Проект договора (цех насыщения и модульной сборки)

Договор № _______
на выполнение проектных работ по объекту «Цех насыщения и модульной сборки» согласно
техническому заданию, в рамках корректировки проектной документации «Строительство
судостроительной верфи «Звезда-ДСМЕ». I этап строительства. Расширение действующих
мощностей ОАО «ДВЗ «Звезда» в обеспечение строительства морских транспортных и
специальных судов. (Создание судостроительного комплекса «Звезда»). I очередь
строительства. Блок корпусных производств и окрасочные камеры»
Санкт-Петербург
«___» _______ 20__г.
Акционерное общество «Центр технологии судостроения и судоремонта» (далее –
АО «ЦТСС»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя генерального
директора – директора ПФ «Союзпроектверфь» Киреева Валерия Николаевича, действующего
на основании доверенности №1526-10-48 от 30.03.2015г., с одной стороны, и
_______ (далее – _______), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
_______, действующего на основании _______, с другой стороны, совместно именуемые
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ТОЛКОВАНИЕ ТЕРМИНОВ
В настоящем договоре используются следующие термины:
Договор – соглашение, достигнутое между Заказчиком и Исполнителем и
зафиксированное в форме договора, подписанного Сторонами со всеми
приложениями, дополнениями к нему.
Объект – «Цех насыщения и модульной сборки» согласно техническому заданию, в
рамках корректировки проектной документации «Строительство судостроительной
верфи «Звезда-ДСМЕ». I этап строительства. Расширение действующих мощностей
ОАО «ДВЗ «Звезда» в обеспечение строительства морских транспортных и
специальных судов. (Создание судостроительного комплекса «Звезда»). I очередь
строительства. Блок корпусных производств и окрасочные камеры».
Техническое задание – техническое задание на выполнение работ, утвержденное
Заказчиком (приложение №1 к настоящему договору).
Проектная документация – документация, содержащая материалы в текстовой форме
и в виде карт (схем) и определяющая архитектурные, функциональнотехнологические, конструктивные и инженерно-технические решения для
обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их
частей, капитального ремонта.
Работы – комплекс работ, включающий в себя все работы, являющиеся предметом
договора.
Результат работ – полученная по итогам выполнения работ проектная документация
на объект и иные документы, непосредственно связанные с выполняемыми
работами.
Генеральный заказчик – Открытое акционерное общество «Дальневосточный завод
«Звезда» (ОАО «ДВЗ «Звезда»)
Заказчик – Акционерное общество «Центр технологии судостроения и судоремонта»
(АО «ЦТСС»)
Исполнитель – _______
Генеральный договор – договор №13354-971 от 26.01.2015г., заключенный между АО
«ЦТСС» и ОАО «ДВЗ «Звезда» на выполнение корректировки проектной
документации по объекту «Строительство судостроительной верфи «Звезда-ДСМЕ».
I этап строительства. Расширение действующих мощностей ОАО «ДВЗ «Звезда» в
обеспечение строительства морских транспортных и специальных судов. (Создание
судостроительного комплекса «Звезда»). I очередь строительства. Блок корпусных
производств и окрасочные камеры».
2.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1.
В соответствии с настоящим договором Исполнитель обязуется выполнить проектные
работы по объекту «Цех насыщения и модульной сборки» согласно техническому
заданию, в рамках корректировки проектной документации «Строительство
судостроительной верфи «Звезда-ДСМЕ». I этап строительства. Расширение
действующих мощностей ОАО «ДВЗ «Звезда» в обеспечение строительства морских
транспортных и специальных судов. (Создание судостроительного комплекса
«Звезда»). I очередь строительства. Блок корпусных производств и окрасочные
камеры», а Заказчик обязуется в соответствии с настоящим договором принять и
оплатить результаты работ.
Помимо работ, указанных в п.2.1 настоящего договора, Исполнитель принимает на
себя обязательство технического сопровождения проектной документации в органе
экологической и государственной экспертизы до момента получения положительных
заключений указанных экспертиз.
При разработке проектной документации Исполнитель руководствуется требованиями
постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008г. №87,
действующими нормативными актами Российской Федерации (ГОСТы, нормативные
и руководящие документы и т.д.) в части состава, содержания и оформления
проектной документации.
Работы выполняются в соответствии с техническим заданием (приложение №1 к
настоящему договору).
2.2.
2.3.
2.4.
3.
ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1.
Цена настоящего договора составляет _______, в том числе НДС (18%) _______.
Договорная цена включает в себя все затраты по выполнению работ, в том числе
заработную плату специалистов, компенсацию издержек Исполнителя,
причитающееся ему вознаграждение, стоимость командировочных расходов, а также
расходов на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, плату за
техническое сопровождение проектной документации в органе экологической и
государственной экспертизы.
Финансирование работ производится Заказчиком в следующем порядке:
Предоплата в размере 30% (тридцати процентов) от цены настоящего договора в
сумме _______, в том числе НДС (18%) _______ выплачивается Заказчиком
Исполнителю в качестве авансового платежа после даты подписания Сторонами
настоящего договора в течение 10 (десяти) рабочих дней от даты получения
соответствующего счета Заказчиком при условии перечисления Генеральным
заказчиком аванса по генеральному договору.
Задержка авансирования не является основанием для невыполнения Исполнителем
обязательств по настоящему договору.
Исполнитель не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня получения авансового
платежа обязан выставить и направить заказным письмом Заказчику счет-фактуру на
сумму полученного авансового платежа в соответствии с требованиями ст.169 НК РФ
и постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2011г. №1137.
Сумма оплаченного авансового платежа засчитывается Заказчиком при расчетах за
выполненные и принятые работы по этапу 1 календарного плана к настоящему
договору.
Оплата выполненных работ по настоящему договору производится Заказчиком
поэтапно, при наличии подписанного Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных
работ, оригинала счета-фактуры, составленного в соответствии с требованиями НК
РФ и счета на оплату, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты оплаты
Генеральным заказчиком соответствующего акта сдачи-приемки работ по
3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.3.
3.4.
генеральному договору.
Счета-фактуры, оформленные с нарушением действующего законодательства,
считаются не предоставленными.
Датой платежа по настоящему договору является дата отметки банка на платежном
документе Стороны, осуществляющей платеж. При этом расходы, связанные с
платежами, несет Сторона, их осуществляющая.
4.
СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
4.1.
Основные виды работ, сроки выполнения, цена определены Сторонами в
календарном плане (приложение №2 к настоящему договору).
Досрочное выполнение работ Исполнителем разрешено. В случае досрочного
выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы в
соответствии с условиями настоящего договора при наличии средств для досрочной
оплаты.
Датой выполнения работ по настоящему договору считается дата подписания
Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ.
4.2.
4.3.
5.
ПОРЯДОК ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И ВОЗОБНОВЛЕНИЯ РАБОТ
5.1.
Заказчик имеет право в любое время приостановить выполнение работ по
настоящему договору полностью или частично, направив Исполнителю письменное
уведомление о таком приостановлении не менее чем за 10 (десять) календарных
дней до даты, с которой выполнение работ должно быть приостановлено, с
указанием конкретных видов работ, которые должны быть приостановлены и срока
приостановления работ.
Заказчик вправе дать указание о досрочном возобновлении приостановленных работ,
направив Исполнителю соответствующее письменное уведомление не менее чем за
10 (десять) календарных дней до даты возобновления работ.
После получения от Заказчика письменного уведомления о возобновлении работ,
Исполнитель должен совместно с Заказчиком изучить состояние приостановленных
работ в срок, не превышающий 10 (десять) календарных дней от даты получения от
Заказчика письменного уведомления о возобновлении работ.
Если вследствие приостановления работ по настоящему договору и/или вследствие
возобновления приостановленных работ, Исполнитель вынужден задержать срок
выполнения работ, Исполнитель должен письменно уведомить об этом Заказчика и
получить право на продление срока выполнения работ в связи с каждой из таких
задержек, если срок завершения работ продлевается по соглашению Сторон.
5.2.
5.3.
5.4.
6.
ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН И ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
6.1.
6.1.1.
Порядок взаимодействия Сторон.
В случае если одной из Сторон станут известны препятствия для выполнения работ
или обстоятельства, которые могут повлиять на сроки и цену работ по настоящему
договору, то каждая Сторона обязана уведомить в письменной форме о таких
обстоятельствах другую Сторону, в срок не более 5 (пяти) календарных дней от даты
обнаружения таких препятствий.
Порядок выполнения работ Исполнителем.
Проектная документация, разрабатываемая Исполнителем по настоящему договору,
должна удовлетворять требованиям постановления Правительства Российской
Федерации от 16.02.2008г. №87, действующим нормативным актам Российской
Федерации (ГОСТы, нормативные и руководящие документы и т.д.) в части состава,
содержания и оформления проектной документации.
Вся документация, которая передается Сторонами друг другу, должна передаваться
6.2.
6.2.1.
6.2.2.
6.3.
6.3.1.
по накладной либо направляться заказным письмом с уведомлением о вручении.
Дополнительные работы Исполнителя. Изменения.
В случае изменения Заказчиком технического задания и, если такие изменения
повлекут:
− необходимость разработки дополнительного объема проектной документации, не
входящей в объем работ по договору (Дополнительные работы), или
− необходимость корректировки проектной документации, ранее разработанной в
порядке выполнения работ (Изменения),
то цена, сроки выполнения, оплата таких Дополнительных работ или Изменений
будут согласованы Сторонами в дополнительном соглашении к настоящему
договору.
7.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
7.1.
7.1.1.
Исполнитель обязан:
Разработать проектную документацию качественно в соответствии с требованиями,
установленными условиями настоящего договора, в объеме достаточном для
прохождения и получения положительных заключений экологической и
государственной экспертизы.
Осуществить техническое сопровождение проектной документации в органе
экологической и государственной экспертизы до момента получения положительных
заключений указанных экспертиз.
В ходе проведения государственной экспертизы проектной документации устранять
замечания к проектной документации, входящие в его компетенцию в нормативные
сроки.
В случае получения отрицательного заключения государственной экспертизы
проектной документации, Исполнитель обязан в течение 30 (тридцати) рабочих дней
с даты выдачи заключения устранить недостатки работ по замечаниям, указанным в
заключении и подготовить комплект откорректированной проектной документации
для подачи на повторную государственную экспертизу.
При завершении работ направить Заказчику заказным письмом с уведомлением о
вручении, либо нарочным акт сдачи-приемки выполненных работ и комплект
проектной документации в соответствии с требованиями, изложенными в п.8.1
настоящего договора.
В случае приостановки работ, кроме распоряжения Заказчика, немедленно письменно
уведомить об этом Заказчика.
Своими силами за свой счет устранить выявленные недостатки работ в сроки,
указанные в двустороннем рекламационном акте и повторно представить результаты
работ Заказчику.
При выполнении настоящего договора иметь предусмотренные действующим
законодательством сертификаты, свидетельство СРО, либо другие документы,
подтверждающие его право на выполнение данного вида работ, которые действуют в
течение всего срока выполнения настоящего договора.
Исполнитель вправе:
Потребовать предоставления Заказчиком исходных данных для выполнения работ.
Продлить срок выполнения работ по настоящему договору в случае просрочки
выполнения обязательств Заказчиком соразмерно такой просрочке, при согласовании
Сторонами необходимости выполнения Дополнительных работ, а также иных
случаях, предусмотренных условиями настоящего договора и действующим
законодательством Российской Федерации.
При необходимости привлекать к исполнению настоящего договора соисполнителей,
обладающих необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях,
предусмотренных действующим законодательством, лицензией, сертификатом,
свидетельством СРО, либо другими документами, подтверждающими их право на
7.1.2.
7.1.3.
7.1.4.
7.1.5.
7.1.6.
7.1.7.
7.2.
7.2.1.
7.2.2.
7.2.3.
7.3.
7.3.1.
7.3.2.
7.3.3.
7.3.4.
7.3.5.
7.4.
7.4.1.
7.4.2.
7.4.3.
выполнение данного вида работ, которые действуют в течение всего срока
выполнения настоящего договора. Привлечение соисполнителей осуществляется
только по письменному согласованию с Заказчиком. Исполнитель несет полную
ответственность перед Заказчиком за качество и сроки выполнения договорных
обязательств соисполнителями.
Заказчик обязан:
Обеспечивать финансирование в соответствии со ст.3 настоящего договора.
Своевременно и в полном объеме осуществлять приемку выполненных работ в сроки
и на условиях, согласованных Сторонами в настоящем договоре.
Изучать представляемые Исполнителем документы и принимать решения,
относящиеся к его компетенции в сроки настоящего договора с тем, чтобы избежать
задержек выполнения работ.
В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход выполнения работ по
настоящему договору или делающих дальнейшее их продолжение невозможным,
поставить об этом в известность в письменной форме Исполнителя в течение 5
(пяти) календарных дней от даты, когда Заказчик узнал о таких обстоятельствах.
По письменному запросу Исполнителя предоставлять исходные данные для
выполнения работ.
Исходные данные должны быть предоставлены Заказчиком в письменной форме в
течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения письменного запроса от
Исполнителя.
Запросы
Исполнителя
являются
официальным
документом,
должны
регистрироваться и храниться Заказчиком на протяжении срока действия настоящего
договора. Копии запросов хранятся у Исполнителя.
Заказчик вправе:
Контролировать выполнение Исполнителем своих обязательств по настоящему
договору без вмешательства в его оперативную деятельность.
Отдавать распоряжения полностью или частично о приостановлении работ на такие
периоды времени, которые считает необходимыми, при невыполнении Исполнителем
предписаний Заказчика в установленные сроки, при наступлении обстоятельств
непреодолимой силы.
Требовать от Исполнителя предоставления надлежащим образом оформленной
проектной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств
по настоящему договору.
8.
СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ
8.1.
При завершении работ по настоящему договору Исполнитель направляет Заказчику
заказным письмом с уведомлением о вручении, либо нарочным акт сдачи-приемки
выполненных работ (2 экземпляра, оформленные, заверенные печатью и
подписанные со стороны Исполнителя) и комплект проектной документации в
бумажном виде в 5 (пяти) экземплярах и в 1 (одном) экземпляре в электронном виде
на магнитных или оптических носителях. Проектная документация в электронном
виде сдается в форматах тех программных продуктов, с помощью которых она
создавалась, и в отсканированном виде в формате «.pdf». Расхождений положений
проектной документации, переданной на бумажном носителе и положений в
электронном виде, не допускается.
Подтверждением передачи Исполнителем Заказчику результата выполненных работ
будет являться накладная, подписанная Заказчиком в получении проектной
документации или уведомление о вручении направленной по почте проектной
документации.
Заказчик обязан ознакомиться с результатами работ в течение 30 (тридцати) рабочих
дней с даты их получения, принять результаты работ по акту сдачи-приемки
выполненных работ, подписать его и заверить печатью. В случае отказа от приемки
8.2.
8.3.
8.6.
работ Заказчик в тот же срок должен направить Исполнителю заказным письмом с
уведомлением о вручении, либо нарочным (а также копии – по факсу/e-mail)
мотивированный отказ от приемки работ с указанием их недостатков.
В течение 3 (трех) календарных дней после подписания акта сдачи-приемки
выполненных работ Заказчик направляет Исполнителю заказным письмом с
уведомлением о вручении, либо нарочным оригинал подписанного акта сдачиприемки выполненных работ и копию – по факсу/e-mail.
После получения Исполнителем подписанного Заказчиком акта сдачи-приемки
выполненных работ, Исполнитель выставит Заказчику счет-фактуру и счет на оплату
выполненных работ по подписанному акту в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ, Стороны составляют
двусторонний рекламационный акт с перечнем необходимых доработок и сроков их
выполнения. В случае уклонения Сторон от подписания указанного рекламационного
акта или не согласования его условий в разумный срок, устанавливается
максимальный срок на устранение выявленных Заказчиком недостатков – 30
(тридцать) календарных дней с даты получения Исполнителем мотивированного
отказа Заказчика. Исполнитель обязуется своими силами и за свой счет устранить
выявленные Заказчиком недостатки (если они не выходят за пределы условий
настоящего договора) в установленные выше сроки и повторно предъявить
результаты работ к сдаче-приемке. В этом случае акт сдачи-приемки выполненных
работ подписывается Заказчиком в течение 20 (двадцати) календарных дней после
полного устранения Исполнителем всех выявленных недостатков.
9.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1.
Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
За нарушение сроков оплаты (п.3.2.2 настоящего договора) Исполнитель вправе
потребовать с Заказчика уплаты неустойки (пени) за каждый день просрочки
исполнения обязательства в размере 0,1% от цены неоплаченных работ.
За нарушение согласованных сроков выполнения работ, Заказчик вправе
потребовать с Исполнителя уплаты неустойки (пени) за каждый день просрочки
исполнения обязательства в размере 0,1% от цены не выполненных работ.
До сдачи работ по настоящему договору в целом, Исполнитель несет
ответственность за риск случайного уничтожения или повреждения результата работ
по настоящему договору.
Уплата пени и штрафов не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств
по настоящему договору.
Исполнитель несет в полном объеме ответственность по исполнению обязательств
по настоящему договору, за действия своих работников и соисполнителей,
привлеченных им в порядке и на условиях, установленных настоящим договором.
В случае, когда работы по настоящему договору выполнены с нарушением условия о
качестве, Заказчик вправе предъявить к Исполнителю требования, предусмотренные
ст.723 Гражданского кодекса Российской Федерации.
8.4.
8.5.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
9.7.
10.
ФОРС-МАЖОР
10.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
своих обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения
настоящего договора в результате событий чрезвычайного характера и их
последствий, а именно: стихийные бедствия, эпидемии, пожары, наводнения,
10.2.
10.3.
взрывы, военные действия, а также решения правительства Российской Федерации.
В этих случаях срок выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему
договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие
обстоятельства и их последствия.
Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, должна в
течение 10 (десяти) рабочих дней известить об этом другую Сторону, предоставив
подтверждение наличия обстоятельств непреодолимой силы, изданное
компетентным государственным или административным органом, которое должно
содержать данные о наступлении, характере обстоятельств и возможных
последствиях.
Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться более 3 (трех)
месяцев, то каждая из Сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения
обязательств по настоящему договору, и в этом случае будут применяться условия
ст.13 настоящего договора.
11.
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
11.1.
В течение срока действия настоящего договора, а также в случае его прекращения
Стороны обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета
настоящего договора, хода и результатов его исполнения.
Каждая из Сторон по настоящему договору в соответствии с Федеральным законом
от 29.07.2004г. №98-ФЗ «О коммерческой тайне» обязуется сохранять
конфиденциальность финансовой, коммерческой и прочей информации, полученной
от другой Стороны. Передача такой информации третьим лицам возможна только по
письменному согласованию Сторон (за исключением случаев, когда предоставление
информации является обязательным в соответствии с законодательством
Российской Федерации).
Сведения о принадлежности информации к конфиденциальной должны быть
отражены на соответствующем носителе указанной информации (например, путем
проставления отметки «конфиденциально» на страницах документа, указанием на
конфиденциальность в сопроводительном документе и пр.).
Стороны, по взаимному согласованию, в каждом конкретном случае определяют
состав информации, относящейся к конфиденциальной, и оформляют
соответствующий протокол, обязательный к исполнению Сторонами.
11.2.
12.
ДОКУМЕНТАЦИЯ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
12.1.
Право собственности на результаты работ, полученные в ходе выполнения
обязательств по настоящему договору, принадлежит Заказчику с момента полной
оплаты работ. Заказчик вправе использовать результаты работ, либо разрешать ее
использование третьим лицам, заключать сделки, связанные с реализацией
результатов работ, разработанных Исполнителем в соответствии с настоящим
договором.
Исполнитель не имеет право передавать результаты работ третьим лицам без
письменного согласия Заказчика.
Исполнитель может передать результаты работ в целях выполнения настоящего
договора своим соисполнителям по настоящему договору без письменного согласия
Заказчика при наличии в договорах с соисполнителями условия, запрещающего
передачу соисполнителями таких результатов работ третьим лицам.
Исполнитель гарантирует, что на момент передачи Заказчику результатов работ,
разработанных Исполнителем и его соисполнителями по настоящему договору, ему
ничего неизвестно о правах третьих лиц. В случае предъявления к Заказчику
третьими лицами претензий, Стороны берутся совместно их урегулировать.
12.2.
12.3.
12.4.
13.
ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
13.1.
Расторжение настоящего договора допускается по соглашению Сторон (путем
подписания соглашения о расторжении) или по решению суда по основаниям,
предусмотренным законодательством Российской Федерации или в одностороннем
внесудебном порядке в случаях, установленных настоящим договором и
законодательством Российской Федерации. При расторжении настоящего договора у
Заказчика не будет никаких обязательств перед Исполнителем кроме оплаты
фактически выполненных Исполнителем работ, что должно подтверждаться актом
сдачи-приемки выполненных работ. Приемка и оплата работ производится в
соответствии с условиями настоящего договора.
14.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
14.1.
Риск случайной гибели или случайного повреждения результатов выполненных работ
после их передачи несет Заказчик.
Настоящий договор считается заключенным с момента его подписания
уполномоченными представителями Сторон и при достижении согласия по всем без
исключения условиям. При этом дата заключения настоящего договора определяется
по последней из дат, проставленных уполномоченными представителями Сторон на
настоящем договоре или на последнем из всех документов, направленных на
урегулирование разногласий по проекту настоящего договора.
Настоящий договор действует до исполнения Сторонами обязательств.
В случае если в период выполнения работ будут введены в действие правовые или
нормативные акты, устанавливающие для Сторон иные правила, чем те, которые
действовали при заключении настоящего договора, условия настоящего договора
при согласии Сторон пересматриваются полностью или в какой-то их части.
Настоящий договор и его толкование, действительность и приведение в исполнение
регулируется правом Российской Федерации.
Если настоящий договор признан недействительным, то Стороны устраняют
основания, которые послужили причиной недействительности настоящего договора,
либо настоящий договор при согласии Сторон пересматривается весь или в какой-то
его части.
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами из настоящего
договора или в связи с ним, регулируются ими с применением претензионного
порядка. При этом претензии рассматриваются, и ответ на них направляется Стороне,
к которой они предъявлены, в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты их
поступления.
При не урегулировании споров и разногласий с применением претензионного порядка,
они подлежат разрешению в соответствии с законодательством Российской
Федерации в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.
Настоящий договор составлен в двух оригинальных экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, один экземпляр находится у Заказчика, другой – у
Исполнителя.
По всем вопросам, не урегулированным настоящим договором, Стороны
руководствуются положениями действующего законодательства Российской
Федерации.
Все уведомления, одобрения, согласования, разрешения, претензии, исковые
заявления и прочие сообщения в связи с настоящим договором будут считаться
переданными должным образом, если они оформлены в письменном виде и
направлены заказной почтой с уведомлением или вручены уполномоченному
представителю Стороны лично под расписку. Вручение уведомлений, одобрений,
согласований, разрешений, претензий, исковых заявлений и прочих сообщений по
14.2.
14.3.
14.4.
14.5.
14.6.
14.7.
14.8.
14.9.
14.10.
14.11.
14.12.
14.13.
14.14.
14.15.
факсу или электронной почте может дополнять, но не заменять перечисленные выше
методы.
Любая договоренность между Заказчиком и Исполнителем, влекущая за собой новые
обязательства, которые не вытекают из настоящего договора, должны быть
письменно подтверждены Сторонами в форме уведомления и/или дополнения к
настоящему договору.
Ни одна из Сторон не вправе уступать свои права и обязательства по настоящему
договору третьему лицу без предварительного письменного согласия на то другой
Стороны.
В случае изменения местонахождения или других реквизитов одной из Сторон,
последняя обязана письменно уведомить об этом другую Сторону не позднее 5 (пяти)
календарных дней с момента изменения местонахождения или реквизитов. В случае
несвоевременного извещения о внесенных изменениях другая Сторона не несет
ответственности за вытекающие из этого последствия.
Стороны признают юридическую силу документов, переданных посредством
факсимильной связи или по электронной почте, с последующим обменом
оригиналами документов.
15.
ПРИЛОЖЕНИЯ
15.1.
15.1.1.
15.1.2.
Неотъемлемой частью настоящего договора являются:
Приложение №1 – Техническое задание.
Приложение №2 – Календарный план.
16.
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик: АО «ЦТСС»
Место нахождения: 198095, Санкт-Петербург, ул. Промышленная, д.7
ИНН 7805482938, КПП 997850001, ОКПО 07502259, ОКВЭД 74.20.1
Р/сч 4070 2810 9150 0000 3966 в Филиале ОПЕРУ ПАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге
г. Санкт-Петербург
К/сч 3010 1810 2000 0000 0704, БИК 044030704
Исполнитель:
Место нахождения:
ИНН 2902059091
КПП
Р/сч
К/сч
БИК
ЗАКАЗЧИК
ИСПОЛНИТЕЛЬ
_______________ В.Н. Киреев
«____» ________ 20__г.
_______________
«____» ________ 20__г.
Приложение №2
к договору № _______
от «___» _______ 20__г.
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
Основные виды работ
Сроки выполнения
Начало
Этап 1.
Проектные работы по объекту «Цех насыщения и
модульной сборки» согласно техническому заданию, в
рамках корректировки проектной документации
«Строительство судостроительной верфи «ЗвездаДСМЕ». I этап строительства. Расширение действующих
мощностей ОАО «ДВЗ «Звезда» в обеспечение
строительства морских транспортных и специальных
судов. (Создание судостроительного комплекса
«Звезда»). I очередь строительства. Блок корпусных
производств и окрасочные камеры»
Этап 2.
Техническое сопровождение проектной документации в
органе экологической и государственной экспертизы до
момента получения положительных заключений
указанных экспертиз.
Окончание
дата подписания договора
с момента передачи проектной
документации в орган
государственной экспертизы
Цена с учетом НДС,
руб.
90% цены договора
в соответствии с нормативными
сроками, установленными
органом государственной
экспертизы до момента
получения положительного
заключения
ЗАКАЗЧИК
ИСПОЛНИТЕЛЬ
_______________ В.Н. Киреев
«____» ________ 20__г.
_______________
«____» ________ 20__г.
10% цены договора