ДОГОВОР НА ПОСТАВКУ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ/ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ

ДОГОВОР НА ПОСТАВКУ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ/ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
СОГЛАШЕНИЕ К ДОГОВОРУ НА ПОСТАВКУ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ № _____
А/П Домодедово
«
»
20
г.
, именуем
в дальнейшем «Покупатель», в лице
, действующ
на
основании
, с одной стороны, и
, в дальнейшем именуемое «Поставщик», в лице
, действующ
на основании
, с другой стороны, в дальнейшем именуем
по отдельности – "Сторона", а совместно - "Стороны", заключили настоящ
договор/дополнительное соглашение
о поставке (далее – « Договор/Дополнительное
соглашение
») о нижеследующем:
1. Изложить Договор/Дополнительное соглашение №___ от «__»________20__г. (включая
все Приложения к нему) в следующей редакции:
1. Предмет Договора
1.1. В соответствие с настоящим Договором Поставщик обязуется обеспечить подписку
на периодические печатные издания (далее – Издания) сроком на 6/12 месяцев в
ассортименте, количестве и по цене, указанным в Приложении №1 к Договору, а Покупатель
принимает на себя обязательства по приемке и оплате подписных изданий на условиях
Договора.
1.2. Под подпиской на Издания в Договоре понимается комплекс мероприятий,
обеспечивающих передачу в собственность Покупателю Изданий, включающий в себя
закупку, сортировку, упаковку и доставку Изданий.
1.3. Доставка Изданий осуществляется силами и за счет Поставщика. Поставщик обязан
поставить Издания в офис/на склад Покупателя, месторасположение которого указано в
Приложении № 4 (Реквизиты сторон) к настоящему Договору.
1.4. Сроки выполнения сторонами обязательств по Договору указаны в Приложении №3 к
настоящему Договору.
1.5. Датой перехода права собственности на Издания является дата передачи Изданий
Покупателю.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Покупатель обязан:
2.1.1. Выполнять все обязательства по настоящему Договору в объеме и сроки,
предусмотренные настоящим Договором.
2.1.2. Принять подписанные Издания и своевременно производить оплату в соответствии с
условиями настоящего Договора.
2.1.3. Ежемесячно в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения товарных
накладных/счет фактуры, возвратить Поставщику второй экземпляр
подписанной
товарной накладной.
2.2. Покупатель имеет право:
2.2.1. Требовать качественного и своевременного исполнения обязанностей, принятых на
себя Поставщиком по Договору.
2.2.2. Покупатель имеет право предъявлять претензии по количеству и качеству Изданий в
течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Изданий. В случае отсутствия претензий
со стороны Покупателя обязательства Поставщика считаются исполненными надлежащим
образом.
2.3. Поставщик обязан:
1
2.3.1. Передать Издания в количестве и ассортименте, указанном в Приложении № 1 к
настоящему Договору.
2.3.2. Передать Покупателю Издания в надлежащей таре и (или) упаковке, в состоянии,
пригодном для целей обычного использования.
2.3.3. Ежемесячно не позднее пятого числа месяца, следующего за месяцем, в течение
которого производилась доставка Изданий , предоставлять Покупателю документацию
товарная накладная/ счет-фактура на доставленные Издания.
2.3.4. Любые изменения состава и стоимости поставляемых Изданий по настоящему
Договору, должны быть оформлены в письменной форме путем заключения
Дополнительного соглашения к настоящему Договору до начала поставки Изданий.
Поставщик не обязан осуществлять поставку Изданий, не предусмотренных настоящим
Договором до подписания сторонами соответствующего дополнительного соглашения.
Любые исходящие от сторон по настоящему Договору письма, содержащие, в том числе
предложения Покупателя в адрес Поставщика поставить те или иные Издания, не
предусмотренные настоящим Договором и/или по ценам/стоимости не соответствующим
настоящему Договору, а также письма иным образом касающиеся изменения видов, цены
или условий оплаты товаров по настоящему Договору, рассматриваются сторонами
исключительно
в
качестве
предложений
по
заключению
соответствующего
дополнительного соглашения к настоящему Договору.
2.3.5. Поставщик обязуется в течение срока действия настоящего Договора, а также в
течение года с момента его расторжения/прекращения, воздерживаться от осуществления
действий направленных на Переманивание работников Покупателя. Под Работником
Покупателя Стороны понимают физическое лицо, которое имеет трудовой договор с
Покупателем, а также физические лица, с момента расторжения Покупателем трудового
договора с которыми, не истекло 3 (три) календарных месяца.
Под Переманиванием Работника Покупателя Стороны понимают следующие
целенаправленные действия Поставщика, результатом которых будет являться последующее
трудоустройство указанных лиц у Поставщика:
- предложение Поставщика работы Работнику Покупателя в любой форме (устно,
письменно или с использованием любых средств связи, исключая адресованные
неопределённому кругу лиц публикации о вакансиях в специализированных изданиях и на
специализированных сайтах в сети Интернет), в том числе ведение переговоров о
возможности такого предложения;
- действия Поставщика, направленные на убеждение Работника Покупателя принять
предложение о трудоустройстве.
Действия Поставщика, предусмотренные настоящим п.2.3.5., не будут рассматриваться
Сторонами в качестве Переманивания при условии, что они совершены по согласованию с
Покупателем. Согласование Покупателя считается полученным, если оно направлено
Поставщику начальником Подразделения персонала Покупателя по электронной почте.
Предусмотренные настоящим договором условия об отказе от Переманивания
сотрудников Покупателя носят гражданско-правовой характер, регулируют отношения
между Сторонами по настоящему договору и не могут трактоваться как ограничение
трудовых прав Работников Покупателя. Условия, предусмотренные настоящим договором,
не означают запрета на трудоустройство Работника Покупателя у Поставщика даже в
результате Переманивания Работника Покупателя Поставщиком. Вместе с тем указанные
действия Поставщика будут являться нарушением обязанностей Поставщика, вытекающих
из настоящего договора, а также будут являться основанием для предъявления требований
Покупателя к Поставщику о возмещения ущерба в соответствии с п.4.9. настоящего
Договора.
2.4. Поставщик имеет право:
2.4.1. Требовать качественного и своевременного исполнения обязанностей, принятых на
себя Покупателем по Договору.
3. Порядок и условия расчетов по Договору
2
3.1. Цена и наименование поставляемых изданий по настоящему Договору, указаны в
Приложении № 1 к настоящему Договору.
3.2.Порядок и условия расчета по Договору указаны в Приложении №2 к настоящему
Договору.
4. Ответственность Сторон
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору Стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.2. В случае нарушения сроков поставки Изданий, указанных в Приложении № 3,
Покупатель вправе на основании письменной претензии потребовать от Поставщика уплаты
пени в размере 0,1 % от общей стоимости Изданий указанных в Приложении № 1 к
настоящему Договору (Спецификация на поставляемый товар) за каждый рабочий день
нарушенных сроков поставки.
4.3. В случае нарушения Поставщиком условий, указанных в п.6.1 и 6.2. настоящего
договора, Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты штрафа в размере ( ) рублей
(например: 10% от общего размера стоимости по договору за каждый факт разглашения
информации, составляющей коммерческую тайну.
4.4. В случае просрочки Покупателем оплаты, согласно п. 1 Приложения №2
Настоящего Договора, Поставщик вправе требовать от Покупателя уплаты неустойки в
размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки, но не более 10% от
суммы задолженности.
4.5. Уплата неустойки/пени/просрочки не освобождает Стороны от исполнения своих
обязательств по настоящему Договору.
4.6. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за полное или частичное
неисполнение любой части своих обязательств, если неисполнение будет являться
следствием обстоятельств непреодолимой силы, таких как: наводнение, пожар,
землетрясение и другие экстремальные явления природы, а также война, военные действия,
блокада, забастовки, акты или действия государственных органов, возникшие после
заключения настоящего Договора. При этом сроки исполнения обязательств Сторон по
настоящему Договору соразмерно отодвигаются на время действия таких (форс-мажорных)
обстоятельств и их последствий.
4.7. Стороны обязаны в течение <число> (<число прописью>)календарных дней с момента
начала действия форс-мажорных обстоятельств, препятствующих исполнению настоящего
Договора, известить по телеграфу (факсу, телексу, телефону, электронной почте) друг друга
о начале действия данных обстоятельств, а по окончании их действия – об их окончании.
При этом сообщение должно быть подтверждено представителями органов власти или
торгово-промышленной палаты региона, подвергшегося действию вышеупомянутых форсмажорных обстоятельств.
Несвоевременное уведомление о возникновении форс-мажорной ситуации лишает
нарушившую Сторону права на освобождение от договорных обязательств в силу
сложившейся ситуации, за исключением случаев, когда такое неуведомление обусловлено
самими обстоятельствами непреодолимой силы.
4.8. В случае если вследствие форс-мажорных обстоятельств отсрочка выполнения
обязательств любой из Сторон по настоящему Договору составит более <число> (<число
прописью>) месяцев, Стороны вправе отказаться от исполнения настоящего Договора либо
его части.
4.9. В случае нарушения Поставщиком своих обязательств, предусмотренных п.2.3.5.,
Поставщик обязуется возместить Покупателю в полном объеме ущерб, причиненный таким
нарушением включая расходы на обучение, профессиональную подготовку Работника
Покупателя, любые иные расходы Покупателя, связанные с подбором нового Работника
взамен переманенного Поставщиком, но в любом случае не менее:
- 100 000 (ста тысяч) рублей, для Работника занимавшего рабочую профессию;
- 150 000 (ста пятидесяти тысяч) рублей, для Работника занимавшего должность
специалиста/ служащего;
3
- 300 000 (трехсот тысяч) рублей для Работника занимавшего руководящую
должность.
5. Порядок разрешения споров
5.1. Возможные споры и разногласия по поводу исполнения настоящего Договора
регулируются Сторонами посредством переговоров. При этом Стороны соглашаются, что
рассмотрение претензий и обращений Поставщика к Покупателю осуществляется с
соблюдением обязательного досудебного претензионного порядка урегулирования спора в
соответствии с Порядком рассмотрения претензий и обращений, являющимся Приложением
№ 5 к настоящему Договору.
5.2. В случае не достижения согласия между Сторонами в процессе переговоров, споры
подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Московской области.
6. Конфиденциальность
6.1. Стороны согласились с тем, что они будут считать информацией, составляющей
коммерческую тайну каждой из Сторон по настоящему Договору, условия настоящего
Договора и любую иную информацию, переданную ими друг другу в процессе его
исполнения, исключая сведения, которые в соответствии с действующим законодательством
не могут составлять коммерческой тайны. В связи с этим Стороны обязуются не открывать и
не разглашать указанную информацию в общем или в частности какой-либо третьей Стороне
без предварительного письменного согласия другой Стороны, участвующей в настоящем
Договоре.
6.2. Стороны обязуются соблюдать режим коммерческой тайны в соответствии с
условиями настоящего раздела в течение всего срока действия настоящего Договора и не
менее трех лет после его истечения/прекращения.
6.3. Сторона, нарушившая режим коммерческой тайны, в отношении информации
обладателем которой является другая Сторона по настоящему Договору, должна возместить
ущерб, причиненный таким нарушением другой Стороне.
7. Срок действия и порядок расторжения Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания.
7.2. Настоящий Договор заключен сроком не более 12 месяцев без автоматической
пролонгации
с даты его вступления в силу.
7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем внесудебном порядке по
инициативе Покупателя в следующих случаях:
7.3.1. указываются случаи, при которых возможно одностороннее расторжение при
нарушении условий договора например: (Покупатель вправе, уведомив Поставщика,
отказаться от принятия Изданий, поставка которых просрочена:
- для ежедневных российских Изданий (за исключением региональных) на 3 рабочих дня с
момента выхода Изданий из печати;
- для еженедельных российских Изданий (за исключением региональных) на 5 рабочих дней с
момента фактического выхода Изданий из печати;
-для ежемесячных российских Изданий (за исключением региональных) на 7 рабочих дней с
момента фактического выхода Изданий из печати;
-для ежеквартальных российских Изданий и Изданий с другой периодичностью (за
исключением региональных) на 10 рабочих дней с момента фактического выхода Изданий из
печати;
-для Зарубежных и региональных российских Изданий на 15 рабочих дней с момента
фактического выхода Издания из печати;
7.3.2. В случае если недостатки Изданий не могут быть устранены в срок (в течение 3
рабочих дней) с момента получения Поставщиком соответствующего требования от
Покупателя.
4
7.4. Покупатель имеет право отказаться от подписки на Издания, в этом случае датой
прекращения настоящего Договора и прекращения доставки считается первый рабочий день,
наступивший спустя 30 календарных дней с даты получения заявления Поставщиком о
расторжении настоящего Договора.
8. Прочие условия Договора
8.1. Реквизиты сторон, включая адреса Сторон, банковские реквизиты, иную информацию о
контактных лицах сторон по договору, адреса электронной почты для осуществления
контактов указаны в Приложении № 4 (Реквизиты сторон).
8.2. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, по одному для каждой стороны,
имеющих равную юридическую силу. Настоящий Договор состоит из
страниц,
включая все Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора.
8.3. Каждая страница настоящего Договора заверена подписями представителей Сторон.
8.4. Поставщик обязуется передавать любую документацию, оформляемую в рамках и/или во
исполнение настоящего Договора, включая официальную переписку между Сторонами
путем отправки документации службой курьерской доставки
либо непосредственной
передачи документации в подразделение документооборота Покупателя по адресу,
указанному в Приложении № 4 (Реквизиты сторон) к настоящему Договору.
Вся передаваемая в рамках настоящего Договора документация должна передаваться с
Сопроводительным письмом, содержащим:
 Перечень передаваемой документации;
 Регистрационный номер настоящего Договора (согласно печати Покупателя на
Договоре);
В случае передачи любой документации иным способом, кроме указанного в п. 8.4.
настоящего Договора она считается не принятой Покупателем и подлежит уничтожению.
Стороны не вправе ссылаться на такие документы как принятые Покупателем и/или
обязательные к исполнению в отношениях между собой и/или третьими лицами.
8.5. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются Приложения:
8.5.1. Приложение № 1 – Спецификация на поставляемый товар.
8.5.2. Приложение № 2 – Порядок и условия расчетов по договору.
8.5.3. Приложение № 3 – Сроки выполнения сторонами обязательств по Договору.
8.5.4. Приложение № 4 – Реквизиты сторон.
8.5.5. Приложение № 5 – Порядок рассмотрения претензий и обращений.
2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания сторонами
и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с момента подписания
Договора.
3. Дополнительное соглашение № от . Дополнительное соглашение № от к Договору с
момента подписания настоящего соглашения признать утратившим силу
4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в
экземплярах – по одному для
каждой из сторон , на
(
) лист
, на русском языке при этом.
Подписи Сторон:
Покупатель
/
Поставщик
/
5