ДОГОВОР № - Interlab

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 24-12-S
г. Москва
«
» _________ 2012 года.
ООО «САЙТЕГРА», именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице Генерального
директора Чекмарева Евгения Владимировича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и ____________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице
_____,
действующего на основании ______, с другой стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Поставщик обязуется продать, а Покупатель купить товар
(оборудование, расходные материалы), количество и ассортимент которого, указывается в
Приложениях (спецификациях, счетах), которые являются неотъемлемой частью настоящего
Договора.
1.2. Качество подлежащего поставке товара должно соответствовать требованиям
нормативно-технической документации производителя.
2. Цена товара и общая сумма договора
2.1. Цена на товар устанавливается отдельно на каждое наименование товара и по каждой
партии, согласовывается и указывается в Приложениях (спецификациях, счетах), которые
являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Цена товара включает в себя стоимость товара, упаковки, транспортировки, доставки и
НДС.
3. Оплата товара
3.1. Условия оплаты товара оговариваются отдельно на каждую партию товара и
согласовываются в Приложениях (спецификациях, счетах), которые являются неотъемлемой
частью настоящего Договора.
3.2. Обязательство Покупателя по оплате товара считается выполненным с даты
поступления всей суммы платежа на счет Поставщика.
4. Срок и порядок поставки
4.1. Поставка товара осуществляется партиями в соответствии с приложениями к настоящему
договору в установленные на каждую партию товара сроки.
4.2.
Срок поставки товара по настоящему договору согласовываются и указываются в
Приложениях (спецификациях, счетах). Поставщик предварительно должным образом
уведомляет Покупателя о предстоящей поставке. Поставщик имеет право досрочной
поставки товара. В случае нарушения Покупателем сроков оплаты, Поставщик имеет право
изменить сроки поставки Товара, о чем он обязан известить Покупателя.
4.3. Датой поставки товара считается дата, указанная в товарной накладной.
4.4. Право собственности на товар переходит в момент его передачи на складе Покупателя,
что соответствует дате поставки.
4.5. Приемка товара производится Покупателем в соответствии с Приложениями,
являющимися неотъемлемой частью настоящего договора.
4.6. Условия поставки: доставка по адресу Покупателя: ________________.
5. Права и обязанности сторон
5.1. Поставщик обязуется:
5.1.1. Передавать Покупателю товар в соответствии с Приложениями.
5.1.2. Предоставлять Покупателю всю необходимую документацию на поставляемый товар.
5.1.3. Вводить в эксплуатацию поставляемое оборудование.
5.2.
5.2.1.
5.2.2.
5.2.3.
Покупатель обязан:
Произвести оплату в соответствии с условиями настоящего договора.
Принять товар, проверить его по количеству, качеству и комплектности.
В случае обнаружения поставки товара ненадлежащего качества и/или комплектности,
вызвать представителя Поставщика для осуществления проверки качества
комплектности поставленного оборудования в течение 7 дней с даты обнаружения.
6. Упаковка и маркировка
и/или
6.1. Упаковка товара должна обеспечивать его полную сохранность от любых повреждений
во время транспортировки и от климатических воздействий.
6.2. Упаковка и маркировка производятся в соответствии с нормативно-технической
документацией на продукцию.
7. Освобождение от ответственности (форс-мажор)
7.1. Поставщик и Покупатель могут быть освобождены от ответственности в определенных
случаях, которые произошли независимо от воли сторон, как-то: непреодолимая сила и иные
чрезвычайные события, которые не существовали во время подписания договора.
Непреодолимой силой признается война, военные действия, акты органов государственной
власти и управления, имеющие влияние на исполнение обязательств, эпидемии, пожары,
взрывы, аварии на транспорте и т.п.
7.2. Наступление обстоятельств, предусмотренных настоящей статьей, продлевает срок
исполнения договорных обязательств на период, который в целом соответствует сроку
действия наступившего обстоятельства и разумному сроку для устранения его последствий и
подтверждается справкой, выдаваемой Торгово-промышленной палатой страны у которой
создались эти обстоятельства.
7.3. Сторона, подвергшаяся действию непреодолимой силы и других обстоятельств, которые
освобождают от ответственности, должна немедленно в течение 2 суток после этого
телеграммой, телефаксом уведомить другую сторону о возникновении, виде и возможной
продолжительности действия непреодолимой силы.
8. Порядок изменения и расторжения договора
8.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том случае,
если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
8.2. В случае систематического (2 и более раз) нарушения договорных обязательств
заинтересованная сторона вправе предложить другой стороне расторгнуть договор до
истечения срока его действия.
8.3. Каждая из сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор с
предварительным письменным уведомлением противоположной стороны за 1 (один) месяц до
предполагаемой даты расторжения настоящего договора. Расторжение настоящего Договора не
освобождает Поставщика от обязанности поставить оплаченный товар и не освобождает
Покупателя от оплаты полученного, но неоплаченного им товара.
9. Порядок разрешения споров
9.1. Стороны принимают необходимые меры к тому, чтобы любые спорные вопросы и
разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, были
урегулированы путем переговоров.
9.2. В случае, если стороны не достигнут соглашения по спорным вопросам в
претензионном порядке, то споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.
10. Гарантийные обязательства
10.1. Гарантийный период на расходные материалы составляет 3 месяца с даты передачи
товара Покупателю.
10.2. Гарантийный период на оборудование составляет 12 месяцев с момента в вода в
эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента получения товара Покупателем.
10.3. Если в период действия гарантии будут выявлены дефекты оборудования то Поставщик
обязан устранить недостатки, либо заменить дефектные части на новые. В этом случае
гарантийный период на замененные детали или агрегаты соответственно продлевается.
10.4. Поставщик по дополнительному соглашению сторон по истечении срока гарантии
вправе оказывать на коммерческой основе послегарантийный сервис на поставляемый товар.
11. Прочие условия
11.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему
договору Поставщик и Покупатель несут ответственность в соответствии с законодательством
РФ.
11.2. В случае нарушения сроков поставки и/или ввода в эксплуатацию товара Поставщик
обязуется заплатить Покупателю неустойку в размере 0,2% от суммы непоставленного и/или
не введенного в эксплуатацию товара за каждый день просрочки поставки, но не более 5% от
общей суммы договора.
11.3.
В случае просрочки выполнения обязанности, предусмотренной п. 5.1. настоящего
Договора Покупатель обязан выплатить Поставщику неустойку в размере 0,2% от суммы
задолженности за каждый календарный день просрочки, но не более 5% от общей суммы
договора
11.4. По всем вопросам, не урегулированным настоящим договором, стороны
руководствуются нормами Гражданского кодекса РФ.
11.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, на русском языке, имеющих
одинаковую юридическую силу, один экземпляр для Поставщика и один для Покупателя.
11.6. Стороны признают юридическую силу документов, переданных по факсу либо по
электронной почте, при условии, что эти документы будут подтверждены сторонами
оригиналами не позднее 30 (тридцати) дней с даты передачи факсимильной либо электронной
копии.
11.7. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 31.12.2012.
11.8. В случае если Стороны, не позднее, чем за 1 (один) месяц до окончания срока действия
настоящего договора, не высказали письменного пожелания о его расторжении, договор
считается пролонгированным на каждый последующий год.
12. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон
Поставщик:
ООО «САЙТЕГРА»
Юридический адрес: 143441,
Московская область, Красногорский район,
дер. Гаврилково, ЭЖК «Эдем»,
квартал 5, д. 12
Почтовый адрес: 143441,
Московская область, Красногорский район,
дер. Гаврилково, ЭЖК «Эдем»,
квартал 5, д. 12
тел.: +7 (495) 542-49-16
факс: +7 (495) 755-77-61
Банковские реквизиты:
ИНН 5024110675
КПП 502401001
р/с 40702810100020220758
в АКБ «РОСЕВРОБАНК» (ОАО) г. Москва
БИК 044585777
к/с 30101810800000000777
Поставщик
Генеральный директор
ООО «САЙТЕГРА»
_______________ Е.В. Чекмарев
Покупатель: