2. качество и комплектность

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ
Дата составления заявки
Согласие с условиями контракта, указанными в извещении о
проведении запроса котировок
Сведения о предмете закупки
Предмет контракта
Сведения о заказчике
Наименование
Почтовый адрес
«____» _____________2012г.
Согласен/Не согласен (указать)
Поставка каменного угля марки ДР в
количестве 100 тонн
МБОУ «Полозовская средняя
общеобразовательная школа»
617098, Пермский край, Большесосновский
район, с.Полозово, ул.Центральная, 11
Сведения об уполномоченном органе
Наименование
Почтовый адрес
Отдел по размещению муниципального
заказа
аппарата
администрации
Большесосновского
муниципального
района
617080, Пермский край, с.Большая Соснова,
ул. Ворошилова, 2, каб.33
Сведения об участнике размещения заказа – индивидуальном предпринимателе
Фамилия, Имя, Отчество
Место жительства
ИНН
Банковские реквизиты
Контактное лицо, телефон, адрес электронной почты (при
наличии)
Сведения об участнике размещения заказа – юридическом лице
Наименование
Место нахождения
Почтовый адрес
ИНН/КПП
Банковские реквизиты
Контактное лицо, телефон, адрес электронной почты (при
наличии)
Сведения о цене контракта
Цена работ (услуг)
Сведения о включенных в цену расходах
в рублях, цифрами и словами
Сведения о качестве товара
Показатели
размер
фракции
влага
зольность
сера
теплота сгорания
(низшая - высшая)
выход
летучих
веществ
Фактические
показатели (по
данным
удостоверения
качества)
___________________________
_____/_____________________/, действующий (ая) на основании
от ________ №______
(должность лица, подписывающего заявку) (подпись)
М.П. (при наличии)
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
№
-
Требования к качеству товара
Наименование показателей
Значение показателей
1
Товар
Уголь черный каменный
2
Марка угля
ДР, крупный
3
Фракция, мм
4
Зольность, %
0-300
массовая доля кусков размера нижнего
предела крупности - не более 18 %
не более 12 %
5
Влага, %
не более 12 %
6
7
не более 0,4%
5400
8
9
10
11
12
Сера, %
Теплота сгорания низшая, ккал/кг (не
менее)
Теплота сгорания высшая, ккал/кг
Выход летучих веществ
ГОСТ Р (№ )
Наличие удостоверения о качестве угля
Объем поставок, тонн
13
Условия отгрузки и доставки товара
Осуществить
доставку и
разгрузку
каменного угля до котельной учреждения
14
Срок (мес.) и объем (%) предоставления
гарантий качества товара
Не менее 12 месяцев с даты поставки
100 %
7600
до 42 %
51586-2000, 51591-2000
Обязательно
100 тонн
Требования к порядку подачи котировочных заявок
1. Котировочные заявки подаются в письменной форме.
2. Способ подачи котировочной заявки в письменной форме: почтой, с курьером, по факсу
(34257)27773,27573.
3. Котировочная заявка должна быть подписана участником размещения заказа или его
представителем.
В основании действий лица, подписавшего котировочную заявку, указывается:
- в случае, если котировочную заявку подписывает руководитель юридического лица –
реквизиты документа о назначении или об избрании физического лица на должность
руководителя юридического лица, обладающего правом действовать от имени участника
размещения заказа без доверенности (название, номер, дата);
- в случае, если котировочную заявку подписывает индивидуальный предприниматель –
реквизиты свидетельства о регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя (номер, дата);
- в случае, если котировочную заявку подписывает представитель участника размещения
заказа - реквизиты доверенности, подтверждающей полномочия представителя участника
размещения заказа на осуществление действий от имени участника размещения заказа, в том
числе на подачу котировочной заявки и подписание договора по предмету запроса котировок
(номер, дата выдачи).
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР № ___
с.Полозово Большесосновского района
«___» _________ 2012 г.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Полозовская средняя
общеобразовательная школа», именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в лице директора Удаловой
Натальи Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны, ____________ ,
именуемое в дальнейшем “Поставщик”, в лице __________________, действующего на основании
____________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий
договор в соответствии с протокола единой комиссии № ___ от _____2012 г. о нижеследующем
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.
1.1 Поставщик обязуется поставить, а Заказчик принять и оплатить следующий товар:
Наименование
Описание
Каменный
уголь
Марка ДР
Единица
измерения
Тонна
Количество
100
В т.ч. по срокам
поставки
Февраль 2012 г.
1.2 Поставщик в праве, с письменного согласия Заказчика, осуществлять досрочную отгрузку
подлежащих поставке партий каменного угля.
2. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ
2.1 Поставляемый каменный уголь по качеству должен соответствовать ГОСТам
Р 51586-2000 и Р 51591-2000:
Зольность, %
Не выше предела параметра предельной нормы, установленной по ГОСТу
для учреждений 12 %
Влага, %
Не выше предела параметра предельной нормы, установленной по ГОСТу
для учреждений 12 %
Сера, S %
Не выше предела параметра предельной нормы, установленной по ГОСТу
для учреждений 0,4 %
Выход
летучих Не выше предела параметра предельной нормы, установленной по ГОСТу
веществ, %
для учреждений 42 %
Qd
(низшая, 5400 – 7600 Ккал/кг
высшая)
2.2. Согласование между сторонами уточненных технических характеристик и
дополнительных требований к качеству и комплектности каменного угля, не предусмотренных
согласованной технической документацией, производится сторонами в следующем порядке:
сторона, получившая предложение, рассматривает и согласовывает его в письменном виде путем
составления дополнительного соглашения к настоящему договору в течение 7 дней с момента
получения предложения.
2.3 Поставщик гарантирует качество поставляемого каменного угля в течение действия
договора поставки.
2.4 Поставщик по требованию Заказчика обязан предоставить заключение
аккредитованной лаборатории о качестве угля поставленного Заказчику, путем взятия проб.
Пробы берутся представителями Поставщика и Заказчика, о чем составляется акт взятия проб.
3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
3.1 Поставка каменного угля осуществляется до 29 февраля 2012 г.
3.2
В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, вследствие которых
невозможно или затруднительно исполнение настоящего договора, в том числе соблюдение
графика поставки, стороны немедленно сообщают друг другу о наступивших обстоятельствах и
согласовывают дальнейшее исполнение договора либо отказ от исполнения договора.
-
3.3 Поставка каменного угля Поставщиком производится автомобильным транспортом до
котельной образовательного учреждения по адресу: Пермский край, Большесосновский район,
с.Полозово, ул.Центральная, 11.
3.4 Минимальной нормой отгрузки является партия размером 10 тонн каменного угля.
3.5 Отгрузка осуществляется в присутствии представителей Поставщика и Заказчика.
3.6 Каждая партия должна иметь следующие сопроводительные документы:
товарно-транспортная накладная;
сертификат качества;
____________________________
____________________________
3.7 Поставщик за 3 дня до сдачи соответствующей партии каменного угля обязан уведомить
организацию потребителя- получателя (образовательное учреждение) товара о дате и объеме
отгрузки.
4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
4.1 Цена одной тонны подлежащего поставке каменного угля устанавливается на весь
период поставки в размере: __________(________) рублей, в .т.ч. НДС.
Цена, указанная в настоящем пункте, не может быть изменена Поставщиком в
одностороннем порядке и является фиксированной в течение всего срока действия настоящего
договора.
4.2.Общая сумма договора - ____________(____________) рублей, в т.ч. НДС.
4.3.Оплата Заказчиком производится по факту поставки каменного угля в течение 10
календарных дней после предъявления Поставщиком счетов-фактур, товарно-транспортных
накладных, актов сверки, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
5. ПРИЕМКА ТОВАРА.
5.1 Приемка каждой поставленной партии каменного угля от Поставщика осуществляется
представителями организации потребителя-получателя товара в четырехдневный срок со дня
получения уведомления о предстоящей отгрузке на основании осмотра каменного угля и
документов, указанных в п 3.6 настоящего договора.
5.2. Приемка угля Заказчиком осуществляется после взвешивания каждой партии по
адресу: с.Большая Соснова, ул.Волкова (СХПК «Русь») с отметкой отвеса
в товарнотранспортной накладной.
5.3. Факт приемки организацией потребителем-получателем товара каждой поставленной
партии каменного угля оформляется двусторонним актом приемки, подписанным
представителями организации потребителя-получателя товара и Поставщика, который
подтверждает приемку по количеству и качеству. В случае обнаружения при приемке
несоответствия полученного каменного угля условиям настоящего договора или нарушения
графика об этом делается соответствующая запись в акте приемки.
5.4 При осуществлении приемки каменного угля организация потребитель-получатель
товара обязан осмотреть поставленный товар, проверить количество и качество, совершить другие
необходимые действия, обеспечивающие принятие каменного угля.
При приемке каменного угля по количеству и качеству организация потребительполучатель товара также должна основываться на требованиях Инструкции о порядке приемки
продукции ПТН и ТНП по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете
Министров СССР от 15.06.1965 г. № П 6 ( в ред. Постановления Госарбитража СССР от 29.12.1973
г. № 81, и от 14.01.1974 г. № 98) и Инструкцией о порядке приемки продукции ПТН ТНП по
качеству, утвержденной постановление Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966
г. № П 7 (в ред. Постановлений Госарбитража СССР от 29.12.1973 г.,№ 81, и от 14.01.1973 г.№ 98).
5.5. В случае обнаружения в поставленном каменном угле недостатков, недостач или иных
несоответствий условиям договора организация потребитель-получатель товара немедленно
извещает Заказчика и Поставщика.
Поставщик обязан в трехдневный срок вывезти указанный товар или распорядиться им
иным образом, приняв на себя дальнейшую ответственность за судьбу товара.
6.СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.
6.1 Настоящий договор вступает в силу в день его подписания сторонами и действует до приемки
организацией потребителем-получателем товара последней подлежащей поставке партии каменного
угля и окончательного расчета между сторонами.
6.2 Изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если
они оформлены письменно и подписаны.
6.3 Досрочное расторжение настоящего договора возможно по соглашению сторон и в
других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕИЯ СПОРОВ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1 В своих взаимоотношениях стороны стремятся избегать противоречий и конфликтов, а
в случае возникновения таких противоречий – разрешать их на основании взаимного согласия
путем переговоров. Если согласие между сторонами не будет достигнуто, противоречия
разрешаются в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
7.2 Споры сторон разрешаются в соответствии с законодательством в арбитражном суде по
месту нахождения Заказчика.
7.3 За просрочку поставки или недопоставку каменного угля Поставщик уплачивает
Заказчику пени в размере 1 % от суммы стоимости просроченной или недопоставленной партии за
каждый день просрочки.
7.4. В случае нарушения сроков оплаты, предусмотренных в п. 4.4 настоящего договора,
Заказчик уплачивает Поставщику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день
уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ от суммы просроченного
платежа за каждый день просрочки
7.5. Штрафные санкции могут быть применены только после письменного уведомления
одной из сторон о своем желании взыскать штрафные санкции. В случае отсутствия уведомления,
штрафные санкции к одной из сторон не применяются
7.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра
идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой стороны находится один экземпляр настоящего
договора.
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
ЗАКАЗЧИК:
МБОУ «Полозовская средняя
общеобразовательная школа»
Адрес: 617098, Пермский край, Большесосновский
район, с.Полозово, ул.Центральная , 11
Р/сч. 40204810900000000464 ГРКЦ ГУ Банка
России по Пермскому краю г.Пермь
Лицевой счет: 2093027026
ИНН 5932005074
КПП 594701001
ОГРН 1025902375597
ПОСТАВЩИК:
Директор ____________________Н.В. Удалова
________________/________________/
М.П.
М.П.