложен арест, его экономическая деятельность не должна быть приостановлена. 3.4 Участник не должен являться неплатежеспособным или банкротом, не должен находиться в процессе ликвидации или реорганизации. 3.5 Участник должен исполнять в полном объеме обязательства по уплате налогов в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды на территории Российской Федерации. 3.6 Участник должен иметь все необходимые лицензии (разрешения, сертификаты). 3.7 Участник должен обладать всеми необходимыми для выполнения Договора видами ресурсов, компетентностью, опытом, квалификацией, профессиональными знаниями. 3.8 Участник должен располагать опытом выполнения аналогичных работ, услуг (не менее 3-х лет). 3.9 Участник должен иметь достаточные финансовые средства, устойчивое финансовое положение и приемлемый уровень рентабельности. 3.10 Участник должен иметь положительную деловую репутацию. 3.11 Участник самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки и участием в запросе предложений, а Организатор по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов запроса предложений. 4. Общий порядок проведения запроса предложений Запрос предложений проводится в следующем порядке в соответствии документации о запросе предложений: 4.1 Публикация Извещения о проведении запроса предложений. 4.2 Уведомление Участников о проведении запроса предложений. с положениями 4.3 Подготовка Участниками запроса предложений своих заявок и разъяснение Организатором документации о запросе предложений (по мере необходимости). 4.4 Подача Участниками заявок на участие в запросе предложений и их прием. 4.5 Оценка и сопоставление заявок Участников. 4.6 Проведение процедуры уторговывания цен. 4.7 Принятие решения Тендерной комиссией о результатах запроса предложений. 4.8 Уведомление Участников об итогах запроса предложений. 4.9 Подписание Договора с Победителем запроса предложений. 5. Права и обязанности Организатора запроса предложений 5.1 Организатор несет ответственность за выполнение условий Извещения (объявления) о проведении запроса предложений и документации о запросе предложений только перед теми Участниками, которые своевременно направили Организатору уведомление о намерении принять участие в запросе предложений. 5.2 Организатор обеспечивает конфиденциальность относительно всех полученных от Участников заявок. Предоставление этой информации другим Участникам или третьим лицам возможно только в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 5.3 Организатор вправе отклонить заявку на участие в запросе предложений, если он установит, что Участник дал, согласился дать или предложил работнику Организатора, который может повлиять на решение Тендерной комиссии, вознаграждение в любой форме. 5.4 Организатор имеет право в любое время отказаться от проведения запроса предложений не неся никакой ответственности перед Участниками или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки. 5.5 В любое время до окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений Организатор вправе изменить документацию путем издания дополнения. Уведомление о внесении изменений и дополнений в документацию направляется с использованием оперативной связи (телефон, факс, электронная почта) каждому лицу, которое направило Организатору уведомление о намерении принять участие в запросе предложений. 5.6 Организатор по своему усмотрению до истечения срока подачи заявок на участие в запросе предложений может продлить срок их подачи. Уведомление о продлении срока подачи заявок направляется с использованием оперативной связи (телефон, факс, электронная почта) каждому лицу, которое направило Организатору уведомление о намерении принять участие в запросе предложений. 5.7 Организатор имеет право установить дополнительный срок приема заявок, если после рассмотрения полученных в установленный срок заявок на участие в запросе предложений будет выявлено, что ни одна из заявок не соответствует требованиям документации о запросе предложений 5.8 Предполагается, что Участник запроса предложений изучит все инструкции, формы, условия и требования, содержащиеся в документации. Все условия, содержащиеся в настоящей документации, рассматриваются как принятые Участником, подающим заявку на участие в запросе предложений. Предполагается, что Участник на основании документации о запросе предложений (включая технические требования, ознакомление с принципиальными характеристиками сопрягаемого оборудования Заказчика, ознакомление с площадкой строительства) получил всю необходимую информацию для подготовки и подачи своей заявки. 5.9 Участнику запроса предложений до подачи заявки необходимо иметь полную и достоверную информацию о налогах, сборах, таможенных пошлинах и другую коммерческую информацию в соответствии с действующим законодательством РФ. Ответственность за полноту и достоверность указанных сведений несет Участник. Любая 5 небрежность, задержка или отказ Участника от получения на стадии подготовки заявки надежной информации по упомянутым выше или другим вопросам не освобождают его как сторону по Договору от договорных обязательств в пределах срока выполнения обязательств по Договору и не могут служить основанием для изменения цены его предложения. 5.10 Неполное представление информации, запрашиваемой в документации, или же подача заявки, не отвечающей всем требованиям документации, представляют собой риск Участника и дают право Организатору отклонить заявку. 5.11 Все полученные Организатором заявки Участникам не возвращаются. 5.12 Запрос предложений признается несостоявшимся, если по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки, а также в случае если на основании результатов рассмотрения заявок Тендерным комитетом принято решение об отклонении всех заявок. РАЗДЕЛ II. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 6. Подготовка заявок на участие в запросе предложений 6.1. Общие требования к заявке 6.1.1. Участник запроса предложений должен подготовить заявку в строгом соответствии с требованиями настоящей документации, таким образом, чтобы заявка не содержала никаких условий, противоречащих требованиям документации. 6.1.2. Участник запроса предложений имеет право подать только одну заявку по каждому лоту. В случае, если Участник запроса предложений подает более одной заявки на один лот, все заявки с его участием отклоняются без рассмотрения. 6.1.3. Предоставление Участником заведомо ложной информации, имеющей существенный характер, может привести к отклонению его заявки. 6.1.4. Заявка на участие в запросе предложений, а также вся корреспонденция и документация, связанные с этими документами, которыми обменивается с Организатором Участник, должны быть подготовлены на русском языке. Подготавливаемая в этой связи сопроводительная документация и печатная литература, а также документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами на ином языке, могут быть подготовлены на другом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык (преимущество будет иметь перевод на русский язык). 6.1.5. Все суммы денежных средств в документах, входящих в заявку, должны быть выражены в российских рублях. 6.1.6. Заявка действительна в течение срока, указанного Участником запроса предложений в тексте заявки, однако в любом случае этот срок не должен быть менее, чем 90 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема заявок на участие в запросе предложений. В течение этого времени Участник сохраняет все условия, предложенные в своей заявке. 6.2. Требования к подготовке заявки 6.2.1. Участник заполняет заявку на участие в запросе предложений в строгом соответствии с Образцом заявки Раздела V «Формы заявки на участие в запросе предложений» и прикладывает документы, подтверждающие соответствие Участников требованиям документации о проведении запроса предложений к квалификации и правоспособности. 6.2.2. В состав заявки должна входить также последовательная опись всех документов, входящих в заявку в соответствии с требованиями документации. Форма описи содержится в Форме 4. Организатор рекомендует Участникам при составлении заявки придерживаться порядка последовательности документов, изложенного в описи. 6.3. Требования к подготовке технического предложений 6.3.1. Техническое предложение должно быть подготовлено по Форме 2 (Раздел V) документации. 6.3.2. К техническому предложению должны быть приложены документы (копии), свидетельствующие о соответствии предлагаемых работ (услуг) требованиям Заказчика (сертификаты, свидетельства, аттестаты, страховые полисы, технические регламенты и т.д.). 6.3.3. Содержащиеся в техническом предложении документы, схемы и пояснительные записки должны быть представлены в таком виде и содержать столько информации, чтобы было видно, что содержание заявки на участие в запросе предложений обеспечивает выполнение работ в строгом соответствии с требованиями документации. 6.3.4. Если Участник намеревается использовать субподрядчиков для выполнения важных компонентов работ или выполнения работ, составляющих ориентировочно свыше 10 процентов объема работ, эти компоненты работ и соответствующие субподрядчики должны быть обозначены путем заполнения соответствующей формы Раздела V (Форма 10) с приложением всех Форм 4-9 Раздела V по каждому субподрядчику и лицензий, если таковые требуются для выполнения работ (с заменой в Форме «Участник» на «субподрядчик»). Эта информация будет принята во внимание также при оценке соответствия квалификационным требованиям по опыту аналогичных работ. 6.4. Требования к подготовке Коммерческого предложения 6.4.1. Коммерческое предложение должно быть подготовлено по Форме 3 (Раздел V) в полном соответствии с условиями Разделов III и IV настоящей документации. 6.4.2. В составе коммерческого предложения Участник подает заполненные таблицы (формы 3), включенные в документацию, с указанием подлежащих выполнению работ, их краткого описания, количества, разбивки цены по составляющим (где это применимо) и общей цены работ, которые Участник предлагает выполнить в своей заявке. 6.4.3. Участник указывает расценки и цены по всем категориям работ и услуг, указанным в таблицах (формы 3), но не ограничиваясь ими. Категории, по которым цены и расценки не указаны Участником запроса предложений, не подлежат оплате Заказчиком после их выполнения. Считается, что они покрываются расценками и ценами по другим категориям, приведенным в таблице. 6.4.4. Цены, предлагаемые Участниками запроса предложений, не должны меняться ни при каких обстоятельствах. Цены, предлагаемые Участниками запроса предложений, должны учитывать все риски связанные с влиянием инфляции, курсовыми колебаниями стоимости валют и прочие риски, и должны оставаться фиксированными на протяжении всего срока действия заявки и выполнения Договора. Заявка, предусматривающая корректировку цен, будет рассмотрена как не отвечающая условиям запроса предложений и отклонена. 6.5. Перечень документов, подтверждающих соответствие Участников требованиям документации о запросе предложений к квалификации и правоспособности 6.5.1. Копия свидетельства о регистрации юридического лица, выданного уполномоченным органом Российской Федерации или иного государства. 6.5.2. Копии учредительных документов Участника (устав и т.п.), а также всех изменений, внесенных в них, копии соответствующих свидетельств о регистрации изменений в учредительные документы (свидетельств о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о внесении изменений в учредительные документы). 6.5.3. Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая сведения об Участнике запроса предложений, датированная не ранее 1 месяца до даты опубликования Извещения о проведении запроса предложений. 6.5.4. Копия документа об избрании (назначении) на должность единоличного исполнительного органа юридического лица либо иного лица, имеющего право без доверенности действовать от 7 имени данного юридического лица, либо надлежащим образом оформленная доверенность (подлинник или нотариально удостоверенная копия), подтверждающая полномочия лица, имеющего право действовать от имени данного юридического лица. 6.5.5. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе. 6.5.6. Копия справки из уполномоченного налогового органа, подтверждающей отсутствие непогашенной задолженности по платежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды, датированной не ранее 1 месяца до даты опубликования Извещения о проведении запроса предложений. 6.5.7. Письменное заявление Участника об отсутствии возбужденного в отношении организации дела о несостоятельности (банкротстве) на дату подачи заявки, представленное на бланке организации Участника и подписанное уполномоченным лицом. 6.5.8. Письменное заявление Участника о том, что на имущество Участника не наложено ареста на дату подачи заявки, представленное на бланке организации Участника и подписанное уполномоченным лицом. 6.5.9. Документы, подтверждающие полномочия Участника на поставку и обслуживание предлагаемой им продукции в России, если он не является ее производителем (копии дистрибьюторских или дилерских соглашений, оригиналы писем производителей продукции, предоставляющие Участнику право на поставку этой продукции, гарантии предприятий изготовителей об отгрузке продукции при поступлении заявок от Участника, иные документы), составленные на фирменном бланке производителя, подписанные уполномоченным лицом и заверенные печатью. 6.5.10. Копии действующих лицензий (разрешений, сертификатов) на виды деятельности, связанные с предметом запроса предложений. 6.5.11. Копии принятых налоговыми органами Российской Федерации официальных бухгалтерских балансов (Форма бухгалтерской отчетности № 1) и отчетов о прибылях и убытках (Форма бухгалтерской отчетности № 2) с отметкой налогового органа за последний отчетный год и на последнюю отчетную дату, а также, если имеется, заключение аудиторов за последний отчетный период. 6.5.12. Отзывы заказчиков (не менее 2-х) о выполненных аналогичных работах в соответствии с предметом закупки. 6.5.13. Заполненные в соответствии с требованиями документации Формы 4-9 Раздела V «Формы заявки» Форма 4. Общие сведения об Участнике; Форма 5. Опыт выполнения работ; Форма 6. Материально-технические возможности Участника; Форма 7. Кадровые возможности Участника; Форма 8. Финансовое положение Участника; Форма 9. Деловая репутация Участника (участие в судебных разбирательствах); Форма 10. Сведения о субподрядчиках Участника. 6.5.14. Иные документы, которые, по мнению Участника, подтверждают соответствие Участника требованиям настоящей документации, с соответствующими комментариями. 6.6. Требования к оформлению заявки 6.6.1. Каждый документ, входящий в заявку, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника запроса предложений без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности. В последнем случае копия доверенности должна быть представлена в составе документов заявки. 6.6.2. Каждый документ, входящий в заявку, должен быть скреплен печатью Участника запроса предложений. 6.6.3. Все без исключения страницы заявки должны быть пронумерованы. 6.6.4. Никакие исправления в тексте заявки не имеют силу, за исключением тех случаев, когда эти исправления заверены рукописной надписью «исправленному верить», собственноручной подписью Уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением. 7. Разъяснение документации о запросе предложений 7.1. Участники запроса предложений вправе обратиться к Организатору за разъяснениями настоящей документации. Запросы на разъяснение документации должны направляться в письменном виде на электронный адрес e-mail: O.Trubitsina@burgaz.ru. Контактное лицо: Трубицына Олеся Александровна. 7.2. Организатор письменно отвечает на любой вопрос, связанный с разъяснением документации, который он получит не позднее, чем за 2 дня до истечения срока подачи заявок. 8. Подача заявок на участие в запросе предложений и их прием 8.1. Существует следующий способ подачи заявок на участие в запросе предложений: - на электронный адрес e-mail: O.Trubitsina@burgaz.ru в отсканированном виде в формате PDF или JPG. 8.2. Организатор заканчивает принимать заявки «15» апреля 2013 г. в 12 часов 00 минут (время московское). 8.3. Заявки, полученные позже установленного выше срока, могут быть отклонены Организатором без рассмотрения по существу независимо от причин опоздания. 8.4. При предоставления заявки на электронный адрес, она должна быть направлена в отсканированном заархивированном (размер одного отправления не должен превышать 5Мб) виде в формате PDF или JPG, также обязательно предоставление Формы 2 «Техникокоммерческое предложение» в формате Excel или Word. В теме письма необходимо указать «Заявка на участие в запросе предложений №____». 8.5. В случае подачи заявки на бумажном носителе также необходимо приложить электронную версию (документы должны быть представлены в формате PDF или JPG, обязательно предоставление Формы 2 «Технико-коммерческое предложение» в формате Excel или Word). 8.6. Заявка на бумажном носителе должна быть запечатана в конверт, обозначаемый словами «Заявка на участие в запросе предложений № __». На конверте необходимо указать следующие сведения: ООО «Газпром бурение», г. Москва, ул. Наметкина, д.12А, каб. 2405, Тендерное управление. Полное фирменное наименование Участника и его почтовый адрес. Номер и наименование запроса предложений: № « ». Номер и название лота (если в запросе предложений более одного лота). 8.7. Для доставки заявки на бумажном носителе Участникам рекомендуется предварительно предупредить контактное лицо, указанное в п. 7.1 о дне и часе доставки заявки. В случае направления заявки через курьерскую службу рекомендуется уведомить представителя курьерской службы или курьера о настоящем порядке доставки курьерской почты. 9. Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений 9.1. Оценка заявок осуществляется Организатором запроса предложений не более 20 рабочих дней. 9.2. Основными критериями при рассмотрении и оценки заявок участников являются: Коммерческое предложение, в том числе цена заявки и ее обоснованность; Техническое предложение, в том числе обоснованность общих организационных 9 решений и способов управления работами, система контроля качества и др.; Материально-технические возможности Участника; Расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт; Уровень технологий и стандартов производства работ, соблюдение экологических требований; Сроки выполнения работ; Полнота соответствия предлагаемых решений и работ техническим требованиям документации о проведении запроса предложений; Порядок и сроки осуществления платежей; Условия представления гарантий качества; Опыт выполнения аналогичных работ; Квалификация ключевого персонала для выполнения работ. 9.3. При проведении рассмотрения и оценки заявок Организатор может по своему усмотрению попросить Участника дать разъяснения по поводу его заявки. Просьба о разъяснении и ответ на нее должны подаваться в письменном виде. Отказ Участника от предоставления разъяснения может послужить причиной отклонения его заявки. 9.4. В ходе изучения документов, представленных в заявке Участника, Организатор имеет право запрашивать соответствующие органы государственной власти, а также юридических и физических лиц, указанных в заявке, на предмет достоверности содержащихся в данной заявке сведений. 10. Процедура уторговывания цен заявок 10.1 Решение о проведении процедуры уторговывания цен заявок принимается в любой срок до подведения итогов запроса предложений. 10.2 Проведение процедуры уторговывания цен заявок возможно двумя способами: - путем уведомления Участников и направления письменного приглашения к участию в процедуре уторговывании цен заявок; - путем проведения очных переговоров с Участниками. 10.3 В случае проведения процедуры уторговывания цен путем направления письменного приглашения Организатор в приглашении определяет дату и время окончания подачи новых коммерческих предложений. 10.4 В случае проведения процедуры уторговывания цен путем переговоров Участник обязан в течение 3-х дней предоставить письменное подтверждение достигнутых договоренностей. 10.5 Организатор запроса предложений вправе неоднократно принимать решения о проведении процедуры уторговывания цен заявок. 10.6 Изменение иных условий заявки, кроме изменения ее цены в меньшую допускается. сторону не 10.7 Участник запроса предложений, приглашенный на процедуру уторговывания, вправе не участвовать в ней. В этом случае его заявка остается действующей с ценой, указанной в заявке или новыми коммерческими предложениями, представленными на предыдущую процедуру уторговывания, если новое коммерческое предложение такого участника было принято к рассмотрению. 10.8 С момента подачи участником запроса предложений в установленном порядке нового коммерческого предложения, соответствующего требованиям документации и приглашению к уторговыванию, ранее представленное коммерческое предложение участника утрачивает силу. 11. Уведомление Участников о результатах запроса предложений 11.1 Организатор запроса предложений после принятия решения о Победителе запроса предложений размещает информацию об итогах запроса предложений на корпоративном сайте ООО «Газпром бурение», с указанием: номера и наименования запроса предложений; наименования и адреса Победителя запроса предложений, с которым будет подписан Договор. 11.2 Организатор запроса предложений вправе опубликовать информацию о результатах запроса предложений после подписания Договора. 12. Подписание Договора 12.1 Договор между Заказчиком и Победителем запроса предложений подписывается на основании Протокола о результатах запроса предложений. 12.2 Условия Договора определяются в соответствии с требованиями настоящей документации и условиями заявки Победителя запроса предложений. По всем вопросам, которые не отражены в документации о запросе предложений, заявке Победителя запроса предложений, стороны имеют право достигнуть договоренность путем переговоров. При этом Заказчик оставляет за собой право со своей стороны внести в разумном объеме в проект договора дополнительные (т.е. не оговоренные в документации и заявке Победителя) желательные для Заказчика предложения и условия, которые Участник может принять или отклонить или продолжить процедуру согласования формулировок во время преддоговорных переговоров. 12.3 Процедура заключения договора с Победителем запроса предложений производится в соответствии с Положением о договорной работе в ООО «Газпром бурение». 12.4 Для заключения договора Победитель запроса предложений обязан предоставить Заказчику нотариально заверенные копии следующих документов: 12.4.1 Копия свидетельства о регистрации юридического лица, выданного уполномоченным органом Российской Федерации или иного государства. 12.4.2 Копии учредительных документов Участника (устав и т.п.), а также всех изменений, внесенных в них, копии соответствующих свидетельств о регистрации изменений в учредительные документы (свидетельств о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о внесении изменений в учредительные документы). 12.4.3 Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая сведения об Участнике запроса предложений. 12.4.4 Копия документа об избрании (назначении) на должность единоличного исполнительного органа юридического лица либо иного лица, имеющего право без доверенности действовать от имени данного юридического лица, либо надлежащим образом оформленная доверенность (подлинник или нотариально удостоверенная копия), подтверждающая полномочия лица, имеющего право действовать от имени данного юридического лица. 12.4.5 Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе. 12.4.6 В случае применения упрощенной системы налогообложения – копию уведомления Федеральной налоговой службы. 12.4.7 Карточка предприятия, подписанная руководителем и главным бухгалтером и заверенная печатью. 11 РАЗДЕЛ III. ЗАКАЗ НА УСЛУГИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАДАНИЕ для производства работ/оказания услуг по гидравлическому разрыву пласта с последующей чисткой ствола скважины и вызову притока с колтюбинговой установки в скважине № 2-С Медвежьего НГКМ 1. Порядок формирования цены договора (цены лота): В стоимость работ входят следующие работы и затраты: 1.1. ГРП интервала № 1:920 м-1000м - разработка дизайна ГРП и технологического плана работ; - доставка на скважину комплекта скважинного у устьевого оборудования ГРП (НКТ-89мм, пакер, устьевая арматура ГРП); - инженерное сопровождение работ по сборке пакера на устье, спуску и установке пакера, монтажу устьевой арматуры и опрессовке смонтированного оборудования; - мобилизация флота ГРП, завоз хим. реагентов, жидкостей, проппанта; дизтоплво - монтаж флота ГРП, обвязка с устьем скважины, опрессовки смонтированного оборудования; - нагрев и приготовление жидкости разрыва на углеводородной основе (диз. топливо); - проведение тестовой закачки, мини-ГРП, основного ГРП объемом 30-35тн проппанта; - демонтаж флота ГРП; - инженерное сопровождение работ по демонтажу устьевой арматуры ГРП, срыву и подъему пакера; - мобилизация флота ГНКТ; - монтаж флота ГНКТ на устье, опрессовки смонтированного оборудования; - чистка ствола скважины от технологического проппанта и вызов притока; - демонтаж оборудования и флота ГНКТ. - На весенний период на проезд по федеральным дорогам ЯНАО требуются пропуска. 1.2. ГРП интервала № 2 по результатам геофизики, по решению Недропользователя. - работы по ГРП интервала № 2 аналогичны работам по ГРП интервала № 1. 1.3. Для весеннего сезона, в период распутицы требуется пропуска для проезда по федеральным дорогам ЯНАО. 2. Форма, сроки и порядок оплаты товара: - оплата производится в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента получения от Исполнителя счета-фактуры на основании подписанного сторонами акта выполненных работ. 3. Техническая часть документации: - конструкция скважины, интервалы и характеристики продуктивных пластов изложены в приложении № 1 к заданию. 3.1. Краткое описание сущности заказа в целом: (тезисный план работ по скважине) - перфорация нижнего интервала, освоение, оценка характера работы нижнего интервала; - глушение скважины, спуск подземного оборудования для ГРП; - мини-ГРП, ГРП на углеводородной основе ( не менее 50 тн проппанта); - подъем подземного оборудования для производства ГРП; - спуск лифтовых НКТ; - монтаж колтюбинговой установки, чистка ствола скважины от технологического проппанта и вызов притока, демонтаж колтюбинговой установки; - освоение, исследования; - глушение скважины, изоляция нижнего объекта (отсыпка проппантом нижнего интервала, установка взрыв пакера); - перфорация верхнего интервала, освоение, оценка характера работы верхнего интервала; - глушение скважины, спуск подземного оборудования для ГРП; - мини-ГРП, ГРП на углеводородной основе (не менее 50 тн проппанта); - подъем подземного оборудования для производства ГРП; - спуск лифтовых НКТ; - монтаж колтюбинговой установки, чистка ствола скважины от технологического проппанта и вызов притока, демонтаж колтюбинговой установки; - освоение, исследования; 3.2. Количество выполняемых работ: - две операции ГРП и две операции чистки ствола и вызова притока колтюбинговой установки. 3.3. Общие сведения о районе работ: - Медвежье газовое месторождение находится на севере Западно - Сибирской равнины,в междуречье р. Надым и Пур и простирается в субмеридиональном направлении на юг от юговосточной границы Обской губы. В административном отношении оно расположено на севере Тюменской области на территории Ямало - Ненецкого национального округа Ближайший к месторождению г. Надым расположен в 88 - 90 км юго-западнее, на правом берегу одноименной реки, впадающей в Обскую губу. Ближайшая железнодорожная станция Лабытнанги находится на расстоянии 330 км от месторождения. В южной части месторождения проходит трасса газопровода «Надым – Пунга». Местность участка рассечена руслами рек Ныда, Хэяха, Идьяха, Верхняя Хадэтта, Большой Ярудей и Правая Хетта. Большая часть рек течет в западном, северо-западном направлениях и впадает в Обскую губу Наиболее крупной на месторождении является река Ныда. Ширина ее составляет от 200 до 300 м, глубина два-три метра на плесах и от 20 до 60 см на перекатах. Ширина других речных долин изменяется от 0,1 до 10 км. Ледостав на реках заканчивается в октябре. Мелкие реки промерзают до дна. Вскрытие рек начинается в конце мая - первой половине июня. Характерной гидрогеологической особенностью района является обилие озер. Озера изометрической формы и небольшой глубины. Повсеместно распространены болота. Площадь месторождения находится в зоне развития многолетней мерзлоты. Глубина промерзания пород на участке Надым - Правая Хетта достигает от 200 до 250 м. Нижняя граница вечной мерзлоты на северо - востоке площади достигает 400 м. Месторождение расположено, в основном, в зоне южной лесотундры. В орографическом отношении территория представляет собой водораздельную поверхность с абсолютными отметками рельефа от 85-90 м с плавным понижением к долинам рек до 60 м. Климат района субарктический с суровой продолжительной зимой и коротким прохладным летом. Средняя температура июля составляет от плюс 11 до плюс 15 оС. В летние месяцы почти круглые сутки световой день, а зимой он составляет не более трех часов. Среднегодовая температура воздуха минус 6 оС. Наиболее холодные месяцы - январь, февраль. Среднемесячная температура в январе минус 30 оС, наиболее низкая колеблется от минус 50 до минус 55 оС. За последние 15 лет не наблюдалось длительных периодов с низкими температурами, зато участились периоды резких перепадов температур от очень низких до близких к нулевым – зимой, и от тепла к заморозкам – в июле и августе. Снежный покров на открытых участках маломощный (от 25 до 30 см), а в пониженных частях рельефа достигает до одного метра и держится с середины октября до середины мая. Транспортные маршруты (усреднено) от г. Новый Уренгой с твердым покрытием – 149км, грунтовая дорога -4,9км. 3.4. Условия выполнения работ и требования к Подрядчику: 13 3.4.1. Общие требования к проведению ГРП, чистки ствола скважины с колтюбинговой установки: -подготовительные работы на скважинах перед выполнением ГРП производит Генподрядчик; - предоставление арматуры ГРП, переходного фланца на фонтанную арматуру, забойного оборудования для ГРП (пакер, НКТ) НКТ, и услуги по установке и снятию пакера производит Подрядчик; - гидроразрыв пласта проводиться по отдельному технологическому плану работ, согласованному и утвержденному в установленном порядке Заказчиком и Недропользователем; - доставка материалов для проведения ГРП выполняется Подрядчиком (техническая вода, проппант, хим. материалы и диз.топливо); - подогрев жидкости разрыва производит Подрядчик; - в процессе проведения работ Подрядчик ГРП должен руководствоваться нормативными актами Российской Федерации, Государственными стандартами, правилами безопасности в нефтяной и газовой промышленности и требованиями конкурсной документации. 3.4.2. Перечень основной нормативной литературы - комплекс работ по гидравлическому разрыву пластов должен быть выполнен в соответствии с требованиями: Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями.- М.: Издво стандартов, 1993; - ГОСТ 13846-89 Арматура фонтанная и нагнетательная. Типовые схемы, основные параметры и технические требования конструкции. - М.: Изд-во стандартов, 1989; - ГОСТ 13862-90 Оборудование противовыбросовое. Типовые схемы, основные параметры и технические требования к конструкции.- М.: Изд-во стандартов, 1990; - ВППБ 01-04-98 Правила пожарной безопасности для предприятий и организаций в газовой промышленности.- М.: ИРЦ Газпром, 1998.- 142 с.; - ПБ 08-624-03 Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности.- М.: НПО ОБТ, 2003.- 157 с.; - РД 39-133-94 Инструкция по охране окружающей среды при строительстве скважин на газ и нефть на суше.- М.: НПО «Буровая техника», 1994; - НД 00158758-281Технологический регламент по гидравлическому разрыву пласта в 2004 условиях АВПД на Ново-Уренгойском и Восточно-Уренгойском месторождениях.- Тюмень: ТюменНИИгипрогаз, 2004.- 105 с.; - СТО ОАО «Газпром» Руководство по технологии гидроразрыва сложнопостроенных 2-3.3-119-2007 газоконденсатных объектов месторождений севера Западной Сибири, 2007. - СТО ООО «Газпром Технологический регламент на проведение гидравлического разрыва добыча Уренгой» пласта в разведочных скважинах на ачимовские и юрские отложения месторождений ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ», 2008. - Временный технологический регламент по предупреждению аварий и брака при строительстве скважин, ОАО «Газпром» - Москва, 2005; - Трубы насосно-компрессорные. Руководство по эксплуатации. ОАО «ВНИИТнефть» - г. Самара, 2007; - Трубы нефтяного сортамента.- М.: Недра, 1987.- 487 с.; - Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.- М.: Госэнергонадзор РФ, 1994; - Единая система управления охраной труда в газовой промышленности.- М.: Недра, 1997.- 40 с.; - Единые нормы времени на капитальный и текущий ремонт скважин.- М.: ОАО «Газпром», 2002.- 344 с. - ГОСТ 17.2.3.02-93 - действующие стандарты ГОСТ и API. 3.4.3. Требования к документации по ГРП Основными документами Подрядчика ГРП по организации работ являются: - основной план подготовительных работ и проведения работ по ГРП, план проведения ГРП (дизайн), разработанный Подрядчиком и согласованный с Генподрядчиком, противофонтанной службой и Недропользователем; - технологический план проведения ГРП (дизайн), разработанный Подрядчиком (с рекомендациями к основному плану подготовительных работ по ГРП) и согласованный с Генподрядчиком, и Недропользователем; - график выполнения работ по ГРП, разработанный Генподрядчиком совместно Подрядчиком ГРП и согласованный с Недропользователем; - типовые схемы расстановки техника на кустовой площадке, типовые схемы обвязки устья скважины при проведении ГРП, согласованные с противофонтанной службой, Ростехнадзором и утвержденные Подрядчиком; - план ликвидации аварий, согласованный противофонтанной службой, МЧС России и утвержденные Подрядчиком; - подрядчик ГРП должен предоставить Генподрядчику работ патентный формуляр на применяемые технологии ГРП и копию лицензии на применяемое программное обеспечение. - график работ разрабатывается с учетом плановых сроков Генподрядчика и Недропользователя. - план проведения ГРП на скважинах должен предусматривать применение наиболее оптимальной и экономически целесообразной технологии гидроразрыва пласта с минимальным загрязнением при скважинной зоны пласта и максимально возможной технологической эффективностью, должен включать пооперационное описание подготовительных работ, работ по миниГРП, основному ГРП, заключительных работ, демонтаж оборудования и зачистки кустовой площадки. В обязательном порядке должен включать мероприятия по ОТиООС, мероприятия по обеспечению фонтанной безопасности проводимых работ. Приложением к плану являются фактические схемы обвязки устья скважины и расстановки оборудования на кустовой площадке. 3.4.4. Требования к процессу ГРП - концентрация расклинивающего материала в жидкости разрыва от 100 кг/м3 в начальной стадии операции до 1500 кг/м3 в окончательной стадии. - безразмерная проводимость образуемой при ГРП трещины должна составлять от 1 до 10 ед. Закрепленная ширина трещины не менее 6-8мм. - проницаемость уплотненного расклинивающего материала должна быть не менее 1200 10– 12 2 м. - оптимальный расход определяется по результатам ГИС и миниразрыва. - проектное количество проппанта для проведения ГРП: 30-35 тн. - подрядчик ГРП должен иметь возможность проведения операции ГРП жидкостью разрыва как на водной, так и на основе углеводородной жидкости (Д/Т). Тип жидкости определяется дизайн-проектом операции ГРП. - при условии, что планом дальнейших работ предусмотрен подъем технологической колонны НКТ и промывка забоя, технологическая пробка проппанта в эксплуатационной колонне (по максимальной концентрации закачки проппанта) должна формироваться не более 10 метров над верхним интервалом зоны перфорации. 3.4.5. Требования к жидкости разрыва и расклинивающему материалу К жидкостям разрыва предъявляются следующие основные требования: 15 - совместимость их с породой и флюидами продуктивного пласта; - слабая фильтруемость через поверхности образования трещин; - отсутствие эффекта «пропитки» продуктивного пласта; - регулируемое и гарантированной разложение геля в любых скважинных условиях, от 6 часов до 24 часов – рекомендации Подрядчика; - совместимость с применяемыми солевыми растворами, промывочными жидкостями и жидкостями глушения. - применяемые для ГРП жидкости должны полностью деструктурироваться в пластовых условиях, не образуя при этом нерастворимых твердых осадков. Время деструкции жидкости разрыва должно быть минимизировано. - при прокачке жидкости разрыва должны обладать сопротивлениями и достаточной сдвиговой устойчивостью. низкими гидравлическими - для закрепления трещины после гидроразрыва применяются расклинивающие материалы искусственные проппанты. - последняя пачка закачиваемого в трещину проппанта должна обеспечивать минимальный вынос проппанта из трещины в процессе освоения и эксплуатации скважины. - жидкости разрыва должны обладать высокой технологичностью приготовления в промысловых условиях, а используемые химреагенты быть экологически чистыми (реагенты зарубежного производства должны отвечать требованиям экологической чистоты РФ). - все применяемые материалы и химреагенты должны иметь необходимые сертификаты соответствия и качества. 3.4.6. Требования к проектированию и расчету технологического процесса ГРП - с целью уточнения технологии основного ГРП на скважине должен быть выполнен минигидроразрыв пласта. - гидравлический разрыв пласта должен состоять из последовательных этапов: - закачки в пласт буферной жидкости разрыва и удержания трещин на продолжении всего периода работы; - закачки жидкости – проппантоносителя; - закачки жидкости для продавливания проппанта в скважину. Проектирование технологии гидроразрыва должно включать: - оценку давления разрыва пласта и рабочего давления агрегатов; - выбор технологической схемы процесса (однократный, поинтервальный ГРП и др.), рабочих жидкостей, способа расклинивания трещин и расклинивающих агентов; - расчет технологических расклинивающих агентов. параметров и режимов закачки жидкости разрыва и Расчет должен заключаться в определении: величины давления разрыва горных пород; допустимой величины давления на устье скважины в зависимости от страгивающего усилия и прочности колонны на внутреннее давление; - плотности и объема смеси жидкости-носителя расклинивающего материала; объема продавочной жидкости; общей продолжительности и темпа процесса закачки; необходимого количества насосных агрегатов эффективности жидкости разрыва; радиуса трещины по горизонтали; проницаемости созданной трещины; проницаемости прискважинной зоны пласта; проницаемости всей дренажной системы; геометрию создаваемой трещины; степени увеличения проницаемости прискважинной зоны пласта; ожидаемого технологического эффекта от гидроразрыва. В Программе должны быть освещены следующие вопросы: - процедура затаривания емкостей; - процедура приготовления жидкостей гидроразрыва; - предварительные операции (опрессовка насосов, нагнетательных линий, давление для аварийного отключения; - давление на предохранительном клапане в затрубном пространстве; - допустимые давления в трубном и затрубном пространствах скважины; - среднее ожидаемое давление на устье скважины; - потери давления на трение %; - требуемая мощность насосных установок; - ожидаемый расход (м3/мин); - программа подачи расклинивающего материала. 3.4.7. Требования к устьевому, наземному и внутрискважинному оборудованию - все используемое Подрядчиком ГРП оборудование должны иметь разрешение на применение его на территории РФ. - подрядчик ГРП должен иметь собственное или арендованное устьевое оборудования для успешного выполнения всех операций ГРП, в том числе устьевой протектор ФА для выполнения ГРП через НКТ диаметром 89 и 73мм; - иметь возможность собственными или арендованными средствами завозить на кустовую площадку необходимые объемы жидкостей разрыва (техническая вода, дизельное топливо); - пескосмесительные агрегаты Подрядчика ГРП должны иметь производительность от 40 до 100 т/ч. Подрядчик ГРП должен иметь в собственности или иметь возможность аренды гидратационной установки, предназначенной для замешивания жидкости ГРП и подачи загеленной жидкости в поток с необходимым расходом. - предоставляемое Порядчиком ГРП подземное оборудование (пакер) должно быть рассчитано на максимальный перепад давления до 70 МПа и температурой до 800С рассчитано в случае необходимости на выполнение «большеобъемных» ГРП и защищено от абразивного воздействия расклинивающего материала, иметь надежный механизм пакеровки и последующего снятия пакера после выполнения ГРП. Программа подготовки поверхности эксплуатационной колоны разрабатывается Подрядчиком перед установкой пакера согласовывается с Заказчиком и Недропользователем. 3.4.8. Характеристика скважинных площадок и подъездных путей - гидравлический разрыв пласта осуществляется на площадке бурения поисково-разведочных скважин. Расчистка территории и планировка производятся при необходимости. В зимний период необходимы работы по очистке территории от снега. Данный вид работ производится Генподрядчиком. На кустовой площадке выделяются: 17 - площадка для стоянки техники; - площадка для складирования материалов, химреагентов и оборудования; - площадка для хранения ГСМ. - площадка для стоянки спецтехники должна располагаться на расстоянии не менее 40 м от скважинной площадки. - площадка для складирования материалов, химреагентов и оборудования должна располагаться на расстоянии не менее 50 м от скважины. Она должна иметь подъезды, рассчитанные на проезд транспорта большой грузоподъемности (до 60 тс) и нестандартных габаритов. - площадка для хранения ГСМ должна располагаться на расстоянии не менее 50 м от скважины, обязательно обвалована. На ней должны располагаться средства пожаротушения. - для подъезда к кустовой площадке ремонтируемой скважины должны быть максимально использованы существующие дороги общей сети, зимники, применение полноприводной и вездеходной техники. 3.4.9. Основное технологическое оборудование и техника - при выполнении ГРП, в соответствии с ожидаемым давлением в процессе его проведения, устье скважины оборудуется специальной устьевой арматурой или устьевым протектором для защиты штатной ФА от высокого давления при проведении ГРП. - до установки на устье арматура должна быть опрессована на полуторакратное рабочее давление. - на трубной головке арматуры устья должен быть установлен манометр с разделителем с соответствующим пределом измерений и размером циферблата для визуального наблюдения. - манифольд низкого давления должен позволять производить отбор пробы, закачиваемых агентов по контрольной линии . - основным оборудованием для проведения ГРП являются насосные агрегаты, рабочая характеристика и количество которых выбираются из основных параметров ГРП (мощность насосных агрегатов, производительность закачивания, давление, количество проппанта, жидкости и др.). - для смешивания жидкости разрыва с проппантом применяются установки производительностью от 40 до 100 тн./ч, процессы смешивания проппанта с жидкостью и подача смеси на прием насосных агрегатов должны быть полностью механизированы. Необходимо иметь блендер с для подачи проппанта с отклонениями от плановой концентрации не более 40 кг/м3. Насосные агрегаты соединяются с блоком манифольдов и с арматурой устья при помощи металлических трубопроводов высокого давления, после монтажа последние опрессовываются согласно правилам НГДП. Пескосмесители соединяются с вспомогательными насосными агрегатами, подающими жидкости из емкостей-накопителей. - для контроля и регистрации параметров процесса ГРП применяются станция контроля и управления процессом, должен быть обеспечен контроль и регистрация в режиме «реального времени» параметров ГРП: устьевого и затрубного давлений, производительности насосов, расходов технологических жидкостей, химреагентов и проппанта. - полевая лаборатория должна обеспечить возможность проведения экспресс-анализа (тестирования) приготовляемых жидкостей ГРП, подбора концентрации деструктора, совместимость жидкости ГРП и примененных при испытании скважин жидкостях глушения и блокирования. - насосно-компрессорные трубы для проведения ГРП применяются диаметром 89 или 73 мм в соответствии с рассчитанным давлением по маркам стали и толщинам стенок. 3.4.10. Требования к комплексу техники для чистки ствола скважины и вызову притока: - койлтюбинговая установка должна быть на ребочее давление не менее 21 МПа, рабочей длинной БДТ не менее 1200м, наружным диаметром 38,1мм; - в комплекс техники для чистки ствола и вызова притока должна входить азотнокомпрессорная установка с производительностью на менее 20м 3 /мин при давлении 20МПа; -комплекс должен быть укомплектован емкостным парком для приготовления и подогрева рабочих жидкостей; -применяемые технологии для вымыва проппантовых пробок должны предусматривать надежный размыв проппантовой пробки и вынос проппанта на устье; - подрядчик должен иметь набор хам реагентов для приготовления различных пенных систем или вязкоупругих пачек для чистки ствола скважины, диспергаторы и аэратор для приготовления вышеуказанных жидкостей. 3.5. Сроки выполнения работ: май 2013 года 4. Критерии оценки заявок на участие в запросе предложений: (перечень основных показателей, по которым будет определяться Победитель конкурса) - обеспеченность необходимыми материально-техническими ресурсами для выполнения работ - квалификация персонала, привлекаемого для выполнения работ; - опыт работы Участника по аналогичным работам, в т.ч. в регионе производства работ; - соответствие технического предложения Участника требованиям Заказчика, указанным в документации о запросе предложений; - наличие положительных отзывов по предмету запроса предложений; - наличие сертификатов соответствия системы менеджмента требованиям ИСО 9001-2008, ГАЗПРОМСЕРТ, СТО ГАЗПРОМ; - подписание договора в редакции Заказчика. - Количество работ и сроки выполнения может быть изменено (уменьшено, увеличено) Заказчиком в соответствии с получаемой геолого-технической информацией в процессе проведения работ на скважине или по требованию организации-недропользователя. Сроки проведения работ могут быть скорректированы Заказчиком. По всем возникающим вопросам обращаться геологическая служба филиала «Уренгой бурение» т. 83494945907 П.Г. Токарев 19 Приложение № 1 1. Проектная конструкция скважины: Скважина вертикальная. - Кондуктор - 324мм - 400м подъем цемента до устья; - Промежуточная колонна - 219мм - 935м подъем цемента до устья; - Эксплуатационная колонна - 146мм - 1055м подъем цемента до устья. 2. Компоновка эксплуатационной колонны: интервал спуска длина секции диаметр толщина стенки марка стали м м мм мм 1050-400 650 146 Д 7,7 400-0 400 146 Е 8,5 3.Давление опрессовки эксплуатационной колонны - 11,3 МПа. 4. Проектные глубины залегания стратиграфических подразделений: свита, горизонт, пласт глубина залегания, м четвертичные 0-85 алтымская 85 тавдинская 165 люлинворская 265 тибейсалинская 465 ганькинская 550 березовская 770 нижнеберезовская подсвита (сенон) 945 кузнецовская 1040 забой 1050 5. Физико-механические свойства горных пород: интервал, м верх низ краткое название Q P2at P2tv P2ll 0 90 245 635 90 245 365 565 пески пески Глины Диатомиты 1900 1900 2000 1800 35 35 25-35 30-35 Проницаемость мДа - P1tbs 565 650 Пески, глины 1900-2000 32-28 - K2gn 650 880 2100 28 - K2br 880 1150 1900 25 - 95-100 K2kz 1150 1160 Глины Опоковидные глины Глины алевролитистые Глинистость % 15-20 5 80-100 95-100 10-15, 8090 95-100 2200 20 - 95-100 индекс плотность кг/м3 Пористость % 6. Нефтегазоносность: Индек с пласта Интервал, м вер х низ Ти п фл юида Плот ность кг/м3 Проницаемост ь мДа Содержание, % сер ы Серо СО 2 водорода Средний дебит Тыс.м3/су т Т0С в пласт е Газова й фактор м3/м3 Содержани е газового конденсата, г/м3 K2br Сено 945 1040 газ 0,675 До 50 нет 0,3 До 50 20 0,27 н 7. Пластовое давление на кровлю пласта – 10,9 МПа; коэффициент аномальности – 1,05 8. Задачи, возлагаемые на скважину – поиски газовых залежей в отложениях нижнеберезовской подсвиты туронского яруса верхнемелового возраста (сенон). ДОГОВОР № __________________ на производство работ/услуг по гидравлическому разрыву пластов, с последующей чисткой ствола скважины и вызову притока с колтюбинговой установки на скважине № 2С Медвежьего НКГМ г. Москва «____» ________ 2013 г. Общество с ограниченной ответственностью ООО «Газпром бурение», именуемое в дальнейшем "Генподрядчик" в лице Генерального директора Россинского Андрея Георгиевича, действующего на основании Устава, с одной стороны; и ________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________________, действующего на основании _________________ с другой стороны, совместно именуемые стороны, принимая во внимание, что Подрядчик решением Конкурсной комиссии ООО «Газпром бурение», признан победителем конкурса № _____________ «Выполнение работ по гидроразрыву пласта (ГРП) ______ на поисково разведочной скважине № 2-С, проведенного __________2013 г. на основании протокола о результатах конкурса № ____________ от ______ 2013 г. заключили настоящий договор (договор подряда) о нижеследующем: 1 ОПРЕДЕЛЕНИЯ Применяемые в настоящем договоре определения означают следующие понятия: 1. Заказчик – ООО «Газпром бурение»; 2. Недропользователь – Газодобывающее общество, эксплуатирующее скважины; 3. Подрядчик – ______________________; 4. Стороны – Заказчик и Подрядчик. 5. Объект – Поисково-разведочные скважины (далее по тексту -"Скважины"), на месторождениях ОАО «Газпром», подготовленные в процессе строительства к проведению ГРП. 6. Работы - Работы, подлежащие выполнению Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора, действующими правилами безопасности в нефтяной и газовой промышленности, нормативами времени на проведение ГРП, а также оснащение объекта инженерными системами и технологическим оборудованием, поставку материалов и оборудования, прокладку временных коммуникаций в пределах объекта, а так же: - ГОСТ 17.2.3.02-93 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями.- М.: Изд-во стандартов, 1993; - ГОСТ 13846-89 Арматура фонтанная и нагнетательная. Типовые схемы, основные параметры и технические требования конструкции. - М.: Изд-во стандартов, 1989; - ГОСТ 13862-90 Оборудование противовыбросовое. Типовые схемы, основные параметры и технические требования к конструкции.- М.: Изд-во стандартов, 1990; - ВППБ 01-04-98 Правила пожарной безопасности для предприятий и организаций в газовой промышленности.- М.: ИРЦ Газпром, 1998.- 142 с.; - ПБ 08-624-03 Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности.- М.: НПО ОБТ, 2003.- 157 с.; - РД 39-133-94 Инструкция по охране окружающей среды при строительстве скважин на газ и нефть на суше.- М.: НПО «Буровая техника», 1994; - СТО ОАО «Газпром» 2-3.3-119-2007 Руководство по технологии гидроразрыва сложнопостроенных газоконденсатных объектов месторождений севера Западной Сибири, 2007. - Временный технологический регламент по предупреждению аварий и брака при строительстве скважин, ОАО «Газпром» - Москва, 2005; 21 - Трубы насосно-компрессорные. Руководство по эксплуатации. ОАО «ВНИИТнефть» - г. Самара, 2007; - Трубы нефтяного сортамента.- М.: Недра, 1987.- 487 с.; - Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.- М.: Госэнергонадзор РФ, 1994; - Единая система управления охраной труда в газовой промышленности.- М.: Недра, 1997.- 40 с.; - Межотраслевые нормы времени на испытание разведочных и эксплуатационных скважин.- М.: ОАО «ВНИИОЭНГ», 2000. - действующие стандарты ГОСТ и API. 7. Договорная стоимость - сумма, предложенная Подрядчиком в конкурсном предложении за выполнение всех работ по настоящему Договору (Приложение №2). 8. Резерв – размер непредвиденных затрат при выполнении работ по гидроразрыву пласта дополнительных скважин, которые не должны превышать 15% от договорной цены. 9. Представитель Заказчика инженерно-технический персонал Заказчика (супервайзеры), назначенный для непосредственного контроля за выполнением Работ на Объекте. 10. Государственный надзор «Надзор осуществляемый государственными контролирующими органами, в том числе Ростехнадзором РФ, противопожарный, санитарный надзор и т.д.»; 11. Акт сдачи выполненных работ – документ по установленной форме, удостоверяющий факт сдачи Подрядчиком и приёмки Заказчиком работ, предусмотренных данным договором. 12. Оборудование - инструменты, машины, механизмы, агрегаты, строительная техника и иное имущество, которое используется Подрядчиком (и специализированными организациями) при выполнении работ, предусмотренных Договором. 13. Материалы - хим. реагенты, проппант, азот и т.д., которые используются Подрядчиком (и специализированными организациями) для выполнения работ, предусмотренных Договором. 14. Одобрение – подтверждение в письменной форме, сделанное уполномоченными представителями Заказчиком, в пределах своей компетенции. 15. Дополнительные работы – изменение объемов и видов работ, работы необходимость проведения которых письменно подтверждена Заказчиком на основании дополнительных плановых смет, но не превышающие резерва. 16. Дополнительные соглашения – письменные соглашения, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора, регламентирующие как отдельные вопросы, первоначально не вошедшие в договор, так и изменения порядка выполнения взятых на себя обязательств или других вопросов, относящихся к взаимоотношению сторон по договору (в пределах резерва); 2 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 2.1 Стороны устанавливают, что предметом настоящего Договора является проведение работ по гидроразрыву пласта на поисково-оценочной скважине № 2-С Медвежьего НГКМ в соответствии с планом (дизайном) проведения ГРП в сроки указанные Заказчиком. По заданию и/или решению Заказчика возможно изменение состава работ – проведение ГРП на углеводородной жидкости разрыва или водной и др. 2.2 Подрядчик обязуется собственными силами, средствами и техникой выполнить запланированные объемы работ. 2.3 Подрядчик настоящим подтверждает, что располагает современными технологиями и оборудованием, квалифицированным персоналом, имеет опыт проведения работ по ГРП и обязуется выполнить работы качественно и в согласованные с Заказчиком сроки. 2.4 В силу непредвиденно открывшихся геолого-технических обстоятельств на скважине, возможна замена скважин в плане-графике работ в пределах заявленной стоимости с оформлением дополнительного соглашения к договору, являющегося неотъемлемой его частью. 2.5. По решению Заказчика Подрядчик обязан провести на Скважине очистку забоя после ГРП с койлтюбинговой установки (ГНКТ) и вызов притока. 2.6 Количество работ и сроки выполнения может быть изменено (уменьшено, увеличено) Заказчиком в соответствии с получаемой геолого-технической информацией в процессе проведения работ на скважине или по требованию организации-недропользователя. 3 ДОГОВОРНАЯ СТОИМОСТЬ 3.1 Ориентировочная стоимость работ по договору составляет ________________ (_______________) рубля, в том числе НДС в размере 18%, что составляет ____________ (_______________). Расчет договорной стоимости приведен в Приложениях №1 к Договору. Стоимость работ подлежит перерасчету по фактически закачанному количеству проппанта в пласт согласно Приложению№1. 3.2. Стоимость работ, определенный в статьей 2 Договора, выполненный с надлежащим качеством и в срок, включает поставку всех необходимых материалов и оборудования, мобилизацию/демобилизацию флота ГРП, проживание специалистов Подрядчика на объектах работ. 3.3. Стоимость договора может быть изменена в случае изменения объемов и условий выполнения Работ, все изменения к настоящему договору должны быть оформлены в форме дополнительных соглашений и подписаны обеими сторонами. 3.4. Окончательная стоимость выполненных Подрядчиком работ по ГРП на Скважине определяется по фактически согласованному с Недропользователем и закаченному Подрядчиком в пласт количеству проппанта по расценкам, указанным в Приложении №1 В случае выполнения Подрядчиком по заданию Заказчика работ по восстановлению искусственного забоя после ГРП и вызову притока с коилтюбинговой установки, данные работы подлежат оплате Подрядчику по ставкам, указанным в Приложении №5. 3.5. Подрядчик оплачивает услуги, которые оказывает ему Заказчик (административнохозяйственные расходы Заказчика, связанные с обеспечением технической документацией и координацией работ; обеспечению пожарно-сторожевой охраны, осуществлению мероприятий по технике безопасности и охране труда, вызов представителей военизированной части и др.) в размере 20% от фактической стоимости выполненного им объема работ., включая НДС 18%. Оплата производится Подрядчиком на основании подписанного Сторонами акта об оказанных услугах и счета-фактуры, выставленного Заказчиком в течении 7 календарных дней с момента получения Подрядчиком оплаты за выполненные работы. 4 СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 4.1 Работы, указанные в п. 2.1. 2.5 настоящего Договора, должны быть выполнены в сроки, указанные в заявках Генподрядчика (Приложение №2). 4.2.Срок выполнения работ может быть продлен в следующих случаях: - в случае задержки выполнения работ Заказчиком своих обязательств таким образом, что выполнение работ Подрядчиком становится невозможным; - в случае, если другие работы на скважине, не входящие в обязанности Подрядчика, задерживают выполнение обязательств Подрядчика; - в случае обстоятельств непреодолимой силы. 5 ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖЕЙ 5.1 Оплата работ по настоящему Договору производится в течение 60 календарных дней по наступлению.в.совокупности.следующих.событий. - подписания сторонами Акта приемки выполненных работ (по форме КС-2) и Справки о 23 стоимости.выполненных.работ.и.затрат.(по.форме.КС-3); - получение Заказчиком от Подрядчика оригинала счета-фактуры, соответствующего п. 5. ст. 169 НК РФ 5.2 Платежи за загрязнение окружающей среды при размещении отходов Заказчика, образованных в процессе демонтажа оборудования по настоящему договору, осуществляет Заказчик. 5.3 Платежи за загрязнение окружающей среды при размещении отходов Подрядчика, образованных в результате использования собственного имущества при выполнении работ по настоящему договору, осуществляет Подрядчик. 5.4 Платежи за загрязнение окружающей среды при выбросе загрязняющих веществ в атмосферу от машин, механизмов, агрегатов и др. оборудования Подрядчика, используемого при выполнении работ, предусмотренных Договором, осуществляет Подрядчик. 6 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА 6.1 Выполнить в соответствии с условиями настоящего Договора весь комплекс Работ по настоящему договору и сдать Работы Заказчику в установленные настоящим Договором сроки, с надлежащим качеством и с соблюдением правил и мер безопасности. Устранить допущенные по вине Подрядчика дефекты в Работах и выполнить незавершенные работы, в сроки, установленные приемочной комиссией, состоящая из представителя Заказчика и Недропользователя. 6.2 На основании предоставленной Заказчиком информации подготовить и направить в адрес Заказчика не позднее 10 (десяти) рабочих дней до начала работ Программу ГРП (Дизайн ГРП) и в случае требования Заказчика Программу работ с ГНКТ , в которой указывает порядок, стоимость проведения работ, производит расчеты параметров планируемой операции ГРП , работы по восстановлению забоя объекта и вызова притока после производства работ по ГРП. По требованиям Заказчика представить свои рекомендации по подготовке скважины к производству ГРП (рекомендуемый объект воздействия, глубину установки пакера и «воронки» технологических НКТ, интервал реперфорации, тип зарядов, плотность и фазировку зарядов, тип жидкости разрыва, продавочной жидкости и другие важные моменты подготовки). 6.3 Обеспечить наличие необходимой техники, материалов, оборудования, квалифицированного персонала для выполнения работ и обслуживания применяемого оборудования на должном техническом и исполнительском уровне. Выполнить работы собственными силами и средствами, поставить необходимые для выполнения работ материалы и оборудование. 6.4 После получения заявки на ГРП и согласовав с Заказчиком доставить на место производства работ исправное оборудование, необходимое для подготовки скважины к производству ГРП (внутрискважинное оборудование – пакер, устьевой герметизатор, устьевую арматуру для ГРП, протектор фонтанной арматуры, НКТ, технологические емкости необходимого объема, технологическую обвязку и т.д.), мобилизовать флот ГРП, колтюбинг, доставить материалы на объект, прислать своего представителя для контроля за сборкой, спуском и установкой пакера. По требованию Заказчика после проведения операции ГРП на Скважине за 3 дня до начала работ подготовить и направить в адрес Заказчика план проведения работ по восстановлению искусственного забоя скважины и вызову притока с койлтюбинговой установки. Согласование и утверждение плана (дизайна) ГРП и плана работ по восстановлению искусственного забоя после ГРП и вызову притока с койлтюбинговой установки во всех службах Заказчика и Недропользователя производит Подрядчик. 6.5 Иметь и предоставлять по требованию Заказчика в указанные им сроки все необходимые лицензии, сертификаты, разрешения государственных органов и патентный формуляр на применяемые Подрядчиком технологии, оборудование, материалы, требуемые для выполнения работ по Договору, в соответствии с действующим законодательством РФ. 6.6 В сроки указанные в заявке Заказчика обеспечить поставку материалов и оборудования, необходимых для выполнения Работ, обеспечивающие выполнение графика производства работ. Для подъезда к кустовой площадке ремонтируемой скважины Подрядчик должен максимально использовать существующие дороги общей сети, зимники, применение полноприводной и вездеходной техники 6.7 Самостоятельно обеспечить допуск своих работников (в том числе и иностранных граждан) на место проведения Работ, обеспечить временным жильем на месторождениях на период производства Работ и обеспечить их бытовое, санитарно-гигиеническое, медицинское обслуживание, и перевозку к месту работ и обратно, оформлять пропуска для проезда по федеральным и межпромысловым дорогам. 6.8 Предоставлять Заказчику расчеты и предложения по изменению Договорной цены в случае изменения объемов Работ, вызывающих увеличение стоимости и/или сроков Работ, но не превышающих резерва. Дополнительные работы выполняются Подрядчиком только на основании подписанных сторонами Дополнительных соглашений. 6.9. Подрядчик обязуется обеспечить сохранность оборудования, находящегося на кустах ремонтируемых скважин, ЛЭП, магистральных и межпромысловых коллекторов, принадлежащих Недропользователю и/или Заказчику и несет имущественную ответственность за возникшие по вине Подрядчика убытки вследствии утраты или повреждение указанного имущества, включая дополнительные затраты по его вторичному приобретению. Подрядчик соблюдает утвержденные маршруты, скорости движения техники, и иные требования, предусмотренные условиями настоящего Договора. 6.9 Решение о дальнейшем производстве работ и оплате выполненных работ в случае прекращения ГРП принимается на основании решения совместного геолого-технического совещания. 6.10 Подрядчик немедленно извещает Заказчика о произошедших на скважинах авариях или осложнениях, а так же о всех видах простоев независимо от их причин с вызовом представителя Заказчика и составляет соответствующий акт. 6.11 Подрядчик обязан провести зачистку куста после производства работ 6.12 Подрядчик обязан согласовать с органами государственного надзора (Ростехнадзор) и с филиалом – Северная военизированная часть по предупреждению возникновения и по ликвидации открытых газовых и нефтяных фонтанов – профессиональное аварийноспасательное формирование ООО "Газпром газобезопасность", порядок ведения работ на скважинах и обеспечить его соблюдение, согласовать типовые и фактические схемы расстановки оборудования, обвязки устья скважины, получить разрешение на производство работ. Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение правил противофонтанной безопасности на все время ведения работ. 6.13 Подрядчик обеспечит представителям Заказчика и Недропользователя беспрепятственный допуск на объекты для осуществления контроля за технологией и качеством производства работ. 6.14 До подписания окончательного акта о приемке выполненных работ Подрядчик обязан вывезти за пределы кустовой площадки принадлежащие последнему механизмы, оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, материалы, изделия, конструкции, временные здания и сооружения. 6.15 Осуществит в процессе производства систематическую и по завершении работ, окончательную уборку кустовой площадки от отходов производства, возникших при проведении ГРП, осуществит за свой счет погрузку и вывоз отходов Подрядчика, образованных в процессе ГРП, вывоз и утилизацию оставшихся после проведения ГРП жидкостей разрыва. 25 6.16 Подрядчик обязуется выполнять работы, используя обученных и квалифицированных специалистов, имеющих все необходимые допуски и прошедших проверку знаний и аттестацию в установленном законодательством РФ порядке. 6.17 Основанием для приема выполненного объема работ по каждой скважине является полевой акт выполненных работ и отчет с диаграммами по ГРП, подписанный представителями Заказчика и Недропользователем в шести экземплярах , все шесть дел скважин составляются которые направляются Заказчику не позднее трех дней после окончания работ на объекте. При отказе в приеме работ Заказчик направляет Подрядчику письменно мотивированный отказ от приема работ в течение трех дней со дня предъявления исполнительной полевой документации. 6.18 Подрядчик извещает Заказчика за сутки о начале ответственных работ (операций), требующих присутствия его представителей. В случае отсутствия представителей Заказчика на ответственных работах (операциях) Подрядчик выполняет их в строгом соответствии с планом работ. 6.19 В соответствии с действующими требованиями правил безопасной организации и проведения работ на объектах нефтегазодобывающих предприятий Подрядчик обеспечивает комплекс мероприятий, направленных на безопасное проведение работ. 6.20 Подрядчик гарантирует, что примененные им узлы и отдельные детали произведены и установлены в соответствии с требованиями к их установке и эксплуатации и обеспечивают длительность их эксплуатации в соответствии с гарантийными обязательствами изготовителя. В случае, если Подрядчик на свое усмотрение применил не согласованную с Заказчиком технологию выполнения ГРП, то он гарантирует качественное выполнение вышеуказанных работ и достижение требуемого результата работ. 6.21 Подрядчик обязан обеспечить на объектах проведения работ наличие станции контроля и управления. 6.22 При сдаче выполненного объема работ по каждой скважине Подрядчик обязан предоставить следующий перечень обязательных документов (шесть оригиналов): План проведения работ по ГРП (дизайн основного ГРП, дизайн миниГРП), отчеты о проведенных ГРП (в том числе и в графическом виде), планируемый расчет дебита скважины после проведения работ, отчет об израсходовании хим.реагентов (материалов), отчет о проведенной операции с указанием фактических параметров полученной трещины разрыва. По требованию Заказчика представить дополнительные документы подтверждающие выполнение и объем работ. 6.25. Подрядчик несет ответственность за простой бригады испытания в ожидании ГРП (неприбытия флота ГРП в сроки указанные в заявке на ГРП). ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА 7 Заказчик в соответствии с условиями настоящего Договора обязуется: 7.1 Передать Подрядчику все имеющиеся у него исходные данные: конструкцию скважины, геолого-техническую информацию об объекте ГРП, планы коммуникаций в пределах отведенных площадей и иную проектную и технологическую документацию, необходимые для выполнения Подрядчиком Работ с должной степенью безопасности и эффективности. Предоставление указанных документов осуществляется по запросу Подрядчика в срок не позднее 15 дней до начала Работ оговоренных заявкой 7.2 Заказчик обязан уведомить Подрядчика обо всех правилах природоохранных мероприятий в районе выполнения работ, при наличии их или отличии от норм действующего федерального и регионального законодательства Российской Федерации. При нарушении природоохранного законодательства выявляются причины нарушения и виновник. Затраты возлагаются на виновную Сторону. 7.3 Подготовить и передать Подрядчику в состоянии, пригодном для использования в целях настоящего Договора, площадку и подъездные пути к скважинам по акту. Согласовать схемы транспортировки и установки технологического оборудования и агрегатов. 7.4 Укомплектовать скважины насосно-компрессорными трубами с необходимыми для производства ГРП характеристиками. Представить все документы, подтверждающие качество и комплектность поставляемого оборудования, при этом Заказчик гарантирует, что все предоставляемое им оборудование будет соответствовать требованиям стандартов, установленных действующим законодательством. 7.5 Осуществлять контроль и надзор за выполнением требований Планов проведения ГРП (дизайнов), обеспечивать присутствие своего представителя (супервайзера) при выполнении наиболее ответственных этапов работ по проведению ГРП. 7.6 В срок не более одних суток с момента получения письменного либо факсимильного предупреждения от Подрядчика, направленного в случаях, предусмотренных п.6.10 Договора, сообщить Подрядчику о его дальнейших действиях и предпринять необходимые меры для обеспечения положительного результата Работ. 7.7 Производить Подрядчику оплату Работ в сроки и порядке, предусмотренные условиями настоящего Договора. 8 ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ 8.1 Заказчик выдает Подрядчику заявку на проведение ГРП за 15 дней до начала работ. На основании полученной от Заказчика информации Подрядчик готовит План проведения работ по ГРП (дизайн) по каждой скважине, который включает в себя пооперационный перечень необходимых работ (подготовительных и заключительных). За 10 (десять) дней до начала работ Подрядчик направляет на согласование Заказчику подготовленный План проведения работ по ГРП, и в случае надобности согласовывает его с другими контролирующими органами. 8.2 ГРП проводится в день, назначенный Заказчику, согласно повторной заявке поданной не менее чем за 3 (три) рабочих дня до даты проведения работ по ГРП. День проведения ГРП может быть изменен Заказчиком в одностороннем порядке без объяснения причин, при этом Заказчик обязан уведомить Подрядчика о таком изменении не менее чем за 48 (сорок восемь) часов до предполагаемого начала работ. 8.3 Заказчик передает объект Подрядчику с оформлением двустороннего акта приемапередачи скважины. После подписания акта ответственность за противофонтанную безопасность опасного производственного объекта (скважина), а так же риски потери скважины полностью ложатся на Подрядчика. 8.4 Контактные телефоны и уполномоченные должностные лица со стороны Заказчика Диспетчерская -___________________________________________ 27 Контактные телефоны и уполномоченные должностные лица со стороны Подрядчика: Диспетчерская - тел. _______________________ Заказчик и Подрядчик обязаны уведомлять друг друга об изменениях контактных телефонов в течение 1 (Одного) дня с момента соответствующих изменений. 8.5 С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет исполнительную документацию, которая отражает весь ход производства работ, а также связанные с производством работ факты и обстоятельства, имеющие важное значение для взаимоотношений Заказчика и Подрядчика. Исполнительная документация является обязательным приложением к Акту сдачи-приемки работ. Исполнительной документацией являются: - Акт выполненных работ; - Диаграммы процесса ГРП на бумажном носителе; - Диаграмму ввода химреагентов; - Иные акты промежуточных работ выполненных на этой скважине - Отчет о работе, подписание которого свидетельствует о том, что работы на скважине завершены. 8.6 Качество техники, материалов и конструкций, приобретаемых Подрядчиком, а также поставляемых Заказчиком для объекта работ в рамках настоящего Договора, должно соответствовать требованиям действующих ГОСТов, СНиП, ТУ, стандартам АPI, правилам безопасности, другим требованиям и сертификатам. При отсутствии Сертификатов на материалы и хим. реагенты Подрядчик не имеет права использовать их в работе. 8.7 Заказчик имеет право требовать от Подрядчика остановки работ в случае отклонения от утвержденного плана работ. 8.8 В случае приостановления Заказчиком Работ в процессе их выполнения, Заказчик оплачивает фактически выполненные объемы Работ, в случае если остановка работ не вызвана нарушением Подрядчиком утвержденных планов работ, Программы ГРП, требований противофонтанной безопасности, промышленной безопасности, законодательства РФ. 9 ПРИЕМКА РАБОТ 9.1 Подрядчик до 20 числа текущего месяца предоставляет Заказчику объем надлежащим образом выполненных Подрядчиком Работ, окончание которых наступило в период с 20 числа месяца предшествующего текущему по 20 число текущего месяца, с подписанием формы № КС2 «Акт о приемке выполненных работ» и формы № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат», на основании которых осуществляются расчеты, представляемые документы должны быть завизированы представителями Заказчика (его производственные филиалы) и/или Подрядчиком КРС. Заказчика обязан в трехдневный срок принять выполненные работы, подписав соответствующий акт, либо дать мотивированный отказ с указанием обнаруженных недостатков и/или брака в работе. 9.2 Приемка результата выполненных Работ осуществляется по каждой отдельной скважине после выполнения работ, предусмотренных Планом проведения работ по ГРП (дизайн). Исполнительная документация Подрядчика должна быть завизирована представителями Заказчика и Недропользователя на месторождениях, подтверждающими согласие представителей Генподрядчика с результатами работ. 9.3 Подрядчик обязан передать Заказчику полный комплект исполнительной документации по выполненным работам. 9.4 По окончанию демонтажа флота ГРП осуществляется сдача скважины Подрядчиком и приемка ее Заказчику по двустороннему акту приема-передачи скважины. 9.5 В случае обнаружения в процессе приемки факта невыполнения или ненадлежащего выполнения Работ Заказчику вправе отказаться от подписания акта приема-передачи скважины и предоставить в семидневный срок мотивированный отказ с указанием обнаруженных недостатков в Работе. 9.6 Работы, считаются невыполненными или выполненными ненадлежащим (некачественным) образом, если Подрядчиком по его вине были допущены отступления от согласованного Плана проведения работ по ГРП (дизайна): оставление расклинивающего материала в колонне НКТ сверх плановой, перепродавка расклинивающего материала в созданную трещину, отклонения фактической концентрации расклинивающего материала в жидкости разрыва от плановой, несоответствие предложенных и применяемых материалов и хим.реагентов скважинным условиям. Решением геолого-технического совещания, с участием представителей Заказчика и Подрядчика, после определения степени вины Подрядчика, может быть принято решение об оплате выполненных работ в случае, если Недропользователь оплатит эти работы Заказчику. 9.7 В случае если Заказчику будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик обязан безвозмездно устранить недостатки в срок согласованный Заказчиком, либо оплатить работы Заказчика или другого Подрядчика по устранению недостатков в работе с возмещением убытков причиненных просрочкой выполнения работ. В этом представители Заказчика и Подрядчика составляют двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. 9.8 При недопродавке проппанта по вине Подрядчика, вследствии сбоя в работе оборудования либо поломки Подрядчик возмещает фактические затраты Заказчику по очистке ствола скважины от пропанта и переподготовки скважины к повторному ГРП. 10 СТАНДАРТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ГАРАНТИИ 10.1 Подрядчик выполняет Работы добросовестно в соответствии с Правилами безопасности в нефтяной и газовой промышленности, утвержденными Постановлением Госгортехнадзора РФ от 05.06.2003 № 56, Планами выполнения работ по ГРП (дизайна) согласованными Сторонами, с соблюдением действующих на месторождениях нормативных документов, регламентов взаимоотношений и оформления документов, а также общепринятой газопромысловой практикой. 10.2 Подрядчик гарантирует: выполнение всех Работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Договора; выполнения всех Работ в соответствии с Планами проведения работ по ГРП (дизайнами) и общепринятой газопромысловой практикой. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания Акта сдачи, если иное не вытекает из отраслевых нормативных актов. 10.3 Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, возникшие по вине Подрядчика, которые не позволят продолжить нормальные работы на объекте до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. Устранение дефектов осуществляется Подрядчиком за свой счет. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются актом между Сторонами. 10.4 Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаружения дефектов, не устранит дефекты и недоделки в выполненных работах, включая оборудование, то Заказчику вправе, при сохранении своих прав по гарантии, устранить дефекты и недоделки собственными силами или силами другого подрядчика за счет Подрядчика. 10.5 При возникновении спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет сторона, признанная виновной. 29 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 11 11.1 Подрядчик выполняет требования действующего в РФ природоохранного законодательства. Содействует проведению проверок природопользования госслужбами и Заказчиком, предоставляет информационный материал в части эколого-экономической деятельности по требованию Генподрядчика. 11.2 Подрядчик несет ответственность за нарушение требований природоохранного законодательства при выполнении работ, предусмотренных договором. 11.3 Подрядчик согласовывает с Ростехнадзором по ЯНАО место размещения площадки для временного хранения производственных отходов (металлолома, древесных отходов, отработанных масел и т.п.). 12 КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 12.1 Вся информация, ставшая известной Сторонам по настоящему договору в процессе исполнения Договора, в т.ч. об организационной и управленческой структуре Сторон, о деловых партнерах и контрагентах, а также о существующих между ними договорных отношениях, о маркетинговой и деловой политике, об имущественном отношении сторон, и т.д. является коммерческой тайной и не подлежит разглашению Сторонами, иначе как исключительно по согласованию Сторон в течение срока действия Договора, а также в течение 3-х лет по истечении срока действия настоящего Договора. 12.2 Стороны обязуются не разглашать информацию, являющуюся коммерческой тайной третьим лицам, а также не использовать эту информацию для своей собственной выгоды. Стороны будут соблюдать столь же высокую степенно секретности во избежание разглашения или использования этой информации, какую каждая из Сторон соблюдала бы в отношении своей собственной информации, являющейся коммерческой тайной. 12.3 В случае нарушения вышеуказанных обязательств о соблюдении коммерческой тайны одной из Сторон, Сторона, допустившая нарушение, возмещает понесенные другой Стороной убытки в полном размере. 12.4 Во всем остальном, что не предусмотрено в п. 11.1., 11.2., действуют положения Закона «О коммерческой тайне» РФ. 13 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 13.1 Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в пределах причиненного реального ущерба в соответствии с законодательством Российской Федерации. 13.2 Риски гибели и/или случайных повреждений скважины в период производства работ до подписания акта сдачи скважины принимает на себя Подрядчик. 13.3 Уступка прав и обязательств по настоящему договору, в порядке определенном статьей 382 ГК РФ без письменного согласия Заказчика не допускается. 13.4 В случае просрочки оплаты выполненных работ более чем на 30 дней (календарных дней) Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере 0,01% от стоимости неоплаченных работ за каждый день просрочки, но не более 5% от стоимости неоплаченных работ. 13.5 За нарушение начального и конечного сроков выполнения работы, предусмотренных пп.4.1-4.2. Договора, Заказчик вправе начислить и предъявить Подрядчику пеню в размере 150 000 рублей за каждый день просрочки. 13.6 Подрядчик компенсирует Заказчику все убытки, ущерб и дополнительные расходы, возникшие вследствие несвоевременного и/или некачественного (ненадлежащим образом) выполнения Подрядчиком настоящего Договора, в том числе вынужденный простой бригад испытания Заказчика, убытки и ущерб, связанные с невыходом скважины на рабочий режим по причине применения материалов и хим.реагентов не соответствующих скважинным условиям. 13.7 Уплата Подрядчиком пени, убытка или ущерба производится на основании протокола геолого-технического совещания с участием представителей Сторон и/или письменного уведомления Заказчика с указанием сроков и возможности их возмещения 13.8 Подрядчик несет ответственность в течение всего срока действия Договора за причиненные потери, повреждения или уничтожение действующих коммуникаций, зданий, сооружений и оборудования Заказчика, переданных Подрядчику в соответствии с условиями настоящего Договора, включая оборудование, используемое на поверхности и подземное, независимо от того, по вине или в результате небрежности персонала Подрядчика возникли потери. Исключение составляют случаи, когда повреждения или уничтожение оборудования были вызваны действиями Заказчика или третьих лиц, привлекаемых Заказчика. 13.9 В случае возникновения убытков, указанных выше, в результате неосторожных действий Подрядчика, последний обязан возместить Заказчику реальный ущерб в полном объеме. 13.10 Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от любой ответственности по любым претензиям, требованиям и судебным искам и от всякого рода расходов, связанных с пребыванием персонала Подрядчика на Объекте, в том числе в связи с увечьем и несчастными случаями. 13.11 Подрядчик несет ответственность и возмещает Заказчика стоимость причиненного ущерба за нарушение законодательства в области охраны окружающей природной среды, произошедшие по вине Подрядчика, и компенсирует Заказчику, за счет собственных средств, затраты на возмещение убытков вследствие применения контролирующими органами к Заказчику штрафных санкций, требований возмещения убытков и увеличения платежей за нарушение природоохранного законодательства. 13.12 Произошедший брак при несоблюдение Подрядчиком параметров гидроразрыва, указанные в дизайне, либо по причине неисправности технологического оборудования Подрядчика, сбоя программы, либо по вине персонала Подрядчика, в этом случае Подрядчик своими силами и за свой счет повторно выполнит некачественно выполненную работу. . СТРАХОВАНИЕ 14 14.1 Подрядчик принимает на себя обязанность застраховать, в счет стоимости работ по настоящему Договору, все риски, перечень которых предусмотрен Правилами страхования буровых работ и Правилами страхования гражданской ответственности при проведении буровых работ. 14.2 Копии страховых полисов предоставляются Подрядчиком Заказчику по требования в течение 15 дней с момента их получения. 15 ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 15.1 Ни одна из Сторон настоящего Договора не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение любого из своих обязательств вследствие действий государственных органов или любых других обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), полностью находящихся вне контроля Сторон и возникших после заключения настоящего Договора. 15.2 Сторона, для которой в силу вышеуказанных причин создалась невозможность выполнения своих обязательств, должна в течение 15 календарных дней в письменной форме известить другую Сторону о наступлении и предполагаемом сроке действия таких обстоятельств. Несвоевременное извещение о наступлении форс-мажорных обстоятельств лишает Сторону права ссылаться на них в будущем. Свидетельство Торгово-промышленной палаты РФ, либо иного компетентного нейтрального органа или организации будет считаться достаточным доказательством возникновения и длительности форс-мажорных обстоятельств. 31 При этом срок исполнения обязательств продлевается соразмерно времени действия форсмажора. 15.3 Если задержка по форс-мажору превышает 3 месяца с момента его возникновения, каждая Сторона вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по настоящему Договору, и ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения возможных убытков от другой Стороны. Сторона, принявшая подобное решение, обязана известить другую Сторону. 16 АРБИТРАЖ 16.1 Стороны будут стремиться решать все споры путем переговоров. При невозможности решения споров иным путем, кроме судебного, они передаются на рассмотрение в Арбитажный суд г.Москвы 17 ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 17.1 Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть согласованы Сторонами и составлены в письменной форме и подписаны Сторонами. 17.2 Договор может быть расторгнут в соответствии с действующим законодательством в случаях: • по соглашению Сторон, при условии возмещения Заказчиком оплаты стоимости выполненных работ Подрядчику; • прекращения либо приостановления работ на объектах по решению Заказчика; • при возникновении обстоятельств непреодолимой силы. 17.3 Заказчик вправе расторгнуть договор в случае: задержки Подрядчиком начала выполнения работ более чем на 20 дней по причинам, не зависящим от Заказчика; систематического (более 3 раз) несоблюдения Подрядчиком требований к качеству работ; аннулирование лицензий, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства лишающих Подрядчика прав на производство работ. 17.4 Стороны не вправе до сдачи результата работ отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке, кроме случаев, предусмотренных законодательством и оговоренных в настоящем Договоре. 17.5 Документация, поступившая в адрес Сторон по факсимильной связи, обладает юридической силой до момента получения оригинала. 18 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 18.1 Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие Приложения: 18.1.1 Расчет Договорной стоимости (Приложение №1); 18.1.2 Заявка на производства работ по ГРП и флота ГНКТ (Приложение № 2); 18.1.3 Распределение обязанностей при проведении ГРП (Приложение №3); 18.1.4 . ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ / Услуг ГНКТ . Распределение обязаностей (Приложение №4) 18.1.5. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ УСЛУГ ГНКТ (Приложение №5) 18.2 Вся полученная информация по Договору является конфиденциальной. Стороны отвечают за обеспечение конфиденциальности информации, полученной при исполнении Договора. Опубликование конфиденциальных сведений или передача их третьим лицам, возможна только на согласованных условиях. Обязанности по соблюдению конфиденциальности остаются в силе в течение 5 (пяти) лет после прекращения действия настоящего Договора и регулируются 12 настоящего Договора. 18.3 Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором Стороны руководствуются действующим законодательством РФ, Правилами безопасности в нефтяной и газовой промышленности. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 19 СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 19.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2013г. 20 ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН: ЗАКАЗЧИК Генеральный директор ООО «Газпром бурение» ПОДРЯДЧИК ___________________ А.Г. Россинский «_______»____________2013 год 33 Приложение № 1 к договору № _____ от "______" _____________ 2013 года Расчет договорной стоимости подрядных работ по гидроразрыву пластов (ГРП) на поисково-разведочной скважине (одна операция) № № 1. 2. 3. 4. 5. Наименование вида работ (материалов) Кол-во Сервисная ставка за 1 операцию основного ГРП. 1 Сервисная ставка за 1 операцию мини ГРП 1 Стоимость предоставления протектора 1 Стоимость пакера и услуг по его установке и снятию Сервисная ставка за дополнительную закачку проппанта свыше 35 т 1 8. Материалы для руб. ГРП на водной основе; - проппант, тн. -…………., кг; -…………., кг. Материалы для руб. ГРП углеводородной основе: - проппант, тн. -…………., кг; -…………., кг. Мобилизация 1 9. Демобилизация 1 10. Стоимость суток ожидания (простоя) 11. 12. Итого расчетная стоимость 1 ГРП (при закачке 25 тн. проппанта) Всего стоимость ГРП, руб (10 операций) 13. Итого с учетом НДС, руб 6. 7. Подрядчик Цена за единицу., руб. Стоимость, руб. Заказчик Генеральный директор ООО "Газпром бурение" _____________ А.Г.Россинский м.п. Приложение № 2 к договору № _____ от "______" _____________ 2013 года Заявка Заказчика на выполнение работ по гидроразрыву пласта и работы флота ГНКТ Месторождение № скважины___ Срок начала выполнения работ Срок окончания выполнения работ Примечание Сроки выполнения работ продлеваются по основаниям, предусмотренным п. 4.2. Договора. ПОДРЯДЧИК ЗАКАЗЧИК Генеральный директор ООО "Газпром бурение»" ________________ А.Г. Россинский «_____»___________2013 года 35 Приложение № 3 к договору № _____ от "______" _____________ 2013 года № п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ обязанностей между Генподрядчиком и Подрядчиком при выполнении ГРП на поисково-разведочных скважинах Подр Наименование вида работ Заказ Примечания ядчи чик ( х - выполнение о – контроль) к Основной план работ на подготовку скважины и Х проведение ГРП Рекомендации к подготовке скважины к ГРП, дизайнПо запросу Заказчика Х проект План работ (дизайн) на ГРП 0 Согласовать с геологическими службами Х Газодобывающиз Обществ - недропользователей План работ (дизайн) на ГРП (подписать, утвердить) Х (ГДО) Дополнительная информация по скважине Основная информация по скважине в геологической Х службе ГДО Рекомендации по комплексу геофизических работ и Х перфорации План работ по снятию пакера, восстановлению циркуляции При нарушении плана работ (дизайна) по причине после ГРП, извлечению компановки Х Х брака в работе Подрядчика ГРП работы выполняются за счет Подрядчика Осмотр путей передвижения и территории куста для До гидроразрыва Х определения возможности мобилизации флота ГРП Подготовка площадки Х Прискважинная территория Х Включая доставку бульдозера Подъезд – дорога к скважине Х Спецтехника для перевозки оборудования ГРП Х Обеспечение химреагентами для приготовления жидкостей Подрядчик готовит жидкости для проведения ГРП Х для проведения ГРП и проппант Проведение экспресс-анализа совместимости жидкости Пробы жидкости глушения, блокирующией жидкости глушения, блокирующей жидкости с применяемой Х предоставляет исполнитель ГРП. системой хим.реагентов. 36 13 14 15 Инструктаж по плану работ и технике безопасности перед проведение операции ГРП Предоставление забойного оборудования (пакера), руководство работами при посадке пакера. Х Х Монтаж оборудования флота ГРП Х 16 17 18 19 20 Монтаж и испытания превентора, устьевого герметизатора, задавочной и факельной линии Опрессовка эксплуатационной колонны X X Спуск пакера с замером, шаблонировкой и герметизацией резьб НКТ Х Поставка задвижки и арматуры ГРП, НКТ, устьевого протектора Сборка задвижки и арматуры ГРП Х Х Х Отвечает Подрядчик Х В присутствии представителя противофонтанной службы, представителя Подрядчика ГРП. Составить акт. В случае наличия незначительного падения давления при опрессовке НКТ, решение о возможности проведения ГРП принимает оператор ГРП. Опрессовка колонны НКТ и пакера 21 22 23 24 25 26 Подрядчик ГРП предоставляет свой пакер и услуги по его установке и снятию после выполнения операции ГРП. Составить фактическую схему расстановки оборудования, согласовать с противофонтанной службой Вызвать представителя противофонтанной службы. Составить акты опрессовки устьевого оборудования. Вызвать представителя противофонтанной службы. Составить акт Мастеру бригады Заказчика предоставить меру инструмента представителю Подрядчика ГРП Спуск пакера под контролем представителя Подрядчика Составить акт о готовности скважины к ГРП Демонтаж оборудования и подготовка площадки для комплекса ГРП Прием-передача территории куста, скважины, ф/арматуры, ПВО, факельной и задавочной линий Х Завоз и установка буллитов для жидкости ГРП Завоз технической воды для проведения ГРП Х Х Х Х Х 37 Х Составить акт, исполнитель Заказчика предоставляет акты опрессовки ПВО, герметизатора, задавочной линии, факельной линии, опрессовки э/колонны, пакера, НКТ. Заказчик указывает места забора технической воды 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Предоставление дизельного топлива для проведения ГРП Предоставление жидкости глушения как аварийного запаса и жидкости для поддержания давления в затрубном постранстве Предоставление незамерзающей жидкости (ВМР или др.) в качестве продавочной жидкости ГРП Завоз технической воды, дизтопливо для проведения ГРП Разогрев технической воды Монтаж устьевого протектора (арматуры ГРП) Получение разрешения противофонтанной службы на проведение ГРП ГРП Х Демонтаж устьевого протектора (арматуры ГРП) Прием-передача территории куста, скважины, ф/арматуры после ГРП Х Вывоз остатков реагентов и материалов, зачистка территории после ГРП. Зачистка прискважинной территории от загрязнений реагентами и материалами ГРП Проверка бригадного оборудования перед началом работ Руководство работами при снятии пакера с места посадки после выполнения операции ГРП При наличии проппанта в колонне НКТ после ГРП по причине брака в работе Подрядчика ГРП, монтаж установки ГНКТ и промывка проппанта Суточный отчет по работе Полевой акт выполненных работ, отчет по ГРП Заключительный отчет по скважине (акт сдачи КС-2, КС-3, счет-фактура) Объем жидкости глушения определяется планом работ Х Х Объем незамерзающей продавочной жидкости определяется планом работ Х Х Х Акты опрессовок предоставляет исполнитель Заказчика Вызвать представителя противофонтанной службы, представителя Генподрядчика, представителя ГДО При проведении ГРП со штатной ФА Подрядчик ГРП своими силами производит зачистку территории кустовой площадки от загрязнений своими реагентами, своими отходами. Своими силами Подрядчик Х Х Х Х Х Х Оборудование бригады Заказчика Х .За счет Подрядчика Х Х Х Х Подрядчик ГРП предоставляет информацию в диспетчерскую службу Заказчика Подписывается представителями Заказчика ПОДРЯДЧИК ЗАКАЗЧИК Генеральный директор ООО "Газпром бурение»" ________________ А.Г. Россинский «_____»___________2013 года 39 ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к Договору от «___»__________2010г 1. ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ / Услуг ГНКТ 1.1 Перечень предоставляемых Услуг ГНКТ: Предоставляемые Подрядчиком Услуги ГНКТ включают в себя: - Проектирование работ и разработка плана их проведения с последующим согласованием с Заказчиком; - Доставку, монтаж и демонтаж оборудования ГНКТ на кусту и устье скважины; - Опрессовку нагнетательных линий и Фонтанной арматуры до проведения работ; - Подготовку и нагнетание жидкости промывки; - Завоз жидкого азота на куст от станции приема / хранения; - Нагнетание азота в скважину; - Спуско - подъемные операции ГНКТ в скважине; - Промывку интервала перфорации, которая не требует специального поверхностного оборудования и/или забойного инструмента; - Другие действия в скважине, согласованные и одобренные Сторонами, не требующие специального поверхностного оборудования и/или забойного инструмента, обусловленные, с одной стороны, целью конкретной работы, с другой стороны – технико-технологическими ограничениями оборудования ГНКТ; - Регистрацию критических параметров работ; - Подготовку отчета о выполнении работы. 2. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА 2.1 Подрядчик обязан на основе анализа предоставленной технической и геологической информации составлять и представлять на утверждение Заказчика план работ ГНКТ не позднее, чем за 4 (четыре) рабочих дня до начала работ. При этом Подрядчик должен предлагать Заказчику оптимальные технологические решения, необходимые для успешного выполнения операции ГНКТ. Заказчик понимает, что Подрядчик не может гарантировать ожидаемые Заказчиком уровни добычи. 2.2 Подрядчик обязан передавать оперативную сводку по работе комплекса ГНКТ, представлять расчетный и фактический дизайны ГНКТ, а также диаграмму проведенной операции ГНКТ. 2.3 Подрядчик обеспечивает наличие связи на все время проведения работ. 3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 3.1 Заказчик обязуется передать Подрядчику письменную заявку на работы ГНКТ, содержащую всю необходимую техническую и геологическую информацию, не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до начала работ. 3.2 До начала и во время оказания Услуг Заказчик предоставляет/обеспечивает и несет ответственность за следующее оборудование и Поддержку, включая, но не ограничиваясь нижеследующим: - фонтанную арматуру; - обсадную/лифтовую колонны; - факельную линию; - подготовку подъездных дорог и кустовой площадки для безопасного заезда и расположения оборудования Подрядчика; - источник технической воды, пути подъезда к нему. 3.3 Обязанности Заказчика в отношении оборудования высокого давления, принадлежащего Заказчику или его Группе, включают, но не ограничиваются следующими: - осмотр оборудования устья скважины на наличие пропусков по соединениям и корпусу, определение целостности арматуры (фланцы, шпильки, гайки, клапаны, рукоятки, манометры, выкидной линии, штуцерного манифольда); - опрессовка оборудования устья скважины до максимального рабочего давления; - проверка состояния, опрессовка выкидной линии скважины, штуцерных манифольдов и сепараторов; - контроль целостности и работоспособности всех клапанов и задвижек устьевого оборудования путём опрессовки и внутренней калибровки. С инженером или инспектором Подрядчика необходимо обсудить величину проходного диаметра, которая зависит от используемой Компоновки Низа Колонны; - предоставление Подрядчику Отчёта состоянии скважины, подписанного Представителем Заказчика до начала мобилизации оборудования и персонала Подрядчика к месту расположения скважины; - при наличии утечек в устьевом оборудовании составляется двусторонний акт. Работы на скважине при наличии утечек не производятся; - выполнение ремонтных работ на принадлежащем/предоставленным Заказчику(-ком) оборудовании высокого давления в случае, если будет обнаружена утечка или неисправность, являются обязанностью Заказчика; - обращение и работа с оборудованием высокого давления, принадлежащим Группе Заказчика предоставленным Заказчиком, является обязанностью Заказчика. 3.4 Ликвидация аварии или инцидента , произошедшей при работе ГНКТ по вине Подрядчика, ликвидируется за свой счет Подрядчиком или совместно с Заказчиком, при этом компенсируются расходы Заказчика. ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 к Договору от «___»__________2010г РАСЧЕТ СТОИМОСТИ УСЛУГ ГНКТ № П/П СТАВКИ И РАСЦЕНКИ НА УСЛУГИ ГНКТ Ед. измерения рублей, без НДС Кол-во Итого рублей, без НДС РАЗДЕЛ V. ФОРМЫ ЗАЯВКИ Форма 1. Заявка (заявка на участие в запросе предложений)1 ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ Дата: _________ Номер и наименование запроса предложений: _________________ Кому: ООО «Газпром бурение» Уважаемые господа! Изучив Извещение № _____ о проведении запроса предложений, опубликованное на сайте ООО «Газпром бурение», и документацию о запросе предложений № на оказание услуг ___________________________________________________ для ООО «Газпром бурение» (далее – запрос предложений), включая Дополнения №№ [указать номера] (если таковые имели место), получение которых настоящим удостоверяется, и, принимая установленные в них требования и условия запроса предложений, включая все условия заключаемого по результатам запроса предложений Договора, мы, нижеподписавшиеся, сообщаем о согласии участвовать в данном запросе предложений в соответствии с настоящей документацией и нашей заявкой на сумму: без учета НДС -_________ (_____________) рублей ___ копеек, кроме того НДС -____________ (_____________) рублей ___копеек, всего с учетом НДС - _________(_____________) рублей ___копеек. Настоящим мы подаем нашу заявку на участие в запросе предложений, которая включает Техническое и Коммерческое предложения. Мы признаем, что Вы не обязаны принимать нашу заявку или вообще какую-либо заявку, полученную Вами. Настоящая заявка действует до «___» _____ 201_ г.2 Настоящим подтверждаем, что сделанные в данной заявке заявления и предоставленные в приложенных заполненных формах сведения о нас являются полными, точными и верными во всех деталях. Настоящая заявка дополняется следующими документами, включая неотъемлемые приложения в соответствии с описью: 1. Техническое предложение, на _______ листах. 2. Коммерческое предложение, на ______листах. 3. Прочие документы (перечислить), на _________ листах. Подпись руководителя организации или лица, его замещающего _________________________________ м.п 1 Заявка подается на фирменном бланке Участника 2 В соответствии с п. 6.1.6 [ФИО, Должность] Форма 2. Техническое предложение Техническое предложение3 Наименование Участника: ________________ Номер и наименование запроса предложений:___________ Страница __, состоит из__ страниц Мы, нижеподписавшиеся, сообщаем о своем согласии со всеми условиями Раздела III «Заказ на Работы и Технические требования» документации о запросе предложений. Положения Раздела III «Заказ на Работы и Технические требования» документации нами изучены и являются понятными по всем разделам. Мы обязуемся, в случае принятия нашей заявки, выполнить работы в объеме и в строгом соответствии с техническими условиями и параметрами, определенными в Разделе III «Заказ на Работы и Технические требования», с учетом допустимых и обоснованных отклонений и уточнений, которые оговорены в документации. 2.1. Ведомость объемов услуг № п.п. Наименование работ Единица измерения Количество Описание работ 2 3 4 5 1 1 2 … 2.2 Ведомость на поставку оборудования и материалов № п/п Наименование оборудования и материалов Тип, марка, характеристика Заводизготовитель Ед. изм. Колво Срок поставки Постав щик 1. Оборудование 2. Материалы 2.3. Описание предлагаемого решения4 Примечание по заполнению: Участник запроса предложений должен представить в составе своей заявки описание предлагаемых решений, которые предполагается использовать у Заказчика. 3 Приведенные в приложении формы являются типовыми. Участник вправе дорабатывать таблицы под специфику запроса предложений Заполняется в случае, если предмет запроса предложений предполагает внедрение (создание) решений, разработанных заранее и/или разрабатываемых Участником в ходе данных работ. 4 2.4. Описание подходов к оказанию услуг Примечание по заполнению: Участник должен представить в составе своей заявки описание предлагаемых методов и организации выполнения работ, а также описание системы управления качеством. Данные предложения должны соответствовать и учитывать требования к выполнению работ, указанные в Разделе III «Заказ на Работы и Технические требования» настоящей документации. Предполагается, что данная форма будет подготовлена Участником в произвольной форме в виде простого описания, включая, но не ограничиваясь: 2.4.1. Записка по организации оказания услуг должна содержать краткое описание принципов организации выполнения работ, а также: описание подходов к организации материально-технического и информационно-технического обеспечения работ, график поставок и транспортную схему, а также другие мероприятия, которые Участник считает важными; мероприятия по соблюдению экологических требований; другое. 2.4.2. Записка по технологии выполнения работ должна содержать краткое описание технологических процессов по видам работ. К описаниям должны быть приложены необходимые схемы, другие материалы, позволяющие правильно оценить предлагаемую технологию производства работ, а также ссылки на характеристики применяемых машин и механизмов, описание специального оснащения для выполнения работ 2.4.3. Записка по управлению качеством должна содержать предложения по контролю качества при выполнении работ. Подпись Участника м.п. _________________ /_______________(ФИО, должность) Дата ____ / ___ / ________ Форма 3. Коммерческое предложение Коммерческое предложение Наименование Участника: ________________ Номер и наименование запроса предложений:___________ Страница __, состоит из__ страниц 3.1. Стоимость Стоимость рублей, с НДС № Наименование Интервал Инженерных услуг Оборудован ия … В том числе НДС Примечание 1 1.1 ИТОГО по разделу 1 2 2.1 ИТОГО по разделу 2 … ИТОГО по разделу ИТОГО *Участник имеет право дополнить форму, указывая расценки и цены по всем категориям работ. Категории, по которым цены и расценки не указаны Участником, не подлежат оплате Заказчиком после их выполнения. Считается, что они покрываются расценками и ценами по другим категориям, приведенным в спецификации. Подпись Участника __________________ /_______________(ФИО, должность) __________________ ___________________ Дата 46 м.п. Форма 4. Общие сведения об Участнике Общие сведения Страница __, состоит из__ страниц № Анкета 1. Полное фирменное наименование Участника: 2. Организационно-правовая форма: 3. Учредители (перечислить наименование или организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) 4. Уставный капитал: 5. Юридический адрес: 6. Почтовый адрес: 7. Телефон/Факс: Телекс/эл.почта: 8. Первый (главный) руководитель: 9. Дата, место, и орган регистрации6: Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано) / Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (дата и номер, кем выдано) 10. Банковские реквизиты Сведения об Участнике5 Р/счет в (наименование и адрес банка) БИК, к/с ИНН_________________ КПП__________________ ОКПО_________________ ОКВЭД______________ Тел. Банка:_____________ Контактное лицо:________ 11. Филиалы: наименования и почтовые адреса: 12. Сведения о лицензировании: № ________от:___________ кем выдана: Срок действия: Виды деятельности, на которые имеется лицензия: 13. Сведения о сертификатах, в том числе по системе контроля качества в соответствии со стандартами ISO 9001 14. Контактное лицо: ФИО, должность, тел., электронная почта Подпись Участника _________________ /_______________(ФИО, должность) В случае участия представительства (филиала) иностранной компании, зарегистрированного на территории Российской Федерации, должны быть представлены все необходимые сведения применительно к головной компании и представительству (филиалу) с соответствующими пометками или в отдельной колонке. 5 В случае, если требуется свидетельство об аккредитации на территории Российской Федерации, в данной графе также указываются данные об аккредитации 6 47 Форма 5. Опыт выполнения работ Опыт выполнения работ Страница __, состоит из__ страниц Наименование Участника____________________ 5.1. Общий опыт выполнения работ, аналогичных требуемым по запросу предложений _________лет. 5.2. Общий опыт выполнения работ, аналогичных требуемым по запросу предложений за 2009 - 2011 гг.7 Год Годовой объем выполненных аналогичных работ в валюте отчетности, с указанием наименования валюты 2009 2010 2011 5.3. Опыт выполнения работ, аналогичным требуемым по запросу предложений8 № Номер договора, предмет договора, регион работ Наименование заказчика, адрес и контактный телефон/факс заказчика, контактное лицо Сумма всего договора по завершении или на дату присуждения текущего договора/ причитающейся доли договора Дата заключения/ завершения (месяц, год, процент выполнения) Статус (генподрядчик, субподрядчик, партнер) и объем работ по договору, % Сведения о претензиях заказчика к выполнению обязательств Примечание9 1. 2. 3. … Подпись Участника м.п. Дата 7 При _________________ /_______________(ФИО, должность) _________________ / __________________ / заполнении данной формы представляются сведения за каждый из указанных годов Не менее трех, но не более 10 договоров, наилучшим образом характеризующих Участника. Обязательно необходимо указать договора, которые были у Участника с Заказчиком 9 Участник может указать характер выполнения обязательств по Договору и особые условия, существенные для запроса предложений, и любую другую информацию, которая характеризует выполнение обязательств Участником 8 Форма 6. Материально-технические возможности Участника Приложение № 5 Материально-технические возможности 10 Страница __, состоит из__ страниц Наименование Участника_______________________________ 6.1. Расчет машин и оборудования для выполнения работ11 № п п Наименование Тип, марка, характеристика Производительность/ Мощность Право собственности или иное право Кол-во, ед. 1 2 3 4 5 … Итого: 6.2. Перечень собственных машин и оборудования12 № Наименование, марка и модель установок, Описание Кол-во Год выпуска 1. … 6.3. Перечень арендуемых/закупаемых машин и оборудования13 Наименование арендодателя/источник закупки: Адрес арендодателя/продавца: Краткие сведения об условиях договора об аренде/закупке, касающиеся обеспечением машинами и оборудованием предполагаемого договора: Наименование, марка и Производительность/м Год выпуска Количество модель установок, ощность механизмов, машин и средств 1. … Подпись Участника _________________ /_______________(ФИО, должность) В данной справке перечисляются материально-технические ресурсы, которые Участник запроса предложений считает ключевыми и предлагает использовать в ходе выполнения Договора по результатам запроса предложений. Данные, представленные в таблицах, должны подтверждать, что Участник имеет достаточные возможности обеспечить проведение работ необходимым количеством машин и прочего необходимого оборудования, отработанную технологию, позволяющую эффективно выполнять работы, иметь средства контроля качества работ в соответствии с требованиями п. 9.4.2. 10 11 Указываются машины, механизмы, оборудование и т.п., которые должны применяться для выполнения работ. 12 Заполняется в соответствии с таблицей 6.1. в случае применения собственных машин и оборудования. Заполняется в соответствии с таблицей 6.1. в случае применения арендуемых (лизинговых и т.п.) машин и оборудования, либо закупаемых машин и оборудования. 13 Форма 7. Кадровые возможности Участника Кадровые возможности Страница __, состоит из__ страниц Наименование Участника_______________________________ 7.1. Общие данные о кадровых ресурсах организации Ключевой персонал, ответственный за выполнение работ14 № п/п Должность сотрудников / профессия 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. … 2 Подпись Участника м.п. Образование, квалификация, сертификаты, ученая Фамилия, имя, степень, награды, отчество сотрудника участие в международных проектах и др. 3 4 Стаж работы Опыт работы в данной или по аналогичной аналогичным должности, объектам15 лет 5 6 _________________ /_______________(ФИО, должность) Дата ____ / ___ /_________ 14 Участники должны предоставить сведения о квалификации и опыте работников, предлагаемых на должности с целью реализации договора. 15 При наличии опыта работы по аналогичным объектам, необходимо дать краткую его характеристику Форма 8. Финансовое положение Участника Финансовое положение Страница __, состоит из__ страниц Наименование Участника _______________________________ Финансовые сведения (в валюте отчетности) По факту за последние три года 1 2 3 Прогноз на следующие два года 4 5 1. Выручка от реализации (нетто) (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) 2. Валюта баланса 3. Основные средства 4. Оборотные средства 5. Денежные средства 6. Кредиторская задолженность 7. Текущие пассивы 8. Прибыль до уплаты налогов 9. Прибыль после уплаты налогов Подпись Участника м.п. _________________ /_______________(ФИО, должность) Дата ____ / ___ /_________ Форма 9. Деловая репутация Участника (участие в судебных разбирательствах) Деловая репутация (участие в судебных разбирательствах)16 Страница __, состоит из__ страниц Наименование Участника_______________________________ Год Наименование контрагента, основание и предмет спора Подпись Участника м.п. Место разбирательства Наименование судебного органа Оспариваемая сумма, валюта Решение в ПОЛЬЗУ или ПРОТИВ Участника _________________ /_______________(ФИО, должность) Дата ____ / ___ /_________ Участники предоставляют данные о своем участии в судебных процессах или разбирательствах в арбитражных судах, коммерческом арбитраже и третейских судах в связи с контрактами, заключенными за последние 2 года, в том числе по текущим контрактам 16 Форма 10. Сведения о субподрядчиках Участника Сведения о субподрядчиках17 Страница __, состоит из__ страниц № Разделы Работ Наименование субподрядчика Юридически й адрес Вид и объем обязательств, сроки выполнения работ Стоимость работ, валюта заявки 1. 2. 3. … Заполненные Формы 4 – 9 на каждого субподрядчика, а также лицензии и сертификаты субподрядчиков прилагаются, на ___ листах. Подпись Участника м.п. _________________ /_______________(ФИО, должность) Дата ____ / ___ /_________ В тех случаях, когда Участник предполагает использовать услуги конкретных субподрядчиков для выполнения важных компонентов работ или выполнения работ, составляющих ориентировочно свыше 10 процентов объема работ 17 Форма № ___. Другие формы [указать, если применимо] Форма 11. Опись документов, входящих в заявку 1. Форма 1. Заявка на участие в запросе предложений. 2. Форма 2. Техническое предложение. 3. Документы (лицензии, сертификаты соответствия, свидетельства, технические регламенты, протоколы испытаний, аттестаты и т.д.), свидетельствующие о том, что работы соответствуют требованиям документации. 4. Форма 3. Коммерческое предложение. 5. Форма 4. Общие сведения об Участнике. 6. Копия свидетельства о регистрации юридического лица, выданного уполномоченным органом Российской Федерации. 7. Копии учредительных документов Участника (устав и т.п.), а также всех изменений, внесенных в них, нотариально заверенные копии соответствующих свидетельств о регистрации изменений в учредительные документы (свидетельств о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о внесении изменений в учредительные документы). 8. Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая сведения об Участнике. 9. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица по месту нахождения на территории Российской Федерации. 10. Копия документа, заверенная предприятием (подпись, печать, дата) об избрании (назначении) на должность единоличного исполнительного органа юридического лица либо иного лица, имеющего право без доверенности действовать от имени данного юридического лица, либо надлежащим образом оформленная доверенность (подлинник или нотариально удостоверенная копия), подтверждающая полномочия лица, имеющего право действовать от имени данного юридического лица. 11. Копии действующих лицензий на виды деятельности. 12. Форма 5. Опыт выполнения работ. 13. Отзывы (не менее 2-х) о выполненных аналогичных работах (услугах) в соответствии с предметом запроса предложений. 14. Форма 6. Материально-технические возможности Участника. 15. Форма 7. Кадровые возможности Участника. 16. Копии сертификатов специалистов. 17. Форма 8. Финансовое положение Участника. 18. Копия справки из соответствующего налогового органа, подтверждающей отсутствие непогашенной задолженности по платежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды. 19. Копии принятых налоговыми органами Российской Федерации официальных бухгалтерских балансов (Форма бухгалтерской отчетности № 1) и отчетов о прибылях и убытках (Форма бухгалтерской отчетности № 2) с отметкой налогового органа за последний отчетный год, а также на последнюю отчетную дату, а также, если имеется, заключение аудиторов за соответствующий отчетный год (для юридических лиц, применяющих традиционную систему налогообложения). 20. Форма 9. Деловая репутация Участника (участие в судебных разбирательствах). 21. Письменное заявление Участника об отсутствии возбужденного в отношении организации дела о несостоятельности (банкротстве) на дату подачи заявки, представленное на бланке организации Участника и подписанное уполномоченным лицом. 22. Письменное заявление Участника о том, что на имущество Участника не наложено ареста на дату подачи заявки, представленное на бланке организации Участника и подписанное уполномоченным лицом. 23. Форма 10. Сведения о субподрядчиках Участника (c приложением форм 4-9, заполненных для каждого субподрядчика, а также лицензии и сертификаты каждого субподрядчика). 24. Иные документы (в зависимости от требований запроса предложений), которые, по мнению Участника, подтверждают соответствие Участника требованиям документации, с соответствующими комментариями.
