СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ: И.о. Руководителя Республиканского Руководитель

СОГЛАСОВАНО:
И.о. Руководителя Республиканского
агентства по физической культуре и
спорту
УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель
Республиканского агентства по
государственным закупкам
___________________Д.В. Штэпа
«___» __________ 2012 г.
М.П.
____________________ Е.К. Олзоев
«___» __________ 2012 г.
М.П.
Документация об открытом аукционе в электронной форме
на поставку видеокамер.
Согласовано:
Главный специалист-эксперт отдела
финансового и материально-технического
обеспечения Республиканского агентства по
физической культуре и спорту
Разработана:
Старший аналитик
отдела размещения государственного
заказа Республиканского агентства по
государственным закупкам
_________________Л.В. Дыленова
_________________ В.Н. Иванова
Согласовано:
Консультант отдела формирования
государственного заказа и организация
публичных торгов Республиканского
агентства по государственным закупкам
_________________ Д.Г. Поломошный
Консультант отдела формирования
государственного заказа и организация
публичных торгов Республиканского
агентства по государственным закупкам
_________________ И.А. Шешурева
1
Раздел
№
1
2
3
НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛА ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Открытый аукцион в электронной форме проводится в порядке, установленном Главой 3.1.
Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» в
действующей редакции (далее по тексту - Закон).
Все Приложения к документации об аукционе в электронной форме являются ее неотъемлемой
частью.
Шаг аукциона составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены
контракта.
Требования к содержанию и составу заявки
на участие в открытом аукционе в электронной форме
Инструкция по ее заполнению
Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа,
получивший аккредитацию на электронной площадке подает заявку на участие в открытом
аукционе в электронной форме.
Заявка составляется на русском языке, текст всех документов, входящих в состав заявки,
должен легко читаться, сведения, содержащиеся в заявке не должны допускать двусмысленных
толкований.
Все связанные с получением аккредитации на электронной площадке и проведением открытых
аукционов в электронной форме документы и сведения направляются участником размещения
заказа в форме электронных документов.
Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов участником
размещения заказа должны быть подписаны электронной цифровой подписью лица, имеющего
право действовать от имени участника размещения заказа.
Все документы и сведения, входящие в состав заявок на участие в аукционе в электронной
форме должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской
Федерации и требованиям документации об аукционе.
Участие в открытом аукционе в электронной форме возможно при наличии на счете участника
размещения заказа, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых
аукционах, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций
по счету в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в
электронной форме, предусмотренный документацией об открытом аукционе в электронной
форме.
Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей:
Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна
содержать следующие сведения:
1) Участник размещения заказа в первой части заявки на участие в аукционе должен указать
страну происхождения поставляемого товара.
В случае, если в первой части заявки на участие в аукционе участника размещения заказа не
указана страна происхождения товара, предлагаемого к поставке, при рассмотрении первых
частей заявок на участие в аукционе такой участник не допускается аукционной комиссией к
участию в аукционе.
Ответственность за достоверность сведений о стране происхождения товара, указанного в
первой части заявки на участие в аукционе, несет участник размещения заказа.
2)
конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией
об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное
обозначение) (при его наличии) предлагаемого для поставки товара (в соответствии с
Техническим заданием №2 к документации об аукционе в электронной форме);
При описании товара могут быть использованы только общепринятые обозначения и
сокращения.
Не допускается при заполнении сведений вместо указания конкретных характеристик
(показателей) товара указывать: «не более», «не менее» и т.п., за исключением случаев, если
это предусмотрено технической документацией на товар.
2
При описании характеристики товара (показателей для определения соответствия) участник
размещения заказ вправе указать диапазоны значений, если это предусмотрено параметрами
товара.
Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна
содержать следующие документы и сведения:
1) - фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о
месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица),
- фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического
лица),
- номер контактного телефона,
- идентификационный номер налогоплательщика;
2) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в
случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной
сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными
документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров,
являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения
заявки на участие в открытом аукционе, обеспечение исполнения контракта являются крупной
сделкой.
Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная)
цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об
одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника
размещения заказа на электронной площадке.
Участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в
электронной форме в любой момент с момента размещения на официальном сайте извещения о
проведении открытого аукциона в электронной форме до предусмотренных документацией об
открытом аукционе в электронной форме даты и времени окончания срока подачи заявок на
участие в открытом аукционе.
Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником
размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов,
содержащих первую и вторую части заявок на участие в открытом аукционе в электронной
форме. Указанные электронные документы подаются одновременно.
Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом
аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона (лота).
Оператором электронной площадки при поступлении заявки в течение одного часа
осуществляется блокирование по счету такого участника размещения заказа, открытому для
проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме,
денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе и присвоение
порядкового номера.
Оператор электронной площадки возвращает заявку подавшему ее участнику размещения
заказа в случае:
1) заявка на участие в открытом аукционе не подписана электронной цифровой подписью лица,
имеющего право действовать от имени соответственно участника размещения заказа;
2) отсутствия на счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в
открытых аукционах в электронной форме, участника размещения заказа, подавшего заявку на
участие в открытом аукционе, денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в
открытом аукционе, в отношении которых не осуществлено блокирование в соответствии с
Федеральным законом № 94-ФЗ;
3) подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в открытом
аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким
участником не отозваны (возвращаются все заявки на участие в открытом аукционе, поданные
в отношении данного лота);
4) получения заявки на участие в открытом аукционе после дня и времени окончания срока
подачи заявок;
5) истечение срока аккредитации (за три месяца до окончания срока аккредитации участника
размещения заказа).
Одновременно с возвратом заявки на участие в открытом аукционе в электронной Оператор
электронной площадки уведомляет в форме электронного документа участника размещения
заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, об основаниях возврата с указанием
3
4
5
6
7
положений Федерального закона № 94-ФЗ, которые были нарушены.
Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом аукционе в
электронной форме, вправе отозвать заявку на участие в открытом аукционе не позднее
окончания срока подачи заявок, направив об этом уведомление оператору электронной
площадки. В течение одного рабочего дня со дня поступления уведомления об отзыве заявки
оператор электронной площадки прекращает блокирование операций по счету для проведения
операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме участника
размещения заказа в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в
открытом аукционе.
Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной
форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств,
находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в
открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в
электронной форме.
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в
электронной форме подана только одна заявка или не подана ни одна заявка, открытый
аукцион в электронной форме признается несостоявшимся.
Наименование Государственного заказчика Республиканское агентство по физической
культуре и спорту (далее по тексту Заказчик)
Место нахождения/ Почтовый адрес: Россия, 670001, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.
Ербанова, 7
Контактное лицо: Дыленова Людмила Валерьевна
Контактный телефон: 8 (3012) 21-36-04.
Факс: 8 (3012) 21-75-29.
E-mail: rafkszakaz@rambler.ru
Наименование Уполномоченного органа Республиканское агентство по государственным
закупкам (далее по тексту Уполномоченный орган)
Место нахождения/Почтовый адрес: Россия, 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.
Ленина, 30
Контактное лицо: Иванова Виктория Николаевна
Телефон: 8 (3012) 212444 (доб. 114).
Факс: 8 (3012) 21-78-15.
E-mail: ivanovav@burzakup.ru.
Предмет государственного контракта:
Поставка видеокамер.
Количество поставляемого товара:
В соответствии с Техническим заданием (Приложение №2 к документации об открытом
аукционе в электронной форме).
Требования, установленные Заказчиком к качеству, техническим характеристикам
товара, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам
(потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара и иные
показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям
Заказчика.
Требования к качеству товара: Качество поставляемого товара должно соответствовать
установленным в РФ стандартам (СНиП, ГОСТ и других норм), Техническому заданию
(Приложение №2 к документации об открытом аукционе в электронной форме). Поставляемый
товар должен быть новым товаром.
Требования к техническим характеристикам, функциональным характеристикам
(потребительским свойствам) товара: Поставляемые товары (включая используемые при их
изготовлении материалы) должны соответствовать установленным на территории РФ нормам и
правилам. Предлагаемые к поставке товары должны соответствовать указанным в Техническом
задании (Приложение №2 к документации об открытом аукционе в электронной форме)
требованиям к качественным и техническим характеристикам. Весь товар должен быть новым
(не бывшим в эксплуатации) и изготовлено не ранее 2011 г. Качество поставляемого товара
должно соответствовать установленным в РФ стандартам и техническому заданию Заказчика.
При передаче товара приложить сертификаты соответствия, выданные сертификационным
органом РФ.
Требования к безопасности товара: Поставляемый товар должен соответствовать
4
8
9
10
11
12
13
требованиям государственных стандартов (технических регламентов), подтверждающих
качество товара, обеспечивающие его безопасность для жизни и здоровья пользователей.
Требования к упаковке товара: Товар должен быть упакован в тару, обеспечивающую
сохранность от повреждений и загрязнений до и во время перевозки к конечному пункту
назначения.
Требования к отгрузке товара: Поставщик осуществляет все виды погрузо-разгрузочных
работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, собственными техническими
средствами или с привлечением третьих лиц за свой счет.
Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме
Заказчиком установлено требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в
электронной форме. Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной
мере распространяется на всех участников размещения заказа.
Размер обеспечения заявки на участие в данном открытом аукционе в электронной форме
установлен в размере 29 064,05 рублей.
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в
электронной форме
«16» августа 2012 г. в 09.00 часов местного времени
Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом
аукционе в электронной форме
«20» августа 2012 г.
Дата проведения открытого аукциона в электронной форме
«23» августа 2012 г.
Источник финансирования заказа:
Республиканский бюджет.
Порядок формирования цены контракта
Цена контракта (цена лота), предложенная Участником аукциона при проведении открытого
аукциона в электронной форме является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения,
за исключением случаев, предусмотренных законом.
Оплата поставляемых товаров осуществляется по цене, установленной государственным
контрактом.
Цена государственного контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения
предусмотренных контрактом количества товаров, объема работ, услуг и иных условий
исполнения государственного контракта.
Участник размещения заказа производит расчет цены государственного контракта с учетом
расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других
обязательных платежей, а также с учетом затрат, связанных с выполнением обязательств по
государственному контракту.
Преференции в отношении цены контракта в размере 15 процентов
При размещении заказов на поставки товаров для нужд заказчиков путем проведения
аукциона участникам размещения заказа, заявки на участие которых содержат предложения о
поставке товаров российского и (или) белорусского происхождения предоставляются
преференции в отношении цены контракта в размере 15 процентов.
При размещении заказов на поставки товаров для нужд заказчиков путем проведения
аукциона в случае, если победителем аукциона представлена заявка на участие в аукционе,
которая содержит предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств,
за исключением товаров, происходящих из Республики Беларусь, контракт с таким
победителем аукциона заключаются по цене, предложенной участником аукциона, сниженной
на 15 процентов от предложенной цены контракта.
Порядок не применяется в случаях, если:
а) в рамках одного аукциона предполагается поставка товаров, только часть из которых
включена в перечень товаров, указанных в пункте 1 приказа;
б) аукцион признан несостоявшимся и заказчик в соответствии с порядком, предусмотренным
Законом, размещает заказ у единственного поставщика;
в) в заявках на участие в аукционе не содержится предложений о поставке товаров российского
и (или) белорусского происхождения, указанных в пункте 1 приказа;
г) в заявках на участие в аукционе не содержится предложений о поставке товаров
иностранного происхождения, указанных в пункте 1 приказа;
д) в рамках одного аукциона предполагается поставка товаров, указанных в пункте 1 приказа, и
5
14
15
16
17
18
участник аукциона, признанный победителем, в своей заявке предлагает к поставке товары
российского и (или) белорусского и иностранного происхождения.
Начальная (максимальная) цена контракта:
581 281,00 рублей.
Обоснование начальной (максимальной) цены контракта
Представлено в Приложении №3 к документации об открытом аукционе в электронной форме.
Сведения о валюте, используемой для формирования
цены контракта и расчетов с поставщиками.
Цены должны быть указаны в валюте Российской Федерации (в рублях).
Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской
Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и
используемого при оплате заключенного контракта.
Оплата в иностранной валюте не предусмотрена.
Обеспечение исполнения государственного контракта, размер, срок и порядок его
предоставления
По данному открытому аукциону в электронной форме требование обеспечения исполнения
государственного контракта установлено в размере 58 128,10 рублей.
Контракт заключается только после предоставления участником открытого аукциона в
электронной форме, с которым заключается контракт, безотзывной банковской гарантии,
выданной банком или иной кредитной организацией или передачи заказчику в залог денежных
средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта,
установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме.
Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником открытого аукциона в
электронной форме самостоятельно.
Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт,
является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения контракта не
требуется.
В течение пяти дней со дня получения проекта контракта участник открытого аукциона в
электронной форме направляет оператору электронной площадки проект контракта,
подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени
участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью
указанного лица документ об обеспечении исполнения контракта.
В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения контракта стало
недействительным или стало ненадлежащим, поставщик (подрядчик, исполнитель) обязуется в
течение 10 (десяти) банковских дней предоставить заказчику иное надлежащее обеспечение
исполнения контракта.
Обеспечение исполнения контракта возвращается в течение пяти рабочих дней со дня
окончания срока его предоставления.
Обеспечение исполнения контракта Заказчиком не возвращается в случае неисполнения
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по контракту.
Безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией
должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской
Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.
В безотзывной банковской гарантии должна быть указана гарантируемая сумма заключаемого
контракта.
Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на контракт, исполнение
которого она обеспечивает путем указания на стороны контракта, название предмета контракта
и ссылки на протокол комиссии как основание заключения контракта.
Срок действия безотзывной банковской гарантии должен устанавливаться с учетом
установленного общего срока поставки товаров по контракту и оканчиваться не ранее даты
подписания акта приемки-передачи поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг по
контракту.
Безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией должна
содержать указание на согласие банка или иной кредитной организации с тем, что изменения и
дополнения, внесенные в контракт, не освобождают от обязательств по соответствующей
банковской гарантии.
Залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) должен быть
оформлен в соответствии с требованиями, установленным Гражданским кодексом Российской
6
19
Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.
Залог денежных средств должен устанавливаться с учетом установленного общего срока
поставки товаров по контракту и оканчиваться не ранее даты подписания акта приемкипередачи поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг по контракту.
Банковские реквизиты для перечисления обеспечения гарантии, в случае если
Победителем будет выбрано обеспечение гарантии в виде залога денежных средств:
УФК Республики Бурятия (Министерство образования и науки Республики Бурятия л/с
05022000220)
Банк: ГРКЦ НБ Республики Бурятия Банка России г. Улан-Удэ;
Р/с: 40302810200002000015
БИК 048142001;
ИНН 0323057290;
КПП 032601001;
ОКАТО 81401000000.
Обязательства по контракту, которые должны быть обеспечены:
1. соблюдение Поставщиком срока поставки
2. соблюдение Поставщиком условий поставки
3.Обязательство о предоставлении вместе с товаром гарантий производителя на товар.
Предоставление гарантии производителя товара и к сроку действия такой гарантии:
предоставляется в полном объеме на срок 12 месяцев с момента подписания Акта приемапередачи Товара, при этом предоставление такой гарантии осуществляется вместе с товаром.
4.Обязательство о предоставлении вместе с товаром гарантий поставщика на товар.
Предоставление гарантии поставщика на товар и к сроку действия такой гарантии:
предоставляется в полном объеме на срок не менее 12 месяцев с момента подписания Акта
приема-передачи Товара, но не менее чем срок действия гарантии производителя данного
товара, при этом предоставление такой гарантии осуществляется вместе с товаром.
5. Обязательство о предоставлении вместе с товаром обеспечение гарантии Поставщика на
товар
Обязательство о предоставлении обеспечения гарантии Поставщика на товар: Поставщик
передает Заказчику вместе с товаром обеспечение гарантии поставщика на товар на срок
действия гарантии.
Поставщик с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение гарантии на
поставляемый товар, в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной
кредитной организацией или передача заказчику в залог денежных средств, в том числе в
форме вклада (депозита), в размере 58 128,10 рублей.
Способ обеспечения гарантий на товар из перечисленных в настоящем разделе обязательств
определяется участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно.
Обеспечение гарантии на поставляемый товар возвращаются Поставщику Заказчиком при
условии надлежащего исполнения Поставщиком гарантийных обязательств по контракту в
течение 5 рабочих дней со дня окончания срока гарантийных обязательств. При неисполнении
или ненадлежащем исполнении Поставщиком гарантийных обязательств обеспечение гарантии
не возвращается.
Банковские реквизиты для перечисления обеспечения гарантии, в случае если
Победителем будет выбрано обеспечение гарантии в виде залога денежных средств:
ИНН 0323068648
КПП 032601001
УФК по Республике Бурятия (л/с 05022000260 Республиканское агентство по физической
культуре и спорту)
р/с 40302810200002000015
в ГРКЦ НБ Респ. Бурятия Банка России г. Улан-Удэ
БИК 048142001
ОКАТО 81401000000
ОКПО 00079740
Возможность Заказчика изменить количество поставляемого по контракту товара
Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не
более чем на десять процентов количество всех предусмотренных контрактом товаров при
изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен контракт. При поставке
дополнительного количества таких товаров, Заказчик по согласованию с поставщиком вправе
изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, но не
7
20
21
22
23
24
25
26
более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих
изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, Заказчик
обязан изменить цену контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно
поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части
такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на
предусмотренное в контракте количество такого товара
Возможность заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении
контракта в соответствии с частью 6.5 статьи 9 Закона.
При заключении государственного контракта заказчик по согласованию с участником, с
которым заключается такой контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара на
сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и
начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота). При этом цена единицы указанного
товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены
контракта, предложенной участником аукциона, с которым заключается контракт, на
количество товара, указанное в извещении о проведении открытого аукциона в электронной
форме
Требования к гарантийному сроку и объему предоставления гарантий качества товара, к
обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, об обязательности
осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих
использование и обслуживание товара.
Требования к гарантийному сроку и объему предоставления гарантий качества товара: в
соответствии с Техническим заданием (Приложение №2 к документации об открытом
аукционе в электронной форме), на весь объем поставляемого товара.
В объем предоставления гарантии входит устранение неисправностей, возникшие в процессе
эксплуатации товара, при условии, что неисправности не возникли вследствие нарушения
потребителем правил пользования, действия третьих лиц, непреодолимой силы (пожара,
природной катастрофы и т.д.). Гарантийные обязательства действительны при своевременном
и обязательном выполнении планового технического обслуживания.
Требования к расходам на обслуживание товара: Поставщик в течение гарантийного срока
обязан за свой счёт устранить недостатки и/или произвести необходимый ремонт. Все работы и
сопутствующие товары по обслуживанию товара, не включенные в объем предоставления
гарантии качества товара, оплачиваются Заказчиком.
Требование о предоставлении гарантии производителя товара и к сроку действия такой
гарантии: предоставляется в полном объеме, в соответствии с Техническим заданием
(Приложение №2 к документации об открытом аукционе в электронной форме), при этом
предоставление такой гарантии осуществляется вместе с товаром.
Требование о предоставлении гарантии поставщика на товар и к сроку действия такой
гарантии: предоставляется в полном объеме, в соответствии с Техническим заданием
(Приложение №2 к документации об открытом аукционе в электронной форме), при этом
предоставление такой гарантии осуществляется вместе с товаром.
Место поставки товара: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Рылеева, 2 "Физкультурноспортивный комплекс".
Срок поставки товара: в течение 10 (десяти) дней со дня заключения государственного
контракта.
Условия поставки товара:
Доставка товара до места поставки осуществляется силами Поставщика.
Форма, сроки, порядок оплаты:
В соответствии с проектом государственного контракта (Приложение №1 к документации об
аукционе в электронной форме).
Требования к участникам размещения заказа, установленные 11 Закона
соответствие
Участников
размещения
заказа
требованиям,
предъявляемым
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров,
являющихся предметом торгов:
- непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие
решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица,
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
- неприостановление деятельности Участника размещения заказа в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи
8
заявки на участие в аукционе;
- отсутствие у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам
и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать
пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения
заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует
наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации
и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.
- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения
заказа;
Приложение №1
к документации об открытом аукционе
в электронной форме
Проект
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ______
на поставку товара для государственных нужд
г. Улан-Удэ
_____ ___________ 2012 года.
Республиканское агентство по физической культуре и спорту, именуемое в дальнейшем «Государственный
Заказчик», в лице Владислава Матвеевича Бумбошкина, действующего на основании Положения о
Республиканском агентстве по физической культуре и спорту, утвержденного Постановлением
Правительства
Республики
Бурятия
от
29.10.2007
года
№340
с
одной
стороны
и
__________________________,
именуемое
(ый/ая)
в
дальнейшем
«Поставщик»,
в
лице
_____________________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны,
совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь федеральным законом от 21 июля 2005
года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд», на основании результатов размещения государственного заказа
путем проведения открытого аукциона в электронной форме (протокол №_______ от __________ 2012 года,
заключили настоящий государственный контракт на поставку товара для государственных нужд,
называемый далее «Государственный контракт», о нижеследующем:
1. Предмет Государственного контракта
1.1. По Государственному контракту Поставщик обязуется поставить видеокамеры именуемое далее
«Товар», по наименованию и в количестве, указанным в спецификации (Приложение №1), являющейся
неотъемлемой частью Государственного контракта, а Государственный Заказчик обязуется принять товар и
обеспечить его оплату в порядке и на условиях, предусмотренных Государственным контрактом.
2. Требования к товару
2.1.Наименование товара, товарный знак, комплектация, технические, качественные и функциональные
характеристики, цена и количество определяются в спецификации (приложение №1).
2.2.Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, охраны окружающей
среды (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), а также иным требованиям
сертификации, безопасности, лицензирования, если такие требования предъявляются к соответствующим
товарам законодательством Российской Федерации.
Предлагаемый к поставке товар иностранного
производства должен быть изготовлен в соответствии с международным стандартом качества ISO________
или ISO__________, товар российского производства – в соответствии с ГОСТ Р ИСО
____________________________________.
2.3. Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки. Предлагаемый к поставке товар должен быть
новым, не бывшим в употреблении, смонтирован из новых деталей без использования бывших в
употреблении элементов, а также свободен от прав на него третьих лиц и других обременений.
2.4.Товар должен быть работоспособным и обеспечивать предусмотренную производителем
функциональность.
2.5. Весь предлагаемый к поставке товар должен быть ввезен на территорию РФ с соблюдением всех
установленных законодательством РФ правил.
3. Гарантийные обязательства
3.1. Гарантии Поставщика и гарантийные обязательства:
9
3.1.1. Поставщик гарантирует, что товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом
залога, ареста или иного обременения.
3.1.2. Гарантийный срок Производителя на товар составляет 12 (двенадцать) месяцев, гарантийный срок
Поставщика на товар ___________________, но не менее срока, установленного Производителем.
Если в процессе эксплуатации товара в течение гарантийного срока обнаружатся недостатки товара, то они
подлежат устранению силами и средствами Поставщика. Срок исполнения гарантийных обязательств по
устранению недостатков товара не может превышать 30 (тридцати) дней с момента получения уведомления
от Государственного Заказчика о недостатках товара. Объем предоставляемой гарантии должен
соответствовать условиям завода-изготовителя, а также условиям, указанным в п.3.1.3 настоящего
Государственного контракта.
3.1.3. В случае наступления гарантийного случая, в результате которого возникает необходимость
транспортировки товара к месту ремонта и обратно, Поставщик вывозит товар и доставляет его обратно
Государственному Заказчику, а в случае необходимости – осуществляет демонтаж и монтаж, за свой счёт и
своими силами.
3.1.4. Поставщик освобождается от гарантийных обязательств в следующих случаях:
- условия эксплуатации или хранения товара не соответствуют требованиям, изложенным в инструкциях по
эксплуатации;
- имели место химические, электромеханические и механические воздействия и повреждения товара,
причиненные по вине Государственного Заказчика.
3.1.5. Предоставляемые по настоящему Государственному контракту гарантии качества товара
распространяются и на все составляющие его части (комплектующие изделия).
3.1.6. Срок гарантии на неисправный товар прерывается на все время, в течение которого производился
ремонт или замена товара, и по окончании ремонта продлевается на затраченное количество дней.
3.1.7. По окончании гарантийного срока обязательства Поставщика считаются исполненными в полном
объеме.
3.1.8. Поставщик несет все расходы по замене не соответствующего товара, выявленного Государственным
Заказчиком в течение гарантийного срока.
3.1.9. В случае выявления Государственным Заказчиком неисправности товара он обязан немедленно
прекратить его эксплуатацию и письменно (по факсу или электронной почте) уведомить Поставщика о
наступлении гарантийного случая. Поставщик не несет ответственности за ущерб, нанесенный в результате
продолжения эксплуатации заведомо неисправного товара.
3.1.10. Поставщик в течение 5 (пяти) дней, после получения от Государственного Заказчика уведомления о
наступлении гарантийного случая обязан отправить к Государственному Заказчику специалиста для осмотра
(диагностики) товара. Выезд специалиста осуществляется бесплатно.
3.1.11. По результатам осмотра (диагностики) представителем Поставщика составляется Акт технического
осмотра в двух экземплярах, один из которых передается Государственному Заказчику, а второй остается у
Поставщика. Гарантийный ремонт осуществляется Поставщиком в соответствии с Актом технического
осмотра, с условиями гарантии (гарантийного обслуживания), установленными технической документации
производителя.
3.1.12. По результатам осмотра (диагностики, экспертизы) при условии наступления гарантийного случая
Поставщик проводит бесплатный гарантийный ремонт поставляемого товара в течение 30 (тридцати) дней
после подписания Акта технического осмотра. В зависимости от сложности поломки гарантийный ремонт
товара может осуществляться:
 по месту установки товара;
 на базе Поставщика;
 в сервисном центре производителя.
3.1.13. Поставщик вправе вместо ремонта осуществить гарантийную замену неисправного товара, которая
осуществляется в течение 30 (тридцати) дней после подписания Акта технического осмотра.
В срок не более 3 (трех) дней после выполнения гарантийного ремонта представитель Поставщика
составляет Акт о гарантийном ремонте в двух экземплярах, который является подтверждением выполнения
гарантийных обязательств Поставщика по конкретной заявке Государственного Заказчика и подлежит
утверждению Поставщиком и Государственным Заказчиком. При надлежащем функционировании товара на
день составления Акта, Государственный Заказчик обязан подписать данный Акт, поставить на нем свою
печать и передать один экземпляр Поставщику.
3.2. Поставщик предоставляет вместе с товаром в момент его приема-передачи обеспечение гарантии.
Порядок предоставления обеспечения гарантии Поставщика, установлен в приложении № 2 к настоящему
Государственному контракту, являющемся неотъемлемой частью настоящего Государственного контракта.
10
Размер обеспечения гарантии Поставщика на товар составляет 10% начальной (максимальной) цены
Государственного контракта и составляет 58 128 рублей 10 коп.
3.2.2. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств предоставляется в форме безотзывной банковской
гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, или передачи Государственному Заказчику в
залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита). Способ обеспечения гарантии выбирается
Поставщиком самостоятельно.
3.2.3. В случае выбора залога денежных средств обеспечение гарантии Поставщика перечисляется на счет
Государственного Заказчика.
В случае внесения денежных средств, в качестве обеспечения гарантии Поставщика на товар, указанные
средства возвращаются Поставщику Государственным Заказчиком при условии надлежащего исполнения
всех своих обязательств по гарантийному обслуживанию в течение 10 дней по истечению срока гарантии.
Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Поставщиком в Государственном
контракте.
При невыполнении или ненадлежащем выполнении обязательств Поставщика, связанных с гарантийным
обслуживанием товара, Государственный Заказчик вправе удержать денежные средства от суммы
обеспечения гарантии Поставщика на товар в размере, необходимом Государственному Заказчику для
гарантийного обслуживания товара.
4. Цена товара и порядок оплаты
4.1. Общая цена товара по Государственному контракту составляет __________ (сумма прописью
____________________) рублей, указать о наличии, либо отсутствии НДС.
Указанная цена товара является твердой и не может изменяться в процессе исполнения Государственного
контракта, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.
4.2. Общая цена товара включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Поставщика, связанные с
исполнением Государственного контракта.
4.3. Оплата товара по настоящему Государственному контракту производится Государственным Заказчиком
по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на счет Поставщика за фактически
поставленный в полном объеме товар в течение 10 (десяти) банковских дней, с момента представления
Поставщиком, счетов-фактур (при наличии), подписанных Сторонами товарных накладных, акта сдачиприемки товара.
5. Порядок поставки и приемки товара
5.1. В течение 5 рабочих дней после заключения Государственного контракта Поставщик должен
предоставить Государственному Заказчику образец предлагаемого к поставке товара для проверки его
соответствия техническим и функциональным характеристикам, требуемым Государственным Заказчиком в
спецификации (контрольная проверка). В случае если товар не соответствует требованиям Государственного
Заказчика, то Поставщик обязан предоставить Государственному Заказчику образец товара, отвечающего
требованиям Государственного Заказчика, в течение 10 (десяти) дней.
В целях определения соответствия предложенного товара требованиям, изложенным в спецификации,
Государственный Заказчик вправе привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется в
соответствии с Законом о размещении заказов. При необходимости тщательной экспертизы
Государственный Заказчик имеет право продлить срок проверки товара. Срок проведения экспертизы будет
составлять не более 10 (десяти) рабочих дней.
5.2. Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту товара от его повреждения или
порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка (тара) товара и комплектующих товара должна
отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья и охраны окружающей среды (санитарным нормам и
правилам, государственным стандартам), иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать
возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы).
Если производителем (производителями) товара предусмотрена для него специальная упаковка (тара),
отличная от указанной Государственным контрактом, то товар может поставляться в упаковке (таре)
производителя, если она обеспечивает защиту товара и комплектующих от повреждения или порчи во время
транспортировки и хранения. При передаче товара в упаковке (таре), не обеспечивающей возможность его
хранения, Государственный Заказчик вправе отказаться от его принятия. Если товар поставляется в
многооборотной таре, то возврат многооборотной тары и средств пакетирования, в которых поступил товар,
организуется Поставщиком самостоятельно и за свой счет.
5.3. Товар передается с необходимыми документами к нему, которыми в том числе могут быть копии
сертификата и лицензии, инструкции по эксплуатации (памятки) на русском языке, паспорт на товар,
гарантийные талоны (сервисные книжки), подтверждающие предоставление гарантии качества
производителя на товар, гарантии качества Поставщика на товар, документ, подтверждающий
предоставления Поставщиком обеспечения гарантии на товар, копии Сертификатов соответствия
11
Госстандарта России на каждую позицию товара, подлежащую обязательной сертификации (в случае если
товар не подлежит обязательной сертификации, Поставщик передает Государственному Заказчику копию
письма, свидетельствующего о том, что товар обязательной сертификации не подлежит), копия санитарноэпидемиологического заключения о соответствии товара нормам, предъявляемым к данному товару на
территории РФ.
5.4. Поставка товара осуществляться в течение 10 (десяти) дней после подписания Государственного
контракта. Поставщик должен обеспечить транспортировку, погрузку, разгрузку по адресу: Республика
Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Рылеева, 2 «Физкультурно-спортивный комплекс».
5.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения вывозимых частей товара переходит на
Государственного Заказчика с момента подписания соответствующих товарных накладных.
5.6. При приемке товара составляется акт сдачи-приемки товара и представляет Государственному
Заказчику вместе со счетами-фактурами (при наличии) и подписанными товарными накладными.
5.7. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента представления Поставщиком указанной в п. 5.6
Государственного контракта документации Государственный Заказчик проводит проверку соответствия
всего поставленного товара и представленной документации требованиям Государственного контракта и в
случае отсутствия претензий подписывает акт сдачи-приемки товара.
5.8. Датой исполнения обязательства Поставщика по поставке товара Государственному Заказчику считается
дата подписания Государственным Заказчиком акта сдачи-приемки товара.
6. Права и обязанности Сторон
6.1.Государственный Заказчик вправе:
6.1.1.Требовать от Поставщика надлежащей поставки товара, с соблюдением требований к качеству,
техническим, функциональным характеристикам, количеству, срокам поставки и иных условий,
предусмотренных Государственным контрактом.
6.1.2. Требовать от Поставщика передачи недостающих отчетных документов, материалов и иной
документации, передача которой предусмотрена Государственным контрактом.
6.1.3. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области
сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества для участия в проведении экспертизы
исполнения Поставщиком обязательств и представленных Поставщиком отчетных документов и материалов.
6.1.4. Определять лиц, участвующих в контроле за осуществлением поставки товара Поставщиком и (или)
участвующих в сдаче-приемке товара по количеству и качеству.
6.2. Государственный Заказчик обязан:
6.2.1. Определить представителей для участия в сдаче-приемке товара по количеству и качеству.
6.2.2. Своевременно сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках товара, обнаруженных в ходе
его приемки или эксплуатации.
6.2.3. Обеспечить своевременную приемку исполнения обязательств Поставщика.
6.2.4. Обеспечить своевременную оплату товара в соответствии с условиями Государственного контракта.
6.3. Поставщик вправе:
6.3.1. Требовать своевременного подписания Государственным Заказчиком акта сдачи-приемки товара в
соответствии с Государственным контрактом.
6.3.2. Требовать своевременной оплаты поставленного товара в соответствии с Государственным
контрактом.
6.4. Поставщик обязан:
6.4.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить обязательства по поставки товара, согласно
спецификации, и предоставить Государственному Заказчику отчетные документы, предусмотренные
Государственным контрактом.
6.4.2. Безвозмездно устранять выявленные недостатки товара или осуществлять соответствующую замену
товара в порядке и на условиях, предусмотренных Государственным контрактом.
7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Государственному контракту
Государственный Заказчик несет ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
7.2. Ответственность Поставщика:
7.2.1. В случае нарушения сроков предоставления образца товара в соответствии с п.5.1 настоящего
Государственного контракта и (или) предоставление в качестве образца товара, не отвечающий его
требованиям Государственного контракта, Заказчик вправе применить к Поставщику неустойку. Неустойка
(штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного
государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
государственным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней)
12
устанавливается в размере одной сотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
7.2.2. В случае нарушения сроков по подтверждению наличия всего требуемого к поставке товара на складе
по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Рылеева, 2 в соответствии с п.5.2 настоящего
Государственного контракта и (или) предоставление в рамках подтверждения наличия товара, требуемого к
поставке, товар, не отвечающий требованиям Государственного контракта (в том числе и по количеству),
Заказчик вправе применить к Поставщику неустойку. Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день
просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государственным контрактом, начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного государственным контрактом срока исполнения
обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной сотой действующей
на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации.
7.2.3. В случае нарушения сроков отгрузки товара Государственному Заказчику по вине Поставщика в
соответствии с п.5.5 настоящего Государственного контракта, в том числе связанного с отгрузкой товара, не
отвечающего требованиям Государственного контракта, Заказчик вправе применить к Поставщику
неустойку. Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,
предусмотренного государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного государственным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки
(штрафа, пеней) устанавливается в размере одной сотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа,
пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
7.2.4. В случае нарушения сроков предоставления документов, обязанность предоставления которых
предусмотрена п. 5.4, 5.5 и 5.7 настоящего Государственного контракта, Заказчик вправе применить к
Поставщику неустойку. Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения
обязательства, предусмотренного государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня
истечения установленного государственным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой
неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной сотой действующей на день уплаты неустойки
(штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
7.2.5. Оплата товара Государственным Заказчиком может осуществляться за вычетом суммы неустойки, при
условии предварительного уведомления Поставщика о данном зачете.
7.2.6. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка
исполнения указанного обязательства произошла вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы
или по вине Государственного Заказчика.
7.2.7. Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от
исполнения обязательств по Государственному контракту.
7.2.8. В случае неисполнения Поставщиком своих обязательств в полном объеме по Государственному
контракту, в том числе приведшему к расторжению Государственного контракта, Государственный Заказчик
вправе удержать обеспечение исполнения Государственного контракта в полном объеме, установленном в п.
8.2 настоящего Государственного контракта.
8. Обеспечение исполнения Государственного контракта
8.1. Поставщик предоставил Государственному Заказчику обеспечение исполнения Государственного
контракта в форме _________________________________________ (безотзывная банковская гарантия, или
передача в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита). Способ обеспечения исполнения
Государственного контракта выбирался Поставщиком самостоятельно.
8.2. Обеспечение исполнения настоящего Государственного контракта составляет 10 % от начальной
(максимальной) цены Государственного контракта, и составляет 58 128,10 (пятьдесят восемь тысяч сто
двадцать восемь) рублей 10 коп.
8.3. Обеспечению подлежат следующие обязательства Поставщика:
 срок предоставления образца, в том числе предоставление образца товара, отвечающего требованиям
Государственного контракта;
 срок по подтверждению наличия всего требуемого к поставке товара на складе в г. ________________, в
том числе предоставление в рамках подтверждения наличия товара, требуемого к поставке, товара,
отвечающего требованиям Государственного контракта (в том числе и по количеству);
 срок отгрузки товара Государственному Заказчику, в том числе отгрузка товара, отвечающего требованиям
Государственного контракта;
 срок предоставления документов, обязанность предоставления которых предусмотрена п. 5.4, 5.5 и 5.7
настоящего Государственного контракта.
8.4. Государственный Заказчик вправе удержать обеспечение исполнения Государственного контракта за
невыполнение или ненадлежащее выполнение указанных в п.8.3 настоящего Государственного контракта
13
обязательств в размере предусмотренной п.п 7.2.1 – 7.2.4 настоящего Государственного контракта неустойки
или Государственный заказчик вправе удержать обеспечение исполнения Государственного контракта в
полном объеме в соответствии с п.7.2.8 настоящего Государственного контракта.
8.5. Порядок предоставления обеспечения исполнения Государственного контракта, установлен в
приложении № 2 к настоящему Государственному контракту, являющемся неотъемлемой частью настоящего
Государственного контракта.
8.6. По банковской гарантии гарант обязуется выплатить Государственному Заказчику по его первому
письменному требованию, уведомляющему о несоблюдении Поставщиком условий Государственного
контракта, сумму обеспечения исполнения Государственного контракта или часть этой суммы, в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, что повлекло в соответствии с
Государственным контрактом ответственность Поставщика перед Государственным Заказчиком.
8.7. Для получения суммы обеспечения исполнения Государственного контракта или части этой суммы
Государственный Заказчик направляет в адрес гаранта письменное заявление с указанием причин, по
которым он требует выплаты обеспечения исполнения Государственного контракта, условий
Государственного контракта, которые были нарушены Поставщиком, расчета суммы выплаты по банковской
гарантии, реквизитов банковского счета для перечисления денежных средств гарантом.
Вместе с указанным заявлением Государственный Заказчик предоставляет гаранту заверенную
Государственным Заказчиком копию Государственного контракта со всеми приложениями и
дополнительными соглашениями. Предоставление Государственным Заказчиком гаранту иных документов
для получения суммы обеспечения исполнения Государственного контракта или части этой суммы не
предусмотрено.
Сумма обеспечения или часть этой суммы должна быть выплачена Государственному Заказчику в срок, не
превышающий 7(семи) календарных дней с даты получения гарантом письменного требования
Государственного Заказчика; в случае нарушения срока выплаты обеспечения гарант несут дополнительную
ответственность перед Государственным Заказчиком в виде неустойки в размере 0,1% от суммы обеспечения
за каждый день просрочки платежа.
8.8. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Государственного контракта перестало
быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение
Поставщиком своих обязательств по Государственному контракту, Поставщик обязуется в течение 10
(десяти) календарных дней предоставить Государственному Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение
исполнения Государственного контракта на тех же условиях и в том же размере, которые предусмотрены
Государственным контрактом.
9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, которые могут возникнуть
после заключения Государственного контракта в результате непредвиденных или непреодолимых
Сторонами событий.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по
Государственному контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, запретительных актов государственных органов,
носящих общий характер, и их последствий, при условии, что эти обстоятельства и их последствия
непосредственно повлияли на исполнение обязательств по Государственному контракту. В таком случае
срок исполнения обязательств по Государственному контракту продлевается соразмерно времени, в течение
которого действовали такие обстоятельства или их последствия.
9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Государственному
контракту, вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна о наступлении этих обстоятельств
известить в письменном виде другую Сторону без промедления, но не позднее 10 (десяти) дней с момента их
наступления. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и возможных
их последствиях. Сторона также без промедления, однако, не позднее 10 (десяти) дней, должна известить
другую Сторону в письменном виде о прекращении этих обстоятельств.
Неизвещение или несвоевременное извещение другой Стороны о наступлении обстоятельств непреодолимой
силы Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Государственному
контракту, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на указанные обстоятельства.
10. Порядок разрешения споров, претензии Сторон
10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Государственного контракта между Сторонами,
разрешаются путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.
Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по Государственному контракту,
которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении
Государственного контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Государственного
14
контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также
действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений. Срок ответа на
претензию составляет 7 (семь) календарных дней.
10.2. Срок рассмотрения писем, уведомлений не может превышать 30 (тридцати) дней с момента их
получения, если иные сроки рассмотрения не предусмотрены Государственным контрактом. Переписка
Сторон может осуществляться в виде писем или телеграмм, а в случаях направления телекса, факса, иного
электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа.
10.3. При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор передается на рассмотрение в
Арбитражный суд Республики Бурятия.
11. Срок действия, изменение и расторжение Государственного контракта
11.1.Государственный контракт вступает в силу с момента его заключения, в сроки предусмотренные
законодательством РФ и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Окончание срока
действия Государственного контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.
11.2. Изменение положений Государственного контракта допускается в случаях, предусмотренных законом.
Изменения Государственного контракта оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами
дополнительных соглашений к Государственному контракту. Все приложения и дополнительные соглашения
являются неотъемлемой частью Государственного контракта.
11.3. Расторжение Государственного контракта допускается исключительно по соглашению сторон или
решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством и (или) Государственным
контрактом.
12. Прочие условия Государственного контракта
12.1. Для мониторинга исполнения Государственного контракта и для информирования Сторон о
выявленных недостатках исполнения Государственного контракта, Стороны предоставляют друг другу
информацию о лицах (кураторах), ответственных за ведение переговоров, согласование и передачу
документов в рамках исполнения Государственного контракта с указанием их контактных телефонов.
Телефоны ответственных лиц (кураторов) должны функционировать по рабочим дням с 10 до 18 часов по
___________________ времени.
12.2. Государственный контракт составлен в электронной форме и подписан электронными цифровыми
подписями сторон.
13. Приложения
13.1. К Государственному контракту прилагаются следующие документы:
- спецификация (приложение № 1);
- порядок обеспечения исполнения контракта и гарантии на товар, способы обеспечения и порядок их
предоставления (приложение № 2).
14. Реквизиты и подписи Сторон
«Государственный Заказчик»
«Поставщик»
Республиканское агентство по
физической культуре и спорту
670001, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. Ербанова, дом 7.
ИНН 0323068648 КПП 032601001
УФК по Республике Бурятия (л/с 03022000260
Республиканское агентство по физической
культуре и спорту)
р/с 40201810700000000003
в ГРКЦ НБРесп. Бурятия Банка России г. Улан-Удэ
БИК 048142001
Руководитель
_______________________ В.М. Бумбошкин
М. П.
__________________________
_______________________________
М.П.
15
Приложение №1
к государственному контракту №____
от ________ _______________ 2012 г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
№
Наименование товара
Характеристики товара
«Государственный Заказчик»
Единица
Количест
измерения во
«Поставщик»
Республиканское агентство по
физической культуре и спорту
Руководитель
_______________________ В.М. Бумбошкин
М. П.
_____________
16
Приложение №2
к государственному контракту № _______
от ____ ____________ 2012 г.
ПОРЯДОК
обеспечения исполнения контракта и гарантии на товар, способы обеспечения и порядок их
предоставления
Раздел 1.Определения, термины
Банковская гарантия – письменное обязательство, выданное банком или иной кредитной организацией
(гарант) по просьбе другого лица (принципала – участник открытого аукциона в электронной форме,
которому присужден контракт (далее - Поставщик) уплатить кредитору принципала (бенефициару –
Заказчику) в соответствии с условиями даваемого гарантом обязательства денежную сумму по
представлении бенефициаром письменного требования о ее уплате (ст. 368 ГК РФ). Предоставляемая в
качестве обеспечения исполнения контракта банковская гарантия не может быть отозвана гарантом
(безотзывная банковская гарантия).
Передача в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта регулируется
положениями Гражданского кодекса Российской Федерации о залоге (§ 3 часть 1).
Договор банковского вклада (депозита) – документ, по которому одна сторона (банк), принявшая
поступившую от другой стороны (вкладчика) или поступившую для нее денежную сумму (вклад), обязуется
возвратить сумму вклада и выплатить проценты на нее на условиях и в порядке, предусмотренных
договором (ст. 834 ГК РФ).
94- ФЗ - Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
Оператор - оператор электронной площадки.
ЭЦП - электронная цифровая подпись.
Раздел 2. Обеспечение исполнения контракта
Часть 1. Общие положения
В целях обеспечения исполнения обязательств по контракту Поставщик в течение 7 дней со дня получения
от Оператора проекта контракта без ЭЦП лица, имеющего право действовать от имени заказчика,
направляет Оператору вместе с проектом контракта, подписанным ЭЦП Поставщика, подписанный ЭЦП
Поставщика документ об обеспечении исполнения контракта.
В случае если Поставщик в срок, предусмотренный частями 4, 4.4 и 4.6 ст. 41.12. 94-ФЗ, не направил
Оператору подписанный ЭЦП Поставщика проект контракта или протокол разногласий в случаях,
предусмотренных статьей 41.12. 94-ФЗ, либо не направил подписанный ЭЦП Поставщика проект контракта
по истечении тринадцати дней со дня размещения на электронной площадке указанного в части 8 статьи
41.11 94-ФЗ протокола в случае, предусмотренном частью 4.4 статьи 41.12. 94-ФЗ, а также подписанный
ЭЦП Поставщика документ об обеспечении исполнения контракта, Поставщик признается уклонившимся
от заключения контракта.
Часть 2. Способы обеспечения исполнения контракта
1. Безотзывная банковская гарантия
1.1. Поставщик направляет Оператору вместе с проектом контракта, подписанным ЭЦП Поставщика,
подписанный ЭЦП Поставщика документ об обеспечении исполнения контракта – безотзывную банковскую
гарантию.
Одновременно Поставщик предоставляет Заказчику подлинный экземпляр безотзывной банковской
гарантии с сопроводительным письмом в произвольной форме. Предоставление данных документов
возможно как лично, так и через третьих лиц.
1.2 Случаи недействительности представленного обеспечения исполнения контракта:
1. Банковская гарантия подписана лицом, не обладающим полномочиями.
2. Срок действия банковской гарантии не покрывает установленного в контракте срока исполнения
обязательств.
3. В предоставленном документе неверно указан размер обеспечения гарантии Поставщика на товар,
предусмотренный п. 8.2 настоящего Государственного контракта.
В случае недействительности представленного обеспечения исполнения контракта Поставщик обязан
предоставить безотзывную банковскую гарантию соответствующую требованиям, указанным в настоящем
Порядке.
17
1.3. После исполнения Поставщиком обязательств по контракту, Заказчик осуществляет возврат
документов, предоставленных в качестве обеспечения исполнения контракта в течение 5 дней.
1.4. При неисполнении или ненадлежащем исполнении условий контракта Заказчиком в адрес Поставщика
направляется претензия. При неполучении от Поставщика мотивированного ответа на претензию в
установленный контрактом срок для рассмотрения претензий, непризнания претензии Поставщиком,
Заказчик вправе удержать обеспечение исполнения контракта в соответствии с условиями контракта без
дополнительного уведомления Поставщика.
2. Перечисление в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита)
2.1. Поставщик до направления Оператору вместе с проектом контракта, подписанным ЭЦП Поставщика,
подписанного ЭЦП Поставщика документа об обеспечении исполнения контракта, перечисляет Заказчику
денежные средства в размере, указанном в п. 8.2 настоящего Государственного контракта на реквизиты:
_____________, либо открывает вклад (депозит) в банковском либо ином кредитном учреждении с
передачей права требования Заказчику.
Факт внесения залога денежных средств на счет Заказчика подтверждается копией или оригиналом
платежного документа, на основании которого произведено перечисление средств обеспечения исполнения
контракта.
2.2. Денежные средства возвращаются Поставщику при условии надлежащего исполнения им обязательств
по контракту незамедлительно.
2.3. При неисполнении или ненадлежащем исполнении условий контракта Заказчиком в адрес Поставщика
направляется претензия. При неполучении от Поставщика мотивированного ответа на претензию в
установленный контрактом срок для рассмотрения претензий, непризнания претензии Поставщиком,
Заказчик вправе удержать обеспечение исполнения контракта в соответствии с условиями контракта без
дополнительного уведомления Поставщика.
Раздел 3. Обеспечение гарантии поставщика
Часть 1.Способы обеспечения гарантии поставщика
1. Безотзывная банковская гарантия
1.1. Поставщик вместе с поставляемым товаром предоставляет
Заказчику подлинный экземпляр
безотзывной банковской гарантии с сопроводительным письмом в произвольной форме. Предоставление
данных документов возможно как лично, так и через третьих лиц.
1.2. Случаи недействительности представленного обеспечения гарантии Поставщика на товар:
1. Банковская гарантия подписана лицом, не обладающим полномочиями.
2. Срок действия банковской гарантии не покрывает установленного в контракте срока исполнения
обязательств.
3. В предоставленном документе неверно указан размер обеспечения гарантии Поставщика на товар,
предусмотренный п. 3.2.1 настоящего Государственного контракта.
В случае недействительности представленного обеспечения гарантии Поставщик обязан предоставить
безотзывную банковскую гарантию соответствующую требованиям, указанным в настоящем Порядке.
1.3. После истечения гарантийного срока на товар Заказчик осуществляет возврат документов,
предоставленных в качестве обеспечения гарантии на товар в течение 10 дней.
1.4. При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств Поставщика по гарантийному
обслуживанию товара Заказчиком в адрес Поставщика направляется претензия. При неполучении от
Поставщика ответа на претензию в установленный контрактом срок для рассмотрения претензий,
непризнания претензии Поставщиком, Заказчик вправе удержать обеспечение гарантии Поставщика на
товар в соответствии с условиями контракта без дополнительного уведомления Поставщика.
2. Перечисление в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита)
2.1. Поставщик вместе с поставляемым товаром предоставляет документ, подтверждающий перечисление
Заказчику денежных средств в размере, указанном в п. 3.2.1 настоящего Государственного контракта на
следующие реквизиты: ________________________________________________ либо открывает вклад
(депозит) в банковском либо ином кредитном учреждении с передачей права требования Заказчику.
Факт внесения залога денежных средств на счет Заказчика подтверждается копией или оригиналом
платежного документа, на основании которого произведено перечисление средств обеспечения гарантии
Поставщика на товар.
2.2. Денежные средства возвращаются Заказчиком Поставщику по истечении гарантийного срока на товар и
при условии надлежащего исполнения им обязательств по гарантийному обслуживанию товара
незамедлительно.
2.3. При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств Поставщика по гарантийному
обслуживанию товара Заказчиком в адрес Поставщика направляется претензия. При неполучении от
18
Поставщика ответа на претензию в установленный контрактом срок для рассмотрения претензий,
непризнания претензии Поставщиком Заказчик вправе удержать обеспечение гарантии Поставщика на
товар в соответствии с условиями контракта без дополнительного уведомления Поставщика.
Приложение № 2
к документации об открытом аукционе
в электронной форме
Техническое задание
на поставку видеокамер
№
1.
Наименование
Характеристика
Видеокамера для
системы
видеонаблюдения,
внешняя
(уличный вариант
эксплуатации)
Сенсор: от 2 до3 Мегапикселя, КМОП 1/2.7'', День/Ночь
Чувствительность: 0.08-0,005 лк (день) / 0.001-0,0001 (ночь)
Объектив: 4/6/8/12/16 мм (на выбор в комплекте), сменный М12
WDR: 3 предустановки
Фильтр шума: 7 предустановок (3DNR/SPQ)
Скорость затвора: От 1 до 1/10000 сек. (автоматически, вручную)
Увеличение: Цифровое: 8x – 16х (Вкл/выкл)
ИК-подсветка: ИК-светодиоды 850 нм, 23-30 шт, до 25-40 метров
Процессор и память: Частота не менее 528 MHz, не менее 256 и не
более 512 Мб ОЗУ, не менее 128 и не более 256
Мб ПЗУ
Дополнительно: Механический К-фильтр
Видео
Формат сжатия: H.264 Main Profile, Motion JPEG
Видеопоток: Двойное кодирование: H.264/MJPEG, H.264/H.264,
MJPG+BNC, H.264+BNC
Разрешение: 1920x1080 (Full HD), 1280x1024 (SXGA), 1280x720
(HD),1024х768 (XGA), 800x600 (SVGA), 720x480 (D1),
640x480 (VGA), 352х240 (CIF)
Скорость кадров: 13-25 к/с при максимальном разрешении 1920х1080
(PAL)
Скорость передачи: Н.264-1: от 64 Кбит/с до 8192 Кбит/с, Н.264-2: от
64 Кбит/с до 2048 Кбит/с
Средняя скорость передачи: 800-1100 Кбит/с (для Н.264)
Параметры изображения: Яркость, контрастность, тон,
насыщенность, четкость, поворот,
отражение, видеомаска (до 5 зон), BLC,
баланс белого (AWB, ATW, вручную)
Аудио
Аудиовыход: 1 канал, линейный (регулировка усиления)
Аудиовход: 1 канал, линейный/микрофонный, 10 кОм (регулировка
усиления)
Компрессия: G.711, G.726
Дополнительно: Двусторонний аудиоканал
Сеть и интерфейсы
Сетевой интерфейс: 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт
Сетевые протоколы: TCP/IP, UDP, RTP, RTSP,ICMP, SMTP, DHCP,
IGMP, HTTP, HTTPS, FTP, PPPoE, UPnP, SNMP
v1/v2, QoS, 802.1x EAP-TLS, IPv4/v6, DDNS
Вход тревоги: 1 канал, режимы NO или NC
Выход тревоги: 1 канал, высокий/низкий уровень сигнала
Соединение: DHCP, статический адрес
Безопасность: Многоуровневый доступ пользователей с защитой
паролем, фильтр по IP
Пользователи: Не более 20 одновременных подключений
Дополнительно: Поддержка карт памяти microSDHC (32 Гб),
Аналоговый видеовыход (BNC)
Кол-во,
шт.
21
19
2.
Запись и события
События: Детекция движения, тревожный вход, потеря соединения
Детекция движения: Встроенный детектор, до 10 зон детекции
Запись на FTP: Запись кадров и уведомления по событиям
Отправка по почте: Отправка кадров и уведомления по событиям
Запись на карту памяти: Запись видео постоянно, по расписанию, по
событиям
Эксплуатация
Питание: 12 В (DC), 24 В (AC), PoE IEEE 802.3 af Class 0
Потребляемая мощность: 2-5 Вт (с подогревом +12 Вт)
Рабочий диапазон температур: От -35 до +50°С
Класс защиты: IP66
Допустимый уровень влажности: От 10 до 90% (без конденсата)
Размеры (ШхВхГ): не более 70х78х270 мм (с козырьком)
Вес: не более 1062 г (нетто)
Управление: Веб-интерфейс, профессиональное бесплатное ПО (в
комплекте)
Системные требования: совместимость с Microsoft Windows
2000/XP/2003/Vista/7 (32х битные), Microsoft
Internet Explorer 7.x или выше
Комплектация
Комплект поставки: IP-камера, Объектив 6 мм., Комплект крепежа (с
TORX ключом), Кабель питания (установлен в камере), Компакт-диск
(с документацией и ПО), Упаковочная тара
Видеокамера для
Сенсор: 2-3 Мегапикселя, КМОП 1/2.7'' OmniVision, День/Ночь
системы
Чувствительность: 0.05-0,005 лк
видеонаблюдения, Объектив: 2,8/4/6/8/12/16 мм (на выбор в комплекте), cменный M12
внутренняя
WDR: 3 предустановки
Фильтр шума: 7 предустановок (3DNR/SPQ)
Скорость затвора: От 1/1.5 до 1/10000 сек. (автоматически, вручную)
Увеличение: Цифровое: 8х-16x (Вкл/выкл)
Процессор и память: Частота не менее 528 MHz, не менее 256 и не
более 512 Мб ОЗУ, не менее 128 и не более 256
Мб ПЗУ
Видео
Формат сжатия: H.264 Main Profile, Motion JPEG
Видеопоток: Двойное кодирование: Н.264/MJPEG, H.264/H.264
Разрешение: 1920x1080 (Full HD), 1280x1024 (SXGA), 1280x720
(HD),1024х768 (XGA), 800x600 (SVGA), 720x576 (D1),
640x480 (VGA), 352х288 (CIF)
Скорость кадров: 13-25 к/с при разрешении 1920x1080, До 25 к/с при
разрешении 1280x1024 и меньше
Скорость передачи: Н.264-1: от 64 Кбит/с до 8192 Кбит/с, Н.264-2: от
64 Кбит/с до 2048 Кбит/с
Параметры изображения: Яркость, контрастность, тон,
насыщенность, четкость, поворот,
отражение, видеомаска (до 5 зон), BLC,
баланс белого (AWB, ATW, вручную)
Аудио
Аудио: Встроенный микрофон (регулировка усиления)
Компрессия: G.711 a-law, G.711 u-law, G.726 (16, 24, 32, 40 Кбит/с)
Дополнительно: Односторонний аудиоканал
Сеть и интерфейсы
Сетевой интерфейс: 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт
Сетевые протоколы: TCP/IP, UDP, RTP, RTSP,ICMP, SMTP, DHCP,
IGMP, HTTP, FTP, PPPoE, IEEE 802.1X/EAPTLS, IPv4/v6, Qos, SNMP, UPnP, DDNS
Соединение: DHCP, статический адрес
Безопасность: Многоуровневый доступ пользователей с защитой
паролем, фильтр по IP
20
20
Видеокамера
цифровая
3.
Пользователи: Не более 10 одновременных подключений
Дополнительно: Поддержка карт microSDHC
Запись и события
События: Детекция движения, тревожный вход
Детекция движения: Встроенный детектор, до 10 зон детекции
Запись на FTP: Запись кадров и уведомления по событиям
Отправка по почте: Отправка кадров и уведомления по событиям
Запись на карту памяти: Запись видео постоянно, по расписанию, по
событиям
Эксплуатация
Питание: PoE IEEE 802.3af Class 3
Потребляемая мощность: 2-4 Вт
Рабочий диапазон температур: От 0 до +50°С
Допустимый уровень влажности: От 10 до 90% (без конденсата)
Размеры (дхв): не более Ø108х47 мм
Вес: не более 160 г (нетто)
Управление: Веб-интерфейс, профессиональное бесплатное ПО (в
комплекте)
Системные требования: совместимость с Microsoft Windows
2000/XP/2003/Vista/7 (32х битные),
Microsoft Internet Explorer 7.x или выше
Комплектация
Комплект поставки: IP-камера, Объектив 6 мм, Комплект крепежа (с
TORX ключом), Компакт-диск (с документацией и ПО), Упаковочная
тара.
Расширение матрицы от 5.43 до 6.1 МПикс
Максимальное расширение видеозаписи 1980*1120 Пикс (FullHD)
Оптическое увеличение от 12х/20х до 14х/22х
Функция оптической стабилизаци
Диагональ дисплея от 7 до 8 см.
Тип карты памяти MS Pro DUO, MS Pro-HG DUO, SDHC, SDXC
Звук Dolby Digital 5.1
Встроенная вспышка
Наличие штатива в комплекте.
Форматы записи
Формат записи AVCHD
Тип матрицы "Exmor R" CMOS
Количество матриц одна
Эффект. разреш. при в/съемке 5.02 МПикс
Эффект. разреш. при ф/съемке 5.02 МПикс
Размер матрицы 1/3.9"
Макс. разреш. Фотосъемки 6016x3384 Пикс
Цифровое увеличение 160x
Оптический стабилизатор
Оптика
Количество объективов - 1
Фокусное расстояние - от 2.9 до 34.8 м
Светосила - F: от1.8 до 3.4
Широкоугольный объектив
Встроенная карта мира
ЖК дисплей
Разрешение ЖК дисплея - от 921000 до 960000 Пикс
Формат экрана - 16:9
Сенсорный дисплей
Поворот дисплея по вертикали на 270 градусов
Поворот дисплея по горизонтали на 90 градусов
Цифровая карта памяти
Тип карты памяти MS Pro DUO, MS Pro-HG DUO, SDHC, SDXC
Карта памяти на 64 ГБ
Звук
3
21
Звук - Dolby Digital 5.1
Встроенный микрофон
Наличие ZOOM микрофон
Встроенный динамик
Съемка при слабом освещении
Настройки изображения
Автоматическая фокусировка
Ручная фокусировка
Мин. дистанция съемки от 1 см
Авт. регул. баланса белого
Фикс. уст. баланса белого
Ручная рег. баланса белого
Авт. выбор чувствительности
Меню русифицированное.
Встроенные часы
Вставка даты съемки
Автоспуск
Макрорежим
Распознавание лиц
Распознавание улыбок
Автоматическая съемка
Вспышка
Встроенная вспышка
Электропитание
Время автономной работы от 2 до 2 ч 25 мин
Аккумуляторов в комплекте 1 шт
Тип аккумулятора Li-Ion
Емкость аккумулятора от 980 до 1020 мАч
Зарядка от USB порта
Интерфейсы
Разъем для наушников 3.5 мм
Разъем для микрофона 3.5 мм
Выход Sony A/V
Выход mini HDMI
Порт miniUSB 2.0
Несъемный кабель USB 2.0 тип A
Разъем под MS DUO/Pro DUO/HG DUO
Разъем под SD/SDHC/SDXC
Совместимость
Работа под MS Windows
XP, Vista, Windows 7
Комплектация
Программное обеспечение в комплекте
Кабель AV в комплекте
Кабель компонент. (YPbPr)
Кабель USB
Кабель для цифр.подкл. (HDMI)
Кабель S-video
Заряд. устр-во в комплекте
Кейс в комплекте
Корпус
Материал корпуса пластик
Цвет, размеры и вес
Цвет черный.
Габаритные размеры (В*Ш*Г) от 55*65*117 до 60*70*122 мм
Вес от 315 до 380 г.
Товар должен быть новым, не использованным.
*В случае, если в Документации об аукционе в электронной форме, Техническом задании содержатся
указания на товарный знак, то допускается использование (применение) эквивалентного товара.
22
Приложение № 3
к документации об открытом аукционе
в электронной форме
Обоснование максимальной цены контракта
на поставку видеокамер
№
п/п
Наименование
поставщика
1
ИП Верхотуров А.Н.,
РБ, Прибайкальский рн, пгт. Ильинка, ул.
Титова, 66, вх. №1 от
24.07.2012
2
3
ООО "Эликом", г.
Улан-Удэ, пр. 50 лет
Октября, 27, вх.№2 от
24.07.2012
ИП Нагуслаев В.А., г.
Улан-Удэ, 50 лет
Октября, 27, вх.№3 от
24.07.2012
Наименование товара
Цена
Кол-во
видеокамера для системы
видеонаблюдения внешняя
14 764,05р.
21
310 045,05р.
видеокамера для системы
видеонаблюдения уличная
8 400,00р.
20
168 000,00р.
видеокамера цифровая
44 100,00р.
3
132 300,00р.
видеокамера для системы
видеонаблюдения внешняя
14 061,00р.
21
295 281,00р.
видеокамера для системы
видеонаблюдения уличная
8 000,00р.
20
160 000,00р.
видеокамера цифровая
42 000,00р.
3
126 000,00р.
видеокамера для системы
видеонаблюдения внешняя
13 357,95р.
21
280 516,95р.
видеокамера для системы
видеонаблюдения уличная
7 600,00р.
20
152 000,00р.
39 900,00р.
3
119 700,00р.
видеокамера для системы
видеонаблюдения внешняя
21
295 281,00р.
видеокамера для системы
видеонаблюдения уличная
20
160 000,00р.
видеокамера цифровая
3
126 000,00р.
видеокамера цифровая
Средняя цена
Начальная цена
контракта:
Сумма
581 281,00р.
23