Проект контракта на поставку медицинского оборудования

Проект
Государственный контракт №____
на поставку медицинского оборудования
г. _______
«_____» ______________ 201_г.
____________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
________________________, действующего на основании _________, с одной стороны и
__________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице
______________________, действующего на основании ________________, с другой
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от
05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили по
результатам __________ (протокол № ____ от _________) настоящий государственный
контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:
1. Предмет Контракта
1.1. Заказчик поручает, а Поставщик обязуется поставить и передать Заказчику
медицинское оборудование, именуемое в дальнейшем Товар, в ассортименте, количестве
и по ценам согласно Спецификации поставляемого товара (Приложение №1 к настоящему
Контракту), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта, а Заказчик
обязуется принять и оплатить поставленный Товар на условиях настоящего Контракта.
1.2. Источник финансирования -____________________________________________.
2. Цена Контракта и порядок расчетов
2.1. Цена настоящего Контракта составляет _________ (_______) рублей, с учетом
НДС (в случае, если Поставщик является плательщиком НДС), расходов на перевозку,
погрузочно-разгрузочные работы, монтаж (установку) Товара, ввод в эксплуатацию,
инструктаж медицинского персонала работе на поставленном Товаре, страхования,
уплаты налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.
2.2. Цена контракта является твёрдой и определяется на весь срок исполнения
контракта, за исключением случаев, предусмотренных настоящим контрактом и
действующим законодательством.
2.3. Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения
предусмотренных контрактом количества товара, качества поставляемого товара и иных
условий контракта.
2.4. Заказчик по согласованию с Поставщиком при исполнении контракта вправе
увеличить предусмотренное контрактом количество товара не более чем на десять
процентов или уменьшить предусмотренное контрактом количество поставляемого товара
не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается
изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации
цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара исходя из
установленной в контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов
цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом количества товара
стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара.
Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при
уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна
определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное
в контракте количество такого товара.
2.5. В случае, если Поставщиком по настоящему контракту выступает физическое
лицо, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося
частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу по настоящему
контракту, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.
2.6. Оплата по настоящему Контракту осуществляется в следующем порядке:
- после принятия Товара надлежащего качества (при соответствии комплектности)
монтажа (установки) Товара, ввода в эксплуатацию, инструктажа медицинского персонала
работе на поставленном Товаре, подписания Акта сдачи-приёмки Товара и Акта
выполненных работ по монтажу (установке), вводу в эксплуатацию, инструктажу
медицинского персонала работе на поставленном Товаре, товарно-транспортной
накладной, на основании счёта-фактуры с отсрочкой платежа до ________ (
)
календарных дней.
3.Сроки и условия поставки товара
3.1. Товар надлежащего качества поставляется Поставщиком Заказчику с даты
заключения настоящего Контракта в течение ___ (_____) рабочих дней.
3.2. При возникновении у Поставщика трудностей исполнения обязательств по
настоящему Контракту в полном объеме в установленные сроки, Поставщик обязан
незамедлительно принять меры по их урегулированию с Заказчиком.
3.3. Поставщик должен уведомлять Заказчика о дате и времени поставки товара не
менее чем за _____ (
) рабочий (-их) день (-ей) до осуществления поставки.
3.4. Доставка Товара производится транспортом Поставщика Заказчику по адресу:
_______________.
Поставщик должен обеспечить разгрузку поставленного Товара.
3.5. Поставщик передаёт Заказчику оригиналы Акта сдачи-приёмки Товара, товарнотранспортных накладных и счетов - фактур не позднее _____ (
) календарных дней,
следующих за днём отгрузки товара Заказчику.
Заказчик в течение ______ (
) рабочего (-их) дня (-ей) со дня получения Акта
сдачи-приёмки Товара, товарно-транспортных накладных и счетов – фактур, обязан
осуществить приёмку поставленного товара на соответствие количеству, комплектности,
установленным настоящим контрактом, а также осуществить проверку документов,
подтверждающих качество поставляемого товара и сопроводительных документов,
указанных в настоящем пункте. Заказчик направляет Поставщику один экземпляр
подписанного Акта сдачи-приёмки Товара.
При осуществлении Заказчиком приёмки товара вправе присутствовать
представитель Поставщика.
В случае получения мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта сдачиприёмки Товара, Поставщик обязан рассмотреть мотивированный отказ и устранить
замечания в срок, указанный Заказчиком в мотивированном отказе.
В течение _______ (
) рабочих дней со дня подписания Акта сдачи-приёмки
Товара Поставщик обязан осуществить монтаж (установку), ввод в эксплуатацию,
инструктаж медицинского персонала работе на поставленном Товаре своими силами или с
привлечением третьих лиц.
Заказчик в течение ________ (
) рабочего (-их) дня (-ей) со дня получения Акта
выполненных работ по монтажу (установке), вводу в эксплуатацию, инструктажу
медицинского персонала работе на поставленном Товаре принимает выполненные
работы. Заказчик направляет Поставщику один экземпляр подписанного Акта
выполненных работ по монтажу (установке), вводу в эксплуатацию, инструктажу
медицинского персонала работе на поставленном Товаре.
Право собственности и риск случайной гибели или повреждения Товара переходит
от Поставщика к Заказчику с момента подписания сторонами Акта сдачи-приёмки Товара
и Акта выполненных работ по монтажу (установке), вводу в эксплуатацию, инструктажу
медицинского персонала работе на поставленном Товаре.
3.6. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его
от повреждения, коррозии или порчи во время перевозки к конечному пункту назначения.
Упаковка и маркировка Товара, а также документация внутри и вне его должны строго
соответствовать специальным требованиям, предусмотренным в технических условиях
производителя товара, ведомственных нормативных актах. Поставщик несет
ответственность за надлежащую упаковку товара, обеспечивающую его сохранность при
транспортировке воздушным и автомобильным транспортом, а также хранении и во время
перегрузки.
4. Качество товара
4.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать потребительским
свойствам товара и сертификату качества изготовителя. На товар должны быть
предоставлены сертификаты (декларации), обязательные для данного вида товара в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и другие
разрешительные документы для использования на территории Российской Федерации,
выданные уполномоченными на то органами. В случае поставки товара, происходящего из
иностранных
государств,
Поставщик
предоставляет
Заказчику
документы,
подтверждающие иностранное происхождение товара.
Поставщик при поставке Товара Заказчику обязан:
предоставить оригинал паспорта Товара, гарантийные талоны производителя с
приложением описания условий гарантийного обслуживания, а также гарантийные
талоны Поставщика; комплект руководства по эксплуатации и техническому
обслуживанию Товара на русском языке; оригиналы товаросопроводительных
документов; программное обеспечение на медицинское оборудование, в случае, если
таковое требуется для его работы; копия сертификата соответствия (декларации о
соответствии) государственным стандартам на медицинское оборудование; копия
регистрационного удостоверения на медицинское оборудование.
4.2. Приемка товара по количеству и качеству должна производиться в соответствии
с инструкцией «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения
и товаров народного потребления по количеству», утвержденной Постановлением
Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 №П-6, инструкцией «О порядке
приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного
потребления по качеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете
Министров СССР от 25.04.1966 №П-7, в части не противоречащей действующему
законодательству.
4.3. Контроль качества поставляемого товара осуществляется Поставщиком.
4.4. В случае, когда Поставщик узнал о ненадлежащем качестве товара после его
поставки, он должен незамедлительно уведомлять об этом Заказчика.
4.5. Поставщик обязан в течение ___ (
) календарных дней с момента требования
Заказчика, а также получения информации о ненадлежащем качестве товара произвести
замену товара на товар надлежащего качества своими силами, средствами и за свой счет.
4.6. Поставщик отвечает за качество поставляемого товара при транспортировке его
до Заказчика. Поставщик несет ответственность за все потери и повреждения, связанные с
неправильной транспортировкой поставляемого товара.
4.7. В случае обнаружения недовложения или брака Заказчик обязан вызвать
представителя Поставщика.
4.8. Обязанность Поставщика поставить товар Заказчику считается исполненной
после приемки товара Заказчиком в соответствии с п. 4.2. настоящего Контракта и
подписания Акта сдачи-приёмки Товара и Акта выполненных работ по монтажу
(установке), вводу в эксплуатацию, инструктажу медицинского персонала работе на
поставленном Товаре между Поставщиком и Заказчиком.
5. Гарантийный срок товара
5.1. Гарантийный срок Товара, предоставляемый Поставщиком, должен быть не
менее __________ месяцев со дня подписания Акта сдачи-приёмки Товара.
Срок действия гарантии Поставщика на Товар должен быть не менее срока действия
гарантии производителя данного Товара, при этом предоставлении такой гарантии
осуществляется вместе с Товаром.
5.2. Поставщик обязуется в течение гарантийного срока производить бесплатную
замену или ремонт неисправных агрегатов, узлов и деталей Товара, вызванных
производственным дефектом или браком Товара.
5.3. Гарантийный срок продлевается на срок нахождения Товара в гарантийном
ремонте у Поставщика.
6. Гарантийный срок на выполненные работы
6.1. Гарантийный срок на выполненные работы в рамках настоящего Контракта
составляет 1 (один) месяц с момента подписания Акта выполненных работ по монтажу
(установке), вводу в эксплуатацию, инструктажу медицинского персонала работе на
поставленном Товаре.
6.2. Если в период гарантийного срока на выполненные работы по монтажу
(установке), вводу в эксплуатацию обнаружатся недостатки, то Поставщик (в случае, если
не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки,
согласованные Сторонами и зафиксированные в Акте с перечнем выявленных недостатков
и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на
период устранения дефектов.
7. Ответственность сторон
7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
7.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных
Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения
Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет
Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком
обязательства, предусмотренного контрактом, и устанавливается в размере не менее
одной трёхсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму,
пропорциональную объёму обязательств, предусмотренных контрактом и фактически
исполненных Поставщиком, и определяется по формуле:
П = (Ц - В) x С
где:
Ц - цена контракта;
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Поставщиком
обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приёмке товаров,
результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения
контракта;
С - размер ставки.
Размер ставки определяется по формуле:
C = C ЦБ x ДП
где:
C ЦБ - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком
Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учётом коэффициента K;
ДП - количество дней просрочки.
Коэффициент К определяется по формуле:
K = ДП / ДК x 100%
где:
ДП - количество дней просрочки;
ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).
При K, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день
просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной
Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При K, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день
просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной
Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При K, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день
просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной
Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
7.4. За ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных
контрактом, за исключением просрочки исполнения Заказчиком, Поставщиком
обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом,
Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере________ рублей*:
-------------------------------* Размер штрафа включается в контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной
исходя из цены Контракта на момент заключения Контракта в соответствии с
Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013г. №1063.
а) 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн.
рублей;
б) 5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн.
рублей до 50 млн. рублей;
в) 1 процент цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн.
рублей до 100 млн. рублей;
г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн.
рублей.
7.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения
Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать
уплаты неустоек (штрафов, пеней).
7.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,
предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трёхсотой
действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
7.7.
В
случае
ненадлежащего
исполнения
Заказчиком
обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств
Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере ______ рублей**:
------------------------** Размер штрафа включается в контракт в виде фиксированной суммы,
рассчитанной исходя из цены контракта на момент заключения Контракта в соответствии
с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013г. №1063.
а) 2,5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн.
рублей;
б) 2 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн.
рублей до 50 млн. рублей;
в) 1,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн.
рублей до 100 млн. рублей;
г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн.
рублей.
7.8. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом,
произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
7.9. Уплата пени и штрафов не освобождает стороны от исполнения обязательств по
настоящему контракту и возмещения убытков другой стороне.
8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием
действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных непредотвратимых
при данных условиях обстоятельств на время действия этих обстоятельств, если эти
обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта и подтверждены
документами компетентных органов.
8.2. Если одна из сторон не в состоянии выполнить полностью или частично свои
обязательства по Контракту вследствие наступления события или обстоятельства
непреодолимой силы, то эта сторона обязана в срок до 3 (трех) календарных дней
уведомить другие стороны о наступлении такого события или обстоятельства с указанием
обязательств по Контракту, выполнение которых невозможно или будет приостановлено с
последующим представлением документов компетентных органов, подтверждающих
действие обстоятельств непреодолимой силы. В случае наступления обстоятельств
непреодолимой силы Стороны вправе произвести взаиморасчёты по обязательствам,
выполненным на момент наступления таких обстоятельств.
8.3. Если обстоятельства, указанные в пункте 8.1 настоящего контракта, будут
длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления,
Стороны вправе расторгнуть настоящий контракт без требования возмещения убытков,
понесённых в связи с наступлением таких обстоятельств.
9. Обеспечение исполнения Контракта
9.1. В целях обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту
Поставщик предоставляет Заказчику обеспечение исполнения настоящего Контракта в
размере _______ рублей.
9.2. В случае продления срока поставки товара по настоящему Контракту Поставщик
обязуется переоформить обеспечение по настоящему Контракту.
9.3.В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по
настоящему Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или
иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по
настоящему Контракту, Поставщик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней
предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств
по настоящему Контракту в соответствии с условиями, указанными в настоящем разделе
Контракта и требованиями действующего законодательства.
9.4. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта
не менее чем на один месяц.
9.5. Денежные средства, внесённые в качестве обеспечения исполнения настоящего
Контракта возвращаются Поставщику при условии надлежащего исполнения им
обязательств по настоящему Контракту в срок, не превышающий 15 (пятнадцати) дней со
дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Поставщика, на
банковский счет, указанный в таком требовании.
9.6. В случае, если Поставщик определил способ обеспечения исполнения Контракта
в виде банковской гарантии и в банковской гарантии предусмотрен возврат Заказчиком в
банк по окончании срока действия гарантии, оригинала банковской гарантии, Поставщик
обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения настоящего Контракта
представить Заказчику оригинал банковской гарантии.
9.7. Заказчик имеет право на бесспорное списание денежных средств со счета
гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено
требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное
до окончания срока действия банковской гарантии.
10. Порядок разрешения споров
10.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы,
разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были
урегулированы путём переговоров.
10.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения
одной из сторон своих обязательств, другая сторона может направить претензию. В
отношении всех претензий, направляемых по настоящему Контракту, сторона, к которой
адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в
срок не позднее 3 (трех) календарных дней с даты её получения.
10.3. Любые споры, неурегулированные во внесудебном порядке, разрешаются
Арбитражным судом Тверской области.
11. Срок действия контракта
11.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует до ___________.
12. Заключительные положения
12.1 Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны лишь в
том случае, если они совершены в письменной форме и не противоречат действующему
законодательству, оформленные в виде дополнительных соглашений, которые становятся
неотъемлемой частью Контракта после их подписания.
12.2. При исполнении контракта не допускается перемена Поставщика, за
исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по
контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования,
слияния или присоединения.
12.3. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда,
в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в
соответствии с гражданским законодательством.
12.4. Стороны обязаны в 3-х дневный срок проинформировать друг друга об
изменении адресов и банковских реквизитов.
12.5. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Контрактом,
регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
12.6. К настоящему Контракту прилагается и является его неотъемлемой частью:
Приложение №1 - «Спецификация поставляемого товара».
13. Место нахождения, реквизиты и подписи сторон
Заказчик
Поставщик
Приложение №1 к Контракту
№_________ от ______________
Спецификация поставляемого товара
№
п/п
Наименование
поставляемого
товара
Характеристики
поставляемого товара
наименование
параметра
значение
параметра
Единица
измерения
Колво
Цена за
единицу,
рублей
Общая
стоимость
поставляемого
товара, рублей
1
ИТОГО
Заказчик
Поставщик