Договор - Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение

Заявка №223/27-07/25/478 от 14.02.2013г.
Договор
г. Королёв
«__» ______ 2012г.
ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», именуемое в
дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Обносова Бориса
Викторовича, действующего на основании Устава, и
_________________________именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
____________________ ________________________, действующего на основании ___________,
а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор в соответствии с
законодательством Российской Федерации, на основании Протокола конкурсной
(аукционной) комиссии № ___________ от __________________ о нижеследующем:
1.Предмет договора
1.1.Заказчик поручает, Исполнитель принимает на себя обязательства выполнить работы
по монтажу и вводу в эксплуатацию (далее- Работа) системы оповещения (далееСистема) головного предприятия ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное
вооружение».
1.2. Исполнитель обязуется выполнить Работы, указанные в п.1.1. настоящего Договора,
собственными силами и средствами в соответствии с утвержденным Заказчиком
Техническим заданием ( далее - ТЗ Приложение № 1 к настоящему Договору) и Сметой
(Приложение № 2 к настоящему Договору).
1.3. Работы по настоящему Договору включают:
-установку аппаратуры системы оповещения: корпус 17, этаж 2, радиоузел.
-установку громкоговорителей системы оповещения:
а) крыша корпуса 76 (2 громкоговорителя);
б) крыша корпуса 19/50 цех (2 громкоговорителя);
в) крыша корпуса 73 (1 громкоговоритель).
- установку микрофонов системы оповещения:
а) пункт управления ГО и ЧС(корпус 11);
б) рабочее место начальника отдела ГО и ЧС (корпус 17/12, этаж 3).
-прокладку кабелей системы оповещения:
а) корпус 17, этаж 2, радиоузел- крыша корпуса 76;
б) корпус 19/50- корпус 73.
1.4. Исполнитель приступает к выполнению Работ на следующий рабочий день после
подписания настоящего Договора и выполняет её в течение 90 рабочих дней. Исполнитель
имеет право выполнить работы досрочно. Работа по настоящему Договору выполняется
на территории Заказчика по адресу: Московская обл., г.Королёв, ул.Ильича, д.7.
2.Права и обязанности сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1.Оплатить Исполнителю установленную цену в порядке и на условиях,
предусмотренных настоящим Договором.
2.1.2. Обеспечить возможность прохода специалистов Исполнителя к месту выполнения
Работ в соответствии с внутренним распорядком предприятия Заказчика.
2.1.3.Обеспечить Исполнителю доступ к электроснабжению.
2.1.4.Заказчик вправе проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не
вмешиваясь в его деятельность.
2.2. Исполнитель обязуется:
2.2.1.Своевременно выполнить Работы в соответствии с ТЗ (Приложение №1)
2.2.2. Не привлекать для выполнения Работ третьих лиц.
Заявка №223/27-07/25/478 от 14.02.2013г.
2.2.3. По результатам Работы передать ее результат и права на него Заказчику, а также
передать Заказчику информацию, необходимую последнему для эксплуатации Системы.
Выполнить Работы в соответствии с инструкцией, завода-изготовителя.
2.2.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему
договору Исполнитель обязуется возместить Заказчику причиненные в связи с этим
убытки в полном объеме. Возмещение убытков осуществляется Исполнителем на
основании претензии Заказчика, с приложением копий документов, подтверждающих
понесенные Заказчиком убытки.
2.3. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить
Работы при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний
о способе исполнения Работы;
- иных не зависящих от Исполнителя обстоятельств, угрожающих годности,
качеству и/или прочности результатов выполняемой Работы, либо создающих
невозможность ее завершения в срок.
3. Цена Договора и порядок расчетов
3.1. Общая стоимость Работ по настоящему Договору определяется Сметой (Приложение
№2) и составляет ____________________________, в т.ч. НДС 18%___________________.
3.2. Работы, выполненные по настоящему Договору, оплачиваются Заказчиком, в
следующем порядке:
- предоплата в размере 50% от выполненных Работ в течение 15 банковских дней с
момента подписания договора;
- окончательный расчет в размере 50% за выполненные Работы после
подписания Акта сдачи-приемки выполненных Работ по форме КС-2 и справки КС-3 в
течение 10 (десяти) банковских дней, по счету Исполнителя.
3.3. Оплата по настоящему Договору осуществляется в безналичном порядке, путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
3.4.Датой осуществления платежа считается дата списания денежных средств, с
расчетного счета Заказчика, в пользу Исполнителя.
3.5.В платежном документе в графе «назначение платежа» Заказчик указывает:
наименование оплачиваемых работ, номер договора, номер счета.
4. Ответственность сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, Стороны несут
ответственность согласно действующему законодательству РФ.
4.2. В случае нарушения сроков оплаты за выполненные Работы по настоящему
Договору Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки в размере 0,1 %
от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.
4.3. В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения Работы по настоящему
договору Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплату неустойки в размере 0,1%
от её стоимости, за каждый день просрочки. Неустойка подлежит к взысканию, как в
период просрочки выполненных работ, так и после выполнения просроченного
обязательства.
4.4.В случае не использования или использования аванса Исполнителем, на цели не
связанные с исполнением им принятых на себя обязательств по настоящему Договору,
применяются правила ст. 823 ГК РФ о коммерческом кредите по ставке 15% годовых.
4.5..Заказчик не несет ни какой ответственности за несоблюдение техники безопасности
персоналом Исполнителя при производстве Работ и не возмещает Исполнителю затраты,
связанные с трудовыми увечьями персонала Исполнителя.
Заявка №223/27-07/25/478 от 14.02.2013г.
5.Порядок сдачи и приемки работ
5.1.При завершении Работы Исполнитель, в течение 3-х рабочих дней предоставляет
Заказчику Акт сдачи- приемки выполненной Работы по форме КС-2 и справки КС-3, с
приложением к нему комплекта исполнительной документации в 4-х экземплярах на
бумажных носителях, также копии лицензии на вид осуществляемой деятельности.
5.2. Заказчик, в течение 10 рабочих дней обязан подписать Акт сдачи-приемки
выполненных Работ или дать мотивированный отказ. В случае мотивированного отказа
Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем недостатков и сроков их
устранения.
5.3. Все недостатки и дефекты Работы Исполнитель обязуется устранить собственными
силами и за свой счет, в согласованные Сторонами сроки.
5.4. Датой фактического ввода в эксплуатацию Системы, считается дата подписания Акта
сдачи приемки выполненных Работ, по форме КС-2 и справки КС-3, подписанного
Сторонами.
Работа, не входящие в Сметную стоимость договора, оформляется дополнительным
соглашением, согласованное Сторонами.
6.Гарантийные обязательства
6.1. Исполнитель гарантирует:
 выполнить все Работы в полном объеме и в соответствии с ТЗ;
 своевременно устранить все дефекты и недостатки, выявленные при приемке Работ
и в период гарантийного срока эксплуатации.
6.2. Исполнитель гарантирует, что качество материалов, оборудования и комплектующих
изделий, конструкций и систем, применяемых им для выполнения Работ, соответствует
государственным стандартам, техническим условиям и имеют соответствующие
сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.
6.3 Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается в течение 1 (одного) года
от даты подписания Акт сдачи- приемки выполненной Работы.
Если в период Гарантийного срока в Системе обнаружатся дефекты и недостатки, то
Гарантийный срок продлевается на период их устранения .Устранение недостатков и
дефектов Исполнитель осуществляет за свой счет и в сроки установленные Сторонами.
6.4. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом
Исполнителя и Заказчика.
7. Порядок разрешения споров
7.1. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
7.2. В случае возникновения разногласий и споров между Сторонами по настоящему
Договору или в связи с ним, Стороны примут все меры для их разрешения путем
переговоров.
7.3. В случае невозможности разрешения возникших разногласий и споров путем
переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Московской области.
8. Дополнительные условия
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если это вызвано обстоятельствами непреодолимой
Заявка №223/27-07/25/478 от 14.02.2013г.
силы,
а именно: пожара, наводнения, землетрясения, если эти обстоятельства
непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. При этом исполнение
обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение
которого действовали такие обстоятельства, но не свыше одного месяца.
Если указанные обстоятельства будут продолжаться более одного месяца, то каждая из
сторон вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору и должна в
течение 5 дней известить другую сторону в письменной форме о наступлении и
прекращении таких обстоятельств. Доказательством обстоятельств форс-мажора будет
являться сертификат, выданный Торгово-промышленной палатой.
9. Срок действия договора
9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного
выполнения Сторонами принятых на себя обязательств по настоящему Договору.
9.2. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору являются его
неотъемлемыми частями и действительны лишь в том случае, если они оформлены в
письменной форме, подписаны уполномоченными представителями Сторон, а также
скреплены их печатями.
9.3. Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
10. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
ЗАКАЗЧИК
ОАО «Корпорация
«Тактическое ракетное вооружение»
Адрес: 141075, Московская обл.,
г. Королев, ул. Ильича, д.7
ИНН5099000013
КПП 997850001
Р/с 40502810000020105603
К/с 30101810400000000225
ОАО «Сбербанк России»
117997, г. Москва, ул.Вавилова, д.19
БИК 044525225
Генеральный директор
__________________Б.В. Обносов
ИСПОЛНИТЕЛЬ
Заявка №223/27-07/25/478 от 14.02.2013г.
Приложение №1 к договору № от
2013г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
по монтажу и введению в эксплуатацию системы оповещения головного предприятия
ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение».
1. Общие сведения
1.1 Заказчик: ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», расположенное по
адресу: Московская обл., г. Королев, ул. Ильича дом 7.
1.2 Место установки аппаратуры системы оповещения: корпус 17, этаж 2, радиоузел.
1.3 Места установок громкоговорителей системы оповещения:
а) крыша корпуса 76 (2 громкоговорителя);
б) крыша корпуса 19/50 цех (2 громкоговорителя);
в) крыша корпуса 73 (1 громкоговоритель).
1.4 Места установки микрофонов системы оповещения:
а) пункт управления ГО и ЧС(корпус 11);
б) рабочее место начальника отдела ГО и ЧС (корпус 17/12, этаж 3).
1.4 Участки прокладки кабелей системы оповещения:
а) корпус 17, этаж 2, радиоузел- крыша корпуса 76;
б) корпус 19/50- корпус 73.
2. Требования по линейно-кабельным работам
2.1. Осуществить прокладку кабеля МРМЭП 2х1.2 по существующей трассе телефонной
канализации в соответствии с п. 1.4.
2.2. На всём протяжении использования вышеперечисленных участков кабельной
канализации при необходимости, провести работы по ремонту, докладе, подъему
горловин колодцев, существующие телефонные колодцы дооборудовать кронштейнами и
консолями для проектируемого кабеля, произвести чистку и герметизацию используемых
каналов.
2.3. В случае повреждения существующих кабелей при строительно-монтажных работах
восстановить за счёт подрядчика.
2.4. Все работы должны производиться в присутствии представителей УСТ-27.
2.5. На вновь проложенный кабель сдать исполнительную документацию в УСТ-27.
2.6. Подключение микрофонов произвести по существующим линиям связи.
3. Требования по монтажу и вводу в эксплуатацию аппаратуры системы
оповещения.
3.1 Монтаж и ввод в эксплуатацию аппаратуры системы оповещения производится в
соответствии с инструкцией на аппаратуру.
3.2 Исполнительную документацию сдать в УСТ-27
3.3.Срок выполнения работ по договору 90 рабочих дней.
4. Оценочная стоимость и порядок расчётов
4.1 Сметную стоимость работ определить в соответствии с:
Заявка №223/27-07/25/478 от 14.02.2013г.
– справочником базовых цен на проектные работы для строительства по объектам связи,
разработанным ГП "ЦЕНТРИНВЕСТпроект" Госстроя России.
4.2. Сметную стоимость выполнения монтажных и пусконаладочных работ определить по
соответствующим сборникам федеральных единичных расценок (ФЕР) для Московской
области, разработанными ГУ МЦЦС Госстроя России.
4.3 Определения величины накладных расходов в строительстве и величины сметной
прибыли производить в соответствии с
МДС 81-33.2004 и МДС 81-25.2001,
разработанными ГУ МЦЦС Госстроя России.
4.4 Оплата Работы осуществляется в следующем порядке:
– в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента заключения Договора Заказчик
оплачивает Исполнителю аванс в размере 50% от стоимости работ;
– окончательный расчёт за выполненные Работы производится в течение 15 (пятнадцати)
банковских дней с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных
работ по форме КС-2 и справки КС-3, по счёту Исполнителя;
– оплата по Договору осуществляется в безналичном порядке, путём перечисления
денежных средств на расчётный счет Исполнителя
5. Требования к монтажной организации
5.1 Лицензия на право проведения работ в области связи.
5.2 Наличие опыта проведение монтажных работ не менее 5 лет (приложить лицензию на
вид деятельности).
5.3 Привлекаемые сотрудники к монтажным работам на ОАО КТРВ должны иметь
гражданство России.
5.4 Опыт ведения работ по прокладке слаботочных кабелей на объектах ВПК или
силовых структур (МО, МВД, ФСБ),
5.5 Представление гарантийных обязательств на выполненные работы не менее 2 лет.
6. Требования к оформлению документации
Представить исполнительную документацию в 4-х экземплярах.
К исполнительной документации прилагается копия – лицензия на вид деятельности.
ЗАКАЗЧИК
ОАО «Корпорация
«Тактическое ракетное вооружение»
Генеральный директор
__________________Б.В. Обносов
ИСПОЛНИТЕЛЬ