- Портал закупок Республики Татарстан

Часть 3. Проект Государственного контракта
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №____
г. Казань
«___»____________20___г.
_________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице
____________________________, действующего на основании __________________, с одной Стороны, и
__________________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Поставщик»,
в
лице
________________________________________,
действующего
на
основании
______________________________, с другой Стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», в
соответствии с результатами закупки, проведенной уполномоченным органом – Государственным
комитетом Республики Татарстан по закупкам, путем проведения _______________________
№____________, протокол ______________ от _________г. № __, заключили государственный контракт
(далее – Контракт) о нижеследующем:
1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется передать Заказчику товар, указанный в п.1.2. настоящего Контракта, в
соответствии с условиями Контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставляемый товар.
1.2. Предметом Контракта является поставка ______________________________________ (далее –
Товар).
1.3. Количество, ассортимент, характеристики, место, цена, информация о стране происхождения
товара, а также срок поставки Товара определяются в согласованном Сторонами заказе-спецификации,
который является неотъемлемой частью настоящего Контракта. Увеличение цен на поставляемый Товар не
допускается.
2. Цена Контракта и порядок оплаты
2.1. Цена Контракта составляет: _______________ (___________) рублей, в т.ч. НДС
_________________ (_____________) рублей.
2.2. Цена Товара определена с учетом расходов на доставку, разгрузку Товара, страхование, уплату
таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
2.3. Оплата поставленного по настоящему Контракту Товара осуществляется в рублях.
2.3.1 Заказчик осуществляет авансовый платеж по Контракту в размере _____% от цены
Контракта, в течение 5 рабочих дней с даты заключения Контракта.
2.4. Расчет за поставленный Товар производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных
дней со дня подписания Товарной накладной, с учетом пункта 3.4. и 4.3.1. Контракта.
2.4. Расчет за поставленный Товар производится Заказчиком в течение 15 (пятнадцати)
календарных дней со дня подписания Товарной накладной на партию Товара.
2.5. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта и может
быть изменена только в случаях, предусмотренных разделом 14 Контракта.
2.6. Оплата поставленного по настоящему Контракту Товара осуществляется безналичным
расчетом.
2.7. Финансирование закупки осуществляется из бюджета Республики Татарстан по экономической
статье, предусмотренной для данного вида затрат в соответствии с нормативными правовыми актами, и/или
внебюджетных источников, и/или иных источников финансирования.
2.8. Оплата расходов по Контракту производится с лицевых счетов Заказчика.
2.9. Днем осуществления Заказчиком оплаты за Товар является день списания денежных средств со
счетов Заказчика.
2.10. В случае, если настоящий Контракт будет заключен с физическим лицом, сумма, подлежащая
уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой
Контракта.
2.11. В случае начисления Заказчиком Поставщику неустойки (штрафа, пени) и (или) предъявления
требования о возмещении убытков, Стороны подписывают Акт взаимосверки обязательств по Контракту, в
котором, в том числе, указываются: сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту,
сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Контракта, размер неустойки (штрафа, пени) и (или)
убытков, подлежащей взысканию, основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени) и
(или) убытков, итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику по Контракту.
2.12. В случае подписания Сторонами Акта взаимосверки обязательств по Контракту оплата
поставленного Товара осуществляется Поставщику за вычетом соответствующего размера неустойки
(штрафа, пени) и (или) убытков согласно указанному Акту и на основании представленного Поставщиком
счета. При этом исполнение обязательства Поставщика по перечислению неустойки (штрафа, пени) и (или)
убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика.
2.13. В случае, если при начислении Заказчиком Поставщику неустойки (штрафа, пени) и (или)
предъявления требования о возмещении убытков, Стороны не подписали Акт взаимосверки обязательств по
Контракту, указанный в п. 2.12 Контракта, Заказчик оплачивает фактически исполненные обязательства и
вправе по своему выбору наложить взыскание на обеспечение исполнения Контракта или представить
требование Гаранту по банковской гарантии (в случае предоставления в качестве обеспечения исполнения
Контракта банковской гарантии), при условии что сумма обеспечения исполнения Контракта достаточна
для погашения всех взысканий.
2.14. Порядок предусмотренный п.2.13. Контракта исключается в случае полного, либо частичного
несогласия Поставщика по Контракту, выраженного документарно. В таком случае Стороны решают
противоречия в рамках раздела 8 настоящего Контракта.
3. Срок поставки товара
3.1. Поставка Товара осуществляется силами Поставщика в сроки, указанные в заказеспецификации.
3.1. Товар должен быть поставлен в соответствии с Графиком поставки товара (Приложение №
2), являющимся неотъемлемой частью Контракта. /
3.1. Товар поставляется по заявкам Заказчика в течение ___ календарных дней со дня получения
заявки Поставщиком.
3.1.1. Заказчик направляет заявку одним из следующих способов: по почте, факсу, электронной
почте, нарочным либо любым иным способом.
3.2. Днем поставки Товара считается день подписания Заказчиком и Поставщиком Товарной
накладной.
3.3. Досрочная поставка товара допускается только по согласованию с Заказчиком. В случае
согласования досрочной поставки товара Заказчик обязуется принять товар и подписать Товарную
накладную в порядке, установленном Контрактом.
3.4. В п. 10.1 Контракта указана дата, при наступлении которой обязательства сторон прекращаются,
за исключением обязательств по оплате товара, гарантийных обязательств (при их наличии), обязательств
по возмещению убытков и выплате неустойки (штрафа, пени), Стороны после наступления указанной даты
не вправе требовать исполнения Контракта в части поставки товара и их приемки. При наступлении
указанной даты Заказчиком в двух экземплярах составляется Акт сверки обязательств по Контракту, в
котором указываются сведения о прекращении действия Контракта; сведения о фактически исполненных
обязательствах по Контракту; сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Контракта.
3.4.1. Поставщик обязан подписать Акт сверки обязательств. В случае уклонения Поставщика от
подписания данного акта Заказчик проставляет в нем соответствующую отметку. Акт сверки обязательств
является основанием для проведения взаиморасчетов между Сторонами.
4. Место, количество, ассортимент и порядок сдачи-приемки Товара
4.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком по адресу(-ам) поставки на территории
Республики Татарстан согласно заказу-спецификации.
4.2. Поставщик обязан поставить Заказчику Товар с приложением соответствующих документов,
относящихся к Товару, в объеме, указанном в заказе-спецификации. Поставка включает в себя доставку и
разгрузку Товара.
4.3. Приемка Товара по количеству, качеству, комплектности, ассортименту производится
Заказчиком с составлением и подписанием Товарной накладной в соответствии с законодательством
Российской Федерации, который оформляется в 2 (двух) экземплярах и подписывается Поставщиком и
Заказчиком.
4.3.1. Приемка Товара осуществляется в момент поставки Товара. В случае, если требуется
проведение осмотра, монтажа, пуско-наладки, и иных действий, в том числе экспертизы, направленных на
выявление несоответствий качества и иных показателей Товара требованиям, установленным Контрактом,
а также выявление наличия скрытых дефектов приемка Товара осуществляется с учетом фактических
сроков, необходимых для осуществления соответствующих действий, но не более чем 2 (две) календарные
недели. Результат указанных действий оформляется Актом приемки Товара в 2 (двух) экземплярах и
подписывается Поставщиком и Заказчиком. Расчет за поставленный Товар, в таком случае, осуществляется
со дня подписания Акта приемки.
4.4. Товар доставляется в заводской упаковке, без механических, химических и прочих
повреждений.
4.5. Заказчик вправе создать приемочную комиссию, состоящую из не менее пяти человек, для
проверки соответствия товара требованиям, установленным Контрактом. Проверка соответствия товара
требованиям, установленным Контрактом может также осуществляться с привлечением экспертов,
экспертных организаций.
4.6. В случае обнаружения недостатков в количестве, качестве, комплектности, ассортименте товара
Заказчик направляет Поставщику уведомление в порядке, предусмотренном п. 4.8 Контракта.
4.7. В случае, если Поставщик не согласен с доводами, изложенными в Уведомлении Заказчиком,
Поставщик обязуется самостоятельно подтвердить соответствие товара условиям контракта заключением
эксперта, экспертной организации и представить Заказчику оригинал такого заключения.
4.8. Обо всех нарушениях условий Контракта Заказчик уведомляет Поставщика не позднее трех
рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений. Уведомление о невыполнении или ненадлежащем
выполнении Поставщиком обязательств по Контракту составляется Заказчиком в письменной форме и
направляется Поставщику по почте, факсу, электронной почте нарочным либо иным другим доступным
средством.
4.9. Поставщик в установленный в уведомлении (п. 4.8 Контракта) срок обязан устранить все
допущенные нарушения. Если Поставщик в установленный срок не устранит нарушения, Заказчик вправе
предъявить Поставщику требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков товара, если
такие действия осуществлялись Заказчиком и (или) направить решение об одностороннем отказе от
исполнения Контракта.
5. Права и обязанности Сторон
5.1. Заказчик обязан:
5.1.1. в разумные сроки предоставить Поставщику информацию, необходимую для исполнения
Контракта, а также письменную заявку с указанием наименования и количества товара;
5.1.2. создать Поставщику необходимые для исполнения настоящего Контракта условия;
5.1.3. обеспечить приемку поставленного Товара в соответствии с условиями Контракта или
направить в адрес Поставщика мотивированный отказ от приемки;
5.1.4. оплатить поставленный Товар в порядке и сроки, определённые настоящим Контрактом;
5.1.5. вернуть обеспечение исполнения Контракта Поставщику в сроки, предусмотренные
Контрактом;
5.1.6. требовать возмещения неустойки и (или) убытков, причиненных по вине Поставщика;
5.1.7. выполнять иные обязанности, предусмотренные Контрактом.
5.2. Заказчик вправе:
5.2.1. досрочно принять и оплатить Товар в соответствии с условиями Контракта;
5.2.2. по согласованию с Поставщиком изменить количество Товара в соответствии с пунктом
14.1.1. Контракта;
5.2.3. осуществлять иные права, предусмотренные Контрактом и (или) законодательством
Российской Федерации;
5.2.4. требовать надлежащего исполнения обязательств Поставщиком по настоящему Контракту;
5.2.5. в любое время потребовать от Поставщика отчет о ходе исполнения Контракта;
5.2.6. привлекать для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных
Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, экспертов, экспертные организации;
5.2.7. требовать устранения Поставщиком недостатков в поставленном Товаре;
5.2.8. отказаться (полностью или частично) от оплаты Товара, не соответствующего требованиям
настоящего Контракта.
5.3. Поставщик обязан:
5.3.1. безвозмездно устранять допущенные по его вине нарушения условий контракта;
5.3.2. не предоставлять третьим лицам и не разглашать конфиденциальную информацию,
полученную в результате исполнения обязательств по Контракту;
5.3.3. незамедлительно информировать Заказчика в случае невозможности исполнения обязательств
по настоящему Контракту;
5.3.4. своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих
обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта;
5.3.5. произвести поставку Товара на условиях настоящего Контракта, которая включает в себя
доставку и разгрузку Товара по адресу поставки Товара в соответствии с заказом-спецификацией;
5.3.6. при наличии предоставить Заказчику документацию и инструкции, необходимые для работы с
Товаром;
5.3.7. подписать Товарную накладную;
5.3.8. обеспечить соответствие Товара действующим стандартам Российской Федерации,
регламентирующим его выпуск, транспортировку и эксплуатацию, на условиях, предусмотренных в заказеспецификации;
5.3.9. выполнить обязательства, предусмотренные 6 разделом Контракта;
5.3.10. передать Заказчику надлежаще оформленные документы: накладные, счета-фактуры,
сертификаты либо иные документы в соответствии с требованиями нормативных правовых актов,
действующих на территории Российской Федерации;
5.3.11. обеспечить следующие требования к Товару:
5.3.11.1. товар не должен быть бывшим в употреблении и (или) восстановленным;
5.3.11.2. товар должен соответствовать стандартам и техническим условиям, установленным
нормативными актами, действующими на территории Российской Федерации;
5.3.12. выполнять иные обязанности, предусмотренные Контрактом.
5.3.13. установить и настроить Товар;
5.3.14. обеспечить заявленный заводом-изготовителем гарантийный срок на Товар;
5.3.15. обеспечить ремонт и техническое (сервисное) обслуживание Товара в течение
гарантийного срока со дня подписания Товарной накладной.
5.4. Поставщик вправе:
5.4.1. требовать приемки товара в объеме, порядке, сроки и на условиях, предусмотренных
Контрактом.
5.4.2. требовать от Заказчика своевременной и полной оплаты поставленного в соответствии с
настоящим Контрактом Товара.
6. Гарантия (Срок годности), качество и комплектность Товара
6.1. На Товар устанавливается заводом-изготовителем соответствующий гарантийный срок товара,
который составляет ____ (__) месяцев при условии соблюдения правил эксплуатации Товара, изложенных в
руководстве (инструкции) по его эксплуатации.
6.1. На Товар устанавливается производителем соответствующий срок годности товара,
который составляет ____ (__) месяцев при условии соблюдения правил хранения, транспортировке,
эксплуатации Товара, изложенных в руководстве (инструкции) по его эксплуатации (при наличии).
6.2. Гарантия по выбору Заказчика включает в себя ремонт, замену дефектных частей, либо полную
замену Товара, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.3. Гарантия утрачивает силу, если Товар был изменен третьими лицами или путем установки на
нем деталей чужеродного происхождения, а возникший дефект имеет причинно-следственную связь с
таким изменением. Кроме того, гарантия утрачивает силу, если Заказчик не соблюдает предписания по
обращению с Товаром (руководство (инструкцию) по эксплуатации), использует Товар не по обычному
назначению.
6.4. В случае обнаружения Заказчиком недостатков в поставленном Товаре, Поставщик устраняет
их за счет своих средств в срок указанный в уведомлении Заказчиком, а при невозможности устранить
недостатки осуществляет замену на качественный Товар в этот же срок. При этом расходы по замене
Товара несет Поставщик.
6.5. Качество и комплектность поставляемого Товара должны соответствовать предназначению
Товара и заказу-спецификации.
6.6. В случае если действующим законодательством Российской Федерации предусмотрена
сертификация поставляемого товара, подтверждением качества со стороны Поставщика являются
соответствующие сертификаты.
6.7. Товар на гарантийный ремонт вывозится от Заказчика силами Поставщика в срок не более
двух рабочих дней со дня получения от Заказчика заявки в любой форме.
6.8. В случае, если ремонт Товара превышает 4 дня Поставщик предоставляет Заказчику
аналогичный товар либо с близкими характеристиками на весь срок гарантийного ремонта.
7. Ответственность Сторон
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту
за исключением просрочки исполнения Заказчиком, Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного
обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере:
7.1.1. В отношении Поставщика;
а) 10 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн.
рублей;
в) 1 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн.
рублей;
г) 0,5 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.
Размер штрафа, взыскиваемого с Поставщика, по контракту составляет _________ рублей.
7.1.2. В отношении Заказчика:
а) 2,5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 2 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн.
рублей;
в) 1,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн.
рублей;
г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
Размер штрафа, взыскиваемого с Заказчика, по контракту составляет _________ рублей.
7.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафа,
пени).
7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства,
предусмотренного Контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на
дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены
Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных
Контрактом и фактически исполненных Поставщиком, и определяется по формуле П = (Ц - В) x С (где Ц цена Контракта; В - стоимость фактически исполненного в установленный срок поставщиком
обязательства по Контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, в том числе
отдельных этапов исполнения Контракта; С - размер ставки).
Размер ставки определяется по формуле
(где
- размер ставки
рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени,
определяемый с учетом коэффициента K; ДП - количество дней просрочки).
Коэффициент К определяется по формуле K = ДП / ДК x 100% (где ДП - количество дней
просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по Контракту [количество дней]).
При K, равном 0-50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и
принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской
Федерации на дату уплаты пени.
При K, равном 50-100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и
принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской
Федерации на дату уплаты пени.
При K, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и
принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской
Федерации на дату уплаты пени.
7.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пени). Пеня
начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная
со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.
Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.
7.5. Уплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает Стороны от исполнения принятых
обязательств, если не принимается решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
7.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение
или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло по вине другой
стороны.
8. Порядок разрешения споров
8.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением обязательств
по Контракту, разрешаются с соблюдением обязательного досудебного претензионного порядка.
8.2. В случае, если Стороны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в
Арбитражном суде Республики Татарстан.
9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
обязательств по настоящему Контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после его заключения, в результате событий чрезвычайного характера.
9.2. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение
или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие
непреодолимой силы.
9.3. При наступлении указанных в пункте 9.1.-9.2. обстоятельств Сторона, для которой создалась
невозможность исполнения ее обязательств, должна в десятидневный срок со дня наступления этих
обстоятельств известить о них в письменном виде другую Сторону с приложением соответствующих
доказательств и документов.
10. Срок действия и порядок расторжения Контракта
10.1. Контракт считается заключенным и вступает в силу со дня его подписания Сторонами и
действует до 31.12.2016 года включительно.
10.2. Прекращение (окончание) срока действия Контракта не освобождает Стороны от гарантийных
обязательств (в случае их наличия), ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
настоящего Контракта, если таковые имели место при исполнении условий Контракта, а также от оплаты
Контракта в части исполненных обязательств Поставщиком до даты окончания действия Контракта.
10.3. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае
одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации.
10.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации для
одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
10.5. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов,
экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в
соответствии с пунктом 10.4. Контракта.
10.6. Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара с привлечением экспертов,
экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято
Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного Товара в заключении
эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие
основанием для принятия решения об одностороннем отказе Заказчика от исполнения Контракта.
10.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в
течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения размещается в Единой
информационной системе и направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о
вручении по адресу Поставщика, указанному в Контракте, а также телеграммой либо посредством
факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и
доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о
его вручении Поставщику. Выполнение Заказчиком требований настоящей части считается надлежащим
уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего
уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного
уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу,
указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации
датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения
решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в Единой информационной системе.
10.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и
Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком
Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
10.9. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от
исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика
о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий
Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику
компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного
нарушения Поставщиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством
Российской Федерации являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения
Контракта.
10.10. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по
основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации для
одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
10.11. В отношении порядка, сроков и оснований расторжения Контракта Поставщиком в
одностороннем порядке применяются пункты 10.3.-10.10. настоящего раздела, за исключением требования
об использовании Единой информационной системы.
10.12. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от
исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически
понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для
принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
10.13. Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе
исполнения Контракта будет установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией
о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем
соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.
11. Обеспечение исполнения Контракта
11.1. Обеспечение исполнения настоящего Контракта по выбору Поставщика предоставляется в
форме банковской гарантии, выданной банком, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком
счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со
средствами, поступающими Заказчику.
11.2. Срок возврата денежных средств Заказчиком Поставщику, внесенных в качестве обеспечения
исполнения Контракта, составляет 10 (десять) рабочих дней с даты исполнения предусмотренных
Контрактом обязательств обеими Сторонами.
11.3. В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение
исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом,
взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ
обеспечения исполнения Контракта.
11.4. Срок действия обеспечения исполнения Контракта в форме банковской гарантии должен
превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.
12. Конфиденциальность
12.1. Стороны гарантируют соблюдение конфиденциальности сведений и информации, ставших
известными Сторонам в ходе исполнения настоящего Контракта. В случае передачи указанных сведений
третьим лицам, разглашении информации ограниченного доступа какой-либо Стороной, виновная Сторона
несет имущественную ответственность как за ненадлежащее исполнение обязательств.
12.2. Заказчик заявляет и Поставщик осознает, что конфиденциальная информация Заказчика
является информацией, доступ к которой ограничивается действующим законодательством Российской
Федерации. В целях обеспечения ее неразглашения Заказчиком могут быть использованы различные
способы защиты, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
12.3. Конфиденциальная информация Заказчика предоставляется Поставщику Заказчиком
исключительно для целей выполнения Поставщиком обязательств в соответствии с настоящим
Контрактом.
12.4. Сторона вправе использовать конфиденциальную информацию другой Стороны
исключительно для целей исполнения настоящего Контракта. Сторона не вправе раскрывать, разглашать и
передавать, соответственно, обязуется не раскрывать, не разглашать и не передавать Конфиденциальную
информацию другой Стороны каким бы то ни было третьим лицам без прямого предварительного
письменного согласия такой Стороны, кроме случаев вынужденного раскрытия по требованию
уполномоченных государственных органов на основании законного и мотивированного требования таких
органов (предъявленного с соблюдением установленного законом порядка) в объеме и в случаях, прямо
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
12.5. Поставщик обязуется принять все необходимые меры для сохранения в тайне
конфиденциальной информации Заказчика.
12.6. Обязательства Сторон по соблюдению конфиденциальности, вытекающие из настоящего
Контракта, сохраняют свою силу в течение 5-ти лет после окончания выполнения обязательств по
настоящему Контракту.
13. Прочие условия
13.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если они совершены в
письменной форме и подписаны Сторонами.
13.2. При изменении юридического адреса, банковских реквизитов и формы собственности Сторона
в двухнедельный срок обязана письменно известить об этом другую Сторону.
13.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев,
если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Контракту вследствие реорганизации
юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
13.4. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом,
переходят к новому Заказчику.
13.5. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
13.6. Недействительность какого-либо из условий Контракта не влечет за собой недействительность
других его условий или всего Контракта в целом.
13.7. Контракт составлен в форме электронного документа, подписан обеими Сторонами с
помощью электронной подписи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской
Федерации. Стороны вправе изготовить копию на бумажном носителе в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
13.8. Стороны установили, что обмен и передача документов о приемке (акт сдачи-приемки товара,
товарные накладные, счета-фактуры и другие) могут быть осуществлены посредством системы
электронных счетов-фактур в сфере закупок Республики Татарстан (адрес в информационнотелекоммуникационной сети Интернет: sedogkz.zakupki.tatar). Направление таких документов,
подписанных электронной подписью с использованием программно-аппаратных средств, приравнивается к
собственноручно подписанным документам и является юридически значимым действием.
13.9. В случае если по условиям поставки Товара устанавливается дополнительный субъект в лице
«Получателя» (указывается в Заказе-спецификации), права и обязанности «Получателя» идентичны
правовому положению «Заказчика», при этом обязанность Заказчика по своевременной оплате
поставленного Товара принадлежит исключительно «Получателю», а «Заказчик» обеспечивает
(контролирует) оплату поставленного Товара. (при этом обязанность по оплате поставленного Товара
принадлежит исключительно «Заказчику»).
14. Случаи изменения условий контракта
14.1. При исполнении Контракта, Стороны имеет право изменить условия Контракта по
соглашению Сторон в следующих случаях:
14.1.1. в случае изменения потребности в количестве Товара Заказчик по согласованию с
Поставщиком в ходе исполнения настоящего Контракта вправе изменить не более чем на 10% количество
всех предусмотренных Контрактом Товаров;
14.1.1.2. при поставке дополнительного количества Товара Заказчик по согласованию с
Поставщиком вправе изменить первоначальную цену Контракта пропорционально количеству Товара, но не
более чем на 10 % цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества Товара,
Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы
дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного
Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной
цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого Товара;
14.1.2. цена Контракта в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных
средств лимитов бюджетных обязательств, может изменяться. При этом Заказчик в ходе исполнения
Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков
исполнения Контракта и (или) количества Товара, предусмотренных Контрактом;
14.1.3. цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения
предусмотренных Контрактом количества Товаров и иных условий исполнения настоящего Контракта;
14.1.4. изменение предмета поставки, на товар, качественные, технические и функциональные
характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и
соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте;
14.1.5. если цена заключенного для обеспечения муниципальных нужд на срок не менее одного года
контракта составляет или превышает размер цены, установленный Правительством Российской
Федерации, и исполнение указанного контракта по независящим от сторон Контракта обстоятельствам
без изменения его условий невозможно, указанные условия могут быть изменены на основании решения
местной администрации;
14.1.6. если цена заключенного для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации на срок не
менее чем три года Контракта составляет или превышает размер цены, установленный Правительством
Российской Федерации, и исполнение указанного Контракта по независящим от сторон Контракта
обстоятельствам без изменения его условий невозможно, данные условия могут быть изменены на
основании решения высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации;
14.1.7. при изменении в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых
государством цен (тарифов) на Товары.
15. Приложения
15.1. Заказ-спецификация (Приложение).
16. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
Заказчик:
________________________________
Юридический адрес:
_______________________________
Банковские реквизиты:
_______________________________
_______________________________
Заказчик:
_______________________________
подпись
М.П.
Поставщик:
___________________________________
Юридический адрес:
_______________________________
Банковские реквизиты:
________________________________
________________________________
Поставщик:
________________________________
подпись
М.П.
Приложение
к государственному контракту
№ ___ от «__»________20_ г.
УТВЕРЖДАЮ:
Заказчик: ___________________________
СОГЛАСОВАНО:
Поставщик: ____________________
ЗАКАЗ-СПЕЦИФИКАЦИЯ
к государственному контракту № _________________ от «____» ______________20__г.
№
п/п
Получатель**
Наименование
товара
Характеристики товара
Кол-во
Единица
измерения
Цена за
единицу
Товара, в т.ч.
НДС (руб.)
Общая
стоимость
приобр.
товара, в т.ч.
НДС* (руб.)
1.
ВСЕГО
* Стоимость с НДС определяется путем умножения цены одной единицы с НДС на количество товара
**Получатель – лицо, в пользу которого осуществляется поставка Товара.
Место
поставки
Срок
поставки
Страна
происхождения
товара