приглашение и проект договора

Проект договора
ДОГОВОР № _____
на поставку спортивного оборудования
г. Киров, обл.
«___» ________ 2012г.
Муниципальное
общеобразовательное
автономное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа № 18» города Кирова, именуемое в дальнейшем Заказчик в
лице директора Шадриной Светланы Рудольфовны, действующей на основании
Устава, с одной стороны, и _____________________________________________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Поставщик»,
в
лице
__________________________________________,
действующего
на
основании
________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. В соответствии с настоящим договором Поставщик обязуется поставить и установить
спортивное оборудование (далее - товар), а Заказчик принять и оплатить товар.
1.2. Наименование и количество поставляемого товара, характеристики товара
обеспечиваются Поставщиком в соответствии с перечнем (Приложение № 1 к договору),
являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.
1.3. Товар предназначен для организации уроков физической культуры в муниципальном
общеобразовательном автономном учреждении.
1.4. В целях единообразного толкования условий настоящего договора Стороны
принимают следующие термины и понятия, используемые в настоящем договоре:
Доставка товара – комплекс мероприятий, проводимых Поставщиком по завозу товара в
место, определенное в п.2.2 настоящего договора, погрузочно-разгрузочные работы в
специально отведенные помещения Заказчика.
Поставка товара - комплекс мероприятий, проводимых Поставщиком по доставке
товара, погрузочно-разгрузочные работы, монтаж товара в специально отведенном
помещении Заказчика.
2. Условия поставки
2.1. Срок поставки товара: с момента заключения договора до 31.08.2012 года.
2.2. Место поставки товара: г. Киров, ул. Свердлова, 21.
2.3. Поставка товара осуществляется Поставщиком в полной комплектации и в
соответствии с характеристиками, указанными в Спецификации (Приложении № 1 к
договору) с соблюдением условий хранения и транспортировки товара в соответствии с
нормами законодательства РФ.
2.4. Доставка товара, погрузочно-разгрузочные работы, сборка, установка, монтаж товара
в специально отведенном помещении производится Поставщиком.
2.5. Поставляемый товар должен соответствовать установленным требованиям,
предъявляемым к данному виду товаров, требованиям государственных стандартов
Российской Федерации, СанПиНов и иным требованиям в соответствии с
законодательством РФ
2.6. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям, предъявляемым к
безопасности, предусмотренным для
товаров данного рода действующим
законодательством РФ.
2.7. При обнаружении несоответствия, недокомплектации, повреждений, товар подлежит
возврату или обмену на товар, соответствующий требованиям, указанным в
Спецификации (Приложении №1 к договору).
2.8. Товар доставляется в оригинальной упаковке завода-изготовителя, с сохранением всех
защитных знаков производителя, соответствующей требованиям, предъявляемым к
данному виду товаров, и обеспечивающей его сохранность при транспортировке и
хранении, надлежащим образом маркирован.
2.9. Товар считается поставленным в полном объеме после подписания товарной
накладной представителями Заказчика и Поставщика.
3. Цена договора и порядок расчетов
3.1. Цена настоящего договора составляет: ________ (______________) рублей ___
копеек.
3.2. В цену договора включены все расходы Поставщика по предмету договора, в том
числе стоимость поставляемого товара, стоимость тары, упаковки, маркировки, затраты на
доставку, заготовительно-складские, транспортные расходы, погрузочно-разгрузочные
работы, расходы: на монтаж, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и
других обязательных платежей.
3.3. Безналичная форма оплаты, путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Поставщика в течение 10 календарных дней с момента поставки товара.
4. Обязанности и права сторон.
4.1. Поставщик обязуется:
4.1.1. Поставить товар в соответствии с условиями настоящего договора. Поставляемый
товар должен быть новым, не подвергавшимся эксплуатации, ремонту, соответствовать
установленным требованиям, предъявляемым к данному виду товаров, требованиям
государственных стандартов Российской Федерации, СанПиНов и иным требованиям в
соответствии с законодательством РФ.
4.1.2. Предоставить Заказчику документы и информацию в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 15.08.1997 № 1037 «О мерах по обеспечению
наличия на ввозимых на территорию Российской Федерации непродовольственных
товарах информации на русском языке».
4.1.3. Предоставить гарантии качества на весь объём поставляемого товара в соответствии
с указаниями на упаковке при его использовании и хранении. При поставке товара
(вместе с товаром) предоставляется гарантия поставляемого товара. Поставщик несет все
расходы по замене или ремонту дефектного товара, выявленным Заказчиком в течение
гарантийного срока. Гарантия качества в соответствии с существующими нормами.
4.1.4. Возместить в полном объеме все расходы в случае наступления гарантийных
обязательств в пределах цены договора.
4.1.5. При передаче товара Поставщик предоставляет Заказчику товарносопроводительные документы, документы, подтверждающие, качество и безопасность
товара (оригиналы или надлежащим образом заверенные копии), а Заказчик производит
приёмку по количеству, ассортименту и качеству поставляемого товара.
4.1.6. Обеспечивать безвозмездный выезд специалиста для выявления и устранения
неисправностей в течение 3-х (трех) рабочих дней после получения письменной заявки
Заказчика в рамках гарантийного срока, указанного в п. 4.1.3. настоящего договора.
4.1.7. Поставщик осуществляет сборку, установку, монтаж.
4.1.8. Заменить некачественный товар в течение двух календарных дней со дня получения
от Заказчика письменного уведомления о замене некачественного товара.
4.2. Поставщик вправе досрочно поставить товар с согласия Заказчика.
4.3. Заказчик обязуется:
4.3.1. Принять поставленный в надлежащем количестве, ассортименте и качестве товар.
4.3.2. Оплатить товар в соответствии с условиями настоящего договора.
4.4. Заказчик вправе:
4.4.1. Требовать расторжения в судебном порядке настоящего договора при существенном
нарушении Поставщиком сроков поставки (включая монтаж).
4.4.2. Требовать от Поставщика предоставления документов и информации, связанной с
выполнением настоящего договора.
4.4.3. Требовать замены товара ненадлежащего качества в срок, указанный п. 4.1.8.
настоящего договора, а также предъявлять требования, предусмотренные ст.475 ГК РФ.
4.4.4. Существенным нарушением сроков поставки товара считается нарушение срока
поставки на 21 (двадцать один) и более календарный день.
5. Порядок приемки товара
5.1. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям, предъявляемым к
безопасности, предусмотренным для
товаров данного рода действующим
законодательством РФ.
5.2. Приемка товара по количеству, ассортименту и качеству осуществляется во время
передачи товара Заказчику и оформляется товарной накладной, подписываемой
уполномоченными представителями Поставщика и Заказчика.
5.3. Стороны приходят к взаимному соглашению, что дата отпуска товара и дата
получения товара проставляются в товарной накладной уполномоченными
представителями Поставщика и Заказчика строго в соответствующих графах один раз, при
этом не допускаются исправления, зачеркивания, замазывания, а также дублирование дат
отпуска товара и приемки товара в других местах товарной накладной.
5.4. Приемка товара по количеству, ассортименту и качеству осуществляется комиссией
Заказчика. В состав комиссии в обязательном порядке включается уполномоченный
представитель Поставщика.
5.5. В случае выявления несоответствия поставляемого товара и (или) монтажа товара
условиям настоящего договора, Заказчик в письменной форме уведомляет об этом
Поставщика, составляет акт о выявленных недостатках и направляет его Поставщику.
Поставщик обязан в течение 5-ти (пяти) рабочих дней с момента получения указанного
акта устранить выявленные недостатки за свой счет.
5.6. Надлежащим уведомлением, согласно условиям пункта 5.5. настоящего договора
считается направление Поставщику соответствующего уведомления заказным письмом с
уведомлением о вручении по адресу, указанному в настоящем договоре.
6. Ответственность сторон.
6.1. Сторона, нарушившая условия настоящего договора, несет ответственность за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору в соответствии с
действующим законодательством РФ.
6.2. В случае нарушения сроков поставки товара (включая монтаж) Поставщик уплачивает
Заказчику пени:
- в размере 0,1% от цены Договора за каждый день просрочки с 1 (первого) по 20
(двадцатый) день просрочки, а начиная с 21 (двадцать первого дня) просрочки – 0,3% от
цены Договора за каждый день просрочки до момента подписания Сторонами акта сдачиприемки.
6.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащее качество поставленного товара и
некачественный монтаж товара в пределах гарантийного срока.
6.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара до момента подписания
Сторонами акта сдачи-приемки несет Поставщик.
6.5. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате обстоятельств
чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.
6.5.1. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия
непреодолимой силы, должна в 5-дневный срок с момента возникновения указанных
обстоятельств письменно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на
исполнение обязательств по договору. Извещение должно содержать данные о характере
обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих
обстоятельств и дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих
обязательств по настоящему договору. Достаточным подтверждением возникновения
обстоятельств непреодолимой силы будет являться справка, выданная компетентным
органом государственной власти/управления Российской Федерации.
6.5.2. Сторона несвоевременно направившая извещение, предусмотренное в п. 6.5.1.
настоящего договора, возмещает другой Стороне понесённые последней убытки.
6.5.3. В случаях наступления обстоятельств, указанных в п. 6.5. срок выполнения
Стороной обязательств по договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого
действуют эти обстоятельства и их последствия.
6.6. В случае привлечения сторонних организаций для монтажа товара и ввода товара в
эксплуатацию Поставщик несет полную ответственность за качество монтажа товара и
соответствие монтажа товара требованиям технической документации, обязательным
техническим нормам и правилам Российской Федерации.
6.7. В случае выявления факта предоставления Поставщиком в обеспечение исполнения
договора подложных (поддельных) или содержащих недостоверные сведения документов
(банковские гарантии, бухгалтерские балансы, учредительные документы юридического
лица – поручителя, договоры поручительства и др.), Поставщик уплачивает Заказчику
штраф в размере обеспечения исполнения договора, предусмотренного документацией об
аукционе.
Данное обстоятельство признается нарушением существенных условий договора и
является основанием для расторжения договора по требованию Заказчика.
7. Прочие условия
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и
действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
7.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
7.3. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему договору
или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними. В случае невозможности
разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном
суде Кировской области.
7.4. Расторжение настоящего договора допускается исключительно по соглашению сторон
или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством
РФ.
Любые изменения и дополнения к договору действительны лишь при условии, что они
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон
7.5. При изменении адресов, реквизитов Сторон (наименование, адрес, обслуживающий
банк и т.п.), а также в случае реорганизации или ликвидации, Стороны обязаны письменно
уведомить друг друга об этом в 7-дневный срок после их осуществления.
7.6. Все приложения являются неотъемлемой частью настоящего договора
7.7. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон.
Заказчик:
Поставщик:
_________________/______________
мп
«___»_________________20__ г.
_________________/_______________
мп
«___»_________________20__ г.
Приложение № 1
Приглашение к участию в запросе цен
№
Наименование пункта
п/п
1
Способ закупки
2
Наименование
хозяйствующего субъекта
3
Место нахождения
Электронный адрес
Номера контактных
телефонов
Предмет договора:
поставка товара
Содержание
Запрос цен
муниципальное
общеобразовательное
автономное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №18»
города Кирова.
Сокращенное наименование: МОАУ СОШ №18 г.Кирова
610011, г. Киров, ул.Свердлова, 21
school-k18@mail.ru
(8332) 23-36-01
Спортивное оборудование:
1. Комплект «Круг» (Стойки: h=1000 мм. на утяжеленном
основании 2 шт. Квадратная магнитная площадка 120 мм.
Длина цепи 2500 мм. Длина жезла 250 мм., диаметр жезла
25 мм. – 1 комплект
2. Комплект «Восьмерка» (Фишки №1 (h=250 мм.; d=70
мм.) – 120 шт.) – 1 комплект
3. Комплект «Слалом» (Стойка h=1700 мм. Стойки - 7 шт.
Стрелки - 20 шт. Утяжеленное основание d=200 мм.,
h=100 мм. Утяжеленное основание - 7 шт.) – 1 комплект
4. Комплект «Желоб» (Размер: 3000х50 мм. Металл,
пластик, резиновое покрытие. Светоотражающие
элементы. Порошковая окраска, усиленные стойки.
Цветовая гамма: синий, желтый.) – 1 комплект
5. Комплект «Узор из конусов» (Жесткий конус с
светоотражающими полосами 5 шт.) – 1 комплект
6. Комплект «Квадрат» (Размер: 2200х2200 мм. 1-й
вариант: Конуса (утяжеленное основание) - 5 шт.,
алюминиевые трубки (цветные элементы) длиной 2200
мм., 3 шт. и 950 мм., 1 шт.) – 1 комплект
7. Комплект «Наклонная доска» (Размер: 3000х250 мм.,
высота от 10 до 100 мм. Металл или дерево, пластик,
резиновое покрытие. Светоотражающие элементы.
Порошковая окраска, усиленные стойки. Цветовая гамма:
синий, желтый.) – 1 комплект
8. Комплект «Узкий проезд» (Стойка h=1700 мм. Стойка
поворотная - 6 шт., щиты на стойках - 6 шт. (белокрасные) 400х1200 мм. Утяжеленное основание,
алюминиевые стойки.) – 1 комплект
9. Комплект «Проезд под перекладиной» (Используются
стойки на утяжеленном основании (три пары). Две стойки
и поперечная планка образуют проезд под перекладиной.
Высоты выступов - 1300 мм.,1400 мм.,1500 мм. Ширина
между стойками не менее 1200 мм. Проезды
устанавливаются в порядке убывания высоты.
Утяжеленное основание - 6 шт., алюминиевая стойка - 6
шт., алюминиевая планка – 3 шт.) – 1 комплект
10. Комплект «Рельсы» (3000х500х50 мм. Металл,
пластик, резиновое покрытие. Светоотражающие
элементы. Порошковая окраска, усиленные стойки.
Цветовая гамма: синий, желтый.) – 1 комплект
МОАУ СОШ №18 г. Кирова
610011 г. Киров, ул. Свердлова,21
4
Место поставки
5
Сведения о максимальной
цене договора
6
Форма, сроки и порядок Безналичная форма оплаты, путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Поставщика в
оплаты товара, работ, услуг
течение 10 календарных дней с момента поставки товара.
Порядок формирования цены В цену договора включены все расходы Поставщика по
предмету договора, в том числе стоимость поставляемого
договора (с учетом или без
товара, стоимость тары, упаковки, маркировки, затраты на
учета расходов на перевозку,
доставку,
заготовительно-складские,
транспортные
страхование, уплату
таможенных пошлин, налогов расходы, погрузочно-разгрузочные работы, расходы: на
монтаж, страхование, уплату таможенных пошлин,
и других обязательных
налогов, сборов и других обязательных платежей.
платежей)
МОАУ СОШ №18 г. Кирова
Место, дата начала и дата
610011, г. Киров, ул. Свердлова, 21
окончания срока подачи
с 8.00 час 15.08.12г.– дата начала подачи предложений.
предложений на участие в
15.00 час 19.08.12г.– дата окончания срока подачи.
запросе цен
7
8
Место, дата рассмотрения
предложений участников
56517 (пятьдесят шесть тысяч пятьсот семнадцать
рублей)
МОАУ СОШ №18 г. Кирова
610011, г. Киров, ул. Свердлова,21
Заседание комиссии по закупкам товаров, работ, услуг
состоится 20.08.2012 г. в 10:00
9
10
Сроки (периоды) поставки С момента заключения договора до 31.08.2012 года.
товара, выполнения работ,
оказания услуг
-спортивное оборудование (далее товар) предназначен для
Качественные
характеристики работ и услуг занятий физической культуры в спортивных залах и на
открытых площадках в муниципальном образовательном
учреждении;
- товар поставляется в соответствии с характеристиками и в
комплектации, указанными в п.3. Приглашения к участию в
запросе цен, с соблюдением условий хранения и
транспортировки товара, в соответствии с нормами
законодательства РФ;
Поставляемый
товар
должен
соответствовать
установленным требованиям, предъявляемым к данному
виду товаров, требованиям государственных стандартов
Российской Федерации, СанПиНов и иным требованиям в
соответствии с законодательством РФ;
- Поставляемый товар должен быть новым, ранее не
используемым,
разрешенным
для
применения
(использования) на территории Российской Федерации,
иметь все документы, установленные законодательством,
в т.ч. удостоверяющее их происхождение, качество и
Срок со дня размещения на
муниципальной электронной
площадке закупок протокола
11 подведения итогов, в течение
которого победитель должен
подписать договор
Директор школы
безопасность.
Все элементы используемого спортивного оборудования
должны быть максимально надежны, устойчивы и
обладать антивандальной защитой.
- срок предоставления гарантий качества на поставляемое
спортивное
оборудование
в
соответствии
с
существующими нормами;
- гарантии качества должны быть предоставлены на все
спортивное оборудование;
- Подрядчик обязуется возместить весь совокупный объем
расходов Заказчика в случае наступления гарантийных
обязательств, в пределах предложенной цены договора;
- Все элементы конструкции должны быть максимально
надежны, устойчивы.
-Ответственность за соблюдение правил и техники
безопасности, охраны труда возлагается на поставщика.
Хозяйствующий субъект направляет победителю запроса
цен проект договора без подписи хозяйствующего субъекта
в течение трех рабочих дней со дня размещения протокола
подведения итогов запроса цен.
В течение трех рабочих дней победитель запроса цен
обязан подписать проект договора и представить его
Хозяйствующему субъекту.
Шадрина С.Р.