Договор на стенды

ДОГОВОР № ___
на оказание услуг
г. Набережные Челны
«___» ______________ 2016г.
Акционерное Общество «Транспортно-экспедиционная фирма «КАМАтранссервис» именуемое в
дальнейшем «Заказчик», в лице Хаюзкина Сергея Анатольевича, действующего на основании Устава, с
одной стороны, и _______________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
________________________, действующего на основании _____________________, с другой стороны,
именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор (далее по тексту - Договор) о
нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего Договора является оказание услуг по изготовлению и монтажу
информационных стендов, навигационных табличек, информационных карманов, логотипа, бокса для
телевизора, часов и потолочных плит, в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1),
являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора, в соответствии с условиями настоящего
Договора.
1.2. Исполнитель обязуется оказать услугу для Заказчика, а Заказчик - принять и оплатить
выполненную услугу и стоимость монтажных работ, в порядке и на условиях, определённых настоящим
Договором.
2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена настоящего Договора составляет ______________ (_________________________) рублей
___ копеек, и включает в себя стоимость все расходы Исполнителя, связанные с исполнением
настоящего Договора, в том числе расходы на перевозку, доставку, разгрузку, налогов, сборов и других
обязательных платежей.
Исполнитель во время действия Договора не имеет права изменять стоимость услуги в сторону
увеличения.
2.2. Цена Договора и валюта платежа устанавливается в российских рублях. Оплата по
настоящему Договору осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя в течение 30 календарных дней с момента подписания сторонами акта выполненных работ.
2.3. Датой оплаты является день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
3. СРОК И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
3.1. Не позднее 2 (двух) календарных дней до дня начала оказание услуг Исполнитель уведомляет
Заказчика (по телефону или факсом).
3.2. Исполнитель осуществляет оказание услуг по адресу: г. Набережные Челны, Промышленнокоммунальная зона, Индустриальный проезд, 62/21 в рабочие дни, в рабочее время (с 8 ч 00 мин до 17 ч
00 мин), за счёт собственных средств, своим транспортом и осуществляет своими силами погрузочноразгрузочные работы.
4. МОНТАЖ
4.1. Заказчик обязан:
4.1.1. Заказчик обеспечивает на все время работ возможность доступа к электротехническим
этажным щитам для монтажных работ и подключения к электросети переменного тока напряжением
220В.
4.1.2. Обеспечить надлежащую охрану материалов, оборудования и другого имущества
Исполнителя на время проведения работ.
4.1.3. Принять объект в течение трех дней с момента получения уведомления Исполнителя.
4.2. Исполнитель обязан:
4.2.1. Смонтировать готовые изделия и установить их согласно дизайн-проекта.
4.2.2. Обеспечить в ходе работ выполнение необходимых мероприятий по технике
безопасности.
4.2.3. Приступить к работе не позднее «25» марта 2016г.
4.2.4. Окончить монтажные работы и сдать по акту выполненных работ «31» марта 2016г.
4.2.5. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить
работу при обнаружении, каких бы то ни было не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые
грозят годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создают невозможность ее
завершения в срок.
5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
5.1. Сдача работ по настоящему Договору осуществляется по Акту приема-сдачи выполненных
работ.
5.2. Исполнитель в течение 1 (одного) дня после окончания работ направляет Заказчику для
подписания Акт приема-сдачи выполненных работ.
Заказчик в течение 1 (одного) дня с момента получения акта обязан направить Исполнителю
подписанный Акт приема-сдачи работ или мотивированный отказ от приемки работ с перечнем
необходимых доработок и сроков их исполнения.
5.3. Право собственности на результат выполненных работ по договору переходит к Заказчику с
момента подписания сторонами Акта приема-сдачи.
5.4. Заказчик обязан в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Договором, с участием
Исполнителя осмотреть и принять выполненную работу (ее результат) по Акту приема-сдачи, а при
обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе
немедленно заявить об этом Исполнителю.
5.5. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления от настоящего Договора или
иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые
недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Исполнителем, обязан известить об
этом Исполнителя не позднее, чем через 2 (два) дня после окончания работ.
5.6. При возникновении между Заказчиком и Исполнителем спора по поводу недостатков
выполненной работы или их причин по требованию любой из Сторон должна быть назначена
экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Исполнитель, за исключением случаев, когда
экспертизой установлено отсутствие нарушений Исполнителем настоящего Договора или причинной
связи между действиями Исполнителя и обнаруженными недостатками.
6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
6.1. Исполнитель в течение 24 календарных месяцев с момента приёмки Заказчиком
выполненных работ по Договору предоставляет и бесплатное гарантийное обслуживание. Если в
поставленном и смонтированном оборудовании, выполненных работах и используемых материалов
обнаружатся дефекты, или если качество оборудования, выполненных работ и используемых
материалов не соответствует условиям договора, то Исполнитель обязан по требованию Заказчика
устранить все обнаруженные дефекты или устранить дефекты выполненных работ.
6.2. Бесплатное гарантийное обслуживание не распространяется на приборы и оборудование,
получившие повреждения:
- в результате использования оборудования системы не по назначению или с нарушением
требований инструкции пользователя;
- по причине разрушающего механического или электрического воздействия или небрежного
обращения.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору,
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим
Договором.
7.2. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты, установленного п. 2.3. настоящего Договора,
Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере 1/300 действующей на день уплаты пени ставки
рефинансирования ЦБ РФ от стоимости неисполненного в срок обязательства, за каждый день
просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения срока, установленного п. 2.3. настоящего
Договора, до момента полного исполнения обязательства, предусмотренного п. 4.2.4. настоящего
Договора.
7.3. В случае нарушения сроков оказания услуг, установленных п. 5.1. настоящего Договора,
Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в размере 1/300 действующей на день уплаты пени ставки
рефинансирования ЦБ РФ от цены настоящего Договора, за каждый день просрочки, начиная со дня,
следующего после дня истечения срока, установленного п. 5.1. настоящего Договора до момента
полного исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного п. 7.1.1. настоящего Договора.
7.4. Сторона, допустившая нарушение обязательств по настоящему Договору обязана произвести
уплату пени и (или) штрафа, предусмотренных п. п. 7.2. – 7.4. настоящего Договора в течение 10
(десяти) рабочих дней с момента получения письменного требования об этом другой Стороны. Уплата
пени и (или) штрафа не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему
Договору.
8. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Стороны, не исполнившие или ненадлежащим образом исполнившие обязательства по
настоящему Договору, освобождаются от ответственности, если докажут, что надлежащее исполнение
обязательств по настоящему Договору оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств
непреодолимой силы. При этом сроки выполнения обязательств по настоящему Договору соразмерно
продлеваются на срок действия указанных обстоятельств.
8.2. Каждая из Сторон обязана письменно сообщить о наступлении обстоятельств непреодолимой
силы не позднее 5 (пяти) рабочих дней с начала их действия.
8.3. Не уведомление либо несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств
непреодолимой силы не даёт Сторонам право ссылаться при невозможности выполнить свои
обязанности по настоящему Договору на наступление таких обстоятельств.
9. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
9.1. Все споры или разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему Договору и в связи с
ним, разрешаются путём переговоров между ними.
9.2.В случае невозможности разрешения споров или разногласий путём переговоров, они
подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики Татарстан в установленном
законодательством РФ порядке.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств.
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются
действующим законодательством РФ.
11.2. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению Сторон или по решению суда
по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.
11.3. По требованию одной из сторон Договор может быть изменен или расторгнут по решению
суда только при существенном нарушении договора другой стороной.
11.4. Стороны при изменении наименования, местонахождения, юридического адреса, банковских
и иных реквизитов или реорганизации обязаны не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты осуществления
таких изменений письменно сообщать друг другу о таких изменениях.
11.5. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному экземпляру для каждой из Сторон.
11.6. К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью:
- Техническое задание (Приложение № 1).
12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Заказчик:
АО «ТЭФ «КАМАтранссервис»
ю/а: 423570, РТ, Нижнекамский район,
г.Нижнекамск, Промзона, здание 3107
п/а: 423819, РТ, г.Наб. Челны, а/я 188
р/с 40702810162030004791
к/с 30101810600000000603
ОСБ Банк Татарстан № 8610 г.Казань
БИК 049205603
ИНН/КПП 1650164262/165101001
ОГРН 1071650025853
Исполнитель:
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
р/с _______________________________
БИК ___________________________
к/с _____________________________________
Банк: __________________________________
ИНН/КПП ____________/___________
ОГРН ___________________
Директор
Директор
_____________________ С.А. Хаюзкин
М.п.
_______________________/______________/
М.п.
Приложение № 1
к договору № ____________
от «___» _______________ 2016 г.
Техническое задание
На проведение открытого запроса предложений на оказание услуг по изготовлению и монтажу
информационных стендов, табличек на двери, информационных карманов, логотипа, бокса для
телевизора, часов и потолочных плит.
I.
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
1. Цель проведения закупочной процедуры
Запрос предложений проводится с целью выбора Исполнителя по изготовлению и монтажу
информационных стендов, навигационных табличек, информационных карманов, логотипа, бокса для
телевизора, часов и потолочных плит для оформления первого этажа здания «КАМАтранссервис» на
территории РФ.
На основании предложений участников процедуры «Запрос предложений», подготовленных
согласно закупочной документации, тендерная комиссия выбирает Исполнителя, с которым заключается
договор на оказание услуг (далее Договор).
2. Сроки проведения запроса предложений
С 17 по 22 марта 2016 года
3. Сроки монтажа готовых изделий
С 25 по 31 марта 2016года
II.
СОДЕРЖАНИЕ, ХАРАКТЕРИСТКИ И ОБЪЕМЫ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
Изготовление и монтаж готовых изделий на основании проекта макетов.
1. Информационный стенд с карманами «Информация»:
 заголовок стенда «Информация»;
 карманы из прозрачного оргстекла (акрил) -2мм. под формат бумаги А4 – 12шт.;
 основа стенда – глянцевый пластик;
 цвет стенда белый + Pantone P48-8C R227 G0 B15;
 цвет названия стенда Pantone P104-16C R0 G72 B147;
 предусмотрена подсветка светодиодной лентой;
 для названия использовать шрифт TAHOMA, выдерживая наклон шрифта 72 градуса.
 размер стенда согласно дизайн - макета.
 изображение на стенде – фотопечать на пластике (использовать рекомендованную стилистику
изображения)
 размер изображения 650*500;
 монтаж стенда согласно схемы.
2. Информационный стенд с карманами «Сервисный центр» «Учебный центр»
 заголовок стенда «Сервисный центр» «Учебный центр»;
 карманы из прозрачного оргстекла (акрил) -2мм. под формат бумаги А4 – 12шт.;
 основа стенда – глянцевый пластик;
 цвет стенда белый + Pantone P48-8C R227 G0 B15;
 цвет названия стенда Pantone P104-16C R0 G72 B147;
 предусмотрена подсветка светодиодной лентой;
 для названия использовать шрифт TAHOMA, выдерживая наклон шрифта 72 градуса.
 размер стенда согласно дизайн - макета.
 изображение на стенде – фотопечать на пластике (использовать рекомендованную стилистику
изображения)
 размер изображения 650*500;
 монтаж стенда согласно схемы.
3.
Информационный стенд с карманами «Экология. Культура производства»
 заголовок стенда «Экология. Культура производства»
 карманы из прозрачного оргстекла (акрил) -2мм. под формат бумаги А4 – 15 шт.;
 основа стенда – глянцевый пластик;
 цвет стенда белый + Pantone P48-8C R227 G0 B15;
 цвет названия стенда Pantone P104-16C R0 G72 B147;
 предусмотрена подсветка светодиодной лентой;
 для названия использовать шрифт TAHOMA, выдерживая наклон шрифта 72 градуса.
 размер стенда согласно дизайн – макета;
 изображение на стенде – фотопечать на пластике (использовать рекомендованную стилистику
изображения);
 размер изображения 1000*215;
 монтаж стенда согласно схемы.
4.
Информационный стенд с карманами «Охрана труда. Безопасность дорожного движения»
 заголовок стенда «Охрана труда. Безопасность дорожного движения»
 карманы из прозрачного оргстекла (акрил) -2мм. под формат бумаги А4 – 15 шт.;
 основа стенда – глянцевый пластик;
 цвет стенда белый + Pantone P48-8C R227 G0 B15;
 цвет названия стенда Pantone P104-16C R0 G72 B147;
 предусмотрена подсветка светодиодной лентой;
 для названия использовать шрифт TAHOMA, выдерживая наклон шрифта 72 градуса.
 размер стенда согласно дизайн – макета;
 изображение на стенде – фотопечать на пластике (использовать рекомендованную стилистику
изображения);
 размер изображения 1000*215;
 монтаж стенда согласно схемы.
5.
Информационный стенд с карманами «Пожарная безопасность. Гражданская оборона и
чрезвычайные ситуации»
 заголовок стенда «Пожарная безопасность. Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации»
 карманы из прозрачного оргстекла (акрил) -2мм. под формат бумаги А4 – 15 шт.;
 основа стенда – глянцевый пластик;
 цвет стенда белый + Pantone P48-8C R227 G0 B15;
 цвет названия стенда Pantone P104-16C R0 G72 B147;
 предусмотрена подсветка светодиодной лентой;
 для названия использовать шрифт TAHOMA, выдерживая наклон шрифта 72 градуса.
 размер стенда согласно дизайн – макета;
 изображение на стенде – фотопечать на пластике (использовать рекомендованную стилистику
изображения);
 размер изображения 1000*215;
 монтаж стенда согласно схемы.
6. Информационный стенд с карманами «Информация для водителей»:
 заголовок стенда «Информация для водителей»;
 карманы из прозрачного оргстекла (акрил) -2мм. под формат бумаги А4 – 12шт.;
 основа стенда – глянцевый пластик;
 цвет стенда белый + Pantone P48-8C R227 G0 B15;
 цвет названия стенда Pantone P104-16C R0 G72 B147;
 предусмотрена подсветка светодиодной лентой;
 для названия использовать шрифт TAHOMA, выдерживая наклон шрифта 72 градуса.
 размер стенда согласно дизайн - макета.
 изображение на стенде – фотопечать на пластике (использовать рекомендованную стилистику
изображения)
 размер изображения 650*500;
 монтаж стенда согласно схемы.
7. Информационный стенд с карманами «Доска почета»:
 заголовок стенда «Доска почета»;
 карманы из прозрачного оргстекла (акрил) -2мм. под формат бумаги А4 – 9шт.;
 основа стенда – глянцевый пластик;
 цвет стенда белый + Pantone P48-8C R227 G0 B15;
 цвет названия стенда Pantone P104-16C R0 G72 B147;
 предусмотрена подсветка светодиодной лентой;
 для названия использовать шрифт TAHOMA, выдерживая наклон шрифта 72 градуса.
 размер стенда согласно дизайн - макета.
 монтаж стенда согласно схемы.
8. Информационный стенд с карманами «Информация»:
 заголовок стенда «Информация»;
 карманы из прозрачного оргстекла (акрил) -2мм. под формат бумаги А4 – 12шт.;
 основа стенда – глянцевый пластик;
 цвет стенда белый + Pantone P48-8C R227 G0 B15;
 цвет названия стенда Pantone P104-16C R0 G72 B147;
 предусмотрена подсветка светодиодной лентой;
 для названия использовать шрифт TAHOMA, выдерживая наклон шрифта 72 градуса.
 размер стенда согласно дизайн - макета.
 изображение на стенде – фотопечать на пластике (использовать рекомендованную стилистику
изображения)
 размер изображения 650*500;
 монтаж стенда согласно схемы.
9. Информационный стенд «Схема расположения кабинетов»
 заголовок стенда «Схема расположения кабинетов»;
 основа стенда – глянцевый пластик;
 цвет стенда белый + Pantone P48-8C R227 G0 B15;
 цвет названия стенда Pantone P104-16C R0 G72 B147;
 предусмотрена подсветка светодиодной лентой;
 для названия использовать шрифт TAHOMA, выдерживая наклон шрифта 72 градуса.
 размер стенда согласно дизайн - макета.
 изображение на стенде – фотопечать на пластике (использовать рекомендованную стилистику
изображения)
 размер изображения 650*800;
 монтаж стенда согласно схемы.
10. Таблички на двери
 основа табличек – глянцевый пластик;
 цвета Pantone P48-8C R227 G0 B15 + Pantone P104-16C R0 G72 B147 + белый;
 вариант таблички зависит от открывания двери. Синий край должен примыкать к торцу
полотна;
 размер табличек согласно дизайн-проекта.
11. Карман «Схема расположения сотрудников в кабинете»
 из прозрачного оргстекла (акрил) -2мм. под формат бумаги А4;
 размер рамки 371*230;
 цвета рамки Pantone P48-8C R227 G0 B15 + Pantone P104-16C R0 G72 B147 + белый;
12. Направляющие (указатели)
 основа указателей - глянцевый пластик;
 цвета Pantone P48-8C R227 G0 B15 + Pantone P104-16C R0 G72 B147 + белый;
 вариант указателя зависит от направления;
 размер согласно дизайн-проекта;
 монтаж согласно схемы
13. Бокс для телевизора
 основа бокса – глянцевый пластик;
 цвет Pantone P48-8C R227 G0 B15;
14.
15.
16.
17.
 размер ниши для телевизора;
 размер бокса согласно дизайн-проекта;
 монтаж согласно схемы
Логотип с подсветкой
 основа - глянцевый пластик;
 цвета Pantone P48-8C R227 G0 B15 + Pantone P104-16C R0 G72 B147;
 предусмотрена подсветка светодиодной лентой;
 размер согласно дизайн-проекта;
 монтаж согласно схемы
Часы настенные
 цвета Pantone P48-8C R227 G0 B15 + Pantone P104-16C R0 G72 B147
Потолочные плиты
 основа - глянцевый пластик;
 цвет Pantone P48-8C R227 G0 B15
 цвет Pantone P104-16C R0 G72 B147
 размер 600*600
Постер настенный:
 изображение – фотопечать на пластике (использовать рекомендованную стилистику
изображения);
 изображения для постеров применить высокого качества и выкупить со специального сайта
профессиональных изображений depositphotos.com;
 цвет рамки Pantone P48-8C R227 G0 B15
 размер постера согласно дизайн-проекта;
 монтаж согласно схемы
Особые условия
Изделия не должны иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по их
изготовлению, либо проявляющихся в результате использования при соблюдении заказчиком правил
эксплуатации и транспортировки поставляемых изделий. Продукция должна соответствовать
установленным техническим характеристикам. Исполнитель должен обеспечить оказание услуг по
изготовлению изделий с соблюдением норм и требований, действующих ГОСТов для изготовления
данной категории продукции и в соответствии с утвержденными заказчиком дизайн - макетами стендов.
Заказчик:
АО «ТЭФ «КАМАтранссервис»
ю/а: 423570, РТ, Нижнекамский район,
г.Нижнекамск, Промзона, здание 3107
п/а: 423819, РТ, г.Наб. Челны, а/я 188
р/с 40702810162030004791
к/с 30101810600000000603
ОСБ Банк Татарстан № 8610 г.Казань
БИК 049205603
ИНН/КПП 1650164262/165101001
ОГРН 1071650025853
Исполнитель:
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
р/с _______________________________
БИК ___________________________
к/с _____________________________________
Банк: __________________________________
ИНН/КПП ____________/___________
ОГРН ___________________
Директор
Директор
_____________________ С.А. Хаюзкин
М.п.
_______________________/______________/
М.п.