Договор подряда поверка от 05.09.2014

Договор подряда № 5
г. Подольск
"05" сентября 2014 г.
Муниципальное унитарное предприятие «Дирекция единого заказчика г. Подольска (МУП
«ДЕЗ г. Подольска»), далее именуемое "Заказчик", в лице директора Ананьева Андрея
Вячеславовича, действующего на основании Устава, с одной стороны и Федеральное бюджетное
учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г.
Москве» (ФБУ «РОСТЕСТ-МОСКВА»), далее именуем "Подрядчик", в лице заместителя
генерального директора Морина Евгения Васильевича, действующего на основании доверенности
от 01 августа 2014 года №4к-6/124, с другой стороны, на основании Положения о закупках от
18.12.2013г. №100 и по результатам осуществления закупки путем запроса коммерческих
предложений (протокол №4 от «03» сентября 2014г.) заключили настоящий договор (далее Договор) о нижеследующем:
1.
1.1.
Предмет договора
Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по поверке(далее-Работы):
-узлов учета (ТЭМ-104) тепловой энергии и горячей воды в количестве 24 комплектов,
- расходомеров в количестве 42 шт.,
- ТСПА-К в количестве 90 шт.
установленных в многоквартирных жилых домах, и сдать результат Заказчику, а Заказчик
обязуется принять результат работ и оплатить его.
1.2.
Работа производится Подрядчиком по месту нахождения необходимого для выполнения
поверок оборудования Подрядчика. Демонтаж, доставка к месту поверки приборов учета,
расходомеров и других комплектующих, подлежащих поверке в соответствии с условиями
настоящего Договора, а также монтаж и пусконаладочные работы осуществляются силами
Заказчика.
1.3.
Заказчик предоставляет Подрядчику к поверке узлы учета тепловой энергии и горячей
воды, расходомеры и ТСПА-К в срок не более 3 (трех) дней с момента подписания настоящего
Договора
2.
Качество работы
2.1.
Качество выполненной работы должно соответствовать всем обязательным требованиям,
установленным нормативными документами, а также требованиям, установленным следующим
документам, указанным в пункте 7 Технического задания (Приложение №1 к договору).
2.2.
Гарантийный срок:
2.2.1.
На результат работы стороны установили гарантийный срок продолжительностью 1 год.
2.2.2.
Гарантийный срок исчисляется с момента принятия результата работы Заказчиком.
2.2.3. Гарантийный срок продлевается на период, в течение которого Заказчик не мог
пользоваться результатом работы из-за обнаруженных в нем недостатков, при условии, что
Подрядчик был письменно извещен Заказчиком об обнаружении недостатков в разумный срок.
2.2.4.
Гарантия качества распространяется на все, что составляет результат работы.
страница 1 из 5
Договор подряда № 5 от 05 сентября 2014 г.
В случае предъявления Заказчиком требования о безвозмездном устранении недостатков
выполненной работы согласно п. 1 ст. 723 ГК РФ они должны быть устранены Подрядчиком в
срок 5 (пять) дней с момента получения этого требования.
2.3.
Заказчик вправе устранять недостатки выполненной Подрядчиком работы самостоятельно
или с привлечением третьих лиц и требовать от Подрядчика возмещения расходов на их
устранение.
Подрядчик обязан возместить расходы Заказчика на устранение недостатков выполненной
работы в срок, указанный в требовании Заказчика, если такой срок является разумным. В случае,
если такой срок Заказчиком не назначен, расходы должны быть возмещены в разумный срок с
момента получения требования. Расходы подлежат возмещению при условии представления
Заказчиком подтверждающих их документов.
2.4.
Если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки результата работы
не были устранены в установленный Договором срок либо являются существенными и
неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения
причиненных убытков.
3.
Цена работы и порядок оплаты
3.1.
Цена работы составляет 505 335 (пятьсот пять тысяч триста тридцать пять) руб. 00 коп., в
том числе НДС 18% в сумме 77 085 (семьдесят семь тысяч восемьдесят пять) руб.00 коп.
3.2.
В цену договора включены работа по поверке, уплата налогов и других обязательных
платежей.
3.3.
Заказчик обязуется оплатить выполненную работу в течение 10(десяти) дней с момента
подписания акта сдачи - приемки выполненной работы, на основании представленных
документов: акт сдачи-приемки выполненных работ, счет, счет-фактура.
3.4.
Расчеты по Договору осуществляются в безналичном порядке платежными поручениями.
3.5.
Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент зачисления
денежных средств на расчетный счет банка Подрядчика.
3.6. Стоимость и объем работ могут быть изменены исходя из фактически выполненного объёма
работ, с внесением изменений в договор дополнительным соглашением сторон, являющимся
неотъемлемой частью настоящего Договора.
4.
Сроки и условия выполнения работы
4.1.
Подрядчик обязуется выполнить работу, предусмотренную Договором, в следующие
сроки:
- начальный срок - в течение 1 (одного) дня с момента выполнения Заказчиком пункта 1.3
Договора.
- конечный срок - 31октября 2014 г.
4.2.
Подрядчик обязуется предоставить все материалы и оборудование, необходимые для
выполнения работы.
4.3.
Контроль за выполнением работы:
4.3.1. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество выполняемой Подрядчиком
работы, не вмешиваясь в его деятельность.
4.3.2.
Данный контроль Заказчик вправе осуществлять в следующих формах:
страница 2 из 5
Договор подряда № 5 от 05 сентября 2014 г.
- посредством запроса у Подрядчика сведений и документов;
- путем непосредственного осмотра и проверки выполняемой работы.
4.3.3. Подрядчик обязан отвечать на письменные запросы Заказчика о предоставлении сведений
и документов в течение 2 (двух) календарных дней после получения запросов.
4.3.4. Заказчик обязан известить Подрядчика о проведении непосредственного осмотра и
проверки выполняемой работы за 1 (один) день до ее проведения.
4.3.5. Стороны назначают лиц, ответственных за такой контроль, о чем уведомляют друг друга в
срок 1 (один) день.
4.3.6. Если при проведении осмотра и проверки выполняемой работы Заказчиком выявлены
нарушения, стороны составляют и подписывают акт, в котором должны быть отражены эти
нарушения.
4.4.
Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования и иного
предоставленного Подрядчиком имущества несет Подрядчик.
4.5.
Привлечение к выполнению работы третьих лиц (субподрядчиков)
4.5.1. Подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств по Договору других лиц субподрядчиков.
4.5.2. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязательства субподрядчиком в соответствии с п. 1 ст. 313 и ст. 403
ГК РФ.
4.6.
Подрядчик несет ответственность за надлежащее качество предоставленных им
материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования,
обремененных правами третьих лиц.
4.7.
Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет
работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик
вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.
Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена
надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения
недостатков и в случае неисполнения Подрядчиком в назначенный срок этого требования
отказаться от Договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а
также потребовать возмещения убытков.
5.
Приемка выполненной работы
5.1.
Заказчик обязан с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее
результат) по акту сдачи - приемки, а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих
результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.
5.2.
Заказчик обязуется осуществить с участием Подрядчика приемку результата работы
(осмотр, проверку и принятие) в течение 3 (трех) дней после истечения конечного срока
выполнения работы. Приемка выполненной работы осуществляется в месте осуществления
Подрядчиком работ по поверке.
5.3.
Приемку будут осуществлять:
- со стороны Заказчика Лысов Дмитрий Юрьевич, начальник ПТО,
(
Ф.И.О., должность)
действующий на основании доверенности № б/н от 05 сентября 2014 года;
(реквизиты документа, подтверждающего полномочия)
страница 3 из 5
Договор подряда № 5 от 05 сентября 2014 г.
- со стороны Подрядчика _______________________________________________________,
(
Ф.И.О., должность)
действующий на основании______________________________________________________
(реквизиты документа, подтверждающего полномочия)
5.4.
Подрядчик обязан передать Заказчику вместе с результатом работы Свидетельства о
поверке (паспорт с отметкой о поверке), техническую документацию с наличием в ней
поверочного клейма.
Ввод в эксплуатацию узлов учета тепловой энергии и горячей воды оформляется актом
ввода в эксплуатацию между Заказчиком и ресурсоснабжающей организацией.
5.5.
При обнаружении в ходе приёмки недостатков результата работы составляется акт о
недостатках, подписываемый обеими сторонами. В акте должны быть указаны перечень
выявленных недостатков и сроки их устранения.
5.6.
Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до
ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.
Ответственность сторон
6.
6.1.
Лицо, права которого нарушены, может требовать полного возмещения причиненных ему
убытков, если законом не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.
6.2.
В случае просрочки выполнения работы Заказчик вправе потребовать уплаты
Подрядчиком пени в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки (пеней) ставки
рефинансирования ЦБ цены работы за каждый день просрочки.
6.3.
В случае просрочки оплаты выполненной работы Подрядчик вправе потребовать уплаты
Заказчиком пени в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки (пеней) ставки
рефинансирования ЦБ суммы задолженности за каждый день просрочки.
6.4.
Если иное не предусмотрено законом, сторона, не исполнившая или ненадлежащим
образом исполнившая свои обязательства по договору, несет ответственность, если не докажет,
что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.
7.
Изменение и расторжение договора
7.1.
Расторжение договора допускается по соглашению сторон или по решению суда по
основаниям, предусмотренным действующим гражданским законодательством.
7.2.
Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке полностью или частично
отказаться от исполнения настоящего договора и расторгнуть настоящий договор в
одностороннем внесудебном порядке в случаях предусмотренном законодательством РФ, а также
в случаях ненадлежащего исполнения обязательств Подрядчиком своих обязательств по
настоящему договору. При этом договор считается расторгнутым или измененным с даты,
указанной в уведомлении Заказчика.
7.3.
Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, при условии, если
они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.
8.
Разрешение споров
8.1.
Все споры, противоречия и разногласия, возникшие из настоящего договора (или в связи с
ним), подлежат разрешению в досудебном (претензионном) порядке. Претензии, а также ответы на
страница 4 из 5
Договор подряда № 5 от 05 сентября 2014 г.
претензии должны быть оформлены письменно и подписаны уполномоченными представителями
сторон. Ответ на претензию должен быть представлен в течение 15 (пятнадцати) дней со дня её
получения.
8.2.
Споры, противоречия и разногласия, не урегулированные в досудебном (претензионном)
порядке, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Московской области.
9.
Заключительные положения
9.1.
Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его
заключения и действует до "30" ноября 2014 г.
9.2.
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором,
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
9.3.
Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.
10.
10.1.
стороны
Перечень документов, прилагаемых к настоящему договору
Приложение №1 – Техническое задание.
Адреса и реквизиты сторон
Заказчик
Подрядчик
Наименование: Муниципальное унитарное
предприятие «Дирекция единого заказчика»
Место нахождения: 142119 МО, г.Подольск,
Октябрьский проспект, д.2
Место нахождения: 117418, Москва,
Нахимовский пр., 31
Почтовый адрес: тот же
Телефон/факс 8 (4967) 520336
Электронная почта:E-mail: www.dezgp@mail.ru
ОГРН 1035007219301
ИНН 5036055450 КПП 503601001
Р/с 40702810004000240620
в БАНК «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ОАО) г.Москва
К/с 30101810900000000181
БИК 044525181
от имени Заказчика:
Директор
______________________/ А.В.Ананьев
М.П
.
Наименование: Федеральное бюджетное
учреждение «Государственный региональный
центр стандартизации, метрологии и испытаний
в г. Москве» (ФБУ «РОСТЕСТ-МОСКВА»)
/
Почтовый адрес: тот же
Телефон 8 (499)129-19-11
Факс 8 (499) 124-99-96
Электронная почта: info@rostest.ru
ОГРН 1027700066415
ИНН7727061249 КПП 772701001
т/счет 40501810600002000079
Получатель: УФК по г. Москве (л/счет
20736Х02520 ФБУ «Ростест-Москва»)
БИК 044583001
от имени Подрядчика:
Заместитель генерального директора
_____________________/Е.В.Морин__/
М.П.
страница 5 из 5