«Утверждаю» Заместитель Генерального директора ФГУП «ППП»

«Утверждаю»
Заместитель Генерального
директора ФГУП «ППП»
_____________А.С. Жемчужников
Извещение о проведении запроса коммерческих предложений
№ КП - УНиИ-Т/ 51-11-13
г. Москва
«18» ноября 2013 г.
1. Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие
«Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента
Российской Федерации»
Почтовый адрес и адрес местонахождения Заказчика: 125047, г. Москва, ул.
2-ая Тверская-Ямская, д.16, тел/факс: (499) 250-39-36.
2. Организатор: Центральная закупочная группа УНиИ.
Контактное лицо: Кузьмин Владимир Иванович, тел/факс: (499) 250-37-34,
(499) 250-29-26, факс: (499) 250-20-01.
адрес электронной почты: kuzmin@pppudp.ru
3. Наименование (предмет Договора): Проведение технического
обследования несущих и ограждающих конструкций нежилого здания, с
целью приятия решения по его дальнейшей эксплуатации по адресу:
г. Москва, Архангельский переулок, д. 4, стр. 3.
3.1. Код ОКВЭД: 74.20 – Деятельность в области архитектуры; инженернотехническое проектирование; геолого-разведочные и геофизические работы;
геодезическая и картографическая деятельность; деятельность в области
стандартизации и метрологии; деятельность в области гидрометеорологии и
смежных с ней областях; виды деятельности, связанные с решением
технических задач, не включенные в другие группировки.
3.2. Код ОКДП: 4560000– Проектная документация и технико-экономическое
обоснование продукции.
4. Техническое задание:
4.1. Исходные данные: Одноэтажное кирпичное здание площадью 568,3 кв.м
с утепленной двухскатной стропильной крышей.
4.2. Состав работ:
1. Изучение
имеющейся
в
наличии
проектно-технической
и
эксплуатационной документации на сооружение;
2. Обмеры конструкций сооружения;
3. Визуальное и инструментальное обследование строительных конструкций,
и определение их параметров:
- визуальный осмотр и фотофиксация;
- определение конструкций и материалов;
- выявление дефектов и повреждений, их фотофиксация;
- определение прочностных характеристик материалов;
- выполнение поверочных расчетов несущей способности строительных
конструкций;
- определение технического состояния строительных конструкций и
оценка физического износа;
- определение технического состояния инженерного оборудования и
оценка физического износа.
4. Анализ причин появления дефектов и повреждений;
5. Выполнение поверочных расчетов несущей способности:
- грунтов основания;
- фундаментов;
- наружных стен здания;
- внутренних отдельно стоящих опор;
- перекрытий.
6. Заключение о фактическом техническом состоянии строительных
конструкций;
7. Составление дефектного акта.
4.3 Нормативные и дополнительные требования
1.Работы должны выполняться в соответствии с требованиями:
- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных
конструкций зданий и сооружений»;
- ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и
мониторинга технического состояния»;
- постановления Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г.
№ 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации,
строительства, реконструкции объектов капитального строительства»;
- СНиП 3.01.09-84 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством
защитных сооружений ГО и ЧС».
2.По результатам обследования оформляется заключение о техническом
состоянии сооружения.
Состав заключения о техническом состоянии, предоставляемого
Подрядчиком при завершении работ, включает в себя:
- подробную пояснительную записку;
- техническую характеристику объекта обследования;
- результаты обследования строительных конструкций;
- результаты определения прочностных характеристик строительных
конструкций;
- результаты обследования инженерных систем;
- материалы фотофиксации;
- дефектный акт;
- выводы и рекомендации;
- расчет стоимости проектных (при необходимости) и ремонтных работ,
выполненный в виде сметы, составленной в федеральных единичных
расценках (ФЕР), с соблюдением нормативных требований, предъявляемых к
сметной документации;
- графические материалы, включающие в себя:
а) поэтажный план БТИ;
б) план шурфов;
в) разрезы двух выборочных шурфов;
г) отчет об инженерно-геологических испытаниях;
д) поверочные расчеты несущих конструкций сооружения.
3.Техническое заключение предоставляется в виде печатной брошюры в
количестве 4-х экземпляров и в электронном виде формата «dwg» и «doc».
Техническое заключение должны быть заверено печатью организации и
подписью руководителя, пронумеровано и сброшюровано в папку. Папка
должна иметь реестр документов и титульный лист, оформленный в
произвольной форме, с обязательным указанием наименования организации,
наименования работ, адреса объекта и номера договора.
4.Работы выполнять поэтапно, по согласованному с Заказчиком графику.
5.До начала работ представить Заказчику заверенную печатью организации и
подписью руководителя копию приказа о назначении ответственного
производителя работ.
6. Точный объем предстоящих работ подсчитывает участник закупки в
период выезда на объект.
5. Место, условия и сроки выполнения работ:
5.1. Место выполнения работ: г. Москва, Архангельский переулок, д.4, стр.3
5.2. Сроки выполнения работ: начало работ на следующий день после
подписания договора. Продолжительность выполнения работ не более 60
календарных дней.
6. Порядок формирования цены Договора: В цену Договора должны быть
включены все расходы Подрядчика, связанные с выполнением Договора, в
том числе транспортные расходы, сопутствующие расходы, оплата НДС и
других обязательных платежей в соответствии с законодательством РФ.
7. Форма, сроки и порядок оплаты: Цена работ по договору должна
определяется сметой, составленной в ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЕДИНИЧНЫХ
РАСЦЕНКАХ
(ФЕР)
или
в
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ
СМЕТНЫХ
НОРМАТИВАХ (ТСН 2001), с соблюдением нормативных требований
предъявляемых к сметной документации.
Безналичный расчет. Без аванса.
Оплата производится по факту выполнения работ на основании счета
Подрядчика и акта сдачи-приемки выполненных работ, в течение 10-ти
банковских дней с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных
работ Подрядчиком и Заказчиком.
8. Требования к участникам закупки:
8.1. соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом
закупки (в т.ч. наличие действующих лицензий на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг по предмету закупки, если деятельность
лицензируется) - членство в саморегулируемой организации, владеющей
допуском к работам по обследованию строительных конструкций;
8.2. правомочность участника закупки заключать договор;
8.3. непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и
отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки –
юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным
(банкротом) и об открытии конкурсного производства;
8.4. неприостановление деятельности участника закупки в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях на дату подачи заявки на участие в закупке;
8.5. отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам,
задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации за прошедший календарный год, размер
которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов
участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний
отчетный период. Участник закупки считается соответствующим
установленному требованию в случае, если им в установленном порядке
подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и
решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в
закупке не принято;
8.6. отсутствие в предусмотренном законодательством Российской
Федерации реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) информации об участнике закупки - юридическом лице, в том
числе информации об учредителях, о членах коллегиального
исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного
исполнительного органа участника закупки.
8.7. наличие опыта выполнения работ по предмету договора на объектах
г.Москвы;
8.8. выезд на объект «Архангельский» в период подготовки коммерческого
предложения, для уточнения объема предстоящих работ.
9. Требования, предъявляемые к коммерческому предложению:
9.1. Для участия в проведении запроса коммерческих предложений участник
закупки должен подготовить и оформить коммерческое предложение в
соответствии с требованиями извещения о проведении запроса коммерческих
предложений.
9.2. Коммерческое предложение должно включать в себя следующие
документы и сведения:
1) заполненную форму коммерческого предложения (Приложение №1 к
извещению о проведении запроса коммерческих предложений);
2) анкету участника закупки по установленной форме (Приложение №2 к
извещению о проведении запроса коммерческих предложений) с
обязательным указанием городских номеров телефонов, в 3-х экз.
Подрядчики, входящие в Перечень поставщиков Заказчика, вправе
представлять данную анкету только в случаях внесения изменений в
информацию о своей организации (адрес, реквизиты, название,
организационно-правовая форма, руководство и т.п.);
3)
сведения о методике
выполнения работ, функциональных
характеристиках,
потребительских
свойствах,
и
качественных
характеристиках выполняемых работ (указывается в составе коммерческого
предложения, подготовленного по форме Приложения №1);
4) цена договора с указанием сведений о включенных или не включенных в
нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных
пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи). Цена договора
указывается в составе коммерческого предложения, подготовленного по
форме Приложения №1;
5) условия выполнения договора (сроки исполнения договора, сроки и
объемы гарантийных обязательств). Условия выполнения договора
указываются в составе коммерческого предложения, подготовленного по
форме Приложения №1;
6) сведения об аналогичных завершенных работах за последние 5 лет, с
обязательным указанием контактной информации заказчика (оформляется в
произвольной форме);
7) учредительные, бухгалтерские и иные документы, подтверждающие
соответствие участника закупки предъявленным требованиям:
- Копии учредительных документов (включая копии изменений, вносимых
в учредительные документы).
- Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц,
выданная не ранее, чем за 1 месяц до даты размещения на сайте Заказчика
извещения о проведении запроса коммерческих предложений.
- Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный
реестр юридических лиц.
- Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.
- Копия уведомления из налогового органа, при работе по упрощенной
системе налогообложения.
- Копия приказа (протокола) о назначении руководителя, либо копия
нотариальной доверенности лицу, заключающему договор от имени
организации.
- Копия нотариальной доверенности лицу, представляющему интересы
организации.
- Копия приказа о совмещении должностей, если руководитель
организации исполняет обязанности гл. бухгалтера.
- Копия свидетельства о вступлении в саморегулируемую организацию
(СРО).
Копии документов должны быть сверены с оригиналом и заверены печатью
организации и подписью руководителя.
9.3. Участник закупки вправе подать только одно коммерческое
предложение.
9.4. Коммерческое предложение подается в письменной форме (в оригинале с
подписью и печатью) в запечатанном конверте, на котором должны быть
указаны:
1) Номер запроса коммерческих предложений, заявка на участие в котором
подается;
2) Наименование и адрес Заказчика;
3) Наименование Организатора;
4) Наименование и почтовый адрес участника закупки.
10. Порядок, место, даты начала и окончания срока подачи
коммерческих предложений: Коммерческие предложения принимаются
отделом секретариата и делопроизводства ФГУП «ППП» в рабочие дни с 1000 до 17-00 часов (перерыв с 13-00 до 14-00 часов) по адресу: 125047, г.
Москва, ул. 2-я Тверская-Ямская, д.16, комн. 212, тел: (499) 250-20-38.
Даты начала и окончания приема коммерческих предложений: с 18 ноября
2013 года до 15-00 час. «22» ноября 2013 г.
11. Порядок и срок отзыва коммерческих предложений, порядок
внесения изменений в коммерческие предложения:
11.1. Участник закупки вправе изменить или отозвать ранее поданное
коммерческое предложение в порядке, предусмотренном извещением о
проведении запроса коммерческих предложений. Изменение и (или) отзыв
коммерческих предложений после истечения срока подачи коммерческих
предложений, установленного извещением о проведении запроса
коммерческих предложений, не допускается.
11.2. Изменения коммерческого предложения могут быть оформлены в виде
изменений отдельных положений коммерческого предложения (или в виде
полностью
нового
коммерческого
предложения),
подписанных
руководителем участника закупки либо надлежаще уполномоченным на то
лицом, и скреплен печатью участника закупки.
11.3. Изменения коммерческого предложения должны быть подготовлены в
письменной форме, запечатаны в отдельный конверт, маркированный
надписью «ИЗМЕНЕНИЯ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ».
На конверте указывается номер запроса коммерческих предложений,
наименование и адрес Заказчика, наименование Организатора, а также
наименование и почтовый адрес участника закупки.
11.4. Отзыв коммерческого предложения оформляется отдельным
письменным уведомлением участника закупки, подписанным руководителем
участника закупки либо надлежаще уполномоченным на то лицом, и
скреплен печатью участника закупки.
При этом в указанном уведомлении в обязательном порядке должны быть
указаны
номер
запроса
коммерческих предложений, а
также
регистрационный номер, присвоенный коммерческому предложению при
приеме.
12. Формы, порядок, даты начала и окончания срока представления
участникам закупки разъяснений положений извещения о запросе
коммерческих предложений.
12.1. Любой претендент вправе направить Организатору запрос о
разъяснении положений извещения о проведении запроса коммерческих
предложений в письменной форме в срок не позднее, чем за 2 (два) рабочих
дня до дня окончания срока подачи коммерческих предложений.
Организатор в течение 1 (одного) рабочего дня после даты поступления
запроса о разъяснении положений извещения о проведении запроса
коммерческих предложений направляет разъяснения извещения о
проведении запроса коммерческих предложений претенденту, направившему
запрос, а также размещает копию таких разъяснений (без указания
наименования или адреса претендента, от которого был получен запрос на
разъяснения) на официальном сайте, сайте Заказчика.
12.2. В любое время до истечения срока представления коммерческих
предложений Организатор вправе по собственной инициативе либо в ответ
на запрос какого-либо претендента внести изменения в извещение о
проведении запроса коммерческих предложений. Соответствующая
информация размещается на официальном сайте и сайте Заказчика.
12.3. При необходимости, срок подачи коммерческих предложений должен
быть продлен на срок, достаточный для учета претендентами изменений при
подготовке коммерческих предложений. Указанный срок должен составлять
не менее чем 2 (два) рабочих дня.
13. Место и дата рассмотрения коммерческих предложений и подведения
итогов запроса коммерческих предложений: по адресу Заказчика «26»
ноября 2013 г.
14. Порядок и критерии оценки коммерческих предложений.
14.1. Организатор после получения коммерческих предложений вправе
запрашивать у участников закупки дополнительные сведения касательно
поданных ими коммерческих предложений с целью уточнения деталей и
выбора оптимального для нужд Заказчика сочетания ценовых и
качественных параметров продукции, условий исполнения договора по
предмету запроса коммерческих предложений. При этом не допускается
изменение сути поданного коммерческого предложения участника.
14.2. Участнику закупки будет отказано в участии в проведении запроса
коммерческих предложений в случаях:
1) непредставления оригиналов и копий документов, а также иных сведений,
требование о наличии которых установлено извещением о проведении
запроса коммерческих предложений либо наличие в таких документах
недостоверных сведений об участнике закупки или о закупаемых товарах
(работах, услугах);
2) несоответствия участника закупки требованиям к участникам запроса
коммерческих предложений, установленным извещением о проведении
запроса коммерческих предложений;
3) несоответствия коммерческого предложения требованиям, установленным
извещением о проведении запроса коммерческих предложений.
14.3. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в
коммерческом предложении, установления факта проведения ликвидации
участника закупки или принятия арбитражным судом решения о признании
участника закупки банкротом и об открытии конкурсного производства,
факта приостановления деятельности участника закупки в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, факта наличия недоимки по налогам, сборам,
задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации за прошедший календарный год, факта
наличия в предусмотренном законодательством Российской Федерации
реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
информации об участнике закупки - юридическом лице, в том числе
информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного
органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа
участника закупки, такой участник закупки отстраняется от участия в
запросе коммерческих предложений на любом этапе его проведения.
14.4. Победителем по результатам проведения запроса коммерческих
предложений признается участник запроса коммерческих предложений,
представивший предложение с оптимальными для удовлетворения нужд
Заказчика условиями договора на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг.
14.5. При предложении несколькими участниками запроса коммерческих
предложений аналогичных условий исполнения договора победителем
запроса коммерческих предложений признается участник запроса
коммерческих предложений, предложение которого поступило ранее
предложений других участников запроса коммерческих предложений.
15. Срок подписания победителем запроса коммерческих предложений
Договора: Не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня, следующего за датой
размещения на сайте Заказчика протокола проведения запроса коммерческих
предложений.
15.1. Участник закупки, подавший коммерческое предложение, и
признанный победителем в проведении запроса коммерческих предложений,
не вправе отказаться от заключения Договора.
15.2. При непредставлении Заказчику таким участником закупки в срок,
предусмотренный извещением о проведении запроса коммерческих
предложений, подписанного Договора, такой участник закупки признается
уклонившимся от заключения Договора.
15.3. В случае уклонения победителя в проведении запроса коммерческих
предложений от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с
участником, которому по результатам проведения запроса коммерческих
предложений был присвоен второй номер, на условиях и по цене договора,
предложенной таким участником в коммерческом предложении.
16. Организатор оставляет за собой право отказаться от проведения
запроса коммерческих предложений в любое время до подписания
договора по результатам проведения запроса коммерческих
предложений.
Приложение №1
к извещению о проведении
запроса коммерческих
предложений
!!!!!!!!ПЕЧАТАЕТСЯ НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ – УЧАСТНИКА!!!!!!!!!!
ФОРМА КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
№ КП - УНиИ-А / 51 -11-13
Изучив извещение о проведении запроса коммерческих предложений и
принимая установленные в нем требования и условия, мы
__________________________________________________________________
(наименование и почтовый адрес участника закупки)
предлагаем выполнить работы в соответствии с условиями и требованиями,
установленными в извещении о проведении запроса коммерческих
предложений, и на условиях, которые мы представили в настоящем
предложении.
Предлагаем заключить договор на выполнение работ по проведению
технического
обследования
несущих и ограждающих конструкций
нежилого здания, с целью приятия решения по его дальнейшей эксплуатации
по адресу: г. Москва, Архангельский переулок, д. 4, стр. 3., на общую сумму:
__________________________________________________________________.
(сумма в рублях цифрами и прописью, с учетом НДС)
и на следующих условиях:
1. Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых
услуг:
№
Описание методики выполнения работ и Кол- Стоим-ть Стоим-ть,
п/п
используемых материалов, состав и
во
ед. изм.,
руб.
объем работ
руб.
1.
2.
……
ИТОГО:
в том числе НДС 18%:
2. Сроки выполнения работ: __________ .
3. Сроки гарантийных обязательств:
- на выполненные работы - ________
- на применяемые материалы - ________ .
Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке
информации и подтверждаем право Заказчика запрашивать у нас, в
уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке
юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные
нами в ней сведения.
В случае если мы будем признаны победителями в проведении запроса
коммерческих предложений, мы берем на себя обязательства подписать
договор с Заказчиком, в соответствии с требованиями извещения о
проведении запроса коммерческих предложений, и предложенными нами
условиями исполнения договора не позднее 5 рабочих дней после даты
размещения на сайте Заказчика протокола проведения запроса коммерческих
предложений.
В случае если нашему предложению будет присвоен второй номер, а
победитель в проведении запроса коммерческих предложений будет признан
уклонившимся от заключения договора с Заказчиком, мы обязуемся
подписать договор в соответствии с требованиями извещения о проведении
запроса коммерческих предложений, и предложенными нами условиями
исполнения договора.
В случае признания нас единственным участником размещения заказа,
с которым Заказчик будет заключать договор, мы берем на себя
обязательства подписать договор в соответствии с требованиями извещения о
проведении запроса коммерческих предложений, и предложенными нами
условиями исполнения договора не позднее 5 рабочих дней после даты
размещения на сайте Заказчика протокола проведения запроса коммерческих
предложений.
Данное коммерческое предложение представлено с пониманием того,
что:
- Организатор оставляет за собой право отклонить или принять коммерческое
предложение, отклонить все коммерческие предложения;
- Организатор не несет ответственности за такие действия и не берет на себя
обязательство информировать участника закупки об их причинах без
соответствующего запроса с нашей стороны;
- Организатор оставляет за собой право отказаться от проведения запроса
коммерческих предложений в любое время до подписания договора по
результатам проведения запроса коммерческих предложений.
Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам
организационного характера и взаимодействия с Организатором и/или
Заказчиком нами уполномочен
__________________________________________________________________
Телефон: ________; Факс: __________; Адрес эл. почты: _______________
Все сведения о запросе коммерческих предложений просим сообщать
уполномоченному лицу.
Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:
__________________________________________________________________.
Форма должна быть представлена на фирменном бланке, подписана
уполномоченным лицом Участника закупки и скреплена печатью
Участника закупки.
__________________
__________
(должность лица,
подписавшего заявку)
(подпись)
М.П.
________________
(Ф.И.О. лица,
подписавшего заявку)
Приложение №2
к извещению о проведении
запроса коммерческих
предложений
Анкета Участника закупки
1. Полное и сокращенное наименования
организации и ее организационноправовая форма: (на основании
учредительных документов, свидетельства
о государственной регистрации,
свидетельства о внесении записи в единый
государственный реестр юридических лиц)
ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО, ОКВЭД
Участника
2.Юридический адрес Участника
3.Адрес фактического местонахождения
Участника
4. Должность руководителя, либо
доверенного лица, заключающего договор
от имени организации, Ф.И.О., телефон,
факс, адрес электронной почты
5. Главный бухгалтер, Ф.И.О., телефон,
факс, адрес электронной почты
6. Должность лица, представляющего
интересы организации, Ф.И.О., телефон,
факс, адрес электронной почты
7.Банковские реквизиты Участника
Наименование обслуживающего банка
Расчетный счет
Корреспондентский счет
Код БИК
Форма должна быть представлена на фирменном бланке, подписана
уполномоченным лицом Участника закупки и скреплена печатью
Участника закупки.
__________________
__________
________________
(должность лица,
подписавшего заявку)
(подпись)
(Ф.И.О. лица,
подписавшего заявку)
М.П.