Государственный контракт на установку и монтаж кондиционеров

Приложение № 2
к извещению о проведении
запроса котировок
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ (проект)
на поставку, установку и обслуживание кондиционеров в 4 квартале 2013 года для нужд
Государственной инспекции труда в Тюменской области.
«____» ________________ 2013 г.
г. Тюмень
Государственная инспекция труда в Тюменской области, именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице руководителя Кауфмана Александра Александровича действующего
на основании положения №459 от 28 декабря 2009, с одной стороны, и
_______________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице
_______________________действующего на основании _______________________, с
другой стороны, а вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь
Протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок от «__» _________2013 года
№ ____ заключили настоящий Государственный контракт для государственных нужд
(далее – Контракт) о нижеследующем.
1.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1
Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя осуществление
поставки, монтажа и технического обслуживания для нужд Заказчика следующих сплитсистем (кондиционеров) (далее по тексту – товар), в соответствии с техническими
характеристиками, указанными в котировочной заявке (Приложение к настоящему
контракту):
№
п/п
Наименование
товаров
Ед. изм.
Цена за ед. в
руб. с НДС
Количество
Сумма всего
в руб. с НДС
1.2
Товары, поставляемые согласно настоящему Контракту для нужд Заказчика,
должны соответствовать требованиям государственных стандартов Российской
Федерации, а товары, подлежащие в соответствии с законодательством Российской
Федерации обязательной сертификации, должны иметь сертификат и знак соответствия.
1.3
Поставщик принимает на себя обязательство по монтажу новых кондиционеров в
помещении Заказчика.
2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Поставщик вправе:
 запрашивать и получать в установленном порядке от Заказчика необходимую для
выполнения работ информацию;
 получить оплату за поставленный Товар и выполненные работы в соответствии с
разделом настоящего Контракта.
2.2. Поставщик обязуется:

выполнить работы в срок не позднее 7 рабочих дней с момента заключения
настоящего Контракта;

содержать в чистоте места, где будут проводиться работы.
2.3. Заказчик вправе:
 контролировать в любое время ход выполнения Поставщиком работы по Контракту, не
вмешиваясь в его финансово-хозяйственную деятельность;
2.4. Заказчик обязуется:
 совершить все необходимые действия, обеспечивающие приемку Товара и
выполненных работ по настоящему Контракту;
 незамедлительно письменно уведомить Поставщика обо всех выявленных
несоответствиях Товара, выполненных работ;

своевременно произвести оплату по настоящему Контракту.

определить перечень ответственных лиц Заказчика по осуществлению контроля за
выполнением настоящего Контракта.
2.5. Порядок проведения работ:

работы проводятся по рабочим дням с понедельника по четверг с 08.00 ч. до 17.00
ч., в пятницу с 08.00 ч. до 16.00ч. по местному времени.

виды работ по Контракту и технические требования определяются согласно
Спецификации к Контракту (Приложение № 3).

работы должны выполняться с соблюдением требований безопасности к
выполнению данных работ.
3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ.
3.1. Приемка товаров, сдача выполненных работ Поставщиком и приемка их Заказчиком
производится в соответствии с гражданским законодательством и оформляется актом
сдачи-приемки выполненных работ, товарной накладной подписываемыми обеими
Сторонами.
3.2. В случае получения от Заказчика мотивированного отказа в приемке товаров и (или)
выполненных работ, недостатки должны быть устранены в течение 2(двух) рабочих дней
безвозмездно.
3.3. Заказчик вправе потребовать устранения недостатков, связанных с ненадлежащим
качеством Товара и выполненных работ в случаях, если они выявлены в течение
гарантийного срока, указанного в Контракте.
3.4. Датой выполнения работ считается дата подписания Заказчиком акта сдачи-приемки
выполненных работ, датой поставки Товара – дата подписания накладной.
3. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ
3.1. Поставщик гарантирует, что качество поставляемого Товара соответствует
требованиям стандартов и технических условий, установленных в РФ, товар маркирован
в соответствии с установленными для данного вида товаров стандартами и техническими
условиями.
3.2. Гарантийный срок на поставляемое оборудование и установку составляет
___________ года. Начало гарантийного периода исчисляется с даты поставки и ввода
товара в эксплуатацию. Наладка, ввод в эксплуатацию и гарантийное обслуживание
Товара проводиться по месту эксплуатации Товара специалистами Поставщика. Все
затраты по наладке, вводу в эксплуатацию и гарантийному обслуживанию несет
Поставщик.
3.3. На все виды поставленного Товара Поставщик предоставляет Заказчику правильно
оформленные сертификаты, а также другие документы, подтверждающие качество
товара и его соответствие требованиям законодательства РФ. Вышеуказанные
документы предоставляются Заказчику при передаче Товара.
3.4. Количество Товара, передаваемого Заказчику, должно точно соответствовать
количеству, указанному в товарораспорядительных документах. Маркировка товара
должна обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы товара
при его приемке.
3.5. Приемка Товара по количеству и качеству производится при подписании Сторонами
накладной.
4. УСЛОВИЯ ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
4.1. Товар поставляется Заказчику по ценам, наименованиям, в количестве и ассортименте,
соответствующим указанному в Спецификации (Приложение № 3) к настоящему
Контракту.
4.2. Поставка и установка Товара осуществляется за счет поставщика и его силами.
Датой поставки товара считается дата приемки товара Заказчиком и подписания
Сторонами товарных накладных.
4.3. В случае, когда при визуальном осмотре и подсчете товара в процессе его приемапередачи будут обнаружены брак и / или недостача товара, Заказчик обязан немедленно
сделать отметки об этом в товарной накладной, а также составить в 2-х экземплярах акт
о браке / недостаче.
5.
СТОИМОСТЬ ТОВАРОВ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Стоимость товаров, указанных в п.1.1 настоящего Контракта, составляет
___________________________________________(_________________________________)
рублей,
в
том
числе
НДС
(18
%)
_________________________
(_______________________________________) и указана с учетом затрат на доставку
товара до Заказчика, погрузочно-разгрузочные работы, монтаж, налогов, сборов и других
обязательных платежей, в том числе НДС.
Стоимость приобретения (поставки) Товара составляет: ___________ ;
Стоимость установки (монтажа) Товара составляет: ___________.
Стоимость технического обслуживания составляет _________________.
Цена настоящего Контракта является твердой в течение срока действия Контракта и
изменению не подлежит.
5.2. Оплата поставленных товаров будет произведена по безналичному расчету, за счет
средств федерального бюджета, путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Поставщика указанный
в
реквизитах
настоящего Контракта
на основании
выставленного счета, счета-фактуры, товарной накладной и акт сдачи приёмки
выполненных работ в течение 5 банковских дней со дня подписания документов о
передаче товара и актов сдачи приемки выполненных работ.
6.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Поставщик по требованию Заказчика своими силами и за свой счет в срок,
согласованный с Заказчиком, обязан устранить дефекты товаров, произведя их замену.
6.2. В случае не исполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка
начисляется за каждый день не исполнения или ненадлежащего исполнения обязательств,
предусмотренных настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня
обнаружения не исполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств,
установленных настоящим Контрактом. Размер такой неустойки устанавливается в
размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости настоящего
Контракта. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что
неисполнение или ненадлежащее исполнения указанного обязательства произошло
вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренным
Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за
каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного п. 4.2 Контракта,
начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом
срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере
одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации от стоимости настоящего Контракта. Заказчик
освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного
обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
6.4. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых
ими обязательств.
6.5. Поставщик несет ответственность за ущерб, причиненный Заказчику в полном объеме
независимо от уплаты неустойки.
7.
ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1.Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, его
изменением, расторжением или признанием недействительным стороны будут стремиться
решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде
дополнительных соглашений, протоколов или иных документов, подписанных сторонами
и скрепленных печатями.
7.2. В случае не достижения взаимного согласия, споры по настоящему Контракту
передаются на разрешение в Арбитражный суд Тюменской области.
7.3. До передачи спора на разрешение в Арбитражный суд Тюменской области стороны
примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть
рассмотрена и по ней дан ответ в течение 5 дней с момента ее получения.
8.
СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
8.1. Срок действия Контракта определен с момента его подписания и действует до
полного исполнения сторонами обязательств по настоящему Контракту, но не позднее
______________________.
8.2. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению сторон, по решению
суда или в связи с односторонним отказом стороны настоящего Контракта от исполнения
настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по
настоящему Контракту, если оно явилось следствием непреодолимой силы (пожара,
наводнения, землетрясения, военных действий, эпидемий, эпизоотий, стихийных
бедствий, в т.ч. техногенного характера, принятия нормативных актов органами
государственной власти и других чрезвычайных обстоятельств).
9.2. Сторона, которая вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы лишена
возможности исполнять обязательства по настоящему Контракту, обязана в течение трех
дней уведомить об этом другую Сторону.
9.3. В случае, если указанные обстоятельства и их последствия продолжают действовать
более 60 календарных дней, Стороны составляют соглашение о расторжении настоящего
Контракта.
10. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА
10.1. Расторжение Контракта допускается исключительно по соглашению сторон или по
решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством
Российской Федерации.
11. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
11.1. Все изменения и дополнения, возникающие в процессе исполнения Сторонами своих
обязательств по настоящему Контракту, оформляются дополнительными соглашениями.
Все дополнения, изменения и приложения к настоящему Контракту оформляются в
письменном виде, подписываются уполномоченными на то лицами и являются
неотъемлемой частью настоящего Контракта.
12.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Любое уведомление по настоящему Контракту дается в письменной форме в виде
факсимильного сообщения или отправляется заказным письмом получателю по его
адресу, указанному в разделе «Реквизиты и подписи сторон».
12.2. Все сообщения считаются полученными стороной, в адрес которой они направлены,
в случае отправки почтой – в день фактического получения, подтвержденного отметкой
почты, факсимильным сообщением - в день отправки.
12.3. Стороны действуют в соответствии с условиями настоящего Контракта. Во всем, что
не предусмотрено Контрактом стороны руководствуются законодательством РФ.
12.4. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
13.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК:
Государственная инспекция труда в
Тюменской области
Юр. адрес: 625000, г. Тюмень, ул. Республики,
дом № 55
ИНН 7203085429, КПП 720401001,
На основании ПОЛОЖЕНИЯ от 28.12.2009
№459
УФК по Тюменской области
( Государственная инспекция труда в
Тюменской области),
л/с 03671084360
Сч. 40105810300000010001, БИК 047102001,
ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ по Тюменской
обл. г.Тюмень
Руководитель:
_____________________________________
Кауфман Александр Александрович____
тел.(ф.) прием.8-3452-390-882, оф.704
ПОСТАВЩИК: