Договор №_____

Договор №_____
г. Челябинск
«___»___________ 201_ года
Открытое акционерное общество «Электромашина», г.Челябинск, именуемое в
дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора______________________________,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________ именуемый в
дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________________________, действующего на
основании __________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Поставщик обязуется поставить фильтровентиляционное оборудование, именуемое в
дальнейшем «Оборудование», в обусловленные Договором сроки, в соответствии со
Спецификацией (Приложение №1 к настоящему Договору), а Покупатель принять и оплатить на
условиях настоящего Договора.
1.2 Наименование и номенклатура Оборудования,
его количество, определяются
Спецификацией.
2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ
2.1 Поставка Оборудования осуществляется по адресу - г.Челябинск, ул.Машиностроителей,
д.21.
2.2 Поставщик обязуется осуществить поставку не позднее 45 (сорока пяти) календарных
дней с момента подписания Акта сдачи-приема оборудования. Допускается досрочная поставка
части или всего Оборудования по письменному согласованию Сторон.
2.3 Переход права собственности на Оборудование и все риски случайной гибели, утраты или
повреждения Оборудования переходят от Поставщика к Покупателю с момента подписания
Покупателем Акта сдачи-приема Оборудования (Приложение № 2 к настоящему Договору).
2.4 Обязательства Поставщика в части поставки Оборудования считаются исполненными
после подписания Покупателем документов, предусмотренных п.2.3 настоящего договора.
3.ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1Цена
Оборудования
составляет
_____________
руб.
_____
коп.
(________________________________________________) руб. _______ коп., включая НДС ___%:
__________ руб. _____ коп. (________________________) руб. ___ коп.
3.2 Цена Оборудования является фиксированной и не подлежит изменению в течение срока
действия настоящего Договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим
законодательством. Установленная Цена Договора включает в себя – стоимость Оборудования,
транспортные расходы, стоимость упаковки, стоимость комплекта технической документации,
НДС, таможенные пошлины, стоимость получения Российского сертификата соответствия, а также
все налоги, пошлины, сборы, и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен
выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
3.3Оплата по настоящему договору производится следующим образом:
3.3.1 Оплата 100% в течении 35 календарных дней с момента подписания акта сдачиприема оборудования по количеству, комплектности и целостности.
3.3.1 Все денежные расчеты производятся в российских рублях. В платежном поручении
Покупатель указывает номер и дату настоящего Договора, сумму платежа и НДС (18%).
3.3.2Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет
Поставщика.
4.ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ОБОРУДОВАНИЯ
4.1Поставляемое Оборудование должно быть:
– свободно от прав третьих лиц;
– новое – 2014 года выпуска (не допускается поставка Оборудования, собранного из
восстановленных узлов и агрегатов);
– не бывшее в эксплуатации и не выставочным образцом;
– работоспособным и готовым к эксплуатации.
4.2Оборудование и его комплектующие, подлежащие обязательной сертификации, должны
иметь:
- сертификаты соответствия;
- руководство по эксплуатации;
4.3Оборудование, а так же входящий в состав Оборудования комплект средств
технологического оснащения, должны быть поставлены комплектно и обеспечивать
конструктивную и функциональную совместимость.
5.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1Поставщик обязуется:
5.1.1Доставить Оборудование Покупателю по адресу - г.Челябинск, ул.Машиностроителей,
д.21 на условиях, и в сроки, установленные в настоящем договоре.
5.2Покупатель обязуется:
5.2.1Оплатить стоимость Оборудования в соответствии с условиями настоящего Договора.
5.2.2Незамедлительно письменно уведомить Поставщика обо всех выявленных
несоответствиях качества и количества Оборудования.
5.2.3Выполнить все указания завода-изготовителя по правилам эксплуатации, хранению и
уходу за поставляемым Оборудованием.
5.2.4Осуществлять контроль над исполнением Договора.
5.2.5Факсимильно известить Поставщика о возникшей неисправности Оборудования в
течение 2 (двух) дней с момента её возникновения для выполнения работ согласно разделу 10
настоящего договора.
6. УПАКОВКА
6.1Оборудование должно отгружаться в упаковке, соответствующей характеру поставляемого
Оборудования. Упаковка должна предохранять груз от всякого рода повреждений и коррозии при
перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и хранения.
6.2Перед упаковкой все части поставляемого Оборудования должны быть подвергнуты
консервации, обеспечивающей предохранение Оборудования от порчи во время транспортировки и
хранения.
6.3Распаковка груза (за исключением распаковки в целях таможенного досмотра) будет
происходить в присутствии Поставщика и Покупателя.
6.4На грузовых местах высотой более 1 метра и весом более 500 кг должен быть указан
соответствующим знаком центр тяжести, а также места застропки.
6.5Поставщик несет ответственность за убытки, связанные с повреждением груза и/или
поставке его не по адресу вследствие неполноценной или неправильной маркировки.
7.ТРЕБОВАНИЯ К ОТГРУЗКЕ ОБОРУДОВАНИЯ
7.1 Отгрузка Оборудования производится силами и за счет Поставщика.
7.2 За 15 календарных дней до начала поставки Поставщик направляет Покупателю извещение о
дате готовности Оборудования к доставке, в течение 24 часов после начала доставки Покупателю
данные: наименование Оборудования, дату начала доставки, вид транспорта и его номер, номер
накладной, количество мест (если требуется с указанием веса, кубатуры груза, а также с
выделением тяжеловесов (свыше десяти тонн) и негабаритов).
8.ТРЕБОВАНИЯ ПО ПЕРЕДАЧЕ ПОКУПАТЕЛЮ ТЕХНИЧЕСКИХ И ИНЫХ
ДОКУМЕНТОВ ПРИ ПОСТАВКЕ ОБОРУДОВАНИЯ
8.1При поставке Оборудования Поставщик предоставляет Покупателю следующую
документацию на электронных и бумажных носителях, на русском языке (часть документации
может быть объединена произвольным образом):
-инструкция по установке (Installation manual);
2
-инструкция по эксплуатации (Оperation manual);
-инструкция по обслуживанию (Maintenance manual);
-каталог запасных частей (Parts manual или Spares sheet);
-электрические, гидравлические, пневматические схемы (Wiring diagrams или electrical diagrams);
-паспорт точностных характеристик с указанием проверок на соответствие величин
гарантированных с фактически измеренными при выполнении пуско-наладочных работ (inspection
certificate);
-документы о сертификации Оборудования (оригиналы, либо надлежащим образом
заверенные копии, сертификатов безопасности, качества, сертификаты или декларации
соответствия);
-счет, счет-фактуру, выставленные Покупателю;
-товарную накладную в 2-х экз. (один экз. для Покупателя и один экз. для Поставщика).
9.ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ОБОРУДОВАНИЯ
9.1Порядок приемки поставленного Оборудования по количеству мест и качеству упаковки:
9.1.1. Приемка поставленного Оборудования по количеству мест и качеству упаковки
(отсутствие внешних повреждений упаковки, Оборудования, соответствие товарносопроводительным документам), производится Покупателем на объекте Покупателя.
9.1.2. При отсутствии у Покупателя претензий по количеству мест и качеству упаковки
Покупателем подписывается транспортная накладная.
9.1.3. Оборудование, несоответствующее по количеству мест, указанному в накладной,
считается недопоставленным. Покупатель незамедлительно в письменной форме предъявляет
Поставщику претензию, составленную по результатам поставки. Поставщик в течение 20 рабочих
дней с момента получения претензии от Покупателя обязан за свой счет осуществить допоставку.
9.1.4. В случае, если упаковка, в которой поставлено Оборудование, нарушена Покупатель
делает отметку о нарушении упаковки в транспортной накладной, а также совместно с
представителем транспортной компании, осуществившей перевозку, составляет соответствующий
акт, копия которого незамедлительно направляется в адрес Поставщика.
9.2. Порядок сдачи и приемки поставленного Оборудования согласно Спецификации:
9.2.1. Приемка поставленного Оборудования осуществляется Покупателем с учетом
соответствия количества, комплектности, внешнего вида и качества условиям договора.
Выполнение данного пункта производится в присутствии представителя Поставщика, который
обязан явиться по адресу нахождения Покупателя в течение ___ рабочих дней с момента доставки
Покупателю Оборудования.
9.2.2. По факту приемки Оборудования соответствующего количеству, комплектности,
внешнему виду и качеству, уполномоченный представитель Покупателя подписывает Акт сдачи приема Оборудования и заверяет его печатью, на накладной Поставщика делает отметку о
получении с указанием Ф.И.О. ответственного лица и даты приемки.
9.2.3. В случае поставки Оборудования, несоответствующего количеству, комплектности,
внешнему виду и качеству Покупатель принимает такое Оборудование на ответственное хранение,
незамедлительно в письменной форме предъявляет Поставщику претензию, составленную по
результатам приемки. Поставщик в течение 20 рабочих дней с момента получения претензии от
Покупателя обязан за свой счет доукомплектовать некомплектное Оборудование, либо заменить
его комплектным, а в случае некачественности Оборудования – заменить на качественное в тот же
срок. Расходы, связанные с принятием некачественного либо некомплектного Оборудования на
ответственное хранение, его реализацией или возвратом Поставщику, заменой его на Оборудование
надлежащего качества и комплектное, несет Поставщик.
9.2.4 Перед приемкой и сдачей оборудования в эксплуатацию должны быть выполнены все
необходимые пуско-наладочные работы. Приемка оборудования осуществляется путем подписания
Акта сдачи-приема.
9.3Акт сдачи - приема Оборудования подписывается только после устранения претензий,
указанных в пункте 9.2.3.
10. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЪЕМУ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА ОБОРУДОВАНИЯ
10.1. Поставщик настоящим гарантирует, что Оборудование, поставленное в рамках
3
настоящего Договора, является новым (не бывшим в эксплуатации), неиспользованным. Поставщик
гарантирует, что Оборудование, поставленное по данному Договору, не будет иметь дефектов,
связанных с конструкцией, материалами или функционированием, при штатном использовании
поставленного Оборудования в соответствии со Спецификацией.
10.2. Гарантийный срок на поставляемое Оборудование работы составляет: 12 месяцев с
момента подписания Акта приема-передачи оборудования.
10.3. В период гарантийного срока обслуживания Оборудования Поставщик гарантирует, что:
10.3.1. Неисправное или дефектное Оборудование будет возвращено Поставщику за его счет
в сроки, согласованные сторонами. Все расходы, связанные с возвратом или заменой дефектных
частей, оплачиваются Поставщиком.
10.3.2. В случае замены или исправления дефектного Оборудования гарантийный срок на
данное Оборудование соответственно продлевается на период простоя.
10.3.3. Поставщик несет гарантийную ответственность за неполадки и неисправности
Оборудования, если они произошли не по вине Покупателя.
10.3.4. Поставщик в течение 5 дней после получения письменного извещения о
неисправности от Покупателя принимает решение об устранении неисправности и информирует по
факсу Покупателя.
10.3.5. При возможности устранения неисправности своими силами на площадях Покупателя
Поставщик в течение 3 дней после получения уведомления от Покупателя о неисправности
направляет специалистов Поставщика для устранения неисправности.
10.3.6. При невозможности устранения Поставщиком неисправности своими силами на
площадях Покупателя Поставщик обеспечивает замену неисправных частей.
10.3.7. Все расходы, связанные с возвратом или заменой неисправных частей, оплачиваются
Поставщиком.
10.3.8. Срок замены дефектных частей или замены Оборудования согласовывается
дополнительно. Согласование производится путем обмена письмами, факсами. В случае
невыполнения Поставщиком по истечении установленного срока своего обязательства по замене
дефектных частей или Оборудования Поставщик, по письменному требованию Покупателя,
выплачивает Покупателю пеню в размере 0,1% от стоимости Оборудования за каждый день
просрочки.
10.3.9. При невозможности устранения выявленной неисправности Поставщик обязан
заменить неисправное Оборудование на новое за свой счет. На Оборудование, поставленное
взамен дефектного, устанавливается гарантийный срок той же продолжительности, что и на
замененное.
10.3.10. Срок устранения выявленных неисправностей или замена неисправного
Оборудования в пределах гарантийного срока не может составлять более 30 (тридцати)
календарных дней со дня получения извещения Поставщиком.
10.4.
Поставщик не несет гарантийной ответственности за неполадки и неисправности
Оборудования, если они произошли:
10.4.1. в результате внесения Покупателем или третьей стороной модификаций или
изменений Оборудования без письменного согласия Поставщика;
10.4.2. в результате нарушения правил эксплуатации и обслуживания;
10.4.3. в результате если неисправность вызвана внешними факторами – намеренная порча,
стихийным бедствием, наводнением, пожаром, аварией и другими подобными обстоятельствами.
10.5.
Если в период гарантийного срока обслуживания обнаружено, что неисправность
Оборудования возникла вследствие нарушения правил и условий эксплуатации, изложенной в
эксплуатационной документации или документации, поставляемой совместно с Оборудованием, и
(или) Оборудование подвергалось ремонту любыми, кроме Поставщика, третьими лицами,
Покупатель оплачивает документально подтвержденную стоимость ремонта и запасных частей в
полном объеме, включая, расходы на выезд представителей специалиста Поставщика по адресу
Покупателя.
10.6. Поставщик обязан предоставить Покупателю информацию о названиях, адресах,
телефонах, телефаксах, адресах электронной почты, Ф.И.О. ответственных лиц сервисных центров,
авторизованных Производителями, в которых будет осуществляться гарантийное обслуживание
поставленного Оборудования.
4
11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
11.1Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий
настоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.2В случае нарушения сроков поставки Оборудования Поставщик выплачивает Покупателю
пеню в размере 0,1 % от стоимости Оборудования за каждый день просрочки.
11.3Поставщик Оборудования, признанного браком, возмещает Покупателю расходы,
понесенные последним при осуществлении замены забракованного Оборудования в течение 7
(Семи) календарных дней с момента предъявления Покупателем требования о возмещении
расходов на основании калькуляции затрат.
11.4В случае поставки Оборудования ненадлежащего качества или некомплектного
оборудования Поставщик по требованию Покупателя обязуется уплатить штрафную неустойку в
размере 5 (Пяти) % от стоимости некачественного (некомплектного) Оборудования.
11.5Покупатель вправе потребовать от Поставщика сверх неустойки возмещения в полном
объеме убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением условий
настоящего Договора.
11.6Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения
обязательств по Договору не освобождают Поставщика Покупателя от исполнения обязательств в
натуре.
12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
12.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору, в том числе гарантийные
обязательства, указанные в разделе 10 настоящего Договора.
13 . ФОРС-МАЖОР
13.1 Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
своих обязательств по Договору, если их неисполнение явилось следствием форс-мажорных
обстоятельств.
13.2 Под форс-мажорными обстоятельствами понимают такие обстоятельства, которые
возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных сторонам, включая, но, не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение,
другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, при условии, что эти
обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены
соответствующими уполномоченными органами.
13.3 Сторона, у которой возникли обстоятельства форс-мажора, обязана в течение 5 (пяти)
рабочих дней письменно информировать другую сторону о случившемся и его причинах. Если от
стороны не поступает иных письменных уведомлений, другая сторона продолжает выполнять свои
обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов
выполнения Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.
13.4 В случае если поставка осуществляется из-за границы Российской Федерации, событие
форс-мажора должно быть подтверждено торгово-промышленной палатой страны, в которой
произошло такое событие.
13.5 Если, по мнению сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке,
действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения
обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета
действия этих обстоятельств и их последствий.
14 . УВЕДОМЛЕНИЯ
14.1 Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с
Договором, высылается в виде факсимильного сообщения, электронного сообщения на
электронный адрес, заверенной телеграммы или письма по адресу другой стороны, с
подтверждением о получении.
15 . ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
15.1 Во всем, что не предусмотрено Договором,
законодательством Российской Федерации.
стороны
руководствуются
5
15.2 Все разногласия и споры, которые могут возникнуть между Сторонами в процессе
исполнения настоящего договора, будут разрешаться в претензионном порядке. Срок ответа на
претензию 30 дней с момента ее получения. При отказе удовлетворить претензию или неполучение
письменного ответа в указанный срок сторона, права которой нарушены, вправе обратиться в
Арбитражный суд по месту нахождения ответчика.
15.3 Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон либо по требованию
одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательствам
РФ.
15.4 При одностороннем расторжении настоящего договора Сторона, принявшая решение о
расторжении настоящего договора, направляет заказным письмом Стороне, нарушившей условия
настоящего договора, уведомление.
15.5 Настоящий договор считается
расторгнутым с
момента получения Стороной,
нарушившей условия договора, в уведомлении не предусмотрен иной срок.
15.6 Настоящий Договор составляется на русском языке в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
15.7 Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:
Приложение № 1: Спецификация.
Приложение № 2: Акт сдачи - приема Оборудования (образец).
16 . БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ, АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
ПОКУПАТЕЛЬ
ОАО «Электромашина»
Юридический адрес: 454119, РФ,
г. Челябинск, ул. Машиностроителей, 2
ИНН 7449016055, КПП 745450001
Р/с 407 028 102 071200 219 87
в ОАО «Челиндбанк» г. Челябинск
к/с 301 018 104 000 000 007 11
БИК 07518444
Генеральный директор
ОАО «Электромашина»
ПОСТАВЩИК
____________ И.Ю. Афанасьев
«____»______________201 г.
М.П.
6
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к договору № ____
от «____ » _________ 201_ г.
1.СПЕЦИФИКАЦИЯ
№
п/п
Наименование
Оборудование
(марка, модель и т.п.)
1
*Фильтровентиляционный
агрегат АС 4000 АВ
(стационарный,
самоочистка) вентилятор
2,2 кВт
2
3
4
Производ
итель
/страна
происхож
дения/
Ед.
изм.
КолЦена за ед.,
во,
руб.
ед. (включая НДС)
*шт.
*1
*
*
*Гибкий вытяжной рукав
ГВР 4/200
*шт.
*2
*
*
*Кронштейн для крепления
ГВР 4/200 на стену (Ф) 200
*шт.
*2
*
*
*Фильтровентиляционный
агрегат АС 2600 АВ
(передвижной,
самоочистка) в комплекте с
ГВР 3/200
фильтровентиляционные
кассеты из полиэстера с
тефлоновой мембраной,
вентилятор 1,5 к Вт,
влагомаслоотделитель,
искрогасительная сетка,
сопловидный блок,
ресивер, блок автоматики
системы управления.
*шт.
*1
*
*
*
Общая
стоимость,
руб.
(включая НДС)
ИТОГО
* Формируется на основании предложений победителя и условий Документации о
конкурсе
Итого: Цена Договора составляет _____________ руб.___ коп. (______________________
___________________________________________) руб. _______ коп., включая НДС по
ставке __% – __________ руб. _____ коп. (________________________) руб.
ПОКУПАТЕЛЬ
ПОСТАВЩИК
____________(______________)
«____»______________201 г.
М.П.
____________(____________)
«____»_____________201 г.
М.П.
7
8
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Договору № ____
от «____ » _________ 201_ г.
АКТ СДАЧИ-ПРИЕМА ОБОРУДОВАНИЯ
от «___»_________201______ г.
по Договору №_____ от «___»______________201_____ г.
«Поставщик» _____________________, в лице _____________________, с одной
стороны, и «Покупатель» ОАО «Электромашина», в лице Генерального директора
Афанасьева И.Ю., с другой стороны, составили настоящий акт о следующем:
Поставщик поставил, а Покупатель принял следующий товар:
№
Наименование
Заводской
номер/
номер по
каталогу
запчастей
(при
наличии)
Количество, ед. (шт)
по
Фактическое
спецификации
(приложение
№1)
1
*Фильтровентиляционный агрегат АС
4000 АВ (стационарный, самоочистка)
вентилятор 2,2 кВт
*1
2
*Гибкий вытяжной рукав ГВР 4/200
*2
3
*Кронштейн для крепления ГВР 4/200 на
стену (Ф) 200
*2
4
*Фильтровентиляционный агрегат АС
2600 АВ (передвижной, самоочистка) в
комплекте с ГВР 3/200
фильтровентиляционные кассеты из
полиэстера с тефлоновой мембраной,
вентилятор 1,5 к Вт,
влагомаслоотделитель, искрогасительная
сетка, сопловидный блок, ресивер, блок
автоматики системы управления.
*1
-
Итого:
-
Модель, количество, комплектность, внешний вид, качество и цена передаваемого
Оборудования соответствуют условиям Договора.
Покупатель
Генеральный директор
ОАО «Электромашина»
____________И. Ю. Афанасьев
«____»______________201___ г.
М.П.
Поставщик
«____»___________201_ г.
М.П.
9
10