г. Москва «___» __________ 201__г. именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице ___________________________________________,

Договор № ____________
г. Москва
«___» __________ 201__г.
______________________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице ___________________________________________,
действующего на основании _____________________________, с одной стороны, и Общество с
ограниченной ответственностью «МультиКарта», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице
Генерального директора Свириденко Кирилла Николаевича, действующего на основании Устава, с
другой стороны, совместно именуемые Стороны или Сторона, если речь идет об одной из них,
заключили настоящий договор № _______________ от «__» ______________ 201__г. (далее –
Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с настоящим Договором Заказчик поручает Исполнителю поставить
оборудование и выполнить работы по организации системы контроля и учета доступа (далее СКУД) и системы видеонаблюдения (далее - СВ) в помещении Заказчика, расположенного по
адресу: 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д.43, стр.1 (далее - Объект) и возлагает на
Исполнителя следующие обязательства:
1.1.1
поставить и передать в собственность Заказчика оборудование, указанное в
Спецификации Оборудования, являющейся Приложением №2 к Договору (далее –
Оборудование) и организовать доставку указанного Оборудования на Объект Заказчика;
1.1.2
используя Оборудование, поставленное Заказчику в соответствии с п.п.1.1.1.
Договора, выполнить работы по монтажу и провести пуско-наладочные работы систем СКУД и
СВ (далее - Работы) на Объекте Заказчика в соответствии с Перечнем работ по организации
СКУД и СВ, являющимся Приложением №3 к Договору (далее – Перечень работ);
1.1.3
поставить Оборудование и выполнить Работы, предусмотренные настоящим
Договором в строгом соответствии с требованиями Заказчика, изложенными в Техническом
задании, являющимся Приложением № 1 к Договору (далее – ТЗ).
1.2. Заказчик производит приемку и оплату Оборудования и Работ в порядке и сроки,
предусмотренные настоящим Договором.
1.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Оборудования, а также
результатов выполненных Работ до их приемки Заказчиком несет Исполнитель.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1
Исполнитель обязуется:
2.1.1 Передать Заказчику Оборудование и, произвести Работы и сдать результаты Работ
Заказчику в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
2.1.2 Передать Заказчику Оборудование, являющееся собственностью Исполнителя,
полностью свободное от прав третьих лиц, не состоящее в споре и (или) под арестом, не
являющееся предметом залога.
2.1.3 Одновременно с Оборудованием передать Заказчику принадлежности
Оборудования, а также относящиеся к нему документы (технический паспорт, сертификат
качества, инструкцию по эксплуатации и т.п.), предусмотренные Договором и
законодательством Российской Федерации.
2.1.4 При представлении Заказчиком замечаний при приемке Оборудования устранить
за свой счет недостатки, выявленные в ходе приемки в течение 10 (десяти) рабочих дней,
путем:
2.1.5 поставки недостающего количества Оборудования либо принятия от Заказчика
Оборудования в количестве, превышающем количество по ассортименту, указанное в
Спецификации;
2.1.6 замены не соответствующего условиям об ассортименте, количеству по
ассортименту, комплектации или качеству Оборудования.
2.1.7 Своими силами и за свой счет в течение гарантийного срока, установленного в
п.5.3. Договора устранить недостатки (осуществить ремонт) Оборудования, не подлежащего
использованию в соответствии с предназначением по вине Исполнителя, в течение 30
________________________________________________________________________________________
1
(тридцати) календарных дней со дня обращения Заказчика. В случае невозможности
устранения недостатков, либо возникновения таких недостатков 2 (два) и более раз,
Исполнитель обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня обращения Заказчика заменить
такое Оборудование Заказчику на Оборудование надлежащего качества. Обязанность по
доказыванию вины Исполнителя лежит на Заказчике.
2.1.8 Возместить Заказчику понесенные им убытки при изъятии Оборудования у
Заказчика третьими лицами по основаниям, возникшим до исполнения Договора.
2.1.9 Выполнить Работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором
обеспечив их надлежащее качество в соответствии с технической документацией и
техническими нормативами, а также в полном соответствии с ТЗ и Перечнем работ.
2.1.10 Обеспечить выполнение на Объекте необходимых мероприятий по технике
безопасности, противопожарных мероприятий и охране окружающей среды в объемах,
необходимых для производства Работ по настоящему Договору.
2.1.11 Своевременно устранять за свой счет недостатки и дефекты выполненных Работ,
выявленные в процессе тестирования или приемки Работ уполномоченным представителем
Заказчика.
2.1.12 Устранить за свой счет дефекты и любые недостатки выполненных Работ,
обнаруженные в течение гарантийного срока, установленного в п. 5.8. настоящего Договора.
Заказчик вправе устранить выявленные недостатки и с привлечением других исполнителей с
оплатой за счет Исполнителя в случае отказа или уклонения последнего от устранения
недостатков.
2.1.13 Своевременно выставлять и предоставлять Заказчику счета и первичные
бухгалтерские документы, такие как счета-фактуры, товарные накладные, ,акты о приемке
выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ).
2.1.14 По окончании Работ предоставить исполнительную документацию
2.2
Заказчик обязуется:
2.2.1 Принять Оборудование по ассортименту, количеству по ассортименту, качеству,
комплектности и принадлежностям в соответствии с условиями Договора.
2.2.2 В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Оборудования уведомить
Исполнителя о несоответствии Оборудования ассортименту, количеству по ассортименту,
качеству, комплектности и принадлежностям (в том числе наличию необходимых документов
условиям Договора), после того как нарушение было или должно быть обнаружено, исходя их
характера и назначения Оборудования.
2.2.3 Организовать приемку Оборудования и Работ с подписанием соответствующих
документов, а также своевременно производить оплату Оборудования и Работ в порядке и
сроки, предусмотренные настоящим Договором.
2.3
Исполнитель вправе:
2.3.1 По своему выбору потребовать оплаты Оборудования и (или) либо отказаться от
исполнения Договора, если Заказчик в нарушение Договора отказывается принять и (или)
оплатить Оборудование.
2.3.2 Потребовать от Заказчика оплаты Оборудования в случаях, когда Заказчик без
установленных законодательством Российской Федерации и (или) Договором оснований не
принимает Оборудование от Исполнителя или отказывается от его принятия.
2.3.3 Требовать от Заказчика своевременной приемки и оплаты Работ в соответствии с
условиями Договора.
2.4
Заказчик вправе:
2.4.1 Отказаться от Оборудования, если Исполнитель отказывается передать Заказчику в
течение 5 (пяти) рабочих дней со дня обращения Заказчика относящиеся к Оборудованию
принадлежности или документы, которые он должен передать в соответствии с условиями
Договора.
2.4.2 Отказаться от исполнения Договора, если Исполнитель отказывается передать
Заказчику Оборудование в нарушение сроков поставки/передачи более чем на 30 (тридцать)
календарных дней.
________________________________________________________________________________________
2
2.4.3 При передаче Исполнителем Оборудования ненадлежащего качества, в
соответствии с условиями Договора, если Исполнитель не заменит Оборудование
ненадлежащего качества в сроки определенные Договором, потребовать безвозмездного
устранения недостатков Оборудования в течение 30 (тридцати) календарных дней после
получения Исполнителем указанного требования.
2.4.4 В случае существенного нарушения Исполнителем требований к качеству
Оборудования (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть
устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно,
либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) потребовать
замены Оборудования ненадлежащего качества Оборудованием, соответствующим условиям
Договора.
2.4.5 Осуществлять контроль и надзор за качеством выполняемых Работ.
2.4.6 При обнаружении в ходе выполнения Работ отступлений от условий настоящего
Договора, которые могут ухудшить качество выполняемых Работ, или иных недостатков,
немедленно заявить об этом Исполнителю в письменной форме, назначив срок их устранения.
3.
УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ/ПЕРЕДАЧИ ПО, УСЛОВИЯ
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ
3.1
Исполнитель поставляет Заказчику Оборудование, предназначенное для нужд
Заказчика по адресу Объекта, в количестве, указанном в соответствующих Спецификациях в
течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента подписания Договора последней из
Сторон. Обязательства Исполнителя по поставке Оборудования считаются исполненными в
момент поставки/передачи Оборудования Заказчику.
3.2
Исполнитель уведомляет Заказчика о конкретном времени поставки не позднее,
чем за 24 (двадцать четыре) часа до момента предполагаемой поставки Заказчику.
3.3
Оборудование поставляется в ассортименте, количестве по ассортименту и
комплектации, предусмотренной Спецификацией Оборудования. Если в Спецификации не
указано, что Оборудование должно соответствовать определенному образцу или описанию,
качество Оборудования должно соответствовать целям, для которых Оборудование такого рода
обычно используется либо конкретной цели использования Оборудования, предусмотренного
Спецификацией и ТЗ. Техническая и коммерческая эксплуатация приобретаемого
Оборудования должна обеспечивать его нормальное и безопасное использование в
соответствии с целями его покупки по Договору.
3.4
Оборудование передается Заказчику в исправной оригинальной упаковке с
маркировкой, соответствующей характеру поставляемого Оборудования. Тара и упаковка
должны соответствовать требованиям ГОСТов, ТУ и обеспечивать сохранность Оборудования
от повреждений при транспортировке и хранении.
3.5
Поставленное Оборудование принимается уполномоченным представителем
Заказчика на основании товарной накладной. При принятии Оборудования Заказчик
осуществляет внешний осмотр и проверяет соответствие поставленного Оборудования по
количеству мест, указанных в товарных накладных и целостность упаковки. По результатам
данной проверки в день доставки Заказчик подписывает товарную накладную и передает ее
Исполнителю. С момента подписания товарной накладной Заказчиком к нему переходят риск
случайной гибели Оборудования и риск случайного повреждения Оборудования. Приемка
Оборудования осуществляется в месте поставки.
3.6
Товарная накладная подписывается уполномоченными представителями Сторон
при соответствии поставленного Оборудования Спецификации и отсутствии претензий со
стороны Заказчика к ассортименту, количеству по ассортименту и целостности упаковки
Оборудования.
3.7
Исполнитель обязан укомплектовать Оборудование, поставляемое в соответствии
со Спецификацией, следующими документами:

сертификатами соответствия, выданными уполномоченными организациями;

техническими паспортами;

инструкциями по эксплуатации на русском языке;

гарантийными талонами.
3.8
При обнаружении несоответствия Оборудования товарной накладной, а также в
случае несоблюдения Исполнителем условия об ассортименте, количеству по ассортименту
________________________________________________________________________________________
3
и/или качеству (видимые недостатки) Оборудования, между Сторонами незамедлительно
составляется акт расхождения по количеству и качеству в котором отражаются выявленные
недостатки (несоответствия) передаваемого Оборудования. Заказчик, обнаруживший
недостатки (несоответствия) Оборудования при его приемке, вправе ссылаться на них только в
случаях, если такие недостатки (несоответствия) были оговорены в двустороннем акте.
3.9
Исполнитель считается исполнившим обязанность по поставке, и право
собственности на Оборудование переходит Заказчику с момента выполнения Работ по
организации систем СКУД и СВ и подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных
работ.
3.10 Работы по монтажу и пуско-наладочные Работы систем СКУД и СВ выполняются
Исполнителем по адресу нахождения Объекта Заказчика в течение 30 (тридцати) календарных
дней с момента поставки Оборудования Заказчику.
3.11 Заказчик обеспечивает Исполнителю для выполнения Работ точки подключения к
сети электроснабжения, содействует в выделении Исполнителю помещения для хранения
Оборудования, и выделении грузовых лифтов для транспортировки грузов.
3.12 Исполнитель, с целью ускорения выполнения Работ, имеет право по согласованию
с Заказчиком привлекать к Работам специализированные организации, при этом общая
стоимость Работ и порядок расчетов не изменяются. В случае привлечения к выполнению
Работ специализированных организаций Исполнитель несет ответственность за их действия,
как за свои собственные.
3.13 При проведении Работ Заказчик обязуется обеспечить допуск специалистов
Исполнителя к месту проведения Работ, а также по просьбе Исполнителя устранить
препятствия, мешающие производству Работ Исполнителем.
3.14 Работы, выполненные в соответствии с п.1.1.2. и п.1.1.3. настоящего Договора
оформляются двусторонними Актами сдачи-приемки выполненных работ, которые должны
быть подписаны лицами, уполномоченными на то договаривающимися Сторонами, причем
указанные Акты выставляются Исполнителем в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента
выполнения Работ.
3.15 Заказчик подписывает Акт сдачи-приемки выполненных работ в течение 5 (пяти)
рабочих дней с даты получения Акта от Исполнителя, либо направляет Исполнителю в те же
сроки мотивированный отказ от подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ в
письменной форме. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта,
Сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты, указанной в отказе, оформляется Протокол
доработок с указанием сроков выполнения. Соответствующий Акт в этом случае
подписывается после устранения замечаний. Если при отсутствии у Заказчика претензий к
выполненным работам Акт сдачи-приемки выполненных работ в установленный выше в
настоящем пункте срок Заказчиком подписан не будет, Работы считаются выполненными в
полном объеме и надлежащего качества в соответствии с требованиями настоящего Договора,
при этом в Акте делается отметка об отказе Заказчика от подписания Акта. Заказчик
соглашается и подтверждает тот факт, что в случае не подписания Акта в установленные сроки,
со своей стороны, односторонне подписанный Акт Исполнителем будет иметь силу
двустороннего Акта.
3.16 Риск случайной гибели результата выполненных Работ и бремя эксплуатации
систем СКУД и СВ переходят от Исполнителя к Заказчику с момента подписания Акта сдачиприемки выполненных работ.
4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1
Общая цена Договора определена стоимостью Оборудования и Работ, указанных в
Спецификациях и Перечне работ, что составляет _____________ (__________) и складывается
из следующих стоимостей:
4.1.1 Стоимость Оборудования, указанная в Спецификации Оборудования (Приложение
№2 к Договору), составляет _____________ (__________), в том числе НДС (18%) _____________ (__________);
4.1.2 Стоимость Работ, указанная в Перечне Работ (Приложение №3 к Договору),
составляет _____________ (__________), в том числе НДС (18%) - _____________
(__________).
________________________________________________________________________________________
4
4.2
Стоимость Оборудования, указанная в Спецификациях, кроме цены Оборудования,
включает в себя транспортные расходы по доставке Оборудования до места поставки и, в
случае обязательного страхования груза, стоимость такого страхования. Цена тары и/или
упаковки входит в цену поставляемого Оборудования и не подлежит возврату Исполнителю.
4.3
Стоимость Работ, указанная в Перечне Работ включает в себя причитающееся
Исполнителю вознаграждение, транспортные расходы, накладные и плановые расходы,
стоимость материалов, а также все налоги, таможенные пошлины, сборы и другие выплаты,
связанные с заключением и исполнением настоящего Договора Исполнителем.
4.4
Если в течение срока Договора у Заказчика возникнет дополнительная потребность
в поставке Оборудования сверх объемов, указанных в Спецификациях и проведении пусконаладочных работ дополнительного объема Оборудования, поставляемого по основаниям,
указанным в настоящем пункте, Сторонами подписывается дополнительное соглашение к
настоящему Договору. Общая цена по всем дополнительным соглашениям не может
превышать 30% (тридцать процентов) общей цены Договора.
4.5
Заказчик производит оплату Оборудования и Работ по настоящему Договору путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 12
Договора в следующем порядке:
4.5.1 в размере 100% (ста процентов) стоимости Оборудования, предусмотренный
подпунктом 4.1.1. Договора, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания
товарной накладной и получения соответствующего счета от Исполнителя;
4.5.2 в размере 100% (ста процентов) стоимости Работ, предусмотренный п.п. 4.1.2.
Договора, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Акта сдачи-приемки
выполненных работ и получения соответствующего счета от Исполнителя;
4.6
В случае отказа Заказчика от Оборудования, и Работ по условиям, установленным
действующим законодательством Российской Федерации и (или) Договором, Исполнитель
обязуется возвратить Заказчику в полном объеме денежные средства, уплаченные за указанные
Оборудование и Работы в течение 10 (десяти) рабочих дней, с момента получения уведомления
Заказчика о расторжении настоящего Договора.
4.7
Счета-фактуры, товарные накладные и соответствующие Акты Исполнитель
выставляет в валюте Российской Федерации и предоставляет их Заказчику в порядке и сроки,
предусмотренные действующим законодательством РФ и Договором.
4.8
Обязательства Заказчика по оплате считаются надлежащим образом исполненными
с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
5. ГАРАНТИИ
5.1
Гарантийный срок, порядок предъявления претензий к качеству Оборудования и
выполненным Работам в течение гарантийного срока и иные гарантийные обязательства
Исполнителя регулируются настоящей статьей.
5.2
Исполнитель гарантирует, что на момент заключения Договора, Оборудование
принадлежит Исполнителю на праве собственности, в споре и под арестом не состоит, не
является предметом залога, не обременено правами третьих лиц.
5.3
Исполнитель гарантирует соответствие качества поставляемого Оборудования
действующим в Российской Федерации стандартам качества и техническим условиям.
Гарантийный срок на поставляемое Оборудование определяется на основании гарантийных
сроков Производителей Оборудования, но не менее 12 (двенадцати) месяцев. Гарантийный
срок исчисляется с момента подписания товарной накладной.
5.4
Заказчик вправе в течение гарантийного срока предъявить Исполнителю
требования, связанные с недостатками проданного Оборудования, возникшие вследствие
обстоятельств, наступивших до момента подписания товарной накладной.
5.5
Исполнитель обязуется устранить соответствующие недостатки путем новой
поставки или ремонта. Все транспортные расходы по перевозке неисправного Оборудования от
места поставки и по доставке Оборудования в место поставки в рамках гарантийных
обязательств и расходы по страхованию груза несет Исполнитель. Оборудования или его
комплектующие, предназначенные для замены, должны быть новыми.
5.6
Исполнитель не несет гарантийных обязательств, если недостатки возникли по
вине Заказчика в связи с нарушением технических и иных требований, связанных с хранением,
________________________________________________________________________________________
5
эксплуатацией или использованием Оборудования, а также вследствие произведенных
Заказчиком изменений Оборудования.
5.7
В случае ремонта или замены Оборудования или его частей гарантийный срок на
данное Оборудование исчисляется по правилам, установленным действующим гражданским
законодательством Российской Федерации.
5.8
Гарантийный срок на выполненные Работы составляет 12 (двенадцать) месяцев с
момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.
5.9
Гарантийные обязательства не распространяется на обычные расходуемые
материалы, такие, как предохранители, батарейки и т.п.
5.10 Если в период гарантийной эксплуатации систем СКУД и СВ обнаружатся
дефекты, связанные с некачественным проведением Работ, препятствующим нормальной
эксплуатации систем СКУД и СВ, то Исполнитель обязан их устранить за свой счет в срок, не
превышающий 10 (десяти) рабочих дней с момента составления акта, фиксирующего дефекты.
В этом случае гарантийный срок эксплуатации продлевается на период устранения дефектов.
5.11 Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и
сроков их устранения Исполнитель обязан командировать своего представителя не позднее 5
(пяти) календарных дней со дня получения письменного извещения от Заказчика. В случае
невыполнения данной обязанности Заказчик вправе в одностороннем порядке составить
указанный акт, причем акт, составленный Заказчиком односторонне будет имеет полную
юридическую силу.
5.12 Заказчик имеет право за счет Исполнителя использовать и других исполнителей
для устранения дефектов, выявленных в период гарантийного срока в случае отказа или
уклонения Исполнителя от устранения выявленных недостатков.
5.13 Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения
Оборудования и результатов Работ со стороны третьих лиц.
6. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
6.1
Любая информация, полученная в ходе исполнения обязательств по настоящему
Договору, является конфиденциальной. Каждая Сторона обязана использовать
конфиденциальную информацию, полученную при исполнении настоящего Договора, только в
целях выполнения своих обязательств по Договору и не подлежит разглашению третьим лицам
без письменного согласия Сторон, а также в течение 3 (трех) лет после прекращения действия
настоящего Договора.
6.2
Стороны обязуются не разглашать без согласия другой Стороны условия
настоящего Договора и информацию о другой Стороне, полученную в ходе исполнения
Договора. Не будет считаться нарушением разглашение сведений, уже являющихся
публичными, или предоставление конфиденциальных сведений компетентным органам в
порядке и случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1
Заказчик предоставляет Исполнителю к сроку начала выполнения Работ
предварительно подготовленный Объект, включая доступность места выполнения Работ. В
случае отсутствия надлежащей подготовки, ответственность за срыв сроков исполнения Работ
несет Заказчик. Любая задержка, возникшая по вине Заказчика, которая ограничивает
возможность Исполнителя выполнить свои обязательства в предусмотренные Договором сроки,
не будет являться основанием для взимания неустойки с Исполнителя.
7.2
Неустойка по Договору выплачивается только на основании обоснованного
письменного требования Сторон.
7.3
В случае несвоевременной поставки Исполнителем Оборудования, в том числе по
количеству Оборудования, указанному в Спецификации Оборудования, принадлежностям и
комплектации или качеству, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты неустойки в
размере 0,5% (ноль целых пять десятых процента) от цены не поставленного в срок
Оборудования за каждый день просрочки платежа, но не более 10% (десяти процентов) от
стоимости не поставленного в срок Оборудования.
7.4
В случае нарушения Исполнителем сроков устранения недостатков,
предусмотренных пунктом 2.1.4. Договора Заказчик вправе потребовать от Исполнителя
уплаты неустойки в размере 0,5% (ноль целых пять десятых процента) от цены такого
________________________________________________________________________________________
6
Оборудования за каждый день просрочки, но не более стоимости такого Оборудования, за
период со дня получения Исполнителем требования Заказчика об устранении недостатков до их
устранения.
7.5
В случае нарушения Исполнителем обязанностей, предусмотренных п.2.1.2.
Договора, приведшее к изъятию Оборудования у Заказчика третьими лицами, Заказчик вправе
потребовать от Исполнителя кроме компенсации убытков Заказчику, предусмотренной п.2.1.8.
Договора, уплаты штрафа в размере 50% (пятидесяти) процентов от стоимости изъятого
третьими лицами Оборудования.
7.6
.В случае нарушения сроков выполнения Работ Заказчик может потребовать уплаты
Исполнителем неустойки в размере 0,5% (ноль целых пять десятых процента) не выполненных
в срок Работ за каждый календарный день просрочки платежа, но всего не более 10% (десяти
процентов) от стоимости не выполненных в срок Работ.
7.7
В случае несоблюдения Заказчиком сроков платежей за поставку Оборудования, и
выполнение Работ, указанных в п.4.5. Договора, Исполнитель вправе потребовать уплаты
Заказчиком неустойки в размере 0,5% (ноль целых пять десятых процента) от суммы не
оплаченных или оплаченных не вовремя денежных средств за каждый календарный день
просрочки, но всего не более 10% (десяти процентов) от суммы подлежащей оплате.
7.8
Неустойка и (или) убытки за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему Договору одной из Сторон подлежит оплате другой Стороне в
течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения требования об ее уплате. Данное
требование должно быть оформлено в письменном виде и отправлено по почте заказным
письмом с уведомлением о вручении.
7.9
Датой признания неустойки Стороной, нарушившей договорные обязательства,
считается дата фактического получения другой Стороной денежных средств, перечисленных в
связи с уплатой неустойки.
7.10 Если Исполнитель не приступает своевременно к исполнению настоящего
Договора или существенно нарушает сроки поставки Оборудования и производства Работ,
Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.
7.11 Если во время выполнения Работ станет очевидным, что она не будет выполнена
надлежащим образом или в ходе выполнения Работ будут обнаружены недостатки, Заказчик
вправе потребовать от Исполнителя в согласованный Сторонами срок устранить данные
недостатки, а при неисполнении Исполнителем в назначенный срок этого требования
отказаться от настоящего Договора либо устранить недостатки своими силами, либо поручить
устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Исполнителя, а также
потребовать возмещения убытков.
7.12 Заказчик немедленно известит Исполнителя в случае получения любого
письменного требования, сделанного в отношении программного обеспече6ния (ПО),
приобретенного Заказчиком по Договору, или предоставленной Исполнителем документации,
содержащего положения о нарушении прав авторов/третьих лиц при использовании ПО.
7.13 При предъявлении авторами/третьими лицами претензий к Заказчику по поводу
использования Заказчиком ПО, приобретенного по Договору, Исполнитель обязуется
урегулировать претензии авторов/третьих лиц в досудебном порядке от своего имени и за свой
счет.
7.14 При предъявлении авторами/третьими лицами иска к Заказчику Исполнитель
обязан вступить в процесс на стороне Заказчика с возмещением ему всех убытков,
причиненных предъявлением иска, в том числе, в связи с возможным запретом на
использование Заказчиком ПО.
7.15 В случае вынесения судом решения о запрете на использование Заказчиком ПО,
приобретенного по настоящему Договору, в связи с правами на ПО авторов/третьих лиц, в
дополнение к ответственности, установленной выше, Исполнитель по своему выбору и по
согласованию с Заказчиком и за свой счет обязуется:
∙ обеспечить для Заказчика право продолжать использовать ПО;
∙ обеспечить возможность модифицировать ПО с тем, чтобы ликвидировать нарушение;
∙ заменить ПО другим программным обеспечением с аналогичными функциями, при
условии, что данная замена существенно не нарушает функциональные возможности
ПО, приобретенного по настоящему Договору и используемого Заказчиком.
________________________________________________________________________________________
7
7.16 В иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Договора
ответственность Сторон определяется в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием
наступления чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств
(непреодолимой силы) и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение
настоящего Договора. При этом срок исполнения обязательств по настоящему Договору
отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали перечисленные
обстоятельства, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.
8.2
Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по
настоящему Договору вследствие наступления вышеназванных обстоятельств, обязана
известить в письменной форме другую Сторону без промедления. Извещение должно
содержать данные о характер обстоятельств, а также, по возможности, оценку их влияния на
возможность исполнения Стороной обязательств по настоящему Договору и срок исполнения
обязательств.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1
Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения
Сторонами принятых на себя обязательств по Договору, а в части осуществления
Исполнителем гарантийных обязательств – до окончания гарантийного срока.
10. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
10.1 Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, а также в
одностороннем порядке по письменному требованию одной из Сторон в порядке и по
основаниям, предусмотренным Договором и действующим законодательством Российской
Федерации.
10.2 Расторжение Договора в одностороннем порядке производится только по
письменному требованию одной из Сторон в течение 10 (десяти) календарных дней со дня
получения другой Стороной такого требования.
10.3 Исполнитель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае, если
Заказчик в нарушение условий Договора отказывается принять и (или) оплатить Оборудование,
и (или) результаты Работ.
10.4 Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в следующих
случаях:
10.4.1 если Исполнитель в соответствии со сроками, предусмотренными п.2.4.1. Договора,
не передает Заказчику относящиеся к Оборудованию принадлежности или документы, которые
он должен передать в соответствии с условиями Договора;
10.4.2 если Исполнитель отказывается передать Заказчику Оборудование в нарушение
сроков поставки/передачи более чем на 30 (тридцать) календарных дней;
10.4.3 если Исполнитель передал Заказчику в нарушение условий Договора меньшее
количество Оборудования, чем определено Договором, и нарушает сроки поставки
Оборудования более чем на 30 (тридцать) календарных дней.
10.4.4 существенного нарушения Исполнителем требований к качеству Оборудования
(обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без
несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются
вновь после их устранения, и других подобных недостатков) и невозможности замены
Оборудования.
10.4.5 если Исполнитель, в нарушение требований п. 2.1.2. Договора, передал Заказчику
Оборудование, обремененное правами третьих лиц;
10.4.6 задержка Исполнителем начала и окончания выполнения Работ более чем на 10
(десять) рабочих дней;
10.4.7 неустранение Исполнителем выявленных Заказчиком недостатков результатов
Работ в сроки, установленные двусторонним Актом с перечнем необходимых
доработок/исправлений, а равно неустранение Исполнителем недостатков, для которых срок их
________________________________________________________________________________________
8
устранения не установлен – в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения
Исполнителем требования Заказчика об устранении недостатков;
10.4.8 наличие недостатков в результатах Работ, которые являются существенными и
неустранимыми;
10.4.9 иное нарушение обязательств Исполнителем, влекущее существенные расходы для
Заказчика или иные неблагоприятные последствия.
10.5 Обязательства Сторон, возникшие и не исполненные до момента прекращения
действия Договора в соответствии с условиями настоящего пункта, сохраняют силу до
определенного в Договоре момента окончания исполнения Сторонами своих обязательств.
10.6 Любые изменения и/или дополнения к Договору действительны только в том
случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1 Во всем ином, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
11.2 В случае возникновения споров или разногласий Стороны примут все меры к их
разрешению путем переговоров.
11.3 В случае недостижения соглашения в ходе переговоров, указанных в п. 11.2.
Договора, заинтересованная Сторона направляет претензию в письменной форме, подписанную
уполномоченным лицом. Претензия должна быть направлена с использованием средств связи,
обеспечивающих фиксирование ее отправления (заказной почтой, телеграфом и т.д.) и
получения, либо вручена другой Стороне под расписку.
11.4 К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие
предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой
Стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию.
Указанные документы представляются в форме надлежащим образом заверенных копий.
Претензия, направленная без документов, подтверждающих полномочия лица, ее
подписавшего, считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.
11.5 Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную
претензию и о результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в
течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения претензии.
11.6 В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае
неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 11.5. Договора, спор
передается в арбитражный суд по месту нахождения Объекта в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
11.7 Стороны обязуются незамедлительно уведомлять друг друга об изменении своих
реквизитов (адреса место нахождения, банковский реквизитов, телефонных номеров и пр.). В
противном случае документы (либо иная информация), переданные по указанным в настоящем
Договоре реквизитам, считаются полученными (т.е. надлежащим образом переданными).
11.8 В целях оптимизации обмена информацией Стороны вправе обмениваться
документами посредством электронных и факсимильных средств связи. В этом случае,
непосредственно при сдаче-приемке работ Стороны передают друг другу подлинные
документы, подписанные уполномоченными представителями Исполнителя и Заказчика. До
момента обмена оригиналами документов, документы, переданные по факсимильной и
электронной связи, имеют полную юридическую силу (кроме счетов-фактур). Риск искажения
информации несет Сторона, направившая информацию.
11.9 Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по
настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
11.10 Настоящий Договор составлен и подписан в 2 (двух) идентичных экземплярах,
имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
11.11 Неотъемлемой частью настоящего Договора является следующие Приложения:
11.12.1
Приложение №1 – «Техническое задание»;
11.12.2
Приложение №2 - «Спецификация Оборудования»;
11.12.3
Приложение №3 - «Перечень работ по организации СКУД и СВ»
12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
________________________________________________________________________________________
9
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ЗАКАЗЧИК
Наименование: ООО «МультиКарта»
Место нахождения: 109147, г. Москва, ул.
Воронцовская, д.43, стр.1
Почтовый адрес: 109147, г. Москва, ул.
Воронцовская, д.43, стр.1
тел./факс: (495) 784-60-55; 775-79-19 факс 78512-24
e-mail: info@multicarta.ru
ИНН/КПП: 7710007966/770901001
р/сч 40702810600090020052
Банк: ОАО Банк ВТБ
к/с 30101810700000000187
БИК 044525187
13. ПОДПИСИ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ЗАКАЗЧИК:
Должность: Генеральный директор
ФИО: Свириденко К.Н.
Подпись ______________________
Подпись ______________________
________________________________________________________________________________________
10
Приложение № 1
к договору подряда № _____________
от «___» ___________ 201__ г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.
1. Общие сведения.
Система контроля и управления доступом (СКУД) и система видеонаблюдения (СВ)
создаются в машинном зале №3 ЦОД по адресу: г. Москва, Воронцовская улица, д.43, стр.4 .
СКУД обеспечивает контроль доступа в 16 серверных стоек, заключенных в отдельно стоящий
HACS (горячий коридор). Система СВ устанавливается в двух помещениях, арендуемых ООО
«МультиКарта», для просмотра коридоров в машинных залах, а именно в зале №3 ЦОД (см.
выше) и в помещение 515 ЦОД, расположенном по адресу: г. Москва, Воронцовская улица, д. 43,
стр.1 .
1.1. Заказчик проекта.
Заказчиком проекта является ООО «МультиКарта»
1.2. Назначение СКУД и СВ.
Система СКУД предназначена для контроля доступа сотрудников в стойки и сбора логов доступа.
Хранение записи до 180 суток.
Система СВ предназначена для сбора, хранения и просмотра видеоинформации о посещение
машинных залов сотрудниками. Хранение записи до 180 суток.
2. Основные функции системы СКУД.
2.1. Запись.
Системы должна осуществлять круглосуточную запись логов с указанием номера стойки, даты,
времени и Ф.И.О. сотрудника.
2.2. Просмотр.
Система должна предусматривать возможность просмотра логов по web-интерфейсу
сотрудниками службы безопасности.
2.3. Запись уровня доступа.
Осуществляется по web-интерфейсу с рабочего места службы безопасности.
3. Оборудование системы СКУД.
3.1. В связи с тем, что машинные залы построены на оборудовании APC by Schneider Electric
,необходимо выполнить систему СКУД на оборудование APC by Schneider Electric , в
соответствии с техническим решением ISX0001200308. http://www.schneider-electric.com/ru/ru/
4. Основные функции системы СВ.
4.1. Запись.
Система должна осуществлять круглосуточную запись видеоинформации с указанием номера
видеокамеры, даты и времени.
4.2. Просмотр.
Система должна предусматривать возможность просмотра по сети текущего изображения с
видеокамер в любое время суток, без прерывания записи.
4.3. Работа с видеоархивом.
Система должна предусматривать возможность выполнения следующих действий
параллельно процессу записи:
1) оперативный поиск и просмотр видеозаписи с заданной камеры за указанный временной
интервал в пределах последних 180 суток;
2) сохранение интересующего фрагмента видеозаписи на USB-карте памяти или по сети на
жестком диске ПК оператора.
4.4. Зоны видеонаблюдения.
Зоны видеонаблюдения системы должны максимально перекрывать все помещение.
4.5. Сбои в электроснабжении.
Переход на резервное питание должен происходить автоматически без нарушения
установленных режимов работы и функционального состояния системы.
4.6. Ограничение доступа.
Система должна предусматривать возможность входа по паролю для предотвращения
несанкционированного доступа к ее ресурсам и настройкам.
5. Оборудование.
5.1. Видеосервер, программное обеспечение.
Параметры видеосервера:
1. Разрешение HDTV 30 кадров/сек – это будет основное разрешение с камер, кодек H.264,
возможность просмотра видео файлов в любом программном проигрывателе без необходимости
конвертации
2.
Поддержка 32-36 камер
3.
Наличие двух блоков питания в сервере
4.
2 или более гигабитных сетевых интерфейса Ethernet с возможностью их агрегации в ethernet
channel через web-интерфейс управления
5.
Дисковое пространство объемом, позволяющим хранить видео 180 суток
6.
Доступ к файлам по протоколам SMB и http (выгрузка через web-интерфейс)
7.
WEB-интерфейс для управления записью, а так-же просмотра с поддержкой протокола https
8. Наличие возможности создания рабочего места с просмотром изображений со всех камер
(можно по web-интерфейсу), разделение прав пользователей (администрирование, только
просмотр, создание резервных копий и проч.), одновременная работа как минимум двух
пользователей
9. Возможность обновления ПО сервера с сайта производителя - online, так и в offline (загрузка
образа с сайта с последующим обновлением “в ручную”.)
5.2. Камеры.
В системе должны быть применены сетевые камеры видеонаблюдения (цветные):
• количество камер –8 шт.
Параметры видеокамер для наблюдения:
Должна быть предусмотрена инсталляция видеокамер внутреннего наблюдения в кол-ве не
менее 8 шт. для просмотра всей длины и ширины коридоров машинных залов, со следующими
характеристиками:
1 Матрица CMOS 1/4" c прогрессивной разверткой и разрешением 1 Мп
2 Много потоковая видеотрансляция в форматах H.264 и Motion JPEG
3 Разрешение HDTV 720p (1280x800)
4 Скорость видеотрансляции до 30 кадров/с
5 Чувствительность 0,9 лк и 0 лк при включенной подсветке
6 Встроенный объектив с фиксированным фокусным расстоянием 2,9 мм и фиксированной
диафрагмой
7 PIR-датчик движения – обнаружение нарушителя в полной темноте в радиусе 6 м от места
установки камеры
8 Светодиодная подсветка обеспечивающая видеонаблюдение в полной темноте
9 Сеть Ethernet RJ-45 10 BASE-T/100 BASE-TX
10 Поддержка сетевых протоколов IPv4/v6, HTTP, HTTPS, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SMTP,
Bonjour, UPnP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP,
IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS
11 Детектор движения
12 1 вход/1 выход тревоги
13 Функция «цифровое PTZ»
14 Обеспечение сетевой безопасности благодаря многоуровневому доступу с использованием
пароля, фильтрации IP-адресов, шифрованию по протоколу HTTPS и проверке прав
доступа по протоколу IEEE 802.1X
Локальное хранение до - после тревожных кадров объемом до 25 Мб
ПОДПИСИ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ЗАКАЗЧИК:
Должность: Генеральный директор
ФИО: Свириденко К.Н.
Подпись ______________________
М.П.
Подпись ______________________
М.П.
Приложение № 2
к договору подряда № _____________
от «___» ___________ 201__ г.
Спецификация Оборудования
Наименование
Количе
ство
1
4
IP-видеорегистратор 32 канальный SIN03I SecurOS
IVS-NVR-Industrial-32/800
Жесткий диск 4.0Tb Seagate Surveillance
ST4000VX000 SATA 6 Gb/s, 64 MB Cache, 7200 RPM
(для цифровых систем видеонаблюдения)
Видеокамера сетевая (IP камера) корпусная AXIS
M1054
Настраиваемый коммутатор D-Link DES-1210-08P
5
PoE-удлинитель AXIS T8129 PoE
1
6
Карта доступа APC NetBotz HID Proximity Cards - 10
Pack
3
7
Система контроля доступа на уровне стойки APC
Netbotz Rack Access PX-HIS (AP9361)
Экземпляр Программного обеспечения StruxureWare
Data Center Expert Virtual Machine Activation Key Physical/Paper SKU
2
1
2
3
8
Стоимость,
руб. за
единицу без
НДС
15
8
2
1
Итого,
без НДС,
руб.
НДС, руб.
Итого,
с НДС, руб.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ЗАКАЗЧИК:
Должность: Генеральный директор
ФИО: Свириденко К.Н.
Подпись ______________________
М.П.
Подпись ______________________
М.П.
Стоимость,
руб. всего
без НДС
Приложение № 3
к договору подряда № _____________
от «___» ___________ 201__ г.
Перечень работ по организации СКУД и СВ
Наименование
1
2
Работы по монтажу и пусконаладке системы
видеонаблюдения
Работы по монтажу и пусконаладке СКУД
Количе
ство
Стоимость,
руб. за
единицу без
НДС
1
1
Итого,
без НДС,
руб.
НДС, руб.
Итого,
с НДС, руб.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ЗАКАЗЧИК:
Должность: Генеральный директор
ФИО: Свириденко К.Н.
Подпись ______________________
М.П.
Подпись ______________________
М.П.
Стоимость,
руб. всего
без НДС