ДОГОВОР № ________ на инженерно-геодезическое сопровождение работ «___»______________ 2011 г. ОАО «Группа Е4» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Первого заместителя Генерального директора – Исполнительного директора Бизнес-единицы № 1 Умрихина Александра Анатольевича, действующего на основании доверенности № 083-11 от 09.03.2011, с одной стороны, и , именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице , действующего на основании , с другой стороны, именуемые совместно «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика следующие работы: - инженерно-геодезическое сопровождение работ по строительству объекта «Котельная «Центральная» в г. Астрахань. Расширение с сооружением ПГУ» (далее - Объект), в том числе, но не ограничиваясь: вынос в натуру от пунктов геодезической разбивочной основы осей и отметок; наблюдение в процессе строительства за сохранностью и устойчивостью знаков геодезической разбивочной основы; фиксация результатов геодезических работ по каждому участку работ и монтажному горизонту; выдача подрядчикам необходимых для выполнения работ осей и отметок; осуществление в процессе строительства геодезического контроля точности выполнения строительномонтажных работ включая инструментальную проверку фактического положения в плане и по высоте конструкций зданий, сооружений и инженерных коммуникаций в процессе их монтажа и временного закрепления, а также исполнительную съемку после окончания их монтажа, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат надлежащим образом выполненных работ. 1.2. Конкретный перечень, объем работ и требования к их выполнению установлены Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему договору). Подрядчик обязан за свой счет выполнить также работы, которые хотя прямо и не обозначенные в Договоре, в Техническом задании, однако являющиеся необходимыми или обычно производящимися для достижения результата работ, выполняемых в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Договору). Любые такие работы считаются включенными в состав работ по настоящему Договору. 1.3. Место размещения Объекта: Россия, г. Астрахань, ул. Энергетическая, 7 проезд, 8. 2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 2.1. Подрядчик обязуется: 2.1.1. Выполнить работы, указанные в п. 1.1. настоящего Договора, в сроки указанные в п. 3.1. настоящего Договора. 2.1.2. Ежемесячно передавать Заказчику по результатам выполненных следующего за отчётным 4-е (четыре) экземпляра Отчёта. работ в срок до 7 числа месяца 2.1.3. Иметь все необходимые в соответствии с действующим законодательством РФ разрешения и свидетельства на допуск к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, полученные в порядке членства в действующей саморегулируемой организации (СРО), предоставляющие Подрядчику право на проведение Работ, являющихся предметом настоящего Договора и передать их копии Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора. В случае проведения Работ с привлечением Субподрядчиков, Подрядчик гарантирует наличие у привлекаемых Субподрядчиков необходимых в соответствии с действующим законодательством РФ разрешений и свидетельств на допуск к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, полученных в порядке членства в действующей саморегулируемой организации (СРО), предоставляющих Субподрядчику право на проведение соответствующих работ и передает их копии Заказчику (не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты начала выполнения работ Субподрядчиком). 1 В случае отсутствия необходимых разрешений и свидетельств на допуск к определенным работам у Подрядчика и привлекаемых Субподрядчиков, Стороны считают, что невозможность выполнения Работ в срок считается установленной, и Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения убытков. 2.2. Все работы Подрядчик выполняет своими и/или привлеченными силами и средствами в полном объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором. 2.3. Заказчик обязуется: 2.3.1. Принять результаты работ и уплатить Подрядчику установленную цену Договора в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором; 2.3.2. Предоставить Подрядчику необходимую для выполнения работ документацию. 2.3.3. Обеспечить сохранность оборудования, инструментов и имущества Подрядчика на объекте в том случае, если они по окончании рабочего времени передаются представителям службы охраны объекта под роспись в журнале регистрации охраняемого имущества, закрываются на замок и опечатываются. В журнале указывается полный перечень имущества, подписи лиц принимающих и передающих его под охрану, назначенных приказами; 3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 3.1 Сроки выполнения работ: - дата начала работ – 01 июня 2011 г. - дата окончания работ – 31 октября 2012 г. 3.2. Сроки выполнения работ по настоящему договору могут подписания соответствующего дополнительного соглашения. быть изменены по соглашению Сторон путём 4. СТОИМОСТЬ РАБОТ, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И ПРИНЯТИЯ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 4.1. Общая стоимость работ по настоящему Договору составляет __________ (___________) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 % - ________ (_________) руб. 00 копеек (далее по тексту – «цена Договора»). Цена Договора определена из условия постоянного выполнения работ в течение 19 месяцев и стоимости работ за 1 (один) календарный месяц ___________ (____________) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18 % - ___________ (_______________) рублей, 00 копеек. Стоимость работ за 1 календарный месяц является твердой и не подлежит изменению в период выполнения работ, в том числе в случае изменения индексов инфляции, изменения курса валют. 4.2. Общая стоимость договора может быть скорректирована в зависимости от необходимой длительности выполнения работ Подрядчиком (определяется Заказчиком). 4.3. Подрядчик подтверждает, что цена Договора учитывает все работы, предусмотренные разделом 1 настоящего Договора, включая предвидимые или непредвидимые Подрядчиком, а также учитывает все риски, которые в соответствии с настоящим договором и действующим законодательством Российской Федерации относятся на Подрядчика. 4.4. Подрядчик удовлетворен правильностью и достаточностью цены Договора и подтверждает, что в основу расчета цены Договора положены сведения, документы, результаты осмотров и проверок в отношении работ. 4.5. Превышение Подрядчиком стоимости работ по Договору относится на счет Подрядчика и оплате Заказчиком не подлежит. 4.6. Порядок оплаты: 4.6.1. Авансовый платеж в размере 15 % от общей стоимости работ по Договору, что составляет ____________ (_______________) рублей 00 копеек, в том числе НДС _____________ (________________) рублей 00 копеек Заказчик перечисляет в течение 10 (Десяти) банковских дней с момента заключения настоящего Договора, но не ранее предоставления Подрядчиком соответствующего счета на оплату. 4.6.2. Последующие платежи производятся Заказчиком ежемесячно в течение 20 рабочих дней с даты подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ в размере 85 % от стоимости работ за один календарный месяц. 4.6.3. При увеличении сроков выполнения работ Подрядчиком в соответствии с п. 4.2. Договора, оплата за работы, выполненные после 31.12.2012 г. производится Заказчиком ежемесячно в течение 20 рабочих дней с даты подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ в размере 100 % от стоимости работ за один календарный месяц. 2 4.6.3. При уменьшении сроков выполнения работ Подрядчиком в соответствии с п. 4.2. Договора, Стороны произведут сверку взаиморасчётов и Подрядчик в течение 15 рабочих дней произведёт возврат авансовых платежей, соответствующих периоду, в котором работы не выполнялись. 4.7. Расчет за выполненные работы осуществляется путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, при этом обязательство по оплате работ считается исполненным с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. 4.8. Подрядчик в соответствии со ст. 168 НК РФ, в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения суммы предоплаты (аванса), обязан направить в адрес Заказчика счет-фактуру на сумму предоплаты. При этом все разделы передаваемой Заказчику счета-фактуры, должны быть заполнены в соответствии с требованиями п. 5.1 ст. 169 НК РФ. В случае если документы, указанные в настоящем пункте, оформлены с нарушениями обязательных требований законодательства (применена неунифицированная форма, отсутствуют обязательные реквизиты, заполнены не все поля, разделы, либо документы оформлены с ошибками), Заказчик не принимает такие документы к учету, возвращает их Подрядчику на переоформление. При подписании счетов-фактур не допускается использование факсимильного воспроизведения подписи, либо иного аналога собственноручной подписи. В случае нарушения Подрядчиком требований к оформлению и передаче Заказчику счетов-фактур, изложенных в настоящем пункте, Заказчик вправе в одностороннем порядке перенести сроки оплаты работ по Договору на период задержки их предоставления и/или устранения соответствующих ошибок в указанных документах. 4.9. В срок до 23 числа отчетного месяца Подрядчик готовит и направляет Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных работ за прошедший отчетный месяц с одновременным направлением Заказчику отчета и счетафактуры. Заказчик в семидневный срок со дня получения Акта сдачи-приемки выполненных работ и отчета обязан направить Подрядчику подписанный Акт сдачи-приемки выполненных работ, либо дать мотивированный отказ от приемки работ. 4.10. Акт сдачи-приемки выполненных работ создается путем указания видов работ, выполненных Подрядчиком в отчётном месяце, указанных в Техническом задании (Приложение №1к настоящему Договору). 4.11. Работа считается выполненной надлежащим образом и принятой Заказчиком с момента подписания им Акта сдачи-приемки. 4.12. В случае отсутствия в течение 10 дней с момента получения акта, письменных возражений на представленный Подрядчиком Акт сдачи-приемки выполненных работ последний считается утвержденным Заказчиком. 4.13. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ, сторонами составляется двухсторонний акт с указанием перечня обнаруженных недостатков, порядка и сроков их устранения. Работы, связанные с устранением обнаруженных недостатков, выполняются Подрядчиком за свой счет. 4.14. Повторная сдача приемка выполненных работ проводится в порядке, предусмотренном настоящей статьей. 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 5.1. 3а неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Договором. 5.2. Подрядчик несет полную ответственность за качество и сроки выполнения работ в соответствии с условиями настоящего Договора. 5.3. За нарушение условий настоящего Договора о сроках выполнения Работ, а также согласованного Сторонами срока устранения недостатков, обнаруженных при приемке выполненных работ, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от цены Договора за каждый день просрочки до момента фактического исполнения обязательств, а также возмещает Заказчику причиненные убытки. 5.4. Если Подрядчик не исполняет обязанность по надлежащему и своевременному оформлению и передаче Заказчику ежемесячных отчетов в соответствии с п.2.1.2. настоящего Договора, первичных документов, подлежащих оформлению в связи с исполнением настоящего Договора, то на Подрядчика возлагается обязанность уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 % от цены Договора, за каждый день просрочки оформления и передачи указанных документов. Неустойка начисляется до момента передачи Заказчику надлежаще оформленных первичных документов. Первичный документ считается надлежаще оформленным, если он соответствует требования законодательства РФ о бухгалтерском учёте. 5.5. Уплата пени, штрафных санкций и/или возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору. 3 6. ФОРС-МАЖОР 6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать (военные действия, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание запретительных актов государственных органов). 6.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Договору одной из Сторон, она обязана оповестить другую Сторону в срок не позднее 3-х (трех) рабочих дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему Договору переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. 6.3. Сторона, подвергшаяся действию непреодолимой силы, должна в разумный срок предоставить другой Стороне свидетельство, выданное Торгово-промышленной палатой Российской Федерации. Указанное свидетельство служит единственным надлежащим доказательством обстоятельств непреодолимой силы. 7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 7.1. Досрочное расторжение Договора возможно: - по соглашению Сторон; - в случае нарушения Сторонами существенных условий настоящего Договора. 7.2. Соглашение об изменении или расторжении Договора совершается в письменной форме, путем заключения дополнительных соглашений, подписанных уполномоченными представителями Сторон. 7.3. Заказчик имеет право в любое время до приёмки работ отказаться от исполнения Договора с оплатой работ, выполненных на момент получения Подрядчиком извещения Заказчика об отказе от исполнения Договора. В случае ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств, если такое невыполнение обязательств длится более чем 30 (тридцать) дней и в совокупности в течение действия Договора более 45 (сорока пяти) дней, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора, потребовав возврата уплаченных Подрядчику денежных сумм, а также возмещения убытков. В любое время после возникновения нарушения на основании настоящего пункта, Подрядчик обязан по уведомлению от Заказчика в течение 10 (десяти) дней с даты получения уведомления выплатить Заказчику все непогашенные авансовые платежи. 7.4. При одностороннем отказе Заказчика от Договора, в связи с нарушением Подрядчиком своих обязательств, последний полностью возмещает Заказчику неустойку за период с даты уведомления об одностороннем отказе от Договора и до момента, когда Работы должны были быть предъявлены к сдаче, рассчитанную согласно п. 5.3. Договора, причиненные убытки, связанные с неисполнением обязательств, и расходы по привлечению других организаций для выполнения объема работ, не выполненного Подрядчиком к моменту одностороннего отказа от Договора Генподрядчиком. 7.5. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть Договор другой Стороне не позднее, чем за 10 дней до предполагаемого дня расторжения настоящего Договора. В этом случае работы принимаются по акту Заказчиком, Стороны производят взаиморасчет, согласно произведенной сверке не позднее 10 банковских дней с даты расторжения. 7.6. Все изменения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и имеют силу лишь в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами. 8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами из Договора или в связи с ним, регулируются ими путем переговоров с применением претензионного порядка. Срок рассмотрения претензии 15 (Пятнадцать) календарных дней с момента её получения, после чего Сторона, к которой они предъявлены, направляет письменный ответ. 8.2. При не урегулировании споров и разногласий путем переговоров с применением претензионного порядка, они подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы. 8.3. Рассмотрение спора в претензионном, судебном порядке в процессе исполнения Сторонами своих обязательств по заключенному Договору не является основанием для приостановления Подрядчиком выполняемых по Договору работ. 4 8.4. В части не урегулированной настоящим Договором, отношения сторон регулируются действующим законодательством РФ. 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 9.1. Каждая из Сторон при заключении Договора заявляет и гарантирует, что действует в рамках полномочий, установленных Законом и учредительными документами Сторон. 9.2. Взаимоотношения сторон, не урегулированные в Договоре, регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 9.3. Если одна из Сторон изменит свой адрес, то она обязана информировать об этом другую Сторону до государственной регистрации соответствующих изменений в учредительных документах, но не позднее 5-ти рабочих дней с момента фактического изменения местонахождения. В случае изменения одной из Сторон банковских реквизитов, она обязана информировать об этом другую Сторону до вступления изменений в силу, но не позднее 5-ти рабочих дней с момента фактического изменения банковских реквизитов. 9.4. Любое уведомление и иное сообщение, направляемое Сторонами друг другу по Договору, должно быть совершено в письменной форме. Такое уведомление или сообщение считается направленным надлежащим образом, если оно доставлено адресату телефаксом, посыльным, заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в Договоре, и за подписью уполномоченного лица. 9.5. Моментом заключения договора является дата подписания настоящего договора обеими Сторонами. Договор действует до полного исполнения Сторонами всех обязательств по Договору. 9.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 9.7. Неотъемлемой частью настоящего Договора является Приложение №1 – Техническое задание. 10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН Заказчик: Подрядчик: ОАО «Группа Е4» Местонахождение: 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д.21. корп. 1 т. (495) 642-83-44 ф. (495) 642-83-45 ИНН 7720554943/ КПП 774501001 ОКПО 95989812 ОГРН 1067746688008 ОКВЭД 522.1,22.2,29.1,29.5,31.62.9, 40.10.5,40.30.5,45.2,60.3,63.1,65.2, 66.0,73.1,73.2,74.1,74.2,80.3,91.1 ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ БАНК ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ» р/с 40702810367020000831 к/с 30101810800000000651 БИК 047102651 Первый заместитель Генерального директора – Исполнительный директор Бизнес-единицы № 1 ОАО «Группа Е4» ________________ А.А. Умрихин ________________ /______________/ 5