Приложение № 2 к извещению о проведении торговой

Приложение № 2 к извещению о проведении
торговой процедуры № 8/3-3 от 28.05.2015г.
ПРОЕКТ ДОГОВОРА
ДОГОВОР №
г. Москва
«___» _________ 2015г.
Федеральное государственное унитарное предприятие «Московский завод по обработке
специальных сплавов» (ФГУП «МЗСС»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице
Коммерческого директора Дьякова Андрея Викторовича, действующего на основании
доверенности № 06-11/20 от 25.07.2014г., с одной стороны,
и, _______________________________________________________________, именуемый в
дальнейшем Исполнитель, в лице ___________________________________________________,
действующий
на
основании
________________________________________________________________________, с другой
стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», в соответствии с
протоколом заседания комиссии № ______________ от _________________ заключили настоящий
Договор (далее по тексту – Договор), о нижеследующем:
1. ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ ДОГОВОРА
Здесь и далее по тексту Договора Стороны пришли к взаимному согласию единообразно
понимать и толковать нижеприведенные термины в следующем значении:
Оборудование (торговое оборудование, далее «Оборудование») – оборудование, доставку
и сборку которого осуществляет Заказчик согласно Приложению № 1 к Договору,
Приложению № 2 к Договору в помещении по адресу: г. Москва, Проспект мира, 211, корп. 2
(ТРЦ «Золотой Вавилон»).
Помещение – помещение Заказчика, в которое осуществляется установка оборудования, и
в котором происходит сборка оборудования, находящегося по адресу: г. Москва, Проспект мира,
211, корп. 2 (ТРЦ «Золотой Вавилон»).
Общие чертежи оборудования – чертежи элементов оборудования с изображением их
формы и указанием размеров, которые в своей совокупности содержатся в Приложении № 3 к
Договору.
1.1.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
Исполнитель обязуется по заданию Заказчика
выполнить следующие работы:
изготовление, доставка и сборка торгового оборудования, далее «Работы» в соответствии со
Спецификацией (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего
Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы в соответствии с
условиями настоящего Договора.
Сборка осуществляется в помещении Заказчика, находящееся по адресу: г. Москва,
Проспект мира, 211, корп. 2 (ТРЦ «Золотой Вавилон»).
Цена, сроки и объем Работ в целом указываются в Счете № ___ от __.__.2015г.,
являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. Условия, указанные в Счете, не
могут противоречить условиям настоящего Договора и приложений к нему. В случае
возникновения противоречий между условиями, указанными в Счете, с условиями по
Договору и приложениям к нему применению подлежат условия, закрепленные Сторонами в
Договоре и приложениях к нему.
Исполнитель выполняет Работы по настоящему Договору из своих материалов.
Исполнитель вправе осуществлять Работы лично или, по согласованию с Заказчиком,
с привлечением третьих лиц. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за
Работы, выполненные привлеченными третьими лицами. Дополнительной оплате такие
Работы по сравнению с условиями оплаты, указанные в п. 2.3 Договора, не подлежат.
____________________
___________________
2.5.
2.6.
Качество оборудования, передаваемого по настоящему Договору, соответствует стандартам
и техническим условиям, действующим в Российской Федерации. Оборудование упаковано
способом и материалами, обеспечивающими его сохранность при транспортировке.
Стороны Договора определили, что техническая и коммерческая эксплуатация
оборудования, передаваемого по настоящему Договору, должна обеспечивать его
нормальное и безопасное использование при условии соблюдения Заказчиком инструкций
по его технической эксплуатации и проведению необходимых работ по обслуживанию и
ремонту.
3. ЦЕНА РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Общая цена Работ по настоящему Договору составляет _________________________ руб.
(__________________________________), в том числе НДС 18% - _________________ руб.
(__________________________________).
3.2. Цена Работ, указанная в п. 3.1. настоящего Договора, является окончательной и
пересмотру не подлежит в течение всего срока действия настоящего Договора.
3.3. В случае увеличения объемов, выполняемых Исполнителем Работ по отношению к
указанным в п. 2.3. настоящего Договора, цена Работ подлежит корректировке с
оформлением дополнительного соглашения, подписанного двумя Сторонами.
3.4. Оплата по настоящему Договору производится в следующем порядке:
3.4.1. Не позднее 5-ти банковских дней с момента подписания настоящего Договора
Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя аванс в размере 70% от
суммы настоящего Договора, что составляет ______________________ руб. (________
________________), в том числе НДС 18% - _________________ руб. (______________
________________).
3.4.2. Окончательный расчет за фактически выполненные Исполнителем Работы по
настоящему Договору производится Заказчиком в течение 10-ти банковских дней с
даты подписания Акта приема-сдачи выполненных работ по настоящему Договору, в
размере 30% от сумму настоящего договора, что составляет ___________________ руб.
(___________________________________),в том числе НДС 18% - _____________ руб.
(___________________________________).
3.4.3. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя. Днем исполнения обязательств считается дата зачисления денежных
средств на расчётный счет Исполнителя.
3.5. В случае, когда Заказчик осуществил оплату за поставленное оборудование не в полном
объеме, либо не осуществил такую оплату в порядке и в сроки, предусмотренные
настоящим Договором, Исполнитель вправе по своему выбору: приостановить
исполнение настоящего Договора до момента осуществления Заказчиком оплаты, либо
отказаться от исполнения своих обязательств по настоящему Договору в отношении
выполнения Работ.
3.6. Право собственности на оборудование, передаваемое по настоящему Договору, переходит
от Исполнителя к Заказчику с даты его полной оплаты в соответствии с п. 3.4.
настоящего Договора.
3.7. Риск случайной гибели Оборудования переходит от Исполнителя к Заказчику с даты
подписания Сторонами Акта приема-сдачи выполненных работ, при условии отсутствия
замечаний по работам у Заказчика.
3.8. В случае наличия в заказе уникальных (не производимых на территории РФ) материалов
или иных комплектующих, Исполнитель к моменту подписания настоящего Договора
информирует Заказчика о сроках поставки данных материалов или комплектующих.
Риск случайной гибели оборудования переходит к Заказчику после доставки, сборки
Оборудования от подписания Сторонами Акта приемки-сдачи выполненных работ.
4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель обязуется:
4.1. Выполнить все Работы, предусмотренные данным Договором и Приложениями к нему, в
срок и в полном объеме.
4.2. Сдать Работы Заказчику в порядке и на условиях настоящего Договора.
4.3. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной
безопасности в период выполнения Работ на объекте, указанном в п. 2.2. настоящего
Договора.
____________________
___________________
4.4. Назначить ответственного представителя, который от имени Исполнителя будет вправе
подписывать с Заказчиком Акты приема-сдачи выполненных работ и письменно
уведомить об этом Заказчика.
4.5. Вывезти с объекта в течение 3 (трех) дней после подписания Акта приема-сдачи
выполненных работ оборудование и прочее имущество Исполнителя, которое было
использовано в процессе Работ.
4.6. В случае установки освещения на торговое оборудование организовать проводку до щитка
электроснабжения.
4.7. Соблюдать конфиденциальность, техническую и коммерческую информацию, полученную
от Заказчика.
5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА
Заказчик обязуется:
5.1. Не позднее 3-х дней с момента поступления аванса передать обмерный план помещения
с указанием всех выступов (щиты, трубы и т.д.), типов стен (ГКЛ, стекло и т.д.), размеры
дверных проемов, места установки розеток или электропитания.
5.2. Обеспечить помещение для складирования оборудования, материалов и инструментов
Исполнителя, а также их сохранность на объекте Заказчика.
5.3. Обеспечить электроснабжением помещения для проведения Работ, в том числе установку
электроавтомата или электрощита.
5.4. Обеспечить пропусками в зону осуществления сборки Оборудования Исполнителя по
списку, предоставленному Исполнителем.
5.5. Обеспечить возможность бесперебойной доставки материалов, металлоконструкций,
торгового и осветительного оборудования на объект, указанный в п. 2.2. настоящего
Договора.
5.6. В случае выполнения Работ по настоящему Договору, связанных с получением
согласований в соответствующих органах и учреждениях, Заказчик своими силами и за
свой счет получает необходимые разрешения на проведение Исполнителем Работ по
настоящему Договору.
5.7. Назначить ответственного представителя, который от имени Заказчика будет вправе
подписывать с Исполнителем Акты приема-сдачи выполненных работ и письменно
уведомить об этом Исполнителя.
5.8. Подготовить и уведомить Исполнителя о готовности помещения к сборке (отсутствие
строительных материалов и иных работ на объекте). В случае не предоставления срок
выполнения Работ сдвигается на соответствующее количество дней.
5.9. Производить оплату Работ по настоящему Договору в размерах и в сроки,
предусмотренные настоящим Договором.
5.10. Обязательства Заказчика по оплате Работ по настоящему Договору считаются
исполненными с момента поступления 100% денежных средств Заказчика на расчетный
счет Исполнителя.
5.11. Принять выполненные Работы и подписать Акт приема-сдачи в течение 3-х рабочих дней
с даты окончания монтажа Оборудования и предоставления Акта приема-сдачи
Исполнителем либо отказаться от подписания Акта приема-сдачи с предоставлением
письменных возражений и замечаний по выполненным работам в течение 10-ти рабочих
дней.
6. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ПОРЯДОК ИХ СДАЧИ – ПРИЕМКИ
6.1. Срок сдачи Работ по настоящему Договору-7 июля 2015 г.
6.2. При отсутствии подтвержденных Заказчиком общих чертежей срок выполнения работ по
Договору исчисляется с момента подтверждения Заказчиком общих чертежей
оборудования Исполнителя.
6.3. Исполнитель имеет право досрочно сдать результаты Работ по мере их исполнения,
уведомив об этом Заказчика.
6.4. Заказчик обязан на момент завершения Работ принять выполненные Работы и подписать
Акт приема-сдачи выполненных работ, передаваемый Заказчику Исполнителем, в
соответствии с п.5.11. настоящего Договора.
6.5. В случае не подписания Заказчиком Акта приема-сдачи выполненных работ или не
направленной Исполнителю мотивированной претензии по качеству в течение 10-ти
____________________
___________________
рабочих дней с момента окончания монтажа Стороны пришли к соглашению считать
выполненные Работы принятыми Заказчиком окончательно и без замечаний.
6.6. В случае обнаружения Заказчиком при приемке результатов Работ недостатков
составляется соответствующий Акт выполненных работ с указанием обнаруженных
недостатков. Выявленные недостатки устраняются Исполнителем собственными силами
и за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки, но не более 7-ми рабочих дней с даты
обнаружения недостатков.
7. ГАРАНТИИ
7.1. Исполнитель гарантирует:
-использование качественных материалов при выполнении Работ;
-качественное выполнение работ по настоящему Договору в соответствии с техническими
требованиями, установленными для данного вида Работ;
-своевременное устранение недостатков, выявленных в период выполнения работ и
гарантийного срока;
7.2. Гарантийный срок на выполненные Исполнителем Работы составляет 12 (двенадцать)
месяцев с даты подписания Сторонами Актов сдачи – приемки результатов работ по
Договору. В случае если результат Работ по настоящему Договору (Оборудование)
фактически эксплуатируется Заказчиком, а Заказчик уклонился от подписания Актов
приема-сдачи выполненных работ, то гарантийный срок исчисляется с момента
фактической эксплуатации оборудования.
7.3. О наличии недостатков, выявленных в течение гарантийного срока, Заказчик должен
уведомить Исполнителя в письменной форме в течение 5 календарных дней. Выявленные
Заказчиком в период гарантийного срока недостатки оформляются Актом о недостатках,
который подлежит рассмотрению Исполнителем в течение 10 календарных дней с даты
получения. В Акте о недостатках указывается характер выявленных недостатков и срок их
устранения Исполнителем. В случае непризнания Исполнителем своей вины в
обнаруженных Заказчиком недостатках любая из Сторон вправе провести независимую
экспертизу с возложением на виновную Сторону расходов на её проведение.
7.4. Условием бесплатного гарантийного обслуживания оборудования, передаваемого по
настоящему Договору, является ее правильная эксплуатация и отсутствие механических
повреждений.
7.5. Гарантия не распространяется на изложенные ниже случаи, за исключением случаев,
возникших при обычной эксплуатации оборудования:
7.5.1. На естественный износ, порезы и царапины или дефекты, вызванные перегрузкой,
проникновением внутрь изделия или на поверхность конструкции жидкости,
агрессивных жидкостей, грязи и других посторонних предметов, веществ, насекомых,
а также на повреждения, возникшие в результате удара или аварии, пожара, бытовых
или внешних факторов, вследствие воздействия высоких или низких температур,
высокой влажности или запыленности, применения Оборудования не по назначению
(при условии если эти дефекты возникли после сдачи Работ Исполнителем по Акту
сдачи-приемки работ). А так же если повреждения вызваны стихией, пожаром,
бытовыми или внешними факторами.
7.5.2. Если Оборудование транспортировалась, выполнялся такелаж (разгрузка,
перегрузка, погрузка), разбиралась и/или собиралась не специалистами Исполнителя.
7.5.3. Если недостаток Оборудования явился следствием несанкционированного
тестирования Оборудования или попыток внесения изменений в его конструкцию, в
том числе ремонта компанией, не уполномоченной на данный вид работ.
7.6. Гарантия не покрывает косвенный или побочный ущерб.
7.7. Гарантия не действует, если Оборудование содержалось на открытом воздухе или во
влажном помещении.
7.8. Рекламации принимаются к рассмотрению по адресу г. Люберцы, Черновской сельский
округ, вл.7. Рекламации, возникшие вследствие неправильной сборки (самостоятельно
Заказчиком), доставки и подъема (самостоятельно Заказчиком) или возникшие вследствие
неправильной эксплуатации, устраняются за счет Заказчика.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
____________________
___________________
8.1. В случае нарушения сроков сдачи результатов Работ Заказчик вправе взыскать с
Исполнителя неустойку в размере 0,1% от общей цены Работ по настоящему Договору за
каждый день просрочки, но не более 10% от общей цены Работ по настоящему Договору.
8.2. В случае нарушения сроков оплаты за выполненные Работы Исполнитель вправе
взыскать с Заказчика неустойку в размере 0,1% от общей цены Работ по настоящему
Договору за каждый день просрочки, но не более 10% от общей цены Работ по
настоящему Договору.
8.3. Обозначенные в пунктах 8.1. и 8.2. настоящего Договора неустойки подлежат начислению
и взысканию при условии выставления Стороной счета и направления письменной
претензии.
8.4. Оплата пени не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств и
ответственности по настоящему Договору.
9. ФОРС-МАЖОР
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязанностей по настоящему Договору, если такое явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора, в результате
событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни
предотвратить разумными мерами.
К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Сторона не может
оказать влияние и за возникновение которых она не несет ответственности, например,
землетрясение, наводнение, пожар, другие стихийные бедствия.
9.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, имеющей
непосредственное отношение к настоящему Договору, обязана немедленно, но не позднее
трех дней, информировать другую Сторону о наступлении подобных обстоятельств в
письменной форме.
9.3. Сторона, которая не может из-за обстоятельств непреодолимой силы выполнить
обязательства по настоящему Договору, приложит с учетом положений настоящего
Договора все усилия к тому, чтобы как можно скорее компенсировать это неисполнение.
9.4. По прекращении действия указанных обстоятельств Сторона должна без промедления
известить другую Сторону в письменном виде. При этом Сторона должна указать срок, в
который предполагается исполнить обязательства по настоящему Договору.
9.5. Если Сторона не направит или несвоевременно направит необходимое извещение о
наступлении обстоятельств непреодолимой силы, она обязана возместить другой Стороне
убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением своих
обязательств.
10. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
10.1. Досрочное расторжение Договора возможно по обоюдному согласию Сторон, а также в
одностороннем
порядке
по
основаниям,
предусмотренным
действующим
законодательством РФ.
10.2. Сторона, желающая расторгнуть настоящий Договор, направляет другой Стороне
письменное уведомление с объяснением причин расторжения за 30 дней до даты
расторжения настоящего Договора.
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Заказчик и Исполнитель обязуются принимать все меры по разрешению возникших
разногласий и споров, связанных с исполнением настоящего Договора, в частности,
путем переговоров о способах изменения, прекращения обязательств по данному
Договору.
11.2. Если разногласия и споры Сторонами урегулированы не будут, то спор подлежит
разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.
11.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством.
11.4. При изменении реквизитов Стороны обязаны уведомить друг друга в письменном виде
заказными отправлениями.
11.5. Изменения в настоящий Договор вносятся только дополнительными соглашениями,
подписанными Сторонами, заключившими настоящий Договор.
____________________
___________________
11.6. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до
выполнения Сторонами всех своих обязательств.
11.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах (по одному для каждой Стороны),
имеющих равную юридическую силу.
11.8. Стороны взаимно договорились, что настоящий Договор и другие
документы,
переданные посредством электронной или факсимильной связи, имеют юридическую
силу и являются средством для доказывания до обмена оригиналами. Обмен
оригиналами документов обязателен.
11.9. Ранее достигнутые письменные и устные договоренности теряют свою силу с момента
подписания настоящего Договора.
10. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
Приложение №1 «Спецификация»
Приложение №2 «Планировка»
Приложение №3 «Чертежи элементов оборудования»
11. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик
Исполнитель
ФГУП «МЗСС»
Юр. Адрес: 117246 г. Москва, ул. Обручева,
д.31
ИНН 7728010663
КПП 772801001
ОКПО 05785324
ОГРН 1027700477045
Банк отправитель: ОАО СБЕРБАНК
РОССИИ, Московский банк Сбербанка
России ОАО
БИК 044525225
р/сч 40502810038280100009
к/cч 30101810400000000225
_____________________/ А.В. Дьяков /
М.П.
____________________
__________________ /_________________ /
М.П.
___________________
Приложение № 1
к Договору № _____________
от «___» ___________ 2015 г.
Спецификация
______________/ А.В. Дьяков /
М.П.
______________ / ___________________ /
М.П.
Приложение № 2
к Договору № _____________
от «___» ___________ 2015 г.