Белгородоблгаз», ООО «Газпром межрегионгаз Белгород»

Утверждаю:
Губернатор
Белгородской области
Е.Савченко
«___»__________2013 г.
РЕГЛАМЕНТ
взаимодействия органов исполнительной власти, ОАО «Белгородоблгаз»,
ООО «Газпром межрегионгаз Белгород», застройщиков, органов местного
самоуправления при формировании инвестиционной программы
строительства и реконструкции объектов газоснабжения потребителей
Белгородской области и контроля за её исполнением
1. Общие положения
Регламент
взаимодействия
органов
исполнительной
власти,
ОАО «Белгородоблгаз», ООО «Газпром межрегионгаз Белгород»,
застройщиков, органов муниципального самоуправления при формировании
инвестиционной программы строительства и реконструкции объектов
газоснабжения потребителей Белгородской области и контроля за её
исполнением (далее – Регламент) разработан в целях определения порядка
действий при формировании, контроле за исполнением, отчётности и
выполнении инвестиционной программы строительства и реконструкции
объектов газоснабжения потребителей Белгородской области.
2. Термины, определения и сокращения
ОАО «Белгородоблгаз» – производственное предприятие по
газоснабжению Белгородской области ОАО «Белгородоблгаз»;
ООО «Газпром межрегионгаз Белгород» – региональная компания по
реализации газа;
Комиссия – Комиссия по государственному регулированию цен и
тарифов в Белгородской области;
Заявитель – юридическое или физическое лицо, которое имеет
намерение осуществить техническое подключение к газовым сетям;
ИП – инвестиционная программа строительства и реконструкции
объектов газоснабжения потребителей Белгородской области;
2
ТП – техническое подключение;
ИРД – исходно – разрешительная документация;
ПСД – проектно – сметная документация;
ИЖС – индивидуальное жилищное строительство;
АПК – агропромышленный комплекс;
ТМЦ – товарно – материальные ценности;
ГПЗ – годовой план закупок;
Заявка – информационное письмо Заявителя либо иного лица, которое
может направляться в администрации муниципальных районов, городских
округов,
отраслевые
департаменты
Белгородской
области,
ОАО «Белгородоблгаз» с целью включения объекта в инвестиционную
программу строительства и реконструкции объектов газоснабжения
потребителей Белгородской области. Заявка не является основанием для
заключения договора о технологическом присоединении.
3. Получение согласования и разрешения на использование природного
газа в качестве топлива для объектов газификации
3.1.Заявитель
поручает
проектной
организации
выполнение
теплотехнического расчета потребности в газе в соответствии с Приложением
№ 1 к приказу Минэкономразвития Российской Федерации, Минэнерго России
и ОАО «Газпром» №333/358/101 от 15 октября 2002 года Срок подготовки
теплотехнического расчета – ориентировочно 10-15 дней.
3.2.Заявитель получает заключение ОАО «Белгородоблгаз» с указанием
ГРС, от выходных сетей которой предполагается осуществить подачу газа
(точка подключения). Срок выдачи заключения: 14 дней с момента регистрации
заявления.
3.3.Заявитель получает согласование ООО «Газпром трансгаз Москва» о
технической возможности подачи газа. Срок выдачи согласования 30 дней с
момента регистрации заявления.
3.4.Заявитель готовит копии сертификатов на газоиспользующее
оборудование импортного производства или разрешение Ростехнадзора на его
использование.
3.5.Заявитель получает заключение ООО «Газпром межрегионгаз
Белгород» о возможности поставок газа в запрашиваемых объемах (отдел по
реализации газа). Срок выдачи заключения 7 дней с момента регистрации
заявления.
3.6.Заявитель обращается в ОАО «Газпром» на имя начальника
Управления распределения газа и топливных режимов Департамента
маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром» с
указанием наименования, полного почтового адреса, местонахождения,
годового объема газопотребления с указанием года начала использования и
выхода на проектную мощность.
3
3.7. Для получения согласования на использование газа в качестве
топлива, оригиналы всех полученных документов заявитель высылает в ОАО
«Газпром» почтой. Срок выдачи согласования 30 дней.
3.8.Для получения разрешения на использование газа в качестве топлива
заявитель направляет заявление с копией согласования ОАО «Газпром» в
Комиссию (до 10 тыс. тут в год), или в Минэкономразвития Российской
Федерации с ходатайством Комиссии (свыше 10 тыс. тут в год.) Срок выдачи
разрешения в Комиссии– 15 дней, в Минэкономразвития Российской
Федерации – 30 дней.
4. Формирование инвестиционной программы строительства и
реконструкции объектов газоснабжения потребителей Белгородской
области
Инвестиционная программа строительства и реконструкции объектов
газоснабжения потребителей Белгородской области на 3-х летней период
формируется на основании заявок заявителей на газификацию объектов,
имеющих согласование и разрешение на использование газа в качестве топлива,
заявок муниципальных образований.
4.1. Департамент строительства, транспорта и ЖКХ Белгородской
области, департамент экономического развития области формирует заявки
заявителей на газификацию объектов, имеющих географическую привязку и
разрешение на использование газа и подлежащих строительству и
проектированию
в
планируемом
периоде
и
направляет
их
в
ОАО «Белгородоблгаз» для определения оценочной стоимости строительства.
Срок исполнения январь – май.
4.2. ОАО «Белгородоблгаз» подготавливает расчет предельного размера
тарифа на транспортировку газа к специальной надбавке на 3-х летний период и
направляет в Комиссию. Срок исполнения – май.
4.3. ОАО «Белгородоблгаз» определяет оценочную стоимость
строительства 1 км газопровода в соответствии с предоставленными
ситуационными планами с указанием места нахождения объекта газификации,
количества потребителей, привязками места расположения площадок на
местности, максимальным часовым объем газопотребления и направляет в
департамент строительства, транспорта и ЖКХ, департамент экономического
развития области для подготовки предварительного перечня объектов
газификации. Срок исполнения май – июнь.
4.4. Департамент строительства, транспорта и ЖКХ, департамент
экономического развития области (уполномоченный орган утверждающий
перечень объектов) подготавливает предварительный перечень объектов
газификации (ИЖС, АПК, наказы избирателей, поручения и прочие) на
планируемый период, с разбивкой по годам, видам работ (проектирование,
строительно-монтажные работы), привязки их на местности и направляет в
ОАО «Белгородоблгаз» для проработки определения протяженности и
4
диаметра газопровода по каждому объекту планируемого к строительству.
Срок исполнения май – июнь года предшествующего планируемому.
4.5. ОАО «Белгородоблгаз» определяет протяженности и диаметр
газопровода по каждому объекту планируемого к строительству. Срок
исполнения июнь – июль года предшествующего планируемому.
4.6. ОАО «Белгородоблгаз» определяет ориентировочную стоимость
строительства каждого газопровода, согласно представленному перечню. Срок
исполнения июль – август года предшествующего планируемому.
4.7. ОАО «Белгородоблгаз», Комиссия согласовывает с ФСТ РФ
предельный размер тарифа и специальную надбавку на 3-х летний период.
Срок исполнения июль – сентябрь.
4.8. ОАО «Белгородоблгаз» формирует программу газификации с
разбивкой по годам и виду работ (проектирование, строительно-монтажные
работы) по объектам газификации (ИЖС, АПК, наказы избирателей, поручения
и прочие) и направляет ее в Департамент строительства, транспорта и ЖКХ,
Департамент экономического развития области (уполномоченный орган
утверждающий перечень объектов). Срок исполнения август года
предшествующего планируемому.
4.9. Департамент строительства, транспорта и ЖКХ, департамент
экономического развития области (уполномоченный орган утверждающий
перечень объектов) согласовывает программу газификации на планируемый
период с отраслевыми департаментами области. Срок исполнения август –
сентябрь года предшествующего планируемому.
4.10. ОАО «Белгородоблгаз» подготавливает расчет объема средств
спецнадбавки на 3-х летний период, для финансирования программы
газификации на основании согласованного предельного размера тарифа на
транспортировку газа и направляет ее в Комиссию. Срок исполнения –
сентябрь.
4.11. Департамент экономического развития представляет программу
газификации области на планируемый период в Правительство Белгородской
области на утверждение. Срок исполнения сентябрь года предшествующего
планируемому.
5. Расчёт стоимости оказания услуг по обеспечению технической
возможности подключения к газовым сетям.
5.1. На этапе формирования ИП при отсутствии ПСД стоимость ТП
объекта рассчитывается ориентировочно по укрупненным расчетам. Также
укрупненно определяются технические характеристики и виды работ.
5.2.
После
утверждения
инвестиционной
программы
ОАО
«Белгородоблгаз» направляет заявителю письмо о подтверждении
финансирования, предоставлении необходимых исходных данных и
документов:
– наименование объекта согласно утвержденной документации;
5
– ситуационный план с привязкой места расположения площадок на
местности;
– согласованный генплан размещения корпусов и административно-бытовых
помещений;
– максимальный часовой объем газопотребления;
– необходимое давление для работы газопотребляющего оборудования;
– срок подачи газа на объект;
– реквизиты организации;
– копию устава;
– копию свидетельства ОГРН;
– копию свидетельства ИНН;
– копию документа о назначении на должность руководителя предприятия;
– разрешение на использование газа в качестве топлива;
– информацию по бенефициарам.
5.3. На основании предоставленных заявителем данных, ОАО
«Белгородоблгаз» подготавливает и заключает договор на оказание услуг по
обеспечению технической возможности подключения к газовым сетям
(Приложение №1) и после оплаты аванса, в соответствии с условиями
договора, приступает к сбору ИРД и разработке ПСД. Стоимость объектов
определяется в соответствии с разработанной ПСД.
5.4. В случае непредоставления необходимых данных в определенный
срок, ОАО «Белгородоблгаз» направляет в Департамент экономического
развития области предложение об исключении данного объекта из ИП.
5.5. Заявители, не включенные в инвестиционную программу, могут
заключить с ОАО «Белгородоблгаз» договор на оказание услуг по обеспечению
технической возможности подключения к газовым сетям.
5.6. Фактическая стоимость объектов определяется после подписания
актов выполненных работ и отражается в отчетах по исполнению ИП.
6. Исполнение инвестиционной программы
6.1. ОАО «Белгородоблгаз» осуществляет:
- полный комплекс работ и в сроки согласно Приложению №2;
- утверждение индексов цен строительно – монтажных работ в
управлении государственной экспертизы департамента строительства,
транспорта и жилищно-коммунального хозяйства области;
- передачу проектно-сметной документации по ИП на государственную
экспертизу в управление государственной экспертизы департамента
строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства области;
- выполнение работ в соответствии с разработанной ПСД, в сроки
согласно договора с заявителем;
- подачу газа на объекты производственного назначения при готовности
газоиспользующего оборудования и наличия разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию;
6
- составление акта приемки законченного строительством объекта
газораспределительной системы.
6.2. Перед подачей газа на объекты производственного назначения,
заявитель с заявлением и согласованием ОАО «Газпром», разрешением
Комиссии или Минэкономразвития Российской Федерации, обращается в ООО
«Газпром межрегионгаз Белгород» для оформления договора поставки газа.
Срок оформления договора 7 дней.
6.3. Сроки выполнения СМР зависят от протяженности и диаметра
газопровода.
6.4. Заявитель осуществляет:
– подачу заявки на ТП в соответствии с требованиями указанными в п.
4.1 настоящего регламента;
– заключение договора ТП и оплату в соответствии с ним;
– разработку ПСД внутренних сетей;
– предоставление следующей документации в ОАО «Белгородоблгаз:
– наименование объекта согласно утвержденной документации;
– ситуационный план с привязкой места расположения площадок на
местности;
– согласованный генплан размещения корпусов и административнобытовых помещений;
– максимальный часовой объем газопотребления;
– необходимое давление для работы газопотребляющего оборудования;
– сроки газификации объекта;
– реквизиты организации;
– копию устава;
– копию свидетельства ОГРН;
– копию свидетельства ИНН;
– копию документа о назначении на должность руководителя
предприятия;
– разрешение на использование газа в качестве топлива.
– оплату в соответствии с условиями заключенного договора ТП;
6.4. Администрации муниципальных районов и городских округов
осуществляют:
– определение приоритетных объектов, в случае дефицита источников;
– формирование заявки на объекты требующие газификации в
планируемом периоде и направляют в отраслевые департаменты или Комиссию
в сроки указанные в п.4.1.
7. Отчётность и контроль за исполнением инвестиционной программы.
7.1. Ежемесячно, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным,
ОАО «Белгородоблгаз» представляет в Комиссию по объектный отчёт от ходе
выполнения ИП по прилагаемой форме (приложение №3).
7.2. Еженедельно, по четвергам, ОАО «Белгородоблгаз» представляет в
Департамент строительства, транспорта и ЖКХ Белгородской области
7
пообъектный отчёт о ходе выполнения программы ИЖС по прилагаемой форме
(приложение №4).
7.3. Комиссия осуществляет контроль за реализаций ИП и оперативный
контроль за ходом работ в том числе:
– проверки исполнения графиков строительства объектов;
– анализа отчётов, в том числе об использовании средств,
предусмотренных в качестве источника финансирования ИП;
– проведения плановых и внеплановых проверок с выездом на место и
составлением Актов о результатах проверки.
7.4. ОАО «Белгородоблгаз» включает в состав комиссии по приёмке
объектов
ИП,
представителей
администраций
соответствующих
муниципальных образований области на территории которых расположены
объекты.
7.5. Департамент экономического развития области осуществляет
координацию работы всех субъектов осуществляющих контроль за
исполнением ИП.
Данный Регламент разработан на основе требований:
Федерального закона от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в
Российской Федерации»;
Федерального закона от 17 августа 1995 года № 147-ФЗ «О естественных
монополиях»;
- Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ услуг отдельными видами юридических лиц»;
Градостроительного Кодекса Российской Федерации;
Правил поставки газа в Российской Федерации, утвержденных Постановлением
Правительства Российской Федерации от 5 февраля 1998 года № 162;
Постановления Правительства Российской Федерации от 29 октября 1992
года № 832 «О порядке установления вида топлива для предприятий и
топливопотребляющих установок»;
Постановления Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006
года № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления
технических условий подключения объекта капитального строительства к
сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»;
Постановления Правительства Российской Федерации от 17 сентября
2012 года № 932 «Об утверждении Правил формирования плана закупки
товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана»;
Постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008
года № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их
содержанию».
Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в
Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства
Российской Федерации от 17 мая 2002 года № 317;
8
Приказа Минэкономразвития Российской Федерации, Минэнерго России
и ОАО «Газпром» от 15 октября 2002 года № 333/358/101 «Об утверждении
Порядка оформления решений об установлении видов топлива для
предприятий и топливопотребляющих установок и Перечня газоиспользующих
установок и оборудования, для которых не требуется получать специальных
разрешений на использование природного газа»;
Порядка оформления ОАО «Газпром» согласований на использование
газа для предприятий и топливопотребляющих установок на территории
Российской
Федерации,
утвержденного
Председателем
Правления
ОАО «Газпром» А.Б. Миллером от 27 августа 2012 года № 01-447;
Положения о выдаче технических условий на присоединение объекта
газификации природным газом к распределительной сети и разработку
проектов строительства объекта газификации СУГ, утвержденного Приказом
ОАО «Росгазификация» от 15 февраля 2006 года № 6.
Начальник департамента
экономического развития области –
заместитель председателя
Правительства области
Начальник департамента строительства,
транспорта и жилищно-коммунального
хозяйства области - заместитель
председателя Правительства области
О. Абрамов
Н. Калашников
Начальник департамента
агропромышленного комплекса –
заместитель председателя
Правительства области
С. Алейник
Председатель Комиссии по
государственному регулированию
цен и тарифов в Белгородской области
Г. Бондарев
Генеральный директор
ОАО «Белгородоблгаз»
А. Камолин
9
Приложение №1
к регламенту взаимодействия
органов исполнительной власти
области, ОАО «Белгородоблгаз»,
ООО «Газпром межрегионгаз
Белгород», застройщиков,
муниципальных образований при
формировании инвестиционной
программы и контроля за её
исполнением
Договор № _______
на оказание услуг по обеспечению технической возможности подключения
к газовым сетям
г. Белгород
______________ 20__ г.
Открытое акционерное общество «Производственное предприятие по
газоснабжению Белгородской области
«Белгородоблгаз»,
в лице
_______________________________,
действующего
на
основании
____________________, именуемое в дальнейшем «Специализированная
организация», с одной стороны и ____________________________________ в
лице ____________________, действующего на основании Устава, именуемое в
дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны»
заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. В соответствие со ___________________________ Заказчик поручает, а
Специализированная организация принимает на себя обязательства по
оказанию услуг по обеспечению технической возможности подключения к его
системе
газоснабжения
газопотребляющего
оборудования
________________________________.
1.2.Услуги по обеспечению технической возможности подключения к системе
газоснабжения, согласно настоящего договора, (далее «Услуги») включают в
себя:
1.2.1.анализ существующей системы газоснабжения с выполнением
необходимых гидравлических расчетов;
1.2.2.выбор оптимального варианта обеспечения природным газом строящегося
объекта Заказчика и точки подключения его газопотребляющего оборудования;
10
1.2.3. подготовка технических условий обеспечения природным газом
газопотребляющего оборудования Заказчика в точке подключения;
1.2.4. выполнение всех необходимых работ, без которых проведение
подключения газопотребляющего оборудования Заказчика невозможно;
1.2.5. выполнение специализированной организацией работ по подключению
газопотребляющего оборудования Заказчика.
1.3. Заказчик за оказанные услуги выплачивает специализированной
организации вознаграждение на условиях настоящего договора.
1.4.Граница разграничения балансовой принадлежности при подписании акта
оказания услуг определяется: на ответном фланце отключающего устройства
низкой стороны газорегуляторного пункта, расположенного за территорией
объекта в месте по согласованию с Заказчиком.
1.5. Услуги считаются оказанными после подписания акта об оказании услуг
Сторонами, либо с момента подключения газопотребляющего оборудования
Заказчика к системе газоснабжения, согласно ч.2 п. 2.1.1. настоящего договора.
2. Права и обязанности сторон. Порядок приемки-сдачи услуг.
2.1.Заказчик обязуется:
2.1.1.Подписать акт оказания услуг в течении 3-х дней со дня его получения от
специализированной организации, либо представить мотивированный отказ от
его подписания в письменном виде.
Если в течение указанного срока Заказчик не подписал акт оказания услуг
и не предоставил мотивированного отказа от подписания в письменном виде, а
газопотребляющее оборудование Заказчика подключено к системе
газоснабжения
услуги
считаются
оказанными,
а
обязательства
специализированной организации – выполненными в полном объеме.
2.1.2. Оплатить услуги специализированной организации в сроки,
предусмотренные настоящим договором.
2.1.3.Заключить с организацией, осуществляющей поставку газа договор
поставки газа, со специализированной организацией договор транспортировки
газа до момента первичного пуска газа.
2.1.4. Выполнить пункты технических условий, касающихся устройства
внутренних сетей газоснабжения объекта к моменту подачи газа на
газорегуляторный пункт.
2.1.5. За 15 дней до установленного данным договором срока окончания
выполнения услуг, письменно уведомить специализированную организацию о
готовности своих объектов к приему газа, с представлением акта приемки
законченного строительством объекта газораспределительной системы от
границы разграничения балансовой принадлежности до газоиспользующего
оборудования, и справку о готовности газоиспользующего оборудования к
приему газа.
2.1.6. Заказчик имеет право требовать предоставление информации о ходе
выполнения услуг от специализированной организации.
2.2
Специализированная организация обязуется:
11
2.2.1. Выполнить услуги своевременно и качественно в течении
__________месяцев
с
момента
поступления
на
расчетный
счет
специализированной организации ___% от суммы, указанной в п.3.1.
2.2.2.Передать Заказчику акт выполнения услуг.
2.2.3. В течение 3-х дней с момента подписания настоящего договора выставить
Заказчику счет на сумму, указанную в п. 3.4. настоящего договора.
2.2.4. Предоставлять Заказчику по его требованию информацию о ходе
выполнения услуг.
2.2.5. Специализированная организация имеет право в одностороннем порядке
расторгнуть настоящий договор в случае просрочки оплаты выставленного
счета более 30 дней с момента заключения настоящего договора. О
расторжении договора
в одностороннем порядке специализированная
организация уведомляет Заказчика письменно, с уведомлением о вручении
заказного письма. С момента получения уведомления Заказчиком договор
считается расторгнутым и услуги по договору специализированная организация
не оказывает.
2.2.6. Обеспечить газоснабжение объекта при условии соблюдения
максимального
часового
расхода
газа
на
следующем
объекте:
____________________________.
При
допущении превышения максимального часового расхода газа
специализированная организация не несет ответственность за обеспечение
бесперебойной подачи газа.
3. Стоимость Услуг и порядок расчетов.
3.1.Общая стоимость услуг, выполняемых специализированной организацией
по
настоящему
договору
в
текущих
ценах
составляет
____________________________, в том числе НДС – ___________, согласно
протокола согласования договорной цены на обеспечение технической
возможности подключения к газовым сетям (Приложение №1 к настоящему
договору).
3.2.Указанная стоимость услуг определяется
Сторонами по взаимной
договоренности.
3.3. Стоимость услуг подлежит изменению в случае принятия новых законов,
постановлений и других нормативных актов, затрагивающих интересы Сторон
по предмету настоящего договора, а так же при изменении технологических
характеристик или места расположения подключаемого объекта. Изменение
стоимости услуг в этом случае оформляется дополнительным соглашением.
3.4.Стоимость услуг в размере, указанном в п. 3.1 настоящего договора
оплачивается Заказчиком: 70% от суммы, указанной в п.3.1. в течении 10
(десяти) банковских дней с момента выставления счета, 30% – в течении 10
(десяти) банковских дней с момента подписания обеими Сторонами акта
выполненных работ по настоящему договору.
12
4. Ответственность сторон
4.1. Стороны по настоящему договору несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
5. Форс-мажор.
5.1. При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или
частично невозможным выполнение договора одной из Сторон, а именно,
пожар, стихийное бедствие, военные действия всех видов, сроки выполнения
обязательств по настоящему договору продлеваются на время, в течение
которого действуют эти обстоятельства. О наступлении обстоятельств
непреодолимой силы сторона незамедлительно извещает другую сторону.
Уведомление должно быть произведено любым из доступных для
противоположной Стороны способом связи с обязательным подтверждением о
его вручении.
5.2. Если форс-мажорные обстоятельства будут длиться свыше 30 (тридцати)
календарных дней, то каждая из сторон имеет право отказаться от исполнения
обязательств в одностороннем порядке без обязательного возмещения убытков,
письменно известив об этом другую Сторону, при этом, возврат произведенной
предоплаты, за вычетом фактически использованных денежных средств
пропорционально объему оказанных услуг осуществляется в течении 20
(двадцати) банковских дней с момента извещения об отказе.
6.Срок договора. Дополнительные условия.
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами
и действует до полного исполнения ими своих обязательств.
6.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в
письменном виде и подписываются Сторонами.
6.3. Все споры и разногласия Стороны разрешают путем переговоров. В случае
невозможности разрешения споров путем переговоров, спор подлежит
рассмотрению в Арбитражном суде Белгородской области.
6.4.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой
Стороны.
7. Реквизиты и подписи сторон.
13
Приложение № 1
к договору №________ от «___»___________20___ г.
Протокол
согласования договорной цены на обеспечение технической возможности
подключения к газовым сетям
__________________________________________________________
Стоимость работ по тех. присоединению к газовым сетям __________________,
на расстоянии ___ км от точки подключения к существующим газовым сетям
с максимальным часовым расходом газа – ______ м3/час. _______тыс. руб., в
т.ч. НДС
Подписи сторон.
14
Приложение №2
к регламенту взаимодействия
органов исполнительной власти
области, ОАО «Белгородоблгаз»,
ООО «Газпром межрегионгаз
Белгород», застройщиков,
муниципальных образований при
формировании инвестиционной
программы и контроля за её
исполнением
Перечень и сроки выполнения работ по проектированию и строительству газопроводов
(из расчета протяженности 3 км, Ф110 мм)
№
п/п
Наименование работ
Исполнители
1
2
3
Срок
исполн
ения,
календ
арных
дней
4
1
Формирование сводного ГПЗ
ОАО «Белгородоблгаз»
30
Основание
6
Из сложившейся
практики
15
2
3
а)
б)
Проведение конкурентных закупок на право
выполнения услуг по оформлению акта выбора
трассы
ОАО
«Белгородоблгаз»,
ООО
"Газэнергоинформ"
Исполнение условий договора по изготовлению
акта выбора трассы, в т.ч.:
Выезд на объект для определения точки
подключения и прохождения трассы газопровода ОАО «Белгородоблгаз»
по земельным участкам
Акт выбора земельного участка под
строительство газопровода в т.ч.:
Подрядная
* получение кадастрового плана территории в
организация, филиал
разрезе кадастровых кварталов о земельных
ФГУП "ФКП
участках, затрагивающихся при строительстве
Росреестра " по
Белгородской области
* выполнение работ по изготовлению акта
ОАО
выбора земельного участка под строительство
«Белгородоблгаз»,
газопровода и согласование его с
подрядная организация
землепользователями
75
Агентский договор,
Положение о закупках
товаров, работ, услуг
1
Из сложившейся
практики
60
26
34
в)
Информирование населения в газете о
предстоящем строительстве газопровода
Администрация
района
30
г)
Археологическое обследование земельного
участка в случае обнаружения Управлением
ОАО
«Белгородоблгаз»,
75
Федеральный закон
Российской Федерации
№221 от 24.07.2007г. ст.
14 п.8
На основании
проведенных
конкурентных закупок
п.2
Земельный кодекс
Российской Федерации
ст.31
На основании
проведенных
16
4
5
6
7
а)
б)
г)
д)
е)
ж)
культуры Белгородской области памятников
археологии на данном земельном участке (с
учетом проведения закупок)
Получение распоряжения администрации
соответствующего района об утверждении акта
выбора земельного участка и разрешения на
проектирование
Получение технических условий на
проектирование (газ, пересечения с
коммуникациями)
Получение технических условий на пересечение
для проектирования (магистральный газопровод,
нефтепровод, железная дорога, федеральная
автомобильная дорога)
Проведение конкурентных процедур на право:
Выполнения топографической съемки и
инженерно – геодезических изысканий
Изготовления ПСД
Изготовления землеустроительного дела на
снятие использование плодородного слоя
Изготовления землеустроительного дела по
формированию границ земельного участка
Изготовления межевого плана земельного
участка
Изготовления проекта планировки территории
Управление культуры,
подрядная организация
конкурентных закупок
Администрация
района
14
Земельный кодекс
Российской Федерации
ст.32
ОАО
«Белгородоблгаз»,
собственники сетей
2
14
Из сложившейся
практики
Собственники сетей
90
Из сложившейся
практики
75
Агентский договор,
Положение о закупках
товаров, работ, услуг
ООО
"Газэнергоинформ"
17
з)
8
Изготовления проекта межевания территории
Изготовление ПСД
ОАО «Белгородоблгаз»
120
подрядная организация
120
15
9
Согласование ПСД
ОАО
«Белгородоблгаз»,
администрации
районов, собственники
сетей, собственники
земли
10
Корректировка сводного ГПЗ по ТМЦ
ОАО «Белгородоблгаз»
30
11
Проведение конкурентных процедур на поставку
ТМЦ
ОАО «Белгородоблгаз»
ООО
«Газэнергоинформ»
75
12
Поставка ТМЦ
Поставщик
30
13
Изготовление землеустроительного дела на
снятие использование плодородного слоя
14
Изготовление землеустроительного дела по
формированию границ земельного участка
ОАО
«Белгородоблгаз»,
подрядная организация
ОАО
«Белгородоблгаз»,
подрядная организация
30
30
Продолжительность
определена исходя из
норм выработки
исполнителя
Из сложившейся
практики
Из сложившейся
практики
Агентский договор,
Положение о закупках
товаров, работ, услуг
На основании
проведенных
конкурентных закупок
На основании
проведенных
конкурентных закупок
На основании
проведенных
конкурентных закупок
18
15
Государственная экспертиза ПСД
16
Изготовление межевого плана земельного
участка в т.ч.:
Департамент
строительства,
транспорта и ЖКХ
60
Градостроительный
кодекс Российской
Федерации ст. 49
26
Федеральный закон
Российской Федерации
№221 от 24.07.2007 г.
14
На основании
проведенных
конкурентных закупок
п.7
по землям муниципальной собственности в т.ч:
- получение сведений государственного кадастра
недвижимости
Подрядная
организация,
филиал ФГУП "ФКП
Росреестра " по
Белгородской области
- изготовление и согласование межевых планов
ОАО «Белгородоблгаз»,
подрядная организация
- постановка на кадастровый учет
Подрядная
организация, филиал
ФГУП "ФКП
Росреестра " по
Белгородской области
28
Федеральный закон
Российской Федерации
№221 от 24.07.2007 г.
Собственники
земельных участков,
26
Федеральный закон
Российской Федерации
по землям не стоящих на государственном
кадастровом учете в т.ч.:
- получение сведений государственного кадастра
недвижимости
19
- изготовление и согласование межевых планов
- постановка на кадастровый учет земельного
участка
филиал ФГУП "ФКП
Росреестра" по
Белгородской области
Собственники
земельных участков,
подрядная организация
Собственники
земельных участков,
филиал ФГУП "ФКП
Росреестра" по
Белгородской области
- изготовление и согласование межевых планов
ОАО «Белгородоблгаз»,
подрядная организация
- постановка на кадастровый учет
Подрядная
организация,
филиал ФГУП "ФКП
Росреестра" по
Белгородской области
№221 от 24.07.2007 г.
14
28
Федеральный закон
Российской Федерации
№221 от 24.07.2007 г.
14
На основании
проведенных
конкурентных закупок
п.7
28
Федеральный закон
Российской Федерации
№221 от 24.07.2007 г.
26
Федеральный закон
Российской Федерации
№221 от 24.07.2007 г.
по землям дольщиков в т.ч.:
- получение сведений государственного кадастра
недвижимости
Собственники
земельных участков,
филиал ФГУП "ФКП
Росреестра" по
20
Белгородской области
- выдел земельного участка предназначенного для
строительства
- постановка на кадастровый учет земельного
участка
- получение свидетельства на право
собственности
- формирование земельных участков и
согласование межевых планов
Собственники
земельных участков,
подрядная организация
Собственники
земельных участков,
филиал ФГУП "ФКП
Росреестра" по
Белгородской области
Собственники
земельных участков,
управление
федеральной службы
государственной
регистрации кадастра
и картографии по
Белгородской области
ОАО «Белгородоблгаз»,
подрядная организация
98
Земельный кодекс
Российской Федерации
№136 от 25.10.2001 г.
Федеральный закон
Российской Федерации
№101 от 24.07.2002 г.
«Об обороте земель с/х
назначения
28
Федеральный закон
Российской Федерации
№221 от 24.07.2007 г.
30
Федеральный закон
Российской Федерации
122 от 21.07.1997г.
14
На основании
проведенных
21
конкурентных закупок
п.7
- постановка на кадастровый учет
Подрядная
организация,
филиал ФГУП "ФКП
Росреестра" по
Белгородской области
28
Федеральный закон
Российской Федерации
№221 от 24.07.2007 г.
26
Федеральный закон
Российской Федерации
№221 от 24.07.2007 г.
по землям имеющих временный статус в т.ч.:
- получение сведений государственного кадастра
недвижимости
- снятие с учета временного статуса
или
получение свидетельства собственника
земельного участка
Собственники
земельных участков,
филиал ФГУП "ФКП
Росреестра" по
Белгородской области
Собственники
земельных участков,
филиал ФГУП "ФКП
Росреестра" по
Белгородской области,
управление
федеральной службы
государственной
регистрации кадастра
и картографии по
Белгородской области
до730
30
Федеральный закон
Российской Федерации
№221 от 24.07.2007 г.
Федеральный закон
Российской Федерации
122 от 21.07.1997г.
22
- изготовление и согласование межевых планов
- постановка на кадастровый учет
17
18
19
20
Изготовление проекта планировки территории
Изготовление проекта межевания территории
Согласование и утверждение проекта планировки
проекта межевания территории и размещение
информации на сайте
Информирование населения в газете о
предоставлении земельного участка в аренду на
период строительства газопровода
ОАО «Белгородоблгаз»,
подрядная организация
Подрядная
организация,
филиал ФГУП "ФКП
Росреестра" по
Белгородской области
Подрядная
организацияна
основании
конкурентных закупок
п.7
Подрядная
организация, на
основании
конкурентных закупок
п.7
14
На основании
проведенных
конкурентных закупок
п.7
28
Федеральный закон
Российской Федерации
№221 от 24.07.2007 г.
30
Градостроительный
кодекс Российской
Федерации ст. 42
30
Градостроительный
кодекс Российской
Федерации ст. 43
Администрация
района
44
Администрация
района
30
Градостроительный
кодекс Российской
Федерации ст. 45 п.12.1
Федеральный закон
Российской Федерации
от 21.07.2005г. № 94-ФЗ
23
Административный
регламент по
предоставлению
земельных участков в
аренду п.3.2.6.3.
Административный
регламент по
предоставлению
земельных участков в
аренду п.3.2.5.4.
21
Получение распоряжения администрации о
предоставлении в аренду земли на период
строительства
Администрация
района
45
22
Подготовка договора аренды на период
строительства газопровода по муниципальным
землям
Администрация
района
14
Юридические,
физические лица
14
Из сложившейся
практике
ОАО «Белгородоблгаз»
30
Требования Устава
Общества
ОАО «Белгородоблгаз»
1
23
24
25
Подготовка договора аренды на период
строительства газопровода с физическими
юридическими лицами
Согласование договоров аренды на период
строительства с
ОАО "Газпром газораспределение"
Подписание договора аренды
Получение разрешения на строительство
Администрация района
10
Получение ордера разрешения на производство
земляных работ
Администрация района
30
27
Проведение конкурентных процедур на право:
ООО
"Газэнергоинформ"
а)
Выполнения СМР
26
75
Градостроительный
кодекс Российской
Федерации ст.51 п.11
Агентский договор,
Положение о закупках
товаров, работ, услуг
24
б)
в)
Изготовления технических и кадастровых
паспортов, кадастрового плана
Изготовления исполнительной съемки
ОАО «Белгородоблгаз»
28
29
30
31
Строительство газопровода
Изготовление исполнительно – технической
документации
Получение заключения на соответствие
построенного объекта от строительного надзора
Исполнительная съемка
Подрядная организация
на основании
проведенных
конкурентных закупок
п.27
Подрядная
организация, ОАО
«Белгородоблгаз»
ОАО
«Белгородоблгаз»,
департамент
строительства,
транспорта и ЖКХ
Управление
строительного надзора,
ОАО «Белгородоблгаз»
ОАО
«Белгородоблгаз»,
подрядная организация
45
45
Продолжительность
СМР определены на
основании проекта
организации
строительства
10
Из сложившейся
практике
14
Градостроительный
кодекс Российской
Федерации ст.54 п.8
(Порядок п.19)
30
На основании
проведенных
конкурентных закупок
п.27
25
32
Изготовление технических и кадастровых
паспортов, кадастрового плана
ОАО
«Белгородоблгаз»,
подрядная организация
33
Получение разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию
Архитектура районов
10
34
Врезка газопровода
ОАО «Белгородоблгаз»
5
35
Управление
федеральной службы
государственной
Получение свидетельства на право собственности
регистрации кадастра и
картографии по
Белгородской области
30
до 30
На основании
проведенных
конкурентных закупок
п.27
Градостроительный
кодекс Российской
Федерации ст.55 п.5
Оповещение
потребителей газа об
отключении, подготовка
наряда – допуска на
газоопасные работы,
врезка.
Федеральный закон
Российской Федерации
122 от 21.07.1997г.
«О государственной
регистрации прав на
недвижимое имущество
и сделок с ним».
26
Приложение №3
к регламенту взаимодействия
органов исполнительной власти
области, ОАО «Белгородоблгаз»,
ООО «Газпром межрегионгаз
Белгород», застройщиков,
муниципальных образований при
формировании инвестиционной
программы и контроля за её
исполнением
Форма отчета по строительству сетей газоснабжения и сооружений на них по
инвестиционной программе ОАО «Белгородоблгаз»
№
п/п
Наименование
1
2
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ ОАО «Белгородоблгаз»:
в том числе:
Количество
(км, шт.)
Капвложения
(тыс. руб.)
план
факт
план
факт
3
4
5
6
Примечание
7
27
I
1
ГАЗИФИКАЦИЯ:
Наказы избирателей, жалобы, письма глав
2
Объекты ИЖС, всего:
3
Объекты АПК, всего:
4
Реконструкция, всего:
II
СОБСТВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО,ПРИОБРЕТЕНИЕ
ТЕХНИКИ И ОБОРУДОВАНИЯ:
28
Приложение № 4
к регламенту взаимодействия
органов исполнительной власти
области, ОАО «Белгородоблгаз»,
ООО «Газпром межрегионгаз
Белгород», застройщиков,
муниципальных образований
при формировании
инвестиционной программы и
контроля за её исполнением
Форма отчета по выполнению Программы инженерного обустройства микрорайонов массовой застройки
индивидуального жилищного строительства в Белгородской области
пл
ан
фа
кт
%
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
ПСД
на
эксп
ер
тизе
ПСД
в
разр
а
ботк
е
на
офор
млен
ии
15
16
17
18
19
№
контра
кта,
дата
начала
СМР
дата
оконч
ания
СМР
20
21
22
Объем
кап.вло
жений,
тыс.
руб.
Поданы
заявки на
финансиро
вание
(аванс,теку
щее
финансиро
вание) ,
(тыс. руб.)
23
24
Финансирование за счет
средств Фонда
содействия
Количество объектов
%
торг
и на
СМР
(чис
ло,
меся
ц)
Наимено
вание
проектно
й,
подрядн
ой
организа
ции
Количество объектов
фа
кт
Готовятся к размещению на СМР,
шт.
пл
ан
Размещены на СМР,шт.
2
СМР
1
ПСД и ПИР
п/
п
общая
стоимость,
тыс. руб.
Количество объектов
№
Наименов
ание
микрорай
она и
инженерн
ых сетей
протяженност
ь, км
Финансирование за счет
средств областного бюджета
в т.ч.
Проторгованы на СМР, шт.
Инженерное обустройство
25
Объ
ем
кап.
вло
же
ний,
тыс.
руб.
Поданы
заявки на
финансир
о вание
(аванс,тек
ущее
финансир
о вание) ,
(тыс. руб.)
26
27