Приложение №2 Проект контракта УТВЕРЖДАЮ Главный врач

Приложение №2 Проект контракта
УТВЕРЖДАЮ
Главный врач МУЗ
Клиническая
больница №5 г.о. Тольятти
_______________Н.А. Ренц
КОНТРАКТ № __
на поставку кислорода жидкого медицинского
г. Тольятти
«___»______ 20___ г.
Муниципальное учреждение здравоохранения Клиническая больница № 5
г.о.Тольятти, от имени муниципального образования г.оТольятти, именуемое в
дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Ренца Николая Альфредовича,
действующего на основании Устава, с одной стороны и __________________________________,
именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________, действующего на
основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», на основании Протокола
______________ № ___ от «___» ___________ 2011г. (Приложение № 1) заключили настоящий
контракт о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательства отгрузить со своего склада
Кислород жидкий медицинский ГОСТ 6331-78 (с изм.№1,2,3), (далее «Кислород»), в сроки и на
условиях, предусмотренных настоящим контрактом, в объеме и по ценам, указанным в
Спецификации (Приложение №2).
1.2. Заказчик обязуется принять Кислород и оплатить его стоимость на условиях настоящего
контракта.
2.ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена контракта составляет ______________ руб. (________________________________), в том
числе НДС __% - ______________ руб., в соответствии со Спецификацией (Приложение №2). Цена
является фиксированной и изменению не подлежит за исключением случаев, предусмотренных
действующим законодательством РФ.
2.2. Цена контракта включает стоимость Кислорода, его отгрузки, уплату налогов и иных
обязательных платежей.
2.3. Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Поставщика в течение 30-ти дней с даты выставления Поставщиком счета-фактуры или счета (в
случае цены без НДС) за фактически отгруженный Товар.
3.ПОРЯДОК ОТГРУЗКИ
3.1. Отгрузка Кислорода со склада осуществляется силами и средствами Поставщика и за его
счет.
3.2.Отгрузка Кислорода осуществляется лицу, уполномоченному Заказчиком на основании
доверенности на получение Кислорода.
3.3. Отгрузка Кислорода осуществляется с момента заключения контракта по 31 января 2012
года.
3.4. Отгрузка Кислорода осуществляется по заявке Заказчика в течение 7 дней с момента ее
получения. Способ подачи заявки – электронная почта или факс.
3.5.Передача Кислорода оформляется товарной накладной, подписанной уполномоченными
представителями обеих Сторон и выставления Поставщиком счета-фактуры.
3.6.Отгрузка считается завершенной после передачи уполномоченным представителем
Заказчика (Исполнителем Заказчика)
уполномоченному представителю Поставщика
надлежаще оформленных товарно-транспортных документов на поставленный Кислород с
отметкой Заказчика о получении Кислорода.
3.7. Порядок заезда/выезда автотранспорта Исполнителя, Заказчика установлен Правилами
перевозки грузов.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Заказчик обязан:
4.1.1. Принять и оплатить Кислород в срок и на условиях настоящего контракта.
4.1.2. Обеспечить перевозку Кислорода.
4.2.Поставщик обязан:
4.2.1. Отгрузить Кислород, соответствующий требованиям и стандартам, установленным к
такого рода Товарам и его качеству.
4.2.2. Иметь:
- для поставщика, не являющегося производителем Товара - лицензию на право осуществления
фармацевтической деятельности;
- для производителя Товара - лицензию на право осуществлении деятельности по производству
лекарственных средств;
- сертификаты (декларации) соответствия;
- санитарно-эпидемиологическое заключение.
4.2.2. Отгрузка Кислорода должна осуществляться квалифицированными специалистами.
4.2.3. Своевременно производить отгрузку Кислорода.
5.КАЧЕСТВО
5.1. Кислород должен соответствовать требованиям и стандартам, предъявляемым к такого
рода Товарам и его качеству, подтверждаемым документами, указанными в п.4.2.2 контракта.
5.2. Содержание Кислорода должно составлять не менее 99,5%.
5.3. Приемка Кислорода по количеству и качеству осуществляется в соответствии с
Инструкцией о порядке приеме продукции производственно-технического назначения и
товаров народного потребления по количеству №П-6 от 15.06.1965г. (в редакции от 14.11.74г.,
22.10.97г.) и Инструкцией о порядке приеме продукции производственно-технического
назначения и товаров народного потребления по качеству №П-7 от 25.04.1966г. (в ред. от
29.12.73г, 14.11.74г., 22.10.97г.).
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств в соответствии с действующим гражданским законодательством РФ.
6.2. Ответственность за вред, причиненный при отгрузке Кислорода, несет Поставщик.
6.3. В случае нарушения сроков исполнения своих обязательств по настоящему контракту, в том
числе нарушение сроков частичной поставки Товара по заявке Заказчика Поставщик уплачивает
пени. Пени начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня,
следующего после дня истечения срока исполнения обязательств. Размер пени устанавливается в
размере 1/2 действующей на день уплаты ставки рефинансирования ЦБ РФ от цены контракта.
Уплата пени не освобождает Поставщика от исполнения обязательств или устранения
недостатков.
6.4. Исполнитель обязан, в срок 5 банковских дней с момента предъявления счета, уплатить
начисленную сумму пени, либо направить мотивированное возражение по размеру штрафных
санкций со своими расчетами. Уплата пени не освобождает Исполнителя от исполнения
обязательств по настоящему контракту или устранения нарушений.
6.5. Ни одна из сторон не несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязательств, в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента заключения контракта и действует до
полного исполнения сторонами своих обязательств.
7.2. Все приложения и соглашения являются неотъемлемой частью контракта.
7.3. Настоящий контракт может быть изменен по соглашению Сторон в случаях,
предусмотренных законодательством РФ, расторгнут по соглашению Сторон или по решению
суда, по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.
7.4. Все разногласия, связанные с исполнением контракта, стороны решают путем переговоров.
В случае не достижения согласия, заинтересованная сторона вправе обратиться в Арбитражный
суд Самарской области.
7.5. Во всем, что не урегулировано настоящим контрактом, стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
7.6.В случае изменения реквизитов сторона, меняющая реквизиты, обязана сообщить письмом
другой стороне новые реквизиты в течение 10 дней.
7.7. Стороны не вправе передавать свои права по настоящему контракту третьим лицам.
7.8. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон,
имеющих равную юридическую силу.
Приложения:
1) Приложение № 1 – Протокол ___________________________ №___ от _______________
20___ г. на ___ листах.
2) Приложение № 2 – Спецификация на ____лист.
6. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.
ПОСТАВЩИК:
ЗАКАЗЧИК:
МУЗ Клиническая больница № 5
г.о.Тольятти
Главный врач
Н. А. Ренц
Приложение №2
к контракту
№_____ от «______» ____________ 2011г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
№ п/п
Торговое
наименова
ние товара
Предприяи
тепроизводи
тель
1
2
3
Характерист
ики товара
Единица
измерени
я
4
5
Колич
ество
Цена за
ед. с
НДС,
(руб.)
Ставка
НДС, %
Общая
стоимос
ть вкл.
НДС,
(руб.)
6
7
8
9
Итого: __________ рублей, в том числе НДС ___ % _______ рублей (значения цифрами и
прописью) или НДС не предусмотрен.
ПОСТАВЩИК
Наименование
Должность
МП
(Ф.И.О.)
ЗАКАЗЧИК
МУЗ Клиническая больница №5 г.о.Тольятти
Главный врач
МП
Н.А. Ренц