Проект договора (34 кБ)

Договор №
на поставку соды кальцинированной
г. Сыктывкар
"____" _____________ 2013
Открытое акционерное общество «Сыктывкарский Водоканал», в лице генерального директора
Бойчук Сергея Николаевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
«Покупатель»,
и
_____________________________________________________________,
в
лице
_____________________________________,
действующего
на
основании
________________________________ , именуемое в дальнейшем «Поставщик», а при совместном
упоминании «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя соду кальцинированную, марка Б,
сорт 1-ый, именуемую в дальнейшем «Товар», в количестве определенном Сторонами в
согласованных спецификациях к настоящему Договору.
1.2. Покупатель обязуется принять и оплатит поставленный Товар в установленном настоящим
Договором порядке.
2. КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО ТОВАРА
2.1. Наименование и количество Товара, подлежащего поставке в соответствии с условиями
настоящего Договора, определяется Сторонами в спецификации к настоящему Договору.
2.2. В ходе исполнения настоящего Договора Стороны вправе увеличить или уменьшить количество
поставляемого Товара, но не более чем на тридцать процентов, путем подписания
соответствующего соглашения к настоящему Договору.
2.3. С передачей Товара Поставщик передает оригиналы или заверенные, надлежащим образом,
копии документов: паспорт на продукцию, экспертное заключение по результатам санитарноэпидемиологической экспертизы продукции, сертификат соответствия, паспорт безопасности
вещества.
3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена настоящего Договора составляет ___________________ (______________________________)
рублей, в том числе НДС 18%.
3.2. В цену Договора включены все расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего
Договора с учетом стоимости товара, упаковки, отгрузки, страхования и доставки Покупателю.
Цена за единицу поставляемого Товара остаётся неизменной до исполнения обязательства по
Договору, в том числе при увеличении объемов поставки в соответствии с пунктом 2.2
настоящего Договора.
3.3. Поставка Товара Покупателю осуществляется на условиях 100% предоплаты каждой партии
Товара, согласно выставленного счета на предоплату, путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре.
3.4. По факту отгрузки каждой партии Товара Поставщик направляет Покупателю:
- счет-фактуру на оплату общей стоимости партии Товара;
- два экземпляра накладных.
3.5. Счета, счета-фактуры, акты, накладные и другие документы должны оформляться в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации и подписываться руководителем
организации либо иными должностными лицами, уполномоченными на то в соответствии с
доверенностью или иными документами.
4. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
4.1. Для поставки Товара Покупатель предоставляет Поставщику отгрузочную заявку. Отгрузочная
заявка должна быть оформлена на бланке Покупателя и при доставках ж/д транспортом
содержать: ссылку на номер и дату настоящего договора, количество и ассортимент Товара,
полное наименование и адрес грузополучателя (получателя), ж/д код грузополучателя, код ОКПО
грузополучателя, наименование ж/д станции назначения, код ж/д станции назначения,
наименование железной дороги, в зоне действия которой находится ж/д станция назначения, а
1
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
также указание Покупателя об отгрузке и необходимом количестве Товара. Содержание
отгрузочной заявки при поставках другим видом транспорта согласовывается Сторонами
дополнительно.
Датой поставки, а также исполнения обязательства Поставщика по поставке Товара Покупателю
считается момент получения Товара представителем Покупателя на ж/д станции назначения,
либо получения Товара на складе Покупателя.
Право собственности на Товар, а также риск ее случайно гибели и повреждения переходит на
Покупателя с момента поставки Товара.
Неправильное либо неполное выполнение Покупателем какого-либо из указанных требований к
отгрузочной заявке дает Поставщику право не производить отгрузку продукции до внесения
Покупателем необходимых уточнений в отгрузочную заявку, о чем Поставщик обязан уведомить
Покупателя в течение 3-х (трех) рабочих дней со дня получения отгрузочной заявки. До внесения
необходимых уточнений отгрузочная заявку считается не предоставленной Поставщику.
Поставщик обязан в течение 3 (трех) календарных дней с момента отгрузки Товара ж/д
транспортом письменно уведомить Покупателя о дате произведенной отгрузки, количестве и
наименовании отгруженной Товара, номерах транспортных средств (вагонов, контейнеров и т.п.),
а также письменно сообщить номера накладных, вес нетто/брутто груза или количество мест по
каждому транспортному средству (вагону, контейнеру и т.п.).
5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВРА
5.1. Стороны договорились что приемка Товара по количеству и качеству производится в порядке,
определенном Инструкцией о порядке приемки Продукции производственно-технического
назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением
Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 № П-6 и Инструкцией о порядке
приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления
по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от
25.04.1966 № П-7, с последующими изменениями и дополнениями, не противоречащими
условиям настоящего Договора.
5.2. После получения каждой партии товара Покупатель вправе провести выборочную (частичную)
проверку качества Товара с распространением результатов проверки качества какой-либо части
Товара на всю партию. Выборочная проверка партии Товара проводится Покупателем в течение 3
(трех) рабочих дней с даты поставки каждой партии товара. Поставщик вправе направить своего
представителя для участия в частичной проверке партии Товара.
5.3. В случае отсутствия представителя Поставщика на момент частичной проверки партии Товара,
Покупатель информирует Поставщика в трехдневный срок о результатах такой проверки, путем
направления ему соответствующих документов.
5.4. При обнаружении существенных нарушений требований к качеству Товара, комплектности,
маркировки поступившего Товара, тары или упаковки требованиям стандартов, технических
условий, чертежам, образцам (эталонам), договору либо данным, указанным в маркировке и
сопроводительных документах, удостоверяющих качество Товара, Покупатель приостанавливает
дальнейшую приемку Товара и составляет акт, в котором указывает количество осмотренного
Товара и характер выявленных при приемке дефектов. Получатель обязан обеспечить хранение
Товара ненадлежащего качества или некомплектного Товара в условиях, предотвращающих
ухудшение его качества и смешение с другим однородным Товаром.
5.5. Претензии об устранении недостатков предъявляются Покупателем в течение 5 дней после
подписания акта выборочной (частичной) проверки качества поставленной партии Товара.
Поставщик обязан произвести необходимые действия без дополнительной оплаты со стороны
Покупателя. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения тех или иных обязательств
по Договору, Поставщик после предъявленной Покупателем претензии обязан в 5 (пятидневный)
срок с момента получения требования от Покупателя произвести необходимые исправления,
устранения, докомплектацию, поставить Товар надлежащего качества и т.д. без дополнительной
оплаты в пределах цены Договора. В тот же срок Поставщик обязуется организовать вывоз
партии Товара ненадлежащего качества со склада Покупателя за свой счет.
5.6. Партия Товара ненадлежащего качества, возвращается Поставщику. Такой товар не
засчитывается в счет исполнения обязательств по Договору.
2
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
6.2. В случае просрочки поставки (недопоставки, не поставки) Товара Покупатель вправе потребовать
от Поставщика уплаты неустойку в размере одной трехсотой действующей на день платы
неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки исполнения обязательств
начиная со дня, следующего после дня установленного настоящим Договором срока исполнения
обязательств, по письменной претензии Покупателя.
6.3. В случае просрочки оплаты Товара Поставщик вправе требовать от Покупателя уплаты неустойку
в размере одной трехсотой действующей на день платы неустойки ставки рефинансирования ЦБ
РФ от стоимости поставленного и неоплаченного Товара за каждый день просрочки, по
письменной претензии Поставщика.
6.4. Возмещать по письменной претензии Покупателя затраты последнего на ответственное хранение
партии Товара ненадлежащего качества, в случае нарушения Поставщиком срока вывоза Партии
Товара ненадлежащего качества в срок установленный пунктом 5.4 настоящего Договора.
6.5. Споры, возникающие по настоящему Договору, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде
Республики Коми.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему Договору в случае, если такое неисполнение произошло вследствие
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), к которым относятся стихийные бедствия,
техногенные катастрофы, массовые беспорядки, забастовки, военные действия, возникшие после
заключения Договора, которые участник не мог не предвидеть, ни предотвратить разумными
мерами. в этом случае установленные сроки выполнения обязательств, указанных в настоящем
Договоре, переносятся на срок, в течение которого действуют форс-мажорные обстоятельства.
7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, обязана
известить в письменной форме другую сторону в течение 10 (десяти) календарных дней о
наступлении или прекращении вышеуказанных обстоятельств.
7.3. Факт возникновения обстоятельств, указанных в пункте 6.1 настоящего Договора, и срок их
действия должен быть подтвержден актом Торгово-промышленной палаты РФ либо актом
торгово-промышленной палаты, расположенной по месту нахождения соответствующей
Стороны настоящего Договора либо компетентными государственными органами.
8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
8.1. Настоящий договор и все Спецификации, приложенные к нему, цена Товара и объем поставки, а
также иная информация, полученная Сторонами при исполнении настоящего Договора,
рассматриваются как конфиденциальные документы (сведения) и не подлежат раскрытию
третьими лицами.
8.2. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязательства по настоящему Договору
третьей стороне без письменного на то согласия другой стороны.
9. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
9.1. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям,
предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.
Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они
оформлены в письменной форме.
9.2. Досрочное расторжение настоящего Договора возможно при наличии письменного извещения
Стороны о невозможности исполнения другой Стороной взятых на себя обязательств, а также в
случае неисполнения или ненадлежащим исполнения Поставщиком своих обязательств по
настоящему Договору, а именно:
- при недопоставке части или всех товаров в сроки, предусмотренные Договором или в течение
продленного периода, предоставленного Покупателем по согласованию сторон;
- при повышении цены на поставляемые товары или отказа поставлять товары по цене,
заявленной в документации об аукционе;
3
- при поставке Товара существенно не соответствующего требованиям качества, либо
номенклатуре и по другим основаниям.
9.3. В случае досрочного расторжения Договора Покупатель вправе заключить Договор с участником
запроса ценовых предложений, занявшим второе место по итогам проведения запроса ценовых
предложений, при уклонении победителя закупочной процедуры от заключения Договора, либо в
случае нарушения победителем условий настоящего Договора.
9.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, применяются нормы
законодательства РФ.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1.
Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 декабря
2013 года, а в части расчетов - до их полного завершения.
10.2.
Договор дополняется Спецификациями, являющимися его неотъемлемой частью.
10.3.
Документы по настоящему Договору, полученные одной Стороной от другой посредством
факсимильной связи или по электронной почте, имеют полную юридическую силу, но не
освобождает Стороны от передачи в дальнейшем в кратчайшие сроки (до 15 календарных дней)
оригиналов таких документов. Риск искажения информации, при ее передаче посредством
факсимильной связи, несет Сторона, передающая такую информацию, либо не подтвердившая ее
оригиналами.
10.4.
Стороны обязуются в письменной форме информировать друг друга об изменениях
почтового и юридического адресов, банковских, отгрузочных реквизитов и иных реквизитов,
указанных в настоящем Договоре, в 5-ти дневный срок со дня изменения. При не уведомлении
сторон о таких изменениях вся ответственность ложиться на сторону, не сообщившую о таких
изменениях.
10.5.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, оба
экземпляра имеют равную юридическую силу.
11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПОСТАВЩИК
ПОКУПАТЕЛЬ
ОАО "Сыктывкарский Водоканал"
167001, г. Сыктывкар,
ул. Коммунистическая, 51,
сайт:www.vodokanal.parma.ru
e-mail: komisvk@gmail.com
Сыктывкарский ФКБ-РЦ «Севергазбанк»
г. Сыктывкар
р/с 40702810309000002706,
к/с 30101810100000000746,
БИК 048702746, ИНН 1101205944
____________/С.Н. Бойчук/
4
Спецификация № 1
к договору № _____ от "____" ________ 2013
на поставку соды кальцинированной
г. Сыктывкар
"_____" ____________ 2013
Открытое акционерное общество «Сыктывкарский Водоканал», в лице генерального
директора Бойчук Сергея Николаевича, действующего на основании Устава, именуемое в
дальнейшем «Покупатель»,
и _____________________________________________________________,
в лице
_____________________________________,
действующего
на
основании
________________________________ , именуемое в дальнейшем «Поставщик», пришли к
соглашению о нижеследующем:
1. Поставщик обязуется поставить в 2013 году, а Покупатель принять и оплатить следующий вид
Товара: в соответствии с согласованным Сторонами графиком:
Наименование
Сода
кальцинированная
техническая ГОСТ
5100-85 марки Б
сорт 1-й
Количество (нетто), тонн
200
Цена за 1 тонну, в т.ч. НДС
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ:
1. Порядок и сроки поставки Товара:
- Срок Поставки и количество каждой отдельной партии Товара указывается Покупателем в
отгрузочной заявке. Покупатель обязан направить отгрузочную заявку на отгрузку в адрес
Поставщика не позднее 10 рабочих дней, до предполагаемой даты отгрузки.
- Упаковка должна обеспечивать сохранность, как самого Товара, так и его качества в ходе
транспортировки и хранения.
Определение веса отгруженного Товара, подлежащего оплате, производится путем вычитания веса
упаковки, рассчитанного как произведение количества тарных мест в отправке на все единицы
упаковки, из массы груза, указанной в графе «Масса, кг» транспортной железнодорожной
накладной.
Вес упаковки определяется исходя из следующих значений:
-мягкие контейнеры типа МКР-110Л4 для марки А – 2,3 кг/ед, типа МКР -150 для марки Б -1,7
кг/ед.
- бумажные мешки (ГОСТ Р 53361-2009) – 0,33 кг/ед.
2. Грузополучатель: 2. Грузополучатель: ОАО «Сыктывкарский Водоканал»
167001, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 51
Станция «Сыктывкар» Северной ж/д
Код станции 283908
ТГНЛ 2080, ОКПО 16929413
ПОСТАВЩИК
ПОКУПАТЕЛЬ
ОАО "Сыктывкарский Водоканал"
____________/С.Н. Бойчук/
5