документация 165

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор муниципального
общеобразовательного автономного
учреждения «Средняя общеобразовательная
школа с углубленным изучением отдельных
предметов № 37» города Кирова
_____________ Л.И. Шульгина
«31» июля 2012 г.
Документация о редукционе № В-0165/12
На право заключения договора на поставку спортивного оборудования.
Киров, 2012 г.
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА РЕДУКЦИОНА
№
Наименование пункта
Содержание
п/п
Редукцион
1 Способ закупки
2 Адрес
муниципальной
k-tender.ru
электронной площадки закупок
общеобразовательное
автономное
3 Наименование хозяйствующего Муниципальное
учреждение "Средняя общеобразовательная школа с
субъекта
углубленным изучением отдельных предметов № 37"
города Кирова
610017, Кировская область, город Киров, Октябрьский
Место нахождения
проспект, д.129
610017, Кировская область, город Киров, Октябрьский
Почтовый адрес
проспект, д.129
school-k37@mail.ru
Адрес электронной почты
Номера контактных телефонов 54-84-83
бюджетное
учреждение
"Центр
4 Наименование муниципальной Муниципальное
проведения
торгов,
энергоэффективности
и
повышения
специализированной
квалификации"
организации
610004, г. Киров, ул. Набережная Грина, 5
Место нахождения
610004, г. Киров, ул. Набережная Грина, 5
Почтовый адрес
center@tender43.ru
Адрес электронной почты
Номера контактных телефонов (8332) 384459
Поставка спортивного оборудования.
5 Предмет договора
6 Количество
поставляемого В соответствии с техническим заданием (Приложение
товара, объем выполняемых №1 к информационной карте редукциона).
Техническое задание содержит указание на товарный
работ, оказываемых услуг
знак планируемого к поставке товара и его
характеристики. Допускается к поставке эквивалентный
товар, при этом в предложении участника должны быть
указаны предлагаемые товарные знаки с описанием
характеристик, соответствующих или близких к
характеристикам товара, указанного в Приложении №1
к информационной карте редукциона.
7 Требования,
установленные - спортивное оборудование (далее - товар) предназначено
хозяйствующим субъектом к для организации занятий по физической культуре и
качеству,
техническим
и спорту в муниципальном образовательном учреждении;
- товар поставляется в соответствии с характеристиками
функциональным
характеристикам товара, работ, и в комплектации, указанными в техническом задании
(Приложение № 1 к информационной карте редукциона),
услуг.
с соблюдением условий хранения и транспортировки
товара, в соответствии с нормами законодательства РФ;
- поставляемый товар должен быть новым, не
подвергавшимся эксплуатации, ремонту;
поставляемый
товар
должен
соответствовать
установленным требованиям, предъявляемым к данному
виду товаров, требованиям государственных стандартов
Российской Федерации, СанПиН и иным требованиям в
соответствии с законодательством РФ;
- товар доставляется в оригинальной упаковке заводаизготовителя, с сохранением всех защитных знаков
производителя,
соответствующей
требованиям,
предъявляемым
к
данному
виду
товаров,
и
2
обеспечивающей его сохранность при транспортировке и
хранении, надлежащим образом маркирован;
- в отношении импортных товаров наличие информации
в соответствии с Постановлением Правительства РФ от
15.08.1997 № 1037 «О мерах по обеспечению наличия на
ввозимых на территорию Российской Федерации
непродовольственных товарах информации на русском
языке»;
- поставляемый товар должен соответствовать
требованиям,
предъявляемым
к
безопасности,
предусмотренным
для
товаров
данного
рода
действующим законодательством РФ.
товара, город Киров, Октябрьский проспект, д.129
оказания - спортзал, территория школы.
8 Место
поставки
выполнения работ,
услуг
9 Дата и время окончания срока 08.08.2012 в 16:00 ч.
подачи заявок на участие в
редукционе
10 Дата и время проведения 13.08.2012 в 10:00 ч.
редукциона
349 000,00 руб.
11 Начальная цена договора
12 Порядок формирования цены Цена договора включает все расходы Поставщика по
договора (с учетом или без предмету редукциона, в том числе стоимость
учета расходов на перевозку, поставляемого товара, стоимость тары, упаковки,
страхование,
уплату маркировки, заготовительно-складские, транспортные
таможенных пошлин, налогов и расходы, погрузочно-разгрузочные работы, затраты на
других обязательных платежей) доставку, сборку, установку, монтаж и инструктаж 1-го
специалиста Хозяйствующего субъекта, расходы на
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов,
сборов и других обязательных платежей.
13 Форма, сроки и порядок Оплата товара производится в безналичной форме
расчета, путем перечисления денежных средств на
оплаты товара, работ, услуг
расчетный счет Поставщика в течение 30 рабочих дней
на основании счета (счета-фактуры), акта сдачи-приемки
и товарной накладной.
Сроки (периоды) поставки С момента заключения договора в течение 15
14 товара, выполнения работ, календарных дней.
оказания услуг
Размер обеспечения заявки на 3 000,00 руб.
участие в редукционе, порядок Денежные средства, вносимые в качестве обеспечения
заявки на участие в редукционе, должны быть
его предоставления
перечислены участником процедуры закупки на
следующий счет по реквизитам:
Получатель - Финансовое управление администрации
города Кирова (муниципальное бюджетное учреждение
«Центр проведения торгов, энергоэффективности и
15
повышения квалификации»)
ИНН 4345283251, КПП 434501001.
Счет для перечисления суммы обеспечения заявки:
р/с 40302810700005000002 в ГРКЦ ГУ Банка России по
Кировской области
БИК 043304001, л/с 05936006028
Назначение: обеспечение заявки на участие в
редукционе № В-0165/12
3
16
17
18
19
20
Размер обеспечения исполнения Не предусмотрен.
договора
Условия
поставки
товара, - поставка товара осуществляется Поставщиком в полной
выполнения работ, оказания комплектации и в соответствии с характеристиками,
указанными в Приложении № 1 к информационной карте
услуг
редукциона, с соблюдением условий хранения и
транспортировки товара в соответствии с нормами
законодательства РФ;
- согласование места монтажа с Хозяйствующим
субъектом;
- осуществить монтаж (бетонирование стоек на глубину
не менее 0,7 метра) уличного спортивного оборудования
на территории Хозяйствующего субъекта в соответствии
с требованиями, установленными законодательством
РФ;
- Поставщик обеспечивает доставку до места нахождения
Хозяйствующего субъекта, сборку, установку, монтаж
товара в соответствии с требованиями технической
документации на товар;
- Поставщик осуществляет монтаж, сборку и ввод в
эксплуатацию товара в течение двух рабочих дней с
момента поставки товара Хозяйствующему субъекту,
проверку работоспособности и функционирования, с
соблюдением экологических требований, норм пожарной
безопасности, охраны труда;
- Поставщик обеспечивает проведение инструктажа
одного специалиста Хозяйствующего субъекта по
эксплуатации поставляемого товара;
- монтаж, наладка, ввод в эксплуатацию и инструктаж
одного специалиста оформляется актом сдачи-приемки;
- при передаче товара Поставщик предоставляет
Хозяйствующему субъекту товарно-сопроводительные
документы, документы, подтверждающие, качество и
безопасность товара (оригиналы или надлежащим
образом заверенные копии) на русском языке, а
Хозяйствующий субъект производит приёмку по
количеству, ассортименту и качеству поставляемого
товара.
Условия понижения начальной Произвольное снижение начальной цены договора с
учетом минимально возможного снижения в 0,5%
цены договора
начальной цены договора, указанной в п. 11
Информационной карты редукциона.
Заявка на участие в редукционе состоит из трех
Перечень элементов заявки
элементов:
- согласие участника процедуры с условиями исполнения
договора, изложенными в документации о редукционе;
- платежное поручение о перечислении обеспечения
заявки (сканированная копия);
- положительное заключение комиссии в отношении
«Предложения о поставке» (сканированная копия).
Параметры,
позволяющие Параметры, позволяющие определить соответствие или
определить соответствие или несоответствие предложения участника процедуры
несоответствие
предложения закупки установленным требованиям, отражаются
участника процедуры закупки участником в «Предложении о поставке».
установленным требованиям «Предложение о поставке» должно содержать
4
следующие документы и сведения:
- согласие участника процедуры на поставку товара в
случае, если он предлагает товар, указанный в
техническом
задании
(Приложение
№
1
к
информационной
карте
редукциона),
или указание на товарный знак предлагаемого для
поставки товара и конкретные показатели этого товара
(соответствующие или близкие к характеристикам
товара, указанным в техническом задании), если
участник
предлагает
эквивалентный
либо
взаимозаменяемый товар.
Документы должны быть прошиты, пронумерованы и
скреплены печатью участника процедуры закупки (для
юридических лиц) и подписаны участником процедуры
закупки или лицом, уполномоченным таким участником
процедуры закупки.
Предложения о поставке принимаются для оценки по
адресу хозяйствующего субъекта.
Требования к сроку и (или) - гарантии качества товара должны быть предоставлены
объему
предоставления на весь объем поставляемого товара;
гарантий
качества
товара, - при поставке товара (вместе с товаром) предоставляется
работ, услуг, к обслуживанию гарантия поставляемого товара;
товара,
к
расходам
на - гарантия качества – 24 месяца с момента ввода в
эксплуатацию
товара,
об эксплуатацию;
21
обязательности осуществления - Поставщик осуществляет обслуживание товара в
монтажа и наладки товара, к течение гарантийного срока;
обучению
лиц, - Поставщик обязан возместить в полном объеме все
расходы Хозяйствующего субъекта в случае наступления
осуществляющих
использование и обслуживание гарантийных обязательств в пределах цены договора.
товара (при необходимости).
Срок со дня размещения на Хозяйствующий субъект направляет победителю
проект
договора
без
подписи
муниципальной
электронной редукциона
площадке закупок протокола хозяйствующего субъекта в течение трех рабочих дней
подведения итогов редукциона, со дня размещения протокола подведения итогов
22
в течение которого победитель редукциона.
редукциона должен подписать В течение трех рабочих дней победитель редукциона
обязан подписать проект договора и представить его
договор
Хозяйствующему субъекту.
5
Приложение № 1
к информационной карте редукциона
Техническое задание
№
Наименование
Характеристики
Единица Количество
п/п
товара
измерения
1
Дорожка
беговая
Шт.
1
электрическая
Мотор: 1,5 л.с.
ТМ 8420 А
Система НР: Измерение пульса
при
помощи
металлических
датчиков на ручках
Монитор:
скорость,
время
занятий, пройденное расстояние,
количество
израсходованных
калорий, пульс
Программы:
1
мануальная+9предустановленных
Режимы: Body Fat
Питание компьютера: от сети
Угол наклона полотна: 3 уровня,
устанавливаются вручную
Скорость: 1 - 16 км/ч
Ключ безопасности: +
Складная рама: +
Дополнительные опции: Транспортировочные ролики: +
Размеры полотна: 42*126
Габариты: 160*78*134
Вес в собранном виде: 56 кг
Максимальный вес пользователя:
120 кг
2
Потребляемая
электрическая
мощность: 1,1 кВт
Велоэллипсоид магитный Система
нагрузки:
Larsen 1032M
Электромагнитная
Шт.
1
Система HP: Измерение пульса
при
помощи
металлических
6
датчиков на ручках
Монитор:
Скорость,
время
занятий, пройденное расстояние,
количество
израсходованных
калорий, пульс, ватты, количество
оборотов RPM
Программы: мануальная + 12
предустановленных
+
пользовательская
+
4
кардиопрограммы
Режимы: Питание компьютера: От сети
Дополнительные опции: Транспортировочные ролики: +
Габариты: 112x50x153 см
Вес в собранном виде: 50,3 кг
Масса маховика: 8 кг
3
4
Максимальный вес пользователя:
120 кг
Велотренажер
Система HP: измерение пульса
программируемый
при
помощи
металлических
Proteus PEC 4255 HP
датчиков на дисплее
Программы: 1 мануальная + 9
встроенных + 2 кардиопрограммы
Сенсорная система нагрузки
Питание компьютера: батарейки
Удобное регулируемое по высоте
сиденье
Педали
с
фиксирующими
ремнями
Транспортировочные ролики
Надежный промышленный Vобразный ремень
Максимальный вес пользователя:
125 кг
Масса маховика: 6 кг
8222SB-3 Пресс-дуга с Складная конструкция: +
гантелями
Мультипозиционная: +
Шт.
1
Шт.
1
Размер спинки: 90х30 см
Комплект: 2 гантели по 1,5 кг
Максимальный
вес
7
пользователя:100 кг
Габариты: 127х56х66 см
5
Вес в собранном виде: 12 кг
Подставка под штангу Конструкция
из
круглых
TF-310-1
стальных профилей:
толщина профиля 1,5 мм
Скамья с регулируемым углом
наклона спинки для тренировки
со свободными весами :+
Мягкие валики : +
Регулировка вертикальных стоек
:+
Дополнительные опции: складная
конструкция,
крючки
безопасности, рычаг ножной тяги,
парта для тяги на бицепс
6
Брусья + Пресс
7
Тренажер Жим
Горизонтальный
Максимальная
нагрузка
на
стойку: 140 кг
Максимальная
масса
пользователя: 100 кг
Размеры в собранном виде:
170*198*139 см
Масса в собранном виде:39,7
Предназначение: для выполнения
гимнастических и силовых
упражнений на брусьях по
укреплению мышц груди, бицепса
и трицепса. В качестве нагрузки
используется собственный вес
занимающегося. Тренажер
двухсторонний, разноуровневый,
для одновременного выполнения
упражнений двумя лицами.
Комплект поставки: жесткая
сборная сварная рама, комплект
крепежных элементов.
Конструкция: изделие
изготавливается из стальной
высокопрочной трубы профиля
D.114мм. Окраска порошковая,
ярких цветов, стойкая к
атмосферным осадкам (Италия).
Высокопрочная сварка в
инертном газе.
Габаритные размеры:
Длина-1120мм
Ширина-850мм
Высота-1390мм
Максимально допустимая
нагрузка – 150 кг
Этот тренажер развивает всю
большую грудную мышцу, малую
Шт.
1
Шт.
1
Шт.
1
8
(уличный)
8
Тренажер "ЛЫЖНИК"
(уличный)
грудную мышцу, трицепсы,
переднюю часть дельтовидной
мышцы, зубчатые и клювовидноплечевые мышцы. Следует
заметить, что чем уже хват, тем
больше нагрузка перемещается на
трицепсы. Несущая конструкция круглая труба D. 114мм толщина
стенки 4мм. прямоугольного
сечения 80х40х2,5мм. Все узлы
вращения оснащены
подшипниками. Тренажер
покрашен с применением
порошковой покраски.
Конструкция имеет радиальные
загибы (округление),
выполненные для увеличения
прочности конструкции. В
комплект тренажера входит
элемент закладного фундамента.
Габаритные размеры:
Длина-1080мм
Ширина-1080мм
Высота-1770мм
Максимально допустимая
нагрузка - 150 кг.
Предназначен для тренировки и
укрепления мышц и суставов ног
и поясницы, увеличения
эластичности соединительных
тканей. Ходьба на тренажере
тренирует дыхание, способствует
улучшению работы сердечно сосудистой системы, ускорению
кровообращения и обеспечивает
интенсивное обогащение мышц
кислородом. Тренажер
способствует комплексному
развитию тела, помогает
улучшить координацию
движений.
Имитатор ходьбы на лыжах
«Лыжник» рассчитан на
тренировку одного пользователя.
Пользователь ставит ноги на
специальные подножки и,
удерживаясь за вертикальные
рукоятки, шагает, сгибая ноги в
коленях, помогая себе руками,
движениями вперед и назад, как
при ходьбе.
Такие упражнения развивают
координацию движений, и
укрепляют мышцы и суставы
тела.
Шт.
1
9
9
Тренажер
«Маятник+Разведение
ног» (уличный)
Несущая конструкция - круглая
труба D. 114мм толщина стенки
4мм. Тренажер покрашен с
применением порошковой
покраски. Конструкция имеет
радиальные загибы (округление),
выполненные для увеличения
прочности конструкции. В
комплект тренажера входит
элемент закладного фундамента.
Габаритные размеры:
Длина-1120мм
Ширина-650мм
Высота-1720мм
Максимально допустимая
нагрузка - 150 кг.
Предназначен для тренировки
мышц ног, а также суставов и
мышц в области талии, развивает
координацию движений. Занятия
на тренажере, ускоряя
кровообращение в данных
областях тела, обеспечивают
интенсивное обогащение мышц
кислородом.
Маятник: пользователь ставит
ноги на площадку и, удерживаясь
за рукоятки, надежно фиксирует
верхнюю часть корпуса за счет
рук, выполняет раскачивающиеся
движения нижней части тела
(ниже талии)вправо и влево.
Разведение ног: пользователь
ставит ноги на подножки, жестко
фиксирует корпус за счет рук и
обеими ногами одновременно
выполняет движения по
разведению ног в стороны,
фиксирует их и приводит ноги в
исходное положение.
Несущая конструкция - круглая
труба D. 114мм толщина стенки
4мм. Тренажер покрашен с
применением порошковой
покраски. Конструкция имеет
радиальные загибы (округление),
выполненные для увеличения
прочности конструкции. В
комплект тренажера входит
элемент закладного фундамента.
Габаритные размеры:
Длина-1120мм
Ширина-850мм
Высота-1390мм
Максимально допустимая
Шт.
1
10
нагрузка - 150 кг.
Предназначение: для выполнения
гимнастических и силовых
упражнений по укреплению
мышц пресса. В качестве
нагрузки используется
собственный вес занимающегося.
Несущая конструкция - круглая
труба D. 114мм толщина стенки
4мм. Тренажер покрашен с
применением порошковой
покраски. Конструкция имеет
радиальные загибы (округление),
выполненные для увеличения
прочности конструкции. В
комплект тренажера входит
элемент закладного фундамента.
Габаритные размеры:
Длина-1030мм
Ширина-1330мм
Высота-470мм
Максимально допустимая
нагрузка - 150 кг.
Масса: 3,8 кг
Габариты: 920 мм х 350 мм х
80 мм
Для пользователей, массой от
25 до 55 кг.
Технические
характеристики:
Расстояние между
перекладинами лестницы 20см.
Максимальный вес
пользователя – 150 кг
Вес 20—25 кг
Размер 3200*1000
10
Скамья для мышц пресса
(уличная)
11
Тренажер
«Кузнечик»
12
«Шведская
стенка» (классика)
13
Баскетбольный щит
14
Материал влагостойкая
фанера, окрашена
высококачественными
эмалями лучших европейских
производителей устойчивыми
к истиранию, ультрафиолету и
сложным погодным условиям.
Многофункциональный Многофункциональный
спортивный комплекс компактный тренажер,
максимально сохраняющий
Regal R0937(с
свободное пространство,
комплектом дисков)
благодаря маленькой опорной
платформе.
— Назначение: силовой тренажер
для всех групп мышц: пресс,
баттерфляй, сгибание/разгибание
Размер 1220х900
Шт.
1
шт
10
Шт.
4
Шт.
4
Шт.
1
11
ног, верхний блок, машина
Смита.
— Особенности: свободные веса,
прочная стальная конструкция с
сечением 50х50 и ударопрочным
покрытием.
— Упражнения: жим, жим сидя с
опорой на спину, сведение и
разведение рук (баттерфляй), тяга
сверху, сгибание и разгибание
ног.
Характеристики:
Вес: 96 кг.
Размер: 160 х 145 х 220 см.
Размер в упаковке:
1 коробка: 190 х 35 х 17 см.
2 коробка: 123 х 46 х 17 см.
3 коробка: 134 х 51 х 17 см.
Максимальный вес навесного
оборудования: 60 кг
Максимальный вес пользователя:
100 кг
12
Проект договора
ДОГОВОР № _____
на поставку спортивного оборудования
г. Киров, обл.
«___» ________ 2012 г.
Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа с углубленным изучением отдельных предметов № 37» г. Кирова, именуемое в
дальнейшем Заказчик, в лице директора Шульгиной Л.И., действующей на основании Устава, с
одной стороны, и _________________________________________________, именуемое в
дальнейшем
«Поставщик»,
в
лице
__________________________________________,
действующего на основании ________________________, с другой стороны, вместе именуемые
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. В соответствии с настоящим договором Поставщик обязуется поставить и установить
спортивное оборудование (далее - товар), а Заказчик принять и оплатить товар.
1.2. Наименование и количество поставляемого товара, характеристики товара обеспечиваются
Поставщиком в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к договору), являющейся
неотъемлемой частью настоящего договора.
1.3. Товар предназначен для организации занятий по физической культуре и спорту в
муниципальном образовательном учреждении.
1.4. В целях единообразного толкования условий настоящего договора Стороны принимают
следующие термины и понятия, используемые в настоящем договоре:
Доставка товара – комплекс мероприятий, проводимых Поставщиком по завозу товара в
место, определенное в п. 2.2 настоящего договора, погрузочно-разгрузочные работы в
специально отведенные помещения Заказчика.
Поставка товара - комплекс мероприятий, проводимых Поставщиком по доставке товара,
погрузочно-разгрузочные работы, монтаж товара в специально отведенном помещении
Заказчика.
2. Условия поставки
2.1. Срок поставки товара: с момента заключения договора в течение 15 календарных дней.
2.2. Место поставки товара: город Киров, Октябрьский проспект, д.129- спортзал, территория
школы.
2.3. Поставка товара осуществляется Поставщиком в полной комплектации и в соответствии с
характеристиками, указанными в Спецификации (Приложении № 1 к договору) с соблюдением
условий хранения и транспортировки товара в соответствии с нормами законодательства РФ.
2.4. Доставка товара, погрузочно-разгрузочные работы, сборка, установка, монтаж товара в
специально отведенном помещении производится Поставщиком.
2.5. Место монтажа согласовывается с Заказчиком.
2.6. Поставщик осуществляет монтаж (бетонирование стоек на глубину не менее 0,7 метра)
уличного спортивного оборудования на территории Заказчика в соответствии с требованиями,
установленными законодательством РФ.
2.7. Поставляемый товар должен соответствовать установленным требованиям, предъявляемым
к данному виду товаров, требованиям государственных стандартов Российской Федерации,
СанПиНов и иным требованиям в соответствии с законодательством РФ.
2.8. Поставщик осуществляет монтаж, сборку и ввод товара в эксплуатацию в течение двух
рабочих дней с момента поставки товара Заказчику, проверку работоспособности и
функционирования, с соблюдением экологических требований, норм пожарной безопасности,
охраны труда.
2.9. Поставщик обеспечивает проведение инструктажа одного специалиста Заказчика по
эксплуатации поставляемого товара.
2.10 Монтаж, наладка, ввод в эксплуатацию и инструктаж одного специалиста оформляется
актом сдачи-приемки
13
2.11. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям, предъявляемым к
безопасности, предусмотренным для товаров данного рода действующим законодательством
РФ.
2.12. При обнаружении несоответствия, недокомплектации, повреждений, товар подлежит
возврату или обмену на товар, соответствующий требованиям, указанным в Спецификации
(Приложении № 1 к договору).
2.13. Товар доставляется в оригинальной упаковке завода-изготовителя, с сохранением всех
защитных знаков производителя, соответствующей требованиям, предъявляемым к данному
виду товаров, и обеспечивающей его сохранность при транспортировке и хранении,
надлежащим образом маркирован.
2.14. Товар считается поставленным в полном объеме после подписания товарной накладной
представителями Заказчика и Поставщика.
2.15. Дата поставки должна быть согласована с Заказчиком. Сборка, установка, монтаж товара
оформляется актом сдачи-приемки.
3. Цена договора и порядок расчетов
3.1. Цена настоящего договора составляет: ________ (______________) рублей ___ копеек.
3.2. Цена договора включает все расходы Поставщика по предмету договора, в том числе
стоимость поставляемого товара, стоимость тары, упаковки, маркировки, заготовительноскладские, транспортные расходы, погрузочно-разгрузочные работы, затраты на доставку,
сборку, установку, монтаж и инструктаж 1-го специалиста Заказчика, расходы на страхование,
уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
3.3. Оплата товара производится в безналичной форме расчета, путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней на основании счета
(счета-фактуры), акта сдачи-приемки и товарной накладной.
4. Обязанности и права сторон.
4.1. Поставщик обязуется:
4.1.1. Поставить товар в соответствии с условиями настоящего договора. Поставляемый товар
должен быть новым, не подвергавшимся эксплуатации, ремонту, соответствовать установленным
требованиям, предъявляемым к данному виду товаров, требованиям государственных
стандартов Российской Федерации, СанПиНов и иным требованиям в соответствии с
законодательством РФ.
4.1.2. Предоставить Заказчику документы и информацию в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 15.08.1997 № 1037 «О мерах по обеспечению наличия на ввозимых на
территорию Российской Федерации непродовольственных товарах информации на русском
языке».
4.1.3. Предоставить гарантии качества на весь объём поставляемого товара в соответствии с
указаниями на упаковке при его использовании и хранении. При поставке товара (вместе с
товаром) предоставляется гарантия поставляемого товара. Поставщик несет все расходы по
замене или ремонту дефектного товара, выявленным Заказчиком в течение гарантийного срока.
Гарантия качества – 24 месяца с момента ввода в эксплуатацию.
4.1.4. Возместить в полном объеме все расходы в случае наступления гарантийных обязательств
в пределах цены договора.
4.1.5. При передаче товара предоставить Заказчику товарно-сопроводительные документы,
документы, подтверждающие, качество и безопасность товара (оригиналы или надлежащим
образом заверенные копии).
4.1.6. Обеспечивать безвозмездный выезд специалиста для выявления и устранения
неисправностей в течение 3-х (трех) рабочих дней после получения письменной заявки
Заказчика в рамках гарантийного срока, указанного в п. 4.1.3. настоящего договора.
4.1.7. Осуществить сборку, установку, монтаж товара в соответствии с требованиями
технической документации на товар.
4.1.8. Заменить некачественный товар в течение двух календарных дней со дня получения от
Заказчика письменного уведомления о замене некачественного товара.
14
4.2. Поставщик вправе досрочно поставить товар с согласия Заказчика.
4.3. Заказчик обязуется:
4.3.1. Принять поставленный в надлежащем количестве, ассортименте и качестве товар.
4.3.2. Оплатить товар в соответствии с условиями настоящего договора.
4.4. Заказчик вправе:
4.4.1. Требовать расторжения в судебном порядке настоящего договора при существенном
нарушении Поставщиком сроков поставки (включая монтаж).
4.4.2. Требовать от Поставщика предоставления документов и информации, связанных с
выполнением настоящего договора.
4.4.3. Требовать замены товара ненадлежащего качества в срок, указанный п. 4.1.8. настоящего
договора, а также предъявлять требования, предусмотренные ст. 475 ГК РФ.
4.4.4. Существенным нарушением сроков поставки товара считается нарушение срока поставки
на 21 (двадцать один) и более календарный день.
5. Порядок приемки товара
5.1. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям, предъявляемым к безопасности,
предусмотренным для товаров данного рода действующим законодательством РФ.
5.2. Приемка товара по количеству, ассортименту и качеству осуществляется во время передачи
товара Заказчику и (или) в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Заказчиком от
Поставщика письменного уведомления о произведенной доставке товара по месту назначения,
указанному в п.2.2 настоящего договора. Доставка товара оформляется товарной накладной,
подписываемой уполномоченными представителями Поставщика и Заказчика.
5.3. Стороны приходят к взаимному соглашению, что дата отпуска товара и дата получения
товара проставляются в товарной накладной уполномоченными представителями Поставщика и
Заказчика строго в соответствующих графах один раз, при этом не допускаются исправления,
зачеркивания, замазывания, а также дублирование дат отпуска товара и приемки товара в
других местах товарной накладной.
5.4. Приемка товара по количеству, ассортименту и качеству осуществляется комиссией
Заказчика. В состав комиссии в обязательном порядке включается уполномоченный
представитель Поставщика. В случае отсутствия при проведении приемки товара без
уважительных причин уполномоченного представителя Поставщика, надлежащим образом
извещенного о дате и времени приемки товара, приемка оборудования производится в его
отсутствие с отнесением всех рисков и неблагоприятных последствий на Поставщика.
5.5. В случае выявления несоответствия поставляемого товара и (или) монтажа товара условиям
настоящего договора, Заказчик в письменной форме уведомляет об этом Поставщика,
составляет акт о выявленных недостатках и направляет его Поставщику. Поставщик обязан в
течение 5-ти (пяти) рабочих дней с момента получения указанного акта устранить выявленные
недостатки за свой счет.
5.6. Надлежащим уведомлением, согласно условиям пункта 5.5. настоящего договора считается
направление Поставщику соответствующего уведомления заказным письмом с уведомлением о
вручении по адресу, указанному в настоящем договоре.
6.
Ответственность сторон.
6.1. Сторона, нарушившая условия настоящего договора, несет ответственность за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору в соответствии с
действующим законодательством РФ.
6.2. В случае нарушения сроков поставки товара (включая монтаж) Поставщик уплачивает
Заказчику пени в размере 0,1% от цены Договора за каждый день просрочки с 1 (первого) по 20
(двадцатый) день просрочки, а начиная с 21 (двадцать первого дня) просрочки – 0,3% от цены
Договора за каждый день просрочки до момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки.
6.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащее качество поставленного товара и
некачественный монтаж товара в пределах гарантийного срока.
15
6.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара до момента подписания
Сторонами акта сдачи-приемки несет Поставщик.
6.5. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате обстоятельств
чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.
6.5.1. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой
силы, должна в 5-дневный срок с момента возникновения указанных обстоятельств письменно
известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по
договору. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также
официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и дающие оценку их
влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему договору.
Достаточным подтверждением возникновения обстоятельств непреодолимой силы будет
являться справка, выданная компетентным органом государственной власти/управления
Российской Федерации.
6.5.2. Сторона, несвоевременно направившая извещение, предусмотренное в п. 6.5.1.
настоящего договора, возмещает другой Стороне понесённые последней убытки.
6.5.3. В случаях наступления обстоятельств, указанных в п. 6.5. договора, срок выполнения
Стороной обязательств по договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого
действуют эти обстоятельства и их последствия.
6.6. В случае привлечения сторонних организаций для монтажа товара и ввода товара в
эксплуатацию Поставщик несет полную ответственность за качество монтажа товара и
соответствие монтажа товара требованиям технической документации, обязательным
техническим нормам и правилам Российской Федерации.
6.7. В случае выявления факта предоставления Поставщиком в обеспечение исполнения
договора подложных (поддельных) или содержащих недостоверные сведения документов
(банковские гарантии, бухгалтерские балансы, учредительные документы юридического лица –
поручителя, договоры поручительства и др.), Поставщик уплачивает Заказчику штраф в
размере обеспечения исполнения договора, предусмотренного документацией о редукционе.
Данное обстоятельство признается нарушением существенных условий договора и является
основанием для расторжения договора по требованию Заказчика.
7. Прочие условия
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и действует
до полного исполнения сторонами своих обязательств.
7.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
7.3. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему договору или в
связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними. В случае невозможности разрешения
разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Кировской
области.
7.4. Расторжение настоящего договора допускается исключительно по соглашению сторон или
по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.
7.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из сторон.
7.6. Любые изменения и дополнения к договору действительны лишь при условии, что они
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон
7.7. При изменении адресов, реквизитов Сторон (наименование, адрес, обслуживающий банк и
т.п.), а также в случае реорганизации или ликвидации, Стороны обязаны письменно уведомить
друг друга об этом в 7-дневный срок после их осуществления.
7.8. Все приложения являются неотъемлемой частью настоящего договора
7.9. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон.
Заказчик:
Поставщик:
16
_________________/______________
мп
«___»_________________20__ г.
_________________/_______________
мп
«___»_________________20__ г.
Приложение № 1
к договору
Спецификация
Наименование оборудования Количество
Характеристики
17