Примерная форма договора поставки автомобильного топлива

Договор № ________
на поставку автомобильного топлива
г. Нижний Новгород
«__»_______ 201__ г.
Настоящий Договор заключен в целях обеспечения нужд автономного учреждения в порядке,
предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными
законами, между федеральным государственным автономным образовательным учреждением
высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики» (далее – Университет), именуемым в дальнейшем «Заказчик», в лице
директора Нижегородского филиала Университета (далее – Филиал, НИУ ВШЭ – Нижний
Новгород) Зусмана Валерия Григорьевича действующего на основании доверенности от
28.05.2014 № 6.18.1-26.1/2805-04, с одной стороны, и ___________________, именуемым в
дальнейшем «Поставщик», в лице _____________, действующего на основании _______________,
с другой стороны, совместно именуемыми «Стороны», на основании Протокола __________ №
_______ от ______ 1 о нижеследующем:
1.
Предмет Договора
1.1. Поставщик обязуется поставить для нужд НИУ ВШЭ – Нижний Новгород
автомобильное топливо - _____________(далее «Товар») с использованием талонов на
автомобильное топливо (далее «талоны») на автозаправочных станциях (далее «АЗС»), указанных
в Списке АЗС (Приложение В), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, на
условиях, в порядке и в сроки, определяемые Сторонами в настоящем Договоре, а Заказчик
обязуется принять и оплатить поставку Товара на условиях, в порядке и в сроки, определяемые
Сторонами в настоящем Договоре.
1.2. Наименование, количество и характеристики Товара указаны в Техническом задании
(Приложение А), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.3. Место, условия и срок доставки талонов указаны в п. 4.2. Договора и п. ___
Технического задания (Приложение А).
2. Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Общая цена Договора составляет ______(_______), в том числе НДС 18% _____
(_______).
Источник финансирования: _______________________.
2.2. Общая цена Договора, указанная в п. 2.1. настоящего Договора, включает в себя
транспортные расходы по доставке Товара, а также иные расходы Поставщика, связанные с
выполнением условий настоящего Договора.
2.3. Поставщик не вправе в одностороннем порядке увеличивать цену поставки Товара в
течение срока действия настоящего Договора. Цена Договора может быть снижена по
соглашению Сторон без изменения предусмотренных Договором количества Товара и иных
условий исполнения настоящего Договора.
2.4. По настоящему Договору Заказчик производит оплату Товара после доставки талонов
Заказчику в течение 5 (пяти) банковских дней на основании счета Поставщика и подписанных
Сторонами товарной накладной и акта приема-передачи. По факту доставки талонов Поставщик
передает Заказчику счет-фактуру.
2.5. Оплата за поставку Товара производится безналичным расчетом в рублях. Счет фактура, составляемый во исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору, должен
быть оформлен и представлен Поставщиком в сроки и порядке, установленные налоговым
законодательством Российской Федерации.
Выделенный текст подлежит исключению в случае заключения Сторонами Договора в результате проведения
упрощенной процедуры размещения заказа в порядке и на условиях, предусмотренными локальными актами
Заказчика.
1
2.6. Обязательство Заказчика по оплате Товара считается исполненным после списания
денежных средств с расчетного счета Заказчика.
2.7. Поставщик вправе потребовать у Заказчика в подтверждение оплаты Товара копию
платежного поручения с отметкой банка об исполнении.
2.8. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Договора вправе
изменить не более чем на 10 (десять) процентов количество предусмотренного Договором Товара
в случае:
- выявления потребности в дополнительном Товаре, на поставку которого заключен
Договор;
- выявления потребности в дополнительном товаре, не предусмотренном Договором, но
связанного с Товаром, на поставку которого заключен Договор;
- прекращения потребности в Товаре, на поставку которого заключен Договор.
2.8.1. При поставке дополнительного количества Товара, на поставку которого заключен
Договор, Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить цену Договора
пропорционально количеству такого Товара, но не более чем на 10 (десять) процентов такой цены
Договора.
2.8.2. При внесении соответствующих изменений в Договор в связи с сокращением
потребности в Товаре, предусмотренном Договором, Заказчик обязан изменить цену Договора в
порядке, указанном в п. 2.8.1 Договора.
2.8.3. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара и цена единицы Товара при
сокращении потребности в части такого Товара должны определяться как частное от деления
общей цены Договора на предусмотренное в Договоре количество такого Товара.
2.9. В случае необходимости увеличения более чем на 10 (десять) процентов количества
Товара и цены Договора, такие изменения допускаются исключительно в порядке,
предусмотренном локальными актами Заказчика2.
3. Качество Товара
3.1. Качество Товара должно соответствовать ГОСТам, ОСТам, ТУ и иной документации,
действующей на момент поставки, и подтверждено паспортом или сертификатом качества.
3.2. В случае выявления недостатков Товара, возникших по вине Поставщика, Поставщик
обязан в срок, указанный в акте устранения недостатков, произвести замену Товара на Товар
надлежащего качества. Все расходы, связанные с заменой Товара, несет Поставщик.
3.3. В случае существенного нарушения требований к качеству автомобильного топлива
(обнаружения недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или
затрат времени или выявляются неоднократно, выявляются вновь после их устранения), а также
условий настоящего Договора Поставщиком Заказчик вправе потребовать уплату штрафа,
установленного п.п. 6.3., 6.4. настоящего Договора, а также вправе по своему выбору:
- инициировать расторжение настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной
суммы, в случае ее оплаты.
3.4. Поставщик отвечает за недостатки Товара, если не докажет, что недостатки Товара
возникли после его передачи Заказчику.
4. Условия поставки Товара
4.1. Отгрузка Товара производится путем заправки автотранспорта Заказчика
автомобильным топливом через АЗС по талонам.
4.2. Талоны на автомобильное топливо (далее – талоны) Поставщик доставляет Заказчику
в срок ______ и по адресу: _______.
4.3. Доставка талонов оформляется Сторонами подписанием акта приема-передачи. Датой
доставки талонов считается дата подписания Сторонами акта приема-передачи.
4.4.При приемке талонов Заказчик:
2
Пункты 2.8, 2.9 включаются только при наличии данного условия в документации о размещении заказа.
- проверяет соответствие количества талонов объему закупаемого Товара и сведениям,
указанным в транспортных и сопроводительных документах;
- проверяет товарный вид передаваемых талонов, а также наличие/отсутствие внешних
повреждений;
- проверяет полноту и правильность оформления документации Поставщика на предмет
соответствия условиям настоящего Договора.
4.5. При выявлении несоответствий талонов, препятствующих приемке Товара, Сторонами
незамедлительно оформляется акт, перечисляющий недостатки и устанавливающий сроки их
устранения. Акт приема-передачи в этом случае подписывается Сторонами после устранения
недостатков.
Право собственности на талоны переходит к Заказчику с момента их передачи по акту
приема-передачи.
4.6. Выборка Товара производится Заказчиком на АЗС Поставщика посредством
предоставления Поставщику талонов.
4.7. Право собственности на полученный по талонам Товар и риск случайной гибели
переходят к Заказчику с момента его передачи Заказчику.
5. Обязательства Сторон
5.1. Поставщик обязан:
5.1.1. Передать талоны по адресу и в сроки, указанные в настоящем Договоре;
5.1.2. Осуществлять реализацию Товара на АЗС, указанных в Приложении № __;
5.1.3. Оформить и передать Заказчику подписанную со своей стороны товарную
накладную.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Своевременно принять переданные Поставщиком талоны на реализацию Товара;
5.2.2. Своевременно принять поставленный Товар по товарной накладной;
5.2.3.Оплатить поставленный Товар на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. За нарушение сроков доставки талонов или устранения недостатков, обнаруженных
при их приемке, Заказчик имеет право начислить Поставщику неустойку в размере 0,1% от цены
Договора за каждый день просрочки.
6.3. В случае существенного нарушения Поставщиком требований к качеству Товара
Заказчик вправе потребовать уплаты штрафа Поставщиком в размере 10 (десяти) % , а также
возмещения убытков, причиненных Поставщиком вследствие ненадлежащего исполнения
Договора.
6.4. В случае нарушения Поставщиком условий реализации Товара, предусмотренных
настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать уплаты штрафа Поставщиком в размере 10
(десяти)%, а также возмещения убытков, причиненных Поставщиком вследствие ненадлежащего
исполнения Договора.
6.5. При невыполнении Поставщиком обязательства предусмотренного п. 1.3. настоящего
Договора аванс подлежит возврату в течение 10 (десяти) дней со дня окончания выполнения
такого обязательства.
В случае не возврата Поставщиком суммы аванса в десятидневный срок Заказчик вправе
начислить проценты за пользование чужими денежными средствами. Размер процентов
определяется учетной ставкой рефинансирования, установленной Центральным Банков РФ на
день оплаты неустойки.3
6.6. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты Поставщик имеет право начислить
Заказчику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования, установленной
3
Данный пункт подлежит включению в Договор в случае, если условиями Договора предусмотрен авансовый платеж.
Центральным Банком РФ на день оплаты неустойки, от суммы неисполненного обязательства за
каждый день просрочки.
Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату по настоящему Договору в
соответствии с п. 6.6 настоящего Договора в случае отсутствия финансирования, приостановки
финансирования или неполного финансирования из средств федерального бюджета.4
6.7. Уплата неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков, причинённых ненадлежащим
исполнением обязательств, не освобождает Стороны Договора от исполнения обязательств по
Договору в полном объёме.
6.8. В случае существенного нарушения Поставщиком условий настоящего Договора
Заказчик вправе инициировать расторжение настоящего Договора.
7. Конфиденциальность
7.1. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации, полученной в ходе
исполнения настоящего Договора и не использовать информацию, полученную в процессе его
исполнения иначе, как для реализации условий и положений настоящего Договора.
7.2. Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или иное
разглашение такой информации может осуществляться только с письменного согласия Стороны,
независимо от причины прекращения действия настоящего Договора.
7.3. Сторона не несет ответственности в случае передачи ею информации государственным
органам, имеющим право ее затребовать в соответствии с законодательством Российской
Федерации, если она уведомит другую Сторону об обращении за информацией соответствующих
государственных органов.
8. Обеспечение исполнения Договора5
8.1. По настоящему Договору устанавливается обеспечение исполнения Договора. Размер
обеспечения исполнения Договора составляет ___ (_______) руб.
8.2. Обеспечение исполнения Договора представляется Поставщиком в виде ________.
8.3. Обеспечение исполнения Договора подтверждено Поставщиком следующим
документом: __________.
8.4. Размер обеспечения исполнения Договора подлежит выплате Заказчику в качестве
компенсации за любые убытки, которые последний может понести вследствие невыполнения в
полном объеме или ненадлежащего выполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему
Договору.
8.5. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало
быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать
выполнение Поставщиком своих обязательств по Договору, Поставщик обязуется в течение 10
(десяти) банковских дней предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения
Договора на тех же условиях и в том же размере, что указаны в данном разделе.
9. Порядок рассмотрения споров
9.1. Споры и/или разногласия, возникшие между Сторонами при исполнении условий
настоящего Договора, решаются путём переговоров. В случае невозможности разрешения
разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Нижегородской
области в установленном законом порядке.
9.2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, но прямо или косвенно
вытекающим из отношений Сторон по нему, затрагивающих имущественные интересы и деловую
Абзац второй п. 6.6 Договора включается в случае, если оплата по Договору осуществляется из средств
федерального бюджета (в т.ч. по ФАИП и иным целевым программам).
5 Раздел 7 включается в Договор, если документацией о размещении заказа предусмотрено условие об обеспечении
исполнения Договора. Если победителем размещения заказа, с которым заключается Договор, является бюджетное
учреждение, а Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения Договора, предоставления
обеспечения исполнения Договора не требуется.
4
репутацию Сторон настоящего Договора, Стороны будут руководствоваться законодательством
Российской Федерации.
10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если ненадлежащее исполнение Сторонами обязанностей
вызвано непреодолимой силой, т.е. чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами,
возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать. К таким
обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны третьих лиц,
отсутствие на рынке нужных для исполнения Договора товаров.
10.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства, незамедлительно
письменно информирует другую Сторону о начале и прекращении указанных выше
обстоятельств, но в любом случае не позднее 3-х дней после начала их действия и прекращении
соответственно.
10.3. Несвоевременное уведомление либо не уведомление об обстоятельствах
непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от
ответственности за невыполнение обязательств по причине указанных обстоятельств.
10.4. Если обстоятельство непреодолимой силы непосредственно повлияло на исполнение
обязательств в срок, установленный в настоящем Договоре, срок исполнения обязательств
отодвигается соразмерно времени действия соответствующего обстоятельства, но не более чем на
3 (три) месяца.
10.5. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше 3 (трех) месяцев,
то каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор и в этом случае ни одна из Сторон не
вправе требовать возмещения убытков.
10.6. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их
продолжительности
является
соответствующее
письменное
свидетельство
органов
государственной власти Российской Федерации.
11. Срок действия Договора
11.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до
_______ года/ до выполнения Сторонами принятых на себя обязательств в полном объеме6.
11.2. Прекращение действия Договора не освобождает Стороны от обязанности
возмещения убытков и уплаты штрафных санкций и иной ответственности, установленной
настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.
12. Заключительные положения
12.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
12.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои обязательства по настоящему Договору
третьим лицам без письменного согласия на то другой Стороны.
12.3. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением
случая, если новый поставщик является правопреемником Поставщика по такому Договору
вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или
присоединения.
12.4. При исполнении Договора изменение его условий допускается по соглашению
Сторон:
- в случае существенного изменения обстоятельств, из которых Стороны исходили при
заключении Договора, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
- в случаях и в порядке, предусмотренных локальными актами Заказчика.
6
При размещении проекта Договора необходимо выбрать один из вариантов срока действия Договора.
При недостижении Сторонами соглашения об изменении условий Договора, Договор
может быть изменен судом в порядке и по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом
Российской Федерации.
12.5. Расторжение Договора допускается исключительно по соглашению Сторон или
решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
12.6. Все сообщения, предупреждения, уведомления и заявления Сторон в ходе исполнения
настоящего Договора направляются в письменной форме по средствам факсимильной или
электронной почты, либо почтой, заказным письмом с уведомлением, с последующим
направлением оригинала. При этом Сторона – отправитель должна удостовериться в получении
Стороной – адресатом направленного сообщения, предупреждения или заявления.
12.7. К Договору прилагаются:
Приложение А (Техническое задание);
Приложение Б (Таблица цен);
Приложение В (Список АЗС).
13. Банковские реквизиты и адреса Сторон
13.1. В случае изменения адреса или обслуживающего банка Стороны обязаны в течение
двух рабочих дней уведомить об этом друг друга.
Заказчик:
федеральное государственное автономное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Национальный
исследовательский
университет «Высшая школа экономики»
Место нахождения: 101000, г. Москва, ул.
Мясницкая, д. 20
Плательщик НИУ ВШЭ – Нижний Новгород
Место нахождения: 603014 г. Нижний
Новгород, Сормовское шоссе, дом 30
Почтовый адрес: 603155 г. Нижний
Новгород, ул. Б.Печерская, дом 25/12
Реквизиты:
ИНН
7714030726
КПП
525902001
Банк: Волго-Вятский Банк Сбербанка
России г. Нижний Новгород
к/с 30101810900000000603
р/с 40503810742000000001
БИК 042202603
ОКПО 36734686
ОКТМО 22701000001
КБК 00000000000000000130
_________________________/В.Г.Зусман /
м.п.
Поставщик:
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_________________________/___________/
м.п.