УТВЕРЖДАЮ: Заместитель председателя Тендерной комиссии ООО «Газпромнефть Марин Бункер»

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель председателя Тендерной
комиссии
ООО «Газпромнефть Марин Бункер»
___________________________
Р.Б. Утешев
Инструкция по участию в открытом Отборе
№ 3-13283-053-15
Организации, способной осуществить работы в объеме планового
предупредительного ремонта танкера «Газпромнефть Зюйд-Ист»
для нужд ООО «Газпромнефть Шиппинг»
Санкт-Петербург
2015 г.
1.
Общие положения.
1.1.
Порядок проведения Отбора.
1.1.1.
Настоящий отбор организации, способной осуществить работы в объеме
планового ремонта танкера «Газпромнефть Зюйд-Ист» (плановопредупредительного ремонта).
Для нужд ООО «Газпромнефть Шиппинг» (далее «Отбор»), проводится
посредством рассмотрения предложений, полученных от организаций в ответ
на информационное письмо о проведении Отбора (далее «Претендент»), на
основании и в соответствии с настоящей инструкцией по участию в Отборе
(далее «Инструкция»).
1.1.2.
Для участия в Отборе Претендент должен подготовить и подать в
установленные сроки пакет документов, предусмотренных настоящей
Инструкцией (далее «Предложение») по адресу,
указанному в п. 3.1.3.
настоящей Инструкции.
1.1.3.
Отбор проводится в следующем порядке:
1.1.3.1.
Претендент направляет в адрес ООО «Газпромнефть Марин Бункер»
Предложение в установленные сроки, сформированное в соответствии с
настоящей Инструкцией. В составе Предложения Претендент, в том числе,
предоставляет всю необходимую информацию.
1.1.3.2.
ООО «Газпромнефть Марин Бункер» регистрирует поступившие конверты с
предложениями на участие в отборе. При приеме Предложений проверяется
только целостность конверта.
1.1.3.3.
ООО «Газпромнефть Марин Бункер»
проводит процедуру вскрытия
поступивших от Претендентов конвертов с Предложениями. Конверты с
Предложениями вскрываются в день, время и в месте, указанные в пункте
3.1.5. Инструкции.
1.1.3.4.
ООО «Газпромнефть Марин Бункер» рассматривает Предложения на участие в
отборе на соответствие требованиям, установленным в Инструкции, и
соответствие Претендентов требованиям, установленным Инструкцией. На
основании результатов рассмотрения предложений на участие в отборе,
принимается решение о допуске Претендентов к участию в Отборе или об
отказе в допуске.
1.1.3.5.
ООО «Газпромнефть Марин Бункер» рассматривает Предложения и
Претендентов на соответствие требованиям, установленным в Инструкции,
принимает решение о допуске или об отказе в допуске Претендентов к участию
в Отборе.
1.1.3.6.
ООО «Газпромнефть Марин Бункер» при необходимости запрашивает у
Претендентов уточнения и разъяснения по полученным Предложениям,
проводит конкурентные переговоры с Претендентами, а также осуществляет
иные мероприятия для целей выявления организации, способной осуществить
работы в объеме планового ремонта танкера «Газпромнефть Зюйд-Ист» июнь
2015 года. для нужд ООО «Газпромнефть Шиппинг»
1.1.3.7.
ООО «Газпромнефть Марин Бункер» выбирает Претендента - победителя
Отбора.
2
1.2.
Условия проведения Отбора.
Подавая Предложение для рассмотрения в рамках настоящего Отбора, Претендент,
тем самым, соглашается со следующими условиями:
1.2.1.
Все затраты, понесенные Претендентом в результате подготовки
Предложения, являются затратами Претендента и не подлежат компенсации
ООО «Газпромнефть Марин Бункер» ни при каких обстоятельствах.
1.2.2.
ООО «Газпромнефть Марин Бункер» примет к рассмотрению все
предоставленные в срок Предложения, отвечающие условиям и требованиям
настоящей Инструкции.
1.2.3.
Подача Предложения Претендентом не должна быть истолкована как
намерение или обязательство организациями
группы
компаний
«Газпромнефть Марин Бункер», выраженное или подразумеваемое, считать
себя заключившим договор на основании информационного письма, настоящей
Инструкции, а также в связи с направлением Претендентом в адрес ООО
«Газпромнефть Марин Бункер» Предложения.
1.2.4.
Предложение, сформированное Претендентом в соответствии с настоящей
Инструкцией, должно быть действительным до момента заключения договора
(контракта) с таким Претендентом, право на заключение которого может быть
присуждено по итогам Отбора в случае признания такого Претендента
победителем Отбора. В таком случае договор (контракт) по итогам настоящего
Отбора должен содержать все существенные условия, представленные в
Предложении Претендента.
1.2.5.
Претендент вправе подать в адрес ООО «Газпромнефть Марин Бункер»
изменение в поданное ранее Предложение на участие в отборе до
установленного срока окончания приёма Предложений;
1.2.6.
Не допускается изменение Претендентом представленного им Предложения
после вскрытия конвертов с Предложениями на участие в Отборе;
1.2.7.
Претендент вправе отказаться от участия в Отборе, отозвав поданное ранее
Предложение до установленного срока окончания приёма Предложений;
1.2.8.
Претендент вправе подать только одно предложение на участие в Отборе. В
случае установления факта подачи одним Претендентом двух и более
предложений на участие в Отборе, данные предложения не рассматриваются;
1.2.9.
В случае установления факта подачи предложений от аффилированных лиц
(физических и юридических лиц, способных оказывать влияние на
хозяйственную деятельность Претендентов) такие заявки могут быть
отклонены;
1.2.10.
ООО «Газпромнефть Марин Бункер» оставляет за собой право не вскрывать
конверты с предложениями, поступившими позднее срока, указанного в
Инструкции;
1.2.11.
Претендент имеет право в ходе подготовки Предложения обращаться с
просьбой о разъяснении настоящей Инструкции в адрес ООО «Газпромнефть
Марин Бункер», а также осматривать территорию и объекты, указанные в
разделе 4 «Техническое задание»;
1.2.12.
Отбор признается несостоявшимся в следующих случаях:
 если по окончании срока подачи Предложений подано только одно
Предложение или не подано ни одного Предложения;
3
 если по результатам рассмотрения предложений претендентов не
допущены к Отбору все претенденты или допущен только один претендент.
1.2.13.
В рамках рассмотрения Предложений, ООО «Газпромнефть Марин Бункер»
вправе адресовать Претендентам запросы о разъяснении, уточнении,
предоставлении дополнительной информации в отношении любых положений
Предложения Претендента.
1.2.14.
ООО «Газпромнефть Марин Бункер» вправе вносить изменения и/или
дополнения, и/или уточнения в Инструкцию в сроки подачи Предложений,
указанные в Информационном письме.
1.2.15.
В случае если ООО «Газпромнефть Марин Бункер» сочтет необходимым
внести такие изменения и/или дополнения, и/или уточнения в Инструкцию,
соответствующая информация публикуется на официальном сайте ООО
«Газпромнефть Марин Бункер» (http:// gazprom-neft.ru/). С момента публикации
на официальном сайте ООО «Газпромнефть Марин Бункер» (http:// gazpromneft.ru/) информации о внесении изменений и/или дополнений, и/или уточнений
в Инструкцию такие изменения и/или дополнения, и/или уточнения считаются
неотъемлемой частью Инструкции.
1.2.16.
Претендент обязан самостоятельно контролировать внесение ООО
«Газпромнефть Марин Бункер» изменений в информационное письмо и
Инструкцию, размещенных на официальном сайте ООО «Газпромнефть Марин
Бункер» (http:// gazprom-neft.ru/).
1.2.17.
ООО «Газпромнефть Марин Бункер» не обязан мотивировать выбор
Тендерной комиссии перед участниками Отбора;
1.2.18.
ООО «Газпромнефть Марин Бункер» вправе отказаться от проведения
Отбора, а также имеет право отказаться от всех Предложений по любой
причине или прекратить процедуру проведения Отбора в любой момент, не
неся при этом никакой ответственности перед Претендентами.
2.
Порядок предоставления Предложений.
2.1.
Форма предоставления Предложения.
2.1.1.Все Предложения должны быть представлены в двух экземплярах:
1)
Оригинал Предложения на бумажном носителе;
2)
Электронная копия Предложения. Претендент на электронном носителе
должен представить скан-копии всех документов, входящих в состав
Предложения*, а также все формы в формате excel/word.
2.1.2. Оригинал и копия предложения должны быть надежно запечатаны в один
общий конверт, на котором следует указать информацию в соответствии с п.
3.5.5. настоящей Инструкции.
2.2.
Порядок оформления предложения.
2.2.1.
Претендент в обязательном порядке составляет опись предоставляемых
документов в составе своего Предложения с указанием количества листов,
входящих в состав каждого документа в составе Предложения.
2.2.2.
Все документы, входящие в состав Предложения Претендента составляются на
русском языке, либо предоставляется нотариально заверенный перевод
документов.
* Сканировать удобнее до того, как сошьете Оригинал Предложения.
4
2.2.3.
Оригинал Предложения Претендента должен быть прошит, все страницы
пронумерованы. Все страницы Предложения должны быть заверены печатью и
подписью от имени Претендента.
Состав предложения Претендента:
2.3.
2.3.1.
Претендент предоставляет Предложение (Форма № 1). Итоговая стоимость в
рублях Российской Федерации и сроки ремонта.
2.3.2.
Квалификационная документация (приложения к предложению Претендента,
составляющие его неотъемлемую часть):
Анкета Претендента (Форма № 2).
Справка о наличии кадровых ресурсов (Форма № 3).
Подтверждение согласия с условиями инструкции и договора (форма №4)



2.3.3.
Перечень разрешительных документов на право осуществления деятельности
(Форма № 5).
2.3.4.
Опись документов (Форма № 6).
2.3.5.
Коммерческое предложение (форма №7)
2.3.6.
График работ (форма №8)
5
3.
Требования и критерии, предъявляемые к Претенденту.
В разделе 3 «Требования и критерии, предъявляемые к Претенденту»
содержится информация для данного конкретного Отбора, которая уточняет,
разъясняет и дополняет положения разделов 1 «Общие положения» и 2
«Порядок предоставления Предложений».
При возникновении противоречия между положениями раздела 3
«Требования и критерии, предъявляемые к Претенденту» и разделов 1
«Общие положения» и 2 «Порядок предоставления Предложений», применяются
положения раздела 3. «Требования и критерии, предъявляемые к
Претенденту».
№ п/п
Информация о процедуре
3.1. Сведения о проведении Отбора
3.1.1.
Отбор проводит: ООО «Газпромнефть Марин Бункер».
3.1.2.
Заказчик: ООО «Газпромнефть Шиппинг»
Адрес для предоставления Предложений: ООО «Газпромнефть Марин
Бункер», 199106, Санкт-Петербург, В.О., Большой проспект, д. 80, бизнес-центр
«Сенатор»
3.1.3.
3.1.4.
По вопросам порядка и условий проведения Отбора, а также получения
необходимого пакета документов для подготовки предложений, прошу Вас
обращаться в адрес Тендерного отдела ООО «Газпромнефть Марин
Бункер» к Ермолину Павлу Вячеславовичу Тел. (812) 449-4970 (доб. 1192),
Ermolin.PV@gazprom-neft.ru, Пономаревой Веронике Михайловне Тел. (812)
449-4970 (доб. 1191) Ponomareva.VM@gazprom-neft.ru, Емельянцевой
Людмилы Николаевны (812) 449-4970 (доб. 1184)
Emelyantseva.LN@gazprom-neft.ru
Дата начала приема Предложений: «05» марта 2015 год с 09:00 по
московскому времени.
Дата окончания приема Предложений: «01» апреля 2015 год до 18:00 по
московскому времени.
Дата проведения вскрытия конвертов с Предложениями*: «02» Апреля 2015
год 10:30 по московскому времени.
3.1.5.
Место вскрытия конвертов с Предложениями: ООО «Газпромнефть Марин
Бункер», 199106, Санкт-Петербург, В.О., Большой проспект, д. 80, бизнес-центр
«Сенатор»
3.2. Требования к Претендентам
3.2.1.
Обязательные требования к Претендентам
* ООО «Газпромнефть Марин Бункер» оставляет за собой право изменить время вскрытия
конвертов с Предложениями.
6
3.2.1.1.
Непроведение
ликвидации
Претендента
и
отсутствие
решения
арбитражного суда о признании Претендента банкротом. Данная
информация предоставляется в форме письма в произвольной
форме.
3.2.1.2.
Неприостановление
деятельности
Претендента
на
день
подачи
предложения на участие в Отборе. Данная информация предоставляется
в форме письма в произвольной форме.
3.2.1.3.
В случае если Претендент является резидентом Российской Федерации, он
должен быть зарегистрирован в качестве юридического лица на территории
Российской Федерации.
3.2.1.4.
В случае если Претендент не является резидентом Российской Федерации,
он должен быть зарегистрирован в качестве юридического лица на
территории иностранного государства.
3.2.1.5.
В случае если Претендент является Представительством либо Филиалом
нерезидента Российской Федерации, он должен быть должным образом
аккредитован, что должно быть подтверждено соответствующими
документами.
3.2.2.
Дополнительные требования к Претендентам и перечень документов, необходимых
для участия в Отборе:
3.2.2.1.
Степень загруженности Претендента текущими проектами должна
обеспечивать ему возможность осуществления планируемых по итогам
Отбора услуги без ущерба для Заказчика, в случае заключения договора по
результатам Отбора.
3.2.2.2.
Отсутствие фактов отклонения Претендента от подписания договора по
итогам проведенных отборов ООО «Газпромнефть Марин Бункер» и его
дочерних Обществ, а так же группы компаний Газпромнефть, в которых он
был признан победителем.
3.3. Состав Предложения Претендента
3.3.1.
Предложение Претендента (Форма № 1)
3.3.2.
Анкета Претендента (Форма № )
3.3.3.
Справка о наличии кадровых ресурсов (Форма № 3)
3.3.4.
Подтверждение согласия с условиями инструкции и договора (Форма № 4)
3.3.5.
Перечень разрешительных документов на право осуществления
деятельности (Форма № 5).
3.3.6.
Коммерческое предложение (форма №7)
3.3.7.
График работ (форма №8)
3.3.8.
Опись документов Предложения (Форма №6)
7
3.3.9.
Копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица,
заверенная руководителем и печатью организации.
3.3.10.
Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц /
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей /
свидетельства (сертификата) о регистрации иностранного юридического
лица / Разрешения на открытие представительства, Свидетельства о
внесении в Сводный государственный реестр, заверенная печатью и
подписью уполномоченного лица, дата выдачи которой не превышает 30
календарных дней с даты подачи Предложения.
3.3.11.
Копия Устава Претендента, заверенная подписью руководителя и печатью
организации.
3.3.12.
Документ, подтверждающий полномочия лица на подписание Предложения .
3.3.13.
Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенная
руководителем и печатью организации.
3.3.14.
Справка налогового органа (инспекции) о наличии/отсутствии просроченной
задолженности
перед
бюджетом
(Справка
об
исполнении
налогоплательщиком обязательств по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней, налоговых санкций).
3.3.15.
В случае если претендент не является плательщиком НДС - документ,
подтверждающий его право на освобождение от уплаты НДС, с указанием
положения Налогового кодекса Российской Федерации, являющегося
основанием для освобождения.
3.3.16.
Информация о состоянии загруженности текущими проектами. Данная
информация предоставляется в форме письма
в произвольной
форме.
3.3.17.
Информация об отсутствии процедуры ликвидации Претендента,
приостановления его деятельности в соответствии с п. 3.2.1.1. и 3.2.1.2.
3.3.18.
Прочие документы
3.4. Требования о предоставлении предложения
3.4.1.
Все Предложения должны быть представлены в одном Оригинале на
бумажном носителе с приложением электронной копии. Оригинал и копия
должны быть идентичны, в случае выявления различий между документами,
входящими в состав оригинала и информацией копии, ООО «Газпромнефть
Марин Бункер» при рассмотрении Предложения будет принимать решения
на основе документов оригинала.
3.5. Требования к оформлению Предложения
3.5.1.
Документы, входящие в состав Предложения, представляются в порядке,
определенном Описью документов Предложения (Форма № 6), при этом
Опись документов размещается в конце пакета документов
Предложения.
8
Все документы, входящие в состав Предложения, должны быть сшиты в
единую книгу (сброшюрованы), которая должна содержать сквозную
нумерацию листов, скреплены печатью (опечатаны) на обороте с указанием
количества страниц, заверены подписью уполномоченного на подписание
Предложения на участие в Отборе лица/собственноручно заверены
Претендентом - физическим лицом (в том числе на прошивке). При этом при
брошюровании Предложения, каждый оригинал официального документа,
выданного Претенденту третьими лицами и содержащий печать (лицензии,
доверенности, нотариально заверенные копии, банковские гарантии),
помещается в отдельный канцелярский файл – таким образом, чтобы при
брошюровании заявки, оригиналы официальных документов, выданных
Претенденту третьими лицами, не были повреждены.
Пакет документов должен быть прошит таким образом, чтобы потом легко
вставлялся в папку-регистратор.
3.5.2.
Концы прошивочной нити выводятся с тыльной стороны единой книги,
связываются и заклеиваются листом бумаги, на котором делается надпись
«Прошито и пронумеровано ____ листов», при этом прошивка должна быть
подписана лицом, уполномоченным на подписание Претендента, и
скреплена печатью.
Электронная копия Предложения предоставляется
носителе (флэш-накопитель или CD-R).
на
электронном
Все документы, входящие в состав Предложения, перед тем как будут
сшиты в единую книгу (сброшюрованы), необходимо отсканировать. Каждый
скан-документ - это отдельный файл. Наименование файла должно
соответствовать содержанию файла.
Электронный носитель необходимо поместить в тот же конверт, в
который будут помещены сброшюрованные документы, входящие в состав
Предложения.
3.5.3.
При нумерации листов пакета документов Предложения, номера на
оригиналах официальных документов, выданных Претенденту третьими
лицами и содержащими печать (лицензии, доверенности, нотариально
заверенные копии и др.), проставляются простым карандашом на обороте
листа в левом нижнем углу.
3.5.4.
Достоверность копий документов, представляемых в составе Предложения,
должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица
9
Претендент должен поместить Оригинал Предложения на бумажном
носителе с электронной копией на электронном носителе в единый
запечатанный конверт. В случае доставки предложения курьерской службой,
запечатанный конверт должен находиться внутри почтового конверта
Курьерской службы.
На конверте следует указать следующую информацию:
НЕ ВСКРЫВАТЬ до 10 ч 30 мин «02» апреля 2015 года
3.5.5.
Предложение на участие в Отборе № 3-13283-053-15
организации, способной осуществить работы в объеме планового ремонта
танкера «Газпромнефть Зюйд-Ист» для нужд ООО «Газпромнефть
Шиппинг»
Претендент: «УКАЗАТЬ НАИМЕНОВАНИЕ»
Адрес: «УКАЗАТЬ АДРЕС»
Контакты: тел.,e-mail «УКАЗАТЬ Контакты: тел.,e-mail»
Адрес предоставления предложений:
ООО «Газпромнефть Марин Бункер», 199106,
Санкт-Петербург, В.О., Большой пр., 80
Бизнес-центр "Сенатор", Тендерный отдел
Тел. (812) 449-4970 (доб. 1192) Ермолин Павел Вячеславович
Тел. (812) 449-4970 (доб. 1191) Пономарева Вероника Михайловна
Тел. (812) 449-4970 (доб. 1184) Емельянцева Людмила Николаевна
3.5.6.
При подготовке Предложения на участие в Отборе и документов, входящих в
состав такого Предложения, не допускается применение факсимильных
подписей.
3.5.7.
Все документы Предложения и приложения к ней должны быть четко
напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением
исправлений,
скрепленных
печатью
и
заверенных
подписью
уполномоченного лица.
3.5.8.
Все документы, представляемые Претендентами в составе Предложений на
участие в Отборе, должны быть заполнены по всем пунктам.
3.5.9.
При описании условий и предложений Претендент должен применять
общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями
действующих нормативных правовых актов, если иное не указано
требованиями настоящей Инструкции.
3.5.10.
Сведения, которые содержатся в Предложениях Претендентов, не должны
допускать двусмысленных толкований.
3.5.11.
Если в документах, входящих в состав Предложений на участие в Отборе,
имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то
ООО «Газпромнефть Марин Бункер» принимается к рассмотрению сумма,
указанная прописью.
10
3.5.12.
Предложение на участие в Отборе, подготовленное Претендентом, а также
вся корреспонденция и документация, связанная с Предложением на
участие в Отборе, которыми обмениваются участники Отбора и ООО
«Газпромнефть Марин Бункер», должны быть написаны на русском языке.
3.5.13.
Все суммы денежных средств в Предложении на участие в Отборе и
приложениях к нему должны быть выражены в российских рублях, за
исключением следующего: к Предложению на участие в Отборе могут быть
приложены документы, оригиналы которых выданы Претенденту третьими
лицами, в которых суммы денежных средств могут быть выражены в других
валютах.
3.5.14.
Представленные в составе Предложения на участие в Отборе документы не
возвращаются
Претенденту,
кроме
отозванных
Претендентами
Предложений
3.6. Критерии определения победителя
3.7.1.
Критерии допуска Претендентов к участию в Отборе:

Соответствие Претендента требованиям, предъявляемым к участникам отбора
(раздел 3.2 Инструкции «Требования к Претендентам»);

Соответствие Предложения Претендента требованиям Инструкции;
3.7.2.
Критерии оценки предложений:
 Стоимость предложения
 сроки оказания услуг по предмету отбора;
11
4.
Техническое задание
Название судна: (Газпромнефть Зюйд-Ист), IMO 9537109
Завод:
XIXIAKOU - China
Год постройки:
2012г.
№ ИМО
Назначение:
Класс судна:
9537109
нефтеналивной
танкер
РМРС
Длина наибольшая:
103.0 м
Ширина по миделю:
16.0 м
Высота борта до главной палубы:
Осадка порожнем: нос/корма
8.7 м
5.3 м
Дедвейт при погрузке
по летнюю грузовую
марку:
Доковый вес:
Марка главного
двигателя:
Марка ВДГ:
Необходимый период
проведения работ
Аварийный ДГ:
Материал лопастей,
кол-во:
Масса винта:
01.06.15 - 30.06.15
Срок проведения работ:
не более
Место проведения работ:
№ п/п
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ
1
Генеральный сервис
6907 МТ
2295 т.
МАК 8М-25 /
2640 кВт
Cummins KTA
19-D (M)
Cummins 6CTA
8.3 D (M)
Бронза 1х
3200мм / 4-х
лопасной / ВРШ
1700 кг.
дата постановки судна в ремонт
подлежит согласованию с
Заказчиком за 10 дней до начала
периода проведения работ
суток
7
Находка, Славянка, Владивосток
Ед.изм.
кол-во
1.1
Изготовить и установить набор. После окончания работ
демонтировать.
к-т
1,00
1.2
Ввести вывести судно (док) швартовые операции
к-т
1,00
1.3
Стоянка судна в доке
сутки
1,00
1.4
Работа буксиров
час
8,00
1.5
Установит/снять трап.
к-т
1,00
1.6
Подключение/отключение эл. питания
к-т
1,00
1.7
Подключение/отключение заземления
раз
1,00
1.8
Подключение/отключение пожарной магистрали к магистрали судна
раз
1,00
1.9
Поддержание давления в пожарной магистрали
сутки
1,00
1.10
Пожарный надзор (на время ремонта)
сутки
1,00
1.11
Обеспечить, для нужд судна, подачу берегового 3-х фазного
электропитания, с напряжением 440 В, 60Гц с максимальной
мощностью 80 кВт
1.12
Подача ковша для мусора, утилизировать мусор после ремонта.
1.13
Работа заводского крана для нужд экипажа.
кВт
9600,00
контейнер
2,00
час
10,00
тех.
Характе
ристики
матер
иал
Примечание
кол.во по
факту
кол.во по
факту
береговой
кабель
питания исполнителя
кол.во по
факту
12
Корпус судна (покраска)
2
2.1
Установить снять леса в полном объеме рем ведомости пун.№3
к-т
1,00
материал
исполнителя
2.2
Подводная часть корпус судна: Очистка от органического
обрастания, вода 350 bar (до переменного пояса) 100%
м2
2840,00
вода
поставка
исполнителя
2.3
Очистка лопастей, мех способом
шт
4,00
3
бронз
а
Ремонт теплообменного агрегата охлаждения ВДГ Пр.Б
3.1
Слить/залить антифриз из в систему охлаждения ДГ
к-т
1,00
3.2
Демонтаж/монтаж подводящих отводящих трубопроводов
теплообменного агрегата (cool box).
к-т
1,00
3.3
Демонтаж (такелажные работы вес 100 кг), очистка теплообменного
агрегата от обрастания, мех способом.
шт
1,00
3.4
Монтаж теплообменного агрегата после очистки. изготовление
прокладок под фланцы (резина)
к-т
1,00
3.5
Опрессовать после сборки, предъявить экипажу
к-т
1,00
4
1ХД=
1225
силами
экипажа
материал
исполнителя
Ремонт теплообменного агрегата охлаждения ВДГ Л.Б
4.1
Слить/залить антифриз из в систему охлаждения ДГ
к-т
1,00
4.2
Демонтаж/монтаж подводящих отводящих трубопроводов
теплообменного агрегата (cool box).
к-т
1,00
4.3
Демонтаж (такелажные работы вес 100 кг), очистка теплообменного
агрегата от обрастания, мех способом.
шт
1,00
4.4
Монтаж теплообменного агрегата после очистки. изготовление
прокладок под фланцы (резина)
к-т
1,00
4.5
Опрессовать после сборки, предъявить экипажу
к-т
1,00
силами
экипажа
материал
исполнителя
5
Корпус судна (Сварочные работы)
5.1
Установить недостающую протекторную защиту на подводную часть
корпуса судна, 20 шт. по 10 кг (без стоимости протектора)
шт
20,00
5.2
Установить недостающую протекторную защиту в кингстонных
ящиках, 8 шт по 5 кг (без стоимости протектора)
шт
8,00
5.3
Изготовление протекторной защиты
кг
240,00
5.4
Изготовить, и нанести (наварить) номер ИМО в МКО (IMO 9537109 10 символов).
к-т
1,00
сталь
материал
исполнителя
5.5
Срезать старые символы класса "B"-"V" на круге Плимсоль,
изготовить и наварить новые " Р"-" С", согласно чертежу и
требованием РМРС.
к-т
2,00
сталь
материал
исполнителя
5.6
Изготовить, установить калитку для высадки лоцмана (корма),
размеры 1,0 х 1,1 м
к-т
1,00
сталь
материал
исполнителя
к-т
1,00
шток
клапа
на
Нержа
веющ
ая
сталь
материал
исполнителя
к-т
1,00
материал
исполнителя
к-т
1,00
материал
исполнителя
6
6.1
7
7.1
8
8.1
материал
исполнителя
Ремонт ДЗА аварийного пожарного насоса
Демонтаж/монтаж клапана ДЗА от кингстона аварийного пожарного
насоса (притереть седло к клапану, изготовить шток опрессовать
предъявить экипажу), ДУ-150
Примечание: для
доступа к клапану необходимо демонтировать настил и часть
набора (демонтаж/монтаж настила/набора)
DN-150
Ремонт Брашпиля Norlau A/S,type4000,4t
(кормовая лебедка Л.Б)
Ремонт командоконтроллера швартовной лебёдки
(демонтаж/монтаж контроллера, изготовление бронзовых втулок и
стопоров)
Ремонт Брашпиля
Norlau A/S,type4000,4t
лебедка Пр.Б)
(кормовая
Ремонт командоконтроллера швартовной лебёдки
(демонтаж/монтаж контроллера, изготовление бронзовых втулок и
стопоров)
13
9
Грузовые линии
вода
поставка
исполнителя
Д = 150
мм
9.1
Грузовые линии (мазут) промыть зачистить от остатков топлива
м.п
120,00
9.2
Утилизация шлама (нефти остатка после промывки)
м3
36,00
9.3
Обварить сварные швы на трубопроводе грузовой линии (насосное
отделение)
к-т
3,00
9.4
Демонтаж/монтаж клапана грузовой системы танк №6 Л.Б (ремонт
по результатам дефектации, изготовление и замена уплотнений)
шт
1,00
DN 200
PN 16
тип
шаров
ый
материал
исполнителя
10
Нержа
веющ
ая
сталь
сварочные работы (трубопровод)
10.1
Демонтировать поврежденный участок трубопровода, изготовить по
образцу, заменить трубопровод системы охлаждения ГД - ДН-24мм
(2 фланца)
м.п
2,00
Dn=24 x
L=2 m
труба
сталь
ная
материал
исполнителя
10.2
Демонтировать поврежденный участок трубопровода, изготовить по
образцу, заменить трубопровод по месту на главной палубе
(система обогрева грузовых танков)(8 фланцев 4отвода).
м.п
12,00
Dn=48то
лстостен
ная 4 мм
труба
сталь
ная
материал
исполнителя
10.3
Демонтировать поврежденный участок трубопровода, изготовить по
образцу Установить и закрепить новый трубопровод пожарной
системы.
м.п
6,00
Dn=60 x
L=6 m
труба
сталь
материал
исполнителя
10.4
Установить (вварить) шаровый клапан (3/4") в систему парового
обогрева груза (продувка системы)
шт
2,00
10.5
Демонтировать поврежденный фильтр кингстона МО, восстановить
(сварка) геометрию фильтра
к-т
1,00
к-т
12,00
материал
заказчика
нержа
веющ
ая
сталь
материал
исполнителя
труба
сталь
ная
материал
исполнителя
Паровая система обогрева груза
10.6
Произвести врезку в возврат паровой магистрали паровые
конденсатные горшки (вырезать участок трубопровода, врезать
конденсатный горшок) материал - сталь
11,00
Устранение протечек выхлопных газов на выпусных трактах
ВДГ №1,2
11.1
Изготовление/монтаж/демонтаж лесов в полном объеме рем
ведомости пун.№12 (высота ремонта от ближайшей палубы 2-2.5 м)
к-т
1,00
12.2
Демонтаж/монтаж теплоизоляции участков выхлопного
трубопровода ДГ №1,2
м2
10,00
12.3
Изготовление новой теплоизоляции участков выхлопного
трубопровода
м2
10,00
12.4
Ремонт по месту пропуска выхлопных газов (установка дублеров).
м2
8,00
сталь
1,5 мм
материал
исполнителя
к-т
2,00
Сталь
материал
исполнителя
сталь
материал
исполнителя
Dn=27 x
L=0,9 m
материал
исполнителя
Изготовление Ложемента под Курские кранцы, требование Порт.
Надзора
12.5
12
12.1
Изготовление 2х комплектов ложемента под Курские кранцы
(изготовить и приварить к палубе стальные уголки 300Х300Х10 мм сталь в кол-ве 8 шт)
Ремонт направляющего роульса брашпиля ПрБ
Демонтировать направляющий роульс. Срезать деформированную
ось, изготовить новую и установить по месту.
13
Ремонт ДГ «Cummins KTA-19D (M)» №1 (№ 41108108)
13.1
Демонтаж/монтаж водяной арматуры, масляной арматуры,
топливной арматуры, автоматики, выхлопной коллектор, воздушный
коллектор, (навесное оборудование).
шт
1,00
к-т
1
D = 25
mm,
L=
200mm
СЗЧ
Заказчика
14
13.2
Демонтаж/монтаж крышек цилиндров чистка, дефектация (замена
уплотнений).
шт
6
СЗЧ
Заказчика
13.3
Демонтаж/монтаж коромысел, форсунок, толкателей чистка,
дефектация. (замена по дефектации).
к-т
6
СЗЧ
Заказчика
13.4
Демонтаж/монтаж воздухоохладителя, дефектация, чистка
химическим способом.
шт
1
СЗЧ
Заказчика
13.5
Демонтаж/монтаж маслоохладителя, дефектация, чистка
химическим способом.
шт
1
СЗЧ
Заказчика
13.6
Демонтаж/монтаж турбокомпрессора, разборка дефектация,
очистка.
к-т
1
СЗЧ
Заказчика
13.7
Разообщение привода генератора от двигателя,демонтаж ротора,
дефектация подшипниковых щитов,чистка статора и ротора.
к-т
1
СЗЧ
Заказчика
13.8
Центровать Генератор к ВДГ
шт
1
14
Ремонт ДГ «Cummins KTA-19D (M)» №2 (№ 41108107)
14.1
Демонтаж/монтаж форсунок - замена.
к-т
6
СЗЧ
Заказчика
14.2
Демонтаж/монтаж воздухоохладителя, дефектация, чистка
химическим способом.
шт
1
СЗЧ
Заказчика
14.3
Демонтаж/монтаж маслоохладителя, дефектация, чистка
химическим способом.
шт
1
14.4
Демонтаж/монтаж турбокомпрессора, разборка дефектация,
очистка.
к-т
1
СЗЧ
Заказчика
14.5
Разообщение привода генератора от двигателя,демонтаж ротора,
дефектация подшипниковых щитов,чистка статора и ротора.
к-т
1
СЗЧ
Заказчика
14.6
Центровать Генератор к ВДГ
шт
1
шт
12
15
15.1
Проверка и настройка радарных уровнемеров OPTIWAVE 8300
abhvs KRONE
Проверка и настройка радарных уровнемеров OPTIWAVE 8300
abhvs KRONE
15
5. Образец договора.
ДОГОВОР № _____
Подряда на осуществление ремонтных работ т/х «Газпромнефть ________» IMO
_________
г. Санкт-Петербург
«__» ________ 201_ г.
ООО «Газпромнефть Шиппинг», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице
Генерального директора Кинэ Д.Г., действующего на основании Устава, с одной
стороны, и _______________, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице
_________________, действующего на основании _______________, с другой
стороны, совместно именуемые «Стороны», с другой стороны заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Заказчик разместил, а Подрядчик принял заказ на осуществление
ремонтных работ т/х «Газпромнефть _________» IMO _______________ в
дальнейшем
именуемый
«Судно».
Отношения
сторон
при
этом
регламентируются настоящим договором и действующим законодательством
Российской Федерации.
1.2. Подрядчик обязуется в установленный настоящим Договором срок
выполнить ремонтные работы (далее - Работы) - на т/х «Газпромнефть
______________» в объеме, определенном и согласованном с Заказчиком в
«Предварительной ремонтной ведомости», далее – Ведомость (Приложение
№1), являющейся составной неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.3. Ремонт Судна осуществляется в соответствии с технической документацией
и с требованиями, изложенными в Приложении №1 к настоящему договору.
Подрядчик несет ответственность за безопасность Судна на весь период
осуществления ремонтных работ до подписания Акта приемки судна из ремонта.
1.4. Ремонт Судна осуществляется в соответствии с Правилами и под
техническим наблюдением Российского Морского Регистра Судоходства (РМРС
РФ), именуемого в дальнейшем "Регистр", «РМРС», Подрядчик берет
обязательства предъявить Регистру выполненные работы в по письменным
требованиям Регистра.
1.5.
Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в соответствии с
условиями настоящего договора.
2. ЦЕНА ДОГОВОРА.
2.1. Цена за единицу работ, согласованная сторонами в Предварительной
ремонтной ведомости (Приложение №1), является фиксированной Стоимость
работ в соответствии с Предварительной ремонтной ведомостью (Приложение
№1), составляет: _________ (_______________) в т.ч. НДС 18% ______________.
Стоимость работ по настоящему договору не включает стоимость сменных
запасных частей, лакокрасочных материалов, если это отдельно не указано в
Приложении №1, также не включает стоимость возможных дополнительных
работ. Проведение дополнительных работ согласовываются Сторонами, путем
составления и подписания дополнительного соглашения к Договору.
2.1.2. Стоимость работ включает также следующие расходы:
- все расходы, связанные с выдачей судовладельцу сертификатов, чертежей,
схем, анализов, в связи с проведенным ремонтом и руководств по обслуживанию
отремонтированного оборудования.
2.2. Для цели выполнения работ Заказчик обязан предоставить Подрядчику
сменные запасные части, когда это указано в Предварительной ремонтной
ведомости (Приложении №1). Отдельным письменным соглашением Сторон
16
может быть установлено, что все или отдельные запасные части приобретаются
самим Подрядчиком, при этом Стороны письменно (Протоколом согласования
цены) согласуют стоимость сменных запасных частей. В этом случае
окончательная стоимость работ определяется следующим образом: на
основании Предварительной ремонтной ведомости (с учетом стоимости
приобретенных Подрядчиком запасных частей) формируется «Исполнительная
ведомость-смета». По завершению работ и подписания Акта приема-передачи
судна из ремонта составляется «Итоговая Исполнительная ремонтная
ведомость» и «Акт выполненных работ» (финансовый акт), фиксирующий
окончательную стоимость работ, который подлежит оплате согласно п.4.1
Договора.
Закупленные Заказчиком для производства ремонта комплектующие изделия и
запасные части передаются Подрядчику путем оформления и подписания
Сторонами накладных или актов приема-передачи или иным документам,
подтверждающим передачу. Моментом передачи комплектующих изделий и
запасных частей является момент подписания накладной или акта приемапередачи. С момента подписания накладной или акта приема-передачи или
иного документа, подтверждающего передачу, Подрядчик несет полную
ответственность за сохранность переданных ему Заказчиком комплектующих
изделий и запасных частей. Неиспользованные остатки материалов должны
быть возвращены Заказчику после окончания ремонтных работ по акту приемапередачи с предоставлением отчетных документов об израсходованных
материалах.
2.3. В случае необходимости проведения дополнительных ремонтных работ, не
предусмотренных Предварительной ремонтной ведомостью (Приложением №1),
по заявке Заказчика Стороны оформляют и подписывают дополнительное
соглашение к Договору. В этом случае стоимость дополнительных работ
определяется по расценкам
за аналогичные работы, согласованным в
Ведомости (Приложение №1). Дополнительное соглашение о проведении
дополнительных работ должно содержать ремонтную ведомость по форме
Ведомости в Приложении № 1 к Договору с указанием цены за единицу работы и
полную стоимость работ.
2.4. В случае полного или частичного прекращения работ по требованию
Заказчика, Заказчик выплачивает стоимость фактически выполненных работ,
стоимость укомплектованного оборудования и материалов.
2.5. В случае увеличения стоимости дополнительных работ более чем на 20% от
стоимости
работ п.2.1 настоящего
Договора, Заказчик
производит
дополнительную оплату аванса в размере 30% от стоимости согласованных
дополнительных работ в течение 10 (десяти) рабочих дней после согласования
стоимости дополнительных работ и подписания Дополнительного соглашения к
договору.
3.
СРОКИ РЕМОНТА.
3.1. Стороны согласовали срок выполнения работ, который составляет ___
календарных дней, датой начала ремонта считается дата постановки судна в
ремонт, что должно подтверждаться соответствующим Актом приема-передачи
судна в ремонт Подрядчику для осуществления работ.
3.2. Работы на судне должны быть произведены в период: _____ - _______. Дата
начала ремонта определяется датой подписания Акта приема-передачи судна в
ремонт, но не позднее ________ 2015 г. Дата окончания ремонта определяется
датой подписания Акта приемки Судна из ремонта, но не позднее _________
2015г. К вышеуказанному сроку должны быть закончены все работы в отношении
ремонта, испытаний, устранения дефектов и недостатков, обнаруженных при
17
проверке оборудования и деталей, отремонтированных или вновь
установленных Подрядчиком.
3.3. Подрядчик производит работы на территории _________ для удобства работ
и безопасной стоянки судна на весь период ремонта в соответствии с п. 3.2.
3.4. Подрядчик вправе выполнить работы досрочно и при необходимости по
требованию Заказчика предоставить место безопасной стоянки судна до
окончания сроков ремонта. Срок и стоимость стоянки судна на территории
Подрядчика после окончания работ согласовываются сторонами дополнительно
путем подписания Дополнительного соглашения к настоящему Договору.
3.5. После выполнения Подрядчиком объема и номенклатуры работ в
соответствии с ремонтными ведомостями, Заказчик обязан принять судно из
ремонта с оформлением Акта приемки судна из ремонта или направить
мотивированный отказ в срок не позднее 5-ти (пяти) рабочих дней с даты
получения Акта приемки судна из ремонта.
4.
УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ, СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ.
4.1.
Оплата ремонта производится Заказчиком в следующем порядке:
4.1.1. Первый платеж – предоплата 30% от стоимости работ, согласно п. 2.1.
Договора, производится в срок ___________ 2015 г. на основании выставленного
счета Подрядчиком.
4.1.2. Второй платеж – предоплата 40% от стоимости работ, согласно п. 2.1.
Договора, производится в срок __________2015 г. на основании выставленного
счета Подрядчиком.
4.1.3. Окончательный расчет, за вычетом сумм первого, второго платежа и с
учетом фактических затрат Подрядчика, указанных в Итоговой Исполнительной
ремонтной ведомости и Акте выполненных работ, производится Заказчиком в
течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания Акта выполненных работ
(при условии отсутствия мотивированных замечаний) и получения оригинала
счета-фактуры.. В случае не подписания Акта выполненных работ Заказчиком и
не предоставление мотивированного отказа от подписания в течение 5-ти (пяти)
рабочих дней с момента получения Акта выполненных работ, он считается
подписанным, а работы выполненными в полном объеме.
4.2. Акт выполненных работ, счет-фактуру, Итоговую Исполнительную
ремонтную ведомость
Подрядчик направляет Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней с момента
фактического выполнения работ и подписания Акта приемки Судна из ремонта.
В случае ненадлежащего оформления счетов-фактур, Подрядчик возмещает
Заказчику убытки, вызванные отказом налоговых органов в предоставлении
суммы НДС (его возмещении), либо связанные с несвоевременным получением
по вине Подрядчика вычета (возмещения) по НДС.
4.3. Оплата производится в рублях РФ путем перечисления денежных средств
на расчетный счет Подрядчика. Обязанность Заказчика по уплате ремонтных
работ в соответствии с п.4.1. настоящего договора будет считаться исполненной
с момента списания выше указанных денежных средств с расчетного счета
Заказчика.
4.4. Заказчик самостоятельно оплачивает счета Регистра.
5.
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА.
5.1. Ремонт судна выполняется по технологии Подрядчика в соответствии с
технической документацией и требованиями, согласованными при производстве
и приемке работ.
5.2. Ремонт судна выполняется в соответствии с правилами РМРС и под его
наблюдением, с учётом условий, оговоренных при приемке судна в ремонт.
5.3.
Заказчик, по согласованию с Подрядчиком имеет право привлекать для
выполнения работ третьих лиц, в этом случае ответственность за согласование
18
всех вопросов, касающихся ремонта судна, с РМРС по работам, выполняемым
Подрядчиком, несёт Подрядчик, по работам, выполняемых Заказчиком и его
контрагентами - Заказчик. График выполнения работ, выполняемых Заказчиком
со своими контрагентами, должен быть согласован с Подрядчиком. За срок и
качество выполняемых Заказчиком и его контрагентами работ несет
ответственность Заказчик.
5.4.
В целях обеспечения ремонта Заказчик поставляет до сдачи судна в
ремонт необходимые чертежи, инструкции по эксплуатации и обслуживанию
оборудования, техническую документацию (паспорта на механизмы, данные
предыдущих обмеров, согласованные с РМРС ремонтные ведомости и т.п.).
Заказчик обеспечивает судно необходимым экипажем на все время проведения
работ, при этом количество экипажа Заказчик определяет по своему
усмотрению.
5.5. Непосредственная подготовка судна к ремонту производится Подрядчиком.
5.6. Ответственность за соблюдение остойчивости и обеспечение плавучести и
пожарной безопасности судна возлагается:
а)
при стоянке судна на плаву - на Заказчика;
б)
при стоянке судна в доке - на Подрядчика.
5.7. Заказчик несет ответственность за предоставление достоверной
информации для обеспечения пожарной безопасности на судне, а также за
действия команды судна при выполнении работ своими силами или сторонних
организаций, привлеченных Заказчиком.
5.8. Ответственность за безопасные методы проведения огневых работ и
пожарную безопасность на рабочих местах Подрядчика несет Подрядчик.
5.8.1. Огневые работы должны выполняться с соблюдением требований
«Правил пожарной безопасности при проведении огневых работ на судах,
находящихся у причалов морских портов и судоремонтных предприятий» от 12
февраля 2004 г. № 12, разработанные Департаментом безопасности
мореплавания Минтранса России.
5.9. Во время ремонта все работы, влияющие на остойчивость и плавучесть
судна, могут производиться только по согласованию с Заказчиком или его
представителем на борту судна и с обязательного разрешения капитана. Такие
Согласования не должны приводить к необоснованным задержкам. В случае
задержки Согласования более чем на 1 (один) день, срок ремонта
соответственно увеличивается.
5.10. Обеспечение рабочими средствами, обслуживание и эксплуатацию всех
систем и механизмов судна в процессе наладочно-регулировочных работ,
швартовых
и
ходовых
испытаний,
обеспечение
горюче-смазочными
материалами при проведении швартовых испытаний производит Заказчик. В
случае не обеспечения надлежащего такого обслуживания и такой эксплуатации,
а также не обеспечения рабочими средствами срок ремонта увеличивается на
время задержки.
5.11. Выполнение сопутствующих работ, не заявленных в ремонтных
ведомостях, обеспечивает Заказчик.
5.12. Выполнение сопутствующих работ силами Заказчика не должно создавать
препятствий выполнению работ Подрядчиком.
6.
ТРЕБОВАНИЯ В ОБЛАСТИ
БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА
ПРОМЫШЛЕННОЙ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
При осуществлении работ на судне Подрядчик обязан:
6.1. Соблюдать нормы действующего законодательства Российской федерации,
включая законодательство об охране окружающей среды, о промышленной и
19
пожарной безопасности, иные законы и нормативные акты, в том числе
локальные нормативные акты, действующие на судне.
6.2. Обеспечивать выполнение необходимых мероприятий по промышленной
безопасности, охране труда, охране окружающей среды, по пожарной
безопасности.
6.3. Незамедлительно информировать Заказчика обо всех инцидентах, авариях
и несчастных случаях, организовывать их расследование в соответствии с
требованиями государственных нормативно-технических и правовых актов, а
также требованиями Заказчика.
Расследование причин аварий, инцидентов и несчастных случаев
осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством
РФ и внутренними нормативными актами Заказчика, комиссией с обязательным
участием представителей Заказчика, Подрядчика и привлекаемых Подрядчиком
третьих лиц, а также представителей уполномоченных государственных органов,
в случаях предусмотренных действующим законодательством РФ. Отказ от
участия в комиссии не допускается.
6.4. В случае привлечения Подрядчиком, в порядке, установленном настоящим
Договором, третьих лиц, Подрядчик обязан включить в заключаемые с ними
договоры условия, предусмотренные настоящим разделом 6, и осуществлять
контроль их исполнения. По требованию Заказчика Подрядчик обязан
предоставить копии Договоров, заключенных им с третьими лицами и, в случае
наличия у Заказчика замечаний по тексту, обеспечить внесение в Договор
соответствующих изменений.
6.5. В случае нарушения Подрядчиком требования в области промышленной
экологической безопасности и охраны труда, Заказчик вправе: остановить
работы, уведомить о таком нарушении Подрядчика, который по получении такого
уведомления обязан незамедлительно устранить данное нарушение
удовлетворительным для Заказчика образом. Заказчик может приостановить
выполнение работ до тех пор, пока нарушение не будет устранено
удовлетворительным для Заказчика образом.
6.6. Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им при
выполнении работ нарушения природоохранного, водного, законодательства,
законодательства в области пожарной безопасности, охраны труда,
атмосферного воздуха, опасных производственных объектов и т.д., включая
оплату штрафов, пеней, а также по возмещению причиненного в связи с этим
вреда. В случае если Заказчик был привлечен к ответственности за
вышеуказанные нарушения Подрядчика, последний обязуется возместить
Заказчику все причиненные этим убытки в срок не позднее 5-ти (пяти) рабочих
дней с даты вручения претензии Заказчика.
6.7. При наличии вины Подрядчика за аварии, инциденты и несчастные случаи,
произошедшие в процессе работы, Подрядчик обязуется возместить Заказчику
причиненные убытки.
6.8. Заказчик не несет ответственности за травмы, увечья или смерть любого
работника Подрядчика или третьего лица, привлеченного Подрядчиком,
произошедшие не по вине Заказчика, а также в случае нарушения ими правил
промышленной безопасности, охраны труда или промышленной санитарии.
7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ
7.1. В целях обеспечения эффективного и безопасного выполнения работ, а
также
исключения простоев в ходе выполнения работ, Подрядчиком должно
применяться оборудование надлежащего качества, отвечающее требованиям
20
соответствующих государственных стандартов, технических условий и других
нормативных документов, имеющее паспорта, сертификаты, инструкции,
разрешительные документы, предусмотренные действующими нормативными
правовыми актами РФ.
7.2. Использование Подрядчиком оборудования должно осуществляться в
соответствии с его целевым назначением, с соблюдением установленных
правил эксплуатации и техники безопасности, требований действующего
законодательства РФ, в том числе Правил безопасности в нефтяной и газовой
промышленности, утвержденных в установленном порядке.
7.3. Все оборудование, используемое Подрядчиком должно быть пригодно к
использованию и поддерживаться в безопасном, рабочем состоянии.
7.4. Эксплуатация оборудования, механизмов, инструмента в неисправном
состоянии или при неисправных устройствах безопасности (блокировочные,
фиксирующие и сигнальные приспособления и приборы), а также с
превышением рабочих параметров выше паспортных запрещается.
7.5. Работники Подрядчика, допускаемые к работе с оборудованием, должны
иметь необходимые навыки, квалификацию и пройти соответствующее
обучение.
8. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
8.1. Подрядчик принимает все обоснованные меры предосторожности,
направленные на охрану окружающей среды в процессе выполнения Работ.
Обязанности Подрядчика включают в себя, помимо прочего, предотвращение
причинения неудобства третьим лицам и загрязнения окружающей среды
оборудованием и материалами Подрядчика, и иного ущерба окружающей среде.
8.3 Подрядчик является собственником отходов производства и потребления,
образованных в процессе выполнения ремонтных работ, в т.ч. образующихся от
использования его собственного сырья и материалов, за исключением лома
металлов. Одновременно с направлением Заказчику Акта приемки выполненных
работ, Подрядчик направляет Заказчику для подписания 2 экземпляра Акта
приема-передачи лома металлов
8.4 Старое оборудование, аппараты и материалы, удаленные с Судна во время
ремонта, включая лом металла остаются собственностью Заказчика и могут
быть по согласованию Сторон переданы Подрядчику в качестве частичной
компенсации за ремонт Судна по согласованной Сторонами цене.
8.5 По завершению работ Подрядчик до подписания Акта приемки выполненных
работ со стороны Заказчика незамедлительно удаляет и вывозит с места
проведения работ все ненужные материалы, оборудование и отходы,
образованные в процессе проведения ремонтных работ и оставляет за собой
объект и площадку в состоянии, соответствующем экологическим требованиям и
санитарным нормам.
9. ИСПЫТАНИЯ
9.1. Для проверки качества работы и действия отремонтированного и вновь
установленного им оборудования, материалов и систем, а также для получения
необходимых документов Регистра, Подрядчик должен с учетом п.5.10 за свой
счет, используя свою рабочую силу и материалы, оговоренные в ремонтной
ведомости, в присутствии представителя Заказчика выполнить испытания и
проверку по взаимно согласованной программе испытаний одобренной
Регистром.
9.2. Подрядчик информирует представителей Заказчика о предстоящих
предварительных испытаниях и проверках не позднее, чем за 3 дня в
письменном виде.
21
9.3. Если во время программы испытаний обнаружатся дефекты в
отремонтированных или обновленных Подрядчиком механизмах, материалах
или оборудовании, Подрядчик должен без продления оговоренного срока
ремонта и за свой счет устранить эти дефекты и, где необходимо, провести
повторные испытания.
9.4. В случае разногласий между Подрядчиком и Заказчиком по техническим
вопросам такие разногласия должны разрешаться представителем Регистра.
9.5. В случае возникновения разногласий между Подрядчиком и Заказчиком по
вопросам, не являющимся компетенцией Регистра, решение вопроса может
быть передано на рассмотрение независимой технической экспертизы.
Технический эксперт должен быть согласован обеими Сторонами. Расходы на
экспертизу оплачиваются виновной Стороны.
9.6. При выполнении Работ, подлежащих промежуточной приемке Регистром, а
также по окончании ремонта конструкций и механизмов, поднадзорных Регистру,
Подрядчик обязан предъявить их Регистру и представителю Заказчика с
оформлением соответствующего Акта.
10. ПРИЕМКА
10.1. По окончании приемочных испытаний и после устранения всех дефектов в
отремонтированном или вновь установленном оборудовании представители
Заказчика и Подрядчика составляют Акт приемки Судна из ремонта.
10.2. Акт приемки Судна из ремонта составляется в 3-х экземплярах.
10.3. В случае если Подрядчиком на борту Судна установлено новое
оборудование, Подрядчик выдает экипажу инструкцию по обслуживанию и уходу
за таким оборудованием.
10.4. По окончании работ Подрядчик обязан предоставить отчет о
расходованных сменно-запасных частях Заказчика.
10.5. Выполнение отдельных Работ может оформляться отдельными
промежуточными Актами сдачи – приемки работ по письменному согласованию
Сторон в Дополнительном соглашении к договору.
11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ
11.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств,
предусмотренных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Договором.
В случае если в результате нарушения одной из Сторон любого из обязательств,
вытекающих из настоящего Договора, другой Стороне были причинены убытки,
последняя имеет право взыскать со Стороны, нарушившей обязательство,
указанные убытки в полном объеме.
11.2. В случае нарушения срока выполнения ремонта (по вине Подрядчика) по
п.3.2. настоящего Договора, за исключением форс-мажора, Заказчик вправе
требовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере 200 000.00 рублей за
каждый день просрочки, но не более 10% от общей стоимости работ по
договору, указанной в п.2.1. настоящего Договора.
11.3. В случае несвоевременного производства Заказчиком расчетов по оплате
цены выполняемых работ, согласно п.3.1. Договора, Подрядчик вправе
требовать от Заказчика уплаты штрафа в размере 1 % за каждый день
просрочки от сумм задержанного платежа, но не более 10 % от суммы
задержанного платежа, указанной в п. 2.1. настоящего Договора.
11.4. Подрядчик несёт ответственность за организацию и обеспечение
безопасной стоянки судна на акватории или территории завода в течение всего
периода ремонта, независимо от погодных и климатических условий, кроме
обстоятельств непреодолимой силы.
12. КОНТРОЛЬ НАД РАБОТОЙ
22
12.1. Для решения технических вопросов, наблюдения и контроля продвижения
и качества работы, а также проведения проверок Заказчик имеет право
направлять
на
предприятие
Подрядчика
своих
представителей,
с
доверенностями, определяющими круг их полномочий.
12.2. Представители имеют право проверять качество, выполняемой или уже
выполненной, Подрядчиком или его субподрядчиками работы, а также, качество
материалов, деталей и оборудования, и в случае их несоответствия техническим
условиям договора и Правилам Регистра, представитель имеет право
потребовать при условии подтверждения, полученного от Регистра, Переделать
выполненную работу или заменить материалы, детали и оборудование за счет
Подрядчика.
12.3. Представители Заказчика имеют право отказаться от приемки любых
деталей, материалов и работ, не предусмотренных условиями договора и/или
Правилами и требованиями Регистра.
12.4. Подрядчик сообщает представителям Заказчика в удобное время,
готовность оговоренного для окончательной проверки оборудования, а также
сообщает в удобное время Заказчику о готовности к испытанию механизмов,
приборов, систем и материалов на борту Судна.
Результаты испытания и данные измерений заносятся в акты испытаний и
направляются на Судно в 3-х экземплярах.
12.5. В случае возникновения разногласий по техническим вопросам между
представителями Заказчика и Подрядчика в каждом отдельном случае
составляется протокол разногласий, подписанный обеими сторонами, который
передается представителям Регистра, и для обеих сторон решение Регистра
является обязательным.
12.6. В случае если представитель Заказчика не участвует в испытаниях
отдельных частей оборудования или в процессе швартовых испытаний,
несмотря на соответствующее извещение об испытаниях, указанные испытания
проводятся Подрядчиком в присутствии представителя Регистра.
13. ГАРАНТИЯ
13.1. Гарантийный период в отношении выполненного ремонта принимается 12
месяцев от даты подписания Акта выполненных работ. На поставленное
Подрядчиком новое оборудование и механизмы устанавливается гарантийный
срок согласно гарантийным срокам поставщиков (производителей), но не менее
12 (двенадцати) месяцев.
13.2. Подрядчик несет ответственность в течение всего гарантийного срока за
качество выполненного ремонта, качество использованных во время ремонта
поставленных им материалов и поставленного им нового оборудования. При
отсутствии соответствующих сертификатов на оборудование, запасные части и
материалы, поставленные для ремонта Заказчиком, гарантийные обязательства
не распространяются.
13.3. В случае если в течение гарантийного периода и в обычных рабочих
условиях обнаружены дефекты, обусловленные плохим исполнением работ или
низким качеством материалов и оборудования, Подрядчик обязан за свой счет
устранить выявленные дефекты или заменить неисправное оборудование,
поставленное им, в разумно возможные сроки.
13.4. Подрядчик обязан устранить дефекты, возникшие по его вине, в
кратчайший технологически возможный срок. В случае отказа Подрядчика либо
отсутствия у него возможности устранить дефекты в кратчайший технологически
возможный срок Заказчик вправе произвести ремонтные работы по устранению
дефектов за счет Подрядчика силами третьих лиц, но стоимость устранения не
может превышать более чаем на 10% стоимость соответствующего пункта в
исполнительной ремонтной ведомости. Заказчик должен заранее известить, кто
23
и когда будет проводить работы и пригласить представителя Подрядчика.
Подрядчик возмещает расходы в срок не позднее 10 (десять) дней с даты
направления требования и предоставления документов, подтверждающих факт
выполнения работ.
13.5. Факт обнаружения дефекта сообщается Подрядчику в возможно короткие
сроки после обнаружения дефекта. Подрядчик обязан в течение 48 часов
сообщить Заказчику о планируемых действиях с его стороны.
13.6. Претензии должны предъявляться Подрядчику в письменном виде с
приложением рекламационного акта.
В рекламационном акте указывается:
• место и дата составления акта;
• номер договора, по которому производился Ремонт;
• наименование дефектного изделия, число наработанных часов до выхода из
строя (для механизмов), время и место обнаружения дефекта;
• наименование комплекта, поставляемого на Судно в сборе (например:
электрощит, пульт, механизм) если в него входит дефектное изделие
(измерительный прибор, контактор, реле и др.);
• подробное
описание
дефекта/недостатка,
а
также
обоснование
предполагаемых причин, вызвавших его;
• предложения по устранению дефекта/недостатка: предполагаемое место и
время, необходимые меры.
В случае необходимости к рекламационному акту могут быть приложены эскизы,
фотографии дефекта, результаты лабораторных исследований качества
материалов, данные металлографических исследований и т.д.
13.7. В случае прибытия на судно представителя Подрядчика для устранения
дефектов/недостатков, Заказчиком назначается комиссия для определения
причин возникновения дефектов/недостатков с участием представителя
Подрядчика. По результатам работы комиссии оформляется Акт расследования
причины возникновения дефекта/недостатка. В этом случае представители
Регистра,
ИКО
или
сюрвейерских
организаций
к
подтверждению
рекламационного Акта могут не привлекаться, а рекламационный Акт
подписывают представители обеих Сторон.
13.8. В случае несогласия с выводами рекламационного Акта, представитель
Подрядчика делает в нем запись о несогласии и необходимости обращения к
Регистру или независимой технической экспертизе.
13.9. Устранение дефектов/недостатков Подрядчиком оформляется отметкой в
рекламационном Акте и Актом устранения дефектов/недостатков (Актом
восстановления).
13.10. В случае если для обеспечения безопасной эксплуатации Судна
необходимо принятие экстренных мер по устранению выявленного
дефекта/недостатка немедленно по его обнаружении, Заказчик вправе без
ущемления своих прав по гарантии, принять по своему усмотрению
необходимые временные меры с целью обеспечения безопасной эксплуатации
Судна. При этом Заказчик информирует Подрядчика о принятых им временных
мерах одновременно с информацией об обнаружении дефектов/недостатков.
13.11. Гарантия не распространяется на обычный износ материалов и
оборудования. Подрядчик не несет ответственности за дефекты, которые
возникли в результате неправильной эксплуатации и вследствие несоблюдения
экипажем инструкций по эксплуатации и обслуживанию механизмов и
оборудования, установленных на судне.
13.12. В случае невозможности произвести гарантийный ремонт силами
Подрядчика, Заказчик самостоятельно оплачивает согласованными сторонами
указанные работы, а Подрядчик обязан компенсировать их стоимость Заказчику.
24
Срок оплаты – в течение 10 (десяти) суток с момента направления Заказчиком
требования об их оплате.
13.13. В случае, если в течение гарантийного срока и при нормальных условиях
эксплуатации выявляются дефекты из-за плохого качества работы Подрядчика
или плохого качества материалов и оборудования, поставленных Подрядчиком,
Подрядчик обязан за свой счет и независимо от того, могли ли быть выявлены
эти дефекты или нет во время испытаний, устранить такие дефекты или
заменить неисправное оборудование.
В этом случае понимается, что на вновь установленное или отремонтированное
оборудование, замененное или отремонтированное во время гарантийного
срока, устанавливаться новый срок гарантии и исчисляется с момента замены
или ремонта.
13.14. Заказчик имеет право в течение гарантийного срока вернуть Судно в
место проведения работ для проведения ремонтных работ и устранения
дефектов, повреждений или недостатков по вине Подрядчика, а Подрядчик
обязан произвести необходимый ремонт без дополнительной оплаты или
заменить неисправные детали, оборудование или материалы за свой счет.
В случае, если Заказчик сочтет невозможным направить Судно в место
проведения работ Подрядчика в силу его расположения или состояния и/или
если обнаруженные дефекты не могут быть устранены путем замены
оборудования и деталей, представленных Подрядчиком, Заказчик имеет право
по письменному согласованию с Подрядчиком разместить заказ на ремонт
указанных дефектов у другой компании по своему усмотрению и за счет
Подрядчика. В этом случае оплата стоимости ремонта производится
Подрядчиком в сумме обычных понесенных расходов на основе счетов и
ведомостей на выполненную работу в срок не позднее 10 (десяти) дней с даты
направления требования об уплате.
13.15. В случае вывода судна из эксплуатации для проведения ремонтных работ
по гарантии Подрядчика последний уплачивает штраф в размере 50 000.00
рублей за каждые сутки нахождения судна в гарантийном ремонте в срок не
позднее 10 (десяти) дней с даты направления требования об уплате. При этом,
срок гарантии продлевается Подрядчиком на время нахождения судна в
гарантийном ремонте.
14. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
14.1. После подписания настоящий договор отменяет всю предшествующую
переписку и переговоры относительно ремонта судна в частях, противоречащих
настоящему договору.
14.2. Все изменения и дополнения к договору действительны только в
письменной форме за подписями уполномоченных лиц от каждой из сторон.
14.3. В случае расхождений между договором и приложениями к нему, текст
договора является определяющим.
14.4. Заказчик обязан обеспечить постоянное присутствие на судне
уполномоченного представителя с надлежащей Доверенностью для решения
технических вопросов по ремонту судна.
14.5.Подрядчик несет ответственность за сохранность судна, принятого в
ремонт.
14.6. Экипаж судна в период ремонта и стоянки на территории Подрядчика
соблюдает правила внутреннего распорядка, требования охраны труда и
противопожарной безопасности и несёт за это ответственность в установленном
порядке.
14.7. Подрядчик обеспечивает страхование своих работников и несет
ответственность за их безопасную работу. Подрядчик составляет акты
25
установленной формы и возмещает материальный ущерб своим работникам при
несчастных случаях по их вине.
14.8. Заказчик и Подрядчик обязуются хранить коммерческую тайну и
конфиденциальную информацию, переданную друг другу, в том числе и
финансовые условия настоящего договора.
14.9. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой
из сторон.
14.10. Срок действия настоящего договора - с момента подписания до полного
исполнения своих обязательств сторонами договора.
14.11. Подрядчик обеспечивает пропускной режим для прохода и проезда
транспорта, специалистов на территорию __________ согласно поданной заявке
Заказчика.
14.12. В случае если в течение действия настоящего Договора произойдут
изменения в цепочке собственников Подрядчиком, включая бенефициаров (в
том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Подрядчиком,
последний представляет Заказчику информацию об изменениях по электронной
почте или факсу в течение 3 (трех) календарных дней после таких изменений с
подтверждением соответствующими документами.
Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего
Договора в случае неисполнения Подрядчиком обязанности, предусмотренной
данным пунктом. В этом случае настоящий Договор считается расторгнутым с
даты получения Подрядчиком письменного уведомления Заказчика об отказе от
исполнения настоящего Договора или с иной даты, указанной в таком
уведомлении.
14.13. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия,
банковских или иных реквизитов, смены руководителя, главного бухгалтера и т.п.
она обязана в течение 5 (Пяти) рабочих дней письменно известить об этом
другую Сторону.
14.14. Подрядчик обязан предоставлять Заказчику надлежаще заверенные копии
доверенностей на лиц, уполномоченных на подписание дополнительных
соглашений, приложений или иных соглашений к Договору, первичных учетных
документов и иных документов, оформляемых и/или подписываемых в рамках
Договора от имени Подрядчика.
15. ФОРС-МАЖОР
15.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы (обстоятельств форс-мажора),
и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение
настоящего Договора.
Такими обстоятельствами являются:
- военные действия, восстания или гражданская война;
- обстоятельства непреодолимой силы природного характера (наводнение,
землетрясение, ураган и т.д.), при этом срок исполнения обязательств по
настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого
действовали такие обстоятельства, а также последствия, вызванные этими
обстоятельствами.
15.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств
по настоящему Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы,
должна известить о наступлении и характере этих обстоятельств другую сторону
в письменном виде, в срок не более десяти календарных дней с момента их
наступления.
26
15.3.Письменное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы должно
содержать полные данные о наступлении и характере подобного рода
обстоятельств, а также возможных последствиях.
15.4. Неизвещение или несвоевременное извещение об обстоятельствах
непреодолимой силы Стороной, для которой создалась невозможность
исполнения обязательств, влечет за собой утрату права данной Стороной
ссылаться на эти обстоятельства.
15.5. Обстоятельства, освобождающие стороны от ответственности, должны
быть удостоверены Торгово-Промышленной палатой г. Санкт-Петербурга.
15.6. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут
действовать более четырех календарных месяцев, то полномочные
представители Исполнителя и Заказчика могут встретиться с целью обсуждения
дальнейшего взаимодействия, однако, если в течение дополнительных двух
календарных месяцев Стороны не смогут договориться, то каждая из Сторон
вправе расторгнуть настоящий Договор.
16. АРБИТРАЖ
16.1 Стороны обязуются урегулировать возникающие споры и разногласия путём
переговоров. Претензионный порядок урегулирования споров обязателен для
сторон. Срок ответа на претензию 10 рабочих дней
16.2 Возникшие разногласия по техническим вопросам ремонта судна обе
стороны договариваются решать при участии инспектора РМРС в части
механизмов, оборудования и судовых систем поднадзорных Инспекции РМРС.
16.3. При не урегулировании спора в претензионном порядке стороны вправе
обратиться для разрешения спора в Арбитражный суд Санкт - Петербурга и
Ленинградской области.
17. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
17.1. Место проведения ремонтных работ _________.
17.2. Подрядчик имеет право привлечь субподрядчиков для выполнения
обязательств настоящего договора. Ответственность за качество работы,
выполняемой субподрядчиками, и за поставляемое ими оборудование, а также
за соблюдение всех других условий договора возлагается на Подрядчика.
17.4. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны
будут руководствоваться действующим законодательством РФ.
17.5. Стороны договорились считать документы, оформляемые в рамках
настоящего договора, подписанные Сторонами и переданные по факсимильной
или электронной связи (позволяющей достоверно установить, что документ
исходит от Стороны по Договору), имеющими юридическую силу, до замены их
на оригиналы.
17.6. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами
и действует до полного выполнения Сторонами обязательств по настоящему
Договору.
18.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
ПО
СОБЛЮДЕНИЮ
ПРИМЕНИМОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ МОШЕННИЧЕСТВУ И
КОРРУПЦИИ
Принимая во внимание, что Заказчик придерживается принципа полного
неприятия мошеннических и коррупционных проявлений в любых деловых
контактах и операциях, что означает недопустимость прямого или косвенного,
личного или через какое-либо посредничество вовлечения Заказчика в
мошеннические и/или коррупционные действия;
27
принимая во внимание, что Заказчик строго соблюдает законодательство
Российской Федерации и иных стран, нормы которых применимы в отношении ее
деятельности, в том числе законодательство в сфере противодействия
мошенничеству и коррупции;
в соответствии с Политикой в области противодействия мошенничеству и
коррупции, принятой и применяемой Заказчиком,
Стороны вводят настоящий Раздел в Договор о нижеследующем:
Обязательства Подрядчика в сфере противодействия Мошенничеству и
Коррупции
18.1.Подрядчик обязуется не допускать совершения Мошеннических и
Коррупционных действий и требовать того же от аффилированных лиц,
бенефициаров, работников, посредников и иных лиц, действующих в интересах
Подрядчика, ее аффилированных лиц или бенефициаров.
18.1.1. Термин «Коррупционные действия» для целей настоящего обязательства
означает следующие действия:
(i)
обещание, предложение или предоставление финансовой или иной
выгоды (имущества, услуг имущественного характера, имущественных прав,
освобождения от исполнения имущественных обязательств) Заказчику в целях
побуждения его к совершению действий (бездействия), не отвечающих условиям
Договора, критериям законности и добросовестности, в том числе в целях
получения неправомерных преимуществ, выгод или достижения иных
неправомерных целей;
(ii)
обещание, предложение или предоставление финансовой или иной
выгоды (имущества, услуг имущественного характера, имущественных прав,
освобождения от исполнения имущественных обязательств) от имени и/или в
интересах Заказчика лицам, осуществляющим любые публичные функции
(властные полномочия), в том числе, иностранным должностным лицам,
должностным лицам публичных международных организаций, а также лицам,
осуществляющим управленческие функции в любых организациях и
предприятиях всех форм собственности (в том числе организационнораспорядительные и административно-хозяйственные функции) в целях
побуждения их к совершению или вознаграждения их за совершение действий
(бездействия), не отвечающих принципам законности и добросовестности, в том
числе в целях определения условий заключения, исполнения или прекращения
сделок, осуществления или продолжения хозяйственной деятельности,
получения или сохранения имущества в хозяйственной деятельности, получения
неправомерных преимуществ или выгод, а также для достижения любых иных
неправомерных целей;
(iii)
прочие действия, связанные с предоставлением/обещанием или
принятием/требованием финансовых или иных выгод, которые могут
признаваться не соответствующими корпоративной этике, недопустимыми и/или
незаконными.
18.1.2 Термин
«Мошеннические
действия»
для
целей
настоящего
обязательства означает действия:
(i)
совершаемые путем обмана (сообщение заведомо ложных сведений,
умолчание об истинных фактах, умышленные действия, направленные на
введение лица в заблуждение) или злоупотребления доверием (использование с
корыстной целью доверительных отношений, обусловленных служебным
положением либо личными, дружескими, родственными связями; принятие
обязательств при заведомом отсутствии намерения их выполнить), и
28
(ii)
направленные на хищение чужого имущества или приобретение права на
чужое имущество (вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в
том числе имущественные права; результаты работ и услуг; охраняемые
результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства
индивидуализации).
18.2
Подрядчиком представлена Заказчику вся полная и достоверная
информация о цепочке собственников Подрядчика, включая конечных
бенефициаров, а также исполнительных органах и аффилированных лицах
Подрядчика.
18.3
Действия Подрядчика, связанные с заключением Договора, полностью
соответствуют требованиям действующего законодательства.
18.4
Никакая часть доходов, полученных Подрядчиком в связи с исполнением
Договора, не будет использоваться Подрядчиком для каких-либо целей или для
совершения каких-либо действий, которые могут являться нарушением
положений, указанных в настоящем Разделе.
Контроль над выполнением обязательств по соблюдению применимого
законодательства в сфере противодействия Мошенничеству и Коррупции
18.5
Заказчик вправе запрашивать и получать у Подрядчика любые
документы, связанные с исполнением Подрядчиком Договора, для проверки
соблюдения
Подрядчиком
обязательств,
предусмотренных
настоящим
Разделом.
18.6
В случае возникновения у Подрядчика оснований полагать, что
произошло или может произойти нарушение каких-либо обязательств,
предусмотренных настоящим Разделом, Подрядчик обязуется незамедлительно
уведомить об этом Заказчика в письменной форме. В таком уведомлении
Подрядчик должен указать на факты или предоставить материалы, достоверно
подтверждающие или дающие основания полагать, что произошло или может
произойти нарушение каких-либо обязательств, предусмотренных настоящим
Разделом.
18.7
Получение либо направление такого письменного уведомления является
основанием для Заказчика приостановить исполнение обязательств по Договору
до получения соответствующего подтверждения об отсутствии факта нарушения
обязательств, предусмотренных настоящим Разделом.
Санкции
18.8
В случае нарушения Подрядчиком обязательств, предусмотренных
настоящим Разделом, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от
исполнения Договора и любых связанных с ним обязательств, потребовать от
Подрядчика возмещения в полном объеме убытков, понесённых Заказчиком в
результате такого нарушения, а также уплаты штрафа в размере 10% сверх
суммы убытков, подлежащих возмещению.
Информация о горячей линии ОАО «Газпром нефть» в рамках системы
противодействия Мошенничеству и Коррупции
18.9
Заказчик информирует, что в своей работе активно применяет Политику
в области противодействия мошенничеству и коррупции, одним из основных
элементов которой является Горячая линия ОАО «Газпром нефть» (далее –
«Горячая линия»).
18.10 Настоящим Заказчик доводит до сведения Подрядчика, что указанная
выше Горячая линия представляет собой эффективную систему сбора и
обработки информации о признаках совершения нарушений требований
нормативных документов Заказчика, административных правонарушений и
преступлений, в том числе в сфере Мошенничества и Коррупции. Цель Горячей
29
линии – предоставить возможность любому лицу анонимно сообщить о
совершённых или планируемых нарушениях, связанных с деятельностью как
ОАО «Газпром нефть», так и его дочерних и зависимых обществ.
18.11 Для целей исполнения обязательств Сторон в рамках настоящего
Раздела Заказчик сообщает контакты Горячей линии и требует от Подрядчика
незамедлительно информировать Заказчика обо всех ставших известными
фактах Мошеннических и Коррупционных действий:
• Телефон Горячей линии (звонки из России бесплатны): 8 (800) 700-65-00
• Электронная почта для сообщений: hot-line@gazprom-neft.biz
• Страница Горячей линии в сети Интернет:
http://www.gazprom-neft.ru/company/contacts/hotline/
19. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА
ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК:
ООО «Газпромнефть Шиппинг»
ПОДПИСИСТОРОН:
ЗАКАЗЧИК:
Генеральный директор
ООО «Газпромнефть Шиппинг»
_________________ Д.Г. Кинэ
м.п.
ПОДРЯДЧИК:
_________________
м.п.
30
6.
Образцы форм для заполнения.
Все формы должны быть заверены подписью уполномоченного лица и
печатью Претендента.
6.1.
Форма № 1
Предложение
Приложение № ___
к Предложению для участия в Отборе
№_____/наименование Претендента/
от «
»
20__г.
№__________
/должно быть составлено на фирменном бланке/
Название организации:
Местонахождение
Телефон
Факс
Эл. Почта
Предложение №:
Кому
Председателю
Тендерной комиссии
Изучив информационное письмо и пакет документов по отбору организации,
способной осуществить работы в объеме планового ремонта танкера «Газпромнефть
Зюйд-Ист» для нужд ООО «Газпромнефть Шиппинг»,
(полное наименование и местонахождение Претендента)
предоставляем Вам предложение в соответствии с информационным письмом,
Инструкцией, а также на следующих условиях:
1.1. Предлагаемое нами оборудование будут соответствовать техническим,
качественным
и
количественным
характеристикам,
установленным
в
предоставленном нам пакете документов.
1.2. Общая цена предложения
____________________________________________________________________________
цена предложения (без НДС) руб. цифрами и прописью
____________________________________________________________________________
НДС (или НДС не облагается*) цифрами и прописью
____________________________________________________________________________
цена предложения (с НДС) (или НДС не облагается1),руб. цифрами и прописью
1.3. Сроки ремонта _______________________________________________.
1.4. Условия оплаты (авансовые платежи – сроки и объем; порядок платежей и т.п.)
________________________________________________________________.
1.5. Мы согласны с требованиями, указанными в информационном письме и
предоставленном нам пакете документов и обеспечим их выполнение.
1 В случае наличия у Претендента документально подтвержденного в соответствии с
действующим налоговым законодательством РФ права на освобождение от НДС, например,
по основаниям, предусмотренным пп. 16 п. 3 ст. 149 Налогового кодекса Российской
Федерации.
31
2. Мы предоставляем полномочие на осуществление любой проверки
представленных отчетов, документов и информации для выяснения финансовых и
технических аспектов настоящего предложения.
3. Вы и Ваши представители могут связаться со следующими лицами для получения
дополнительной информации:
а) общей и административной:
ФИО
Должность
Телефон
б) технической:
ФИО
Должность
Телефон
в) финансовой:
ФИО
Должность
Телефон
г) юридической:
ФИО
Должность
Телефон
Мы согласны придерживаться положений настоящего предложения до момента
заключения договора (контракта), в случае предоставления права на заключение
договора (контракта) по итогам Отбора. Данное предложение будет оставаться для
нас обязательным в течение срока его действия.
Все приложения к настоящему предложению являются его неотъемлемой составной
частью.
С уважением
ФИО
Печать организации и подпись
уполномоченного лица
(проставляется на каждой
странице предложения)
Должность
Телефон
Дата
32
6.2. Форма № 2
Анкета Претендента
Приложение № ___
к Предложению для участия в Отборе
№_____/наименование Претендента/
от «
»
20__г.
№__________
Анкета Претендента*
Наименование организации-претендента
Полное наименование организации (в
соответствии с Учредительными документами)
Краткое наименование организации
Место нахождение (с указанием страны, индекса
и т.п.)
Почтовый адрес (с указанием страны, индекса и
т.п.)
Адрес для корреспонденции
Телефон / факс / e-mail организации
ФИО и паспортные данные Руководителя
организации
ФИО и паспортные данные Главного бухгалтера
организации
ОГРН
ИНН
КПП
ОКВЭД (ОКОНХ)
ОКПО
ОКАТО
Платежные реквизиты
Российский банк (филиал иностранного банка в России)
Полное наименование банка
Город банка
Расчетный счет организации

рублевый

валютный
Корреспондентский счет
БИК банка
Иностранный банк
Полное наименование банка
Страна и город банка
Получатель
Валютный счет получателя
Счет банка получателя
Банк корреспондент
SWIFT
Претендент/
уполномоченный
представитель Претендента
___________________
_________________
(должность – полностью)
(подпись)
(Ф.И.О.)
* В случае привлечения к оказанию услуг субподрядчиков/соисполнителя данная форма
заполняется также на каждого субподрядчика/соисполнителя
33
6.3.
Форма № 3
Приложение № 3
к Предложению для участия в Отборе
_________________/наименование Претендента/
от «
»
2014
Справка о наличии кадровых ресурсов*
Наличие
разрешительных
Стаж работы документов
ФИО
в данной или
(наименование док№
Должност
специалист
аналогичной
та, №,
п/п
ь
а
должности,
наименование
лет
органа, выдавшего
документ, дата
выдачи)
Руководящее звено (руководитель и его заместители, главный бухгалтер, главный
экономист, главный юрист):
Образование
(какое учебное
заведение
окончил, год
окончания,
полученная
специальност
ь)
1.
1
.
2.
2
.
3.
3
.
…
Специалисты (в том числе водители):
1.
1
.
2.
2
.
3.
3
.
4.
…
Прочий персонал
1.
2.
3.
…
Подпись, печать организации
* В данной форме должны быть указаны сотрудники, которых планируется привлечь к
данным работам. Из формы исключить персонал, привлекаемый на условиях субподряда. В
случае привлечения субподрядной организации настоящая форма предоставляется на
каждую организацию отдельно.
34
6.4. Форма № 4
Подтверждение согласия
с условиями
инструкции и договора
Приложение № ___
к Предложению для участия в Отборе
№______/наименование Претендента/
от «
»
20__г.
№__________
Подтверждение согласия с условиями
инструкции и договора*
Претендент
____(наименование организации)__ ознакомился и изучил
инструкцию по участию в открытом отборе на право заключения договора подряда на
работы в объеме планового ремонта танкера «Газпромнефть Зюйд-Ист» июнь 2015
года для нужд ООО «Газпромнефть Шиппинг», а также условия прилагаемого к
инструкции типового договора, и подготовил свое предложение в соответствии с
условиями, указанными в инструкции.
Претендент понимает, что обязуется в случае выбора Победителем отбора
заключить договор в соответствии с условиями Отбора и прилагаемого типового
договора.
Претендент/
уполномоченный
представитель Претендента
(должность – полностью)
___________________
(подпись)
_________________
(Ф.И.О.)
35
6.5 Форма № 5
Приложение № 5
к Предложению для участия в Отборе
_________________/наименование Претендента/
от «
»
2015
Перечень разрешительных документов на право осуществления деятельности
*
Претендент ________________________________ обладает следующими
(наименование и адрес Претендента)
разрешительными документами:
Наименование
Наименование
Вид
документа
и
органа, выдавшего деятельнос
регистрационн
документ
ти
ый номер
Срок
действия
Разрешенны
е территории
деятельност
и
Подпись, печать организации
* Предоставление заверенных копий документов с приложениями к ним обязательно.
36
6.6 Форма № 6
Опись документов Предложения
Приложение № ___
к Предложению для участия в Отборе
№______/наименование Претендента/
от «
»
20__г.
№__________
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для участия в Отборе организации, способной осуществить работы в
объеме планового ремонта танкера «Газпромнефть Зюйд-Ист» для нужд ООО
«Газпромнефть Шиппинг»
Настоящим ___________________________ (наименование Претендента)
подтверждает, что для участия в Отборе организации, способной осуществить работы
в объеме планового ремонта танкера «Газпромнефть Зюйд-Ист» для нужд ООО
«Газпромнефть Шиппинг» направляются нижеперечисленные документы:
№№
п\п
Страницы
с __ по __
Наименование документов
Количе
ство
страни
ц
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
ВСЕГО листов:
Претендент/уполномоченный
представитель Претендента
(должность – полностью)
___________________
(подпись)
_________________
(Ф.И.О.)
37