ДОГОВОР ПОДРЯДА №

ДОГОВОР ПОДРЯДА №
« ___»
2012 г.
______________
именуемое
в
дальнейшем
«ПОДРЯДЧИК»
,
в
лице
___________________________________, действующего на основании ______________, c одной стороны и
Открытое акционерное общество «Сбербанк России», именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в
лице _____, действующего на основании ____, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «СТОРОНЫ»,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
ЗАКАЗЧИК поручает, а ПОДРЯДЧИК берет на себя обязательства по выполнению своими силами
работ в соответствии с утвержденными СТОРОНАМИ Эскизным проектом (Приложение № 1) и Техническим заданием (Приложение №2) являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, на условиях и
в сроки, установленные настоящим Договором, и включающих в себя:
1.1. Изготовление, монтаж
и подключение рекламной конструкции, в дальнейшем
КОНСТРУКЦИИ, на здании по адресу: г. Волгоград, пр-т г. Сталинграда, дом 50а в соответствии с Приложением №1 Эскизный проект конструкции, Приложением №2 Техническое задание на проведение работ,
Приложением № 3 Укрупненная смета работ по договору.
Стороны договорились, что в случае возникновения необходимости в дополнительных работах, не оговоренных в Техническом задании (Приложение №2) настоящего Договора и не обозначенных в Эскизном
проекте (Приложение №1), ими составляется Дополнительное соглашение, в котором определяется перечень
дополнительных работ, их стоимость, сроки выполнения, и порядок оплаты. Дополнительное соглашение
подписывается Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Стоимость работ по настоящему Договору, включая выполнение ПОДРЯДЧИКОМ всех обязательств,
предусмотренных
Договором,
составляет
сумму
_________________________
руб.(____________________________),
в
том
числе
НДС18%
________________(________________________________)
2.2. Оплата работ по настоящему Договору производится ЗАКАЗЧИКОМ следующим образом:
2.2.1. ЗАКАЗЧИК производит в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня подписания Сторонами Договора авансовый платеж в размере __________________ руб. (________________), включая НДС 18% на
основании счета на изготовление, монтаж и подключение рекламной конструкции на здании по адресу г.
Волгоград, пр-т Г. сталинграда, дом 50а
2.2.2. Окончательный расчет за выполненные работы в размере __________ руб.
(___________________________), включая НДС 18%, производится ЗАКАЗЧИКОМ не позднее 3 (трёх)
рабочих дней после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ и предоставления счета-фактуры в
соответствии с требованиями Налогового Кодекса РФ, либо даты, с которой работы считаются принятыми в
соответствии с условиями п. 4.2.1. настоящего Договора на основании счета на изготовление, монтаж и подключение рекламной конструкции на здании по адресу г. Волгоград, пр-т Г. Cталинграда, дом 50а
2.3. Все расчеты по настоящему Договору производятся в рублях.
2.4. Обязательства Заказчика по оплате считаются выполненными с момента поступления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. ПОДРЯДЧИК приступает к работе не позднее чем через 1 (один) день со дня перечисления
авансового платежа, предусмотренного п.2.2.1. Договора, на расчетный счет ПОДРЯДЧИКА. Этот день считается сроком начала работ по Договору.
3.2. Срок окончания работ по изготовлению КОНСТРУКЦИИ – десять календарных дней с момента перечисления авансового платежа
4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1.ПОДРЯДЧИК обязуется:
4.1.1. Своими силами из своих материалов и комплектующих выполнить работы в сроки, указанные
в статье 3, на предусмотренных Договором условиях и в соответствии с требованиями Технического задания
(Приложение №2 к настоящему Договору).
4.1.2. Поставить к месту выполнения работ все необходимые для выполнения работ приспособления, машины, механизмы, материалы и комплектующие. Своевременно обеспечивать ремонт или замену
машин и механизмов в случае поломки.
4.1.3. Обеспечить в период производства работ необходимые мероприятия по охране труда и технике безопасности.
4.1.4. Согласовать с ЗАКАЗЧИКОМ посадочные места и способ крепления отдельных частей
КОНСТРУКЦИИ.
4.1.5. В течение двух рабочих дней с момента начала работ по Договору предоставить
ЗАКАЗЧИКУ в письменном виде требования по электропитанию, включая общую нагрузку и расчетное количество и сечения кабелей. По окончании монтажных работ в присутствии уполномоченного представителя
ЗАКАЗЧИКА (Главного энергетика или электрика) произвести подключение КОНСТРУКЦИИ к электропитанию, подведённому ЗАКАЗЧИКОМ в соответствии с п.4.2.4 Договора, через клеммную колодку в оговоренном заранее месте (в непосредственной близости, т.е. не далее 10м от КОНСТРУКЦИИ). В случае невозможности стационарного подключения - проверить работоспособность систем подсветки КОНСТРУКЦИИ с
помощью временного подключения, о чем составляется акт (либо протокол).
4.1.6. По окончании работ передать ЗАКАЗЧИКУ документацию по произведенным работам (электросхему соединений КОНСТРУКЦИИ, копии сертификатов на комплектующие).
4.2. ЗАКАЗЧИК обязуется:
4.2.1. Принять от ПОДРЯДЧИКА выполненные работы по предоставленному ПОДРЯДЧИКОМ Акту сдачи-приемки работ в течение 3 (трех) рабочих дней с момента извещения ЗАКАЗЧИКА об окончании
работ или предоставить мотивированный отказ с указанием обнаруженных недостатков, являющихся нарушением требований Технического задания (Приложение № 2). В этом случае Стороны составляют протокол
с указанием недостатков и сроков их устранения. Если в указанный срок ЗАКАЗЧИК не предоставит
ПОДРЯДЧИКУ мотивированный письменный отказ, работы по Договору считаются принятыми и подлежат
оплате.
4.2.2. Производить оплату в соответствии с условиями п.2 настоящего Договора.
4.2.3. Согласовать с Подрядчиком посадочные места и способ крепления отдельных частей
КОНСТРУКЦИИ к стене в течение одного дня с момента предоставления ПОДРЯДЧИКОМ информации по
посадочным местам и способу крепления.
4.2.4. Обеспечить прокладку кабеля электропитания от своего электрощита до места установки
КОНСТРУКЦИИ в соответствии с требованиями к электропитанию, предъявляемыми ПОДРЯДЧИКОМ, а на
этапе подключения КОНСТРУКЦИЙ к электропитанию обеспечить присутствие своего Главного энергетика
или электрика с квалификационным разрядом не менее 4-го в соответствии с п. 4.1.5 договора.
4.2.5. Обеспечить готовность места монтажа к моменту начала на нем работ, выполняемых
ПОДРЯДЧИКОМ по данному Договору, включая завершение всех работ, выполняемых ЗАКАЗЧИКОМ или
другими его исполнителями в данном месте.
4.2.6. Обеспечить допуск представителей ПОДРЯДЧИКА к месту монтажа и проход в здание по
необходимости, возможность подъезда автотранспорта ПОДРЯДЧИКА, а также возможность установки
монтажных «лесов», размещения «автовышки» и работы автокрана.
4.2.7. Обеспечить возможность забора воды в здании и подключение электроинструмента, адаптированного к работе в электросети г. Волгограда.
4.2.8. Обеспечить условия проведения ПОДРЯДЧИКОМ монтажных работ в рабочее время в оговоренные сроки. В случае срыва монтажа по вине ЗАКАЗЧИКА (в том числе и из-за отсутствия разрешительной документации на КОНСТРУКЦИЮ) ЗАКАЗЧИК компенсирует ПОДРЯДЧИКУ все расходы, связанные
с несостоявшимся монтажом и хранением готовой Конструкции. В этом случае дата повторного монтажа
согласовывается Сторонами дополнительно.
4.2.9. Обеспечить указанные выше условия проведения монтажных работ в нерабочее время, если
возникнет объективная необходимость.
4.2.10. В случае приостановки работ по инициативе ЗАКАЗЧИКА на срок более пяти рабочих дней
по условиям п.4.3.3. ЗАКАЗЧИК обязан обеспечить ответственное хранение на своем складе изготовленной
ПОДРЯДЧИКОМ продукции либо оплатить услуги ПОДРЯДЧИКА по ее хранению на складе
ПОДРЯДЧИКА.
4.3. Права ЗАКАЗЧИКА:
4.3.1. ЗАКАЗЧИК имеет право вносить в работы согласованные с ПОДРЯДЧИКОМ изменения, которые являются технически реализуемыми, о чем должны быть составлены Дополнительные соглашения к
Договору с соответствующей корректировкой сроков выполнения работ и их стоимости.
4.3.2. В случае обнаружения в конструкции, изготавливаемой по Договору, нарушений требований
Технического задания ЗАКАЗЧИК вправе требовать от ПОДРЯДЧИКА соразмерного уменьшения стоимости
работ или переделки этих работ без увеличения стоимости работ (на выбор ПОДРЯДЧИКА). В случае, если
ПОДРЯДЧИК не устраняет обнаруженные недостатки в течение одного календарного месяца, ЗАКАЗЧИК
вправе устранить недостатки своими силами или с помощью третьих лиц с отнесением расходов по переделке на ПОДРЯДЧИКА.
4.3.3. ЗАКАЗЧИК имеет право приостанавливать работы по Договору на срок не более одного календарного месяца, уведомив об этом ПОДРЯДЧИКА письменно в срок, не позднее, чем за 2 дня до приостановки работ. При этом после уведомления ПОДРЯДЧИКА о продолжении приостановленных работ
ПОДРЯДЧИК в течение двух дней определяет новые сроки завершения работ. В этом случае общая продолжительность выполнения работ по Договору без учета продолжительности приостановки не может быть увеличена из-за приостановки более, чем на 15 (пятнадцать) рабочих дней дополнительно к продолжительности,
определенной Договором.
5. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗАКАЗЧИКА
ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ДОГОВОРА.
5.1. ЗАКАЗЧИК вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ
и соблюдением их сроков.
5.2. Осуществляя контроль ведения работ, ЗАКАЗЧИК не вмешивается в оперативнохозяйственную деятельность ПОДРЯДЧИКА.
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1. Сторона освобождается от юридической ответственности за любую просрочку или невыполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такая просрочка или невыполнение вызваны чрезвычайными и непредотвратимыми при данных условиях обстоятельствами, возникновение и последствия которых такая Сторона не могла предвидеть или, если могла предвидеть, обоснованно не могла предотвратить
(«Непреодолимая Сила»). Во избежание сомнений, Непреодолимая Сила включает действия любых государственных органов (правомерные или неправомерные), пожары, наводнения, ураганы и иные стихийные
бедствия, взрывы, гражданские волнения, беспорядки, войны, саботаж.
6.2. Сторона, ссылающаяся на Непреодолимую Силу, должна немедленно, но в любом случае не
позднее, чем по истечении 10 (десяти) дней после того, как Стороне стало известно о наступлении Непреодолимой Силы, сообщить об этом другой Стороне в письменной форме. Такое сообщение должно содержать информацию о характере обстоятельств Непреодолимой Силы и, насколько это возможно, оценку их
воздействия на способность ссылающейся Стороны выполнять свои обязательства по настоящему Договору,
а также оценку предполагаемой продолжительности действия Непреодолимой Силы. Срок исполнения обязательств соразмерно переносится на срок действия Непреодолимой Силы и их последствий, если иное не
будет предусмотрено дополнительным соглашением Сторон.
6.3. После прекращения действия обстоятельств Непреодолимой Силы Сторона, ссылавшаяся на
них, должна немедленно, но в любом случае не позднее чем через 10 (десять) дней после прекращения действия Непреодолимой Силы, письменно сообщить другой Стороне об этом. В случае если Сторона, ссылающаяся на Непреодолимую Силу, не сообщит другой Стороне о наступлении Непреодолимой Силы или прекращении ее действия или задержит такое сообщение, она будет нести ответственность перед другой Стороной за любые убытки, понесенные другой Стороной в результате отсутствия или задержки такого сообщения, кроме случая, когда Непреодолимая Сила исключала возможность подачи уведомления.
6.4. Стороны обязаны выполнять все другие обязательства по настоящему Договору, не затронутые
Непреодолимой Силой.
6.5. Если действие Непреодолимой Силы продолжается более 1 (одного) месяца, или если возникнут разумные основания предположить, что оно продлится более 1 (одного) месяца, Стороны обязуются немедленно начать переговоры и согласовать такие изменения в условиях настоящего Договора, которые необходимы для того, чтобы Стороны продолжали выполнять свои обязательства по нему в порядке, максимально приближенном к первоначальному.
7. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора согласно действующему законодательству.
7.2. В случае необоснованной задержки выполнения работ по Договору свыше установленного срока, ПОДРЯДЧИК выплачивает ЗАКАЗЧИКУ пени в размере 0,2% от суммы перечисленного аванса, за каждый день просрочки, в том числе НДС 18 %, но всего не более 10% от суммы Договора, в том числе НДС
18%.
7.3. ЗАКАЗЧИК несет ответственность за своевременную оплату работ и выплачивает
ПОДРЯДЧИКУ пени в размере 0,2% от суммы соответствующего платежа за каждый день просрочки платежа, в том числе НДС 18%, но всего не более 10% от суммы Договора, в том числе НДС 18 %.
7.4. При задержке ЗАКАЗЧИКОМ перечисления ПОДРЯДЧИКУ суммы аванса, сроки выполнения
работ по Договору могут быть увеличены.
7.5. При отказе ЗАКАЗЧИКА, по любой причине (за исключением предусмотренных ГК РФ), от
выполнения работ, находящегося в производстве, ЗАКАЗЧИК выплачивает ПОДРЯДЧИКУ стоимость выполненной ПОДРЯДЧИКОМ части работ, материалов, понесенных затрат в связи с выполнением настоящего
Договора, а также пени в размере 10% от общей стоимости работ по Договору, в том числе НДС 18%.
7.6. Выплата пени не освобождает Сторону, нарушившую обязательства по Договору, от исполнения своих обязательств в натуре.
7.7. Пени оплачиваются по счетам , предъявленным Стороной, в течение 5 (пяти) рабочих дней с
даты предъявления ею соответствующего требования другой Стороне.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Стороны предпринимают все меры для решения возможных споров по Договору путем переговоров.
8.2. В случае недостижения Сторонами согласия, возникшие разногласия (споры) могут быть переданы на рассмотрение в арбитражный суд г. Волгоградской области.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И
ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
9.2. Досрочное расторжение Договора допускается только по соглашению Сторон.
9.3. Договор считается расторгнутым без дополнительных уведомлений при задержке
ЗАКАЗЧИКОМ перечисления суммы авансового платежа (п.2.2.1) более, чем на 15 (пятнадцать) календарных дней.
9.4. Если в процессе выполнения работы выявится нецелесообразность ее дальнейшего проведения,
Стороны обязаны в 5-и дневный срок известить друг друга о ее приостановлении и в 10-и дневный срок рассмотреть вопрос о прекращении работ или изменении направления продолжения работ.
9.5. Права расторжения Договора, изложенные в настоящем пункте, действуют в совокупности с
любыми правами, предусмотренными российским законодательством независимо от Договора, и не исключают таких прав.
10. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
10.1. Каждая из Сторон обязуется рассматривать как конфиденциальную всю информацию, полученную от другой Стороны в ходе выполнения обязательств по настоящему договору, и такая информация не будет передаваться третьим сторонам без письменного разрешения другой Стороны,
за исключением случае, предусмотренных действующим законодательством, и использоваться в
иных целях, кроме выполнения обязательств по настоящему договору. Ответственность за разглашение конфиденциальной информации несет Сторона, ее разгласившая, в соответствии с действующим законодательством.
10.2. Факт заключения и содержания настоящего договора, всех приложений и последующих изменений и дополнений к нему являются конфиденциальными.
10.3. Каждая из Сторон обеспечивает защиту конфиденциальной информации, ставшей доступной
ей в рамках настоящего договора, от несанкционированного использования, распространения или
публикации.
10.4. Любой ущерб, вызванный нарушением условий конфиденциальности, определяется и возмещается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
10.5. Вышеперечисленные обязательства действуют во все время проведения работ по настоящему
договору между Заказчиком и Подрядчиком, а также в течение 3-х лет после окончания этих работ
или расторжения договора.
10.6. Доказательство нарушения положений настоящего раздела возлагается на Сторону, заявившую о таком нарушении.
.
11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
11.1. ПОДРЯДЧИК производит гарантийное обслуживание всех элементов КОНСТРУКЦИЙ, в течение 24 месяцев после завершения монтажа (в том случае, если монтаж осуществлял ПОДРЯДЧИК) или с
даты передачи продукции ЗАКАЗЧИКУ.
11.2. В течение гарантийного срока ПОДРЯДЧИК бесплатно устраняет выявленные производственные дефекты.
11.3. ПОДРЯДЧИК оставляет за собой право на демонтаж КОНСТРУКЦИЙ и/или их части на период ремонта с последующей установкой на место постоянной эксплуатации.
11.4. При возникновении неисправностей КОНСТРУКЦИЙ ЗАКАЗЧИК должен направить
ПОДРЯДЧИКУ уведомление с указанием неисправности в письменной форме. В уведомлении должен содержаться полный перечень выявленных дефектов. При гарантийном случае, т.е. при возникновении какойлибо неисправности КОНСТРУКЦИЙ, допущенной по вине ПОДРЯДЧИКА, либо возникшей вследствие
естественного износа, выработки ресурса и выхода из строя оборудования и элементов КОНСТРУКЦИЙ в
пределах гарантийных сроков, указанных в п.п. 11.1, но за исключением случаев, указанных в п.п. 11.7, 11.8,
11.9, 11.10 Договора, неисправность устраняется силами и за счет ПОДРЯДЧИКА непосредственно в месте
нахождения КОНСТРУКЦИЙ, или, если это невозможно (а также всегда в тех случаях, когда монтаж выполнялся не ПОДРЯДЧИКОМ), на производственной базе ПОДРЯДЧИКА в г. Волгограде. При этом:
- если монтаж изготовленных ПОДРЯДЧИКОМ КОНСТРУКЦИЙ производился, то работы по демонтажу для гарантийного обслуживания, их доставка к месту проведения ремонта и обратно, а также последующий монтаж осуществляются силами и за счет ПОДРЯДЧИКА, а стоимость спецтехники (автокраны,
автовышки, спецтранспорт и т.п.) и высотные работы оплачиваются Заказчиком, если иное не предусмотрено
соответствующими Дополнительными соглашениями;
- если монтаж изготовленных Подрядчиком КОНСТРУКЦИЙ производился ЗАКАЗЧИКОМ, то работы по демонтажу КОНСТРУКЦИЙ для гарантийного обслуживания, их доставка на производственную
базу Подрядчика и обратно, а также последующий монтаж осуществляются силами и за счет ЗАКАЗЧИКА;
11.5. Срок устранения неисправности при гарантийном случае не более 10 календарных дней, за
исключением случаев, предусмотренных в п.11.6 Договора.
11.6. В случае если устранение неисправностей невозможно выполнить в течение десяти календарных дней, ПОДРЯДЧИК обязан уведомить об этом ЗАКАЗЧИКА в письменной форме с предоставлением
перечня проводимых работ и сроками их устранения.
11.7. Гарантийному ремонту не подлежат дефекты КОНСТРУКЦИЙ, вызванные небрежной эксплуатацией КОНСТРУКЦИЙ, внешними механическими, химическими или термическим воздействиями, неисправностью электросети, вскрытием или ремонтом, произведенным лицом, неуполномоченным
ПОДРЯДЧИКОМ.
11.8. Гарантия не распространяется:
- на неоновые трубки, изготовленные ПОДРЯДЧИКОМ, но монтаж которых осуществлял не
ПОДРЯДЧИК;
- на неоновые трубки, находящиеся в составе КОНСТРУКЦИЙ, монтаж которых осуществлял не
ПОДРЯДЧИК;
11.9. В случае, если гарантийный ремонт требуется на КОНСТРУКЦИИ, не оплаченные
ЗАКАЗЧИКОМ в полном объеме, то гарантийный ремонт не производится до погашения задолженности по
оплате работ и продукции ПОДРЯДЧИКА.
11.10. Естественные загрязнения поверхностей, вызванные атмосферными осадками, попаданием
грязи и других веществ из внешней среды и с других конструкций не рассматриваются Сторонами как гарантийный случай и не подлежат ремонту на условиях гарантии.
11.11. При выявлении негарантийного случая (п.п. 11.7, 11.8, 11.9, 11.10 Договора) , оплата работ
по ремонту (включая выезд специалиста) осуществляется по установленным расценкам ПОДРЯДЧИКА на
основании отдельно заключенного договора.
12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии их письменного оформления. Все предварительные устные и письменные договоренности Сторон о предмете настоящего Договора после его подписания теряют силу.
12.2. ПОДРЯДЧИК имеет право свободного выбора своих партнеров, субподрядчиков, субпоставщиков под свою ответственность.
12.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
12.4. Все приложения к настоящему Договору являются неотъемлемой частью настоящего Договора. К настоящему Договору прилагается:
- Приложение № 1 – Эскизный проект КОНСТРУКЦИИ.
- Приложение № 2 – Техническое задание на проведение работ.
-
Приложение №3 – Укрупненная смета работ по договору.
12.5. Любое уведомление, направляемое или вручаемое по условиям настоящего Соглашения или в
связи с ним курьером или переданное по факсу Стороне по указанному ниже адресу такой Стороны или по
другому адресу, сообщенному такой Стороной Стороне, направляющей или вручающей такое уведомление,
считается направленным или врученным при его доставке лично:
Адрес Заказчика:
Адрес Подрядчика:
Вниманию: __________________________
Вниманию: __________________________
13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК:
ПОДРЯДЧИК:
ОАО «Сбербанк России»
Местонахождение: Россия, 117997, г.
Москва, ул. Вавилова, 19.
Почтовый адрес: Россия, 400005, г.
Волгоград, ул. Коммунистическая, 40.
К-сч 30101810100000000647 в ГРКЦ ГУ
Банка России г. Волгограда
БИК 041806647 ИНН 7707083893
КПП 344402001
ОКПО 02791572;
ОКВЭД 65.12
ОГРН 1027700132195
__________________ /_________________ /
______________________ / ________________/
Приложение № 1 к Договору подряда № 000/000
Стр.1
“Утверждаю”
“Утверждаю”
”
______________________
___________________
Эскизный проект*
Приложение № 2 к Договору подряда № 000/000
Стр.1
“Утверждаю”
“Утверждаю”
___________________
______________________
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение работ
Подрядчик проводит следующие работы :
- Изготавливает и доставляет в Волгоград:
1. Буквы - СБЕРБАНК РОССИИ (корпус из алюминеевого листа 2 мм, лицо - перфорированный алюминий,
подсветка - светодиоды зеленого свечения, порошковая окраска)
2. Логотип (Сегмент круга: корпус из алюминеевого листа 2 мм, лицо – перфорированный алюминий, подсветка - светодиоды зеленого и желтого свечения, порошковая окраска и аэрография. Галки: корпус из алюминеевого листа 2 мм, лицо -перфорированный алюминий, подсветка - светодиоды зеленого свечения, порошковая окраска)
3. Молдинг (корпус из алюминеевого листа 2 мм, лицо -перфорированный алюминий, подсветка - светодиоды
зеленого свечения, порошковая окраска)
- Монтирует рекламные конструкции на несущий металлокаркас и проводит электромонтаж, и подключение
рекламной конструкции к электросети согласно электропроекта.
Приложение № 3 к Договору подряда № 000/000
Стр.1
“Утверждаю”
“Утверждаю”
___________________
______________________
Укрупненная смета работ по договору.
на крышную установку (КУ) на здании по адресу: г.Волгоград пр. г. Сталинграда 50А
Колво,
Размер
№
п/п
1
2
Наименование
работ
(высота х ширина х шт)
Техническое
описание
Проектирование
Крышной
установки
2200х16850х1
Комплект документации с
расчётами ветровых нагрузок
и электросхемами
37,07
Изготовление знаков для
крышной
установки
2200х16850х1
Буквы
"СБЕРБАНК
РОССИИ": корпус из алюминиевого листа 2
мм, лицевая
панель перфорированный алюминий,
подсветка светодиоды
зеленого свечения, порошковая окраска.Лого: корпус
из алюминиевого листа 2
мм, лицевая
панель перфорированный алюминий,
подсветка –
встроенный
светодиодный
экран с применением RGB
светодиодов
фиксированного цвета свечения, порошковая окраска и
аэрография
автоэмалями .
Молдинг (корпус из алюминиевого листа 2
мм, лицевая
панель - перфорированный
алюминий,
подсветка SMD светодиоды зеленого
свечения, по-
37,07
кв.м.
Цена
за ед.,
без
НДС,
руб.
Стоимость
без НДС,
руб.
Сумма
НДС, руб.
Общая стоимость, в
т.ч. НДС,
руб.
рошковая
окраска.
3
Дополнительные
работы по:
доработке
лицевых
панелей,
нанесению двустороннего аэрографического
изображения на
лицевую
панель,
установке
светодиодного
экрана в
ЛОГО с
применением RGB
светодиодов, цветокалибровке светодиодного RGB
модуля
2200х16850х1
1. Перфорация
(доработка под
технологию
день/ночь),
установка дополнительных
лицевых панелей из перфорированного
алюминия
тольщиной 3мм
плюс порошковая окраска
плюс установка
светорассеивающих экранов и поликарбоната. 2.На
перфорированную алюминиевую лицевую
поверхность
ЛОГО с обеих
строн наносится "полутоновое" изображение автоэмалью методом
аэрографии.
3.Светодиодны
й экран в ЛОГО
с применением
RGB светодиодов фиксированного цвета
свечения для
обеспечения
полноцветного
ночного вида.
4.Цветокалибр
овка светодиодного RGB
37,07
модуля с использованием
спектроанализаторов и координатной
спектральной
диаграмммы
4
5
Изготовление несущей
стальной
конструкции под
объёмные
буквы,
логотип и
молдинг.
Монтаж
крышной
установки
ИТОГО
2200х16850х1
1. Изготовление объёмной
сварной несущей металлоконструкции из
стальных труб
и профилей
37,07
2200х16850х1
Монтаж крышной установки
37,07