Приложение №2 к Закупочной документации (проект договора)

ДОГОВОР № ____
о разработке, изготовлении и поставке
рекламной/сувенирной продукции
г. Москва
«___» ________ 2015 г.
Акционерное
общество
«Лидер-Инвест»
(АО
«Лидер-Инвест»),
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Рубцова Евгения
Геннадьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью ______________ (ООО «____________»),
именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора __________________,
действующего на основании Устава, с другой стороны,
совместно далее именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили
настоящий Договор о разработке, изготовлении и поставке рекламной/сувенирной продукции
(далее – «Договор») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору, а Подрядчик принимает на себя обязательства по
изготовлению (далее по тексту – «работы») и поставке Заказчику рекламной/сувенирной
продукции АО «Лидер-Инвест» с логотипом Заказчика (далее по тексту – «Продукция»)
партиями в количестве, указанном и согласованном Сторонами в Заказах Заказчика на
разработку и изготовление Продукции, а Заказчик обязуется принимать и оплачивать
Продукцию, в порядке и сроки предусмотренные Договором.
1.2. Работы, предусмотренные п. 1.1 настоящего Договора, выполняются Подрядчиком в
следующем порядке:
1.2.1. Стороны составляют и подписывают Техническое задание (Приложение № 2 к
Договору), в котором указывают вид и требования Заказчика к Продукции, подлежащей
разработке и изготовлению Подрядчиком по настоящему Договору, а также иные
существенные условия по усмотрению Сторон.
1.2.2. Заказчик направляет Подрядчику Заказ на разработку, изготовление и поставку
рекламной/сувенирной Продукции,
оформленный по форме согласованной Сторонами
(Приложение № 1 к Договору), содержащий сведения о наименовании, количестве Продукции,
сроке выполнения работ, сроке и адресе доставки и иных существенных условиях.
1.2.3. По выполнении каждого Заказа по настоящему Договору, в соответствии с
Техническим заданием, Подрядчик осуществляет поставку разработанной и изготовленной
Продукции Заказчику по Заказу в порядке и на условиях, которые установлены настоящим
Договором, и после принятия Заказчиком соответствующей Продукции по Заказу, Сторонами
составляется и подписывается Акт выполненных работ по каждому выполненному Заказу, по
форме согласованной Сторонами (Приложение № 3 к Договору) и Товарная накладная (формы
ТОРГ-12).
1.2.4. Выполнение работ по настоящему Договору Подрядчиком подтверждается Актом
выполненных работ по каждому Заказу, а доставка Продукции Заказчику подтверждается
Товарной накладной формы ТОРГ-12 по каждому Заказу Продукции, подписанными
Сторонами.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. В течение 2 (Двух) дней с момента подписания Сторонами Технического задания (п.
1.2 настоящего Договора) предоставлять Подрядчику логотипы, слайды, тексты, технические
характеристики и другие необходимые для выполнения работ материалы.
2.1.2. Производить приемку результата выполненных работ (Продукции) в порядке, сроки
и на условиях, которые установлены настоящим Договором.
2.1.3. По письменному требованию Подрядчика предоставлять ему необходимую
информацию, сведения и материалы.
1
2.1.4. Оплачивать согласованную Сторонами в соответствующем Заказе цену Продукции
в порядке и сроки, которые установлены настоящим Договором.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не
вмешиваясь в его деятельность.
2.2.2. Отказаться от выполнения настоящего Договора в случае, если Подрядчик не
приступает к выполнению своих обязанностей в сроки, установленные настоящим Договором и
соответствующим Заказом, либо выполняет работы настолько медленно, что окончание их к
сроку становится явно невозможным.
2.2.3. Если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены
надлежащим образом, назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при
невыполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего
Договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также
потребовать возмещения убытков.
2.3. Подрядчик обязуется:
2.3.1. Своевременно разработать и изготовить Продукцию в соответствии с Заказом
согласованным Сторонами и условиями Технического задания к настоящему Договору и
передать ее в собственность Заказчику в срок согласованный Сторонами в Заказе.
2.3.2. Выполнять работы с надлежащим качеством и в установленные настоящим
Договором и соответствующим Заказом сроки.
2.3.3. При выполнении работ руководствоваться указаниями Заказчика, Техническим
заданием и Заказом.
2.3.4. Своевременно осуществить поставку Продукции Заказчику по адресу, указанному в
статье 10 настоящего Договора, если иной адрес доставки не согласован Сторонами в Заказе и
предоставить Заказчику Акт выполненных работ, составленный по форме Согласованной
Сторонами (Приложение № 3 к Договору) и Товарную накладную (формы ТОРГ-12).
2.3.5. Произвести замену некачественной Продукции, в течении 10 (Десяти) календарных
дней с момента получения письменного требования Заказчика, если иной срок письменно не
согласован Сторонами.
2.4. Подрядчик вправе:
2.4.1. Не приступать к выполнению работ, а начатые работы приостановить в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательства, установленного п.
2.1.1 настоящего Договора.
3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость работ по разработке и изготовлению соответствующей Продукции, а также
стоимость поставки соответствующих партий Продукции Заказчику определена Сторонами в
Заказах, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора. Стоимость изготовления и
поставки согласованной Продукции, соответствует стоимости Заказа согласованного
Сторонами.
3.2. Цена Продукции по настоящему Договору, включающая в себя стоимость работ по
изготовлению и поставки Продукции Заказчику, а также все иные расходы Подрядчика по
исполнению Заказа, определяется и согласовывается Сторонами в соответствующем Заказе.
3.3. Оплата цены каждого выполненного Подрядчиком Заказа (переданной Заказчику
Продукции) производится Заказчиком в рублях путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:
3.3.1. Cумма в размере 100 % от стоимости согласованного Заказа Сторонами,
оплачивается Заказчиком в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента передачи Подрядчиком
и приёмки Заказчиком Продукции по Заказу, подписания Сторонами Акта выполненных работ,
составленного Подрядчиком по форме согласованной Сторонами (Приложение № 3 к
Договору) и Товарной накладной (формы ТОРГ-12), на основании счета, выставленного
Подрядчиком.
Подрядчик обязуется предоставить Заказчику оригинал счета-фактуры на исполненный
Заказ в течение 5 (Пяти) дней, с даты подписания Сторонами Акта выполненных работ по
2
соответствующему Заказу.
3.4. Датой платежа считается дата списания денежных средств с расчетного счета
Заказчика.
3.5. Продукция не соответствующая Заказу принятию и оплате Заказчиком не подлежит.
3.6. После выполнения нескольких Заказов по требованию любой из Сторон, производится
сверка взаимных расчетов и оформление соответствующего акта сверки.
4. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.
ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ. ПОСТАВКА ПРОДУКЦИИ
4.1. В течение 2 (Двух) рабочих дней с момента получения Подрядчиком Заказа и
подписания Сторонами Технического задания (п. 1.2.2 настоящего Договора) Подрядчик
представляет на утверждение Заказчика разработанные макеты Продукции.
4.2. Заказчик обязуется в срок не позднее 3 (Трёх) рабочих дней с момента получения
макетов Продукции рассмотреть их и утвердить либо представить Подрядчику свои замечания
и срок для устранения таких замечаний.
После устранения замечаний Подрядчик повторно представляет на утверждение Заказчику
макеты Продукции. Согласование производится в установленные настоящим пунктом сроки и
порядке.
Права Заказчика в случае неустранения Подрядчиком замечаний в установленный срок
определяются п. 2.2.3 настоящего Договора.
4.3. После согласования макета Продукции, Подрядчик выполняет работы по
изготовлению Продукции в срок, согласованный Сторонами в Заказе.
4.4. По окончании изготовления Продукции Подрядчик уведомляет Заказчика о
готовности Продукции к отгрузке.
4.5. В срок, установленный Заказом, Подрядчик доставляет Продукцию Заказчику по
почтовому адресу, указанному в разделе 10 настоящего Договора или в адрес согласованный
Сторонами в соответствующем Заказе.
4.6. Одновременно с Продукцией Заказчику передается Акт выполненных работ в двух
экземплярах, а также товаросопроводительные документы на Продукцию – товарная накладная,
формы ТОРГ-12, составляемая по отгружаемой Продукции в соответствии с Заказом. Указание
в товарной накладной даты и номера Заказа и Договора обязательно.
4.7. Заказчик обязуется в течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения Акта
выполненных работ подписать его или представить Подрядчику мотивированный отказ от его
подписания в письменном виде с указанием всех претензий к поставленной продукции.
4.8. В случае если в установленный п. 4.7 настоящего Договора срок от Заказчика не
поступит подписанный Акт выполненных работ либо мотивированный отказ от его подписания,
Акт выполненных работ считается подписанным, а работы выполненными надлежащим
образом на 10 (Десятый) рабочий день с момента получения указанного акта Заказчиком.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Неисполнение каких-либо обязательств, предусмотренных настоящим Договором,
влечет за собой возможность применения штрафных санкций, подлежащих выплате виновной
Стороной.
5.2. В случае нарушения срока поставки Продукции, установленного Заказом подписанным
Сторонами, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование об уплате неустойки в размере
0,1 % от цены Продукции, определенной в соответствующем заказе, за каждый день просрочки.
5.3. В случае нарушения срока оплаты цены Продукции, установленной Заказом
подписанным Сторонами, Подрядчик вправе предъявить Заказчику требование об уплате
неустойки в размере 0,1 % от не оплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.
5.4. В случае обнаружения Заказчиком Продукции, не соответствующей утвержденному
макету, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика:
- соразмерного уменьшения цены договора;
- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок, согласно п. 2.3.5 Договора;
3
- возмещения своих расходов на устранение недостатков (п. 2.2.3 настоящего Договора), а
в случае, если недостатки не будут устранены Подрядчиком в разумный срок, отказаться от
исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если исполнение оказалось
невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, таких, как военные действия,
забастовки, пожары, стихийные бедствия, революции и иные обстоятельства, которые Стороны
не могли предвидеть и предотвратить.
6.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 6.1 настоящего Договора, сроки,
предусмотренные настоящим Договором для исполнения соответствующих обязательств,
отодвигаются соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства или их
последствия.
6.3. О наступлении обстоятельств, указанных в п. 6.1 настоящего Договора, Стороны
извещают друг друга немедленно. При этом Сторона, для которой наступили подобные
обстоятельства, обязана представить другой Стороне подтверждение соответствующего органа.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Стороны будут стремиться разрешать все разногласия, которые могут возникнуть из
настоящего Договора, путем переговоров и консультаций.
7.2. Если указанные разногласия не могут быть решены путем переговоров, они подлежат
разрешению в судебном порядке в Арбитражном суде города Москвы, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и
действует до 31 декабря 2015 года. Если за 10 (Десять) рабочих дней до истечения срока
действия настоящего Договора ни одна из Сторон письменно не заявит о его прекращении, то
срок действия настоящего Договора считается пролонгированным до 31 декабря следующего
календарного года.
8.2. Сроки выполнения работ и поставки Продукции определяются Сторонами в Заказе, а
общие требования к Продукции в Техническом задании (Приложение № 2 к Договору).
8.3., Настоящий Договор может быть расторгнут в любое время, по требованию одной из
Сторон, данное условие считается существенным для настоящего Договора, а также настоящий
Договор, может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон или в иных случаях,
установленных законодательством Российской Федерации.
Сторона, инициирующая расторжение настоящего Договора, обязана письменно
уведомить об этом другую Сторону за 10 (Десять) рабочих дней до предполагаемой даты
расторжения Договора.
9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Переписка Сторон (обмен документами, сообщениями) производится по e-mail:
semyonovat@l-invest.ru с незамедлительным направлением соответствующей Стороной
подлинников документов, сообщений другой Стороне заказным письмом с уведомлением о
вручении либо вручением представителем одной Стороны подлинников документов,
сообщений представителю другой Стороны.
Документы, сообщения, полученные по e-mail: semyonovat@l-invest.ru, считаются
действительными до момента получения Сторонами подлинников таких документов,
сообщений.
4
Документы, сообщения направляются по e-mail: semyonovat@l-invest.ru, указанному в статье
10 настоящего Договора.
Документы, сообщения считаются направленными по e-mail: semyonovat@l-invest.ru
надлежащим образом при условии сообщения представителем другой Стороны номера
входящего документа.
9.2. Настоящий Договор регулирует отношения по выполнению Подрядчиком работ по
разработке и изготовлению Продукции для Заказчика и отношения по поставке Продукции
Заказчику (смешанный договор).
Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
9.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны в том случае,
если совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих
Сторон.
9.4. Стороны обязаны незамедлительно информировать друг друга о перемене своего
местонахождения и/или почтовых адресов, платежных реквизитов.
9.5. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) идентичных экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по 1 (Одному) экземпляру для каждой из Сторон.
9.6. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие приложения:
9.6.1. Приложение № 1 - Заказ на разработку,
изготовление и поставку
рекламной/сувенирной продукции (Форма заказа).
9.6.2. Приложение № 2 - Техническое задание.
9.6.3. Приложение № 3 - Акт выполненных работ (Форма акта).
Все Заказы на разработку, изготовление и поставку рекламной/сувенирной продукции,
Акты выполненных работ и товарные накладные, составленные Сторонами во исполнение
обязательств по настоящему Договору, являются его неотъемлемой частью.
10. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК
АО «Лидер-Инвест»
ИНН 7705619586, КПП 770801001
ОГРН 1047796714646
Юридический адрес:
110000, г. Москва, Милютинский пер.,
д.13, стр.1.
Почтовый адрес:
115432, г. Москва, проспект Андропова,
д.18, корп. 7
Банковские реквизиты:
р/с 40702810238000012139
в ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ» г. Москва
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
тел. (факс) ___________ _______________
ЗАКАЗЧИК
ООО «___________»
ИНН __________, КПП _________
ОГРН ____________
Юридический адрес:
000000, г. Москва, ул.___________________,
д.__, стр._________.
Почтовый адрес:
000000, г. Москва, ул.___________________,
д.__, стр._________.
Банковские реквизиты:
р/с ____________________
в _______ «_____________» г. Москва
к/с _______________
БИК ____________
тел. (факс) ___________ _______________
Генеральный директор
Генеральный директор
_________________ Е. Г. Рубцов
_________________ _____________
5
Приложение № 1
к Договору о разработке, изготовлении и
поставке рекламной/сувенирной продукции
от ___ ______2015 г. № ___
ФОРМА ЗАКАЗА
ЗАКАЗ № ____
на разработку, изготовление и поставку рекламной/сувенирной продукции
по Договору о разработке, изготовлении и поставке рекламной/сувенирной продукции
от ___ ______2015 г. № ___
г. Москва
«___» ________ 2015 г.
Общество с ограниченной ответственностью ______________ (ООО «____________»), именуемое в
дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора__________________, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и
Акционерное общество «Лидер-Инвест» (АО «Лидер-Инвест»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в
лице Генерального директора Рубцова Евгения Геннадьевича, действующего на основании Устава, с другой
стороны,
совместно далее именуемые «Стороны», согласовали настоящий Заказ (далее – «Заказ») по Договору на
разработку, изготовление и поставку рекламной/сувенирной продукции от __ ______ 2015 г. № ______ (далее –
«Договор») на выполнение следующих работ:
1. __________________________________________________________________________________;
2. __________________________________________________________________________________;
№
п/п
Наименование
Продукции
Характеристики
Цена за
шт. (руб., с
НДС-18%)
Количество
(штук)
Цена всего
(руб., с НДС-18%)
1
Итого по Заказу:
Особые требования: первый образец каждой партии Продукции согласовывается с Заказчиком.
Макеты __________________________________________________ прилагаются.
Подрядчик обязуется изготовить Продукцию по настоящему Заказу не позднее «__»________ 2015 г.
Сумма Заказа _______ (___________________________________________) рублей, в том числе НДС-18%,
включая стоимость упаковки, погрузки, доставки и разгрузки Продукции в адрес Заказчика.
Подрядчик обязуется доставить Продукцию Заказчику по адресу: г. Москва, Просп. Андропова, д. 18, корп.
7, АО «Лидер-Инвест», в течение ______ (_____) рабочих дней, с даты её изготовления Подрядчиком.
АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК
АО «Лидер-Инвест»
ИНН 7705619586, КПП 770801001
ОГРН 1047796714646
Юридический адрес:
110000, г. Москва, Милютинский пер., д.13, стр.1.
Почтовый адрес:
115432, г. Москва, проспект Андропова, д.18, корп. 7
Банковские реквизиты:
р/с 40702810238000012139
в ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ» г. Москва
к/с 30101810400000000225, БИК 044525225
тел. (факс) ___________ _______________
Генеральный директор
__________________ Е.Г. Рубцов
ПОДРЯДЧИК
ООО «___________»
ИНН __________, КПП _________
ОГРН ____________
Юридический адрес:
000000, г. Москва, ул._________, д.__, стр._________.
Почтовый адрес:
000000, г. Москва, ул._________, д.__, стр._________.
Банковские реквизиты:
р/с ____________________
в _______ «_____________» г. Москва
к/с _______________, БИК ____________
тел. (факс) ___________ _______________
Генеральный директор
____________________ _______________
ФОРМА ЗАКАЗА СОГЛАСОВАНА
6
ЗАКАЗЧИК
АО «Лидер-Инвест»
Генеральный директор
ПОДРЯДЧИК
ООО «______________»
Генеральный директор
_________________ Е.Г. Рубцов
_________________ __________
Приложение № 3
к Договору о разработке, изготовлении и
поставке рекламной/сувенирной продукции
от ___ ______2015 г. № ___
ФОРМА АКТА
АКТ № _______
выполненных работ
по Договору о разработке, изготовлении и поставке рекламной/сувенирной продукции
от ___ ______2015 г. № ___
по Заказу на изготовление продукции от _________2015 г. № _________
г. Москва
«___» ________ 2015 г.
Общество с ограниченной ответственностью ______________ (ООО «____________»), именуемое в
дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора__________________, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и
Акционерное общество «Лидер-Инвест» (АО «Лидер-Инвест»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в
лице Генерального директора Рубцова Евгения Геннадьевича, действующего на основании Устава, с другой
стороны,
совместно далее именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Во исполнение условий Договора о разработке, изготовлении и поставке рекламной/сувенирной
продукции от "___"________ 2015 г. № ___ (далее – «Договор») Стороны подписывают настоящий Акт
выполненных работ по Заказу на разработку, изготовление и поставку рекламной/сувенирной продукции от ___
______2015 г. № ___, в соответствии с Техническим заданием в полном объеме.
2. Стороны подтверждают, что Подрядчиком в соответствии с Договором по Заказу Заказчика от __________
№ _________ изготовлена, а Заказчиком принята, следующая Продукция:
№
п/п
Наименование
продукции
Характеристики
Цена за
шт. (руб., с
НДС-18%)
Количество
Цена
(руб., с НДС-18%)
Всего по Заказу:
3. Заказчик уже оплатил Подрядчику аванс по настоящему Заказу, в сумме _____________________
(_____________рублей), в том числе НДС-18%, что составляет ___ % от цены Заказа.
Всего подлежит оплате Подрядчику по настоящему Заказу ________________ рублей.
Оплата настоящего Заказа производится Заказчиком в порядке и сроки предусмотренные Договором.
4. Настоящий Акт, является неотъемлемой частью Договора, составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному
экземпляру для каждой из Сторон.
АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК (ПРИНЯЛ)
ПОДРЯДЧИК (СДАЛ)
АО «Лидер-Инвест»
ООО «___________»
ИНН 7705619586, КПП 770801001
ИНН __________, КПП _________
ОГРН 1047796714646
ОГРН ____________
Юридический адрес:
Юридический адрес:
110000, г. Москва, Милютинский пер., д.13, стр.1.
000000, г. Москва, ул.__________, д.__, тр._________.
Почтовый адрес:
Почтовый адрес:
115432, г. Москва, проспект Андропова,
000000, г. Москва, ул.___________________,
д.18, корп. 7
д.__, стр._________.
Банковские реквизиты:
Банковские реквизиты:
р/с 40702810238000012139
р/с ____________________
в ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ» г. Москва
в _______ «_____________» г. Москва
к/с 30101810400000000225, БИК 044525225
к/с _______________, БИК ____________
тел. (факс) ___________ _______________
тел. (факс) ___________ _______________
Генеральный директор
Генеральный директор
__________________ Е.Г. Рубцов
____________________ _______________
ФОРМА АКТА СОГЛАСОВАНА
7
ЗАКАЗЧИК
АО «Лидер-Инвест»
Генеральный директор
ПОДРЯДЧИК
ООО «__________»
Генеральный директор
_________________ Е.Г. Рубцов
_________________ __________
8