Document 4172059

УТВЕРЖДАЮ
Начальник вокзала
станции Гомель
_______________В.В.Сущинский
«___»__________2014
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. Для объекта: «Капитальный ремонт здания вокзала (торговые павильоны)»:
№
п/п
Наименование товаров
1
Торговый павильон из перегородок
стеклянных с распашными дверями
(площадь павильона (ориентировочно)
30,5м2):
2
стекло
закаленное
высотой 2500мм
3
потолок
4
металлокаркас и закладные детали
5
рекламная вывеска
Технические, технологические, конструктивные
(другие потребительские показатели и
характеристики)
четыре распашных двери с замками и ручками
общая длина стеклянных перегородок
(ориентировочно) - 31,2м
площадь остекления (ориентировочно) - 78м2
полированное цвет «бронза», толщина 10мм, кромки
полированные;
цвет «бронза мателюкс» (для внутренних
перегородок)
алюминиевый реечный цвета «серебро» с
отверстиями под точечные светильники
алюминиевая металлоконструкция
композитные листы синего цвета высотой
400мм толщиной 4мм
2. Место нахождения объекта: Вокзал станции Гомель, Привокзальная пл.3,
здание вокзала.
3. Сроки выполнения ремонта: декабрь 2014г. – январь 2015г.
4. Ориентировочная стоимость ремонта: 150 млн.руб.
5. Валюта платежа: рубли РБ.
6. Источник финансирования: собственные средства вокзала станции Гомель РУП
«Гомельское отделение Белорусской железной дороги».
7. Основание проведения ремонтных работ: письмо №296-01-23/1135 от 14.11.2014
с резолюцией НОДГ Окулович В.П.
8. Вид процедуры и обоснование его выбора: процедура переговоров, согласно
Указа Президента Республики Беларусь от 31 декабря 2013 г. N 591 «О проведении
процедур закупок при строительстве» и Положением о порядке организации и
проведения процедур закупок товаров (работ, услуг) при строительстве объектов,
утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31
января 2014 г. N 88 «Об организации и проведении процедур закупок товаров
(работ, услуг) и расчетах между заказчиком и подрядчиком при строительстве
объектов» (в редакции от 01.04.2014)
9. Проведение процедуры переговоров возложить на конкурсную комиссию
вокзала станции Гомель РУП «Гомельское отделение Белорусской железной
дороги» по проведению процедур закупок товаров (работ, услуг) при строительстве
на вокзале станции Гомель РУП «Гомельское отделение Белорусской железной
дороги», созданную приказом от 01.09.2014г. № 194П.
10. Организация и проведение настоящей процедуры осуществляется с учетом
Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 31.01.2014 г. № 88,
которым утверждено Положение о порядке организации и проведения процедур
закупок товаров (работ, услуг) при строительстве объектов.
Цена предложения участника должна быть рассчитана исходя из перечисленных в
настоящей документации условий и требований.
11. Информация о допуске юридических и физических лиц к участию в процедуре
переговоров:
В данной процедуре могут принять участие резиденты Республики Беларусь,
кроме организаций, у которых имеется несколько или хотя бы один из
признаков исходя из указанного ниже перечня:
организация находится в процессе ликвидации, реорганизации или признания в
установленном законодательными актами страны (места) регистрации порядке
экономически несостоятельным (банкротом);
участник, предоставивший недостоверную информацию о себе, предмете
закупки; организация, не соответствующая требованиям, предъявляемым
законодательством Республики Беларусь к выполнению работ, являющихся
предметом заказа в рамках настоящих переговоров.
12.Перечень показателей, учитываемых в отборе участников на выполнение
ремонтно-строительных работ:
сопоставимых по виду и объему, подтверждаемого в порядке, установленном
организатором;
деловая репутация участника (отзывы заказчиков о качестве и соблюдении
сроков выполнения работ, предусмотренных в соответствии с договором);
производственно-технический
потенциал
участника
(наличие
или
возможность аренды (с документальным подтверждением) требуемых основных
средств, их состояние, использование прогрессивных технологий и другое);
наличие системы управления качеством, соответствующей международным
стандартам ИСО серии 9000;
наличие
специального
оборудования
(машин
и
механизмов),
обеспечивающего выполнение заказа;
наличие в случаях, установленных законодательством, декларации о
соответствии или сертификата соответствия работ;
сведения об изменениях, вносимых в наименование участника,
правопреемстве, периоде осуществления строительной деятельности;
информация об участии участника в качестве ответчика в судебных или
арбитражных процессах с указанием предмета иска (невыполнение или
ненадлежащее выполнение договорных обязательств, некачественное выполнение
работ и другое) за последние три года.
13.Конкурсное предложение участника должно содержать:
-сопроводительное письмо (заявка), подтверждающее принятие условий,
выдвинутых организатором подрядных торгов, и согласие подписать договор;
-обоснование и расчет цены предложения участника;
-предложения по срокам выполнения работ в месяцах;
-предложения о внесении изменений (если они имеются) в представленный
организатором переговоров проект договора;
-сведения о системе контроля качества в области проектно-изыскательских работ
(изложить в произвольной форме о наличии системы управления качеством,
соответствующей международным стандартам ИСО серии 9000);
-сведения об участнике, документально подтверждающие его технические,
организационные и финансовые возможности реализации обязательств;
-справка о состоянии текущих (расчетных) счетов участника из банка, в котором он
обслуживается, бухгалтерская отчетность за последние отчетные год и период;
расчет прибыли за последние три года; сведения о дебиторской и кредиторской
задолженности на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи
предложения, в том числе задолженности, просроченной свыше трех месяцев;
справка о задолженности по платежам в бюджет;
Если участник не представит всю требуемую в соответствии с документацией
для переговоров информацию или подаст предложение, не отвечающее
требованиям документации для переговоров, то это может явиться основанием для
снятия его предложения с рассмотрения.
При отказе участника от представления информации, определенной
документацией для переговоров, или представления недостоверной информации он
отстраняется от дальнейшего участия в переговорах и его предложение
отклоняется.
14.Дополнительные условия (квалификационные требования), являющиеся
обязательными для выполнения участниками: копия свидетельства о
государственной
регистрации,
заверенная
печатью
участника.
Предложение участника, не выполнившего условия, не представившего
затребованных документов либо не представившего информацию, указанную в
Техническом задании, отклоняется как не соответствующее квалификационным
требованиям.
15. Требуемый результат работ:
Соответствие техническому заданию и техническим условиям вокзала РУП
«Гомельское отделение Белорусской железной дороги»
16.Устанавливаются следующие критерии для выбора наилучшего предложения и
исполнителя: наименьшая цена; соответствие заявленным техническим
характеристикам;
продолжительность
выполнения
работ;
гарантийные
обязательства. Первое место получает наиболее выгодное ценовое предложение и
все остальные вышеперечисленные, а участник, представивший его, выбирается
исполнителем
(подрядчиком,
поставщиком).
Эскизы (фотографии) предлагаемой продукции на бумажном носителе или в
электронном
виде.
17.Конечный срок подачи предложения 12 часов 00 минут 12 декабря 2014г.
Приложения: на 2л.
Главный инженер
вокзала станции Гомель
Тел. (8-0232) 95-20-89, 95-20-65 и 95-30 - 94
Факс (8-0232) 71-40-34
________________________ И.А.Шурханов
Приложение 1
Эскиз торговых павильонов: