Приложение №12 Проект договора

Приложение №12
к документации открытого конкурса на право заключения договора
на выполнение работ по обследованию здания расположенного по адресу:
ул. Зодчего Росси, 1-3, Лит А.
ДОГОВОР № _______
г. Санкт-Петербург
« __» ___________ 2015 г.
ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в
лице __________________, действующего на основании __________________, с одной
стороны, и _________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
______________, действующего на основании________________, с другой стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по
обследованию технического состояния основных строительных конструкций здания,
расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Зодчего Росси, д.1-3, Лит.А, именуемого
в дальнейшем «Объект» и разработку рекомендаций по дальнейшей эксплуатации
с учетом установки двух ПСМ Xerox Nuvera EA 288, в соответствии с Техническим
заданием (Приложение№1 к настоящему Договору), Заданием КГИОП №2-16282/1-1
от 22.01.2015, являющимся Приложением №2 к настоящему договору (далее-Работы).
Места проведения технического обследования по настоящему Договору следующие:
- №1: первый этаж Объекта помещения 123Н; 87Н; 124Н; Л-13 (I).
- №2: второй этаж Объекта помещение 88Н (ч.п. 1- 6); Л-13 (II).
- №3: третий этаж Объекта помещение 99Н (ч.п. 23-28); Л-13 (III).
1.2. Заказчик обязуется принять выполненные Исполнителем работы и оплатить
их в установленные договором сроки.
1.3. Состав работ по настоящему Договору, а также требования к качеству
и комплектности документации определяются в соответствии с действующими на момент
выполнения работ нормативными актами в области проектирования и строительства,
а также Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Договору), Заданием
КГИОП №2-16282/1-1 от 22.01.2015 (Приложение №2 к настоящему Договору)
и условиями настоящего договора.
1.4. Работы выполняются силами Исполнителя или привлекаемыми по
усмотрению Исполнителя, для осуществления своих обязательств по Договору,
проектными и иными организациями или специалистами по согласованию с Заказчиком.
При этом ответственность за действия привлекаемых иных лиц несет перед Заказчиком
Исполнитель.
1.5 Результатом выполненных работ будут являться согласованные с КГИОП:
- Рекомендации по дальнейшей безаварийной эксплуатации основных
строительных конструкций Объекта. При этом Исполнитель должен указать максимально
допустимый срок безопасной эксплуатации Объекта до начала выполнения
рекомендаций по результатам обследования (далее- Рекомендации).
- Заключение о технической возможности размещения нового оборудования
в помещении 88Н (ч.п.5) Объекта.
Указанные выше документы предоставляются каждый на бумажном носителе в 3-х
экземплярах и на электронном носителе в 1-ом экземпляре.
При разработке рекомендаций по результатам обследования состояния основных
строительных конструкций Исполнитель должен учитывать, что гарантийный срок на
безаварийную эксплуатацию Объекта при выполнении этих рекомендаций и заключения
о технической возможности размещения нового оборудования в помещении 88Н (ч.п.5)
Объекта должен составлять не менее 24 месяцев.
2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. Срок начала выполнения работ – с момента подписания настоящего Договора
сторонами, но не позднее 5 рабочих дней после подписания настоящего Договора.
2.2. Срок выполнения работ – _____дней, в соответствии с календарным планом.
выполнения работ (Приложение №3 к настоящему Договору, являющееся неотъемлемой
частью настоящего Договора), но не более 2-х месяцев
2.3. Окончанием срока выполнения работ считается дата подписания сторонами
Акта сдачи - приемки выполненных работ.
2.4. Исполнитель вправе досрочно выполнить работы, предусмотренные
Договором, при этом Исполнитель не вправе требовать увеличения цены Договора.
3. ЦЕНА РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
3.1. Цена работ, поручаемых Исполнителю по настоящему Договору, составляет
на основании Сметного расчета стоимости работ (Приложение № 4 к настоящему
Договору) ____________(______________) руб. ___ копеек, НДС не облагается на
основании подпункта 15, пункта 2, ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации.
3.2. Сметный расчет стоимости работ (Приложение №4 настоящего Договора),
выполнен Исполнителем на основании перечня работ по Техническому заданию, включает
работы предусмотренные Заданием КГИОП №2-16282/1-1 от 22.01.2015 и настоящим
Договором. Выявление в процессе выполнения настоящего Договора работ, не учтенных
Исполнителем в Сметном расчете стоимости работ, но входящих в объем работ,
порученных Исполнителю по настоящему Договору, не является основанием для
пересмотра Сметного расчета стоимости работ (Приложение №4).
3.3. В течение 5-ти календарных дней с момента подписания настоящего
Договора Заказчик на основании выставленного Исполнителем счета перечисляет на
расчетный счет Исполнителя авансовый платеж в размере 40% от стоимости Договора
(п. 3.1. Договора), что составляет _________(________________) рублей ___ копеек, НДС
не облагается на основании подпункта 15, пункта 2, ст. 149 Налогового кодекса
Российской Федерации.
3.4. В течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания Акта сдачи-приемки
выполненных работ Заказчик производит окончательный расчет на основании
выставленного Исполнителем счета в размере 60 % от стоимости Договора (п. 3.1
Договора), что составляет ___________ (___________) рублей ___копеек, НДС не
облагается на основании подпункта 15 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса
Российской Федерации.
3.5. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчётный
счёт Исполнителя. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с даты
списания денежных средств со счета Заказчика.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Заказчик обязан:
4.1.1. Осуществить авансирование работ и уплатить Исполнителю обусловленную
Договором цену в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором.
4.1.2. Передать Исполнителю по акту все необходимые исходные данные.
4.1.3. При принятии решения о прекращении или приостановлении работ
в течение 3-х дней известить об этом Исполнителя, направив в его адрес письменное
уведомление, указав срок прекращения или период приостановки работ.
4.2. Заказчик имеет право:
4.2.1. Запрашивать и получать от Исполнителя данные о ходе выполнения работ в
течение пяти дней с момента получения Исполнителем такого запроса.
4.2.2. Контролировать качество и сроки выполнения работ, предусмотренных
настоящим Договором, без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность
Исполнителя.
4.3. Исполнитель обязан:
4.3.1. Приступить к выполнению работ в течение 5-ти рабочих дней с момента
подписания сторонами настоящего Договора.
4.3.2. Исполнитель обязан выполнить работу в сроки, установленные настоящим
Договором.
4.3.3. Исполнитель обязан выполнить работы в соответствии нормами
действующего законодательства Российской Федерации и условиями настоящего
договора.
4.3.4. Выполнять работы собственными силами или с привлечением третьих лиц
(по согласованию с Заказчиком) с надлежащим качеством, в объеме, предусмотренном
Договором.
4.3.5. Осуществлять все необходимые мероприятия для предупреждения
обстоятельств, которые могут привести к смерти, увечью, любому ущербу для здоровья в
результате несчастного случая с персоналом Исполнителя, Заказчика или с любыми
иными третьими лицами, а также любому ущербу имущества Заказчика или иным третьим
лицам на (или вне) территории Объекта в результате предоставления работ.
4.3.6. Ответственность за охрану труда, организацию работ, материальное
обеспечение, обеспечение безопасных условий труда, проведение работ в исполнение
договора, обеспечение
нормативных требований окружающей среды, пожарной
безопасности, трудовой дисциплины, в соответствии с требованиями действующего
законодательства РФ, возлагается на Исполнителя.
4.4. Исполнитель имеет право:
4.4.1. 3апрашивать и получать от Заказчика необходимые исходные данные.
5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
5.1. После завершения Исполнителем работ Заказчик принимает к рассмотрению
согласованные с КГИОП Заключение о технической возможности размещения нового
оборудования в помещении 88Н (ч.п.5) Объекта и Рекомендации в количестве,
предусмотренном п. 1.5 настоящего договора.
Передача Заказчику указанных выше документов осуществляется по акту приемапередачи с сопроводительным письмом Исполнителя.
5.2. Заказчик в течение десяти рабочих дней после получения Заключения о технической возможности размещения нового оборудования в помещении 88Н (ч.п.5)
Объекта и Рекомендаций рассматривает и, либо принимает выполненные Исполнителем
работы, либо дает мотивированный отказ в приемке выполненных работ с составлением
перечня необходимых доработок. Доработки заключения выполняются за счет
Исполнителя.
Отказ в приемке работ считается мотивированным в случаях:
- несоответствия результата работ условиям настоящего Договора;
- невыполнения условий предусмотренных Заданием КГИОП №2-16282/1-1 от 22.01.2015;
- несоответствия действующим на момент оформления Заключения о технической
возможности размещения нового оборудования в помещении 88Н (ч.п.5) Объекта и
Рекомендаций нормативным документам, регламентирующим технический уровень,
качество, объем и комплексность документации.
5.3. В случае отсутствия обоснованных замечаний со стороны Заказчика или после
их устранения Исполнитель передает Заказчику по акту приема-передачи законченный и
согласованный в установленном порядке Отчет в шести экземплярах (3 шт. – на
бумажном носителе, 1 шт. – на электронном носителе) и Акты сдачи-приемки работ.
5.4. В случае, когда Заказчик в 7-дневный срок не известит Исполнителя о согласии
или отказе в приемке работ, такие работы считаются принятыми и Исполнитель вправе
предъявить Заказчику требования об оплате работ.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае отказа Исполнителя от устранения недостатков документации
Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Исполнителя:
- соразмерного уменьшения цены, установленной настоящим Договором, на
величину стоимости работ, не соответствующих требованиям Договора, нормативным
документам, регламентирующим технический уровень, качество, объем и комплектность
документации или непригодных для реализации проекта;
- возмещения своих расходов на устранение недостатков.
6.3. В случае немотивированного и необоснованного нарушения Исполнителем
сроков выполнения работ по техническому обследованию, а также не устранение в
согласованные сроки выявленных недостатков, Исполнитель уплачивает Заказчику за
просрочку исполнения обязательств пени в размере 0,1% от стоимости работ,
невыполненного в срок, за каждый день просрочки.
6.4. В случае просрочки в выполнении своих обязательств по оплате выполненных
Исполнителем работ в соответствии с п. 3.3 настоящего Договора, Заказчик уплачивает
Исполнителю пени в размере 0,1% от стоимости не оплаченного в срок работ за каждый
день просрочки.
6.5. Уплата пеней не освобождает стороны от исполнения обязательств по
настоящему Договору.
7. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА
(ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА)
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение ими обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение
явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и
прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которое стороны не отвечают и
предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имели возможности.
7.2. Если, по мнению одной из сторон, в результате обстоятельств непреодолимой
силы был нанесен значительный ущерб выполняемой работе, то эта сторона обязана
уведомить другую в 10-дневный срок, после чего стороны обязаны обсудить
целесообразность дальнейшего продолжения работ и подписать дополнительное
соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка выполнения и стоимости
работ, либо начать процедуру расторжения Договора.
7.3. Если, по мнению сторон, работы могут быть продолжены в порядке,
действовавшем согласно настоящему Договору до начала действия обстоятельств
непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Договору
продлеваются соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства
непреодолимой силы и их последствия.
7.4. Обстоятельства непреодолимой силы не освобождают стороны от
имущественной ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств, которое по условиям Договора должны быть выполнены до наступления
таких обстоятельств.
8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. Заказчик приобретает право собственности на техническую и иную
документацию с момента подписания Акта сдачи-приемки работ по настоящему
Договору.
9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
9.1. Информация, ставшая доступной Сторонам в процессе исполнения настоящего
Договора, является информацией ограниченного доступа, в том числе к ней относится:
·
информация о данном Договоре и о результатах работы по нему;
·
информация о технических и программных возможностях Сторон;
·
информация о кредитно-финансовом положении Сторон;
·
информация о документообороте Сторон;
·
нормативно-технологическая документация Сторон;
9.2. Сторона, получившая доступ к информации ограниченного доступа, обязана
использовать эту информацию только в целях исполнения настоящего Договора,
обеспечить конфиденциальность и безопасность этой информации в соответствии с
законодательством РФ.
9.3. Стороны обязуются соблюдать положения настоящего раздела о
конфиденциальности в течение всего срока действия Договора и после его истечения
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Настоящий Договор может быть расторгнут в любое время по взаимному
согласию сторон.
10.2. Споры и разногласия урегулируются путем переговоров между сторонами. В
том случае, если стороны не придут к соглашению, спор может быть передан на
рассмотрение Арбитражного суда Санкт-Петербурга.
10.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если
они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами. Все приложения к
настоящему Договору являются неотъемлемой его частью.
10.4. Стороны обязаны в течение 10 дней сообщать друг другу об изменении своего
юридического адреса, места нахождения, номеров телефонов, факсов.
10.5. Все, что не урегулировано настоящим Договором, регулируется действующим
Гражданским кодексом РФ.
10.6. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон, и вступает в силу с момента
его подписания обеими сторонами с приложением печатей.
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
11.1. Настоящий договор действителен со дня его подписания обеими сторонами
и действует до полного исполнения сторонами всех обязательств по договору.
12. ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора:
Приложение №1 – Техническое задание
Приложение № 2 – Заданием КГИОП №2-16282/1-1 от 22.01.2015
Приложение №3 – Календарный план выполнения работ
Приложение №4 – Сметный расчет стоимости работ
13. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
«Заказчик»
ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство»
Юридический адрес: 191011, г.Санкт–
Петербург, ул. Зодчего Росси, д. 1-3,
Почтовый адрес: 190031, г. CанктПетербург, наб. р. Фонтанки, д.105.
ИНН 7825402384, КПП 783450001,
ОКПО 49015740 , ОКОНХ 82000,
р/сч. № 40602810535000002097,
в ОАО «Банк «Санкт-Петербург»,
г.Санкт-Петербург
к/сч. № 30101810900000000790,
БИК 044030790
«Исполнитель»
_______________
______________
____________________/_______________ /
__________________/_______________ /