Замена договора - Газпром газораспределение Ижевск

ДОГОВОР ПОДРЯДА №
г. Ижевск
« ___ » _____________ 20___ г.
ООО «Ижпожсервис» именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора
Копыловой Елены Анатольевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
ОАО «Газпром газораспределение Ижевск», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
в лице генерального директора Вершинина Алексея Павловича, действующего на основании
Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор
(далее – Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнять работы, перечисленные в
Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору), Заказчику или лицу, названному
Заказчиком, а Заказчик обязуется принять и оплатить Работы.
1.2. Условия и сроки выполнения работ, условия оплаты работ указаны в Спецификации
(Приложение № 1 к настоящему Договору).
1.3. Гарантийные обязательства на выполненные работы составляют 12 месяцев с момента
подписания Акта о приемке выполненных работ.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Выполнять работы, предусмотренные п. 1.1 настоящего Договора, своевременно и в
полном объеме, с соблюдением технологий, применяемых при оказании данного вида Работ.
2.1.2. Выполнять работы в сроки, установленные п. 1.2 настоящего Договора.
2.1.3. Исполнять указания Заказчика относительно порядка выполнения работ.
2.1.4. Применять оборудование, материалы и иные средства, соответствующие требованиям
безопасности. Исполнитель обязан представить по требованию Заказчика перечень
используемого оборудования, материалов и иных средств, сертификаты качества и
соответствия.
2.1.5. Обеспечить надлежащее хранение и своевременно осуществлять замену и пополнение
запасов оборудования, материалов и иных средств, необходимых для выполнения Работ по
настоящему Договору.
2.1.6. Поручать выполнение работ специалистам, обладающих необходимой квалификацией
для выполнения работ по настоящему Договору. Исполнитель гарантирует соблюдение
привлекаемыми им специалистами правил техники безопасности, пожарной безопасности
при выполнении работ по настоящему Договору.
2.1.7. По требованию Заказчика осуществлять замену специалистов.
2.1.8. Обеспечить привлекаемых специалистов униформой, содержащей отличительные
знаки.
2.1.9. В случае привлечения к выполнению работ по настоящему Договору субподрядчика,
Исполнитель обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения договора с
субподрядчиком направить Заказчику по электронной почте d.krasnov@udmgas.udm.ru
копию заключенного договора с обязательным указанием наименования третьего лица,
фирменного наименования третьего лица, места нахождения третьего лица, ИНН третьего
лица, предмета и цены договора, принадлежности третьего лица к числу субъектов малого
или среднего предпринимательства.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Предоставить Исполнителю необходимую информацию и документы для выполнения
работ по настоящему Договору.
2.2.2. Оплатить работы Исполнителя в соответствии с разделом 5 настоящего Договора.
2.2.3. Оказывать содействие Исполнителю в выполнении работ по настоящему Договору.
2.3. Заказчик в любое время вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при
условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
3. ПОРЯДОК, СРОКИ, УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Заказчик передает огнетушители для выполнения работ на склад Исполнителя по адресу:
г. Ижевск, ул. Автозаводская д.7, корпус 6 по акту приемки-передачи.
3.2. Выполнение работ осуществляется Исполнителем в соответствии с условиями и
сроками, согласованными Сторонами в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему
Договору).
3.3. Возврат огнетушителей Заказчику осуществляется Исполнителем по адресу:
г. Ижевск, ул. Автозаводская д.7, корпус 6.
3.4. Исполнитель имеет право произвести досрочное выполнение работ c согласия
Заказчика.
4. ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
4.1. По завершении выполнения работ Исполнитель представляет Заказчику на подписание
Акт о приемке выполненных работ в двух экземплярах по форме, согласованной в
Приложении № 2 к настоящему Договору, счет на оплату и счет-фактуру, оформленный в
соответствии с действующим законодательством. Сверка взаимных расчетов проводится на
основании Акта сверки.
4.2. В течение 3 (трех) рабочих дней после получения Акта о приемке выполненных работ
Заказчик обязан подписать его и направить один экземпляр Исполнителю, либо, при наличии
недостатков выполненных работ, представить Исполнителю мотивированный отказ от его
подписания. Исполнитель направляет своего представителя к Заказчику для составления акта
о некачественной работе. В случае неприбытия представителя Исполнителя к Заказчику в
течение одного дня со дня получения уведомления, Заказчик имеет право составить
односторонний акт о некачественной работе. При этом Заказчик вправе потребовать от
Исполнителя устранения выявленных недостатков в течение одного календарного дня с
момента составления соответствующего акта.
5. ЦЕНА РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Стоимость выполняемых работ указывается в Спецификации (Приложение № 1 к
настоящему Договору), является твердой и изменению не подлежит.
В стоимость работ по настоящему Договору входят все расходы Исполнителя, связанные с
выполнением работ по настоящему Договору.
5.2. Оплата Работ осуществляется Заказчиком в сроки и по ценам, указанным в
Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору). Оплата осуществляется путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем
Договоре.
5.3. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае невыполнения Исполнителем сроков выполнения работ, определенных в
Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору), Заказчик вправе потребовать от
Исполнителя уплатить неустойку в размере 0,1 % (одна десятая процента) от стоимости
работ за каждый день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от стоимости работ.
6.2. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты работ Исполнитель вправе потребовать
от Заказчика уплаты неустойки в размере 0,1 % (одна десятая процента) от стоимости
неоплаченной в срок работы за каждый день просрочки, но не более 10 % (десяти процентов)
от стоимости неоплаченного в срок работы.
6.3. В случае привлечения Заказчика к ответственности, в том числе материальной,
вследствие нарушения Исполнителем требований, установленных п. 2.1.9. настоящего
Договора, Исполнитель обязан возместить Заказчику причиненные убытки.
6.4. Уплата неустойки и возмещение убытков в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательств по Договору не освобождает Стороны от исполнения Договора.
6.5. В случае неоднократного (более двух раз подряд) неисполнения или ненадлежащего
исполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору Заказчик имеет
право досрочно расторгнуть договор в одностороннем порядке.
6.6. Исполнитель обязан возместить ущерб, причиненный имуществу Заказчика в процессе
исполнения своих обязательств по настоящему Договору, в полном объеме.
6.7. Ни одна из Сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой
Стороной за полное или частичное невыполнение своих обязательств по настоящему
Договору, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и
которые нельзя предвидеть или избежать (обстоятельства непреодолимой силы), включая
объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду,
землетрясения, наводнения, оползни и другие стихийные бедствия.
6.8 Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия обстоятельств
непреодолимой силы, должна немедленно, не позднее 72 (семидесяти двух) часов с момента
возникновения обстоятельств непреодолимой силы, известить другую Сторону о
препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.
6.9. В случае если действие обстоятельств непреодолимой силы будет продолжаться более 3
(трех) месяцев, Стороны обязуются провести переговоры по вопросу возможности и
целесообразности дальнейшего действия настоящего Договора.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Все споры по настоящему Договору Стороны разрешают в претензионном порядке. Срок
ответа на претензию – 30 (календарных) дней со дня получения претензии.
7.2. В случае невозможности урегулирования споров претензионным путем, они передаются
на рассмотрение и разрешение в Арбитражный суд по месту нахождения Заказчика.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 31.12.2015г.
Датой подписания настоящего Договора устанавливается дата, указанная на первой странице
настоящего Договора.
8.2. Стороны условились о том, что настоящий Договор, подписанный Сторонами и переданный
по электронной связи в отсканированном виде, признается вступившим в силу с момента
подписания отсканированной копии обеими Сторонами, при этом Стороны обязуются направить
подлинник подписанного Договора второй Стороне в течение месяца.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. В течение 5-ти календарных дней с момента заключения настоящего Договора
Исполнитель обязан предоставить Заказчику сведения о цепочке собственников
Исполнителя, включая бенефициаров, (в том числе конечных), и об исполнительных органах
Исполнителя по адресу электронной почты: d.krasnov@udmgas.udm.ru с подтверждением
соответствующими документами.
В случае изменений в цепочке собственников Исполнителя, включая бенефициаров (в том
числе конечных), и (или) в исполнительных органах Исполнителя последний представляет
Заказчику
информацию
об
изменениях
по
адресу
электронной
почты
d.krasnov@udmgas.udm.ru в течение 3 (трех) календарных дней после таких изменений с
подтверждением соответствующими документами.
9.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае
неисполнения Исполнителем обязанностей, предусмотренных пунктами 2.1.9. и 9.1
настоящего Договора. В этом случае настоящий Договор считается расторгнутым с даты
получения Исполнителем письменного уведомления Заказчика об отказе от исполнения
Договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении
9.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии,
если они подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.
9.4. Стороны не возражают против факсимильного воспроизведения подписей лиц,
уполномоченных подписывать соглашения и любые приложения к настоящему Договору.
Документы, подписанные с помощью факсимильных подписей уполномоченных лиц
Сторон, при наличии на них печатей этих Сторон признаются Сторонами действительными и
не могут быть оспорены по данному обстоятельству.
9.5. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации,
полученной им друг от друга или ставшей известной им в ходе выполнения Работ по
настоящему Договору, не открывать и не разглашать в общем или частности информацию
какому-либо третьему лицу без предварительного письменного согласия другой Стороны
настоящего Договора. Вышеуказанные требования не распространяются на случаи
раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных организаций в
случаях, предусмотренных законом.
9.6. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения
настоящего договора, а Исполнитель понесет ответственность в следующих случаях:
- выполнения работ, ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть
устранены в течение срока, указанного в п.4.2 настоящего договора;
- нарушения срока выполнения работ (исправления недостатков работ) более чем на 3 (три)
рабочих дня;
- неоднократного неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем своих
обязательств по настоящему Договору (п. 6.5. настоящего Договора).
9.7. В случаях, предусмотренных в п. 9.6 настоящего Договора, Заказчик имеет право
поручить выполнение работы, либо устранения недостатков в выполненной работе третьим
лицам и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных Заказчиком необходимых
расходов и других убытков, либо Исполнитель вправе вместо устранения недостатков
безвозмездно выполнить работы заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой
исполнения убытков.
9.8. После подписания настоящего Договора вся переписка и документы, которыми Стороны
обменивались в процессе переговоров, считаются утратившими силу.
9.9. Стороны условились о том, что документы, которыми они будут обмениваться в
процессе выполнения настоящего Договора, переданные по факсимильной или электронной
связи в отсканированном виде, признаются имеющими юридическую силу, при этом
Стороны обязуются направить оригиналы этих документов второй Стороне в течение
месяца.
9.10. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
9.11. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.
9.12. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
Приложение № 1 – Спецификация;
Приложение № 2 - Акт о приемке выполненных работ (форма).
10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
«ПОКУПАТЕЛЬ»:
«ПОСТАВЩИК»
ОАО «Газпром газораспределение Ижевск»
ООО «Ижпожсервис»
ИНН 1826000260 КПП 183101001
ИНН 1840034504 КПП 184001001
Юридический адрес:
Адрес: 426068, УР, г. Ижевск,
426008, Удмуртская Республика,
ул. Автозаводская, 7, корп.6.
г. Ижевск, ул. Коммунаров, 359
Телефон (3412)917-506
Р/С 40702810400010005914
ОГРН 1141831036082
Центральный филиал АБ «Россия»
г. Москва.
р/с 40702810715000051265, БИК 049401871,
К/с 30101810400000000132
к/с 30101810900000000871,
БИК 044599132
АКБ «Ижкомбанк» (ОАО) г. Ижевск
ОКПО 03257538
ОКОНХ 90214
Директор
Генеральный директор
_________________/ Вершинин А.П./
М.П.
Дата «___»____________20___г.
_________________/Копылова Е.А./
М.П.
Дата «___»____________20___г.
Приложение №1
к Договору №___________________от _____________
СПЕЦИФИКАЦИЯ
Единица
измерения
Количество
Цена за единицу с учетом
НДС, руб.
Сумма с учетом НДС,
руб.
Переосвидетельствование, заправка и
ремонт огнетушителя ОУ-1
шт
1
145,00
145,00
2
Переосвидетельствование, заправка и
ремонт огнетушителя ОУ-2
шт
38
167,00
6346,00
3
Переосвидетельствование, заправка и
ремонт огнетушителя ОУ-3
шт
173
201,00
34773,00
4
Переосвидетельствование, заправка и
ремонт огнетушителя ОУ-3-34
шт
1
201,00
201,00
5
Переосвидетельствование, заправка и
ремонт огнетушителя ОУ-5
шт
144
279,00
40176,00
6
Переосвидетельствование, заправка и
ремонт огнетушителя ОУ-10
шт
4
604,00
2416,00
7
Переосвидетельствование, заправка и
ремонт огнетушителя ОУ-40
шт
6
1638,00
9828,00
8
Переосвидетельствование, заправка и
ремонт огнетушителя ОП-2
шт
94
175,00
16450,00
9
Переосвидетельствование, заправка и
ремонт огнетушителя ОПУ-2
шт
2
175,00
350,00
10
Переосвидетельствование, заправка и
ремонт огнетушителя ОП-2-А
шт
6
175,00
1050,00
№
Наименование работ
1
11
Переосвидетельствование, заправка и
ремонт огнетушителя ОП-3
шт
1
213,00
213,00
12
Переосвидетельствование, заправка и
ремонт огнетушителя ОП-35
шт
6
1704,00
10224,00
13
Переосвидетельствование, заправка и
ремонт огнетушителя ОП-4
шт
168
235,00
39480,00
14
Переосвидетельствование, заправка и
ремонт огнетушителя ОП-5
шт
24
235,00
5640,00
15
Переосвидетельствование, заправка и
ремонт огнетушителя ОП-8
шт
83
487,00
40421,00
16
Переосвидетельствование, заправка и
ремонт огнетушителя ОП-10
шт
1
487,00
487,00
17
Переосвидетельствование, заправка и
ремонт огнетушителя ОП-50
шт
4
1704,00
6816,00
18
Переосвидетельствование, заправка и
ремонт огнетушителя ОВП-100
шт
2
492,00
984,00
Общая стоимость работ: 216 000 (двести шестнадцать тысяч) рублей 00 копеек, без НДС (на основании информационного письма ФОРМА № 26.2-7 о
переходе на упрощенную систему налогообложения с 31.12.2014 г.)
Передача и заправка огнетушителей производится партиями в течение действия настоящего Договора.
Условия выполнения работ:
Заказчик передает огнетушители для выполнения работ на склад Исполнителя по адресу: г. Ижевск, ул.
Автозаводская д.7, корпус 6. Возврат огнетушителей Заказчику осуществляется Исполнителем по адресу:
Место и сроки выполнения работ:
г. Ижевск, ул. Автозаводская д.7, корпус 6. Сроки выполнения работ указываются в акте приемкипередачи соответствующей партии огнетушителей.
Оплата производится в течение 10 (десяти) календарных дней по факту выполнения работ, на основании
Условия оплаты работ:
подписанного акта выполненных работ.
Генеральный директор
Директор
ОАО «Газпром газораспределение
Ижевск»
ООО «Ижпожсервис»
____________________А. П. Вершинин
М.П.
________________Е.А. Копылова
М.П.
Приложение №2
к Договору №___________________от _____________
Акт №___от «__» _________2015г.
О приемке выполненных работ
Исполнитель___________________________________________
Заказчик_______________________________________________
Подписали акт выполненных работ
№
Наименование работ
Ед. изм.
Количество
Цена
Сумма
Итого:
Всего с учётом НДС
Всего выполнено работ на сумму___________________________________рублей__________копеек,
в том числе НДС-______________________________________________рублей____________копеек.
Вышеперечисленные работы выполнены/не выполнены______________________ и в срок.
Перечень претензий к объему и качеству выполненных работ:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
ОАО «Газпром газораспределение Ижевск»
ООО «Ижпожсервис»
_____________/ должность, подпись, ФИО./
М.П.
_____________/ должность, подпись, ФИО../
М.П.
Форма Акта о приемке выполненных работ согласована:
Генеральный директор
Директор
_________________/ Вершинин А.П./
М.П.
Дата «___»____________20___г.
_________________/Копылова Е.А./
М.П.
Дата «___»____________20___г.