И.о. генерального директора ОАО «Дальморнефтегеофизика» ______

УТВЕРЖДАЮ
И.о. генерального директора
ОАО «Дальморнефтегеофизика»
______
Э.Я. Кропп
«19» марта 2014 года
М.п.
ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
открытого запроса предложений № ЗП – 19032014-404
Предмет Договора
Поставка Товара
указанного в Спецификации (Приложение №1 к проекту Договора)
Максимальная цена договора:
1 800 000 (Один миллион восемьсот) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС (18%). Цена
Договора включает в себя стоимость Товара, стоимость транспортировки до места
назначения, а также все расходы, связанные с исполнением условий настоящего Договора,
т.е. является конечной.
Форма, срок и порядок оплаты товара, работы, услуги:
Оплата по Договору должна быть произведена в форме безналичного расчета путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
Место, условия и сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:
Перечень поставляемого Товара указан в Спецификации (Приложение №1 к проекту
Договора поставки).
Товар
поставляется
по
адресу:
693004,
Сахалинская
область,
г.Южно-Сахалинск, проспект Мира, 426 ОАО "Дальморнефтегеофизика".
Срок поставки: не позднее 25 мая 2014 года.
Требования, предъявляемые к выполняемым работам, оказываемым услугам:
Качество
поставляемого
Товара
должно
соответствовать
требованиям
соответствующих нормативов и технических регламентов, принятых для данного вида
Товара, а также удостоверениям качества и безопасности, сертификатам соответствия.
К Товару должны быть приложены все инструкции по эксплуатации, сертификаты
соответствия, сертификаты качества и технические паспорта.
Товар поставляется согласно заявленным характеристикам.
Документация ОАО «Дальморнефтегеофизика» открытого запроса предложений № ЗП – 19032014-404
Основные требования к поставляемому Товару указаны в Спецификации
(Приложение №1 к проекту Договора), допустима поставка указанного Товара или
иного Товара с аналогичными характеристиками.
Требования, предъявляемые к участнику запроса предложений
1. Участник размещения заказа должен отсутствовать в реестре недобросовестных
поставщиков;
2. Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и
отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии
конкурсного производства;
3. Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке,
предусмотренном
Кодексом
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях, на день подачи заявки на участие в запросе предложений.
Порядок подачи заявок:
Заявки принимаются в виде письма потенциального участника заказа на фирменном
бланке компании с приложением требуемых документов по адресу: 693004, РФ,
Сахалинская
область,
г.
Южно-Сахалинск,
пр.
Мира,
426,
ОАО «Дальморнефтегеофизика», группа закупок. Заявки также могут быть поданы в
электронном виде в форме скан-копии письма потенциального участника на фирменном
бланке компании в формате pdf или jpg с приложением необходимых документов по
следующему электронному адресу: lawyers@dmng.ru (с уведомлением о получении письма,
либо с последующим телефонным звонком участника для подтверждения доставки
заявки по электронной почте).
Письмо должно содержать опись (в свободной форме) представляемых документов,
электронное письмо должно содержать в тексте перечень пересылаемых документов.
Документы (скан-копии, копии) должны быть читаемы. В случае нечитаемости
представленных документов (скан-копий, копий) Заказчик вправе признать заявку
участника несоответствующей требованиям закупочной документации, а также отказать
участнику в допуске на участие в настоящем запросе предложений.
При направлении заявок и сопутствующих документов на участие в настоящем
запросе предложений необходимо сделать отметку на конверте либо в теме
электронного письма: «Заявка на участие в открытом запросе предложений № ЗП –
19032014-404 (номер редакции)», для идентификации закупочной процедуры.
Требования к содержанию и составу заявки на участие в запросе предложений:
Заявка, которая предоставляется Заказчиком, должна содержать следующие документы и
сведения:
1. Заявка на участие в закупке (Приложение № 1 к настоящей Документации);
2. Коммерческое предложение (должны быть указаны наименование, странапроизводитель, основные характеристики Товара, цены, срок поставки) согласно
основным требованиям.
3. Анкета участника размещения заказа (фирменное наименование, организационноправовая форма, учредители, юридический адрес, почтовый адрес, руководитель,
контактный телефон, адрес электронной почты);
4. Копии учредительных документов потенциального участника запроса
предложений, заверенных подписью уполномоченного лица и печатью организации;
5. Выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, полученная не более чем за 6 месяцев до даты
приглашения к участию в запросе предложений;
Документация ОАО «Дальморнефтегеофизика» открытого запроса предложений № ЗП – 19032014-404
6. Документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявку на участие в
запросе предложений;
7. Копию бухгалтерского баланса потенциального участника запроса предложений на
последнюю отчетную дату и/или за предыдущий отчетный год;
Примечание: документы, указанные в п.п. 3,4,6,7 предоставляются участниками по
своему усмотрению. Участниками также могут быть предоставлены иные документы,
подтверждающие их квалификацию.
Во избежание сомнений, Заказчик может потребовать предоставления любых из
вышеперечисленных документов. В случае невыполнения требований Заказчика по
предоставлению вышеуказанных документов, Заказчик вправе признать заявку участника
несоответствующей требованиям, а также отказать участнику в допуске на участие в
настоящем запросе предложений.
Потенциальный участник размещения заказа, подавший заявку не соответствующую
указанным требованиям, либо Претендент, не соответствующий установленным
квалификационным требованиям к участию не допускается (такие заявки не подлежат
рассмотрению).
Срок, место и порядок предоставления документации о закупке:
Документация по настоящему Запросу предложений предоставляется бесплатно в
электронном виде по запросу потенциального участника.
Срок подачи заявок на участие в запросе предложений:
Заявки на участие в запросе предложений принимаются до 07:00 по МСК 26 марта
2014 года. Заявки, полученные после указанного срока, не принимаются.
Форма, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления
участникам закупки разъяснений положений документации о закупке:
Письменные запросы участников о получении разъяснений должны подаваться в
следующие сроки:
Дата начала разъяснений: 19 марта 2014 года.
Дата окончания разъяснений: 25 марта 2014 года.
Разъяснения положений документации о закупке осуществляются в устном или
письменном виде в течение 2 (двух) рабочих дней, но не позднее, чем за 2 (два)
календарных дня до даты окончания срока подачи заявок на участие запроса
предложений.
Ответ с разъяснениями вместе с указанием сути поступившего запроса одновременно
доводится Заказчиком до сведения всех участников (лиц, подавших заявки на участие в
запросе предложений) без указания источника поступления запроса.
Место и дата рассмотрения заявок на участие в запросе предложений:
Заседание закупочной комиссии по рассмотрению полученных заявок, оценке и
выбору победителя запроса предложений состоится 26 марта 2014 г. в 07:15 по МСК по
адресу: 693004, г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, д. 426, ОАО «Дальморнефтегеофизика».
Предпочтительность заявок
Заказчик вправе предоставить участникам настоящего запроса предложений
возможность добровольно и открыто повысить предпочтительность их заявок путем
снижения первоначальной (указанной в заявке на участие в настоящем запросе
предложений) цены (далее в целях настоящей документации - переторжка).
Переторжка может быть проведена после предварительной оценки, сравнения и
предварительного ранжирования неотклоненных заявок на участие в запросе
предложений.
Документация ОАО «Дальморнефтегеофизика» открытого запроса предложений № ЗП – 19032014-404
Уведомление о переторжке с указанием срока подачи измененных ценовых
предложений доводится до всех участников запроса предложений любым доступным
способом.
В переторжке может участвовать любое количество из приглашенных на нее
участников. Участник конкурса, приглашенный на переторжку, вправе не участвовать в
ней, тогда его заявка остается действующей с ранее объявленной ценой.
Цена, полученная вышеуказанным образом в ходе переторжки, будет считаться
окончательным предложением цены для каждого участника запроса предложений.
Изменение цены в сторону снижения не должно повлечь за собой изменение иных
условий заявки на участие в запросе предложений.
По окончании переторжки закупочная комиссия производит необходимые подсчеты в
соответствии с ранее объявленными критериями и учитывает цены, полученные в ходе
переторжки при оценке заявок и построению итоговой ранжировки предложений. Заявки
участников, приглашенных на переторжку, но в ней не участвовавших, учитываются при
построении итоговой ранжировки предложений по первоначальной цене.
Критерии и порядок оценки заявок на участие в открытом запросе предложений:
А) Экономическая, организационная, финансовая, юридическая привлекательность
заявки с точки зрения удовлетворения потребностей Заказчика.
Б) Надежность участника, исходя из опыта работы участника, его деловой репутации,
наличия кадровых, финансовых, информационных ресурсов, квалификации работников
участника.
Победителем будет признан участник запроса предложений, подавший заявку,
соответствующую всем требованиям закупочной документации, и предложивший лучшие
исполнения Договора с точки зрения удовлетворения потребностей Заказчика.
Если по окончании срока подачи предложений, установленного извещением и
документацией о проведении запроса предложений, Заказчиком будет получено только
одно предложение, Заказчик осуществляет вскрытие конверта с таким предложением и
рассматривает его в порядке, установленном настоящей Документацией. Если
рассматриваемое предложение и подавший такое предложение участник размещения
заказа соответствуют требованиям и условиям, предусмотренным извещением и
документацией проведении запроса предложений, Заказчик заключает договор с
участником размещения заказа, подавшим такое предложение, по цене договора и с
условиями, предложенными таким участником, но не выше начальной (максимальной)
цены договора.
По итогам проведенного запроса предложений формируется протокол оценки и
сопоставления
поступивших
предложений.
Протокол
подписывается
всеми
присутствующими членами Закупочной комиссии Заказчика в течение 5 (пяти)
календарных дней со дня окончания даты рассмотрения поступивших заявок, после чего
протокол направляется на рассмотрение и подписание победителю запроса предложений.
Протокол должен быть подписан победителем запроса предложений в течение 5 (пяти)
календарных дней со дня его получения.
Порядок заключения и исполнения Договора:
После объявления победителя запроса предложений, Стороны проведут деловые
переговоры по согласованию отдельных условий договора.
Содержание договора может меняться в процессе переговоров за исключением
существенных условий, предусмотренных настоящей Документацией (предмет, цена,
объем, требования к поставляемому оборудованию и т.п.).
Договор должен быть подписан победителем не позднее 5 (пяти) календарных дней со
дня подписания представителями Заказчика и победителем итогового протокола оценки и
сопоставления заявок.
Документация ОАО «Дальморнефтегеофизика» открытого запроса предложений № ЗП – 19032014-404
В случае если Стороны не смогли договориться об условиях договора, победитель
может быть признан уклонившимся от заключения договора.
Если победитель признан уклонившимся от заключения договора, то Заказчик вправе
заключить договор с участником закупки, заявке на участие в закупке которого присвоен
следующий порядковый номер.
Заказчик вправе отклонить любое предложение или отклонить все предложения и
отказаться от проведения процедуры запроса предложений в любой момент до
подписания Договора с Победителем, не неся при этом никакой ответственности перед
участниками запроса предложений.
Настоящая процедура запроса предложений не является торгами. Извещение о
проведении запроса предложений не является публичной офертой Заказчика, и ни при
каких обстоятельствах не может квалифицироваться как приглашение принять участие в
торгах, порядок которых регулируется ст.ст. 447-449 ГК РФ.
Документация ОАО «Дальморнефтегеофизика» открытого запроса предложений № ЗП – 19032014-404
Приложение №1
к закупочной документации
№ ЗП – 19032014-404
ФОРМА ЗАЯВКИ
На бланке организации
Дата, исх. номер
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
(№ ЗП – 19032014-404 (номер редакции))
на право заключения договора поставки
1. Изучив Документацию на право заключения вышеупомянутого договора
________________________________________________________________________
(наименование организации - Участника размещения заказа)
в лице___________________________________________________________________
(наименование должности руководителя и его Ф. И. О.)
сообщает о согласии участвовать в открытом запросе предложений на условиях,
установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.
2. Мы согласны осуществить поставку товаров, выполнить работы, оказать услуги,
предусмотренные открытым запросом предложений, в соответствии с требованиями
Документации и на условиях, которые мы представили в настоящем предложении,
с ценой договора ______________________________________ рублей, в т.ч. НДС.*
(суммарная цена цифрами и прописью)
3. Мы также ознакомлены с требованиями, предъявляемыми к оказываемым услугам.
4. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки
или затраты на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг составляющих
полный комплект товаров, комплекс работ, услуг которые должны быть поставлены,
выполнены, оказаны в соответствии с предметом открытого запроса предложений, данные
товары, работы, услуги будут в любом случае поставлены, выполнены, оказаны в полном
соответствии с требованиями, предъявляемыми к оказываемым услугам.
5. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя
обязательство выполнить поставку товаров, выполнить работы, оказать услуги в
соответствии с требованиями документации открытого запроса предложений и согласно
нашим предложениям.
6. Настоящим подтверждаем, что участник размещения заказа отсутствует в реестре
недобросовестных поставщиков.
7. Настоящим гарантируем, что в отношении участника размещения заказа:
- не проводится ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и
отсутствует решение арбитражного суда о признании участника размещения заказа юридического лица (индивидуального предпринимателя) банкротом и об открытии
конкурсного производства.
8. Настоящим гарантируем, что деятельность участника размещения заказа не
приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в запросе
предложений
Документация ОАО «Дальморнефтегеофизика» открытого запроса предложений № ЗП – 19032014-404
9. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в Заявке информации
и подтверждаем право Заказчика не противоречащее требованию формирования равных
для всех участников размещения заказа условий, запрашивать у нас, уполномоченных
органов власти и упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц
информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о
соисполнителях.
10. В случае если наше предложение будет признано лучшим, мы берем на себя
обязательства подписать договор с Заказчиком на поставку товаров, выполнение работ,
оказания услуг в соответствии с требованиями Документации и условиями исполнения
договора, изложенными в настоящей заявке в течение 5 (пяти) календарных дней со дня
подписания итогового протокола.
11. В том случае, если наше предложение будет лучшим после предложений
Победителя открытого запроса предложений, а Победитель открытого запроса
предложений будет признан уклонившимся от заключения договора с Заказчиком, мы
обязуемся подписать данный договор на поставку товаров, выполнение работ, оказания
услуг в соответствии с требованиями Документации и условиями, изложенными в
настоящей Заявке.
12. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного
характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен:
___________________________________________________________________________
(Ф. И. О., телефон работника организации - Участника размещения заказа)
Все сведения о проведении открытого запроса предложений просим сообщать
уполномоченному лицу.
13. Наши юридический и фактический адреса:
____________________________, телефон ____________, факс ___________,
ИНН:
КПП:
ОГРН:
банковские реквизиты: ___________________________________________________.
14. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по почтовому адресу:
_____________________________________________________________________
Должность
м.п.
___________________________ / (Ф.И.О.)
*в случае, если НДС не применятся, необходимо сделать об этом соответствующую
отметку
Документация ОАО «Дальморнефтегеофизика» открытого запроса предложений № ЗП – 19032014-404
Приложение № 2
к закупочной документации
№ ЗП – 19032014-404
ПРОЕКТ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ
г. Южно-Сахалинск
«___»___________ 2014г.
_____________________________________________, именуемый в дальнейшем
«Поставщик», в лице____________________________, действующего на основании
Устава, с одной стороны и
ОАО «Дальморнефтегеофизика», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
_____________________, действующего на основании ______________, с другой стороны,
в дальнейшем именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Поставщик обязуется поставить Товар согласно Спецификации
(Приложение № 1 к настоящему Договору), а Заказчик обязуется оплатить и принять
поставленный Товар.
1.2.
Товар поставляется по адресу: 693004, Сахалинская область,
г. Южно-Сахалинск, проспект Мира, 426.
1.3.
Срок поставки: не позднее 25 мая 2014 года.
2. ГАРАНТИИ
2.1 Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям
соответствующих нормативов и технических регламентов, принятых для данного вида
Товаров, а также удостоверениям качества и безопасности, сертификатам соответствия.
2.2. Поставщик гарантирует, что поставляемый им Товар соответствуют техническим
спецификациям, сертификатам качества, техническим паспортам передаваемым Заказчику
вместе с Товаром.
2.3. Поставщик гарантирует Заказчику поставку Товара свободного от любых прав и
притязаний третьих лиц, а также, что Товар никому не продан, не заложен, в споре и под
арестом не состоит.
2.4. Срок гарантийного обслуживания определяется Поставщиком Товара.
2.5. Гарантийный срок на Товар составляет ______________________________.
2.6. Гарантийный срок отсчитывается от даты фактической передачи Товара Заказчику.
2.7. В стоимость поставляемого Заказчику Товара входит стоимость гарантийного
обслуживания, сроки и условия которого указываются в счете и гарантийных талонах
Поставщика.
2.8. Ремонт Товара может быть признан не гарантийным и должен оплачиваться
Заказчиком дополнительно, если:
 истек гарантийный срок, установленный в п. 2.5 настоящего Договора;
 условия эксплуатации Товара не соответствуют требованиям, изложенным в
инструкциях по эксплуатации Товара;
 повреждены серийные и идентификационные номера Товара (и/или комплектующих);
 повреждены пломбы и печати производителя (если они должны быть);
 имеются механические повреждения Товара (и/или комплектующих);
 выход из строя Товара обусловлен стихийными бедствиями, включая, без ограничений,
пожар, смог, наводнение, ураган, землетрясение, грозу и пр.;
 Товар содержит следы повреждения животными или насекомыми;
 выход из строя Товара обусловлен неисправностью компонентов, поставленных
третьими лицами, или оборудования третьих фирм, работающего совместно с Товаром;
 имеет место ремонт или модификация Товара или попытка таковых лицами, не
уполномоченными сервисным центром производителя обслуживать Товар.
Документация ОАО «Дальморнефтегеофизика» открытого запроса предложений № ЗП – 19032014-404
2.9. Для исполнения своих обязательств по гарантийному обслуживанию Товара
Поставщик вправе привлекать сторонних специалистов или сторонние организации. В этом
случае Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за качество и сроки
гарантийного обслуживания, оказываемого такими организациями.
3. КАЧЕСТВО И АССОРТИМЕНТ ТОВАРА
3.1. В случае обнаружения Товара ненадлежащего качества Заказчик уведомляет об
этом Поставщика в порядке, установленном п. 10.5 настоящего Договора в течение 5
(Пяти) календарных дней с момента выявления такого Товара. Поставщик в течение 5
(Пяти) рабочих дней с момента получения уведомления Заказчика вправе направить
своего представителя для участия в приемке Товара и составления соответствующего
акта.
3.2. В случае если представитель Поставщика не прибудет в срок, установленный
п. 3.1 настоящего Договора, либо необоснованно отказывается от подписания акта,
соответствующий акт составляется и подписывается Заказчиком с указанием на
отсутствие представителя Поставщика, либо на его отказ от подписания Акта.
3.3. Если Заказчику будет передан Товар ненадлежащего качества, он вправе по
своему выбору потребовать от Поставщика:
- соразмерного уменьшения покупной цены;
- безвозмездного устранения недостатков Товара в течение 7 (Семи) календарных
дней;
- возмещения своих расходов на устранение недостатков Товара.
3.4. В случае существенного нарушения требований к качеству Товара (обнаружения
неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без
несоразмерных расходов или затрат времени, выявляются неоднократно либо
проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) Заказчик вправе
по своему выбору:
- отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата
уплаченной за Товар денежной суммы;
- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим
Договору.
Замена Товара производится в течение 7 (семи) календарных дней, если иное не
установлено соглашением Сторон, оформленным в соответствии с настоящим
Договором.
3.4.1. Заказчик вправе предъявить претензии Поставщику по качеству (скрытые
недостатки, т.е. недостатки, которые не могли быть обнаружены в момент приемки
Товара), маркировке Товара и сопроводительной документации на него в течение всего
срока гарантийного обслуживания.
В случае обнаружения недостатков, указанных в настоящем пункте Договора,
Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента обнаружения таких недостатков
обязан направить Поставщику письменную претензию.
3.5. Условия пп. 3.3, 3.4 распространяются на случаи выявления соответствующих
недостатков как в момент поставки, так и в дальнейшем (скрытые недостатки).
3.6. Возврат Товара ненадлежащего качества или не соответствующего условиям
настоящего Договора осуществляется за счет Поставщика.
3.7. При отказе от Товара, который не соответствует условиям Договора, Заказчик
вправе также отказаться от оплаты этого Товара, а если он оплачен, - потребовать
возврата уплаченных сумм.
4. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
4.1. Товар поставляется Заказчику в соответствии с характеристиками и в количестве,
указанными в Спецификации Товара (Приложение № 1 к настоящему Договору).
4.2. Поставка Товара осуществляется за счет Поставщика путем доставки Товара
Заказчику по адресу, указанному в п. 1.2 настоящего Договора;
Документация ОАО «Дальморнефтегеофизика» открытого запроса предложений № ЗП – 19032014-404
4.3. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующих действующим стандартам
и техническим условиям.
4.4. Товар передается Заказчику по накладной. Два экземпляра накладной передаются
Поставщиком Заказчику одновременно с Товаром, что подтверждает факт передачи
Товара от Поставщика Заказчику. Дата подписания Заказчиком накладной является датой
приемки Товара Заказчиком, за исключением случая:
4.4.1. В случае поставки Товара без сопроводительных документов (счет, счетфактура, накладная) Товар получателем не принимается и возвращается Поставщику за
его счет.
4.5. В случае отказа от приемки Товара Заказчик обязан во всех экземплярах
накладной сделать отметку об отказе с указанием причины отказа, должности, фамилии
приемщика и подписать ее.
4.6. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику в момент
приемки Товара Покупателем и подписания накладной.
4.7. Документом, подтверждающим, что Заказчик принял Товар, является накладная,
подписанная уполномоченным представителем Заказчика и скрепленная печатью
Заказчика.
5. ЦЕНЫ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
5.1. Лимит финансовых обязательств Заказчика по настоящему Договору составляет
_____________ рублей __ копеек, в т.ч. НДС (18%).
5.2. Расчёты за Товар производятся между Поставщиком и Заказчиком путём 100%
предоплаты в течение 10 (десяти) банковских дней с момента выставления счёта.*
<участник закупки может предложить иные условия расчетов>
5.3. Цена на Товар указана в рублях РФ в соответствии с выставленным счётом (с
учётом НДС), и включает стоимость транспортировки Товара по адресу, указанному в п.
1.2. настоящего Договора.
5.4. Оплата Товара производится Заказчиком в форме безналичного расчета путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае нарушения Поставщиком срока поставки Товара Заказчик вправе
предъявить Поставщику требование об уплате неустойки в размере 0,1 % от суммы не
поставленного Товара за каждый день просрочки, а также Заказчик вправе предъявить
требование о возмещении в полном объеме причиненных нарушением срока поставки (по
вине Поставщика) убытки сверх неустойки.
6.2. В случае если в установленные настоящим Договором сроки Поставщик не
заменит некачественный Товар и/или несоответствующий количеству и/или ассортименту,
Поставщик обязуется уплатить Заказчику неустойку в размере 100% от цены
поставленного товара ненадлежащего качества и/или несоответствующего количеству
и/или ассортименту, а также возместить в полном объеме причиненные этим убытки сверх
неустойки.
6.2.1. В случае если в установленные настоящим Договором сроки Поставщик не
восполнит недопоставленное количество Товара в установленные п. 3.11 настоящего
Договора сроки, Поставщик обязуется уплатить Заказчику неустойку в размере 100% от
стоимости недопоставленного Товара, а также возместить в полном объеме причиненные
этим убытки сверх неустойки.
6.3. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, согласно п. 6.1, 6.2, 6.2.1
настоящего Договора, если докажет, что просрочка исполнения соответствующих
обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
6.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязанностей по
настоящему Договору Стороны несут ответственность, установленную действующим
законодательством Российской Федерации.
6.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения принятых ими
обязательств по настоящему Договору.
Документация ОАО «Дальморнефтегеофизика» открытого запроса предложений № ЗП – 19032014-404
7. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Поставщик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения
настоящего Договора, а также в любое время в течение действия настоящего Договора по
письменному запросу Заказчика предоставить информацию о цепочке собственников
Поставщика, включая бенефициаров (в том числе, конечных), по форме согласно
Приложению № 2 к настоящему Договору с приложением подтверждающих документов
(далее – Информация).
В случае изменений в цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе,
конечных), и (или) в исполнительных органах Поставщик обязуется в течение (5) пяти
рабочих дней с даты внесения таких изменений предоставить соответствующую
информацию Заказчику. Информация предоставляется на бумажном носителе, заверенная
подписью Генерального директора или уполномоченным на основании доверенности
лицом и направляется в адрес Заказчика путем почтового отправления с описью вложения.
Датой предоставления Информации является дата получения Заказчиком почтового
отправления. Дополнительно Информация предоставляется на электронном носителе.
Указанное в настоящем пункте условие является существенным условием настоящего
Договора в соответствии с ч. 1 ст. 432 ГК РФ.
7.2. В случае отказа Поставщика от предоставления Информации о цепочке
собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных), фактического
непредставления такой Информации, предоставления Информации с нарушением сроков,
установленных в настоящем Договоре, или предоставления недостоверной Информации
Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем
направления письменного уведомления о прекращении Договора в течение 5 (пяти)
рабочих дней с момента направления уведомления.
7.3. В случае предоставления Информации не в полном объеме (т.е. непредставление
какой-либо информации указанной в форме согласно Приложению № 2 к настоящему
Договору), Заказчик направляет повторный запрос о предоставлении Информации по
установленной форме, дополненной отсутствующей информацией с указанием сроков ее
предоставления. В случае непредставления такой информации, нарушения сроков ее
предоставления, а также предоставления недостоверной информации Заказчик вправе в
одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления
письменного уведомления о прекращении Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с
момента направления уведомления.
8. АРБИТРАЖ
8.1. Споры, возникшие при исполнении настоящего Договора, разрешаются
Сторонами в процессе проведения переговоров.
8.2. В случае невозможности разрешения споров в результате проведенных
переговоров Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд в соответствии с
действующим законодательством.
9. ФОРС-МАЖОР
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием
действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых
при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясение,
наводнение и т.д.), действия объективных внешних факторов (военные действия,
эпидемии, иные события), если эти обстоятельства непосредственно повлияли на
исполнение настоящего Договора.
9.2. В случае если Сторона, выполнению обязательств которой препятствуют форсмажорные обстоятельства, не известит другую Сторону о наступлении таких
обстоятельств в 3-дневный срок, такая Сторона теряет право ссылаться на указанные
обстоятельства как на форс-мажорные.
Документация ОАО «Дальморнефтегеофизика» открытого запроса предложений № ЗП – 19032014-404
9.3. Таким подтверждением будет являться справка, сертификат или иной
соответствующий документ, выданный уполномоченным государственным органом,
расположенным по месту возникновения форс-мажорных обстоятельств
9.4. Срок действия настоящего Договора автоматически продлевается на период
действия форс-мажорных обстоятельств.
9.4.1. Форс-мажорные обстоятельства увеличивают срок поставки Товара на период
равный задержке отправки вызванный такими обстоятельствами
9.5. В течение 14 дней с даты наступления форс-мажорных обстоятельств Стороны
согласуют необходимые меры и примут решение в отношении дальнейших действий.
Однако в случае если Стороны не достигнут взаимоприемлемого решения, любая из
Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора и
расторгнуть его, и в этом случае ни одна из сторон не будет иметь право на возмещение
другой стороной возможных убытков, понесенных с момента наступления обстоятельств
форс-мажора.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Договор вступает в силу с даты подписания и действует до выполнения всех
обязательств, принятых обеими сторонами.
10.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
10.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при
условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще
уполномоченными на то представителями Сторон.
10.4. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон в
порядке, предусмотренном п. 10.5 настоящего Договора.
10.5. Настоящий Договор, изменения и дополнения к нему и другие документы,
касающиеся взаиморасчетов и иных взаимоотношений Сторон, могут быть подписаны
путем обмена документов посредством почтовой, телеграфной, факсимильной или
электронной связи (с последующим предоставлением подлинных экземпляров),
позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по Договору. При
этом оригинальные документы должны быть направлены Стороне заказным письмом с
уведомлением о вручении либо нарочно с вручением под расписку в течение 15
(пятнадцати) календарных дней с момента передачи факсимильной копии.
10.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для
каждой из Сторон.
11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
Поставщик:
Заказчик:
ОАО «Дальморнефтегеофизика»
Юридический адрес:
693004, Сахалинская область,
г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, 426
Фактический адрес:
693004, Сахалинская область,
г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, 426
ИНН 6501146467
КПП 650 150 001
Р/с
40702810800001660001
в
КБ
«Долинск» (ЗАО) г. Южно - Сахалинск
К/с 30101810300000000727
БИК 046401727
Тел. (4242)73-76-18
Документация ОАО «Дальморнефтегеофизика» открытого запроса предложений № ЗП – 19032014-404
Факс: (4242) 72-68-32
_________________________
_________________________
___________________ / _______________
___________________ / _______________
М.п.
М.п.
Документация ОАО «Дальморнефтегеофизика» открытого запроса предложений № ЗП – 19032014-404
Приложение № 1
к Договору поставки
от «___» ___________ 2014г.
№ _____
СПЕЦИФИКАЦИЯ
№
п/п
1.
Наименование/Технические
характеристики
Пневмокаркасная палатка
Габариты: 9,0х4,8х2,8
Полезная площадь: 36 м2
Вместимость: 10 человек
Ремонтопригодна в полевых
условиях
Комплектующие
Кол-во
Ед.
измерения
Пневмокаркас: плотность газосодержащего
армированного ПВХ-материала - не менее 700
г/м, оснащен клапаном сброса избыточного
давления;
Двери: оснащены доводчиком натяжного типа;
Наружный тент: армированный тентовый
материал ПВХ, плотностью не менее 450 г/м2,
не имеющий шитых швов;
Внутренний утеплитель: изотермический 4-х
слойный, термоскрепленный, фольгированный,
оснащен тамбуром;
Пол: армированный тентовый материал ПВХ,
плотностью не менее 630 г/м2, утеплитель тепло- звуко-изоляционный;
Окна: по 2 с каждой боковой стороны,
оснащены вкладышами из оргстекла,
противомоскитными сетками и водостоками;
Рукава для отопителей: 4 ввода, ф 320 мм;
Такелажный комплект: оттяжки, регуляторы,
приколыши, кувалда;
Дополнительная комплектация: насос
1
шт
Документация ОАО «Дальморнефтегеофизика» открытого запроса предложений № ЗП – 19032014-404
Цена за 1
единицу
Товара
в т.ч.
НДС*, руб.
Стоимость
Товара,
руб.
2.
3.
4.
Жидкотопливный нагреватель
воздуха GALAXY 25С АР
Мощность: 26 кВт
Каркасная палатка
Габариты: 5,4х2,95х2,05
Общая площадь: 15,9 м2
Ремонтопригодна в полевых
условиях
Каркасная палатка
Габариты: 7,0х5,0х2,5
Общая площадь: 35 м2
Ремонтопригодна в полевых
условиях
электрический "Браво" 220 В, насос ножной,
аппарат поддержания давления в баллонах.
Оснащен термостатом и гофрированным
шлангом
Металлокаркас: из трубы стальной бесшовной
ГОСТ 8734-75;
Дверь: 1 шт. распашная;
Наружный тент: армированный тентовый
материал ПВХ, плотность не менее 630 г/м2,
швы проварены;
Внутренний утеплитель: изотермический 4-х
слойный, термоскрепленный, фольгированный,
оснащен тамбуром-перегородкой;
Пол: армированный тентовый материал ПВХ,
плотность не менее 630 г/м2, утеплитель:
материал тепло- звуко-изоляционный;
Окна: по 2 с каждой боковой стороны,
оснащены вкладышами из оргстекла,
противомоскитными сетками и водостоками;
Рукава для отопителей: 4 ввода, ф 320 мм;
Такелажный комплект: оттяжки, регуляторы,
приколыши, кувалда.
Металлокаркас: из трубы стальной бесшовной
ГОСТ 8734-75;
Дверь: 1 шт. распашная;
Наружный тент: армированный тентовый
материал ПВХ, плотность не менее 630 г/м2,
швы проварены;
Внутренний утеплитель: изотермический 4-х
1
шт
5
шт
1
шт
Документация ОАО «Дальморнефтегеофизика» открытого запроса предложений № ЗП – 19032014-404
слойный, термоскрепленный, фольгированный,
оснащен тамбуром-перегородкой;
Пол: армированный тентовый материал ПВХ,
плотность не менее 630 г/м2, утеплитель:
материал тепло- звуко-изоляционный;
Окна: по 2 с каждой боковой стороны,
оснащены вкладышами из оргстекла,
противомоскитными сетками и водостоками;
Рукава для отопителей: 4 ввода, ф 320 мм;
Такелажный комплект: оттяжки, регуляторы,
приколыши, кувалда.
5.
Каркасная палатка
Габариты: 10,2х7,2х3,1
Общая площадь: 70 м2
Ремонтопригодна в полевых
условиях
Металлокаркас: из трубы стальной бесшовной
ГОСТ 8734-75;
Дверь: 1 шт. распашная;
Наружный тент: армированный тентовый
материал ПВХ, плотность не менее 630 г/м2,
швы проварены;
Внутренний утеплитель: изотермический 4-х
слойный, термоскрепленный, фольгированный,
оснащен тамбуром-перегородкой;
Пол: армированный тентовый материал ПВХ,
плотность не менее 630 г/м2, утеплитель:
материал тепло- звуко-изоляционный;
Окна: по 2 с каждой боковой стороны,
оснащены вкладышами из оргстекла,
противомоскитными сетками и водостоками;
Рукава для отопителей: 4 ввода, ф 320 мм;
Такелажный комплект: оттяжки, регуляторы,
приколыши, кувалда.
1
шт
ИТОГО:
Документация ОАО «Дальморнефтегеофизика» открытого запроса предложений № ЗП – 19032014-404
В стоимость Товара также включаются расходы по поставке (транспортировке) Товара по адресу: Сахалинская область, г. ЮжноСахалинск, проспект Мира, 426.
Поставщик:
Заказчик:
ОАО «Дальморнефтегеофизика»
_________________________
_________________________
___________________ / _______________
___________________ / _______________
М.п.
М.п.
Документация ОАО «Дальморнефтегеофизика» открытого запроса предложений № ЗП – 19032014-404
18
Приложение № 2
к Договору поставки
от «___» ___________ 2014г.
№ _____
Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров
(в том числе, конечных)
по состоянию на «__» ______________ 2014 г.
№
Наименование контрагента
п/п
(ИНН и вид деятельности)
Информация о цепочке
собственников
контрагента, включая
бенефициаров
Подтверждающие
документы
(наименование, реквизиты)
(в том числе конечных)
(ФИО, паспортные
данные, ИНН)
Поставщик:
Заказчик:
ОАО «Дальморнефтегеофизика»
_________________________
_________________________
___________________ / _______________
___________________ / _______________
М.п.
М.п.
Документация ОАО «Дальморнефтегеофизика» открытого запроса предложений № ЗП – 19032014-404