Документация к извещению (Далее Документация)

Документация к извещению
(Далее Документация)
1.
Предмет закупки
Лот 1 Оказание услуг связи по предоставлению канала связи STM-1
Москва-Барнаул (г. Москва, ул. Мясницкая, д.35 – г. Барнаул, ул.
Малахова, д.88в)
2.
Требования к товарам, работам,
услугам, связанные с определением
их соответствия потребностям
Заказчика
3.
Требования к описанию
участниками товаров, работ, услуг
4.
Требования к сроку и объему
предоставления гарантий качества
5.
Сроки поставки товара /
выполнения работ / оказания услуг
Место поставки товара /
выполнения работ / оказания услуг
6.
Лот 2 Оказание услуг связи по предоставлению канала связи STM-1
Москва-Барнаул (г. Москва, Днепропетровский проезд, д.4а, стр.31а – г.
Барнаул, ул. Малахова, д.88в)
Данные требования содержатся в Техническом задании Лот 1 и Лот 2,
являющимся приложением к настоящей Документации
Коммерческое предложение участника процедуры закупки (далее –
участник) должно быть подготовлено по Форме 1, являющейся
приложением к настоящей Документации.
Данные требования содержатся в проекте Договора по Лоту 1 и Лоту 2 и
приложения к нему.
Сроки указаны в Приложении 1 к проекту договора.
Лот 1: Точки подключения:
1. г.Москва, ул. Мясницкая дом 35;
2. г.Барнаул, улица Малахова, дом 88в.
Лот 2: Точки подключения:
1. г.Москва, Днепропетровский проезд дом 4а, строение 31а;
2. г.Барнаул, улица Малахова, дом 88в.
7.
Сведения о максимальной цене
договора
Максимальная цена договора:
Лот 1 - 72 300 000,00 (семьдесят два миллиона триста) руб. с НДС,
Лот 2 - 72 300 000,00 (семьдесят два миллиона триста) руб. с НДС.
8.
Порядок формирования цены
договора
Форма, сроки и порядок оплаты
товаров, работ, услуг
Формирование цены содержится в проекте Договора по Лоту 1 и Лоту 2
10.
Порядок, место, дата начала и дата
окончания срока подачи заявок
Заявки на участие должны быть предоставлены в форме электронного
документа по адресу:
Электронная торговая площадка по адресу: http://etp.roseltorg.ru.
Дата начала приема заявок: 24.04.2013
Дата окончания приема заявок: 14.05.2013
Заявки, поданные позднее срока окончания подачи заявок, не
рассматриваются.
11.
Формы, порядок, дата начала и
дата окончания срока
предоставления разъяснений
положений Документации
12.
Место, порядок, дата и время
вскрытия конвертов с заявками
Все разъяснения касательно документации о закупке будут
осуществляться по электронной почте в срок с 24.04.2013 г. по 07.05.2013
г. (в будние дни с 10-00 до 17-00, в пятницу с 10-00 до 16.00) МСК.
Заявки на предоставление разъяснений направляются на адрес
электронной площадки http://etp.roseltorg.ru
В теле электронного сообщения должно быть указано: «Открытый
запрос котировок на право заключения договоров с двумя контрагентами
на оказание услуг связи по предоставлению 2-х каналов связи STM-1
Москва-Барнаул (г. Москва, ул. Мясницкая, д.35 – г. Барнаул, ул.
Малахова, д.88в и г. Москва, Днепропетровский проезд, д.4а, стр.31а – г.
Барнаул, ул. Малахова, д. 88в.).
Место и время вскрытия конвертов:
9.
13.
14.
Критерии оценки и сопоставления
заявок на участие в запросе
котировок
Порядок оценки и сопоставления
заявок
Форма оплаты – безналичная (указать: наличная / безналичная).
Сроки и порядок оплаты – в соответствии с проектом Договора по Лоту 1
и Лоту 2.
Электронная торговая площадка по адресу: http://etp.roseltorg.ru
14.05.2013 г. 17:00 МСК
Критерий
1.
Ценовое предложение
участника
Значимость критерия,
%
100
Участник, чья Заявка, содержит лучшее ценовое предложение на
оказание услуг связи по предоставлению 2-х каналов связи STM-1
Москва-Барнаул (г. Москва, ул. Мясницкая, д.35 – г. Барнаул, ул.
Малахова, д.88в и г. Москва, Днепропетровский проезд, д.4а, стр.31а – г.
Барнаул, ул. Малахова, д. 88в.), признается победителем процедуры
закупки.
В случае равенства итоговой стоимости предпочтение отдается Заявке,
полученной ранее по времени.
15
Переторжка
16.
Место, дата и порядок
рассмотрения, оценки и
сопоставления заявок и подведение
итогов открытого запроса
котировок
17.
Срок подписания договора
18.
Требования к участникам и
перечень документов,
представляемых участниками для
подтверждения их соответствия
установленным требованиям:
Заказчик вправе проводить процедуру переторжки (процедуру
добровольного снижения цен Заявок в целях повышения их
предпочтительность для Заказчика) после вскрытия конвертов с
Заявками, но до принятия решения об итогах Запроса котировок.
Заказчик вправе неоднократно принимать решения о проведении
процедуры переторжки.
Оценка и сопоставление заявок состоится по адресу:
Мясницкая, 35, к.703а 29.05.2013
Комиссия рассматривает заявки на их соответствие требованиям,
установленным в Документации, и оценивает заявки в соответствии с
критериями, установленными п.13 Документации в порядке,
установленном п.14 Документации. Участник, заявке которого присвоен
первый номер, признаётся победителем открытого запроса котировок. В
случае отказа этого участника от заключения договора Заказчик вправе
заключить договор с участником, заявке которого присвоен номер два и
так далее.
Результаты оценки и сопоставления заявок оформляются протоколом,
который подписывается Председателем Комиссии и в течение 3 дней
после его подписания размещается Заказчиком на официальном сайте.
Протокол оценки и сопоставления заявок составляется в двух
экземплярах, один из которых остается у Заказчика. Заказчик должен
быть готов по запросу победителя открытого запроса котировок по
истечении трех рабочих дней со дня подписания протокола передать ему
один экземпляр протокола оценки и сопоставления заявок на участие в
запросе котировок и проект договора, который составляется путем
включения в него условий выполнения договора, предложенных
победителем запроса котировок в Заявке на участие в запросе котировок,
в проект договора. Экземпляры протокола и проекта договора
предоставляются лично в руки уполномоченному представителю
победителя (действующему по доверенности).
В течение 20 календарных дней со дня размещения на Официальном
сайте и http://etp.roseltorg.ru, протокола рассмотрения и оценки заявок на
участие.
Участник должен соответствовать требованиям, предъявляемым в
соответствии с законодательством к лицам, осуществляющим поставку
товаров, выполнение работ, оказания услуг, являющихся предметом
закупки, в том числе:
 быть правомочным заключать договор;
 обладать лицензиями, допусками или иными документами,
необходимыми для выполнения работ, являющихся предметом
заключаемого договора, в соответствии с законодательством;
 не находиться в процессе реорганизации, ликвидации, не быть
признанным по решению арбитражного суда несостоятельным
(банкротом);
 не являться лицом, на имущество которого наложен арест по
решению суда, административного органа, и (или) экономическая
деятельность
которого
приостановлена
по
основаниям,
предусмотренным законодательством;
 не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный
год, размер которой превышает 10 процентов балансовой стоимости
активов участника процедуры закупки, определяемой по данным
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный
период.
Сведения
об
участнике
должны
отсутствовать
в
реестре
недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с
Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных
и
муниципальных
нужд»,
и
в
реестре
недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с
Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
В качестве документов, подтверждающих соответствие участника требованиям Заказчика, должны быть
представлены документы, указанные в п.п.18.1 – 18.5 Документации.
Порядок предоставления документов, подтверждающих соответствие участников требованиям,
перечисленным в п.п.18.1 – 18.5 Документации:
18.1
Перечень документов для юридических лиц:
В соответствии с п. 6.3.2. Положения о закупках товаров, работ, услуг в ВТБ 24 (ЗАО)
18.2
Перечень документов для индивидуального предпринимателя:
В соответствии с п. 6.3.2. Положения о закупках товаров, работ, услуг в ВТБ 24 (ЗАО)
18.3
Перечень документов для физического лица:
В соответствии с п. 6.3.2. Положения о закупках товаров, работ, услуг в ВТБ 24 (ЗАО)
18.4
Перечень документов для иностранного юридического лица:
В соответствии с п. 6.3.2. Положения о закупках товаров, работ, услуг в ВТБ 24 (ЗАО)
18.5
Перечень документов для иностранного индивидуального предпринимателя:
В соответствии с п. 6.3.2. Положения о закупках товаров, работ, услуг в ВТБ 24 (ЗАО)
19.
Требования к содержанию, форме,
оформлению и составу заявки на
участие
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Любой участник вправе подать только одну заявку, внесение
изменений в которую не допускается.
Срок действия заявки должен составлять не менее чем 60 (шестьдесят)
календарных дней со дня, следующего за днем вскрытия поступивших
конвертов с заявками. Срок указывается в Коммерческом предложении
(Форма 1 – приложение к Документации). Указание меньшего срока
может служить основанием для отклонения заявки.
Каждый документ, входящий в заявку, должен быть удостоверен
электронной подписью уполномоченного лица участника.
Все документы, входящие в заявку, должны быть составлены на
русском языке.
Документы, оригиналы которых выданы участнику третьими лицами
на иностранном языке, должны быть представлены на языке
оригинала с обязательным приложением перевода этих документов
на русский язык, заверенным в установленном порядке (приложение
отсканированного нотариально заверенного перевода). При
выявлении расхождений между текстом на русском языке и на
языке оригинала, преимущество будет отдано тексту на русском
языке. Заказчик вправе не рассматривать документы, не
переведённые на русский язык.
Весь комплект документов, входящих в заявку, подаётся в
электронном виде с пометкой «Для участия в Открытом запросе
котировок на право заключения договоров с двумя контрагентами на
оказание услуг связи по предоставлению 2-х каналов связи STM-1
Москва-Барнаул (г. Москва, ул. Мясницкая, д.35 – г. Барнаул, ул.
Малахова, д.88в и г. Москва, Днепропетровский проезд, д.4а, стр.31а
– г. Барнаул, ул. Малахова, д. 88в.)., по извещению №..». Заявка
предоставляется вместе с сопроводительным письмом, содержащим
опись документов, входящих в состав заявки.
В состав заявки на участие в открытом запросе котировок должны входить следующие документы:
19.1
Коммерческое предложение
Готовится по Форме 1 приложения к Документации в соответствии с
рекомендациями (выделены серым шрифтом) по заполнению Формы 1. В
случае победы участника в открытом запросе котировок условия,
содержащиеся в коммерческом предложении, будут включены в проект
договора.
19.2
Анкета участника
Готовится по Форме 2.1/2.2 приложения к Документации в соответствии
с рекомендациями (выделены серым шрифтом) по заполнению Формы
2.1/.2.2. В случае победы участника в открытом запросе котировок
наименование и реквизиты участника, содержащиеся в анкете, будут
включены в проект договора. К анкете должна быть приложена
доверенность на лицо, действующего от имени участника (в случае, если
это лицо не является единоличным исполнительным органом участника).
19.3
Документы,
подтверждающие
соответствие участника
требованиям,
установленным Заказчиком
Приложения к
В соответствии с порядком, указанным в п.18 Документации.
20.
1.
Форма 1 – Коммерческое предложение.
документации:
6.
Исполнитель: / __________________ /
(ФИО, должность)
Закупщик / _____________ /
(ФИО, должность)
Руководитель ССП
/ ____________ /
(ФИО, должность)
Форма 2.1/2.2 – Анкета участника.
Техническое задание по Лоту 1.
Техническое задание по Лоту 2.
Проект Договора Лот 1 на 6 (шести) листах с Приложением к
нему.
Проект Договора Лот 2 на 6 (шести) листах с Приложением к нему.
2.
3.
4.
5.
____________
(подпись)
____________
____________
(подпись)
(дата)
____________
(дата)
____________ ____________
(подпись)
(дата)
Приложение №1
к Документации к извещению
Форма 1 – Коммерческое предложение
(оформляется на официальном бланке участника; участник присваивает письму дату и номер в соответствии с
принятыми у него правилами документооборота)
«_____»_______________ 20.. г.
№________________________
Уважаемые господа!
Изучив Извещение о проведении Открытого запроса котировок, опубликованное на Официальном сайте
www.zakupki.gov.ru за №_____ от «__» ______ 201__ г. [указать дату и номер Извещения], а также
Документацию о запросе котировок, и принимая установленные в них требования и условия Запроса
предложений,
____________________________________________________________________________________,
(полное наименование Участника с указанием Организационно-правовой формы)
расположенное по адресу
____________________________________________________________________________________,
(почтовый адрес Участника)
предлагает заключить договор на
____________________________________________________________________________________,
(наименование предмета Запроса предложений согласно Документации о запросе предложений)
на условиях и в соответствии с данным Коммерческим предложением и проектом договора.
Коммерческое предложение Лот 1/Лот 2 (заполняется отдельно по каждому Лоту)
Наименование,
местонахождение, ИНН и
контактный
телефон
контрагента
Наименование,
характеристики и
количество
поставляемых
товаров,
наименование и
объем
выполняемых
работ,
оказываемых
услуг
Цена товаров,
работ, услуг
контрагента1
Сроки
поставок
товаров,
выполнения
работ,
оказания
услуг
Сроки и
условия
оплаты
поставок
товаров,
выполнения
работ, оказания
услуг
Место
доставки
поставляемы
х товаров,
место
выполнения
работ, место
оказания
услуг
Настоящая Заявка имеет правовой статус оферты и действует до «___» _______201
Подпись Участника
Примечания
года.
___________________ /_______________(ФИО, должность)
Необходимо указать сведения о включенных или не включенных в цену договора расходах (расходы на
перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи).
1
Приложение №2
к Документации к извещению
Форма 2.1 – Анкета участника (для юридических лиц)2
Приложение к письму №________ от «__» ________ 201__г.
по извещению № ………….. в от ……….
(анкета заполняется по всем позициям; в случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет»)
Сведения об
№ п/п
Наименование
участнике
1.
Полное и сокращенное наименование (с указанием организационно-правовой
формы; в соответствии с учредительными документами), торговая марка (если
имеется)
2.
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
3.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
4.
Лицензии на вид деятельности (дата, регистрационный номер, срок действия,
уполномоченный государственный орган, выдавший лицензию)
5.
Сведения об учредителях(чья доля в уставном капитале 10% и более):
Для физических лиц: ФИО (полностью), дата рождения.
Для юридических лиц: полное наименование (включая организационноправовую форму), ИНН
6.
Размер уставного капитала
7.
Адрес места нахождения
8.
Фактический, почтовый адрес,
9.
Контактный телефон / факс
10.
Веб-сайт, адрес электронной почты
11.
Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, телефоны банка, номер
расчётного счета, номер корреспондентского счёта, БИК, прочие банковские
реквизиты) (указываются реквизиты, которые будут использованы при
заключении Договора)
12.
Сведения о руководителях организации:
Должность, ФИО (полностью), дата рождения, стаж работы в данной
организации, контактный телефон)
13.
Сведения о главном бухгалтере:
Должность, ФИО (полностью), дата рождения, стаж работы в данной
организации, контактный телефон)
14
Количественный и профессиональный состав штатных работников
15
Информация об аналогичных работах/услугах за последние 2 года
16.
Информация о наличии опыта работы с банками и ВТБ 24 (ЗАО)
17.. Сведения об ответственном лице участника по техническим по
коммерческим вопросам:
Должность, ФИО (полностью) и контактная информация (телефон, факс, e-mail)
С проверкой достоверности указанных сведений и обработкой персональных данных согласен 3.
__________________________
(должность)
М.П.
________________________
(Ф.И.О.)
_______________
(подпись)
Дата: «__» _____ 201__г.
Текст Анкеты набирается участником на компьютере в редакторе Word. Подчистки и исправления, включая заверенные, не
допускаются.
Без подписи руководителя, даты заполнения и печати организации (где она существует) Анкета считается недействительной
Информация в Анкете должна быть актуальна на день ее подписания (не более 30 дней).
Заказчик вправе на любом этапе закупки затребовать нотариально или иным способом удостоверенные копии документов,
подтверждающие сведения, указанные в настоящей анкете.
3
Все лица, указанные в Анкете, делегируют руководителю организации право подписи о согласии на проверку и обработку
своих персональных данных
.
2
Форма 2.2 – Анкета участника (для физических лиц)4
Приложение к письму №________ от «__» ________ 201__г.
по извещению № ………….. в от ……….
(анкета заполняется по всем позициям; в случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет»)
Сведения об
№ п/п
Наименование
участнике
1.
Фамилия, имя, отчество,
2.
Дата рождения
3.
Место рождения
4.
Серия, номер паспорта, кем выдан, дата
5.
ИНН
6.
Адрес регистрации (в т.ч. временной)
7.
Адрес фактического пребывания (заполняется, если не совпадает с адресом
регистрации)
8.
Контактный телефон / факс
9.
Адрес электронной почты
10.
Информация об аналогичных работах/услугах за последние 2 года
11.
Информация о наличии опыта работы с банками и ВТБ 24 (ЗАО) (перечислить
выполненные работы для Банка)
С проверкой достоверности указанных сведений и обработкой персональных данных согласен:
__________________________
(Ф.И.О.)
_______________________
(подпись)
Дата: «__» _____________ 201__г.
Текст Анкеты набирается участником на компьютере в редакторе Word. Подчистки и исправления, включая заверенные, не
допускаются.
Без подписи, даты заполнения Анкета считается недействительной
Информация в Анкете должна быть актуальна на день ее подписания (не более 30 дней).
Заказчик вправе на любом этапе закупки затребовать нотариально или иным способом удостоверенные копии документов,
подтверждающие сведения, указанные в настоящей анкете.
4
Приложение №3
к Документации к извещению
Техническое задание (Лот 1)
ТЗ представляет собой перечень основных технических и функциональных требований к Продукции и поставщику и должно
содержать:
1.Наименование Продукции
Оказание услуг связи по предоставлению канала связи
2.Максимальная цена договора
72 300 000,00 руб. с НДС.
3.Обоснование (расчет) максимальной цены договора
Инсталляция – 300 000 руб. с НДС., ежемесячно –
2 000 000х36=72 000 000 руб.с НДС.
1. Технология SDH, канал STM-1.
2. Требуемый физический интерфейс G.957.
3. Точки подключения:
- г.Москва, ул.Мясницкая дом 35;
- г.Барнаул, ул.Малахова дом 88в.
4. Граница зоны ответственности должна проходить по
порту STM-1 оборудования оператора.
5. Оборудование должно иметь стоечный вариант
исполнения
для
возможности
монтажа
в
коммуникационный шкаф 19”.
6. Электропитание оборудования оператора должно
осуществляться от сети переменного тока 220В и
иметь возможность подключения к стоечным PDU с
розетками типа С13 или С19.
7.
Соответствие оборудования оператора рекомендациям
ITU-T G.707, G.783, G.957, G.958.
8.
Совместимость оборудования оператора с модулями
Cisco 4-port OC3/STM1 POS Shared Port Adapters.
4.Технические требования к Продукции (технические характеристики,
условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым
при выполнении работ/оказании услуг и т.п.)
5.Количество товара (если закупается товар), комплектация товара
6.Объем работ / услуг (если закупаются работы или услуги), в том числе
состав работ, услуг и последовательности их выполнения, сроки выполнения
работ и услуг и результаты их выполнения, их количественных и
качественных характеристик или порядка их определения
Один канал STM-1.
Последовательность работ:
- установка оборудования оператора и организация
«последних миль» по адресам заказчика;
- включение и настройка канала STM;
- тестирование канала STM-1;
- сдача в эксплуатацию канала STM-1;
Готовность канала – 20 октября 2013 года.
Качественные
характеристики
–
услуга
должна
соответствовать эксплуатационным нормам, рекомендациям
МСЭ, а также Нормам на электрические параметры
цифровых каналов
и
трактов
магистральной
и
внутризоновой первичных сетей, утвержденным приказом
Минсвязи России от 10.08.96 г. № 92).
7.Место (адрес), условия и сроки (периоды) поставки Продукции,
предоставлению иных объектов гражданских прав
Готовность канала – к 20 октября 2013 г.
Точки подключения:
1. г.Москва, ул. Мясницкая дом 35;
2. г.Барнаул, улица Малахова, дом 88в.
8.Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества
Продукции, иных объектов гражданского прав, к обслуживанию Продукции, к
расходам на эксплуатацию Продукции (при необходимости)
1.
2.
3.
4.
9.Требования к поставщику/подрядчику (опыт работы, наличие лицензий,
сертификатов, квалифицированного персонала, необходимой техники и т.п.)
Срок действия договора – 39 месяцев.
Срок аренды канала – 36 месяцев.
За
перерывы
в
предоставлении
Услуги
продолжительностью более четырех часов, Оператор
выплатит неустойку Клиенту в размере 1/720 части
ежемесячной платы за Услугу за каждый час перерыва
сверх четырех часов.
Договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в случае несоответствия параметров канала
STM-1 требованиям пункта 2.1.7 Договора или
перерыва в предоставлении канала свыше 48 часов
непрерывно или свыше 72 часов за период 30
календарных дней.
1. Наличие действующей лицензии на
услуги связи по
предоставлению каналов передачи данных.
2. Наличие действующие лицензии на услуги связи по
предоставление услуги телематических служб.
3.
Наличие в г.Барнауле собственного узла связи,
имеющего разрешение Роскомнадзора РФ на эксплуатацию.
4. Размер обеспечения – 5% от суммы договора участник
перечисляет на открываемый ему при регистрации на
электронной площадке (ЕЭТП) счет. Возврат обеспечения
производится в соответствии с Регламентом электронной
площадки (http://etp.roseltorg.ru/).
10.Требования к послепродажному обслуживанию (наличие эксплуатации
сервисных центров, сроки гарантии, периодичность технического
обслуживания и т.п.)
В соответствии с п.2.1.3. и 2.1.8. проекта договора:
2.1.3.
Предоставлять услуги связи 24 часа в сутки, 7
дней в неделю, за исключением перерывов для проведения
необходимых ремонтных и профилактических работ,
которые будут планироваться на время наименьшей
потребности Клиента в связи и не могут превышать 48 часов
в год.
2.1.4. Дежурная служба Оператора круглосуточно
принимает от Клиента заявки о сбоях оказываемых Услуг по
телефонам: _______ , и электронной почте: ________.
2.1.5.
Устранение
неисправностей
установленного
Оператором
оборудования,
используемого
для
предоставления канала связи, осуществляется в срок не
более 3 (трех) часов. Время устранения неисправности
оборудования считается с момента допуска специалистов
Оператора к оборудованию на объекте Клиента.
2.1.6.
Производить
плановое
обслуживание
оборудования с приостановлением предоставления Услуги
не более 48 часов в год. Такие случаи не будут считаться
перерывами в предоставлении Услуги, если Оператор
уведомит Клиента за 48 часов о планируемом обслуживании
с указанием периода времени на такое обслуживание.
2.1.7.
Оказывать Клиенту Услуги, соответствующие
эксплуатационным нормам, рекомендациям МСЭ, а также
Нормам на электрические параметры цифровых каналов и
трактов магистральной и внутризоновой первичных сетей,
утвержденным приказом Минсвязи России от 10.08.96 г. №
92.
2.1.8. Незамедлительно извещать Клиента о предполагаемых
перерывах связи. Не позднее, чем за 72 (семьдесят два) часа
сообщать Клиенту о планово-профилактических работах
или заранее предоставлять Клиенту план-график таких
работ.
11.Требования к конечному результату
12.Условия оплаты (преимущественно 100% по факту поставки Продукции)
13.Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и
расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками)
Включение и настройка канала STM-1в срок до 20 октября
2013 и предоставление услуги связи, соответствующей
эксплуатационным нормам, рекомендациям МСЭ, а также
Нормам на электрические параметры цифровых каналов и
трактов магистральной и внутризоновой первичных сетей,
утвержденным приказом Минсвязи России от 10.08.96 г. №
92).
Стоимость Услуг определяется Сторонами и распределяется
на:
а) стоимость услуг по организации канала связи Оператора
(далее – Услуга по подключению) ___________ рублей,
включая НДС;
б) стоимость Услуг связи, ежемесячно оказываемых
Клиенту____________ рублей, включая НДС.
3.3. Единовременная плата за Услугу по подключению
вносится Клиентом в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней
с даты получения Клиентом оригинала счета на оплату и
подписанного Акта сдачи-приемки оказанных услуг по
подключению (далее – Акт).
3.4. Расчет первой ежемесячной платы за оказанные в
отчетном месяце Услуги связи, производится Оператором от
даты, указанной в двустороннем Акте, при условии
готовности Клиента использовать канал связи. Срок
использования канала STM-1 Клиентом составляет 36
(тридцать шесть) календарных месяцев с даты подписания
Акта.
3.5. После
подписания Сторонами Акта, Оператор
предоставляет Клиенту счет-фактуру на сумму оказанных
Услуг.
3.6. Счета Оператора должны быть оплачены Клиентом в
течение 10 (десяти) календарных дней с даты их получения.
Оплата Услуги производится в рублях.
Приложение №4
к Документации к извещению
Техническое задание (Лот 2)
ТЗ представляет собой перечень основных технических и функциональных требований к Продукции и поставщику и должно
содержать:
1.Наименование Продукции
Оказание услуг связи по предоставлению канала связи
2.Максимальная цена договора
72 300 000,00 руб. с НДС.
3.Обоснование (расчет) максимальной цены договора
Инсталляция – 300 000 руб. с НДС., ежемесячно –
2 000 000х36=72 000 000 руб.с НДС.
9. Технология SDH, канал STM-1.
10. Требуемый физический интерфейс G.957.
11. Точки подключения:
- г.Москва, Днепропетровский проезд дом 4а, строение
31а;
- г.Барнаул, ул.Малахова дом 88в.
12. Граница зоны ответственности должна проходить по
порту STM-1 оборудования оператора.
13. Оборудование должно иметь стоечный вариант
исполнения
для
возможности
монтажа
в
коммуникационный шкаф 19”.
14. Электропитание оборудования оператора должно
осуществляться от сети переменного тока 220В и
иметь возможность подключения к стоечным PDU с
розетками типа С13 или С19.
15. Соответствие оборудования оператора рекомендациям
ITU-T G.707, G.783, G.957, G.958.
16. Совместимость оборудования оператора с модулями
Cisco 4-port OC3/STM1 POS Shared Port Adapters.
4.Технические требования к Продукции (технические характеристики,
условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым
при выполнении работ/оказании услуг и т.п.)
5.Количество товара (если закупается товар), комплектация товара
6.Объем работ / услуг (если закупаются работы или услуги), в том числе
состав работ, услуг и последовательности их выполнения, сроки выполнения
работ и услуг и результаты их выполнения, их количественных и
качественных характеристик или порядка их определения
Один канал STM-1.
Последовательность работ:
- установка оборудования оператора и организация
«последних миль» по адресам заказчика;
- включение и настройка канала STM;
- тестирование канала STM-1;
- сдача в эксплуатацию канала STM-1;
Готовность канала – 20 октября 2013 года.
Качественные
характеристики
–
услуга
должна
соответствовать эксплуатационным нормам, рекомендациям
МСЭ, а также Нормам на электрические параметры
цифровых каналов
и
трактов
магистральной
и
внутризоновой первичных сетей, утвержденным приказом
Минсвязи России от 10.08.96 г. № 92).
7.Место (адрес), условия и сроки (периоды) поставки Продукции,
предоставлению иных объектов гражданских прав
Готовность канала – к 20 октября 2013 г.
Точки подключения:
1. г.Москва, Днепропетровский проезд дом 4а, строение 31а;
2. г.Барнаул, улица Малахова, дом 88в.
8.Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества
Продукции, иных объектов гражданского прав, к обслуживанию Продукции, к
расходам на эксплуатацию Продукции (при необходимости)
1.
2.
3.
9.Требования к поставщику/подрядчику (опыт работы, наличие лицензий,
сертификатов, квалифицированного персонала, необходимой техники и т.п.)
Срок действия договора – 39 месяцев.
Срок аренды канала – 36 месяцев.
За
перерывы
в
предоставлении
Услуги
продолжительностью более четырех часов, Оператор
выплатит неустойку Клиенту в размере 1/720 части
ежемесячной платы за Услугу за каждый час перерыва
сверх четырех часов.
4. Договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в случае несоответствия параметров канала
STM-1 требованиям пункта 2.1.7 настоящего Договора
или перерыва в предоставлении канала свыше 48 часов
непрерывно или свыше 72 часов за период 30
календарных дней.
1. Наличие действующей лицензии на
услуги связи по
предоставлению каналов передачи данных.
2. Наличие действующие лицензии на услуги связи по
предоставление услуги телематических служб.
3.
Наличие в г.Барнауле собственного узла связи,
имеющего разрешение Роскомнадзора РФ на эксплуатацию.
4. Размер обеспечения – 5% от суммы договора участник
перечисляет на открываемый ему при регистрации на
электронной площадке (ЕЭТП) счет. Возврат обеспечения
производится в соответствии с Регламентом электронной
площадки (http://etp.roseltorg.ru/).
10.Требования к послепродажному обслуживанию (наличие эксплуатации
сервисных центров, сроки гарантии, периодичность технического
обслуживания и т.п.)
В соответствии с п.2.1.3. и 2.1.8. проекта договора:
2.1.3.
Предоставлять услуги связи 24 часа в сутки, 7
дней в неделю, за исключением перерывов для проведения
необходимых ремонтных и профилактических работ,
которые будут планироваться на время наименьшей
потребности Клиента в связи и не могут превышать 48 часов
в год.
2.1.4. Дежурная служба Оператора круглосуточно
принимает от Клиента заявки о сбоях оказываемых Услуг по
телефонам: _______ , и электронной почте: ________.
2.1.5.
Устранение
неисправностей
установленного
Оператором
оборудования,
используемого
для
предоставления канала связи, осуществляется в срок не
более 3 (трех) часов. Время устранения неисправности
оборудования считается с момента допуска специалистов
Оператора к оборудованию на объекте Клиента.
2.1.6.
Производить
плановое
обслуживание
оборудования с приостановлением предоставления Услуги
не более 48 часов в год. Такие случаи не будут считаться
перерывами в предоставлении Услуги, если Оператор
уведомит Клиента за 48 часов о планируемом обслуживании
с указанием периода времени на такое обслуживание.
2.1.7.
Оказывать Клиенту Услуги, соответствующие
эксплуатационным нормам, рекомендациям МСЭ, а также
Нормам на электрические параметры цифровых каналов и
трактов магистральной и внутризоновой первичных сетей,
утвержденным приказом Минсвязи России от 10.08.96 г. №
92.
2.1.8. Незамедлительно извещать Клиента о предполагаемых
перерывах связи. Не позднее, чем за 72 (семьдесят два) часа
сообщать Клиенту о планово-профилактических работах
или заранее предоставлять Клиенту план-график таких
работ.
11.Требования к конечному результату
12.Условия оплаты (преимущественно 100% по факту поставки Продукции)
13.Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и
расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками)
Включение и настройка канала STM-1в срок до 20 октября
2013 и предоставление услуги связи, соответствующей
эксплуатационным нормам, рекомендациям МСЭ, а также
Нормам на электрические параметры цифровых каналов и
трактов магистральной и внутризоновой первичных сетей,
утвержденным приказом Минсвязи России от 10.08.96 г. №
92).
Оплата Услуги, оказываемой Оператором, производится
посредством безналичных расчетов в рублях в течение 10
(десяти) рабочих дней с даты получения счета. Оплата
Услуги включает в себя:
- оплату организации (плата за инсталляцию);
- ежемесячную оплату аренды (предоставления) канала.
Оплата Услуги производится в рублях.
Приложение №5
к Документации к извещению
ДОГОВОР №
О предоставлении канала связи (Лот 1)
г. Москва
«
»
2013 г.
ОАО/ЗАО/ООО «_______» (юридическое лицо), в дальнейшем именуемое «Оператор», в лице
_______________________________, действующего на основании ___________________ ВТБ 24 (ЗАО),
именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице ___________________ , действующего на основании
_______________, совместно или раздельно именуемые «Стороны» или «Сторона», соответственно,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
Статья 1. Предмет Договора
1.1. Оператор оказывает Клиенту услуги связи по предоставлению канала связи на основании
лицензий №№ _________ на оказание телематических услуг, на предоставление каналов связи, на
оказание услуг связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей
передачи голосовой информации, выданных Федеральной службой по надзору в сфере связи, принимает
на себя обязательства по организации и предоставлению в пользование канала STM-1 между Головным
офисом Клиента, расположенным по адресу г.Москва, ул.Мясницкая дом 35 и офисом Клиента,
расположенного по адресу: г.Барнаул, ул.Малахова, дом 88в (далее - Услуги).
1.2. Основные условия оказания Клиенту Услуг, включая виды, сроки, технические
характеристики цифрового канала связи, определены в Приложении № 1 к настоящему Договору.
Статья 2. Обязательства Сторон
2.1.
Оператор обязуется:
2.1.1. Оказать услуги по организации доступа (подключения) Клиента к Услуге, указанной в
Техническом задании на организацию и аренду канала STM-1 - Приложении № 1 к настоящему
Договору (далее именуемые – услуги по подключению):
- установка оборудования Оператора и организация «последних миль» по адресам Клиента;
- включение и настройка канала STM-1;
- тестирование канала STM-1;
- сдача в эксплуатацию канала STM-1.
2.1.2. При соответствии результатов тестирования канала связи требованиям Приложения №1 к
настоящему Договору, оформить оказанные Клиенту услуги по организации доступа (подключения)
Актом сдачи-приемки оказанных услуг по подключению.
2.1.3. Предоставлять услуги связи 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, за исключением перерывов для
проведения необходимых ремонтных и профилактических работ, которые будут планироваться на время
наименьшей потребности Клиента в связи и не могут превышать 48 часов в год.
2.1.4. Дежурная служба Оператора круглосуточно принимает от Клиента заявки о сбоях оказываемых
Услуг по телефонам: _______ , и электронной почте: ________.
2.1.5. Устранение неисправностей установленного Оператором оборудования, используемого для
предоставления канала связи, осуществляется в срок не более 3 (трех) часов. Время устранения
неисправности оборудования считается с момента допуска специалистов Оператора к оборудованию на
объекте Клиента.
2.1.6. Производить плановое обслуживание оборудования с приостановлением предоставления Услуги
не более 48 часов в год. Такие случаи не будут считаться перерывами в предоставлении Услуги, если
Оператор уведомит Клиента за 48 часов о планируемом обслуживании с указанием периода времени на
такое обслуживание.
2.1.7. Оказывать Клиенту Услуги, соответствующие эксплуатационным нормам, рекомендациям МСЭ,
а также Нормам на электрические параметры цифровых каналов и трактов магистральной и
внутризоновой первичных сетей, утвержденным приказом Минсвязи России от 10.08.96 г. № 92.
2.1.8. Незамедлительно извещать Клиента о предполагаемых перерывах связи. Не позднее, чем за 72
(семьдесят два) часа сообщать Клиенту о планово-профилактических работах или заранее предоставлять
Клиенту план-график таких работ.
2.2.
Клиент обязуется:
2.2.1. Своевременно производить оплату выставляемых Оператором счетов в соответствии с порядком
расчетов, установленным в статье 3 настоящего Договора.
2.2.2. Предоставлять Оператору на объекте, принадлежащему Клиенту или находящемуся в его
пользовании, необходимые площади для размещения оборудования Оператора, необходимого для
оказания Услуг.
2.2.3. Обеспечивать сохранность установленного Оператором оборудования, исключить
несанкционированный доступ к оборудованию Оператора, установленному на площадях Клиента, и его
повреждение. Не производить перемещение оборудования Оператора, установленного на площадях
Клиента.
2.2.4. Производить допуск сотрудников Оператора для проведения регламентных работ, ремонта и
замены установленного оборудования, при этом координация круглосуточного доступа на объекты
Клиента осуществляется по телефону: __________ .
2.2.5. Обеспечить климатические условия эксплуатации оборудования в соответствии с паспортными
данными об условиях нормальной эксплуатации. Обеспечить подвод гарантированного электропитания
на каждую единицу оборудования на расстоянии не более 1 (одного) метра от места ее размещения, а
также подачу защитного заземления.
2.2.6. Незамедлительно сообщать обо всех неполадках, разъединениях и ухудшении обслуживания
Оператору по телефону:_____________________, а также предпринимать действия в соответствии с
договоренностями, приведенными в Соглашении по эксплуатационно-техническому взаимодействию,
если такое Соглашение заключено Сторонами.
Статья 3. Платежи и расчеты по Договору
3.1. Цена настоящего Договора не может превышать _________ (___________ 00 копеек) включая НДС
(18%) по действующей налоговой ставке _______ (__________ 00 копеек).
3.2. Стоимость Услуг определяется Сторонами и распределяется на:
а) стоимость услуг по организации канала связи Оператора (далее – Услуга по
подключению)________________ рублей, включая НДС;
б) стоимость Услуг связи, ежемесячно оказываемых Клиенту_________________ рублей, включая НДС.
3.3. Единовременная плата за Услугу по подключению вносится Клиентом в течение 15 (пятнадцати)
рабочих дней с даты получения Клиентом оригинала счета на оплату и подписанного Акта сдачиприемки оказанных услуг по подключению (далее – Акт).
3.4. Расчет первой ежемесячной платы за оказанные в отчетном месяце Услуги связи, производится
Оператором от даты, указанной в двустороннем Акте, при условии готовности Клиента использовать
канал связи. Срок использования канала STM-1 Клиентом составляет 36 (тридцать шесть) календарных
месяцев с даты подписания Акта.
3.5. После подписания Сторонами Акта, Оператор предоставляет Клиенту счет-фактуру на сумму
оказанных Услуг.
3.6. Счета Оператора должны быть оплачены Клиентом в течение 10 (десяти) календарных дней с даты
их получения.
3.7. Расчетным месяцем считается календарный месяц, в котором была оказана Услуга, составляющая
предмет настоящего Договора.
3.8. Оригиналы счетов, счетов-фактур и актов об оказанной Услуге направляются Клиенту не позднее
десяти (10) рабочих дней месяца, следующего за расчетным, по почте заказным письмом с
уведомлением либо курьером. В случае неполучения счетов, счетов-фактур и актов об оказанной
Услуге в установленный срок Клиент должен известить об этом представителя Оператора по
выставлению и оплате счетов по телефону и/или электронной почте.
3.9. Платежи за неполный расчетный месяц осуществляются пропорционально количеству календарных
дней месяца, когда фактически были оказаны Услуги.
Статья 4. Порядок и условия организации и оказания Услуги
4.1. Сдача-приемка оказанных Услуг оформляется Актом с приложением перечня установленного на
площадях Клиента оборудования Оператора, два подписанных экземпляра которого Оператор
направляет Клиенту для подписания.
4.2. Клиент в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения соответствующего Акта рассматривает
и направляет Оператору подписанный Акт или официальный мотивированный отказ от его подписания.
4.3. В случае мотивированного отказа Клиента от подписания Акта Сторонами составляется Перечень
необходимых доработок и сроков их выполнения.
4.5. При отказе Клиента от получения услуг связи и (или) при расторжении настоящего Договора
Сторонами подписывается Акт отключения с перечнем демонтированного оборудования с площади
Клиента согласно перечню, указанному в Акте сдачи-приема.
5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых договорных обязательств виновная
Сторона несет имущественную ответственность в порядке и на основаниях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. За перерывы в предоставлении
Услуги продолжительностью более четырех часов, Оператор выплатит неустойку Клиенту в размере
1/720 части ежемесячной платы за Услугу за каждый час перерыва сверх четырех часов.
5.2. В случае нарушения срока оплаты счетов Оператора, предусмотренного пунктом 3.6, Клиент
уплачивает пеню в размере 0,1 % от суммы счета за каждые сутки просрочки платежа, но не более 10%
от суммы счета.
5.3. Оборудование, установленное на площадях Клиента для обеспечения оказания Услуг, является
исключительной собственностью Оператора.
5.4. Клиент обязуется использовать полученные по настоящему Договору услуги в соответствии с
положениями Гражданского кодекса Российской Федерации и нормативными документами Минсвязи
России. Клиент обязуется не использовать полученные по настоящему Договору услуги для незаконных
целей, не получать и не использовать их незаконным способом, эксплуатировать необходимое для
получения услуг оборудование с соблюдением правил техники безопасности, применять
сертифицированное оборудование. Клиент обязуется не использовать предоставленные услуги таким
образом, чтобы это создавало угрозу безопасности и здоровью людей, безопасности и
обороноспособности государства.
5.5. Споры между Сторонами в рамках настоящего Договора подлежат разрешению путем переговоров,
а при недостижении согласия — в Арбитражном суде г. Москвы.
Статья 6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,
определяемых в соответствии с пунктом 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации.
6.2.Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по настоящему
Договору, обязана не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента возникновения обстоятельств
непреодолимой силы, в письменной форме уведомить другую сторону о возникновении обстоятельств
такого рода, о предполагаемом сроке их действия и прекращения. Сторона, не уведомившая другую
сторону в указанный срок, не вправе ссылаться на действие обстоятельств непреодолимой силы.
6.3.В случае если срок действия обстоятельств непреодолимой силы составит более 3 (трех) месяцев,
любая из Сторон вправе отказаться от исполнения настоящего Договора или его неисполнимой части.
Статья 7. Особые условия Договора
7.1. Оговоренные Сторонами условия предоставления Услуги, а также условия взаиморасчетов между
ними, включая тарифы на оказание Услуги, действуют исключительно в рамках настоящего Договора и
неприменимы по отношению к третьим лицам.
7.2. При исполнении Договора Стороны обязуются выполнять требования, предъявляемые к операторам
и потребителям услуг связи в Российской Федерации, в частности о предоставлении средств связи для
использования официальным представителям государственных служб (по предъявлении ими
соответствующих документов), о предоставлении приоритета сообщениям, касающимся безопасности
человеческой жизни, а также о правах уполномоченных на то государственных органов на приоритетное
использование и приостановку услуг связи во время стихийных бедствий и других чрезвычайных
ситуаций.
7.3. Каждая из Сторон обязуется применять только сертифицированное телекоммуникационное
оборудование и лицензированное программное обеспечение и не допускать каких-либо действий,
которые могли бы нанести ущерб деловой репутации другой Стороны.
Статья 8. Обеспечение конфиденциальности
8.1. Стороны гарантируют соблюдение конфиденциальности в отношении оборудования, документации,
предоставляемой информации и условий настоящего Договора.
Статья 9. Срок действия Договора
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение 39
(тридцати девяти) месяцев.
Статья 10. Порядок расторжения и изменения Договора
10.1. Изменение и досрочное расторжение настоящего Договора возможны по соглашению Сторон и
имеют юридическую силу, если они соответствующим образом оформлены Сторонами с учетом
положений статей 450 - 453 Гражданского кодекса Российской Федерации.
10.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами Сторон.
10.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случае несоответствия
параметров канала STM-1 требованиям пункта 2.1.7 настоящего Договора или перерыва в
предоставлении канала свыше 48 часов непрерывно или свыше 72 часов за период 30 календарных дней.
10.4. Уведомление о расторжении договора должно быть направлено за 90 (девяносто) календарных
дней до даты расторжения.
Статья 11. Прочие условия Договора
11.1. Ни одна из Сторон не может переуступить или передать полностью или частично свои права и
обязательства по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
11.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для
каждой Стороны.
11.3. Все указанные по тексту настоящего Договора приложения являются его неотъемлемой частью.
Статья 12. Адреса и реквизиты Сторон
Оператор:
Клиент:
Банк ВТБ 24 (закрытое акционерное общество)
Место нахождения: Россия, 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д.35.,
ИНН 7710353606,
ОГРН 1027739207462,
КПП 775001001,
р/с 60311810400000000000,
к/с 30101810100000000716 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России,
БИК 044525716,
Коды: ОКПО 20606880.
Любая из Сторон в случае изменения своего места нахождения и/или платежных реквизитов обязана
в течение десяти (10) рабочих дней с даты изменения уведомить об этом другую Сторону.
Статья 13. Подписи Сторон
От лица Оператора:
От лица Клиента:
____________________
м.п.
____________________
м.п.
Приложение № 1 к Договору
№_____от «___»__________


Техническое задание
на организацию и предоставление в пользование Клиенту канала связи STM-1

Технология SDH, канал STM-1.
Требуемый физический интерфейс G.957.
3. Точки подключения:
1.
2.
- г.Москва, ул.Мясницкая дом.35
- г.Барнаул, ул.Малахова дом 88в.
4.
Оконечное оборудование оператора должно быть установлено на площадке заказчика.
5. Граница зоны ответственности должна проходить по порту STM-1 оборудования оператора.
6. Оборудование должно иметь стоечный вариант исполнения для возможности монтажа в
коммуникационный шкаф 19”.
7. Электропитание оборудования оператора должно осуществляться от сети переменного тока
220В и иметь возможность подключения к стоечным PDU с розетками типа С13 или С19.
8. Соответствие оборудования оператора рекомендациям
ITU-T G.707, G.783, G.957, G.958.
9. Совместимость оборудования оператора с модулями Cisco 4-portOC3/STM1
POSSharedPortAdapters.
10. Оператор должен гарантировать, что на всей протяженности канал точка-точка будет
организован через транспортную сеть SDH (без организации транзитных участков через сеть передачи
данных с коммутацией пакетов).
«СОГЛАСОВАНО»
«УТВЕРЖДАЮ»
От лица Клиента:
От лица Оператора:
____________________
м.п.
____________________
м.п.
Приложение №6
к Документации к извещению
ДОГОВОР №
О предоставлении канала связи (Лот 2)
г. Москва
«
»
2013 г.
ОАО/ЗАО/ООО «_______» (юридическое лицо), в дальнейшем именуемое «Оператор», в лице
_______________________________, действующего на основании ___________________ ВТБ 24 (ЗАО),
именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице ___________________ , действующего на основании
_______________, совместно или раздельно именуемые «Стороны» или «Сторона», соответственно,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
Статья 1. Предмет Договора
1.1. Оператор оказывает Клиенту услуги связи по предоставлению канала связи на основании лицензий
№№ _________ на оказание телематических услуг, на предоставление каналов связи, на оказание услуг
связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи
голосовой информации, выданных Федеральной службой по надзору в сфере связи, принимает на себя
обязательства по организации и предоставлению в пользование канала STM-1 между Головным офисом
Клиента, расположенным по адресу:
- г.Москва, ул.Днепропетровский проезд дом 4а, строение 31а,
- г.Барнаул, ул.Малахова дом 88в (далее - Услуги).
1.2. Основные условия оказания Клиенту Услуг, включая виды, сроки, технические
характеристики цифрового канала связи, определены в Приложении № 1 к настоящему Договору.
Статья 2. Обязательства Сторон
2.1.
Оператор обязуется:
2.1.1. Оказать услуги по организации доступа (подключения) Клиента к Услуге, указанной в
Техническом задании на организацию и аренду канала STM-1 - Приложении № 1 к настоящему
Договору (далее именуемые – услуги по подключению):
- установка оборудования Оператора и организация «последних миль» по адресам Клиента;
- включение и настройка канала STM-1;
- тестирование канала STM-1;
- сдача в эксплуатацию канала STM-1.
2.1.2. При соответствии результатов тестирования канала связи требованиям Приложения №1 к
настоящему Договору, оформить оказанные Клиенту услуги по организации доступа (подключения)
Актом сдачи-приемки оказанных услуг по подключению.
2.1.3. Предоставлять услуги связи 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, за исключением перерывов для
проведения необходимых ремонтных и профилактических работ, которые будут планироваться на время
наименьшей потребности Клиента в связи и не могут превышать 48 часов в год.
2.1.4. Дежурная служба Оператора круглосуточно принимает от Клиента заявки о сбоях оказываемых
Услуг по телефонам: _______ , и электронной почте: ________.
2.1.5. Устранение неисправностей установленного Оператором оборудования, используемого для
предоставления канала связи, осуществляется в срок не более 3 (трех) часов. Время устранения
неисправности оборудования считается с момента допуска специалистов Оператора к оборудованию на
объекте Клиента.
2.1.6. Производить плановое обслуживание оборудования с приостановлением предоставления Услуги
не более 48 часов в год. Такие случаи не будут считаться перерывами в предоставлении Услуги, если
Оператор уведомит Клиента за 48 часов о планируемом обслуживании с указанием периода времени на
такое обслуживание.
2.1.7. Оказывать Клиенту Услуги, соответствующие эксплуатационным нормам, рекомендациям МСЭ,
а также Нормам на электрические параметры цифровых каналов и трактов магистральной и
внутризоновой первичных сетей, утвержденным приказом Минсвязи России от 10.08.96 г. № 92.
2.1.8. Незамедлительно извещать Клиента о предполагаемых перерывах связи. Не позднее, чем за 72
(семьдесят два) часа сообщать Клиенту о планово-профилактических работах или заранее предоставлять
Клиенту план-график таких работ.
2.2.
Клиент обязуется:
2.2.1. Своевременно производить оплату выставляемых Оператором счетов в соответствии с порядком
расчетов, установленным в статье 3 настоящего Договора.
2.2.2. Предоставлять Оператору на объекте, принадлежащему Клиенту или находящемуся в его
пользовании, необходимые площади для размещения оборудования Оператора, необходимого для
оказания Услуг.
2.2.3. Обеспечивать сохранность установленного Оператором оборудования, исключить
несанкционированный доступ к оборудованию Оператора, установленному на площадях Клиента, и его
повреждение. Не производить перемещение оборудования Оператора, установленного на площадях
Клиента.
2.2.4. Производить допуск сотрудников Оператора для проведения регламентных работ, ремонта и
замены установленного оборудования, при этом координация круглосуточного доступа на объекты
Клиента осуществляется по телефону: __________ .
2.2.5. Обеспечить климатические условия эксплуатации оборудования в соответствии с паспортными
данными об условиях нормальной эксплуатации. Обеспечить подвод гарантированного электропитания
на каждую единицу оборудования на расстоянии не более 1 (одного) метра от места ее размещения, а
также подачу защитного заземления.
2.2.6. Незамедлительно сообщать обо всех неполадках, разъединениях и ухудшении обслуживания
Оператору по телефону:_____________________, а также предпринимать действия в соответствии с
договоренностями, приведенными в Соглашении по эксплуатационно-техническому взаимодействию,
если такое Соглашение заключено Сторонами.
Статья 3. Платежи и расчеты по Договору
3.1. Цена настоящего Договора не может превышать _________ (___________ 00 копеек) включая НДС
(18%) по действующей налоговой ставке _______ (__________ 00 копеек).
3.2. Стоимость Услуг определяется Сторонами и распределяется на:
а) стоимость услуг по организации канала связи Оператора (далее – Услуга по
подключению)________________ рублей, включая НДС;
б) стоимость Услуг связи, ежемесячно оказываемых Клиенту_________________ рублей, включая НДС.
3.3. Единовременная плата за Услугу по подключению вносится Клиентом в течение 15 (пятнадцати)
рабочих дней с даты получения Клиентом оригинала счета на оплату и подписанного Акта сдачиприемки оказанных услуг по подключению (далее – Акт).
3.4. Расчет первой ежемесячной платы за оказанные в отчетном месяце Услуги связи, производится
Оператором от даты, указанной в двустороннем Акте, при условии готовности Клиента использовать
канал связи. Срок использования канала STM-1 Клиентом составляет 36 (тридцать шесть) календарных
месяцев с даты подписания Акта.
3.5. После подписания Сторонами Акта, Оператор предоставляет Клиенту счет-фактуру на сумму
оказанных Услуг.
3.6. Счета Оператора должны быть оплачены Клиентом в течение 10 (десяти) календарных дней с даты
их получения.
3.7. Расчетным месяцем считается календарный месяц, в котором была оказана Услуга, составляющая
предмет настоящего Договора.
3.8. Оригиналы счетов, счетов-фактур и актов об оказанной Услуге направляются Клиенту не позднее
десяти (10) рабочих дней месяца, следующего за расчетным, по почте заказным письмом с
уведомлением либо курьером. В случае неполучения счетов, счетов-фактур и актов об оказанной
Услуге в установленный срок Клиент должен известить об этом представителя Оператора по
выставлению и оплате счетов по телефону и/или электронной почте.
3.9. Платежи за неполный расчетный месяц осуществляются пропорционально количеству календарных
дней месяца, когда фактически были оказаны Услуги.
Статья 4. Порядок и условия организации и оказания Услуги
4.1. Сдача-приемка оказанных Услуг оформляется Актом с приложением перечня установленного на
площадях Клиента оборудования Оператора, два подписанных экземпляра которого Оператор
направляет Клиенту для подписания.
4.2. Клиент в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения соответствующего Акта рассматривает
и направляет Оператору подписанный Акт или официальный мотивированный отказ от его подписания.
4.3. В случае мотивированного отказа Клиента от подписания Акта Сторонами составляется Перечень
необходимых доработок и сроков их выполнения.
4.5. При отказе Клиента от получения услуг связи и (или) при расторжении настоящего Договора
Сторонами подписывается Акт отключения с перечнем демонтированного оборудования с площади
Клиента согласно перечню, указанному в Акте сдачи-приема.
5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых договорных обязательств виновная
Сторона несет имущественную ответственность в порядке и на основаниях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. За перерывы в предоставлении
Услуги продолжительностью более четырех часов, Оператор выплатит неустойку Клиенту в размере
1/720 части ежемесячной платы за Услугу за каждый час перерыва сверх четырех часов.
5.2. В случае нарушения срока оплаты счетов Оператора, предусмотренного пунктом 3.6, Клиент
уплачивает пеню в размере 0,1 % от суммы счета за каждые сутки просрочки платежа, но не более 10%
от суммы счета.
5.3. Оборудование, установленное на площадях Клиента для обеспечения оказания Услуг, является
исключительной собственностью Оператора.
5.4. Клиент обязуется использовать полученные по настоящему Договору услуги в соответствии с
положениями Гражданского кодекса Российской Федерации и нормативными документами Минсвязи
России. Клиент обязуется не использовать полученные по настоящему Договору услуги для незаконных
целей, не получать и не использовать их незаконным способом, эксплуатировать необходимое для
получения услуг оборудование с соблюдением правил техники безопасности, применять
сертифицированное оборудование. Клиент обязуется не использовать предоставленные услуги таким
образом, чтобы это создавало угрозу безопасности и здоровью людей, безопасности и
обороноспособности государства.
5.5. Споры между Сторонами в рамках настоящего Договора подлежат разрешению путем переговоров,
а при недостижении согласия — в Арбитражном суде г. Москвы.
Статья 6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,
определяемых в соответствии с пунктом 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации.
6.2.Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по настоящему
Договору, обязана не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента возникновения обстоятельств
непреодолимой силы, в письменной форме уведомить другую сторону о возникновении обстоятельств
такого рода, о предполагаемом сроке их действия и прекращения. Сторона, не уведомившая другую
сторону в указанный срок, не вправе ссылаться на действие обстоятельств непреодолимой силы.
6.3.В случае если срок действия обстоятельств непреодолимой силы составит более 3 (трех) месяцев,
любая из Сторон вправе отказаться от исполнения настоящего Договора или его неисполнимой части.
Статья 7. Особые условия Договора
7.1. Оговоренные Сторонами условия предоставления Услуги, а также условия взаиморасчетов между
ними, включая тарифы на оказание Услуги, действуют исключительно в рамках настоящего Договора и
неприменимы по отношению к третьим лицам.
7.2. При исполнении Договора Стороны обязуются выполнять требования, предъявляемые к операторам
и потребителям услуг связи в Российской Федерации, в частности о предоставлении средств связи для
использования официальным представителям государственных служб (по предъявлении ими
соответствующих документов), о предоставлении приоритета сообщениям, касающимся безопасности
человеческой жизни, а также о правах уполномоченных на то государственных органов на приоритетное
использование и приостановку услуг связи во время стихийных бедствий и других чрезвычайных
ситуаций.
7.3. Каждая из Сторон обязуется применять только сертифицированное телекоммуникационное
оборудование и лицензированное программное обеспечение и не допускать каких-либо действий,
которые могли бы нанести ущерб деловой репутации другой Стороны.
Статья 8. Обеспечение конфиденциальности
8.1. Стороны гарантируют соблюдение конфиденциальности в отношении оборудования, документации,
предоставляемой информации и условий настоящего Договора.
Статья 9. Срок действия Договора
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение 39
(тридцати девяти) месяцев.
Статья 10. Порядок расторжения и изменения Договора
10.1. Изменение и досрочное расторжение настоящего Договора возможны по соглашению Сторон и
имеют юридическую силу, если они соответствующим образом оформлены Сторонами с учетом
положений статей 450 - 453 Гражданского кодекса Российской Федерации.
10.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами Сторон.
10.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случае несоответствия
параметров канала STM-1 требованиям пункта 2.1.7 настоящего Договора или перерыва в
предоставлении канала свыше 48 часов непрерывно или свыше 72 часов за период 30 календарных дней.
10.4. Уведомление о расторжении договора должно быть направлено за 90 (девяносто) календарных
дней до даты расторжения.
Статья 11. Прочие условия Договора
11.1. Ни одна из Сторон не может переуступить или передать полностью или частично свои права и
обязательства по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
11.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для
каждой Стороны.
11.3. Все указанные по тексту настоящего Договора приложения являются его неотъемлемой частью.
Статья 12. Адреса и реквизиты Сторон
Оператор:
Клиент:
Банк ВТБ 24 (закрытое акционерное общество)
Место нахождения: Россия, 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д.35.,
ИНН 7710353606,
ОГРН 1027739207462,
КПП 775001001,
р/с 60311810400000000000,
к/с 30101810100000000716 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России,
БИК 044525716,
Коды: ОКПО 20606880.
Любая из Сторон в случае изменения своего места нахождения и/или платежных реквизитов обязана
в течение десяти (10) рабочих дней с даты изменения уведомить об этом другую Сторону.
Статья 13. Подписи Сторон
От лица Оператора:
От лица Клиента:
____________________
м.п.
____________________
м.п.
Приложение № 1 к Договору
№_____от «___»__________


Техническое задание
на организацию и предоставление в пользование Клиенту канала связи STM-1

1. Технология SDH, канал STM-1.
2. Требуемый физический интерфейс G.957.
3. Точки подключения:
- г.Москва, ул.Днепропетровский проезд дом 4а, строение 31а,
- г.Барнаул, ул.Малахова дом 88в (далее - Услуги).
4.
Оконечное оборудование оператора должно быть установлено на площадке заказчика.
5. Граница зоны ответственности должна проходить по порту STM-1 оборудования оператора.
6. Оборудование должно иметь стоечный вариант исполнения для возможности монтажа в
коммуникационный шкаф 19”.
7. Электропитание оборудования оператора должно осуществляться от сети переменного тока
220В и иметь возможность подключения к стоечным PDU с розетками типа С13 или С19.
8. Соответствие оборудования оператора рекомендациям
ITU-T G.707, G.783, G.957, G.958.
9. Совместимость оборудования оператора с модулями Cisco 4-portOC3/STM1
POSSharedPortAdapters.
10. Оператор должен гарантировать, что на всей протяженности канал точка-точка будет
организован через транспортную сеть SDH (без организации транзитных участков через сеть передачи
данных с коммутацией пакетов).
«СОГЛАСОВАНО»
«УТВЕРЖДАЮ»
От лица Клиента:
От лица Оператора:
____________________
м.п.
____________________
м.п.