Договор на поставку оборудования

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №___
г. Тольятти
«___ »_____________ 2014 год
Общество с ограниченной ответственностью «Евровент», в лице директора Заикина Антона
Валериевича, действующего на основании Устава, именуемое далее «ПОСТАВЩИК», с одной
стороны и ________________________________________________________________, именуемое
далее «ПОКУПАТЕЛЬ», в лице _______________________________________, действующего на
основании _______________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить (изготовить и передать) Покупателю Товар (оборудование)
и относящиеся к нему документы (сертификаты, паспорта, инструкции по эксплуатации и т.п.) в
собственность Покупателя, а Покупатель обязуется проверить Товар, принять и оплатить его на
условиях, установленных настоящим Договором.
1.2. Наименование Товара – вентиляционное оборудование и/или вентиляционная заготовка
(воздуховоды, фасонные части к ним, другие изделия из листовой оцинкованной, нержавеющей,
черной стали).
1.3. В Приложениях (Счет и/или Спецификация, выставленных по заявке Покупателя) Стороны
согласовывают конкретные наименования, ассортимент, количество Товара, стоимость и сроки
поставки Товара, а также, при необходимости, иные условия поставки Товара.
Поставка Товара по настоящему договору производится на основании согласованных
Сторонами Спецификаций и выставленных на их основе Счетов
1.3.1. Спецификация считается согласованной Сторонами, если она подписана
уполномоченными представителями и содержит печати Сторон.
1.3.2. Счет считается согласованным Сторонами, если Покупатель произвел по нему
предварительную оплату в порядке и на условиях, предусмотренных в Счете.
1.4. После подписания Спецификация и/или Счет будут являться неотъемлемой частью
настоящего Договора.
1.5. В случае полного или частичного отказа Покупателя от приобретения Товара по
Спецификации и/или Счету по настоящему Договору, после совершения предварительной оплаты,
Поставщик удерживает неустойку в размере не менее 40% (сорок процентов) от стоимости не
приобретаемого Товара (или его части) в счет погашения своих убытков. Размер неустойки
согласован Сторонами и дополнительному доказыванию не подлежит.
1.6. Отмена Покупателем заказа на изготовление Товара или его части на любой стадии до
передачи Товара (части Товара) Покупателю производится исключительно на основании
дополнительного соглашения Сторон. В данном соглашении Стороны прописывают размер
неустойки, указанный в п.1.5. и подлежащей уплате Покупателем Поставщику (удержанием
Поставщиком из сумм внесенной предоплаты при достаточности указанной суммы) в связи с
отменой заказа.
2. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА
2.1. Цены на отдельные позиции и общая стоимость Товара (в том числе налог на добавленную
стоимость, далее НДС) отражены в Приложениях (Спецификациях, Счетах), к настоящему
Договору. Общая стоимость Договора складывается из сумм Приложений (Спецификаций,
Счетов), согласованных Сторонами.
2.2. Расчеты осуществляются в валюте Российской Федерации, путем безналичного
перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Фактом оплаты, считается день
зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. По согласованию Сторон оплата
Товара может быть произведена наличными денежными средствами в кассу Поставщика в рамках
предельного размера расчетов наличными деньгами, установленного Центральным Банком
российской Федерации.
2.3. Условия оплаты – предварительная оплата 100% (Сто процентов), если иное не
предусмотрено в отдельном Приложении (Спецификации, Счете). Предварительная оплата за
Товар не является по настоящему Договору коммерческим кредитом, и проценты за ее
использование не начисляются и не взимаются.
2.4. Отступления от условий Договора, указанные в Приложениях (Спецификациях, Счетах),
действуют только на поставку по данному Приложению (Спецификации, Счету).
2.5. Если Стороны не достигнут иного соглашения, выставленный Поставщиком Счет
действителен для оплаты в течение 3-х (трех) дней.
2.6. В случае внесения Покупателем предварительной оплаты в размере меньшем, чем указано
в Приложении (Спецификации, Счете), заказ в производство не запускается до поступления всей
суммы предварительной оплаты на расчетный счет Поставщика.
2.7. Если Покупатель произвел предварительную оплату Поставщику после истечения срока
указанного в п. 2.5., и Поставщик в течение 5 (пяти) рабочих дней не возвратил Покупателю
полученную сумму, то срок действия счета для внесения предварительной оплаты признается
автоматически пролонгированным на соответствующий период времени, но только в части срока
оплаты.
2.8. При несвоевременном внесении предварительной оплаты Покупателем, Поставщик вправе,
в течение 2-х (двух) рабочих дней после фактического зачисления денежных средств на расчетный
счет, письменно (по средствам факсимильной связи, электронной почты, либо иным способом)
уведомив Покупателя, изменить сроки поставки Товара и/или требовать повышения цены на
Товар, соразмерно повышению цен заводов-производителей.
В случае если Покупатель в течение 2-х (двух) рабочих дней письменно (по средствам
факсимильной связи, электронной почты, либо иным способом) не уведомил Поставщика о
несогласии с изменением цены и/или сроков поставки Товара, новая цена и/или сроки поставки
Товара считаются согласованными Сторонами. В случае не согласия Покупателя с изменением
цены и/или сроков поставки, если Стороны не достигнут иного соглашения, Поставщик в течение
5 (пяти) рабочих дней возвращает Покупателю полученную в качестве предварительной оплаты
сумму без уплаты каких-либо процентов и штрафов.
При внесении предварительной оплаты в сроки, указанные в Договоре (Спецификации, Счете),
цена Товара и сроки поставки являются фиксированными и не могут быть изменены, кроме как по
соглашению Сторон.
2.9. В случае произведения оплаты по настоящему Договору третьими лицами по
распоряжению Покупателя, плательщик обязан указать в платежном поручении реквизиты
Договора и счета, ИНН и наименование Покупателя, а также реквизиты документа-распоряжения
Покупателя для плательщика. Покупатель обязуется письменно сообщить Поставщику о
произведении оплаты третьим лицом не позднее 3-х (трех) рабочих дней с момента перечисления
денежных средств.
2.10. Если на момент поступления предварительной оплаты по определенной Спецификации
и/или Счету у Покупателя имеется просроченная задолженность по ранее произведенным
отгрузкам по другим Спецификациям и/или Счетам, то Поставщик имеет право произвести
погашение указанной задолженности из средств поступившего платежа. В этом случае
Покупатель обязан в срок, согласованный Сторонами, произвести доплату до размера платежа,
указанного в последней Спецификации и/или Счете.
2.11.
Сверка расчетов производится по требованию любой из Сторон. При этом Сторона,
получившая Акт сверки расчетов, должна рассмотреть, подписать и возвратить его Стороне,
направивший Акт, в срок не более 10 (десяти) дней, следующих за днем его получения, либо в
указанный срок представить свои письменные мотивированные возражения по полученному Акту
сверки расчетов.
3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
3.1. Срок поставки и изготовления Товара указан в Приложении (Спецификация, Счет) и
действителен в течение 3-х (трех) рабочих дней с момента выставления Спецификации и/или
Счета. В случае оплаты Счета позднее 3-х (трех) дней срок поставки и/или цена Товара могут
быть изменены согласно п.2.6., п.2.7., п.2.8. настоящего Договора. Поставщик освобождается от
обязательств по срокам поставки, если согласованные условия оплаты не соблюдены Покупателем.
3.2. Срок поставки или изготовления Товара исчисляется с первого рабочего дня, следующего
за днем поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика и при условии наличия
согласованной со стороны Покупателя заявки, бланка-заказа, чертежей, эскизов.
3.3. Изменение условий поставки Покупателем (номенклатура, количество, срок поставки,
адрес доставки Товара) после оплаты выставленного Счета допускается, только по письменному
соглашению Сторон.
3.4. Обязанность Поставщика передать Товар Покупателю считается исполненной в момент
предоставления Товара в распоряжение Покупателя. Товар считается предоставленным в
распоряжение Покупателя, когда к сроку, предусмотренному Договором поставки, Товар готов и
срок хранения согласно п.4.7. настоящего Договора истек, а также Покупатель осведомлен о
готовности Товара к передаче.
3.5. Риск случайной гибели, утраты или случайного повреждения Товара переходит на
Покупателя с момента, когда Поставщик считается исполнившим свою обязанность по передаче
Товара.
3.6. При условии 100% (сто процентной) оплаты за поставляемый Товар право собственности
на него переходит от Поставщика к Покупателю в момент передачи Товара Покупателю или его
уполномоченному представителю (действующему на основании доверенности Покупателя) на
складе Поставщика и оформлении соответствующих передаточных документов.
3.7. Поставщик сохраняет право собственности на Товар до момента фактической оплаты
Товара по полной цене с учетом всех налогов. В случае фактической передачи Товара Покупателю
до получения Поставщиком полного платежа за Товар, последний не может быть предметом
какого-либо залога или обеспечения, а Покупатель не вправе отчуждать Товар или распоряжаться
им иным образом, кроме как по поручению и с согласия Поставщика. Не получение Поставщиком
полной оплаты за переданный Товар в оговоренные сроки даёт право Поставщику, как
собственнику Товара, требовать от Покупателя возврата ему Товара или право иным образом
распорядиться последним по своему усмотрению. Расходы по содержанию, хранению и
обеспечению сохранности полученного, но неоплаченного Товара несет Покупатель до
выполнения условий по оплате Товара или до исполнения требования или поручения Поставщика.
Все расходы, связанные с возвратом Товара по основаниям, изложенным в настоящем пункте,
несет Покупатель.
3.8. В случае если у Покупателя имеется непогашенная задолженность перед Поставщиком за
фактически переданный, но неоплаченный Товар, Поставщик вправе приостановить поставку
(отгрузку) последующих партий Товара до полного погашения Покупателем имеющийся
задолженности, что не будет являться просрочкой поставки Товара со стороны Поставщика.
3.9. Условия поставки, указанные в Приложениях (Спецификациях, Счетах), превалируют над
общими условиями Договора при поставке соответствующей партии Товара. Если различаются
отдельные положения согласованной Сторонами Спецификации и выставленного на её основе
Счета, при поставке соответствующей партии Товара превалируют положения Спецификации.
4. ПОРЯДОК ОТГРУЗКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА
4.1. Отгрузка осуществляется на условиях самовывоза Товара со склада Поставщика,
расположенного по адресу: Россия, Самарская область, Тольятти г., Ларина ул., д.139., после
получения 100% (сто процентной) оплаты на расчетный счет Поставщика. До окончательного
расчета по поставляемому Товару отгрузка не производится, если иное не предусмотрено
дополнительным соглашением Сторон.
4.2. При самовывозе Покупатель обязан присутствовать на складе Поставщика лично, имея при
себе печать организации, либо обеспечить присутствие своего представителя. Представитель
Покупателя должен иметь при себе действительную на момент фактической отгрузки
доверенность на право получения Товара и паспорт, удостоверяющий его личность. Отсутствие
данных документов может являться причиной отказа в отгрузке.
4.3. Доставка Товара до склада или строительной площадки Покупателя может быть
организована силами Поставщика:
4.3.1. За счёт Покупателя, согласно условиям спецификации;
4.3.2. За счёт Поставщика, согласно условиям спецификации.
4.4. Поставщик вправе выбрать самостоятельно транспортную компанию на своё усмотрение,
если за 2 (два) рабочих дня до даты отгрузки от Покупателя не поступила письменная заявка с
указанием требуемой транспортной компании.
4.5. При организации доставки Товара согласно п. 4.3.1 стоимость транспорта в счете
указывается ориентировочно и минимально. Конечная стоимость транспортных услуг будет
определяться конкретными особенностями поставки в зависимости от инструкций Покупателя
(график отгрузок, порядок и плотность загрузки Товара в транспортное средство, требования к
транспортному средству и прочее). Покупатель обязан оплатить выставленный Поставщиком
добавочный счет (счета) по фактическим затратам на доставку в случае заказа дополнительного
транспорта для полной доставки Товара.
4.6. Учитывая особенности Товара, а также в целях обеспечения сохранности Товара в процессе
выполнения погрузочно-разгрузочных работ и в процессе перевозки, погрузка Товара
осуществляется Поставщиком в автомобили покупателя с возможностью боковой загрузки. При
прибытии под погрузку автомобиля Покупателя с возможностями задней загрузки риск
повреждения Товара в процессе выполнения погрузочно-разгрузочных работ и в процессе
перевозки лежит на Покупателе. При прибытии под погрузку автомобиля Покупателя с
возможностями исключительно вертикальной (верхней) загрузки погрузка Товара осуществляться
не будет, что не будет являться просрочкой поставки Товара со стороны Поставщика.
4.7. Бесплатное хранение Товара осуществляется в течении 3-х (трех) рабочих дней с даты
готовности всего заказа (согласно выставленному Счету и/или Спецификации) к передаче на
складе Поставщика.
4.8. Покупатель обязан в течение срока указанного в п.4.7. вывести Товар со склада
Поставщика. В противном случае Поставщик имеет право, предварительно письменно уведомив
Покупателя организовать хранение Товара на собственном складе, либо передать Товар на
ответственное хранение третьему лицу и требовать от Покупателя возмещения расходов,
понесенных Поставщиком, в связи с осуществлением хранения Товара. Покупатель, до получения
Товара, обязан оплатить все фактические расходы Поставщика, связанные с хранением Товара.
До оплаты Покупателем расходов на хранение Товара Поставщик вправе не отгружать Товар
Покупателю, что не будет являться просрочкой поставки Товара со стороны Поставщика.
Расчет за хранение на складе Поставщика производится из расчета 300 рублей (в том числе
НДС-18%) за кубический метр в сутки, начиная с четвертого дня хранения. Дополнительные
услуги по переупаковке и погрузочно-разгрузочные работы оплачиваются в размере 1% (одного
процента) от стоимости готового к отгрузке Товара, но не менее 3000 (трех тысяч) рублей (в том
числе НДС-18%).
4.9. Товарная накладная Поставщика подписывается представителем Покупателя,
уполномоченного надлежаще оформленной доверенностью, которая передается Поставщику
вместе с подписанной товарной накладной.
4.10. Датой отгрузки Товара считается дата, указанная в товаросопроводительных документах
(накладных) Поставщика.
4.11. В случае возникновения у Покупателя обстоятельств, которые могут воспрепятствовать
отгрузке Товара, Покупатель обязан предупредить об этом Поставщика не позднее, чем за 24
(Двадцать четыре) часа до момента отгрузки, и имеет право перенести дату отгрузки, согласовав с
Поставщиком сроки и условия хранения Товара на складе последнего.
4.12. Приемка Товара по количеству и качеству осуществляется Покупателем, или его
представителем, или согласованным Сторонами представителем перевозчика (действующим на
основании доверенности Покупателя) в соответствии с товаро-транспортной накладной и/или
товарной накладной Поставщика, путем пересчета фактического количества мест поставляемого
Товара. Приемка товара по качеству осуществляется путем обязательного осмотра внешнего вида
упаковки или самого товара на предмет повреждений, дефектов и некомплекта.
4.13. При приемке Товара на складе Покупателя, передаче Товара в монтаж, Покупатель
производит наружный осмотр и визуальную проверку качества и комплектности Товара, но не
позднее 2-х (двух) рабочих дней с момента поступления Товара на склад Покупателя
(строительную площадку). По результатам осмотра составляются акты по унифицированной
форме №ОС-14 (О приеме (поступлении) оборудования) и №ОС-15 (О приемке-передаче
оборудования в монтаж), а в случае выявления количественных и качественных расхождений по
сравнению с данными сопроводительных документов Поставщика в дополнение к указанным
актам – акт по форме №ТОРГ-2. Также составляется претензия с подробным описанием
отклонений и фотографиями (если дефект определяется визуально). Вызов представителя
Поставщика для осмотра является обязательным, но его отсутствие не препятствует проведению
осмотра, если Покупатель докажет заблаговременность вызова, предоставлявшую возможность
своевременного прибытия представителя Поставщика.
4.14. В случае отсутствия Представителя Поставщика при составлении Акта Покупатель
обязуется направить, любым фиксированным способом (при помощи факсимильной связи либо по
электронной почте), Поставщику Акт, претензию и дополнительные материалы (фото/видео
материалы) в течение 5 рабочих дней с момента приёмки Товара по качеству и комплектности. С
обязательным наличием в них даты, подписи руководителя или иного уполномоченного лица и
печати. Отправка оригиналов документов производится в течение 5 (Пяти) рабочих дней в адрес
Поставщика.
4.15. По окончании монтажных, испытательных и наладочных работ, при наличии выявленных
дефектов Товара, Покупатель обязан оформить акт по унифицированной форме №ОС-16 (О
выявленных дефектах оборудования).
4.16.
После принятия Товара без претензий Покупатель утрачивает право предъявлять
претензии Поставщику по количеству и наличию повреждений Товара, а так же целостности
упаковки.
5. ГАРАНТИЯ ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ
5.1. Срок рассмотрения Поставщиком претензии и предварительного ответа по ней составляет
не более 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения претензии.
5.2. В случае предоставления документов по претензии, позже установленного срока в п.4.13. и
4.14., Поставщик оставляет за собой право отказать в рассмотрении претензии.
5.3. Поставщик имеет право потребовать от Покупателя предоставления изделий с
отклонениями по качеству для проведения экспертизы. При этом транспортные расходы,
связанные с возвратом Товара оплачиваются Покупателем. В случае если в результате экспертизы
в отклонениях по качеству будет доказана вина Поставщика, Поставщик обязан компенсировать
Покупателю транспортные расходы по возврату и обмену бракованной продукции.
5.4. Поставщик предоставляет гарантию на поставляемый Товар на срок и на условиях,
указанных в документации. На Товар устанавливается гарантия безвозмездного устранения
неисправностей, возникших при эксплуатации поставленного по Договору Товара, в течение
срока, указанного в паспорте Товара, с даты отгрузки Покупателю.
5.5. Гарантийные обязательства выполняются на основании претензии Покупателя с указанием
дефекта Товара.
5.6. Если в течение гарантийного срока Товар, его отдельные агрегаты или узлы по результатам
экспертизы окажутся дефектными, Поставщик своими силами и за свой счет обязан устранить
обнаруженные дефекты или заменить дефектные детали в течение 30 (Тридцати) банковских дней
с момента подачи претензии Покупателем.
5.7. Гарантия качества не распространяется в случае повреждений Товара по вине третьих лиц
или обстоятельств, выходящих за пределы разумного контроля, включая стихийные силы
природы, общественные беспорядки, техногенные разрушения и прочее. Гарантия не
распространяется на повреждения, вызванные ненадлежащей установкой, эксплуатацией,
хранением или транспортировкой.
5.8. При поставке, на условиях данного Договора, вентиляционного оборудования гарантийные
обязательства Поставщика перед Покупателем действуют в рамках документа «Гарантийные
обязательства Поставщика по поставленному вентиляционному оборудованию» (Приложение №1).
После подписания Приложение №1 будут являться неотъемлемой частью настоящего Договора.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае нарушения срока поставки, указанного в Спецификации и/или Счёте, Поставщик,
по письменному требованию Покупателя, уплачивает пени в размере 0,1 % за каждый день
просрочки от стоимости недопоставленного Товара.
6.2. В случае нарушения сроков оплаты, Покупатель, по письменному требованию Поставщика,
уплачивает пени в размере 0,1 % за каждый день просрочки от недоплаченной суммы.
6.2.1. После факта нарушения любые денежные средства, поступившие в оплату следующей
поставки, в первую очередь направляются на погашение ранее возникшего долга. В оставшейся
части - на погашение пени и неустоек на дату поступления денежных средств; и в оставшейся
части - в счет оплаты следующей поставки.
6.2.2. В случае нарушения сроков оплаты, сроки изготовления или поставки Товара, указанные
в Спецификации и/или Счете, могут быть изменены на усмотрение Поставщика.
6.3. Ответственность за неточность (технического либо количественного характера),
допущенную при оформлении Покупателем заявки, спецификации и чертежей, предоставленных
Поставщику, несет Покупатель. В случае, если по согласованной заявке, на основании
предоставленных чертежей (эскизов), имеющих неточности, был изготовлен либо закуплен Товар,
то данный Товар подлежит приемке и оплате Покупателем в полном объеме.
6.4. В случае, указанного в п.1.5. и п.1.6. настоящего Договора, Покупатель обязан выплатить
Поставщику неустойку в размере произведенных затрат на изготовление аннулированного заказа
(его части), в том числе за счет полученной Поставщиком от Покупателя суммы предварительной
оплаты.
6.5. Все неустойки, пени, штрафы, предусмотренные настоящим Договором, начисляются
только в случае направления одной Стороной настоящего Договора другой Стороне
соответствующего требования (претензии) об уплате штрафных санкций по настоящему Договору.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Стороны не несут ответственности, если невозможность выполнения условий договора
наступила в силу обстоятельств непреодолимой силы, которые стороны не смогли ни предвидеть,
ни предотвратить.
7.2. О наступлении подобных обстоятельств Стороны уведомляют друг друга в течение 5
(Пяти) календарных дней с момента наступления соответствующего обстоятельства, при этом
получившая уведомление Сторона вправе требовать официальных подтверждений.
7.3. При отсутствии своевременного уведомления виновная Сторона обязана возместить другой
Стороне убытки, причиненные отсутствием уведомления или несвоевременным уведомлением.
7.4. Наступление обстоятельств непреодолимой силы влечет увеличение срока исполнения
Договора на период действия указанных обстоятельств, но не более 30 (Тридцати) календарных
дней. По истечении указанного срока любая из сторон имеет право расторгнуть Договор без
взыскания санкций за указанный период. Расторжение договора по причине форс-мажорных
обстоятельств не освобождает Покупателя от обязанности оплатить поставленный Товар, а
Поставщика от обязанности незамедлительно вернуть денежные средства за неотгруженный
Товар.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Возникшие споры и разногласия разрешаются сторонами путем переговоров. Срок ответа
на претензию 5 (Пять) банковских дней. При отсутствии ответа или урегулирования конфликта
спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Самарской области.
8.2. Стороны обязаны сообщать друг другу об изменениях своих реквизитов в течении 5 (Пяти)
банковских дней с даты изменений. Неблагоприятные последствия для любой из Сторон,
вызванные несвоевременным извещением, относятся на виновную в не извещении Сторону.
8.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии,
что они совершены в письменной форме, на русском языке, подписаны уполномоченными на то
представителями и имею печать Сторон. Приложения к настоящему договору составляют его
неотъемлемую часть.
8.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны. Оба
экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу.
8.5. Подпись любого лица, подписывающего Договор и не являющегося руководителем, должна
подтверждаться доверенностью.
8.6. Покупатель уполномочивает подписывать спецификации, счета, заявки, бланки-заказа,
чертежи, эскизы:
ФИО
Должность
Подпись
8.7. Извещения и согласования в рамках данного Договора осуществляются любым
фиксированным способом. Копии документов, полученные при помощи факсимильной связи либо
в отсканированном виде по электронной почте, при наличии в них подписи руководителя или
иного уполномоченного лица и печати каждой из Сторон, имеют юридическую силу при
отсутствии оригинала, до момента замены копии на оригинал. Обмен перепиской,
осуществленный факсимильной связью, электронной почтой в обязательном порядке должен быть
подтвержден отправкой в течение 5 (Пяти) банковских дней подписанного оригинала в адрес
Стороны.
8.8. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до
31 декабря 2014г. Если ни одна из Сторон за 30 (Тридцать) дней до окончания срока действия
Договора письменно не уведомит другую Сторону о своем желании изменить условия Договора
или о прекращении действия Договора, Договор считается продленным на следующий
календарный год на тех же условиях.
8.9. Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
9. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
ПОСТАВЩИК: ООО «Евровент»
ПОКУПАТЕЛЬ:
Юридический адрес:
445007, Россия, Самарская область, г. Тольятти,
ул. Ларина, 139, офис 10
Почтовый адрес:
445007, Россия, Самарская область, г. Тольятти,
ул. Ларина, 139, а/я 381
ИНН 6324043975, КПП 632401001
р/с 40702-810-810-19-000-1751
в Филиал № 6318 ВТБ 24 (ПАО) г. Самара
БИК 043602955
к/с 30101810700000000955 в РКЦ г. Самара
тел./факс: (8482) 72-76-67/66, 22-22-03, 25-19-33
E-mail: pochta@eurovent.ru,
secretar@eurovent.ru, counter@eurovent.ru
Директор ___________________ / Заикин А.В./
М.П.
___________________/ _____________________ /
М.П.