договор - Лагерь "Молодежный"

КОНТРАКТ № ____
НА ПОСТАВКУ МОЛОКА И КИСЛОМОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
г.Саратов
«1» июля 2012 г.
Государственное автономное учреждение Саратовской области «Детский оздоровительный
лагерь «Молодежный», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Чапуриной
Наталии Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны
______________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, совместно именуемые Стороны,
заключили настоящий контракт о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Поставщик обязуется поставить по заявке Заказчика качественное молоко и
кисломолочные продукты, (далее товар), согласно спецификации, которая является
неотъемлемой частью настоящего контракта, а заказчик обязуется принимать и
своевременно производить оплату на условиях настоящего контракта.
1.2. По качеству и комплектности товар должен соответствовать стандартам и требованиям
ГОСТ (или эквивалент) ТУ, СанПин. Поставщик обязан осуществлять поставку продуктов,
надлежащего качества, к партии товара прилагаются документы, подтверждающие качество
и безопасность продукта.
1.3. Товар должен иметь надлежащую тару и упаковку, соответствующую установленным
стандартам и нормам и обеспечивающую сохранность товара во время транспортировки и
хранения.
1.4. В случае поставки товаров в ассортименте несоответствующем поданной Заказчиком
заявки или ненадлежащего качества, Заказчик вправе потребовать его замену. Такой отказ не
считается отказом от исполнения обязательств и не влечет расторжение контракта.
1.5. Срок годности товара устанавливается в пределах срока годности, указанного
производителем на упаковке товара. Остаточный срок годности товара должен составлять не
менее 80% от основного срока годности.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Права и обязанности поставщика.
2.1.1. Продукты поставляются Заказчику на условиях доставки по адресу указанному
Заказчиком в п.3.3., в течении 3-х рабочих дней от 10-ти рабочих дней со дня подачи
Заказчиком заявки Поставщику.
2.1.2. Поставщик обязуется не допускать завоз продуктов, запрещенных для детского
питания.
2.1.3. Поставщик обязуется обеспечить:
-поставку продуктов согласно ГОСТ указанный в договоре или эквивалент .
-поставку качественной и наиболее биологически ценной продукции
-наличие производственного контроля за безопасностью продуктов - - наличие
сертификатов и качественных удостоверений на все поставляемые продукты - -состояние
тары или упаковки продукции в соответствии с действующими на территории Российской
Федерации стандартами, чтобы исключить порчу или уничтожение ее на период поставки до
приемки. - -маркировку продуктов на русском языке с указанием даты производства, срока
годности и веса нетто.
2.1.4. В случае полного или частичного отказа Поставщика от исполнения условий договора
или нарушение поставщиком срока поставки продукции поставщик несет ответственность в
соответствии с действующим законодательством РФ.
2.1.5. В случае поставки продуктов ненадлежащего качества поставщик обязан устранить
недостатки за свой счет по требованию заказчика.
2.1.6. Поставщик обязан производить поставку продуктов до склада Заказчика, выгрузку
осуществлять силами Поставщика.
2.2 Права и обязанности Заказчика:
2.2.1 Заказчик обязуется своевременно, за 10 рабочих дней до предполагаемого 1-го дня
поставки товара подать заявку на продукты, по установленной форме.
2.2.2. Заказчик обязуется своевременно производить приемку и оплату продукции в
соответствии с п.3.2. настоящего контракта.
2.2.3. В случае поставки продуктов ненадлежащего качества Заказчик осуществляет возврат
Поставщику некачественную продукцию с составлением акта возврата, подписанных обеими
сторонами.
2.2.4. Заказчик не имеет права принимать от поставщика продукты без соответствующих
документов, указанных в п. 2.1.3. настоящего контракта.
2.2.5 Заказчик вправе уведомив Поставщика, отказаться от принятия товара при
несоблюдении Поставщиком сроков его доставки.
3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ
3.1 Сумма по настоящему контракту составляет 143924 руб. (Сто сорок три тысячи
девятьсот двадцать четыре рубля) в том числе НДС . Цена контракта включает в себя все
расходы на транспортировку, хранение, погрузку и выгрузку.
3.2. Оплата Заказчиком продуктов Поставщику осуществляется безналичным расчетом,
после предоставления счета в следующем порядке:
- сумма оплачивается по факту поставки в течении 20 дней после получения товара, на
основании счета-фактуры и накладной.
3.3. Цена товара должна быть фиксированная в течении срока действия контракта.
4.УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
4.1. Поставщик осуществляет поставку товара согласно п.1.2. настоящего контракта.
Количество, качество и ассортимент товара должен соответствовать основным требованиям
технического задания, а покупатель обязан принять и оплатить.
4.2. Поставщик обязан использовать для поставки продуктов специально оборудованный
транспорт, имеющий санитарный паспорт.
5.СДАЧА-ПРИЕМКА ПРОДУКЦИИ.
5.1. Прием товара по количеству, ассортименту и целостности его упаковки производится
представителем Заказчика в присутствии представителя Поставщика в момент доставки
товара на склад Заказчика. При обнаружении недостачи или нарушения целостности
упаковки составляется соответствующий акт. Поставщик допустивший недопоставку товара
обязан восполнить недопоставленное количество товара в течении 3-х дней с момента
получения претензии Заказчика.
5.2. Товар передается по накладной, в которой указывается наименование товара,
ассортимент, количество и товарных единиц, стоимость товара. В случае отказа от приема
продукции Заказчик обязан во всех экземплярах накладной сделать отметку об отказе с
указанием причин отказа, должность, фамилию приемщика и подпись.
5.3 Заказчик вправе предъявить Поставщику претензию по качеству и срокам годности
поставленного товара в течении 2-х дней после его приемки. Дата приемки соответствует
дате, указанной на накладной
В случае обнаружения некачественной продукции или недостачи участие представителя
Поставщика обязательно. По факту обнаружения недостачи или некачественной продукции
составляется акт, который подписывают представители Заказчика и Поставщика.
5.4. При обнаружении дефектов товара Заказчиком при условии, что данные дефекты не
могли быть установлены Заказчиком при приемке товара от Поставщика, Заказчик обязан
незамедлительно известить Поставщика о выявленных дефектах с приложением подробного
перечня указанных дефектов. Вызов представителя Поставщика обязателен.
5.5. Поставщик обязуется устранить недостатки или заменить товар ненадлежащего качества
в течении 2-х дней от даты передачи товара Заказчику.
5.6. Устранение недостатков поставки недостающего или замена негодного товара
осуществляется Поставщиком на основании письменной претензии Заказчика. В претензии
должно быть указано количество товара, по которому заявлена претензия, содержание и
основание претензии, а также конкретное требование Заказчика. Претензия должна быть
подтверждена актами и другими необходимыми документами. Претензия передается
заказным письмом или курьерской доставкой с вручением уполномоченному представителю
Поставщика под расписку и с приложением всех документов, доказывающих
обоснованность претензии.
6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение своих обязательств по контракту стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного
контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней).
Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,
предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки
(штраф пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты
неустойки (штрафа, пеней) ставки Рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации. Поставщик(исполнитель, подрядчик) освобождается от уплаты неустойки
(штрафа, пеней),если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства
произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
7.ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.
7.1. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению
настоящего контракта, а именно: стихийные бедствия, пожар, военные действия, забастовки
и массовые беспорядки, запреты различных органов власти срок исполнения настоящего
контракта сдвигается на время действия таких обстоятельств.
7.2 Доказательствами наступления форс-мажорных обстоятельств будут являться справки,
выданные компетентными органами. Несвоевременное уведомление (не уведомление) о
наступлении форс-мажорных обстоятельств лишает Стороны права ссылаться на такие
обстоятельства.
7.3. О наступлении таких обстоятельств Стороны обязаны уведомить в течении 3-х дней с
момента их наступления.
8. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего контракта будут, по
возможности, разрешаться путем переговоров.
8.2. В случае не урегулирования споров путем переговоров стороны передают их на
рассмотрение в арбитражный суд.
9.СРОК ДЕЙСТВИЯ
9.1. Действие настоящего контракта считать вступившем в силу с 1 июля 2012 и действует по
30.12.2012г.
10.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.
10.1. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
10.2. Досрочное расторжение контракта возможно по соглашению сторон или в
одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным действующим законодательством
РФ.
10.3. Вопросы, не предусмотренные сторонами в настоящем контракте, регулируются
действующим законодательством РФ.
10.4. Стороны вправе по взаимному соглашению изменить условия заключенного контракта,
что оформляется в письменном виде и подписывается сторонами.
11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
Заказчик
ГАУ СО «ДОЛ «Молодежный»
410071, г.Саратов, Кумысная поляна, ул.
Лесная, 1-Д
ОГРН: 1026403064159
ИНН/КПП: 6453054460/645401001
ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» г.Саратов
р/с 40703810400000017645
к/с 30101810600000000808
БИК: 046311808
Министерство финансов Саратовской
области
(ГАУ СО «ДОЛ «Молодежный»)
л/счет:026040062
р/счет : 40601810800003000001
ГРКЦ ГУ Банка России по Саратовской
области г.Саратов
БИК: 046311001
Директор _________________Чапурина Н.В.
М.П.
Поставщик