Приложение № 3 к Извещению о проведении запроса котировок

Приложение № 3
к Извещению о проведении запроса котировок
Проект
ДОГОВОР ПОСТАВКИ
№
г. Москва
«
« _____________2012 г.
Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный научноисследовательский институт авиационных систем» (ФГУП «ГосНИИАС»), в дальнейшем
именуемое «Заказчик», в лице Генерального директора Желтова Сергея Юрьевича,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________,
именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________, действующего на
основании _____________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, в соответствии
с протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок от « » ______2012г. № _____
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику компьютерное оборудование для ФГУП
«ГосНИИАС» (далее по тексту - "Оборудование"), наименование, количество,
комплектность и ассортимент которого установлены в Приложении N 1 к настоящему
Договору, являющемся его неотъемлемой частью, а Заказчик обязуется принять и
оплатить Оборудование в размере, порядке и в сроки, установленные настоящим
Договором.
2. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ
2.1. Качество поставляемого по настоящему Договору Оборудования должно
соответствовать требованиям технического задания (Приложение 2 к настоящему
договору).
2.2. Документы,
подтверждающие
соответствие качества поставляемого
Оборудования требованиям, указанным в п. 2.1 настоящего Договора, установлены в
техническом задании (Приложение 2 к настоящему договору).
2.3. Документы, указанные в п. 2.2 настоящего Договора, передаются
Поставщиком Заказчику одновременно с поставкой Оборудования.
2.4. Комплектация поставляемого Оборудования должна соответствовать
требованиям технического задания (Приложение 2 к настоящему договору)
3. ЦЕНА ОБОРУДОВАНИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Общая стоимость поставляемого по настоящему договору Оборудования согласно
спецификации (Приложение №1) составляет _________________(____________________)
рублей __ копеек, в том числе НДС (18%) _______ рублей_____копеек.
3.2. Оплата за Оборудование производится после поставки Оборудования путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в форме
безналичного расчета в течение 10 банковских дней с даты выставления счета. В
платежном поручении необходима ссылка на номер выставленного Поставщиком
счета. В случае изменения его расчетного счета Поставщик обязан в однодневный
срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых
Стр. 1 из 7 стр.
реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с
перечислением денежных средств несет Поставщик.
3.3. Датой оплаты считается дата перечисления денежных средств с расчетного счета
Заказчика.
3.4. Цена поставляемого Оборудования включает в себя все затраты Поставщика,
связанные с исполнением настоящего Договора, включая стоимость доставки, погрузкиразгрузки Оборудования, упаковки и маркировки, расходы по налогам, сборам и другим
обязательным платежам, прочие расходы, связанные с выполнением условий поставки.
3.5. Цена договора окончательная и изменению не подлежит.
4. ПОСТАВКА И ПРИЕМКА ОБОРУДОВАНИЯ
4.1. Поставка Оборудования производится в течение 60 календарных дней с даты
подписания настоящего Договора. Поставщик по согласованию с Заказчиком имеет
право поставить Оборудование досрочно.
4.2. Поставщик осуществляет поставку Оборудования на склад Заказчика по адресу:
г.Москва, ул.Викторенко, дом 7.
4.3. Поставщик одновременно с Оборудованием передает Заказчику документы,
относящиеся к Оборудованию в соответствии с условиями настоящего Договора, а
также накладную и счет-фактуру.
4.4. Заказчик обязан проверить соответствие Оборудования по количеству тарных
мест и (или) весу брутто, после чего подписывает накладную и передает один
экземпляр Поставщику. При этом подписание накладной свидетельствует только о
принятии указанного количества тарных мест и (или) веса брутто и не означает
приемку Оборудования по количеству, качеству, ассортименту и комплектности.
Осмотр и проверка Оборудования на соответствие условиям настоящего Договора о
количестве, качестве, ассортименте и комплектности производятся Заказчиком на
своем складе в течение 15 календарных дней с даты поставки Оборудования.
4.5. Датой поставки Оборудования считается дата подписания Заказчиком
накладной.
4.6. После проведения осмотра и проверки поставленного Оборудования Заказчик
составляет акт о приемке Оборудования и направляет один экземпляр Поставщику.
4.7. В случае если при осмотре и проверке поставленного Оборудования Заказчиком
будет выявлено несоответствие Оборудования условиям настоящего Договора по
количеству, качеству, ассортименту, комплектности, Заказчик обязан незамедлительно
уведомить об этом Поставщика. Уведомление производится по факсу, указанному в
разделе 13 настоящего Договора. Уполномоченный представитель Поставщика обязан
прибыть на склад Заказчика в течение одного рабочего дня с момента получения
уведомления от Заказчика для участия в совместной приемке Оборудования.
После проведения осмотра и проверки поставленного Оборудования Сторонами
составляется акт о приемке Оборудования, а также акт о несоответствии поставленного
Оборудования условиям настоящего Договора, который является основанием для
предъявления Заказчиком требований к Поставщику, связанных с ненадлежащим
исполнением настоящего Договора.
4.8. В случае недопоставки Оборудования Поставщик обязан восполнить
непоставленное количество Оборудования в течение 7 (семи) календарных дней с даты
предъявления соответствующего требования Заказчиком.
4.9. В случае поставки Оборудования ненадлежащего качества Заказчик вправе по
своему выбору потребовать от Поставщика:
- соразмерного уменьшения цены Оборудования;
- безвозмездного устранения недостатков Оборудования в разумный срок;
- возмещения своих расходов на устранение недостатков Оборудования.
Стр. 2 из 7 стр.
В случае существенного нарушения требований к качеству Оборудования Заказчик
вправе по своему выбору:
- отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной за
Оборудование денежной суммы;
- потребовать замены Оборудования ненадлежащего качества Оборудованием,
соответствующим условиям настоящего Договора, в течение 7 (семи) календарных
дней с даты предъявления требования Заказчиком.
Заказчик предъявляет указанные в настоящем пункте требования, за исключением
случая, когда Поставщик, получивший уведомление Заказчика о недостатках
поставленного Оборудования, без промедления заменит поставленное Оборудование
Оборудованием надлежащего качества.
4.10. В случае передачи некомплектного Оборудования Заказчик вправе по своему
выбору потребовать от Поставщика:
- соразмерного уменьшения покупной цены;
- доукомплектования Оборудования в разумный срок.
Если Поставщик в разумный срок не выполнил требования Заказчика о
доукомплектовании Оборудования, Заказчик вправе по своему выбору:
- потребовать замены некомплектного Оборудования на комплектное в течение 7
(семи) календарных дней с даты предъявления требования Заказчиком;
- отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной
денежной суммы.
4.11. В случае если Поставщик передал Заказчику наряду с Оборудованием,
ассортимент которого соответствует настоящему Договору, Оборудование с
нарушением условия об ассортименте, Заказчик вправе по своему выбору:
- принять Оборудование, соответствующее условию об ассортименте, и отказаться от
остального Оборудования;
- отказаться от всего переданного Оборудования;
- потребовать заменить Оборудование, не соответствующее условию об ассортименте,
Оборудованию в ассортименте, предусмотренном настоящим Договором, в течение 7
(семи) календарных дней с даты предъявления соответствующего требования;
- принять все переданное Оборудование.
4.12. Риск случайной гибели несет собственник Оборудования в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
Право собственности на Оборудование переходит от Поставщика к Заказчику в
момент поставки Оборудования.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
настоящему Договору Стороны несут ответственность согласно условиям настоящего
Договора и нормам действующего законодательства Российской Федерации.
5.2. В случае нарушения сроков поставки Поставщик выплачивает Заказчику пени в
размере 0,1 % стоимости не поставленного оборудования за каждый день просрочки.
Пени начисляется со дня, следующего после дня истечения установленного срока
поставки. Поставщик освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка
произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
5.3. Если просрочка поставки превысит один месяц, то Заказчик вправе расторгнуть
настоящий договор в одностороннем порядке без возмещения поставщику каких-либо
расходов или убытков, вызванных расторжением настоящего договора.
5.4. В случае нарушения сроков оплаты Заказчик уплачивает пени в размере одной
трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования ЦБ РФ за
каждый день просрочки.
5.5. В случае нарушения Поставщиком срока замены Оборудования ненадлежащего
качества, предусмотренного п. 4.9 настоящего Договора, срока замены некомплектного
Стр. 3 из 7 стр.
Оборудования, предусмотренного п. 4.10 настоящего Договора, срока замены
Оборудования, не соответствующего условию об ассортименте, предусмотренного п.
4.11 настоящего Договора, Заказчик имеет право потребовать от Поставщика уплатить
неустойку в размере 0,1% от стоимости Оборудования, подлежащего передаче взамен,
за каждый день просрочки.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и
действует до «01» августа 2012 г., в части взаимных расчетов до полного их
исполнения.
6.2. Действие Договора может быть продлено либо прекращено досрочно по
взаимному согласию Сторон, составляемому в письменной форме.
6.3. Прекращение действия Договора не освобождает Стороны от обязанности
возмещения убытков и уплаты штрафных санкций, а также иной ответственности,
установленной настоящим Договором и действующим законодательством Российской
Федерации.
6.4. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договора в одностороннем порядке, в
случае просрочки Поставщиком поставки Оборудования более чем на 30 календарных
дней, уведомив об этом Поставщика в письменном виде за 10 (десять) календарных
дней до даты расторжения.
7. УПАКОВКА
7.1.Качество, упаковка и маркировка поставляемого Оборудования должны
соответствовать
требованиям
стандартов,
установленных
действующим
законодательством РФ. Импортное Оборудование – международным стандартам
упаковки.
7.2
Оборудование должно быть новым, упакован способом и средствами,
обеспечивающими его защиту от повреждения и потерь во время транспортировки,
доставки и погрузочно-разгрузочных работ.
7.3 Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Оборудования.
Маркировка Оборудования должна содержать: наименование изделия, наименование
фирмы изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска.
8. ФОРС-МАЖОР
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если таковые явились следствием
действия обстоятельств непреодолимой силы, не поддающихся разумному контролю
Сторон, возникших после заключения настоящего Договора, а также объективно
препятствующих полному или частичному выполнению Сторонами своих обязательств
по настоящему Договору, включая, но не ограничиваясь перечисленным, войны,
военные действия любого характера, блокады, забастовки, землетрясения, наводнения,
пожары и другие стихийные бедствия, а также запрет компетентных государственных
органов на действия Сторон или существенные изменения в законодательстве,
затрагивающие условия или порядок исполнения Договора. Срок исполнения
Сторонами договорных обязательств отодвигается соразмерно времени действия таких
обстоятельств.
8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по
Договору в силу вышеуказанных причин, должна без промедления письменно
известить об этом другую Сторону в течение 3 (трех) календарных дней с момента
наступления таких обстоятельств. Доказательством указанных в извещении фактов
должны служить документы, выдаваемые компетентными государственными органами
Стр. 4 из 7 стр.
или торгово-промышленной палатой, расположенной по месту расположения Стороны
Договора, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору.
Допускается извещение по факсимильной связи с обратным уведомлением о получении
сообщения.
8.3. Неизвещение или несвоевременное извещение другой Стороны, согласно п. 8.2
настоящего Договора, влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.
8.4. Если указанные в п. 8.1 настоящего Договора обстоятельства продлятся более
трех месяцев, то каждая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем
порядке, известив письменно об этом другую Сторону за 20 календарных дней до даты
предполагаемого расторжения. В этом случае действие Договора прекращается с
момента получения этого извещения другой Стороной при условии оплаты
причитающихся сумм за фактически поставленное Оборудование.
9. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
9.1. Все споры и разногласия, возникшие в результате исполнения настоящего
Договора, Стороны будут пытаться урегулировать путем переговоров.
9.2. Неурегулированные споры передаются на разрешение в Арбитражный суд г.
Москвы с соблюдением претензионного порядка урегулирования.
Стороны определяют следующий порядок доарбитражного претензионного
урегулирования разногласий:
- претензия предъявляется в письменном виде и подписывается уполномоченным
лицом;
- сторона, получившая претензию, обязана сообщить заявителю о результатах
рассмотрения претензии в течение 30 календарных дней с даты ее получения;
- ответ на претензию дается в письменном виде и подписывается уполномоченным
лицом;
- в случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии или
неполучении в срок ответа на претензию заявитель вправе обратиться с иском в
Арбитражный суд г.Москвы.
10. ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
10.1. Поставщик гарантирует, что качество поставляемого оборудования полностью
соответствует стандартам и техническим условиям фирмы – производителя.
Гарантийный срок использования Оборудования составляет 36 месяцев (3 года на
детали и 3 года на качество сборки и ремонт на месте). Обслуживание Оборудования
производится на следующий рабочий день. Бесплатное консультирование по работе
Оборудования производится по телефону в режиме с 9:00 до 18:00 в рабочие дни по
вопросам использования Оборудования не менее 12 месяцев со дня передачи
Оборудования Заказчику. Телефонное консультирование по вопросам использования
Оборудования с 9:00 до 18:00 в рабочие дни
10.2. Ремонт или замена вышедших из строя в течение гарантийного срока
частей, компонентов оборудования, либо всего оборудования, будет производится
на месте Заказчика Поставщиком и за счет Поставщика.
10.3. Все расходы по доставке неисправного оборудования Поставщику и
исправленного оборудования Заказчику в течение гарантийного срока несет
Поставщик.
10.4. Гарантийный срок продлевается на время выполнения гарантийного
ремонта.
11. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К ДОГОВОРУ
Стр. 5 из 7 стр.
11.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору составляются в
письменной форме и подписываются уполномоченными представителями обеих
Сторон.
11.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору, составленные в
соответствии с требованиями п. 11.1 настоящего Договора, являются неотъемлемой
частью Договора.
11.3. Ни одна из сторон не имеет права передавать третьему лицу права и
обязанности по настоящему договору без письменного согласия другой стороны.
12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
12.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Приложения:
1. Спецификация на поставляемое Оборудование;
2. Техническое задание;
3. Протокол рассмотрения и оценки котировочных
____________2012г. № ____;
заявок
от
«
»
13. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик: ФГУП «ГосНИИАС», 125319, г.Москва, ул.Викторенко, дом 7
Банковские реквизиты:
Расчетный счет № 40502810700000000024 в ОАО «ФОНДСЕРВИСБАНК» г.Москва,
БИК 044525904, к/сч № 30101810200000000904
ИНН 7714037739
КПП 771401001
Код ОКПО 07539618
Код ОКВЭД 73.10, 72.20, 72.40
Код ОГРН 1027700227720
Поставщик:
Банковские реквизиты:
ЗАКАЗЧИК:
ПОСТАВЩИК:
Генеральный директор С.Ю.Желтов
_______________________________
_______________________________
________________________________
«_____» ________________2012г.
«_____» ________________2012г.
М.П.
М.П.
Стр. 6 из 7 стр.
Приложение № 1
к договору от _________ 2012 г. №____
Наименование
Спецификация на поставляемое Оборудование
Качественные
Единица Количество
(шт.)
(технические)
измерения
характеристик
(шт.)
и
Стр. 7 из 7 стр.
Цена
за ед.,
рубли
Сумма,
рубли