Договор final

ДОГОВОР № ______
г. Москва
«__»_________2014 года
Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная дирекция по
проектированию и строительству Центра разработки и коммерциализации новых
технологий (инновационного центра «Сколково»)» в лице Исполнительного директора
_____________________________, действующего на основании Доверенности №__________,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ________________________, в лице
_____________________, действующего на основании __________, именуемое в дальнейшем
«Поставщик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» заключили настоящий договор
(далее – «Договор») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Поставщик поставляет, а Заказчик принимает в порядке, установленном настоящим
Договором кофе натуральный в зернах для кофеварочных машин соответствующий требованиям
Технического задания – Приложение № 1 к Договору (далее – «Товар»), наименование,
ассортимент и цена которого указаны в Приложении № 2 к Договору.
1.2.
Стороны договорились о том, что на период действия Договора Поставщик передает
Заказчику во временное пользование и владение оборудование для приготовления кофейных
напитков соответствующее требованиям Технического задания – Приложение № 1 к Договору
(далее Оборудование) в количестве 5 шт. Стоимость пользования Оборудованием учтена в цене
Товара и дополнительной оплате не подлежит.
1.3.
Поставщик обязуется обеспечить полное сервисное и техническое обслуживание
Оборудования во время срока действия Договора. В случае поломки Оборудования и
невозможности устранения неисправностей на месте, Поставщик самостоятельно осуществляет
монтаж (демонтаж), транспортировку, ремонт и настройку Оборудования. Если ремонт, по какой,
либо причине занимает продолжительное время (более одного дня), Поставщик производит
замену Оборудования на аналогичное. В случае причинения ущерба по вине Заказчика
Поставщику возмещается реальный ущерб, причиненный Оборудованию, но не выше размера
балансовой стоимости Оборудования с учетом его износа и амортизации на последнюю отчетную
дату.
1.4.
Поставка Товара и Оборудования осуществляется Поставщиком путем доставки к
месту нахождения Заказчика, указанному в пункте 4.1. настоящего Договора, с разгрузкой с
транспортного средства и подъемом на указанный Заказчиком этаж.
2. ЦЕНА ДОГОВОРА
2.1.
Цены, указанные в Приложении № 2 Договора, включают в себя стоимость
доставки, погрузки-разгрузки по месту доставки, подъем на указанный Заказчиком этаж, все
расходы, в т.ч. расходы на страхование, гарантийные обязательства, уплату таможенных пошлин,
налогов, сборов и других обязательных платежей, которые Поставщик должен выплатить в связи с
выполнением обязательств по настоящему Договору.
2.2.
Цены, указанные в Приложении № 2 Договора, являются фиксированными и не
подлежат изменению в течение срока действия Договора.
2.3.
Стороны согласовали, что максимальная общая стоимость поставки Товара по
настоящему Договору составит не более 400 000,00 (Четырехсот тысяч и 00/100) рублей в год, в
том числе НДС 18 % - 61 016,95 (Шестьдесят одна тысяча шестнадцать и 95/100) рублей.
1
3. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА
3.1.
Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его
повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику.
Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к
данному виду товара.
3.2.
Вся упаковка должна соответствовать требованиям действующих нормативных
актов Российской Федерации.
4. ПОСТАВКА ТОВАРА И ДОКУМЕНТАЦИЯ
4.1.
Адрес поставки Товара: 143026, г. Москва, территория инновационного центра
«Сколково», Луговая ул., 4, кор. 2.
4.2.
Поставка Товара осуществляется по предварительной заявке «Заказчика». Заявка
должна быть направлена не менее чем за 48 (часов) до времени поставки на электронную
почту:_______________ или по телефону Поставщика: _______________. Поставка Товара,
осуществляется в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения заявки Поставщиком.
4.3.
Фактической датой поставки Товара считается дата подписания накладной
уполномоченными представителями Сторон по форме, установленной действующим
законодательством.
4.4.
При поставке Товара Поставщик предоставляет Заказчику следующую
документацию:
4.4.1. счет, счет-фактуру;
4.4.2. накладную в 2-х экземплярах (один экземпляр для Заказчика, один экземпляр
для Поставщика).
4.5.
Передача Оборудования Заказчику и его установка фиксируется актом приемапередачи (форма которого согласована Сторонами в Приложении № 3 к Договору), с указанием
марки, серии, номера, а также точного адреса установки и остаточной стоимости Оборудования по
данным бухгалтерского учета. Акт приема-передачи Оборудования является неотъемлемой частью
настоящего Договора.
5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА
5.1.
Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику
на месте доставки и включает в себя следующие этапы:
5.1.1. проверка полноты и правильности оформления сопроводительных
документов, в соответствии с условиями настоящего Договора;
5.1.2. контроль наличия/отсутствия внешних повреждений и видимых недостатков
его качества.
5.2.
По факту приемки Стороны подписывают накладную.
5.3.
Накладная оформляется в установленном порядке.
5.4.
С момента подписания накладной Заказчиком все риски случайной гибели, утраты
или повреждения Товара переходят к Заказчику.
5.5.
Приемка Оборудования осуществляется в ходе передачи Оборудование Заказчику на
месте доставки и включает в себя контроль наличия/отсутствия внешних повреждений, контроль
технической исправности. С момента подписания акта приёма-передачи Оборудования
материальную ответственность за сохранность переданного Оборудования несет Заказчик.
6. КАЧЕСТВО ТОВАРА
6.1.
При поставке Товара Поставщик передает Заказчику все необходимые документы,
подтверждающие качество Товара, в том числе сертификаты соответствия Товара.
7.1.
рублях.
7. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
Цена настоящего Договора, и валюта платежа устанавливаются в российских
2
7.2.
Оплата осуществляется в отношении каждой партии Товара, в течение 10 (десяти)
рабочих дней с момента передачи Товара Заказчику, подписания накладной и получения
оригинала счета от Поставщика. При этом Поставщик обязан предоставить Заказчику оригинал
счета не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным.
7.3.
Оплата осуществляется платежным поручением со счета Заказчика на расчетный
счет Поставщика. Обязательство Заказчика по оплате счета, выставленного Поставщиком,
считается исполненным с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
8. ШТРАФЫ И НЕУСТОЙКИ
8.1.
Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение
условий настоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.2.
В случае нарушения сроков поставки Товара, предусмотренных пунктами 4.2, 4.3
Договора, Поставщик выплачивает Заказчику пеню в размере 1 % от общей стоимости не
поставленного в срок Товара за каждый день просрочки.
8.3.
В случае поставки Заказчику Товара ненадлежащего качества наступают
последствия, предусмотренные статьями 475 и 518 Гражданского кодекса Российской Федерации.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1.
Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует один
календарный год. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от
ответственности за его нарушение.
10.1.
10. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по решению
суда.
10.2. Настоящий Договор может быть расторгнут Заказчиком путем одностороннего
отказа от его исполнения в случае существенного нарушения Поставщиком условий настоящего
Договора. Помимо случаев, предусмотренных статьей 523 Гражданского кодекса РФ,
существенным нарушением Договора для целей настоящего пункта считается нарушение
Поставщиком срока поставки Товара, предусмотренного пунктом пунктами 4.2, 4.3. Договора,
более чем на 14 календарных дней.
11. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА)
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
своих обязательств по Договору, если их неисполнение явилось следствием непреодолимой силы
(форс-мажорных обстоятельств).
11.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства,
которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых
событий, неподвластных Сторонам, включая, но, не ограничиваясь: пожар, наводнение,
землетрясение, другие стихийные бедствия, террористический акт, при условии, что эти
обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены
соответствующими уполномоченными органами.
11.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в
течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его
причинах. Невыполнение указанного требования лишает Сторону права ссылаться на
обстоятельства непреодолимой силы как на основание невыполнения своих обязательств по
Договору. Если от Стороны не поступает иных письменных уведомлений, другая Сторона
продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет
поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от обстоятельств
непреодолимой силы.
3
11.4. В случае если поставка осуществляется из-за границы Российской Федерации,
событие форс-мажора должно быть подтверждено торгово-промышленной палатой страны, в
которой произошло такое событие.
11.5. Если, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке,
действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения
обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета
действия этих обстоятельств и их последствий.
12. УВЕДОМЛЕНИЯ
12.1. Все уведомления, корреспонденция, документация являются надлежаще
врученными (переданными) при условии их направления по почтовому адресу (юридическому –
при отсутствии Стороны по почтовому адресу), с подтверждением вручения (уведомлением о
вручении), или описью вложения или доставлены лично по почтовому (юридическому – при
отсутствии Стороны по почтовому адресу) адресу Сторон с получением под расписку
соответствующими должностными лицами. Документы, полученные Сторонами по электронной
почте по следующим адресам: со стороны Заказчика ________________ и со стороны Исполнителя
___________________ признаются Сторонами, и имеют такую же юридическую силу как
надлежаще врученный (переданный) документ, при условии последующего оформления в
установленном порядке в 5 (пяти - ) дневный срок. Факсимильные сообщения принимаются
Сторонами в качестве документов, предусмотренных настоящим Договором, при условии
последующего оформления их Сторонами в установленном порядке в 5 (пяти - ) дневный срок.
12.2. Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменениях: в полномочиях
органов и (или) представителей Сторон, наименования, юридического адреса, местонахождения,
регистрационных, банковских и иных реквизитов и кодов – в 3 (трех - ) дневный срок после
произошедших изменений с приложением соответствующих подтверждающих документов.
Допускается уведомление посредством факсимильной связи (по электронной почте) с
последующим предоставлением заверенных подписью исполнительного органа и печатью
Стороны копий соответствующих документов в разумный срок. Риск неблагоприятных
последствий неуведомления о прошедших изменениях несет Сторона, нарушившая данное
условие Договора.
13. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
13.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
13.2. Все споры и разногласия в связи с исполнением настоящего Договора, разрешаются
путем переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело
передается на рассмотрение Арбитражного суда г. Москвы.
13.3. Настоящий Договор составляется на русском языке в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
13.4. Все Приложения, указанные в настоящем Договоре, являются его неотъемлемой
частью.
Приложение № 1 Техническое задание на 1л.
Приложение № 2 – «Наименование, ассортимент и цена Товара» на 1 л.
Приложение № 3 – «Форма акта приема-передачи кофейных аппаратов передаваемых во
временное пользование и владение» на 1 л.
4
14. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик
Поставщик:
ООО «ОДПС Сколково»
________________
Телефон: +7(495) 967-01-48;
Место нахождения: 143026, г. Москва,
территория инновационного центра
Телефон: _____________
«Сколково», Луговая ул., 4, кор. 2.;
Юридический адрес: _________________
Почтовый адрес: 143026, г. Москва,
территория инновационного центра
Фактический адрес: ____________________
«Сколково», Луговая ул., 4, кор. 2.;
ИНН 7701897582/ КПП 773101001;
ИНН _______________, КПП ___________
ОГРН 1107746949793;
ОГРН _____________
Р/с № 40702810738170021330
Р/с _______________________
В ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ»,
в __________________________
г. Москва;
К/с _________________________
К/с № 30101810400000000225;
ОКПО 66891565;
БИК ___________________
БИК 044525225.
15. ПОДПИСИ СТОРОН
От Заказчика:
От Поставщика
___________________ / ____________/
М.П.
__________________/ ___________ /
М.П.
5
Приложение № 1 к Договору
№_______________________
от «___»___________ 2014 г.
Техническое задание
1.
Перечень, наименования и объемы товаров, являющихся Предметом закупки:
 Кофе натуральный средней обжарки в зернах сорта Арабика (возможно добавление
кофе сорта Робуста, но не более 10% от содержания кофе в упаковке) для
кофемашин, расфасованный в упаковку не более 3 кг. Зерно темно-коричневого
цвета с блестящей поверхностью.
 Оборудование для приготовления кофейных напитков (кофемашины) в количестве 5
шт.
 Оборудование передается Поставщиком Заказчику во временное пользование и
распоряжение
2.
Требования к техническим и функциональным характеристикам, к качеству
поставляемых товаров, к их безопасности, к размерам, упаковке, отгрузке товара.
 Поставляемый кофе должен соответствовать Государственному стандарту РФ –
ГОСТ Р 52088-2003, что должно быть подтверждено сертификатом соответствия
продукции.
 Поставляемый кофе должен быть упакован так, чтобы обеспечить его качество в
течение срока хранения. Тара и упаковочные материалы должны быть разрешены
органами и учреждениями Госсанэпидслужбы России.
 Предоставляемое оборудование для приготовления кофейных напитков должно быть
новое, в технически исправном состоянии, позволяющем его эксплуатацию.
 Поставщик обязан предоставить Заказчику 1 кофемашину производительностью не
менее 100 чашек в день и 4 кофемашины производительностью не менее 30 чашек в
день.
 Остаточный срок годности Товара должен быть не менее 80% от установленного
производителем.
3.
Требования к сроку и/или объему предоставления гарантий качества товара:
 Поставщик осуществляет полное сервисное и техническое обслуживание
Оборудования во время срока действия Договора. В случае поломки Оборудования и
невозможности устранения неисправностей на месте, Поставщик самостоятельно
осуществляет монтаж (демонтаж), транспортировку, ремонт и настройку
Оборудования. Если ремонт, по какой, либо причине занимает продолжительное
время (более одного дня), Поставщик производит замену Оборудования на
аналогичное в срок, не превышающий 24 ч.
От Заказчика:
От Поставщика
___________________ / ____________/
М.П.
__________________/ ___________ /
М.П.
6
Приложение № 2 к Договору
№_______________________
от «___»___________ 2014 г.
Наименование, ассортимент и цена Товара
Марка кофе
Цена за 1кг
От Заказчика:
От Поставщика
___________________ / ____________/
М.П.
__________________/ ___________ /
М.П.
7
Приложение № 3 к Договору
№_______________________
от «___»___________ 2014 г.
Форма акта приема-передачи
кофейных аппаратов передаваемых во временное пользование и владение
Акт приема-передачи
кофейных аппаратов передаваемых во временное пользование и владение
г. Москва
«.
.» .____________. 2014 г.
__________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________,
действующий на основании __________________, передает и устанавливает, а Общество с
ограниченной ответственностью «Объединенная дирекция по проектированию и
строительству Центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного
центра «Сколково»)», именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице Исполнительного директора
_____________________________, действующего на основании Доверенности №_________,
принимает аппарат по приготовлению кофе в технически исправном состоянии на срок в
соответствии с условиями договора.
По истечении этого срока Заказчик обязуется вернуть аппарат __________________ с учетом
естественного износа.
Адрес установки: 143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково»,
Луговая ул., 4, кор. 2.
Остаточная
№
Наименование
Серийный
стоимость по
Примечания
п/п
номер
данным
бухгалтерского
учета на момент
передачи, руб.
1
Кофемашина
2
3
4
5
ПЕРЕДАЛ:
ПРИНЯЛ:
Представители __________________
______________________________ /
подпись
ФИО
/
Представители __________________
________________________________ /
подпись
ФИО
/
Форма утверждена:
От Поставщика
От Заказчика:
___________________ / ____________/
М.П.
__________________/ _____________ /
М.П.
8
9