9. Подписи и печати Сторон

Договор №
г. Екатеринбург
«____» ___________2014 г
____________________________________,
в
лице
Генерального
директора
___________________________________, действующего на основании Устава с одной стороны, и
ОАО "Газпромнефть-Урал",
именуемое в дальнейшем "Заказчик",
в лице Заместителя
генерального директора по маркетингу Фетисова В.В., действующего на основании доверенности
№________, с другой стороны, при совместном именовании - Стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем
1. Предмет Договора
1.1. Заказчик поручает, а Поставщик обязуется передать в обусловленные сроки производимые и/или
закупаемые им товары (рекламную и сувенирную продукцию), осуществить разработку эскизов макетов
рекламной и/или сувенирной продукции, брендирование сувенирной продукции.
1.2. Наименование, количество, срок выполнения, стоимость работ, срок поставки рекламной и/или
сувенирной продукции стоимость поставки и иные существенные условия Договора согласовываются
Сторонами в соответствующих Приложениях к настоящему Договору, являющихся неотъемлемой частью
настоящего договора.
1.3. Работы по изготовлению, поставке сувенирной и/или рекламной продукции по настоящему Договору
выполняются иждивением Поставщика, из его материалов, его силами и средствами.
В случае, привлечения Поставщиком для выполнения работ по настоящему Договору третьих лиц,
Поставщик несет полную ответственность за их действия как за собственные.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Заказчик предоставляет Поставщику письменную Заявку (Тех. Задание) на выполнение работ, поставку
товара, согласно п. 1 настоящего Договора, которая
является
неотъемлемой частью договора
(Приложение №1)
2.2. На основании заявки Поставщик составляет Приложение к настоящему Договору (в дальнейшем
«Приложение»), вид, объем, срок и стоимость работ/услуг, наименование, количество, срок, адрес поставки
рекламной и/или сувенирной продукции, а также перечень информации и материалов предоставляемых
Заказчиком, график выполнения работ ( повтор) и условия оплаты.
2.3. Принятое на себя обязательство Поставщик обязан исполнить в соответствии с Приложениями к
настоящему Договору, которые являются его неотъемлемой частью.
2.4. В целях исполнения настоящего Договора Поставщик вправе заключать договоры с третьими лицами.
Поставщик несет перед Заказчиком ответственность за выполнение третьими лицами своих обязательств
по данным договорам.
2.5. Тексты, эскизы и мастер-макеты, являющиеся промежуточными или окончательными этапами в
выполнении работ Поставщиком
и требующие согласования Заказчика, рассматриваются и/или
утверждаются Заказчиком в трехдневный срок. В случае несогласия Заказчика с содержанием, внешним
оформлением или другими характеристиками
представленных Поставщиком текстов, макетов, мастермакетов, стороны согласовывают срок, в течение которого Поставщик устраняет указанные Заказчиком
недостатки.
2.6. Факт выполнения работ Поставщиком по разработке эскизов макетов рекламной и/или сувенирной
продукции и их стоимость, а также поставка подтверждается Актом сдачи–приемки выполненных
работ/оказанных услуг подписываемыми уполномоченными Сторонами лицами.
Факт поставки рекламной и/или сувенирной продукции, а также поставки брендированной сувенирной
продукции Поставщиком подтверждается товарной накладной.
Документы предоставляются Поставщиком Заказчику в течение трех рабочих дней с момента
выполнения соответствующих работ, соответствующего объема (этапа) поставки и предоставления
подтверждающих документов (п. 2.6.). В случае, если в течение 5 (Пяти) рабочих дней Заказчик не
направит в адрес Поставщика мотивированный отказ от подписания акта сдачи – приемки выполненных
работ/оказанных услуг, товарной накладной, они считаются принятыми. В случае поступления замечаний от
Заказчика стороны устанавливают срок устранения недостатков Подрядчиком .
2.7. Заказчик обязан обеспечить Поставщика всеми необходимыми для исполнения поручения сведениями,
исходными данными, информацией, документами. Если рекламируемая деятельность Заказчика подлежит
лицензированию, в предоставляемых рекламных материалах должны быть указаны номер лицензии, а
также название органа, выдавшего эту лицензию. Реклама товаров, подлежащих обязательной
сертификации, должна сопровождаться пометкой «товар сертифицирован» или «подлежит обязательной
сертификации».
2.8. Заказчик самостоятельно осуществляет защиту авторских и иных прав на переданные рекламные
материалы. Поставщик не вправе использовать, распространять или иным образом распоряжаться
информацией или материалами, предоставленными Заказчиком в рамках исполнения настоящего Договора,
кроме как для выполнения принятых на себя по настоящему Договору обязательств.
2.9. В случае предъявления к Поставщику требований, претензий и/или исков со стороны третьих лиц, в т.ч.
обладателей авторских и смежных прав на произведения, изображения, использованные в рекламе и
предоставленные Заказчиком, последний обязан урегулировать все споры и претензии от своего имени и
за свой счет.
3. Порядок расчетов
3.1. Стоимость услуг Поставщика по настоящему Договору указывается в Приложениях к настоящему
Договору, НДС 18% в том числе. Общая сумма Договора складывается из сумм Приложений.
3.2. Оплата производится на основании отчетных документов (счета-фактуры, товарной накладной, а так же
акта сдачи-приемки выполненных работ/оказанных услуг) Поставщика течение 5 (пяти) дней с момента
выставления закрывающих документов Поставщиком, если иное не указано в согласованном сторонами
Приложении. Оплата
считается произведенной с момента поступления денежных средств на
корреспондентский счет банка Исполнителя.
3.3. В случае, если нарушение сроков оплаты Заказчиком привело к срывам сроков указанных в графике
работ, в сроках поставки товара, Поставщик немедленно уведомляет об этом Заказчика и стороны
согласовывают изменения в соответствующем Приложении.
4. Ответственность Сторон
4.1.За допущенную просрочку в сроках выполнения работ/оказании услуг Поставщик уплачивает Заказчику
неустойку (пеню) в размере 0,1 % (одну десятую процента) от стоимости работ/услуг , в отношении которых
допущена просрочка, за каждый день просрочки. При этом общая сумма такой неустойки не может
составлять более 10 % (десяти процентов) от общей стоимости работ/услуг, в отношении которой допущена
просрочка.
4.2. В случае невыполнения Заказчиком условий оплаты указанных в приложениях к настоящему Договору,
Заказчику начисляются пени в размере 0,1 % от общей суммы задолженности за каждый день просрочки, но
не более 10 % от суммы задолженности.
4.3. Поставщик не несет ответственность за предъявленные претензии к Заказчику третьими лицами,
организациями, по поводу незарегистрированных, несогласованных действий Поставщика в отношении
установки и монтажа информационных и рекламных материалов, организациями и ведомствами не
указанными в настоящем Договоре либо приложениях к настоящему Договору.
4.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения принятых на себя обязательств,
предусмотренных и возникающих из настоящего Договора и Приложений к нему, Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим Законодательством РФ и условиями настоящего Договора и
Приложений к нему. Применение к виновной в нарушении обязательств по настоящему Договору стороне
штрафных санкций возможно только на основании соответствующего письменного требования стороны, чьи
интересы были нарушены.
4.5. Поставщик не несет ответственности за содержание рекламных материалов, предоставленных
Заказчиком, в том числе за качество рекламируемых товаров, продуктов питания и услуг согласно
законодательству РФ, в том числе Федеральному Закону «О рекламе».
4.6. Заказчик несет ответственность за соответствие рекламных материалов действующим стандартам и
законодательству РФ. При этом если Заказчик настаивает на использовании рекламных материалов, в
отношении которых есть ограничения, либо которые противоречат действующему законодательству, в том
числе Закону «О рекламе», то Заказчик должен дать Поставщику письменное указание на использование
вышеуказанных материалов и нести все связанные с таким использованием риски и потери.
Заказчик несет ответственность за нарушение принадлежащей третьей стороне прав (включая, но не
ограничиваясь авторскими правами), вызванное размещением рекламных материалов, предоставленных
Заказчиком, в том числе способом брендирования.
4.7. В случае ограничения или запрещения размещения рекламных материалов Заказчика со стороны
государственных или муниципальных органов власти Заказчик возмещает Поставщику фактически
понесенные расходы в полном объеме.
4.8. Обязательства по оплате пени/штрафных санкций возникают у виновной Стороны только с письменного
предъявления претензии Стороны, чьи права были нарушены. В течение 5 (пяти) банковских дней с
момента получения соответствующей претензии Сторона, получившая претензию, должна либо
аргументировано обосновать отсутствие своей вины либо в тот же срок осуществить выплату пени
(штрафа). Выплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по
настоящему Договору.
4.9. Заказчик несет ответственность за соблюдение сроков оплаты услуг Поставщика и предоставления
Поставщику материалов и информации, необходимых для оказания услуг. В случае нарушения этих
условий, Поставщик освобождается от ответственности за качество и своевременность выполнения своих
обязательств по настоящему Договору.
4.10. Стороны по настоящему Договору освобождаются от ответственности за
нарушение сроков
2
исполнения и/или неисполнение своих обязательств по нему в случае, если такое неисполнение вызвано
обстоятельствами непреодолимой силы (события чрезвычайного характера, возникшие помимо воли
сторон, воздействию которых они не могли препятствовать, которые привели к невозможности исполнения
Стороной своих обязательств по настоящему Договору). Сторона, находящаяся под действием
обстоятельств непреодолимой силы, обязуется уведомить другую сторону о наступлении обстоятельств
непреодолимой силы в течение 5 (Пяти) дней с момента их возникновения. Обязанность доказательства
существования обстоятельств непреодолимой силы ложится на Сторону, ссылающуюся на них. Если
указанные обстоятельства будут длиться более 1 (Одного) месяца, то каждая Сторона настоящего Договора
имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке. В этом случае стороны обязаны произвести
взаиморасчеты в течение 5 (Пяти) дней с момента расторжения настоящего Договора.
4.11. Споры и разногласия между сторонами в рамках настоящего Договора решаются путем переговоров
уполномоченных на то Сторонами лиц. Претензии, вытекающие из настоящего Договора, рассматриваются
сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их получения.
4.12. При невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров, они подлежат
передаче на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения истца.
5. Конфиденциальная информация
5.1. Данные, сведения и информация, которыми обладает та или иная сторона настоящего Договора и
которые стали известны Сторонам при исполнении настоящего Договора, не подлежат разглашению
третьим лицам или использованию в каких-либо иных целях, кроме как предусмотренных настоящим
Договором и Приложениями к нему, за исключением случаев, предусмотренных действующим российским
законодательством.
К информации конфиденциального характера, не подлежащей разглашению, стороны настоящего
Договора относят:
- данные (сведения) о деятельности Поставщика, Заказчика (их партнерах, клиентах), перспективных планах
и маркетинговых, социальных исследованиях по вопросу рекламирования деятельности, выпускаемых ими
товаров, оказываемых ими услугах, приемов и технологий их сбыта, с которыми какая-либо из сторон
настоящего Договора установила и поддерживает партнерские, деловые и иные коммерческие и
производственные отношения;
- данные о партнерах Исполнителя, являющихся исполнителями (подрядчиками) по договорам,
заключенным Поставщиком во исполнение поручения Заказчика, в том числе их адреса, контактные лица,
размеры и условия оплаты услуг, объемы реализации, скидки и т.д. и т.п.;
- иная информация, которая стала известна (доверена) Сторонам при исполнении настоящего Договора,
разглашение и использование которой дает конкурентам, в том числе стороне, которой она была доверена
(получена) по настоящему Договору, преимущество при завоевании рынков сбыта товаров и услуг,
продвижения собственных товаров и услуг за счет смещения с рынка другой стороны настоящего Договора,
в том числе путем переманивания (перехода на прямое сотрудничество) ее клиентов (партнеров), используя
полученные конфиденциальные сведения о них, совершая иные действия, противоречащие действующему
законодательству РФ, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и
справедливости.
5.2. Стороны принимают на себя обязательство и гарантируют не совершать действий, нарушающих
предусмотренные разделом 7 настоящего Договора ограничения и требования, а также открывающие
возможность и/или непосредственно влекущие продвижение третьими лицами, а также виновной стороной
собственных услуг в сфере рекламы и получение в этой связи прибыли за счет использования
конфиденциальной информации пострадавшей стороны не в ее интересах и целях, установленных
настоящим Договором. Стороны согласны с тем, что подобные действия относятся к акту недобросовестной
конкуренции и влекут применение к виновной стороне мер ответственности в соответствии с нормами
действующего российского законодательства.
5.3. Сторона Договора, причинившая актом недобросовестной конкуренции убытки другой стороне, в том
числе нанесшая вред ее деловой репутации, несет ответственность в размере причиненных убытков,
включая упущенную выгоду, подтвержденных документально.
5.4. Положения данной статьи Договора продолжают действовать и после истечения срока действия
настоящего Договора, а также в случае его досрочного расторжения.
6. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует по «31» декабря 2014 года.
6.3. Настоящий Договор автоматически пролонгируется на следующий календарный год, если ни одна из
Сторон не заявит о его расторжении в письменном виде за 30 (Тридцать) календарных дней до окончания
его действия. Пролонгация настоящего Договора в указанном порядке возможна неограниченное количество
раз.
6.4. Заказчик вправе отказаться от услуг по настоящему Договору и соответствующему Приложению
письменно уведомив Поставщика за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения,
если иной срок отказа не предусмотрен в соответствующем Приложении.
3
В случае отказа Заказчика от услуг Поставщика по настоящему Договору и нарушения указанного в
настоящем пункте срока уведомления Поставщика, Заказчик обязан принять и оплатить произведенный
и/или закупленный Поставщиком товар в полном объеме к моменту расторжения Договора, возместить
Поставщику фактически понесенные расходы за работы в полном объеме.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящий договор является смешанным договором, по всем вопросам, не урегулированным
настоящим Договором применяются положения в части поставки товара гл. 30 §3 ГК РФ, а в части
выполнения работ по разработке эскизов макетов гл. 37 §1 ГК РФ.
7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме,
скреплены подписями и печатями сторон и приложены к настоящему Договору, как неотъемлемые части.
7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
для каждой из Сторон.
7.4. В случае изменений в цепочке собственников Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе,
конечных), и (или) в исполнительных органах Исполнителя, последний представляет ОАО «ГазпромнефтьУрал» информацию об изменениях по адресу электронной почты ural@ekb.gazprom-neft.ru в
течение 3 (трех) календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующими
документами в формате таблицы, согласно Приложению №2 к настоящему договору.
8. Реквизиты Сторон
Поставщик:
Заказчик:
9. Подписи и печати Сторон
От Исполнителя:
____________//
М.п.
От Заказчика:
__________________//
М.п.
4
Спецификация №1
К дог. № __ от
Екатеринбург
2014г.
«»
__________ в лице_____________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
Исполнитель, с одной стороны, и
ОАО «Газпромнефть-Урал, в лице_________________, действующего на основании Устава, с
другой стороны, именуемое в дальнейшем Заказчик, подписали настоящую спецификацию о
нижеследующем:
1.Заказчик поручает, а Исполнитель берет на себя обязательства
по выполнению следующих работ:
Виды работ
Объем
Цена, руб за
работ, шт
ед.(НДС не
облагается)
1. Изготовление и поставка сувенирной
100
продукции ( Плед ткань- флис 270 гр.
плотность, размер 130х150 см,
цвет: синий, с фирменной символикой
Заказчика. Нашивка с вышивкой
Размер 7,5х2,5 см)
(нанесение символики в 1 цвет)
2. Изготовление и поставка сувенирной
продукции ( Подушка дорожная в чехле
ткань-велюр, размер 35 х 23 х 9 см, цвет –
синий, с фирменной символикой
Заказчика,)
(нанесение символики в 1 цвет)
Стоимость, руб.
(НДС не
облагается)
100
2. Полная стоимость изготовления Товара по настоящей Спецификации составляет: ________В цену
Товара включены расходы Исполнителя по доставке товара Заказчику.
3. Товар поставляется Исполнителем и оплачивается Заказчиком по факту получения Товара и
счета в течении 10 рабочих дней в размере 100%
4 Срок исполнения заказа – в течении 7 рабочих недель после подписания оригинал-макета.
Исполнитель:
Заказчик:
Директор__________________________ /
Генеральный директор________________ /
5