Информация по конкурсу (~59 КБ)

Информация по конкурсу:
Перечень оборудования, планируемого к закупке для ОАО «РЖД» в 2012г.
№п/
п
Лот
1
2
3
4
5
6
Наименование товара
ЗРУ.АБК
Усилитель распределитель
Программная лицензия на 1
дополнительный поток SeeTec 5 Camera
Extension
Патч-корд, кат. 5е, 2м, литой коннектор,
белый или синий
Патч-корд, кат. 5е, 2м, литой коннектор,
белый или синий
Номер спецификации: 499/2-75/П-78/ПАДЛ-РД-25/08-10-12-СУ.С
Подобъект: Система управления в
части мониторинга.
8
Интерфейс ПОС
9
Интерфейс ИС
12
13
Панель комм.19" 1U 24xRJ45 унив. Snap-in
пуст. выдвижн.
Модуль RJ45, кат. 5е, неэкран. EVA SnapIn LANmark
Патчкорд UTP RJ45-RJ45 Cat5e LSZH 1m
оранжевый
Патчкорд UTP RJ45-RJ45 Cat5e LSZH 2m
оранжевый
Предельная
стоимость
закупаемых
товаров, руб.
с НДС
1 938 263,18
ИВТЮ.4611
45.130.024
шт
1
574 243,08
574 243,08
шт
4
65 386,08
261 544,32
SI-197
шт
1
33 327,00
33 327,00
S0210B0
шт
7
12 185,19
85 296,33
шт
4
86,10
344,40
шт
1
86,10
86,10
шт
1
326 025,00
326 025,00
шт
1
326 025,00
326 025,00
шт
1
326 025,00
326 025,00
N521.663
шт
1
2 957,25
2 957,25
N420.550
шт
4
214,37
857,48
шт
2
337,44
674,88
шт
2
428,67
857,34
Номер спецификации: 499/2-75/П-78/ПАДЛ-РД-25/08-10-12-СБ.С
Подобъект: Здание ДС (АБК). Система
безопасности.
4-канальный Н.264 сетевой видеосервер
реального времени WJ-GXE500
Интерфейс ППС
11
Ед.Из
м.
Ко
лво
"Совмещенная (автомобильная и
железная) дорога Адлергорноклиматический курорт "АльпикаСервис" (проектные и изыскательские
работы, строительство). Этап № 2.
Реконструкция существующего вокзала
ст.Адлер с сооружением нового
пассажирского пригородного
терминала и адаптация к
использованию лицами с
ограниченными возможностями"
Номер спецификации: 499/2-75/П-78/ПАДЛ-РД-25/08-10-12-ИКС.С
Подобъект: Здание ДС (АБК).
Интегрированная коммуникационная
система.
7
10
Артикул,
тип, марка
Код,
номер
чертежа
Предельна
я цена за
еденицу
закупаемы
х товаров,
руб. с НДС
ИВТЮ.00
00501.02-45
ИВТЮ.00
00501.03-45
ИВТЮ.00
00501.06-45
N115.P1A
0100U
N115.P1A
0200U
Импорт
замеще
ние
ПРОЕКТ
ДОГОВОР ПОСТАВКИ № _____
по титулу: «_________________________»
г.__________1
«_____»_____________20__г.
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (ОАО
«РЖД»),
именуемое
в
дальнейшем
«Покупатель»,
в
лице
2
___________(должность)___________ Дирекции по комплексной реконструкции
железных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта (ДКРС
ОАО «РЖД») - филиала ОАО «РЖД» ___(ФИО полностью)___, действующего на
основании Доверенности от _________ №_______, с одной стороны, и
________(полное и сокращенное наименование контрагента)________, именуемое
в дальнейшем «Поставщик», в лице _____(должность, ФИО полностью)_______,
действующего на основании _________3, с другой стороны, вместе в дальнейшем
именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. Предмет Договора
1.1. В соответствии с ________________________________________ 4
Поставщик обязуется поставить Оборудование, являющееся предметом
настоящего Договора в период с «__» ____________ 20__г. по «__»
_____________ 20__г., а Покупатель обязуется принять и оплатить поставляемое
Оборудование.
1.2. Наименование, количество и цена Оборудования указаны в
Спецификации (Приложение №1) к настоящему Договору.
Поставка Оборудования осуществляется до места назначения (объекта
строительства), которое указывается в Заказной спецификации (Приложение №2),
являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
2. Цена Оборудования, сумма Договора и порядок расчетов
2.1. Цена
на
Оборудование
определена
на
основании
5
__________________________ , и указана в Спецификации с учетом (без учета)6
1 Место оформления договора указывается в соответствии с местом нахождения должностного лица, которое
будет подписывать договор от имени ОАО «РЖД».
2 Указывается полное наименование должности в соответствии с действующим штатным расписанием Дирекции,
включая наименование обособленного структурного подразделения (в случае, если договор подписывается не в
центральном аппарате Дирекции).
3 Указывается ссылка на документ, устанавливающий полномочия подписанта на заключение сделки.
4 Указывается основание для заключения договора, со ссылкой на соответствующий документ. Например, в
случае, если договор заключается на торгах, по результатам которых оформляется протокол Конкурсной комиссии,
то в настоящем пункте может быть указана следующая ссылка: «В соответствии с Протоколом заседания
Конкурсной комиссии ОАО «РЖД» №_______________ от _________________» далее по тексту.
5
Указывается ссылка на документ, на основании которого определена стоимость оборудования. При отсутствии
документа выделенный фрагмент исключается. Например, в случае, если стоимость оборудования определена на
торгах, по результатам которых оформляется протокол Конкурсной комиссии, то в настоящем пункте может быть
указана следующая ссылка: «на основании протокола заседания конкурсной комиссии ОАО «РЖД» №___ от
стоимости всех затрат, связанных с поставкой и доставкой Оборудования до
места назначения.
Сумма настоящего Договора составляет _____(сумма цифрами и
прописью)_____ рублей, кроме того НДС - 18 % _____(сумма цифрами и
прописью)_____ рублей, всего с НДС _____(сумма цифрами и прописью)_____
рублей.
2.2. Цены на Оборудование, указанные в Спецификации, не могут быть
изменены в период действия настоящего Договора.
2.3. Покупатель производит оплату поставляемого Оборудования в
следующем порядке:
- авансовые платежи выплачиваются в размере до 15 % от стоимости этапа
поставки Оборудования, при этом, срок авансирования не может превышать 60
дней.
- оплата за поставленное по настоящему Договору Оборудование
производится до 95% от стоимости Оборудования, в следующем порядке:
 поставленное Оборудование, по которому полный комплект
документов, подтверждающих его поставку, в том числе счет-фактура, товарная
накладная формы Торг-12, а также другие документы, предусмотренные
настоящим Договором, переданы от Поставщика к Покупателю в срок до 20-го
числа отчетного месяца (включительно), оплачивается в течение 30 (Тридцати)
календарных дней с даты получения данных документов от Поставщика;
 поставленное Оборудование, по которому полный комплект
документов, подтверждающих его поставку, в том числе счет-фактура, товарная
накладная формы Торг-12, а также другие документы, предусмотренные
настоящим Договором, переданы от Поставщика к Покупателю после 20-го числа
отчетного месяца, оплачивается в течение 40 (Сорока) календарных дней с даты
получения данных документов от Поставщика;
- оплата гарантийного удержания в размере 5% стоимости поставленного
Оборудования производится через 30 рабочих дней после ввода Объекта
строительства в эксплуатацию.
В случае подтверждения исполнения Поставщиком обязательства по
поставке Оборудования, и наличия документов, подтверждающих монтаж и
пуско-наладку данного оборудования, по усмотрению Покупателя возможна
выплата гарантийных удержаний за поставленное оборудование до ввода Объекта
строительства в эксплуатацию (в зависимости от специфики поставляемого
Оборудования и Объекта строительства).
2.4. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного
счета Покупателя.
2.5. Поставщик в течение 5 календарных дней со дня получения
авансового платежа, выставляет Покупателю счет-фактуру, оформленную в
соответствии с Налоговым кодексом РФ и с учетом требований Покупателя.
3.1.
3. Порядок и сроки исполнения Договора
Оборудование поставляется комплектно и комплексно на указанный
__________» далее по тексту.
6
Уточняется в соответствии с условиями формирования стоимости поставки. Как правило стоимость поставки
должна включать все затраты, связанные с поставкой и доставкой оборудования.
Покупателем объект строительства по согласованным Сторонами Заказным
спецификациям (Приложение №2), которые после их подписания Сторонами
становятся неотъемлемой частью настоящего Договора.
3.2. Срок согласования Поставщиком выданной Покупателем Заказной
спецификации (Приложение №2) не может превышать 5 (Пять) рабочих дней со
дня ее получения.
3.3. Наименование,
количество
Оборудования,
срок
поставки,
наименование Получателя и его отгрузочные реквизиты Покупатель указывает
Поставщику в составе Заказных спецификаций (Приложение №2).
3.4. В течение 3 (трех) суток до даты отгрузки, Поставщик обязан путем
использования факсимильной связи известить Покупателя (с подтверждением о
получении) о планируемой отгрузке Оборудования.
Извещение Поставщика должно содержать в себе следующую
информацию7:
- дата отправки;
- номер заказной спецификации;
- перечень оборудования (упаковочный лист в соответствии с заказной
спецификацией);
- количество мест.
3.5. Датой поставки Оборудования является дата подписания товарной
накладной Покупателем. Поставщик обязуется предоставить Покупателю
следующие документы:
- товарные накладные (форма ТОРГ-12) с указанием наименования объекта,
номера Договора и Заказной спецификации, номенклатуры, количества и
стоимости оборудования, транспортных расходов и счета-фактуры.
3.6. Право собственности на поставленное Оборудование, а также риск его
порчи, случайной гибели или повреждения переходит в момент подписания
товарной накладной Покупателем. До этого все возможные риски, в частности,
риск, связанный с заготовкой и закупкой Оборудования, и риск по его
транспортировке, несет Поставщик.
3.7. Покупатель обязан совершить все необходимые действия,
обеспечивающие принятие Оборудования, поставляемого Поставщиком в адрес
Получателя.
3.8. Поставщик обязан предоставлять Покупателю информацию обо всех
изменениях, произведенных после заключения настоящего договора в составе
владельцев (участников, акционеров) юридического лица – Поставщика, включая
конечных бенефициаров, а также в его исполнительном органе не позднее чем
через 5 календарных дней после таких изменений. Указанная информация должна
в обязательном порядке включать данные, позволяющие идентифицировать лиц, в
отношении которых данная информация представлена, как то ИНН, паспортные
данные, адрес местожительства (для физических лиц), ОГРН, ИНН, адрес
местонахождения (для юридических лиц), а также иные сведения, в том числе
дополнительно запрашиваемые Покупателем. По требованию Покупателя
Поставщик обязан представить предусмотренную настоящим пунктом информацию
в соответствии с письменной формой, утвержденной Покупателем, с указанием всех
сведений предусмотренных данной формой.
7
При наличии обоснованной необходимости перечень указываемой информации может быть изменен.
4. Качество, гарантии качества Оборудования
4.1. Качество поставляемого Оборудования должно соответствовать
требованиям ГОСТ, ТУ на соответствующий вид продукции, в случае
обязательной сертификации иметь сертификаты качества и сертификаты
соответствия.
4.2. Поставщик обязан обеспечить наличие систем управления качеством
в соответствии с международным стандартом ИСО серий 9001-2000.
4.3. В случае поставки Поставщиком Оборудования ненадлежащего
качества, Покупатель вправе предъявить к Поставщику требования,
предусмотренные ст. 475 ГК РФ.
4.4. В случае недопоставки Оборудования или поставки Оборудования, не
отвечающего условиям договора, в том числе поставки Оборудования
ненадлежащего качества и/или некомплектности, в таре (упаковке), не
отвечающей требованиям, предусмотренным настоящим Договором, Покупатель,
после получения извещения о недостатках Оборудования от Получателя либо
иным образом установления факта поставки Оборудования, не соответствующего
условиям договора, вправе потребовать от Поставщика в срок, установленный
Покупателем, устранить выявленные недостатки (поставить оборудование
надлежащего качества, комплектности и в соответствующей упаковке) либо (по
выбору Покупателя) вернуть денежные средства, уплаченные за поставленное
Оборудование, не соответствующее условиям договора, или возместить затраты
Покупателя на устранение недостатков товара. При этом факт приемки
Покупателем Оборудования, не отвечающего условиям договора, в том числе
подписание Покупателем товарной накладной на данное Оборудование не
ограничивает и иным образом не влияет на право Покупателя потребовать
впоследствии замены поставленного Оборудования на Оборудование,
соответствующее условиям договора, либо совершения иных действий на
основании настоящего пункта договора, в результате чего Поставщик обязан
исполнить соответствующее требование Покупателя.
При проведении рекламационных мероприятий Покупатель может применять
положения стандарта ОАО «РЖД» СТО РЖД 1.05.007-2010. В указанном случае
процедуры и требования, установленные данным стандартом для поставщика
товара, обязательны для исполнения Поставщиком по настоящему договору.
4.5. Гарантийный срок эксплуатации поставляемого Оборудования
устанавливается в соответствии с ГОСТ, ТУ на соответствующий вид
Оборудования и гарантией, предоставляемой производителем поставляемого
Оборудования, за исключением оборудования, относящегося к железнодорожной
автоматике и телемеханике, в отношении которого устанавливается гарантийный
срок эксплуатации не менее трех лет. Если в отношении данного оборудования
ГОСТ, ТУ либо гарантией производителя установлен гарантийный срок,
превышающий 3 года, то действует соответствующий срок гарантии,
установленный ГОСТ, ТУ, либо гарантией производителя данного оборудования.
5.1.
8
5. Тара, упаковка и маркировка Оборудования
Тара является (не)8 возвратной.
Определяется в соответствии с договорными условиями.
5.2. Упаковка и маркировка Оборудования должна соответствовать
требованиям ТУ.
5.3. В случае обнаружения Покупателем Оборудования в ненадлежащей
таре и упаковке он имеет право требовать от Поставщика замены поставленного
Оборудования.
5.4. Поставленное
оборудование
должно
иметь
следующие
сопроводительные документы:
- Сертификат качества (в случае обязательной сертификации) - 1 экземпляр;
- Упаковочный лист-1 экземпляр;
- Техническую документацию (включающую эксплуатационную, в
соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-2006 – 1 экземпляр;
- Сертификат происхождения товара - 1 экземпляр (предоставляется по
требованию Покупателя).
5.5. В случае отсутствия документов, указанных в п. 5.4. настоящего
Договора, Покупатель имеет право отказаться от приемки Оборудования.
6. Действие, порядок изменения и расторжения Договора
Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания его
6.1.
Сторонами.
6.2. Каждая из договаривающихся Сторон может в одностороннем
порядке отказаться от выполнения условий Договора (расторгнуть Договор)
только в случае существенного нарушения его условий одной из Сторон
Договора.
6.3. Под существенными нарушениями условий настоящего Договора, в
соответствии со ст. 523 Гражданского кодекса РФ, Стороны подразумевают:
- поставку оборудования ненадлежащего качества с недостатками, которые
не могут быть устранены в приемлемый для покупателя срок;
- неоднократное нарушение сроков поставки оборудования;
- неоднократного нарушения сроков оплаты оборудования Покупателем;
- неисполнения либо просрочки исполнения Поставщиком обязанности по
предоставлению Покупателю информации обо всех изменениях, произведенных
после заключения настоящего договора в составе владельцев (участников,
акционеров) юридического лица – Поставщика, включая конечных бенефициаров,
а также в его исполнительном органе не позднее чем через 5 календарных дней
после таких изменений и в порядке, установленном настоящим договором.
6.4. Настоящий Договор считается расторгнутым в одностороннем
порядке с момента отправления одной из Сторон письменного уведомления о
расторжении договора.
6.5. Расторжение Договора по инициативе Покупателя не освобождает
Поставщика от выполнения своих обязательств в пределах перечисленной по
настоящему договору от Покупателя к Поставщику суммы денежных средств.
7. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
7.1. В случае наступления обстоятельств, которые Стороны при
заключении Договора не могли предвидеть, возникшие помимо их воли и
препятствующие выполнению условий настоящего Договора (непреодолимая
сила), выполнение каждого из затронутых непреодолимой силой условий по
настоящему Договору откладывается на время действия данных обстоятельств.
7.2. Обстоятельствами непреодолимой силы в смысле данного положения
считаются, в частности, войны, гражданские, прочие военные действия, торговые
эмбарго, забастовки (кроме забастовок работников Сторон и Субподрядчиков),
наводнения, пожары, землетрясения и прочие стихийные бедствия, а также
правовые акты государственной власти и административных органов.
7.3. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы,
должна незамедлительно (в течение
7 календарных дней) уведомить другую
сторону в письменном виде о наступлении данных обстоятельств.
7.4. Если Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнять свои
обязательства в результате действия форс-мажорных обстоятельств, не
уведомляет другую Сторону в срок, указанный в п. 7.3 настоящего Договора, о
наступлении данных обстоятельств, то она не может ссылаться на положения,
указанные в п. 7.1. настоящего Договора.
8. Ответственность сторон
8.1. Стороны, не исполнившие и/или ненадлежащим образом
исполнившие обязательства по настоящему Договору, несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Поставщик за нарушение сроков поставки Оборудования, указанного
в Заказной спецификации (Приложение №2) уплачивает Покупателю пеню в
размере 0,1% от стоимости не поставленного в срок Оборудования за каждый
день просрочки, но не более 10% от стоимости не поставленного Оборудования.
8.3. Покупатель за нарушение сроков оплаты Оборудования,
предусмотренных в настоящим Договором уплачивает Поставщику пеню в
размере 0,1% от стоимости неоплаченного Оборудования за каждый день
просрочки, но не более 10% от стоимости неоплаченного Оборудования.
9. Порядок разрешения споров
9.1. Любые споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с
выполнением условий настоящего Договора, урегулируются путем переговоров
между Сторонами.
9.2. В случае невозможности урегулирования спорных вопросов между
Сторонами, споры разрешаются в ________________9.
9.3. Применение любой меры ответственности, предусмотренной
настоящим Договором, равно как и действующим законодательством Российской
Федерации, распространяющимся на отношения, регулируемые настоящим
Договором, должно сопровождаться направлением претензии (уведомления) с
указанием в ней характера нарушения и расчёта суммы ущерба (неустойки, иных
В случае, если договор заключается с дочерними и зависимыми организациями ОАО «РЖД», в выделенном
фрагменте необходимо указывать: «Постоянно действующем Третейском суде «Ассоциация Профессиональная
Правовая Помощь», расположенном по адресу: 125167, г.Москва, ул. Степана Супруна, д. 4/10, офис 147.»
В остальных случаях, подсудность указывается в зависимости от обособленного подразделения Дирекции,
ответственного за исполнение договора:
ДКРС-Санкт-Петербург – «Арбитражном суде г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области.»;
ДКРС-Юг – «Арбитражном суде Ростовской области.»;
ДКРС-Сочи – «Арбитражном суде Краснодарского края.»;
ДКРС-Хабаровск – «Арбитражном суде Хабаровского края.»;
ДКРС-Москва, ДКРС-Чита, ДКРС-Тюмень – «Арбитражном суде города Москвы.».
9
санкций).
10. Прочие условия
10.1. Количество, наименование и сроки поставки Оборудования,
поставляемого по настоящему Договору, могут быть пересмотрены Сторонами в
случае существенных изменений обстоятельств, влияющих на выполнение
сторонами своих обязательств по настоящему Договору, в том числе, при
корректировке Инвестиционной программы Покупателя.
В случае существенных изменений факторов, влияющих на формирование
цены настоящего Договора (рост инфляции, изменение ставки рефинансирования,
корректировка инвестиционной программы Покупателя и т.п.), а также на сроки и
порядок осуществления расчетов по настоящему Договору, Покупатель вправе
требовать не чаще, чем один раз в квартал, пересмотра условий расчетов за
поставляемое по настоящему Договору Оборудование в части размера аванса,
цены, исчисления сроков и размера платежей по настоящему Договору.
Указанные изменения оформляются Сторонами дополнительными Соглашениями
к настоящему Договору.
10.2. Отношения Сторон, во всех случаях, не предусмотренных настоящим
Договором, регулируются действующим законодательством Российской
Федерации.
10.3. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении
информации, полученной ими друг от друга или ставшей известной им в ходе
исполнения настоящего Договора, не открывать и не разглашать в общем или в
частности информацию какой-либо третьей стороне без предварительного
письменного согласия другой Стороны настоящего Договора.
10.4. Все изменения, дополнения к настоящему Договору, запросы и ответы
на них, связанные с исполнением Договора, становятся действительными в том
случае, если совершены в письменной форме, согласованы и подписаны
Сторонами.
10.5. Вся корреспонденция в адрес Покупателя в рамках настоящего
Договора (в том числе исполнительная, бухгалтерская и любая иная документация,
уведомления, претензионные письма и т.п.) должна направляться на указанный в
настоящем Договоре почтовый адрес. В случае направления корреспонденции
предназначенной для Покупателя по иным адресам (в том числе указанным в
настоящем Договоре, помимо почтового адреса), данная документация считается
не представленной должным образом в распоряжение Покупателя и подлежит
повторному направлению на почтовый адрес в соответствии с настоящим пунктом.
10.6. Исполнительным структурным подразделением от Покупателя
является _______________________________________________________10.
10.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
10.8. Обо всех изменениях своего юридического и фактического адресов,
номеров телефонов, факсов, платёжных реквизитов и т.п. Стороны обязаны
извещать друг друга в письменной форме в трёхдневный срок. При отсутствии
таких сообщений письменные уведомления и требования, направляемые
При заключении договора указывается структурное подразделение ДКРС ОАО «РЖД», являющееся
исполнителем Договора в соответствии с внутренними распоряжениями.
10
Сторонами друг другу, отправляются по адресам, указанным в настоящем
Договоре и считаются доставленными, даже если адресат по этому адресу более
не находится.
Приложения:
1. Спецификация на поставку оборудования – Приложение № 1;
2. Заказные спецификации – Приложение № 2;
3. График поставки оборудования – Приложение № 3.
4. Приложение №4 – __________________________________________.11
11. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон
ПОКУПАТЕЛЬ:
ПОСТАВЩИК:
В Приложении №4 указывается документ, являющимся основанием для заключения договора и (или)
определения стоимости договора. При отсутствии такого документа приложение №4 не указывается. Например, в
случае, если стоимость договора определена на торгах, по результатам которых оформляется протокол Конкурсной
комиссии, то в Приложении №4 может быть указана следующая ссылка на документ: «Копия протокола заседания
конкурсной комиссии ОАО «РЖД» №___ от __________.»
11